Vergabeunterlagen vom 26.08.2026 (PDF)

[Seite 1]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Gemeinde Adendorf vertreten durch die NSI Consult Vergabeart Beratungs- und Servicegesellschaft mbH Taubenstr. 8 offenes Verfahren 38106 Braunschweig nicht offenes Verfahren Deutschland Tel.: +49 531 21493030 Fax.: Verhandlungsverfahren mit Teilnahme- wettbewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme- wettbewerb wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist Datum 29.09.2026 Uhrzeit 11:00

Bindefrist endet am 30.10.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme

022-GAD G emeinde Adendorf

Vergabenummer Leistung

026-GAD-23 Sanierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 227 Zuschlagskriterien 242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 241 Abfall 244 Datenverarbeitung Anlage För dermittel

© VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 4

[Seite 2]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Vertragsformular für Instandhaltung: Erklärung N TVerG Eigenerklä rung §§123, 124 GWB, Erklärung EU- Sanktionspaket 233 Nachu nternehmerleistungen

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 221/222 An gaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Gemeinde Adendorf, Rathausplatz 14, 21365 Adendorf

zu vergeben. Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun- gen im Namen und für Rechnung

zu vergeben. 2 Kommunikation Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift- lich oder in Textform Stelle

Straße Fax PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen Zulassung/Hersteller der Brettsperrholzdecke

© VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 4

[Seite 3]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen Nachweise gem. Eigenerklärung zur Eignung (FB 124)

4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe- stätigung nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An- gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen. 6 Nebenangebote 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge- 6.2 nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

© VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 4

[Seite 4]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal- tungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege- ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt- form der Vergabestelle zu übermitteln. Schriftlich Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos- senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge- ben: siehe Briefkopf Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

„ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): N iedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen

V ergabekammer Niedersachsen A uf der Hude 2 21339 Lüneburg 10

© VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4

[Seite 5]

212 EU (Teilnahmebedingungen EU) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei- ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge- ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser- teilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote 4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei- ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau- leistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga- ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 6]

212 EU (Teilnahmebedingungen EU) 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen.

5 Bietergemeinschaften 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver- treter bezeichnet ist,
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver- tritt,
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese- henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge- meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich- tungserklärung“ abzugeben. Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen- de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung 7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi- kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi- sche Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge- bende Leistung mit dem Angebot

• Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi- fische Einzelnachweise
• Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener- klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei- se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge- führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 7]

212 EU (Teilnahmebedingungen EU) Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en- geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter- nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän- diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener- klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver- eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut- scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 8]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 0 26-GAD-23

Baumaßnahme

Gemeinde Adendorf

Leistung

Sanierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am 01.03.2027 . spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am 06.08.2027 . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

L ieferung einer prüffähigen Statik: bis 20.11.2026

B aubeginn Zimmerarbeiten vor Ort: 01.03 2027 - 19.03 2027 B aubeginn Fassade: 22.03. 2027 - 02.04.2027 Arbeiten im Bewegungsraum & Restarbeiten Fassade und Holzbau: 26.07-06.08.2027 2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2

[Seite 9]

214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Im Sinne des § 17 Abs. 8 Nr. 2 S. 1 VOB/B erklären Sie sich mit Angebotsabgabe dazu bereit, dass der Auftraggeber eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach vier Jahren zurückgibt, es sei denn zu diesem Zeitpunkt sind seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt. Dann darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2

[Seite 10]

B undesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

• Nur per E-Mail – Krausenstraße 17-18 10117 Berlin Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Postanschrift Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 11014 Berlin Tel +49 30 18 681-16882 Fax +49 30 18 681-516882

BWI7@bmi.bund.de www.bmwsb.bund.de Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576 BWI7-70409/2#1 Berlin, 14. April 2022 Seite 1 von 3

I. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per- sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf- weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre- ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte

[Seite 11]

Seite 2 von 3

b ) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent, c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe- ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf- tragswert, zehn Prozent übersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom- men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).

III. Fortführung bestehender Verträge

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o- der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei- her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein.

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis- terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde.

[Seite 12]

Seite 3 von 3

V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf- traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach § 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen- dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre- ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft.

Im Auftrag

gez. Janssen

Anlagen Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 Formblatt für Eigenerklärungen

[Seite 13]

241 (Abfall)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie- ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass  die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,  bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall- wirtschaftsbehörde vorliegt,  die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,  die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass  die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,  die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt- schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs- gemäßen Abfallentsorgung erteilt,  die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.  die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann- ten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis- laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 14]

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme 022-GAD Gemeinde Adendorf Leistung 026-GAD-23 Sanierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

[Seite 15]

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

[Seite 16]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem

Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 022-GA D Vergabenummer 026-GAD- 23

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme G emeinde Adendorf

Leistung S anierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Bewerber∗) Bieter∗) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗)

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

∗) zutreffendes ankreuzen 1 Der längere Zeitraum ist maßgebend.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 17]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu- schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes- amt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 18]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)4

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 19]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung:

026-GAD-23 Sanierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen- nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er- klärung abzugeben.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 20]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter- nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung eingerichtet

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 21]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters Ort: (Firmenname lt. Handelsregister) Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: (Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: BImA-Nummer: Gemeinde Adendorf vertreten durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mbH Taubenstr. 8 38106 Braunschweig Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

022-GAD Gemeinde Adendorf

Vergabenummer Leistung

026-GAD-23 Sanierung Adolph-Holm Kindergarten - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Nebenangebot(e)

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 22]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis- tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In- standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro*

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord- % nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver- tragliche Leistung zu bilden sind

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh- ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 23]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erkläre(n), dass – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis- ses als alleinverbindlich anerkenne(n). – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange- botes sind. – ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. – das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. – ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs- summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

• ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg- te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei- le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 24]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 1 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

GEWERK: Zimmer- und Holzbauarbeiten

BAUVORHABEN: Sanierung Adolph-Holm Kindergarten Kirchweg 17

21365 Adendorf

BAUHERR: Gemeinde Adendorf

Rathausplatz 14

21365 Adendorf

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Komplexsanierung eines erdgeschossigen Kindergartens mit einer Flachdachkonstruktion.

Die Außenwände sind massiv gemauert und mit einem Verblendstein als Außenschale hergestellt. Die Dachkonstruktion besteht aus einer Holzbalkenlage mit einer oberen Bitumenabdichtung.

Das Gebäude wurde im Wesentlichen um 1970 erbaut, bis in das Jahr 2003 gab es mehrere Erweiterung und Anbaubereiche.

Das Bauvorhaben liegt direkt am Kirchweg im Zentrum von Adendorf. Die Baustelle ist über öffentliche Verkehrsstraßen erreichbar.

Bei der Bestückung der Baustelle ist darauf zu achten, dass eine Gefährdung des Straßenverkehrs ausgeschlossen ist, ggfs. ist eine Verkehrssicherung vorzunehmen. Daraus entstehende Kosten sind in der nachfolgenden Ausschreibung einzukalkulieren.

Die Sanierung beinhaltet eine umfassende Erweiterung des Bestandsgebäudes. Das Flachdach wird vollständig rückgebaut und durch eine Brettsperrholzkonstruktion ersetzt. Das Dach erhält anschließend eine extensive Dachbegrünung

Baustellenanschrift:

Adolph-Holm-Kindergarten

Kirchweg 17a

21365 Adendorf

Fördermittel:

Das Gebäude wird mit Fördermitteln unterschiedlicher Fördermittelgeber unterstützt und ist, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, als Effizienzgebäude 55, gem. KFW 464 und 499, eingestuft.

Die Vorgaben der Fördermittelgeber sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Entsprechende Vorbemerkungen bzw. Anlagen sind Bestandteil der Leistungserklärung und dem Leistungsverzeichnis als Anlage beigefügt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Fördermittel erforderlichen Nachweise zu erbringen und fördermittelrelevante Qualitäten etc. einzuhalten.

Baustellenbetrieb/Zufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den Kirchweg. Die Parkplatzflächen vor dem Gebäude können für die Sanierung als Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung gestellt werden.

Sollten für den Betrieb der Baustelle Sperrungen der öffentl. Bereiche notwendig sein, sind diese rechtzeitig anzumelden.

Gemäß Baustelleneinrichtungsplan wird eine ca. 3m breite Baustellenzufahrt, ausgelegt für eine maximale Fahrzeuglänge von 7,50m zur Verfügung gestellt.

Die Zufahrt zu den nordwestlichen Gebäudebereichen ist nur beschränkt und mit kleinen Gerät möglich. Eine LKW-Befahrung dieser Gebäudeseiten ist aus Platz- und Baumschutzgründen ausgeschlossen. Der entsprechende Mehraufwand ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Die Gestellung eines Baustellenkranes ist auf Grund der vorhandenen Grundstücksgröße, der Geländestruktur und des vorhanden Baumbestands nicht möglich.

Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass Parken im öffentlichen Straßenraum (Kirchweg) im

[Seite 25]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 2 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass Parken im öffentlichen Straßenraum (Kirchweg) im Bereich der Baustelle nicht möglich bzw. nicht gestattet ist.

Die Stellung der Baustelleneinrichtung hat in vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung AG zu erfolgen.

Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass er sich eingehend mit der oben beschriebene Baustellensituation und deren Folgen auseinandergesetzt und entsprechend in der Kalkulation der Einheitspreise berücksichtigt hat. Das Grundstück ist für Besichtigungen frei zugänglich.

Geplanter Terminablauf

Beginn : gem. Angabe in den Formblättern

Fertigstellung : gem. Angabe in den Formblättern

Allgemeines

Sollten Genehmigungen für die Nutzung oder Sperrung von öffentlichen Flächen für den Baustellenbetrieb oder die Durchführung der Arbeiten erforderlich sein, so sind diese kostenfrei für die Bauherren von den zuständigen Behörden einzuholen. Evtl. zu zahlende Nutzungsgebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gilt auch für evtl. notwendige Absperrungen, Beschilderungen sowie Warn- und Beleuchtungseinrichtungen.

Sollten durch den Baubetrieb Schäden auf dem Baugrundstück, Nachbargrundstücken, an Verkehrsflächen, Straßen, Wegen, Bürgersteigen etc. entstehen, so sind diese vom Verursacher unverzüglich und kostenfrei für den Bauherrn zu beseitigen.

Ein Befahren der nicht eingezäunten und als Lagerfläche ausgewiesenen Flächen ist untersagt.

Jedes Gewerk ist für den Abtransport und die umweltgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts inkl. Deponiegebühren selbst verantwortlich.

Ein Wiederverwertungs- bzw. Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert für alle Abbruchmaterialien vorzulegen.

Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Tagelohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung durchgeführt werden. Sie werden nur vergütet, wenn die Tagelohnzettel mindestens 1mal wöchentlich zur Unterschrift vorgelegt worden sind. Später vorgelegte Stundenlohnberichte werden nicht anerkannt.

Über evtl. auszuführende Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, müssen vor Ausführungsbeginn Nachtragsangebote eingereicht werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit den vom Auftraggeber beauftragten anderen Unternehmen bei der Durchführung der gemeinsamen Arbeiten im besten Einvernehmen zusammenzuarbeiten.

Während der Ausführungen haftet der Auftraggeber nicht für Diebstähle, Sachschäden, Verluste an Werkzeugen, Feuerschäden und Witterungseinflüssen an lagernden Materialien. Dem Auftragnehmer bleibt es überlassen, sich gegen diese Risiken ausreichend zu versichern.

Der Unternehmer ist Fachbauleiter für die ihm übertragenen Leistungen.

Es finden regelmäßig wöchentlich Baubesprechungen statt, die Teilnahme ist verpflichtend. Der AN hat eine Weisungs- bzw. Vertretungsberechtigte Person für die Besprechungen abzustellen.

Schadstoffe

Das Gebäude wurde auf eine mögliche Schadstoffbelastung untersucht. Der Schadstoffuntersuchungsbericht wird bei Bedarf dem AN zur Verfügung gestellt und ist zu berücksichtigen.

Eine Schadstoffsanierung wurde/wird durchgeführt. Eine Freimessung des Gebäudes wird durch ein Prüfinstitut erfolgen.

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Der Bauherr beauftragt einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) gem. Baustellenverordnung.

Dem beauftragten SiGeKo sind auf Verlangen erforderliche Unterlagen gemäß BaustellV und UVV wie z.B. arbeitsplatzspezifische Gefährdungsbeurteilungen

zuzusenden.

Des Weiteren ist dem beauftragtem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten der auf der Baustelle für den

[Seite 26]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 3 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Des Weiteren ist dem beauftragtem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten der auf der Baustelle für den AN tätige Ersthelfer schriftlich zu benennen.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass ein qualifizierter, ständig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Maßnahmen an sämtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.

Werden Gerüste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsmäßigkeit entsprechend UVV zu prüfen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Baumschutz

Das Gebäude und Grundstück befindet sich in einem teilbewaldeten Bereich. Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Adendorf ist in Verbindung mit RAS-LP-4, der DIN 18920 sowie der rechtlichen Vorgaben des BNatSchG zu berücksichtigen.

ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN

1. Strom- und Wasserversorgung sind auf der Baustelle vorhanden, die Kosten dafür übernimmt der Bauherr.

2. Vor Verdecken der Leistungen durch andere Leistungen ist das Aufmaß mit der Bauleitung vorzunehmen. Versäumt der Unternehmer die rechtzeitige Benachrichtigung der Bauleitung, so erfolgt die Abrechnung nach den für die Ausführung maßgeblichen Plänen und Beschreibungen.

3. Fertiggestellte Leistungen oder Teilleistungen sind vor Beschädigung und vor Verschmutzung zu schützen.

4. Nacharbeiten von Leistungen, die nicht in einem Zuge ausgeführt werden können, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, eine mehrmaliges Einrichten der Baustelle ist mit in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

5. Falls in den Positionstexten nicht besonders beschrieben, verstehen sich die Leistungen immer inkl. Anfertigung, Lieferung und fertigen Einbau, sowie bei Einrichtungen, die nicht in das Eigentum des AG übergehen (z.B. Baustelleneinrichtungen, Bauzäune, Gerüste usw.) inkl. Abbau/Rückbau und Abtransport.

6. Den Unternehmen ist es nicht gestattet eigene Werbeschilder an Gerüsten oder Bauzäunen aufzustellen.

7. Während der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer oder ein fachlich ausgebildeter Vertreter auf der Baustelle anwesend sein. Der Vertreter muss befugt sein, Anordnungen der Bauüberwachung entgegen zu nehmen. Der Vertreter muss in der Lage sein in der Deutschen Sprache zu kommunizieren, um Anweisungen und Absprachen eindeutig zu verstehen und umzusetzen.

8. Für die Materiallagerung können im Gebäude keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Ggfs. erf. Materialcontainer sind durch den AN selbst zu stellen. Die notwendige Aufstellfläche ist mit dem AG abzustimmen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

9. Fassadengerüste werden bauseits gestellt, soweit nicht anders ausgeschrieben oder für die Arbeiten zwingend erforderlich

Alle übrigen Arbeits- und Schutzgerüste bis 3,50 m Arbeitshöhe sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

8. Arbeits- und Schutzgerüste sowie sonstige Sicherungsmaßnahmen gemäß den Vorgaben der DGUV und BauBG sind in Abhängigkeit zur gewählten Montageart und in Abstimmung der eigenen Gefährdungsbeurteilung selbst zu wählen, zu liefern, auf- und abzubauen sowie vorzuhalten.

Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eine Arbeitsplan mit Beschreibung der Montageart und eine Gefährdungsbeurteilung nach §5 Arbeitsschutzgesetz sind dem beauftragten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator des Bauherrn auf Verlagen vor Ausführung der Arbeiten zu übergeben.Es werden bauseits, keine Sicherungen gegen Absturz über das Fassadengerüst hinaus, gestellt.

9. Für alle verwendeten Bauprodukte ist der Nachweis in Form von abZ, aBG, ETAs oder ähnliches, auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten und auf Anweisung vorzulegen.

1 Allgemeines

1.1 Statik Statik

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung

[Seite 27]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 4 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung

nach DIN EN für die nachfolgend beschriebenen Decken.

Der Entwurf eines Tragwerkskonzepts sowie ggfs. vorh. Brandschutzanforderungen und Lastannahmen werden vom Auftraggeber vorgegeben

Vom Auftragnehmer zu erbringende Berechnungen:

• Bemessung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Elemente, Anschlüsse, Verbindungen usw.

• Brandschutznachweis der Decke, die Decke muss feuerhemmend ausgebildet sein.

• Nachweis von Ausklinkungen und Durchdringungen in Deckenelementen

• Nachweis der Verbindungsmittel für Anschlüsse zwischen Deckenelementen und weiteren Bauteilen

• Nachweis von Wandschwellen, Auswechslungen, Unterzügen,

Stützen die in direkter Verbindung mit Deckelementen stehen, in Holz- oder

Stahlbauweise

• Erstellen eines Positionsplans und zeichnerische Darstellung der statisch bemessenen

Details inkl. Verbindungsmittel

Die Statik ist als prüffähige Statik, den für die Maßnahme beauftragten Prüfstatiker, zu übergeben.

1,000 psch 1.2 Werk- & Verlegeplan Werk- und Verlegeplanung

Die Ausführungsplanung beinhaltet eine Werk- und Montageplanung zur werkseitigen Vormontage sowie zur baustellenseitigen Verlegung der Holzelemente.

Enthaltene Leistungen:

• örtliches Aufmaß, bzw. örtliche Maßkontrolle der Architektenpläne und übernahme der Erkenntnisse in die Werkplanung.

• Zeichnen eines Werk- und Verlegeplans, vollständig vermaßt und mit allen erforderlichen Angaben versehen, wie Durchbrüche, Akustikfelder, Leitungsführung von Leerohren usw., auf Basis der Ausführungsplanung des Architekten

• Angabe der Verlegerichtung, Elementeinteilung, Zusammenfassung von Elementen zur Vormontage, Öffnungen und Aussparungen für Installationen,

• Mitgabe des Verlegeplans, 3-fach, als Planausdruck für die auf die Baustelle, sowie zur Übergabe an den AG.

-Detaildarstellung der Auflagerbereiche auf Wandköpfen, Verblockungen, Stahlträger, Holzbalken usw.

1,000 psch

Gesamtbetrag:

[Seite 28]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 5 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 2 Brettsperrholzdecke

2.1 Brettsperrholz-Kastenelementdecke Brettsperrholz-Kastenelementdecke

mit integrierter Akustikbekleidung liefern und als Dachdecke montieren.

Deckbreite ca.625 mm, seitlichen Elementstoß mit Nut und Feder, Endabschnitt rechtwinklig, die Holzherkunft muss durch PEFC Zertifikat bescheinigt werden,

Kreuzweise Verleimung auf Abstand, Hohlräume zur Aufnahme von Leitungen

Elementoberseite vollflächig geschlossen,

-Holzart: Fichte/Tanne

Scheibenausbildung:

Koppelbrett für Stoßausbildungen und zur Schaffung einer Scheibenwirkung der Gesamtdecke, ca. 26/95mm und mit Befestigungsmitteln gem. Statik montieren.

Holzfeuchte:

technisch getrocknet 9+/- 2%

Abmessungen:

Deckenstärke ca.210 mm gem. statischen Anforderungen,,

Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz max. +/- 3 mm, Winkeltoleranzen max. +/- 2°

Oberflächen:

Weisstannenoberfläche, astrein, mit möglichen Fehlern (wie z.B. Längsrisse, kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken, für nichtsichtbare Bereiche, bzw. Konstruktionshölzer.

Oberfläche Akustikfläche:

Leistenprofil 625mm x 20/4mm (4 mm Fuge, 20 mm Holzleiste)

Weisstannenoberfläche, astrein, lebhaft, Lichtschutzgrundierung zur Verhinderung des Nachdunkelns, geeignet für den Innenbereich, für bauseitigen Schutzanstrich.

Schallabsorption:

Oberfläche Schall-absorbierend, Mittellage aus min. 50% Holzweichfaser - Absorber, Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654, zusätzliche geschlossene Holzlage, Dicke ca. 26,5 mm, direkt hinter der unteren Querlage.

Baubiologie:

Elemente müssen nachweisbar frei von Holzschutzmittel sein

Angebotenes Fabrikat/Typ: '........................................'

Zulassungs.-Nr./abZ, aBG, ETA .: '........................................'

550,000 m2 2.2 Brettsperrholz-Kastenelementdecke, wie in der Position 2.1 Brettsperrholz-Kastenelementdecke, wie in der Position 2.1

beschrieben, jedoch als Dachdecke mit nichtsichtbarer Unterseite.

Die Deckenflächen werden in Bereichen vorgesehen, die durch abgehängte Decken oder ähnlichem verdeckt werden, wie Flure und Sanitärbereiche. In diesen Bereichen gibt es keinen Anspruch die Optik der Oberfläche.

[Seite 29]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 6 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 700,000 m2 2.3 Zulage feuerhemmende Ausführung Zulage zu den Positionen 2.1 und 2.2

für die Ausführung der Decke als feuerhemmende Deckenkonstruktion.

Die bauaufsichtliche Zulassung als feuerhemmende Konstruktion des angebotenen Deckensystems ist nach ETA, abZ oder ähnliches ist nachzuweisen und mit dem Angebot vorzulegen.

Brandschutztechnische Anforderung: feuerhemmend, REI30

1.250,000 m2 2.4 Auflagerbalken in Deckenebene 16/15 Auflagerbalken in Deckenebene 16/15,

deckengleicher Holzbalken, im Zuge der Deckenmontage liefern und einbauen. Die Schraubverbindung der Deckenelemente an den Auflagerbalken einschl. der ggfs. erf. Ausklinkungen am Auflager, ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.

Querschnitt: 16/15cm

Stat. Pos.: 11.1/11.2

5,000 m 2.5 Auflagerbalken in Deckenebene 18/15 Auflagerbalken in Deckenebene 18/15, wie in der Position 2.4

beschrieben, jedoch:

Querschnitt: 18/15cm

Stat. Pos.: 11.3/11.4

9,000 m 2.6 Auflagerbalken in Deckenebene 12/16 Auflagerbalken in Deckenebene 12/16 wie in der Position 2.4

beschrieben, jedoch:

Querschnitt: 12/16cm /12/15

Stat. Pos.: 11.6.N1/11.7.N1

4,000 m 2.7 Nivellierschwelle auf Ringbalken Nivellierschwelle auf Ringbalken

liefern und auf Ringbalken montieren, einschließlich Befestigungsanker gem. Statik. Die Schwelle ist nach der Montage der Holzrahmenelemente vollfugig mit einem Quellmörtel /MGIII zu unterfugen. Für die Montagedauer ist die Schwelle unverschieblich zu unterkeilen, bzw. zu befestigen.

Unter der Schwelle ist eine Dichtungsbahn, z.B. R500 vorzusehen.

Holzart: Nadelholz C24

Gefährdungskl: GK1

Querschnitt: 80/160mm

Wandstärke: 17,5cm

Befestigung: e= 50cm, 1 Stück MMS TC 10X130/60

[Seite 30]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 7 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

405,000 m 2.8 Nivellierschwelle auf Ringbalken, wie in der Position Nivellierschwelle auf Ringbalken, wie in der Position 2.7

bechrieben, jedoch für 24 Wandstärken.

120,000 m 2.9 Nivellierschwelle auf Ringbalken, wie in der Position Nivellierschwelle auf Ringbalken, wie in der Position 2.7

beschreiben, jedoch auf 11,5cm Innenwände.

Querschnitt: 80/110mm

125,000 m 2.10 Ausschnitte für Durchdringungen von Strangentlüftungen Ausschnitte für Durchdringungen von Strangentlüftungen

oder ähnlichen in die Dachelemente nach Angabe liefern und herstellen.

Eventl. erforderliche Verstärkungen, Ausblattungen oder ähnliches sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.

Querschnitt: bis d=320mm

5,000 m 2.11 Ausschnitte, wie in der Position Ausschnitte, wie in der Position 2.10

beschrieben, jedoch:

Querschnitt: bis d=150mm

8,000 stck 2.12 Ausschnitte wie in der Position Ausschnitte wie in der Position 2.10

beschrieben, jedoch:

Querschnitt: bis 600/600mm

12,000 stck 2.13 Ausschnitte wie in der Position Ausschnitte wie in der Position 2.10

beschrieben, jedoch:

Querschnitt: bis d=1000/1000mm

7,000 stck 2.14 Ausschnitte wie in der Position Ausschnitte wie in der Position 2.10 beschrieben,

beschrieben, jedoch für Lüftungsleitungen.

Querschnitt: bis d=550/300mm

[Seite 31]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 8 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

2,000 stck 2.15 Verblockung Trennwände F30 Verblockung Trennwände F30

Herstellen eines raumabschließenden Elementenstoßes, längs- und quer im Verlauf der Dachelemente nach Herstellerangaben auf den Flurwänden herstellen.

Es darf für die brandschutztechnisch vorgesehene Zeit von 30min kein Feuer oder Rauch durch den Auflager- und Deckenbereich in den Flurbereich eindringen.

Eine Detailplanung ist im Zuge der Werkplanung vorzulegen und freigeben zu lassen.

215,000 m 2.16 Verblockung Trennwände F90 Verblockung Trennwände, wie in der Position 2.15

beschreiben herstellen, jedoch im Bereich einer bauseitigen F90- Unterdeckenkonstruktion.

Ort: Technikraum

12,000 m 2.17 Leerrohr f. Elektroleitungen Leerrohr f. Elektroleitungen

leichtes- Kunststoffwellrohr, d= 25mm, mit glatter Innenwandung und Zugdraht liefern und in der Deckenkonstruktion für Deckenauslässe der Folgegewerke verdeckt verlegen. Die exakte Lage der Deckenauslässe erfolgt mit der Werkplanung.

180,000 m 2.18 Stirnseitiger Elementabschluss, Stirnseitiger Elementabschluss,

an offenen zur Fassade liegende Bereiche oder anderen Öffnungen und Durchdringungen, mit geeigneten Material, breite gem. Deckenhöhe, Materialdicke min.7mm, dauerhaft winddicht verschließen, einschl. ggfs. erf. Randverklebung.

100,000 m 2.19 Stirnseitiger Elementabschluss, wie in der Position Stirnseitiger Elementabschluss, wie in der Position 2.18

beschrieben, jedoch mit einer min. 40mm starken Holzbohle, als Befestigungsgrund erforderlicher Anbauten.

35,000 m 2.20 Brandschutzbekleidung Stahlflansch Brandschutzbekleidung Stahlflansch/Ausblattung

Unterseitig offen in der Dachkonstruktion liegenden Stahlträgerflansch brandschutztechnisch min. feuerhemmend gem. Herstellerangabe verkleiden, bzw. beplanken.

Ort: nichtsichtbare Deckenflächen

14,000 m 2.21 Offene Deckenstöße verschließen Offene Deckenstöße verschließen

im Bereich von Stahlträgern mit gleichem Akustikmaterial wie in der Decken vorhanden verschließen.

Streifenbreite: bis ca. 30cm

[Seite 32]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 9 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Streifenbreite: bis ca. 30cm

4,000 m

Gesamtbetrag:

[Seite 33]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 10 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 3 Akustikdecke

3.1 Brettsperrholz-Akustikelementdecke Brettsperrholz-Akustikelementdecke

liefern und Einbau einer Akustikdecke aus Echtholz Akustikelementen, Holzart Mittel- und Rücklage Weißtanne, Mittellage mit breitbandig wirksamem Holzweichfaserabsorber, Kreuzweise, schadstofffreie PUR-Verklebung, die Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt werden, optisch identisch mit der vor beschriebenen Akustikbekleidung der Dachelemente.

Elementstärke: ca. 39 mm,

Deckbreite 625 mm

Holzfeuchte: technisch getrocknet 9+/- 2%

Schallabsorption:

Mittellage aus Holzweichfaser-Absorber, zu erreichende alpha-W Werte bis 0,9

Oberfläche:

Leistenprofil 625mm x 20/4mm (4 mm Fuge, 20 mm Holzleiste)

Weisstannenoberfläche, astrein, lebhaft, Lichtschutzgrundierung zur Verhinderung des Nachdunkelns, geeignet für den Innenbereich, für bauseitigen Schutzanstrich.

Baubiologie:

Elemente frei von Holzschutzmittel

Montage unter Holzbalkenlage auf Sparschalungskonstruktion, Lattung 60mm/60mm, gem. Herstellerangaben, Schalungsabstand ca. 625mm aus gehobelten und egalisierten Leisten, verborgene Befestigung in den Akustikfugen mit Klammern oder mit vom Systemhersteller zugelassenen Spezialschrauben.

Raumhöhe: ca. 3,20m- 5,40m i.L.

Ein Raumgerüst wird bauseits gestellt.

125,000 m2 3.2 Revisionstür Revisionstür ca.60/60cm

liefern und in vor beschriebene Decke, einschl. Akustikbekleidung montieren, einschl. herstellen des Ausschnittes in der Decke, sowie der erforderlichen Unter- und Rahmenkonstruktion, Verschluss über Vierkantschlüssel.

Der Decke ist gegen Herabfallen durch Sicherungsketten und glw. zu sichern.

1,000 stck

Gesamtbetrag:

[Seite 34]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 11 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 4 Holzrahmenbau & Deckenkonstruktion Gruppenraum

Vorbemerkung zum Holzrahmenbau Vorbemerkung zum Holzrahmenbau

Grundlage der Ausführungskonstruktionen und Ausführungsbedingungen sind die zzt. gültigen und aktuellen Fachregeln des Zimmerer- und Dachdeckerhandwerks, sowie der gültigen Normen, wie DIN1052, DIN EN 14081 und DIN 68365.

Es sind ausschließlich Hölzer die technisch getrocknet wurden zu verwenden, die max. Holzfeuchte ist auf max. 18% begrenzt.

Es sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Materialien zu verwenden, ein entsprechender Nachweis mit Zulassungs-Nr. ist zu erbringen.

Festigkeitsklasse der Hölzer gem. Statik, min. C24, bzw. GLH24C.

Der Holzschutz ist gem. DIN 68800 zu berücksichtigen.

Vorelementierung

Die Elementierung umfasst die im LV beschriebenen Schichten. In den Quadratmeterpreis ist das Liefern und Abbinden der Holzbauteile und alle nicht separat erfassten Maßnahmen wie Auswechslungen, Mehrfachpfosten, Eckverstärkungen, Sturzausbildungen etc. einzukalkulieren. Außerdem sind alle notwendigen Verbindungsmittel einzukalkulieren.

Montageleistungen, einschl. eventl. Krangestellungen sind in die EP mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Luft- und Winddichtheit

Das Herstellen einer inneren und äußeren winddichten Gebäudehülle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, dazu gehört das fachgerechte Abkleben von Stößen aller Konstruktionen und der Anschlüsse untereinander, sowie an den umgebenden Baukörper.

Luftdichte Anschlüsse an Fenster und Türen etc. werden gesondert beschrieben und vergütet.

4.1 Außenwand d=255mm. Außenwand d=255mm.

Vorelementierte Holzrahmenbauwand, als Wandtafel nach DIN 1052, liefern und auf vor beschriebener Brettsperrholzdecke, und oberen Stahlrahmen, gem. Statik montieren.

Bauteilaufbau von innen nach außen:

1. OSB-Platten, d= 15mm nach DIN EN 300 als aussteifende Beplankung, einschl. luftdichter Abklebung von Stößen, Ecken, Anschlüssen an andere Holzbauteile, sowie notwendiger An- und Schrägschnitte

Material: OSB d=15mm

Befestigung: gem. Statik

2. Holzrahmenkonstruktion, KVH NSi, einschl. Schwellen, Ständer, Rähme, Auswechslungen, z.B. an Türen und Fenster etc., nach statischen Erfordernissen.

Material: KVH NSi

Festigkeitskl.: C24

Querschnitte: 80/160mm /80/200mm, e=625mm

3. Holzfaserplatte, als tragende, äußere und wasserabweisende Bekleidung, mit umlaufender Nut- und Federprofilierung liefern und nach Herstellervorschriften winddicht montieren, einschl. notwendiger An- und Schrägschnitte etc.

Material: Holzfaserplatte, hydrophobiert, d= 80mm, Nut und Feder, winddicht montiert.

Innere Installationsebene und äußere Fassadenkonstruktion in gesonderter Position.

Zwischendämmung der Holzrahmen in gesonderter Position.

100,000 m2 4.2 Fassadenbekleidung für den bewitterten Außenbereich, ab Oberkante Holzfaserplatte wie folgt herstellen.

[Seite 35]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 12 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.) 4.2

N4r..2) Fassadenbekleidung für den bewitterten Außenbereich, ab Oberkante HolEzUfRaserplatte wie EfUoRlgt herstellen. Fassadenbekleidung für den bewitterten Außenbereich, ab Oberkante Holzfaserplatte wie folgt herstellen.

1. vertikale Lattung 40/60mm, KVH, C24 e=62,5cm, als Fassadenhinterlüftung auf Holzfaserdämmplatte aufschrauben.

2. Vollholz-Dachschalung aus imprägnierten Fichten- Fasebrettern, d=24mm, einseitig gehobelt liefern und fachgerecht auf der Unterkonstruktion befestigen, Ausbildung als Scheibe, stöße versetzt angeordnet, als Grundlage für eine bauseits auszuführende Stehfalz- Zinkdeckung.

Material: Vollholz Fichte/Kiefer

Dicke: 24mm

100,000 m2 4.3 Luftdichter Anschluss Holzrahmenbau an Brettsperrholzdecke, innen+ außen, Luftdichter Anschluss Holzrahmenbau an Brettsperrholzdecke, innen+ außen,

herstellen des unteren Fassadenanschlusses durch liefern und einbauen einer ca. 30cm breiten diffusionsoffenen Folie. Die Folie ist mit der winddichten Ebene sowie der Brettsperrholzdecke fachgerecht nach Herstellerangaben luftdicht zu verkleben.

Untergrund Decke: Holz

Untergrund Holzrahmenbau: Holzfaserplatte

90,000 m 4.4 Luftdichter Anschluss, wie in der Position Luftdichter Anschluss, wie in der Position 4.3

beschrieben, jedoch als oberer Anschluss der Holzwolledämmplatte im Übergang zur Flachdachdämmung.

45,000 m 4.5 Unterer Abschluss Holzfassade, Unterer Abschluss Holzfassade,

Herstellen des unteren Fassadenabschlusses durch liefern und anbringen eines Aluminium- Lüftungsgitter, kleintier- und insektensicher, mit nichtrostenden Schrauben unsichtbar befestigt.

45,000 m 4.6 Unterbahn Unterbahn

aus einer diffusionsoffenen Trennlage und Winddichtebene, liefern und als regensichere Montagedeckung für Stehfalzdeckung nach Herstellerangaben einbauen, einschl. aller erforderlichen Zuschnitt- und Nebenarbeiten.

Alle luftundurchlässigen Anschlüsse und Durchdringungen sind mit dem zum System passenden Klebeband abzudichten.

sd-Wert variabel: 0,3 m bis 5 m

100,000 m2 4.7 Trenn- und Strukturlage Trenn- und Strukturlage

Zulage für eine auf die Unterbahn aufgelegte Trenn- und Strukturlage, liefern und einbauen, Verarbeitung gem. Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

[Seite 36]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 13 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Angebotenes Fabrikat: '........................................'

100,000 m2 4.8 Holzfaserdämmplatte d=80mm Holzfaserdämmplatte d=80mm

als tragende, äußere und wasserabweisende Bekleidung, mit umlaufender Nut- und Federprofilierung liefern und nach Herstellervorschriften winddicht auf Holzunterkonstruktion montieren, einschl. notwendiger An- und Schrägschnitte etc.

Material: Holzfaserplatte, hydrophobiert, d= 80mm, Nut und Feder

Ort: Bewegungsraum / Längsachse / Anschluss Flachdach

45,000 m2 4.9 Holzfaserdämmplatte d= 50mm, wie in der Position Holzfaserdämmplatte d= 40mm, wie in der Position 4.8

beschrieben, jedoch:

Material: Holzfaserplatte, hydrophobiert, d= 40mm, Nut und Feder

Ort: Bewegungsraum / Querachse / Anschluss Flachdach

27,000 m2 4.10 Konstruktionsvollholz KVH-NSi, für Holzbalkendecke Konstruktionsvollholz KVH-NSi, für Holzbalkendecke

Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Einschnittart herzgetrennt, Schnittklasse A Oberfläche egalisiert und gefast, Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, liefern.

Abbund in gesonderter Position.

Holz : KVH-NSi

Sortierklasse : Nach DIN 4074

Querschnitte : 8/20

Einzellänge : bis ca. 6,00 m

2,500 m3 4.11 Abbinden, Aufstellen und Verlegen Abbinden, Aufstellen und Verlegen

des vor genannten Bauholzes für Dachkonstruktionen aller Art, incl. Kleineisenteile und Befestigungsmittel gem. Statik, wie Bulldogdübel, Assy-Schrauben, Winkelverbinder, Sparrennägel etc.

Traufhöhe : bis 3,00m

Dachart : Flachdach

Dachneigung : 2°

152,000 m 4.12 Anschluss Deckenbalken an Stahlkonstruktion, Bewegungsaum Anschluss Deckenbalken an Stahlträger HEA260

Anschluss der Holzbalken an Stahlriegel der Stat. Pos. 2.0 herstellen, bestehend aus:

Anschlussschwert Holzbalken: 600x6 l=150mm an den Steg mit doppelter Schweißnaht 3mm

Abschluss Schwert an Holzbalken mittel 1x M12-4.6 + Scheiben d=58mm

[Seite 37]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 14 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Abschluss Schwert an Holzbalken mittel 1x M12-4.6 + Scheiben d=58mm

Einbauort: Gruppenraum / Holzbalkenlage

Die Holzbalken 8/20 sind im oberen Flanschbereich auszuklinken. Als Auflager der Holzbalken auf den unteren Flansch sind Lagerhölzer 40/80mmm, als Höhenausgleich einzulegen.

64,000 stck 4.13 Holzstütze 10/16 + Winkel an Stahlrahmen Anschluss Holzrahmenbau an Stahlrahmen

liefern und im Bereich der Querachsen des Gruppenraums montieren.

Anschluss oben: Winkel AE76 an Stahlträger mit M12-4.6 +5 Kamm- nägel 4.0x40 befestigt, e= 90cm

Rähmlänge ca. 6,00m sowie SHolzschrauben 6.0x80mm+ Scheibe, e = 90cm

Anschluss unten: 2 x Winkelverbinder AB90 voll ausgenagelt mit 4.0x40

2,000 stck 4.14 Futterholz als Überbrückung der Deckenstärke Futterholz

als Überbrückung der Deckenstärke zwischen der Nivellierschwelle auf dem Rinbalken und der Oberkante des Brettsperrholzdecke, liefern und konstruktiv befestigen, als Auflager der vor beschriebenen Holzrahmenbauwände, sowie als Befestigungsgrund der Kletterwand.

Ort: Bewegungsraum/Giebelwand

Querschnitt: 12/18cm

6,000 m 4.15 Vollholz-Dachschalung Vollholz-Dachschalung

aus imprägnierten Fichten- Fasebrettern, d=24mm, einseitig gehobelt liefern und fachgerecht auf den Sparren befestigen, Ausbildung als statische Scheibe, stöße versetzt angeordnet, als Grundlage für eine bauseits auszuführende Dachabdichtung

Material: Vollholz Fichte/Kiefer

Dicke: 24mm

95,000 m2 4.16 Wärmedämmung aus Mineralwolle, Wärmedämmung aus Mineralwolle,

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Anwendungstyp WH nach DIN 4108-10, Baustoffklasse A, nicht brennbar nach DIN 4102, Dämmschichtdicke 160 mm liefern, zuschneiden und in der Holzrahmenkonstruktion einbauen.

Die zugeschnittenen Dämmplatten ist untereinander fugendicht zu stoßen, einschl. aller Zuschnitt und Anpaßarbeiten.

Einbauort: Holzrahmenbau / Bewegungsraum

Dämmdicke: 160mm

WLG: 035

Baustoffklasse: A1 nach DIN EN 13501

95,000 m2

[Seite 38]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 15 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 4.17 Wärmedämmung Stahlträger, wie in der Position Wärmedämmung Stahlträger, wie in der Position 4.16 beschrieben,

jedoch als Ausdämmung eines parallel zur Traufe verlaufenden Stahlträgers.

Der Stahlträger liegt in der vertikalen Ebene des Holzrahmenbaus und ist dreiseitig, Stegflächen beidseitig, sowie untere Flanschseite, auszudämmen. Der Stahlträger ist lückenlos und hohlraumfrei auszustopfen.

Auf der Innenseite des Stahlträger ist ein Rieselschutz zur Verhinderung des herausrieselns der Dämmung in Richtung Gruppenraum vorzusehen, die Anschlüsse an die umgebenden Bauteile sind abzudichten.

Die Detailausführung Traufe Bewegungsraum liegt der Ausschreibung bei.

Stahlträgerlänge ca. 42,00m

Stahlträgerhöhe: ca. 260mm, entspricht auch der Höhe des

erf. Rieselschutzes

Dämmquerschnitt: ca. 260mm/200mm

Material: Mineralwolle oder glw.

WLG: 035

42,000 m 4.18 Dampfbremse Dampfbremse

liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben einbauen.

Längs- und Querstöße sind absolut luftdicht mit systemzugehörgen Klebebändern abzukleben. Leistung in fertiger Arbeit einschl. sämtlicher, sich aus der Dachkonstruktion und dem Gebäudegrundriss ergebender Zuschnitte und Maßnahmen.

Alle erforderliche winddichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile, soweit nicht in gesonderter Position beschrieben, sind in die Position einzukalkulieren.

sd-Wert: >100 m

95,000 m2 4.19 Dachrandausbildung Bewegungsraum Dachrandausbildung Bewegungsraum

aus einer Holzunterkonstruktion für die Aufnahme der gesondert beschriebenen oder bauseits auszuführenden Abdichtungs- und Bekleidungsebenen.

Traufe bestehend aus:

Holzunterkonstruktion aus Holzbohlen d=40mm, U-förmig miteinander verschraubt.

Abdeck/Traufbohle ca. 40/100mm, Oberseite abgeschrägt, auf senkrechter Bohle geschraubt, Stirnbohle ca. 40/120mm,

Schwellenholz, waagerecht auf Stahlträger 40/140mm, mittels Setzbolzen, HE-Anker oder glw. liefern und montieren.

Ausführung s.h. Detailausführung Traufe Bewegungsraum, als Anlage

Die Konstruktion ist umlaufend an der Holzbalkendecke des Bewegungsraums zu montieren.

42,000 m 4.20 Dachrandausbildung, wie in der Position Dachrandausbildung Traufe, wie in der Position 4.19

beschrieben, jedoch bestehend aus:

Holzunterkonstruktion aus Holzbohlen d=50/60mm, L-förmig miteinander verschraubt.

[Seite 39]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 16 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Holzunterkonstruktion aus Holzbohlen d=50/60mm, L-förmig miteinander verschraubt.

Abdeck/Traufbohle ca. 60/160mm, Oberseite abgeschrägt, auf senkrechter Bohle geschraubt, Stirnbohle ca. 50/160mm,

Stützstrebe, ca. 60/160mm, e= 80cm, dreieckig, als Aussteifungselement.

Ausführung s.h. Detailausführung Traufe, als Anlage

Die Konstruktion ist umlaufend an der Dachdecke zu montieren.

165,000 m

Gesamtbetrag:

[Seite 40]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 17 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 5 Stahlbauteile in Deckenebene

Die Bescheinigung für die Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten nach Ausführungsklasse 1 (EXC1) nach DIN 1090-2 ist mit dem Angebot nachzuweisen.

5.1 Stahlträger HEA 180 in Deckenebene Stahlträger HEA 180 in Deckenebene,

als Auflager der der Brettsperrholzdecke, aus Formstahl, grundierte Oberfläche, nach DIN 1025-. 3/EN im Zuge der Dachmontage liefern und einbauen, bestehend aus:

1 Stk. Formstahlprofil HEA 180, l= ca. 4,12m,

Auflager auf bauseits vorh. Ringanker. Das Auflager ist vollflächig zu mit Stahprofilen zu unterfüttern. Die Unterfütterung ist unverschiebbar zu befestigen.

Die Träger sind einschl. aller Verbindungsmittel wie Bolzen usw. zu liefern und gem. Statik einzubauen.

Einbauort: Werkraum

Statik Position: 12.4

Trägerprofil: HEA 180 l= ca. 4,12m

Material: Stahl S235

Oberfläche: grundiert

Einbauhöhe: ca. 3,26m

Im Einheitspreis ist die Ausbildung der Holz-Dachelemente an den Stahlträger (Ausklinkung von Steg/Flansch oder Auflagerhölzer im Bereich der Gruppenräumen) zu berücksichtigen.

1,000 stck 5.2 Stahlträger HEA 160, wie in der Position Stahlträger HEA 160, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch

Einbauort: Flur

Statik Position: 12.7

Trägerprofil: HEA 160 l= ca. 2,96m

Material: Stahl S235

1,000 stck 5.3 Stahlträger HEB 260, wie in der Position Stahlträger HEB 260, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Gruppenräumen

Statik Position: 12.2

Trägerprofil: HEB 260 l= ca. 7,93m

4,000 stck 5.4 Stahlträger HEA 160, wie in der Position Stahlträger HEA 160, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Flur

[Seite 41]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 18 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Einbauort: Flur

Statik Position: 12.6

Trägerprofil: HEA 160 l= ca. 3,61m

1,000 stck 5.5 Stahlträger HEA 180, wie in der Position Stahlträger HEA 180, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Werkraum

Statik Position: 12.8

Trägerprofil: HEA 180 l= ca. 5,26m

Der Träger schließt in 90° an einseitig am einen quer verlaufenden Stahlträger an. Der Knotenpunkt ist in ges. Position erfasst.

1,000 stck 5.6 Stahlträger HEA 160, wie in der Position Stahlträger HEA 160, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Atellier

Statik Position: 12.3

Trägerprofil: HEA 160 l= ca. 4,63m

1,000 stck 5.7 Stahlträger HEA 180, wie in der Position Stahlträger HEA 180, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Küche/Personal

Statik Position: 12.5

Trägerprofil: HEA 180 l= ca. 4,13m

1,000 stck 5.8 Stahlträger HEA 180, wie in der Position Stahlträger HEA 180, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Personal

Statik Position: 12.5

Trägerprofil: HEA 180 l= ca. 3,75m

1,000 stck 5.9 Stahlträger HEA 140, wie in der Position Stahlträger HEA 140, wie in der Position 5.1

beschrieben, jedoch:

Einbauort: Flur

[Seite 42]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 19 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Einbauort: Flur

Statik Position: 17.11N1

Trägerprofil: HEA 140 l= ca. 3,22m

1,000 stck 5.10 Knotenpunkt, Stahlträger Pos. 12.8 Knotenpunkt, Stahlträger HEA180

mittels 2 x Winkel 90x70x7mm beidseitig des Stegs, Befestigung mit 6 Stück M16x4.6 Gewindeschrauben, Anschluss 90°, der obere und untere Flansch des quer verlaufenden Trägers sind auf 100mm ausgerundet auszuklinken.

Einbauort: Werkraum

1,000 stck 5.11 Anschluss Stb.-Stütze, Pos. 16.0.N1 Anschluss Stahlträger an Stb.-Stütze

der Pos. 16.0.N1, wie folgt herstellen:

Befestigung auf Stb.-Stütze: 2 x Bolzenankerdübel M12/80 4.6

Befestung an HEA 180: 2 x Kopfbolzen SD 1 10/50

Blattverbindung: 60/8 l=300mm mit Schraubverbindung

4 x M12x4.6

Ankerplatte: BL 160x12x160

Einbauort: Werkraum

1,000 stck 5.12 Auflagerpunkt und Verbindung der Stahlträger aus Position Auflagerpunkt und Verbindung der Stahlträger aus Position 5.3

wie folgt herstellen:

Befestigung auf Ringbalken: Bolzenankerdübel 12/80

Blattverbindung: 60/8 l=300mm mit Schraubverbindung

4 x M12x4.6

Einbauort: Gruppenraum

1,000 stck 5.13 Auflagerpunkt Auflagerbalken, wie in der Position Auflagerpunkt Auflagerbalken an Stahlträger HEA 160

Anschluss des Auflagerbalkens an Stahlträger der stat. Pos. 12.6 herstellen, bestehend aus:

Auflagerblech: 140x12 l=240mm

Befestigung auf Ringbalken: 2 x Dübelanker 12/50

Anschlussblatt Holzbalken: 80x12 l=140mm an den Steg mit doppelter Schweißnaht 3mm

Abschluss Schwert an Holzbalken mittel 1x M12-4.6 + Scheiben d=58mm

Einbauort: Flur / Haupteingang

[Seite 43]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 20 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

1,000 stck

Gesamtbetrag:

[Seite 44]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 21 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 6 Vorhangfassade

6.1 Trennelement Trennelement

Lieferung und fachgerechter Einbau von thermischen Trennelementen zur Wärmebrückeminimierung, aus Kunststoff, Dicke 6mm, zwischen dem Wandgrund und passend zu den Wandhaltern der nachfolgenden senkrechten Unterkonstruktion.

80,000 m2 6.2 Aluminium-Unterkonstruktion, vertikal Aluminium-Unterkonstruktion, vertikal

Lieferung und fachgerechte Montage einer Aluminium-Unterkonstruktion nach statischer Berechnung, justierbar, bestehend aus Wandhaltern/Wandkonsolen und vertikalen Tragprofilen (l = max. 3,00 m).

Die Unterkonstruktion ist für eine hinterlüftete Bekleidung mit Steinwolle -Fassadenplatten flucht- und lotrecht auszurichten.

Fassadenabstand zwischen Verankerungsgrund und Fassadenplatten ca. 210mm, die für den Abstand erf. Wandkonsole ist entsprechend zu wählen.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich zugelassenen Dübeln/Ankern nach statischer Berechnung.

Untergrund: KS20/DBM/2.0

Der Statische Nachweis ist im Rahmen der Detailplanung des Auftragsnehmers zu erbringen. Die Vergütung erfolgt hierfür gesondert. Falls erforderlich sind Auszugsversuche vorzunehmen.

Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu berücksichtigen.

80,000 m2 6.3 Aluminium-Unterkonstruktion, vertikal wie in der Position Aluminium-Unterkonstruktion, vertikal

wie in der Position 6.2 beschrieben, jedoch:

Fassadenabstand zwischen Verankerungsgrund und Fassadenplatten ca. 280mm.

80,000 m2 6.4 Aluminium-Unterkonstruktion, horizontal Aluminium-Unterkonstruktion, horizontal

Lieferung und fachgerechte Montage einer horizontalen,

justierbaren Aluminium-Unterkonstruktion auf der vertikalen Unterkonstruktion der vorherigen Position, bestehend aus horizontalen Profilen als Tragkonstruktion für eine hinterlüftete Bekleidung mit Fassadenplatten.

Die Befestigung der Fassadenplatten erfolgt sichtbar verschraubt, gemäß Zulassung

Angebotenes Fabrikat/Typ: '........................................'

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile ist flucht- und lotrecht auszurichten und erfolgt nach Angaben des Unterkonstruktionsherstellers und

nach statischer Berechnung.

Tiefe: siehe Detailplanung

Einschließlich aller Nebenarbeiten.

[Seite 45]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 22 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 80,000 m2 6.5 Farbliche Beschichtung UK Farbliche Beschichtung UK

Zulage für das Erstellen einer farblicher Beschichtung, bzw. Belegung, dauerhaft witterungsbeständig, der in vorheriger Position genannten Aluminium-Unterkonstruktion bei offenen Fugen der nachfolgenden Fassadenbekleidung.

Farbe: schwarz matt

80,000 m2 6.6 Wärmedämmung Wärmedämmung

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Wärmedämmung aus Mineralwolle unter Beachtung der GEG, der DIN 4108, der VOB Teil C (ATV „Vorgehängte hinterlüftete Fassade“ - DIN 18351 und ATV „Außenwandbekleidungen, hinterlüftet“ - DIN 18516-1), wie folgt herstellen:

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108-10, Baustoffklasse A, nicht brennbar nach DIN 4102, Dämmschichtdicke 160 mm liefern, zuschneiden und zweilagig stoßfugenversetzt einbauen, einschl. aller Zuschnitt und Anpaßarbeiten.

Die obere Lage der Dämmung ist mit einem einseitigen schwarzem aufkaschierten Glasvlies auszuführen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit lR = 0,035 W/mK

Anwendungsgebiet WAB nach DIN V 4108-10, nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501, Schmelzpunkt < 1000° C,

Dicke: 2x 80mm,

Die Verlegung und Befestigung hat gemäß Montagevorschriften des Herstellers zu erfolgen.

Die Platten müssen steif sein und sich in Materialdicke und -abmessung nicht verändern.

Strömungswiderstand AF min >5 kPa-s/m²

Die erforderlichen Dämmstoffplattenhalter gem. DIN 18516-1 sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.

80,000 m2 6.7 Fassadenbekleidung Fassadenbekleidung

Lieferung und fachgerechte Montage von Steinwollfaser- Fassadenplatten

Dicke:8,0mm

Farbe: nach Wahl AG, Gelbton, RAL 1032

Struktur: glatt matt

Montage: sichtbar verschraubt, Schrauben in Fassadenfarbe

Brandverhalten: A2-s1, d0, gem. DIN 13501

Die Fassadenbekleidung ist ebenso wie Zuschnitte, Bohrungen und sonstige Anarbeitungen nach den allgemeinen und technischen Beschreibungen des Herstellers, nach den Angaben der " abZ / ETA / aBG", sowie der statischen Berechnung zu erstellen.

Fugenbreite: ca. 8 mm

Fugenausbildung horizontal: offen

Fugenausbildung vertikal: offen

Eckausbildungen: offen

Ein Prüfzeugnis für die gewählten Befestigungsmittel ist vor der Montage vorzulegen.

Im Einheitspreis ist das Zuschneiden von Passplatten enthalten.

[Seite 46]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 23 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Im Einheitspreis ist das Zuschneiden von Passplatten enthalten.

Angebotenes Fabrikat/Typ: '........................................'

80,000 m2 6.8 Eckausbildung Außenecke Eckausbildung Außenecke

Zulage für das Ausführen der Außenecke als offene Ecke gemäß Detailplan, jedoch mit einer ecknahen vertikalen Verstärkung der Unterkonstruktion zur Stabilisierung der jeweiligen Plattenränder durch Einbau eines Eckprofiles,

Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten!

Eckausführung: offene Gehrungsfuge

Eckwinkel: 90°

8,000 m 6.9 Laibungsbekleidung am Sturz und seitliche Laibung Laibungsbekleidung am Sturz und seitliche Laibung

wie in vorheriger Position "Fassadenbekleidung" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Fenster- und Türleibungen aus Steinwolle- Fassadenplatten, einschl. Schrägschnitten bis 20°,

inkl. Konstruktionshinterlegung zur Befestigung der Fassadenplatte in der Laibung gemäß Herstellerdetail

Laibungstiefe: bis ca. 21 cm

45,000 m 6.10 Leibungsbekleidung, wie in der Position Leibungsbekleidung, wie in der Position 6.9

beschrieben, jedoch:

Laibungstiefe: bis ca. 28 cm

31,000 m 6.11 Belüftung/Entlüftung Belüftung/Entlüftung

Lieferung und fachgerechte Montage von Aluminium-Lüftungsprofilen

für unteren Fassadenabschluss.

Farbe: schwarz

Der freie Lüftungsquerschnitt muss mind. 50 cm²/m Wandlänge betragen,

Tiefe der Hinterlüftung mindestens 20 mm nach DIN 18516-1 und DIN 18351,

40,000 m 6.12 Belüftung/Entlüftung wie in der Position Belüftung/Entlüftung wie in der Position 6.11

beschrieben, jedoch für Bereiche Fensterleibungen und Traufe

[Seite 47]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 24 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 70,000 m 6.13 Statische Berechnung & Werk- und Montageplanung Statische Berechnung & Werk- und Montageplanung

Erstellen der statischen Berechnung und Fassadenfachplanung in Form einer Werk- Montageplanung für die gesamte Fassadenbekleidung in prüffähiger Form, einschließlich aller erforderlichen Dübelsetzpläne usw.

Die statische Berechnung sowie Zeichnungen sind digital und in Papierform dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

1,000 psch 6.14 Fenstersohlbänke, Fenstersohlbänke,

Herstellen von Fenstersohlbänken, pulverbeschichtet, für bauseits gelieferte und montierte Fenster aus gekanteten Aluminiumblech, Blechbreite Abwicklung bis 0,30m²/m, inkl. drei Kantungen, antidröhn, sowie seitlicher Aufkantung und Anschluss an die Fassadenplatten.

Die Leibungsplatte ist über die Aufkantung der Sohlbank zu führen, so dass ein Hinterlaufen der Sohlbank ausgeschlossen ist.

Farbe: anthrazit oder ähnlich nach RAL-Farbkarte

Abwickung: bis ca, 0,30m²/m

Material: ALMgSi 0,5 F22, pulverbeschichtet

15,000 m 6.15 Zulage lackierte Plattenstirnseiten Zulage lackierte Plattenstirnseiten

mit systemzugehörigen Kantenlack in Farbton der Fassadenplatten.

80,000 m

Gesamtbetrag:

[Seite 48]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 25 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 7 Sonstiges

7.1 Gipskartonfries an Akustikflächen 2-seitig Gipskartonfries

an Akustikflächen der Brettsperrholzdecken, 2-seitig, umlaufender Gipskartonfries zu den Umfassungswänden, höhenversetzt zur Brettsperrholzdecke aus Gipskartonplattenstreifen, einschließlich Unterkonstruktion und aller Befestigungsmittel liefern und herstellen.

Breite des Frieses: ca. 25 cm

sichtbare Höhe des Frieses: ca. 70mm

1 Lage Gipskartonbauplatten d = 12,5 mm, Befestigung auf Metall- oder Holzprofilen, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003) Qualitätsstufe Q3 Standardverspachtelung, einschl. Eckschutzschiene.

Befestigungsgrund: Brettsperrholzdecke

Beplankung: 12,5mm GKB

Einbauort: alle Räume mit sichtbarer Holzdecke

Abwicklung: 2-seitig sichtbar, ca. 0,35m²/m

280,000 m 7.2 Brandschutzbekleidung Stahlträger HEB260 3-seitig Brandschutzbekleidung Stahlträger HEB260

wie in der Position 7.1 beschrieben, jedoch 3-seitig,

Breite des Frieses: ca. 30 cm

sichtbare Höhe des Frieses: ca. 70mm

Zu verkleidendes Stahlprofil: HEB260 /unterer Flanschbereich

Beplankung nach Zulassung für den Anwendungsfalle, Befestigung auf Metall- oder Holzprofilen, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003) Qualitätsstufe Q3 Standardverspachtelung, einschl. Eckschutzschiene (2m je Meter Fries).

Befestigungsgrund: Brettsperrholzdecke

Beplankung: nach Erfordernis, abZ, ETA, abP oder glw.

Einbauort: Gruppenräume

Abwicklung: 3-seitig sichtbar, ca. 0,45m²/m

Feuerwiderstand: F30

31,000 m 7.3 Schutzvlies für Akustikflächen Schutzvlies für Akustikflächen

liefern und nach der Deckenmontage auf der Unterseite der Decke befestigen, zum Schutz der Akustikflächen vor Verunreinigung durch Folgegewerke. Das Vlies ist mit geeigneten Klebebändern, beschädigungsfrei zu befestigen. Das Klebeband muss sich, nach Abschluss der Arbeiten, rückstandslos entfernen lassen und darf keine Klebereste oder ähnliches zurücklassen.

Der Rückbau erfolgt bauseits durch das Malergewerk

550,000 m2 7.4 Schaukelbalken 16/26, Stat. Pos. 19.3 Schaukelbalken 16/26, Stat. Pos. 19.3

liefern und horizontal, nicht sichtbar an Balkenträger mit Anschlussschwert und Rundbolzen befestigen. Der Balkenträger ist an den vorh. Ringbalken mittels Dübelanker 4x 15/50 SK M10, gem. Statik anzuschließen

Konstruktionsvollholz KVH-Si,Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Einschnittart herzgetrennt,

[Seite 49]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 26 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Konstruktionsvollholz KVH-Si,Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Einschnittart herzgetrennt, Schnittklasse A, Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336,

Die Oberflächen der Schaukelbalken sind allseitig abgerichtet, gehobelt (egalisiert), gefast und geschliffen auszuführen.

Einzellänge: ca. 5,75m

Querschnitt: 16/26cm

Bolzen: 4x M10+ Scheibe d=30mm und Hutmutter

Holz: KVH C24

4,000 stck 7.5 Holzkonstruktion Kletterwand Holzkonstruktion Kletterwand

liefern und wie folgt herstellen:

4 Stück Holzstützen, 12/12cm , auf Stützenfuß montiert, in gesonderter Position erfasst, Einzellänge ca. 3,30m

1 Stück Rähm, 12/26cm, auf vor beschriebene Holzstützen, mittels 4x 6.0/140 Holzschrauben befestigt, Einzellänge ca. 5,75m

3 Stück Balkenlagenhölzer, 12/24cm, als Queraussteifung der Holzstützen, in gleicher Ebene des Rähms, Befestigung mittels 2x 8.0/280 Holzschrauben im Rähm, sowie einer einseitigen Befestigung an Balkenträger am Umfassungsrahmen des Bewegungsraum, Einzellänge ca. 1,00m.

1 Sück Schwelle 12/12cm, Einzellänge ca. 3,00m

Material:

Konstruktionsvollholz KVH-Si, Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Einschnittart herzgetrennt, Schnittklasse A, Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336,

Die Oberflächen der Balken sind allseitig abgerichtet, gehobelt (egalisiert), gefast und geschliffen auszuführen.

Die Gesamtkonstruktion dient als Befestigungsunterkonstruktion einer bauseits gelieferten und montierten Boulder-Wand.

1,000 psch 7.6 Stützenfuß, Stat. Pos. 19.2 Stützenfuß, Stat. Pos. 19.2

Stütenfuß liefern und in Verbindung mit der Position 7.5 gem. Statik montieren.

Stützenfuß: PPC14/20Bz

Der Stützenfuß ist auf der Rohsohle gem. Herstellerangaben zu verankern. Die Schraubverbindung in das Hirnholz der Stützen ist mit min. 4x 6/100 Holzschrauben auszuführen.

16,000 stck 7.7 Feuchteschutz Feuchteschutz der BS-Decke

Temporärer Feuchteschutz während der Bauphase, bestehend aus einer selbstklebenden, diffusionsoffenen und rutschhemmenden Membrane. Der Witterungsschutz ist vollflächig auf der Deckenkonstruktion vorzusehen, Stöße etc. sind zu verkleben, so dass ein Eindringen von Wasser in die Holzkonstruktion während der Bauphase ausgeschlossen wird.

Im Einheitspreis sind die Stirnflächen des Bauteile mit zu berücksichtigen.

Das kontrollierte Abführen von anfallenden Wasser auf der Dachkonstruktion ist konstruktiv einzuplanen.

Freie Bewitterung für min. 3 Monate

[Seite 50]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 27 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Freie Bewitterung für min. 3 Monate

1.400,000 m2 7.8 Zulage Feuchteschutz im Traufbereich Zulage Feuchteschutz im Traufbereich

der Dachkonstruktion. Der Feuchteschutz im Bereich der Traufe ist so auszuführen, dass Wasser nicht in die Deckenkonstruktion gelangen kann.

165,000 m 7.9 Zulage Feuchteschutz ans aufgehende Bauteile Zulage Feuchteschutz an aufgehende Bauteile

Der Feuchteschutz ist im Bereich aufgehender Bauteile (Holzrahmenbau) min. 15cm hochzuführen und an den flächigen Schutz anzuschließen.

Ort: Bewegungsraum

50,000 m 7.10 Holzstützen Lagerwand Holzstützen Ruhebereiche

liefern und auf ges. beschriebene Stützenfüße, auf der Rohsohle montieren.

Konstruktionsvollholz KVH-Si,Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Einschnittart herzgetrennt, Schnittklasse A, Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336,

Die Oberflächen der Stützen sind oberhalb von 2,00m allseitig abgerichtet, gehobelt (egalisiert), gefast und geschliffen auszuführen. Im unteren Bereich werden die Platten als Wandkonstruktion verkleidet.

Der obere Anschluss der Decken erfolgt an der Brettsperrholzdecke. Die Montage hat nicht sichtbar an Balkenträger mit Anschlussschwert und Rundbolzen zu erfolgen.

Einzellänge: ca. 3,50m

Querschnitt: 10/10cm

Holz: KVH C24

Ort: Gruppenräume

12,000 stck

Gesamtbetrag:

[Seite 51]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 28 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 8 Stundenlohnarbeiten

8.1 Baufacharbeiter Baufacharbeiter

für erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anordnung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn, einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Spezialbaufacharbeiter/Berufsgruppe III/2

15,000 h 8.2 Stundenlohnarbeiten wie in der Position vor beschrieben, jedoch für einen Baufachwerker. Stundenlohnarbeiten wie in der Position vor beschrieben, jedoch für einen Baufachwerker.

15,000 h

Gesamtbetrag:

[Seite 52]

LV: Zimmer- und Holzbauarbeiten Seite: 29 Datum: 26.08.2026 LV-Datum: 18.08.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

1 Allgemeines 2 Brettsperrholzdecke 3 Akustikdecke 4 Holzrahmenbau & Deckenkonstruktion Gruppenraum 5 Stahlbauteile in Deckenebene 6 Vorhangfassade 7 Sonstiges 8 Stundenlohnarbeiten

Summe: USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.