Vergabeunterlagen vom 21.09.2026 (PDF)

[Seite 1]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Datum der Versendung Stadt Göttingen -

Stadt Göttingen - Zentrale Vergabestelle - Zimmer 102 Hiroshimaplatz 1-4 37083 Göttingen Deutschland Tel.: 0551/ 400-2534 Fax.: 0551/ 400-3201

-

b

a

r

r

i

e

r

er 27.11.2026

e

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

f

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

r

Bezeichnung der Bauleistung:

e

Maßnahmennummer Baumaßnahme

i

65.2_ARH Altes Rathaus

e

Vergabenummer Leistung 1 36_2026 Gerüstbauarbeiten

L

Anlagen

e

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) s 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegeneden Unterlagen 227 Zuschlagskriterien

f

242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung a Z usammenfassung der Merkblätter der Stadt Göttingen

s

Informa tionsblatt e-Vergabe ava_sign

s

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

u

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen n 225 Stoffpreisgleitklausel

g

228 Nichteisenmetalle 241 Abfall - 244 Datenverarbeitung 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 625 NATO Infrastrukturbauten WBVB 231 Tariftre ue NTVergG Ordner Plä ne und Bildmaterial

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 4

[Seite 2]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 2-21/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel

b

233 Nachunternehmerleistungen 234 aErklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

r

Vertragsformular für Instandhaltung:

r

i

e

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

r

126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung dere Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 236 Ver pflichtungserklärung

f

anderer Unternehmen

r

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung e S tadt Göttingen

i

F achbereich Gebäude

e

H iroshimaplatz 1-4 3 7083 Göttingen zu vergeben.

L

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun- gen im Namen und für Rechnung e

s

e

f

zu vergeben.

a

2 Kommunikation

s

Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform

s

auf andere Weise (schriftlich/Textform) u in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach

n

schriftlich oder in Textform Stelle Sta dt Göttingen g Zen trale Vergabestelle, Zimmer 102

-

Straße Hiro shimaplatz 1-4 Fax 05 51/ 400-3201 PLZ/Ort 370 83 Göttingen E-Mail ver gabestelle@goettingen.de 3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei - -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 4

[Seite 3]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

3.3 Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

-

nicht nachgefordert.

b

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

a

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen FB 22

r

3 Aufgliederung der EP (eine aus dem Kalkulationsprogramm erstellt Aufgliederung ist ebenfalls zuläss Urkalkulration (wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen) 4 Losweise Vergabe

i

nein

e

ja, Angebote sind möglich nur für ein Losr für ein Los oder mehrere Lose

e

f

r

e

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 5 Mehrere Hauptangebote i Die Abgabe von mehr als einem Hauptanegebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedLes Hauptangebot. nicht zugelassen.

e

6 Nebenangebote

s

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nuemmer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge- 6.2 nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

f

für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: a

s

s

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

u

n

g

-

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 4

[Seite 4]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde- re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-

-

haltungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

b

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräaumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein

r

anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

r

8 Zugelassene Angebotsabgabe

i

Elektronisch

e

in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel Bei elektronischer Angrebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege- ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

e

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt- form der Vergabestelle zu übfermitteln. Schriftlich

r

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

e

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge- ben:

i

siehe Briefkopf

e

Stelle:

L

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

e

„Angebot für

ef

„

a

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

s

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung sbehaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

u

Für VOB: Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitali Friedrichswall 1, 30159 Hannover n Für UVgO: keine Nachprüfstelle vorhanden

g

10 Rückfragen zu dem Vergabeverfahren können schriftlich, per E-mail oder über die Bieterkommunikation

-

der Vergabeplattform bis zum 08.10.2026 um 12:00 Uhr gestellt werden. Bitte beachten Sie: Die Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal zulässig Hilfestellung für die Angebotsabgabe finden Sie im anliegenden Informationsblatt E-Vergabe_ava-sign; Hilfelink zum Setzen des Nachlasses: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?ava_howto_nachlass_eing Hilfelink zum Setzen der Umsatzsteuer: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?ava_howto_add_umsatzste

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 4

[Seite 5]

212 (Teilnahmebedingungen) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-

-

ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuwbeisen. 2 Unzuläassige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen

r

Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfrung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

i

3 Angebot

e

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

r

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht

e

form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

f

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgergebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabesetelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

i

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

e

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspre ise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „MischkalkulationenL“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

e

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

s

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an- zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss

e

des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die f

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

a

und

• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sinsd. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-

s

erteilung Vertragsinhalt.

u

4 Nebenangebote 4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen dniese erfüllt werden; im Übri- gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die

g

Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig un-d erschöpfend zu be- schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis- tung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga- ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2

[Seite 6]

212 (Teilnahmebedingungen) 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen.

5 Bietergemeinschaften 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte

-

Vertreter bezeichnet ist, -b dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

• daass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlanrgen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

r

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Auffordierung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu- gelassen.

e

6 Nachunternehmen

r

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei- nem Angebot Art und Umefang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

f

7 Eignung

r

7.1 Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen füehren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-

i

gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die

e

Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen habe n als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi- sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von NachuLnternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen- erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-

e

weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauun

s

ternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge- führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigeneerklärungen (auch die der benannten Nachun- ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann- ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Befscheinigungen, die nicht in deutscher Spra- che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

a

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

s

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge- ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnesn vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor- derte auftragsspezifische Einzelnachweise. u Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes

n

Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-

g

scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins -für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2

[Seite 7]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 1 36_2026

Baumaßnahme

Altes Rathaus

-

b

Leistung

a

Gerüstbauarbeiten

r

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

r

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

i

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführueng ist zu beginnen am 01.03.20r27 . spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

e

in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Wefrktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

r

zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

e

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abniahmereif fertig zu stellen) am 08.06.2027 e . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

L

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

e

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginns vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

e

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan: f

a

s

s

u

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

n

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Vgerzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer)

-

Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2

[Seite 8]

214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des -Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 4 Sbicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) aAuf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist

r

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

r

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

i

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

e

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkrt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 6 Bürgschaften (§ 17 VeOB/B) Wird Sicherheit durch Bfürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

r

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das For e mblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen iund Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbürgschaft“

e

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,L europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

e

ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. s 8 Werbung e Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimfmung des Auftraggebers zulässig. 9 frei a

s

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen s. 10.1-10.9 der WBVB VOB 05_2022 s Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

u

Ergänzung zu Ziff. 3 der Besonderen Vertragsbedingungen: Die Rechnungen sind nach Maßgabe der §§ 14, 14a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zu

n

erstellen. Eine fehlerhafte/unvollständige Rechnungslegung wird von der Auftraggeberin grundsätzlich zurückgewiesen. g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2

[Seite 9]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters Ort: (Firmenname lt. Handelsregister) Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr.:

-

HR-Nr.: (Name und Abnschrift der Vergabestelle) Registergericht: BImA-Nummer:

a

Stadt Göttingen -

r

Zentrale Vergabestelle - Zimmer 102 Hiroshimaplatz 1-4 r 37083 Göttingen

i

Deutschland

e

r

Angebotsschreiben

e

Bezeichnung der Bauleistung: f

r

Maßnahmennummer Baumaßnahme

e

65.2_ARH Altes Rathaus

i

Vergabenummer Leistung

e

136_2026 Gerüstbauarbeiten

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden

L

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben uned Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen s 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes

e

233 Nachunternehmerleistungen

f

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderear Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

s

Nebenangebot(e)

s

u

n

g

-

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 10]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis- t-ungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro

b

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In- standhaaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro*

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

r

3 Anzahl der Nrebenangebote St.

i

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für

e

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord- % nete Leistungen, die rauf Grundlage der Preisermittlung für die ver- tragliche Leistung zu bilden sind

e

f

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

r

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

e

• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

i

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergeb e ende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer: Name: LPQ_Nummer: Name:

e

PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

s

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 e

f

7 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werade(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunter

s

nehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh- ren werde(n). s

u

n

g

-

2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 11]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erkläre(n), dass – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis- ses als alleinverbindlich anerkenne(n). – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange- botes sind. – ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits- -schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu

b

§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung üabertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. – das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teillreistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

r

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

i

– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs- summe diesees Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wirr weise(n) einen geringeren Schaden nach.

• ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

e

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei- le/n. f Unterschrift (bei schriftlichem Angebotr)

e

i

e

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten AngeLbot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit eelektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

s

wird das Angebot ausgeschlossen.

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 12]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 1 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Sanierung der Holzbalkendecke über der Rathaushalle, Altes Rathaus Göttingen

Leistungsverzeichnis Gerüstarbeiten -Bauvorhaben: Sanierung der Holzbalkendecke büber der Rathaushalle, Aaltes Rathaus Göttingen Bauort: Markt 9

r

37073 Göttingen

r

Bauherr: Stadt Göttingen

i

Hiroshimaplatz 1 - 4

e

37083 Göttingen

r

Bauzeit: KW 9 - KW 23 2027 Vorbemerkungen - Gewerkeübergreifend

e

VORBEMERKUNGEN GEWERKEÜBERGEIFEND

f

1. ALLGEMEINES

r

1.1 Anlass Die Stadt Göttingen plant ine der Rathaushalle des Alten Rathauses die Sanierung und restauratorische Bearbeitung von Teilen der bemalten Holzbalkendecke. Außerdem wird eine Schädlingsbekämpfung (Begasung)i der gesamten Geschossdecke, die sich über die Rathaushalle und die Nebenräume erstreckt, durchgeführt.

e

1.2 Ausführungszeitraum und Arbeitszeiten

Der Ausführungszeitraum ist aufgrund der festgesetzten Nutzungen zeitlich eingeschränkt: Die Ausführung der Sanierung muss im Zeitraum vom 01.03.2027 bis 08.06.2027 erfolgen, die Abrüstung und Reinigung muss in der KW 23 abgeschlLossen werden. Da das Alte Rathaus auch während der Bauzeit für Trauungen genutzt werden soll, ist der Freitag für die störungsfreie Durchführung von Arbeiten freizuhalten. Die Arbeiten sind daher jeweils von Montag bis Donnerstag

e

durchzuführen.

s

1.3 Gebäude und Maßnahmen Das Alte Rathaus der Stadt Göttingen ist ein in meehreren Bauabschnitten entstandenes Gebäude mitten in der historischen Altstadt. Der Kernbau wurde um 1270 errichtet und über die Jahrhunderte erweitert. Das ehemalige Rathaus steht funter Denkmalschutz. Es liegt an der Westseite des zentralen Marktplatzes mit dem Gänseliesel-Brunnen und beherbergt heute neben Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen auch ein Trauzimmer und einen Gastronomiebetrieb in den Räumen des Gewölbekellers. a An den Deckenbalken und dem Mittelunterzug der Rathaushallse wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Aufgrund von Bohrmehlspuren am Mittelunterzug im Bereich der nördlichen Stütze wurde bereits eine Voruntersuchung über das Ausmaß der Schädesn durchgeführt. Als Holzschädling wurde durch einen Sachverständigen der Gescheckte Nagekäfer (Xestobium rufovillosum) festgestellt, der Befall wurde als aktiv eingestuft und soll über eine Begasung bekämpft werden. u Das statische System der Deckenkonstruktion wurde im Zuge einer Sannierung 1978/79 stark verändert, eine Stütze unter dem Mittelunterzug entfernt und dieser anschließend über eine Tragstruktur im Dachgeschoss hochgehangen. An den Deckenbalken wurden gReparaturen durchgeführt, die Deckenfelder ebenfalls bearbeitet. Befalls- bzw. Schadstellen (Brüche) sind schon in den damals erstellten Plänen beschrieben. Vermutlich um die geschädigte Deckenkonstruktion in Situ erhalten zu können wurde die umfassende Systemänderung des Unterzuges dur-chgeführt. Während der Untersuchung durchgeführte Bohrungen zeigen, dass Festigkeitsabfälle und Risse in einzelnen Deckenbalken vorzufinden sind.

Die Deckenkonstruktion soll daher im festgelegten Bereich saniert und weitere restauratorische Befunde an Balken und Deckenfeldern gesammelt werden. Anschließend soll die restauratorische Herstellung und Ergänzung der Bemalung an Deckenbalken, -feldern und Unterzug erfolgen.

1.4 Schritte der geplanten Sanierung (alle Gewerke)

Schädlingsbekämpfung

• Begasung als bekämpfende Holzschutzmaßnahme entsprechend der Empfehlung des Holzschutzsachverständigen, dafür temporäre Außernutzungnahme, Einhausung/Abdichtung, -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 13]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 2 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) - Begasung als bekämpfende Holzschutzmaßnahme entsprechend der EmpfehElUuRng des EUR Holzschutzsachverständigen, dafür temporäre Außernutzungnahme, Einhausung/Abdichtung, Freimessung und Freigabe des Gebäudes vor Wiederaufnahme der Nutzung etc.

• die Schädlingsbekämpfung wird vor der Besetzung der Baustelle durch alle anderen Gewerke (Gerüstbau, Zimmerer und Restaurator) durchgeführt und abgeschlossen

-

Einrüstung

b

• Gerüststellung und Baustelleneinrichtung im festgelegten Bearbeitungsbereich für Zimmerarbeiten und Restauratorische Arbeiten

a

Zimmer- und Holzbauarbeiten

r

• Abbeilen von stark verspachtelter und geschädigter Holzsubstanz, Überprüfen der tatsächlichen Restquerrschnitte und Abgleich mit den erforderlichen Querschnitten
• Holzaussietzungen, Reparatur- und ggf. Verstärkungsmaßnahmen
• Behandlung der Holzbauteile mit Holzschutzmitteln entsprechend der fachlichen Vorgaben

e

Restauratorische Bearbeitung

r

• Dokumentation (fotografisch)

e

• Begleitung des Ausbaus der Deckenfelder

f

• Festigung der Malschicht im Ist-Zustand

r

• Restauratorische Wiederherstellung der Farbfassung in den bearbeiteten Bereichen

e

2. ANGABEN ZUR ÖRTLICHKEIT

i

2.1 Anschrift der Baustelle Altes Rathaus e Markt 9 37073 Göttingen

L

2.2 Umfeld und Erreichbarkeit

e

Das Alte Rathaus befindet sich mitten in der historischen Altstadt Göttingens an der Westseite des Marktplatzes und liegt in einer ausgewiesenen Fußgängerzone. Anlieferungen sind nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung (Berechtigungsksarte für Handwerker, bei der Stadt Göttingen zu beantragen) bzw. regulär zu Zeiten von 05:00 11:00 möglich. Das Gebäude kann zu den Anlieferungszeiten über das örtliche Verkehrsnetze angefahren werden. Der Arbeitsbereich befindet sich im Erdgeschoss des Alten Rathauses, ist jedoch nicht ebenerdig

f

zu erreichen. Der Zugang zur Rathaushalle befindet sich an der Ostseite (Marktplatz) und erfolgt über Freitreppen. Die Treppen sind seitlich an der großen, vorgelagerten Empore mit „Rathslaube“ angeordnet. Der Haupteingang für Besucher aerfolgt über die südliche Freitreppe und Rathslaube, einen zweiten Zugang zur Halle gibt es über die nördliche Freitreppe. Ein Personenaufzug zur barrierefreien Erschließung der Halle bsefindet sich ebenfalls auf dieser Gebäudeseite und kann vom Marktplatz aus betreten werden, der Zugang erfolgt dann über den Haupteingang. Der Aufzug kann zum Teil für die Anlieferung von Material genutzt werden.

s

2.3 Arbeit im Denkmal mit erhöhter Aufmerksamkeit für den Bestand

u

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Denkmal.

n

Oberste Priorität bei allen Maßnahmen hat die Erhaltung vorhandener Bausubstanz. Eine an das Denkmal angepasste Bauweise ist erforderlich. Besonders bei der Ausführung der Arbeiten ist mit

g

allen Bestandteilen der historischen Substanz sehr sorgfältig umzugehen, um sie weitestgehend zu erhalten. Alle Substanzveränderungen sind mit der Bauleitung vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzusprechen. - Substanzverändernde Arbeiten werden daher ohne Genehmigung durch die Bauleitung hiermit verbindlich ausgeschlossen. Sich hieraus ergebende Ausführungsbehinderungen und Terminverzögerungen wegen der notwendigen Abstimmungen zwischen Bauleitung und Denkmalbehörden bzw. Bauherrn sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei der Sanierung ist unbedingt Rücksicht auf die denkmalpflegerische Wertigkeit des Gebäudes zu nehmen. Der Bieter ist verpflichtet, die vorhandene Substanz zu schonen und Beschädigungen an Gebäude und Umgebung zu vermeiden.

2.4 Ausweitung des Arbeitsbereiches

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Schädigungen an der Tragsubstanz kann der tatsächliche Arbeitsaufwand je Deckenbalken, und damit auch der Arbeitsbereich, vorab nicht genau festgelegt -barrierefreie Lweersdeenf.a ssung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 14]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 3 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Arbeitsaufwand je Deckenbalken, und damit auch der Arbeitsbereich, voErUaRb nicht genau fEeUsRtgelegt werden.

Bei einem geringeren Sanierungsaufwand je Deckenbalken und -feld durch die Zimmerleute wird eine Öffnung der Decke in weiteren Deckenfeldern vorgesehen, um die Decke fortschreitend zu sanieren. Es kann daher zu einer erforderlichen Nachbeauftragung zur Ausweitung des -Arbeitsbereiches kommen. Sollte der Sanierungsaufwand der vorliegenden Schätzung entsprechen, ist keine Erweiterung des

b

Arbeitsbereiches vorgesehen.

a

2.5 Lagerung Die rLagerung von Baustoffen kann innerhalb des Rathaushalle auf einer geschützten Bodenfläche erfolgen. Die Halle wird während der Bauphase für Veranstaltungen gesperrt und der Bearbeirtungsbereich durch eine Trennwand von Besucherverkehr abgeteilt. Der Lagerort befindet sich innerhalb des Arbeitsbereiches und ist somit auch von möglichem Publikumsverkehr abgetrennt.

i

Eine Lagerung von Material außerhalb der Halle und des Rathauses im Außenbereich ist nicht möglich. e 2.6 Parkmöglichkreiten Auf dem Grundstück edes Rathauses (Marktplatz) können keine Autos geparkt werden. Eine außenseitige Baustelleneinrichtung, in welcher Fahrzeuge abgestellt werden können, ist ebenfalls nicht vorgesehen. In der Umgebung des Gebäudes befinden sich Parkplätze, welche über eine Ausnahmegenehmigufng gem. §§ 45, 46 Straßenverkehrsordnung (StVO) für Handwerker während der Ausübung der handwerklichen Tätigkeiten genutzt werden können. Bei der Stadt Göttingen (Fachdienst Straßenverkehrr, Bearbeitungszeit bis zu 14 Tage) kann hierfür eine Handwerker- Parkkarte beantragt und gekauft werden, welche das Parken in eingeschränkten Halteverboten/ Zonenhalteverboten, Bewohnerparkplätzen oder an Parkscheinautomaten (ohne Gebühren-/

e

Haltedauerbeachtung) rund um das Rathaus ermöglicht. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

i

2.7 Rücksichtnahme Nachbarschaft/Schutz von öffentlichen Gegenständen

e

Auf die Nachbarschaft und den laufenden Betrieb (Ausstellungen, Trauzimmer, Restaurant) ist während der Arbeit Rücksicht zu nehme n. Staub und Lärmbelastung sind soweit wie möglich zu reduzieren. Die Immissionsschutzsatzung der Stadt Göttingen ist einzuhalten.

L

Für alle Arbeiten sind grundsätzlich nur elektrische Maschinen zugelassen! 2.8 Elektrizität e 240V/16A und 400V/16A s Am Gebäude wird ein Baustromanschluss mit Baustroemverteiler 400V/16A bauseits hergestellt, zur Nutzung durch alle Gewerke. Der Baustromverteiler ist verschlossen zu halten.

f

Die weitere Verteilung obliegt dem jeweiligen Auftragnehmer/ Gewerk. 2.9 Wasseranschluss a Ein Wasseranschluss befindet sich im Gebäude und kann von allen Gewerken genutzt werden.

s

2.10 Toiletten

s

Die Toilettenanlagen des Rathauses können während der Bauzeit genutzt werden.

u

2.11 Entsorgung von Abfall

n

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Das Aufstellen von Containern im Arbeitsbereich in der Rathaushalle oder auf dem Außengelgände des Rathauses ist nicht möglich. Die Entsorgung muss über einen eigenen Abtransport erfolgen.

-

Beim Lagern von Baustoffen und Abfall ist der Brandschutz zu beachten! Am Gebäude dürfen keine brennbaren Abfälle über Nacht gelagert werden. Diese sind täglich abzufahren.

Die Entsorgung hat nach den Richtlinien der Stadt Göttingen zu erfolgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist nachzuweisen.

2.12 Baustelleneinrichtung Die o.g. Baubeschreibungen/Vorbemerkungen und für das Gewerk weitere notwendige Baustelleneinrichtung sind, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.13 Besichtigung vor Angebotsabgabe Vor Abgabe des Angebotes wird eine Begehung der Örtlichkeiten empfohlen.

Das Außengelände (Marktplatz) ist frei zugänglich, die Rathaushalle ist zu deren regulären -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 15]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 4 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Das Außengelände (Marktplatz) ist frei zugänglich, die Rathaushalle ist zu deren regulären Öffnungszeiten für Besucher geöffnet.

Für die ausführliche Besichtigung der Rathaushalle und der weiteren Innenräume wird um eine schriftliche Terminanfrage per Mail an vergabestelle@goettingen.de oder über die -Bieterkommunikation auf der Vergabeplattform gebeten. Vorbemerkungen - Gerüstarbeiten bTECHNISCHE VORBEMERKUNGEN GERÜSTARBEITEN Garundlage für Vergabe, Ausführung und Abrechnung ist die z.Zt. geltende VOB Teil B und C. Für die auszuführenden Leistungen gelten:

r

ATV DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art ATV DINr 18 451 Gerüstarbeiten

i

Grundlage für die Ausführung sind neben der VOB auch die Herstellerrichtlinien sowie die nachstehend aufgeführten Ergänzungen:

e

1. MITGELTENDE NORMEN UND REGELN

r

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der eÄnderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungfsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den

r

ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

e

DIN EN 12811 Arbeitsgerüste DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriüste BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten

e

2. ALLGEMEINES 2.1 In jede Position ist, soweit im Positionstext nicht anders beschrieben, die Komplettleistung wie Material, Liefer ung, Bearbeitung, Transport, Einbau, Vorhaltung, Schuttbeseitigung inkl. Container-, Kipp- und Deponiegebühr sowie der Schutz und die Sicherung bis zur förmlichen Abnahme einzukalkulieLren. 2.2 Im Auftragsfall ist der Auftragnehmer verpflichtet mit der Bauleitung mindestens 5

e

Arbeitstage vorab seinen genauen Ausführungsbeginn, die Zwischentermine und seine Anwesenheit auf der Baustelle zu koordinieren, damit eine ordnungsgemäße Einweisung und Überwachung erfolgen kann und Baufreiheit besteht. s 2.3 Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, edass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fachkundiger, die deutsche Sprache beherrschender Mitarbeiter der Firma auf der Baustelle anwesend ist.

f

2.4 Die Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung ist eine einzukalkulierende Nebenleistung. Ebenso sind alle Transporteinsätze in diae Einheitspreise einzurechnen. Die Baustelleneinrichtung erfolgt gemäß Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der Bauleitung. s 3. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG s 3.1 Allgemeine Anforderungen

u

Vor Aufstellung der Gerüste ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich örtlich mit der Bauleitung über die besonderen Belange der anderen am Bau beteiligten Gewerke abzustimmen und den entsprechenden Aufbau zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für ndie Anordnung der Leitergänge nach der Transporterfordernis auf der Baustelle.

g

Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen Ausführung und der Möglichkeit der Verankerung/Abstützung sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

-

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Beim Ein- und Abrüsten entstehende Beschädigungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung auf eigene Kosten des AN zu beseitigen. Je nach Ausmaß der Beschädigungen ist eine restauratorische Bearbeitung notwendig. In jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen.

Auf der Baustelle vorzuhalten sind (soweit erforderlich): Gerüstbauplanung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen.

In Vorhaltepositionen ist eine regelmäßige Wartung einzukalkulieren. Das Prüfintervall und die damit ggf. verbundene Nacharbeit ist angemessen und eigenverantwortlich rechtzeitig zu wählen. Das Wiederherstellen des vertragsgemäßen Zustandes bei unsachgemäßer Nutzung nach Meldung an die Bauleitung ist eine besondere Leistung zum Nachweis.

-barrierefreie L3.e2s eAnfgaasbesnu nzugr- BaFuüsrte ldliee Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 16]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 5 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 3.2 Angaben zur Baustelle Die Aufstellung des Raumgerüstes LK4 erfolgt innerhalb der Rathaushalle auf dem keramischen Fliesenbelag. Das zweite Arbeitsgerüst soll zur Bearbeitung der Deckenbalken im Wandbereich auf der Innentreppe (Holztreppe) aufgestellt werden. Alle vorbeschriebenen Standflächen sind zu schützen. Die für das Raumgerüst vorgesehen Standfläche in der Halle ist horizontal, mit -geringer Neigung, die Standflächen auf der Innentreppe situationsbedingt mit stetiger Steigung (horizontale Auftritte, geringe Neigung), auf den Podesten horizontal, mit geringer Neigung.

b

Die Gerüstständer sind so zu stellen, dass z.B. Holzverkleidungen, der Treppenaufgang und ähnliche empfindliche Gebäudeteile oder Einbauobjekte nicht beschädigt werden können.

a

Die Gerüstebenen müssen niveaugleich ausgeführt werden. Der Gerüstteil über der Treppe erhält einer andere Höhe als die Gerüstfläche in der Halle, um den Durchgang in das obere Geschoss zu ermöglichen.

r

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern. Belagsflächen sind dicht auszulegen, insbesondere zu vorgehängten Konsolen. Stolperkanten sind nicht zulässig. Die Systemhersteller haben Passistücke im Angebot. Diese sind einzusetzen. Ein- und Ausgeänge sind grundsätzlich im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.

r

3.3 Gerüstfreigabe zur Nutzung - Abnahme durch den Bauherrn erforderlich Das Gerüst wird grundsätzlich erst nach Abnahme durch den Bauherrn (unterstützt durch die Bauleitung) für diee Nutzung durch andere Handwerker freigegeben! Gerüstteile die einen fstatischen Nachweis erfordern, können erst nach örtlicher Abnahme durch einen Sachverständigen (bezüglich Sicherheitsregeln und Übereinstimmung mit dem Statischen Nachweis) sowie Übergabe rdessen schriftlicher Übereinstimmungserklärung, durch die Bauleitung zur Nutzung freigegeben werden. Die Gerüste sind entsprechend den Vorschriften auszuzeichnen.

e

Die Standzeitabrechnung erfolgt frühestens ab gerechtfertigter Nutzungsfreigabe (mit Abnahme durch den Bauherrn) der kompletten Rüstung. Bis dahin ist das Gerüst durch den Gerüstbauer zu sperren. i Die Freigabe erfolgt erst nach Feretigstellung und Abnahme der gesamten Rüstung inkl. Montage allen Zubehörs.

3.4 Denkmalangepasstes Arbeiten Es bestehen besondere Anforderungen an die Bauausführung: Arbeit im hochwertigen Denkmal mit erhöhter Aufmerksamkeit für den Bestand.L Es sind denkmalangepasste Arbeitsweisen erforderlich. Das bedeutet, der Bestand/ die Originalsubstanz darf in keiner Weise gefährdet werden.

e

4. ANGABEN ZUR ABRECHNUNG, PREISGELTUNG s Für die Abrechnung gelten die Vorgaben der jeweiligen Gewerkenorm gemäß VOB/C, soweit in der jeweiligen Position nicht abweichend beschrieben.

e

Für die Materialbestellung erforderliche Massen und zum Einbau erforderliche Maße sind vom Auftragnehmer auf eigenes Risiko zu ermitteln. f Standzeitenabrechnung beginnt ab dem Abnahmetermin. a Kosten für Wasser- und Stromverbrauch werden durch den AG getragen.

s

Die Anschlüsse von den Entnahmestellen sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

s

5. SONSTIGE ANGABEN Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. u Ferner sind vorzuhalten: Werkplanung und Statik zum aufgestellten Gnerüst.

g

Die Abnahme erfolgt in jedem Falle förmlich mit Niederschrift. Eventuelle Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform und Gegenzeichnung- des Auftraggebers und der Bauleitung.

Mündlich vorgetragene Bedenken und Behinderungen sind gegenstandslos.

6. FACHBAULEITUNG Die Fachbauleitung nach der derzeit gültigen Landesbauordnung und nach den derzeit gültigen Bestimmungen der VOB ist in die Einheitspreise einzurechnen. Dazu gehört die Teilnahme an den Baubesprechungen nach Erfordernis.

7. ANLAGEN

ANLAGEN: Plannummer/ Inhalt

Anlage 1: Fotodokumentation -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 17]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 6 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Anlage 1: Fotodokumentation

Anlage 2: Planzeichnungen

01 Lageplan M 1:1.000, DIN A3

-

05-06 Gerüstschemapläne Grundriss u. Schnitte, M1:200, DIN A3 1 bBaustelleneinrichtung 1.1 Sachutzabdeckung von Bodenflächen mit OSB-Platten d=18 mm Schutzabdeckung für Bodenflächen unter Gerüst und Arbeitsbereich im Gebäude gegen mechanische Bescrhädigungen und Verschmutzung und als Gerüstaufstellfläche, mit unterseitigem Schutz gegen Beschädigungen des Belages herstellen, gegen Verschieben sichern, Vorhaltung für die Dauer der Bauzeitr und anschließender Beseitigung sowie Grundreinigung der Konstruktion zum ursprünglichen Zustand.

i

Schutz von Boden gegen Beschädigung und Verschmutzung durch Sanierungsarbeiten und als Gerüstaufstellfläche (zur Lastverteilung nach Bedarf) aus OSB-Platten d = 18 mm , incl. Materialliefeerung, Sicherung gegen Verschieben, Schutzbelag aus rSpan- oder OSB-Platten (d=18mm) auf Filzpappe und PE-Folie, inklusive Materiallieferung,

e

Untergrund: keramische Fliesen.

f

90,000 m² 1.2 Schutzabdeckung von Treppre mit OSB-Platten d=18 mm Schutzabdeckung für Innentreppe (Lauffläche) unter Gerüst und Arbeitsbereich im Gebäude gegen mechanische Beschädigungen und Verschmutzung und als Gerüstaufstellfläche, mit unterseitigem

e

Schutz gegen Beschädigungen des Belages herstellen, gegen Verschieben sichern, Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit und anschließender Beseitigung sowie Grundreinigung der Konstruktion zum ursprünglichen Zustand. i Schutz von Holztreppe gegen Beschäedigung und Verschmutzung durch Sanierungsarbeiten und als Gerüstaufstellfläche (zur Lastverteilung nach Bedarf) aus OSB-Platten d = 18 mm , incl. Materiallieferung, Sicherung gegen Verschieben,

Schutzbelag aus Span- oder OSB-Platten (d=18mm) auf Filzpappe und PE-Folie, inklusive

L

Materiallieferung, Untergrund: Holztreppe e

s

20,000 m² 1.3 Sichtschutzbekleidung aus Spanplatten

e

Sichtschutz aus Spanplatten herstellen, an Gerüst zur Hallenseite hin befestigen. Als einseitige Beplankung, einheitlich, aus Spanplatften, Wandhöhe bis 2,00 m. Inklusive Materiallieferung, Befestigungsmittel, Gebrauchsüberlassung und Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten. a 48,000 m² s 1.5 Bautür, abschließbar, für Sichtschutzbekleidung Bautür, abschließbar, in Sichtschutzbekleidung an Gerüst (Poss. 1.4) inklusive ggf. nötiger Unterkonstruktion einbauen.

u

Inklusive Materiallieferung, Befestigungsmittel und Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten.

n

1,000 St 1.6 Gebrauchsüberlassung Bautür g Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Bautür, abschließbar, in Sichtschutzbekleidung.

-

Dauer der Einsatzzeit 15 Wochen,

Abrechnung nach Stück je Woche.

15,000 StWo 1.7 Baustromverteiler Baustromverteiler für Baubetrieb, Bedienung durch Fremdhandwerker, liefern, aufstellen und über die gesamte Bauzeit vorhalten.

1 Baustromverteilerschrank, einschließlich der dazugehörigen, notwendigen Anschluss- und Verbindungsleitungen.

Vorhaltezeit: 15 Wochen -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 18]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 7 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in vorgeschriebenen Zeitabständen nach UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu überprüfen.

1,000 St

-

b Gesamtbetrag:

a

r

r

i

e

r

e

f

r

e

i

e

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 19]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 8 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 2 Raumgerüst

2.1 Arbeits-Standgerüst flächenorientiert LK4-H1, freistehend Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst, Modulgerüst), gleichmäßig verteilte Verkehrslast q1 = 3,00 kN/m2, Teilflächenlast q2 = 5,00 kN/ -m2, mit Materiallagerung, mit jeweils durchlaufender oberster Gerüstlage (Höhenversprung über Treppe, s. Anlagepläne).

b

Umseitiger Seitenschutz, bestehend aus vorlaufendem Geländer, inklusive Handlauf, Knieholm, Bordbrett. Der Seitenschutz umlaufend anzubringen, inklusive der Gerüstverbreiterungen.

a

Ausführung als freistehende Gerüstkonstruktion im Innenraum, mit fachgerechter Abstützung und Aussrteifung mit Gerüstrohren. Keine Verankerung an bemalten oder verkleideten Innenwänden, Holz-/Deckenkonstruktion, Innenausstattung (Treppe) oder Boden möglich!

r

Einrüstung für Arbeiten gemäß Leistungsbeschreibung.

i

Gerüst erstellen und abbauen.

e

Gebrauchsüberlassung wird gesondert abgerechnet.

r

Einsatzbereich: im Gebäude, Verwendungszweck: Seanierung von Deckenkonstruktion (Deckenbalken, Mittelunterzug, Deckenfeldern), Durchführung restauratorischer Untersuchungen und Arbeiten.

f

Lastklasse: 4, r Höhenklasse: H1,

e

Zugang: mit Treppenaufgang,

i

Anzahl der Gerüstlagen: 3,

e

Seitenschutz: vierseitig (umlaufend),

Verankerungsgrund: keine Verankerungsmöglichkeit,

L

Standfläche: eben, normal belastbar, tragfähig, vorh. keramischer Belag auf Gewölbedecke mit Schutzabdeckung (Pos. 1.1) oder auf Innentreeppe mit Schutzabdeckung (Pos. 1.2) Abstand Belag zum Bauwerk: ca. 20 cm, s

e

Grundfläche: ca. 10,60 m x 6,65 m,

f

Aufbauhöhe: ca. h=6,00-6,15 m, oberster Gerüstboden bei ca. 4,00-4,75 m, diese Höhe ist mit Restaurator/Zimmermann/Bauleitung abzustimmen,

a

Aufstellort: Rathaushalle des Alten Rathauses, Göttingen, im nördlichen Saalbereich vor Trennwand und der Innentreppe. s 586,700 m3 s 2.2 Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Arbeitsgerüstes LK4-H1

u

Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Arbeitsgerüstes nach DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst, Modulgerüst) LK4-Hn1. Dauer der Einsatzzeit: 15 Wochen, g Abrechnung nach Kubikmeter je angefangener Woche. - 8.940,000 m3Wo 2.3 Gerüstverbreiterung, Konsolbreite 0,70 m, Außenseite Belagsverbreiterung für zuvor beschriebenes Arbeitsgerüst (Pos. 2.1), längenorientiert, außenseitig, 3-teiliger Seitenschutz gem. DIN EN 12811-1 siehe Pos. 2.1, Konsolbreite 0,70 m.

Aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert abgerechnet.

Höhe der Arbeitslage über Gelände: ca. 4,00 - 4,75 m

10,280 m

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 20]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 9 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 2.4 Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gerüstverbreiterung 0,70 m Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Belagsverbreiterung für Arbeitsgerüst, längenorientiert, außenseitig, incl. 3-teiligem Seitenschutz , Konsolbreite 0,70 m.

Dauer der Einsatzzeit 15 Wochen,

-

Abrechnung nach Meter.

b

154,200 m

a

2.5 Gerüstverbreiterung, Konsolbreite 0,30 m, Außenseite Belagsverbreiterung für zuvor beschriebenes Arbeitsgerüst (Pos. 2.1), längenorientiert, außernseitig, 3-teiliger Seitenschutz gem. DIN EN 12811-1 siehe Pos. 2.1, Konsolbreite 0,30 m. Aufbauern und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert abgerechnet.

i

Höhe der Arbeitslage über Gelände: ca. 4,00 - 4,15 m

e

10,120 m 2.6 Gebrauchsüberlasrsung der vorbeschriebenen Gerüstverbreiterung 0,30 m Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Belagsverbreiterung für Arbeitsgerüst, längenorientiert, aeußenseitig, incl. 3-teiligem Seitenschutz, Konsolbreite 0,30 m. Dauer der Einsatzzeit 15 Wochen,

f

Abrechnung nach Meter.

r

151,800 m

e

2.7 Treppenaufgang Breitenklasse W06 Treppenaufgang für vorbeschriebienes Gerüst, an bestehenden Stahlrohrrahmen montieren und demontieren, Gebrauchsüberlassung wird gesondert abgerechnet. Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage (Höhe ca. 4,00 - 4,15 m), Laufbreite bis 0,5 m, mit Podesten alle 2m Höhe. e 5,000 m 2.8 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang

L

Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Treppenaufganges für Arbeitsgerüst

e

Dauer der Einsatzzeit 15 Wochen, Abrechnung nach Meter. s

e

75,000 mWo

f

Gesamtbetrag:

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 21]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 10 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 3 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohn- und Zusatzarbeiten a) Stundenlohnarbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn sie vorher schriftlich von der Bauleitung angeordnet und/oder bestätigt wurden, auch per E-Mail.

-

b) Einzukalkulieren sind alle Anfahrt- und Rüstzeiten, es zählt nur die auf der Baustelle bgeleistete Arbeit. ca) Das Material wird nach Lieferscheinen und Rechnung an den Auftragnehmer zuzüglich des im Auftrag ausgewiesenen Anteils für Wagnis und Gewinn abgerechnet.

r

d) Alle Stundenlohnzettel sind wöchentlich der Bauleitung zu übermitteln. e) Nichrt von der Bauleitung gegengezeichnete Stundenlohnzettel gelten auch nach Ablauf des Prüfzeitraumes nicht automatisch als anerkannt. 3.1 Facharbeitier-Stunden Facharbeiter-Stunde für unvorhergesehene Arbeiten, z.B. Umbauarbeiten im Nachgang.

e

5,000 h

r

3.2 Helfer-Stunden Helfer-Stunde für unvorhergesehene Arbeiten, z.B. Umbauarbeiten im Nachgang.

e

5,000 h f

r

Gesamtbetrag:

e

i

e

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 22]

LV: Gerüstarbeiten Seite: 11 Datum: 21.09.2026 LV-Datum: 15.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

1 Baustelleneinrichtung 2 -Raumgerüst 3 Stundenlohnarbeiten

b

Summe: a USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

r

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

r

i

e

r

e

f

r

e

i

e

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich

[Seite 23]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem

Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 65.2_A RH Vergabenummer 136_2026

-

Vergabeart

b

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränkate Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren

r

Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

r

Baumaßnahme

i

A ltes Rathaus

e

Leistung r G erüstbauarbeiten

e

f

Bewerber∗) Bieter∗) r Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗)

e

Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗) i

es

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung veergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung

f

angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teailnahmeantrag eine Referenzliste bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl ksommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

s

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der

u

ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Annforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Agngabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit

-

eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

∗) zutreffendes ankreuzen 1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 24]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

-

Registereinbtragungen Ich bin/Wir sind

a

im Handelsregister eingetragen. für die auszurführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

r

zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. Falls mein/unser Angeibot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

e

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handerlskammer Angabe zu Insolvenzverfahren uend Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insfolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmenr nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

e

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber

i

oder Bieter in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass e für mein/unser Unternehmen keine Ausschluss gründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mLit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt

e

worden bin/sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

s

zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zeur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

f

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu- schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralreagister gem. § 150a GewO beim Bundes- amt für Justiz anfordern.

s

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

s

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unuterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

n

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklicghkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

-

vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 25]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

-

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertebs Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht

a

vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

r

r

i

e

r

e

(Ort, Datum, Unterschrift)4

f

r

e

i

e

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 26]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

bar

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

r

Le

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko -barri2e Mreitf dreeri Aeu sLfüehsreufnags dseur nLge-is tuFnügre nd vieer bAunngdeenbeost sWaabggnaisb e ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2

[Seite 27]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

rei

eventuelle Erläuterungen des Bieters: e

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barri3e reAfufr Veeirlaen gLene ssiendf faürs dsieusne gL-ei stFunügre n ddiiee A nAganbgene bzuor tKsalakublagtaiobn ede ri(ss) tN acehiunnteer neBhemweer(rs)b duenmg A udfterasgg eBbiere vtoerzrulse geunn. d ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2

[Seite 28]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

-b

Angaben zura Kalkulation über die Endsumme

fr

e

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

i

L

e

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

s

e

f

a

s

s

u

n

g

-

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2

[Seite 29]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

rr verteilen

i

2 .5 Nach unternehmerleistungene fr

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber -barrierevofrrzueliegee nL. esefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2

[Seite 30]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

bar

Aufgliederung der Einheitspreise

r

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet -barrierewforrdeeni sein dL. esefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 31]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

ar

Verzeichnis der Narchunternehmerleistungen Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter- nehmer auszuführendein Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

e

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

r

e

Mein/Unser Betrieb OZ/Leistungsbereich ist auf die Leistung eingerichtet

-barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 32]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung:

136_20-26b

a

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

r

r

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

i

Bevollmächtigter Vertreter

e

Mitglied

r

USt-ID:

e

Weitere Mitglieder

f

Mitglied

r

USt-ID:

e

Mitglied

i

USt-ID:

e

Mitglied

USt-ID:

L

e

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

s

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

e

f

a

Ort Datum Unterschrift

s

s

Ort Datum Unuterschrift

n

g

Ort Datum Unterschrif-t

Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er- -barrierkleärfurneg iabez uLgeebseenf. assung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

[Seite 33]

236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)

ar

r

i

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

e

r

e

Verpflichtungserklärung andererf Unternehmen

r

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-

e

werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol- genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

i

OZ/Leistungsbereich eBeschreibung der (Teil)Leistungen

L

e

s

e

(Ort, Datum, Unterschrift) f

a

s

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wsirtschaftliche und finanzielle Leis- tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber

u

dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.1

n

g

-

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. -barrierefreie Lesefassung- Für die Angebotsabgabe ist eine Bewerbung des Bieters und ein © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Abruf der Original-Vergabeunterlagen über das Bietermodul AVA-Sign erforderlich