Projektsteuerungs- und Qualitätssicherungsleistungen für den Neubau einer Clusterschule in Frechen
Was wird ausgeschrieben
Die Stadt Frechen vergibt Projektsteuerungs- und Qualitätssicherungsleistungen zur Begleitung des schlüsselfertigen Neubaus einer 5-zügigen Clusterschule mit Ganztagsbereich. Der Auftragnehmer übernimmt die gesamte Projektsteuerung nach AHO-Standard (Projektstufen 1 bis 5) sowie das Controlling der technischen Überwachung während der Planungs- und Bauphase von 2026 bis 2030. Die Vertragslaufzeit beträgt rund 1740 Tage, wobei der Erfolg des Projekts im Vordergrund steht.
Vollständige Beschreibung anzeigen
Die Stadt Frechen beabsichtigt die Beauftragung von Projektsteuerungs-und Qualitätssicherungsleistungen zur Begleitung der schlüsselfertigen Errichtung eines 5-zügigen Rotationsgebäudes (Clusterschule Sek I inkl. Ganztagsbereich) am Standort Zum Kuckental 7, 50226 Frechen. Der Auftragnehmer übernimmt Projektsteuerungsleistungen gemäß AHO Heft Nr. 9 (Stand Mai 2025) für die Projektstufen 1-5 sowie besondere Leistungen zur Qualitätssicherung und TU-Controlling während der Planungs- und Bauphase (2026 - 2030). Einzelheiten können den Vergabeunterlagen entnommen werden.
Die Stadt Frechen sucht externe Experten, die den Bau einer neuen 5-zügigen Clusterschule mit Ganztagsschulbereich fachlich begleiten und steuern. Die beauftragten Fachkräfte übernehmen die gesamte Projektplanung und -kontrolle nach anerkannten deutschen Standards, prüfen die Qualität der Bauarbeiten und koordinieren die technischen Überwacher während der gesamten Bauzeit von 2026 bis 2030. Der Auftrag ist als reiner Werkvertrag angelegt, das heißt, die Vergütung richtet sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Bauvorhaben und nicht nach einer starren Zeitvorgabe. Bewerber sollten nachweisen, dass sie bereits Schulneubauten oder ähnliche öffentliche Bauvorhaben erfolgreich begleitet haben und ein passendes Team mit klarem Einsatzplan vorlegen können.
Zentrale Anforderungen
5 Punkte- Erfahrung in Projektsteuerung nach AHO-Standard
- Nachweis einschlägiger Schul- oder Schulungsneubauten
- Vorlage eines detaillierten Personaleinsatzplans
- Kenntnisse im Bau- und Qualitätsmanagement
- Eignung als Einzelbieter oder Bietergemeinschaft
Eignungskriterien von KI ermittelt, keine offiziellen Angaben vom Auftraggeber vorhanden.
Aufteilung in Lose
1 Lot1) Die unter Ziffer 5.1.3 angegebene geschätzte Dauer bezieht sich auf das Gesamtprojekt von der Beauftragung bis zum Projektabschluss. Bei dem ausgeschriebenen Vertrag handelt es sich um einen Werkvertrag, sodass der Vertragsinhalt nicht über eine feste Laufzeit, sondern über den herbeizuführenden Erfolg definiert wird. Einzelheiten zu den Terminen können den Vergabeunterlagen entnommen werden. 2) Weitere einzureichende Unterlagen: a) Im Fall einer Bietergemeinschaft ist eine ausgefüllte Bietergemeinschaftserklärung (Formblatt 1) einzureichen, zudem hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft die Erklärungen zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Formblätter 3+4) sowie die Eigenerklärung zur Verordnung EU 2022/576 Russland (Formblatt 5) abzugeben. b) Im Fall des geplanten Einsatzes von Nachunternehmern ist ein Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen einzureichen (Formblatt 2). c) Erforderlich ist eine Eigenerklärung zur Verordnung EU 2022/576 Russland, Formblatt 5. Im Falle einer Bietergemeinschaft oder Eignungsleihe ist die Eigenerklärung von allen Mitgliedern, bzw. zusätzlich zum Bieter selbst auch vom eignungsleihenden Unternehmen, abzugeben
Zuschlagskriterien
3 Kriterien- price40%
Maßgeblich ist der im Preisblatt einzutragende Angebotsvergleichspreis brutto.
- quality20%
Für die Auftraggeberin ist die Berufserfahrung des Projektsteuerers von großer Bedeutung. Bewertet wird daher die einschlägige Projekterfahrung des Projektleiters sowie des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters.
- quality40%
Abgestimmt auf die Besonderheiten und Herausforderungen des Projekts ist ein hierzu passendes Projektteam mit Personaleinsatzplan zu entwickeln und vorzustellen. Dazu ist ein Konzept vorzulegen, in dem die organisatorische Herangehensweise an das Projekt inkl. Darlegung der internen Organisationsstruktur erläutert wird.
Zeitplan
- 4. Mai 2026Bekanntmachung veröffentlichtAuf TED publiziert