[Seite 1]
211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Gemeinde Timmendorfer Strand vertreten durch GMSH AöR Vergabeart VOB-Submissonsstelle Schillstraße 1-3 offenes Verfahren 23566 Lübeck nicht offenes Verfahren Deutschland Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett- Tel.: 0451 30086-194 Fax.: bewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme- wettbewerb wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft
Ablauf der Angebotsfrist Datum 25.09.2026 Uhrzeit 09:05
Bindefrist endet am 24.11.2026
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
L
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)
e
Bezeichnung der Bauleistung: s Maßnahmennummer Baumaßnahme
e
6 630.49.05.04 P umpwerk und RW-Einleitung Höppnerweg
f
Vergabenummer Leistung a 32600162OV Spezialtiefbau, Tiesfbau und Wasserbau Anlagen s
u
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 201n9) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
g
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 227 Zuschlagskriterien 242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 241 Abfall 244 Datenverarbeitung
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 GMSH Vers. 11/2023 Seite 1 von 4 Schaltfläche ?Bewerben?
[Seite 2]
211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Vertragsformular für Instandhaltung: E igenerklär ung EU-Sanktionen
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
L
e
1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Na- men und für Rechnung s Gemeinde Timmendorfer Strand, Setrandallee 42, 23669 Timmendorfer Strand
f
a
zu vergeben.
s
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung s
u
n
g
zu vergeben. 2 Kommunikation Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach auch schriftlich oder in Textform Stelle Geb äudemanagement Schleswig-Holstein AöR (www.gmsh.de) VOB -Submissonsstelle Straße Fax PLZ/Ort E-Mail ver gaben-vob-sh@gmsh.de
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 GMSH Vers. 11/2023 Seite 2 von 4 Schaltfläche ?Bewerben?
[Seite 3]
211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
3.2 - frei -
3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:
nicht nachgefordert.
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möLglich für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
e
eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestä- tigung s nur ein Los
e
bei zugelassener Angebotsabgabe füfr mehr als ein Los: Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
a
Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
s
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen
s
u
n
5 Mehrere Hauptangebote
g
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen. 6 Nebenangebote
6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge- nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche:
mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 GMSH Vers. 11/2023 Seite 3 von 4 Schaltfläche ?Bewerben?
[Seite 4]
211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal- tungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent ein- geräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.
8 Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
L
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermietteln. Schriftlich
s
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse- nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
e
siehe Briefkopf Stelle: Abga be der Angebote ausfschließlich elektronisch über die e-Vergabe
a
s
Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
s
„Angebot für
| Maßnahmennummer: | s Baumaßnahme: u |
|---|---|
| Vergabenummer: | n Leistung: |
ng
„ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): V ergabekammer SH im MWVATT, Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel Tel.: 0431 988-4640 F ax: 0431 988-4702 Nachprüfungsanträge an die Vergabekammer können nur auf dem Postweg eingereicht werden (ggf. vorab per Telefax)! 10
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 GMSH Vers. 11/2023 Seite 4 von 4 Schaltfläche ?Bewerben?
[Seite 5]
214 (Besondere Vertragsbedingungen)
Vergabenummer 3 2600162OV
Baumaßnahme
Pumpwerk und RW-Einleitung Höppnerweg
Leistung
Spezialtiefbau, Tiefbau und Wasserbau
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am 26.10.2026 . spätestens 5 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
L
in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Weerktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
s
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
e
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnfahmereif fertig zu stellen) am 30.06.2027 a . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. s in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
s
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
u
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginnn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
g
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2 Schaltfläche ?Bewerben?
[Seite 6]
214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage.
4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 6 Bürgschaften (§ 17 VLOB/B) Wird Sicherheit durch Beürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für
s
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das For e mblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen fund Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbürgschaft“
a
7 Technische Spezifikationen
s
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,s europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
u
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. n 8 Werbung g Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
9 frei
10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2 Schaltfläche ?Bewerben?