[Seite 1]
Leistungsverzeichnis
Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau
Projekt: 2025-10-02 Aula SZ-Seeviertel LOS 3 - GaLaBau (13.07.2026)
Bauherr: Stadt Salzgitter
Bieter: _____________________________________________________________
Summe Angebot netto: ____________________EUR
19,0 % MwSt: ____________________EUR
brutto: ____________________EUR
Summe geprüft netto: ____________________EUR
19,0 % MwSt: ____________________EUR
brutto: ____________________EUR
[Seite 2]
| 19.08.2026 Seite 2 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau BAUMASSNAHME, ADRESSEN LEISTUNGSVERZEICHNIS Außenanlagengestaltung - LOS 3 (GaLaBau) im Rahmen der Maßnahme: Aula Salzgitter Sanierung, Umbau und Erweiterung Bestandsgebäude Ort: Goethestraße 35 38226 Salzgitter Lebenstedt Auftraggeber: Stadt Salzgitter Joachim-Campe-Straße 6-8 38226 Salzgitter ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG Zu der bereits sanierten Grundschule St. Michael auf dem Grundstück Goethestraße 35, 38226 Salzgitter, gehört noch ein nicht saniertes und aktuell als Außenstelle des Stadtarchivs genutztes 2-geschossiges Aula-Gebäude. Das Gebäude aus dem Jahr 1958 ist zurzeit über einen sanierungsbedürftigen Verbindungsgang an das Schulgebäude angeschlossen. Das Bestandsgebäude hat 2 Vollgeschosse und einen Teilkeller unterhalb des Treppenraums. Die Dachflächen (Bestand und Anbau) haben eine Neigung von ca. 2° Die Bauteile des Aula-Gebäudes bestehen weitestgehend aus Stahlbeton und Mauerwerk. Die Geschossdecke und das Dach sind als Stahlbeton-Kassetten- Elemente ausgebildet. Das Bestandsgebäude wird bis auf die tragende Konstruktion komplett entkernt. Dachaufbau, Außenputz und Fenster werden ebenfalls entfernt. Das Aula-Gebäude soll von der Schule getrennt und als eigenständiger Stadtteiltreff umgebaut, saniert und um einen Anbau erweitert werden. Der jetzt noch vorhandene Verbindungsgang zur Schule wird im Anschlussbereich abgerissen. Die dadurch entstehende Öffnung im verbleibenden Gang in Richtung Sporthalle wird mit einer einfachen Fassadenkonstruktion geschlossen. Die untere Ebene befindet sich ca. 1,30m unterhalb des Straßen- und Geländeniveaus, die Deckenoberkante ragt im Mittel mehr als 1,40m über die Geländeoberfläche hinaus. Für den neuen Haupteingang in das untere Geschoss wird ein Teil des Außenbereichs abgesenkt und über Rampen und Treppen erschlossen. Im Anbau ist ein Aufzug geplant. Die Gesamthöhe über dem vorhandenen Gelände beträgt bis zu 8,30m. Die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt ca. 2,20m über dem vorhandenen Gelände und ca. 3,50m über dem abgesenkten Gelände. Aus dem Obergeschoss wird auf der Nordseite eine Außentreppe ergänzt, aus dem Untergeschoss führt darunter eine Treppe auf Geländeniveau. Die energetische Sanierung erfolgt mindestens nach den Vorgaben des aktuellen GEG. Soweit technisch und mit angemessenem Aufwand umsetzbar, sollen bei sanierten Bauteilen, z. B. Außenwände, Dach, Außentüren und einem Teil der |
[Seite 3]
| 19.08.2026 Seite 3 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG Fenster, darüber hinaus Wärmedurchgangskoeffizienten erreicht werden, die eine Fördermittelnutzung möglich machen. Im Anbau werden die großen Fensterformate der Aula und die Dachneigung übernommen. Die Fassadenbekleidung wird für Bestand und Anbau in gleicher Weise als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ausgeführt. Dieses LV bezieht sich auf die für die oben genannte Baumaßnahme erforderlichen GaLaBau-Arbeiten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - umfangreiche (Ober-)Bodenarbeiten - div. Entwässerungseinrichtungen (Rinnen, Hofabläufe) herstellen und anschließen - 4 Retentionsmulden modellieren und anschließen - ca. 460 qm (Rasen-)Pflasterflächen inkl. Tragschicht und Einfassungen herstellen - Blindenleitsystem bestehend aus Noppen- und Rippenplatten herstellen - 24 m lange Rollstuhlrampe mit beidseitigem Edelstahlhandlauf herstellen - 2 Freitreppen mit jeweils 6 Steigungen und beidseitigem Handlauf herstellen - Sitztreppe aus 3 Reihen Natursteinquadern herstellen - 49 Winkelstützen in Bauhöhen bis 230 cm einbauen - 6 Lichtstelen und 3 Pollerleuchten einbauen und anschließen - 7 Fahrrad-Anlehnbügel, 1 Abfallbehälter und 6 Natursteinsitzwürfel/-quader einbauen - ca. 220 qm Schotterrasen herstellen - ca. 150 qm Staudenpflanzung herstellen und pflegen - ca. 150 qm Strauch- und Heckenpflanzung herstellen und pflegen - 6 Hochstämme pflanzen und pflegen ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) 1. Einschlägige Vorschriften 1.1 Bestimmungen und Normen Maßgeblich für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung, Aufmaß und Abrechnung sind die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil A und B) und die Technischen Vorschriften (VOB Teil C) - gültige Fassung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe - In Falle der anzubietenden Leistungen sind dies insbesondere folgende: - DIN 18306 - Allgemeine technische Vorschriften für Bau- leistungen Entwässerungskanalarbeiten - DIN 1072 - Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen. - DIN 1986 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund- stücke. - DIN EN 124 - Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - DIN EN 752 - Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - DIN EN 476 - Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme. - DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. - ZTVA StB 97 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrsflächen) - DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau. - DIN 18300 VOB, Teil C Allgemeine technische Vorschriften für Erdarbeiten. Weiterhin gelten alle einschlägigen DIN-Vorschriften sowie darüber |
[Seite 4]
| 19.08.2026 Seite 4 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) hinausgehende anerkannte Regeln der Technik, soweit sie von der zu erbringenden Leistung berührt werden, jeweils in der neuesten Fassung. Die Befestigungssysteme für alle Elemente müssen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassen sein. Zu beachten sind weiterhin die Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der Berufsgenossenschaften, Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller von Bauhilfsstoffen und die einschlägigen Grund- und Fachregeln des gewerkespezifischen Handwerks 1.2 Nachweise Folgende Nachweise sind, soweit zutreffend, bereits vor Arbeitsaufnahme zu erbringen: - Liste der zur Verwendung vorgesehenen Materialien (Systemeinhaltung) - Nachweise der bauaufsichtlichen Zulassung der verwendeten Baustoffe und Systeme - Sonstige Zeugnisse und Prüfunterlagen, aus denen die physikalischen Eigenschaften der Stoffe hervorhehen 2. Angebotsabgabe 2.1 Örtliche Verhältnisse Der Bieter kann sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle informieren, um die sich daraus ergebenden Erkenntnisse bei Erstellung seines Angebotes kalkulatorisch zu berücksichtigen. 2.2 Maßangaben und Planunterlagen Alle Maßangaben in den Vergabeunterlagen sind cirka-Angaben. Den Unterlagen beigefügte Pläne, Details, etc. dienen ausschließlich dem Verständnis zur Angebotsbearbeitung und stellen keine Ausführungszeichnungen dar. 2.3 Sprache Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachliche schriftliche Erklärungen Dritter (z.B. Bescheinigungen von Behörden) sind mit deutscher Übersetzung einzureichen. Dies gilt auch für die gesamte Auftragsabwicklung einschl. der Kommunikation mit dem AG auf der Baustelle. 2.5 Einheitspreise In den Einheitspreisen ist alles enthalten, was zur vollständigen und fachgerechten Ausführung aller vertraglichen Leistungen erforderlich ist, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und der für diese Leistungen maßgebenden Ausführungsbestimmungen der ATV-VOB Teil C. 3. Nach Auftragserteilung 3.1 Planunterlagen Nach Auftragserteilung werden dem AN, soweit erforderlich, die für dieses Gewerk benötigten Planunterlagen 2-fach auf Papier sowie auf Anfrage als .pdf-Datei vom AG zur Verfügung gestellt. Weitere seitens des AN benötigte Ausfertigungen (z.B. für Abrechnungszeichnungen, etc.) gehen zu Lasten des AN. 3.2 Baumaße Vom Auftragnehmer sind vor Beginn der Fertigung die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten eigenverantwortlich durchzuführen. Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren. |
[Seite 5]
| 19.08.2026 Seite 5 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gemäß §4 Nr.3 VOB/B wird ausdrücklich hingewiesen. 3.3 Werkplanung Soweit erforderlich, ist dem AG die Werkplanung des AN rechtzeitig vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen. Die Werkplanung des AN sowie weitere zur Abstimmung einzureichende Unterlagen des AN sind dem AG digital (PDF, ggfls. DWG/DXF) und 2-fach in Papierform kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 3.4 AN-Terminplan Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu seinen Lasten, auf Anforderung dem AG spätestens 10 Tage nach Erhalt der Planunterlagen (siehe Punkt 3.1) für seine Arbeiten einen detaillierten Terminplan aller Leistungsbereiche (einschl. Werkplanung, Lieferfristen, Werkstattarbeiten usw.), mit den Bauabläufen und den Abhängigkeiten der einzelnen, vom AN angebotenen Leistungen zueinander, aufzustellen, vorzulegen (2-fach), abzustimmen und erforderlichenfalls wieder vorzulegen. Dieser Terminplan ist auf den Bauzeitenplan des AG abzustimmen. Erforderliche Abstimmungen auch während der Ausführung berechtigen nicht zu Nachforderungen. 3.5 Angaben zur Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Rechnung ist entsprechend dem Angebot zu gliedern/ nummerieren. 4. Baustelleneinrichtung 4.1 Schulbetrieb Die Arbeiten finden innerhalb und außerhalb eines nicht mehr genutzen Gebäudes statt, das jedoch auf dem Grundstück einer Schule liegt und über einen Verbindungsgang bisher noch an das Schulgebäude angeschlossen ist. Der Schulbetrieb läuft während der Baumaßnahmen normal weiter, Baustelle und Bauzaun müssen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich geschlossen gehalten werden. 4.2 Allgemeine Baustelleneinrichtung, Unterkunfts- und Werkräume Wenn nicht in gesonderter Position beschrieben, ist die allgemeine Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Baumschutz, Baustraße, Sanitäranlagen (WC / Waschtisch), Bauwasser- und Baustromanschluss) vor Ort vorhanden. Außerdem wird ein Besprechungscontainer aufgestellt, der auch als Pausenraum genutzt werden kann Die zusätzlich erforderliche Baustelleneinrichtung zur Erbringung der eigenen Leistung ist in die Positionen als Nebenleistung einzukalkulieren, wenn nicht anders beschrieben. Die Räume im Gebäude können nur in besonderen Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 4.3 Bauleistungsversicherung und Baustrom/ -wasser Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab, durch die der Auftragnehmer mitversichert ist. Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Bedingungen für Bauwesenversicherungen für Neubauten (ABN) zugrunde. Diese können beim Versicherungsnehmer eingesehen werden. Der Prämienanteil des Auftragnehmers in Höhe von 0,18% der Abrechnungssumme wird von der Schlussrechnung abgezogen. Der Bauherr stellt den Baustrom, das Bauwasser und Toiletten zur Verfügung. Baustrom kann an zentraler Stelle entnommen werden. Baustrom darf ausdrücklich nicht für Heizzwecke verwendet werden. Die Verteilung zum jeweiligen Einsatzort ist Sache des Auftragnehmers. Die Kosten werden mit |
[Seite 6]
| 19.08.2026 Seite 6 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) 0,3% der Abrechnungssumme von der Schlussrechnung abgezogen. 4.4 Baustellenbewachung Eine Baustellenbewachung wird bauseits nicht gestellt. 4.5 Zufahrten Der Baustellenbereich befindet sich auf dem Schulgrundstück, die Zufahrt erfolgt über die Goethestraße. 4.6 Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen Falls bei Anlieferung von größeren Bauteilen, Maschinen, Geräten usw. öffentliche Straßenflächen in Anspruch genommen werden müssen, ist dies Sache des Auftragnehmers. Die evtl. Nutzung von öffentlichen Flächen und die Beschaffung verkehrsrechtlicher Genehmigungen ist Sache des AN und geht zu dessen Lasten. 4.7 Montagedisposition, Flächen auf dem Baugrundstück Die Montagedisposition ist so zu treffen, dass mit geringsten Platzbedarf für Zwischenlagerung und Fahrzeugeinsatz auszukommen ist. Mehraufwendungen, die aus Nichtachtung der vorstehenden Hinweise resultieren, werden dem Auftragnehmer nicht vergütet. Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lagerflächen, auch für kurzfristige Zwischenlagerung, stehen am Objekt nur sehr begrenzt zur Verfügung und dürfen nur nach Genehmigung und Zuweisung durch die Bauüberwachung des AG genutzt werden. Mannschafts- und Privat-PKW dürfen nur mit Zustimmung der Bauüberwachung im Bereich der Baustelle abgestellt werden. (Siehe dazu auch den in den Planunterlagen enthaltenen Baustelleneinrichtungsplan) 4.8 Geräte, Hebezeuge etc. Die Kosten für alle notwendigen Geräte, Hebezeuge, Schutzausrüstungen, Werkzeuge und Kleinmaterialien etc. sind, sofern nicht explizit erwähnt oder über gesonderte Positionen erfasst, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eventuell erforderliche Hilfsgerüste im Innenraum sind für die eigenen Arbeiten vom Auftragnehmer vorzuhalten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Zum Abladen und Aufstellen erforderliche Hebefahrzeuge wie Schwerlastkrane und Kranfahrzeuge sind für die eigenen Arbeiten vorzuhalten und in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Für den Kranstandort ist ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen. Der Nachweis umfasst die Gründung und Typenstatik des Krans. Dieser Nachweis ist der Bauleitung digital und in Papierform vorzulegen. 4.9 Kampfmittelauswertung Eine durchgeführte Luftbildauswertung hat keine Vermutung auf Kampfmittelbelastung ergeben. 5. Ausführung 5.1 Örtliche Bauleitung des AN Der Auftragnehmer hat eine geeignete, deutschsprachige Fachkraft als verantwortlichen Vertreter zu benennen (Fachbauleiter-/ in), der nur im Einvernehmen mit der Bauüberwachung gewechselt werden darf. Diese Vertretung muss während der Arbeitseinsätze ständig auf der Baustelle anwesend und zur Entgegennahme von Anordnungen und Anweisungen berechtigt sein. Im Verhinderungsfall ist rechtzeitig ein geeigneter Stellvertreter zu benennen. 5.2 Baubesprechungen Wöchentliche Baubesprechungen werden von der Bauüberwachung des Bauherrn |
[Seite 7]
| 19.08.2026 Seite 7 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) nach Abstimmung/ Ankündigungen anberaumt. Hierbei ist die Teilnahme des AN bzw. seines Stellvertreters verpflichtend. 5.3 Arbeitsablauf Der Auftragnehmer sorgt selbstverantwortlich für einen termingerechten und sinnvollen Arbeitsablauf - auch im Zusammenwirken mit den anderen am Bau Beteiligten und hat bei Unstimmigkeiten unverzüglich die Bauleitung des Auftraggebers zu informieren. Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten nicht fortlaufend, sondern dem Baufortschritt, den Erfordernissen entsprechend bzw. nach Aufforderung durch die örtliche Bauleitung in mehreren Einzelabschnitten ausgeführt werden müssen. Alle Arbeiten sind während des laufenden Schulbetriebs unter Berücksichtigung der Erfordernisse hinsichtlich des Ablaufs in Abstimmung mit der Bauleitung und den Nutzern zu erbringen. Beim Transport von Material und Ausführung der Arbeiten ist jede Gefährdung der Nutzer auszuschließen. Arbeiten sollen generell erst ab 07:00 Uhr beginnen, Ausnahmen sind mit der Bauleitung rechtzeitig abzustimmen. Besonders lärmintensive Arbeiten sollen soweit möglich nachmittags ausgeführt werden. 5.4 Bautageberichte Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der örtlichen Bauleitung wöchentlich zu übergeben. Die Berichte müssen Angaben enthalten, die für Ausführung oder Abrechnung des Vertrages wichtig sein können, u. a. über Temperaturen, Witterungsverhältnisse, Anzahl und Art der auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Subunternehmer usw. Unterbrechungen der Ausführung mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderungen, Besuche und sonstige Vorkommnisse. 5.5 Lärm- und Staubschutz Kommen Arbeiten mit intensiven Lärm-, Geruchs-, und Staubimmissionen zur Ausführung, sind diese grundsätzlich mit der Bauüberwachung abzusprechen. Abgesprochene Ausführungszeiten sind zwingend einzuhalten. Die Belastung durch Bauarbeiten ist im Hinblick auf die Nutzer des angrenzenden Schulgebäudes so gering wie möglich zu halten. 5.6 Rauchverbot Auf dem Schulgelände und innerhalb des zu bearbeitenden Gebäudes gilt absolutes Rauchverbot. Das Rauchen ist nur an den ausgewiesenen Raucherpoints erlaubt. Personen, die rauchend auf der Baustelle angetroffen werden, werden abgemahnt und im Wiederholungsfall von der Baustelle verwiesen. 5.7 Verwendete Baustoffe Verwendete Baustoffe und Produkte sind vor dem Einbau auf Verlangen der Bauleitung mitzuteilen und ggf. vorzustellen. Auf Verlangen sind geeignete Nachweise der Umweltverträglichkeit vorzulegen. Sämtliche Holzprodukte sind aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen. Ein Nachhaltigkeitszertifikat FSC, PEFC oder gleichwertig ist vorzulegen (siehe Formblatt 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten) 5.8 Entsorgung Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme sind entsprechend der Abfallsatzung verwertbare Bestandteile von Bauabfällen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an voneinander und von anderen Abfällen getrennt zu halten. Verwertbare Bestandteile von Bauabfällen sind insbesondere Erdaushub, Bauschutt (Beton, Ziegel, Steine, Kies), Holz, Kunststoffe, Metalle und Pappen. |
[Seite 8]
| 19.08.2026 Seite 8 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) Gefährliche Abfälle sind über die Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) anzudienen. Der AN hat sein Entsorgungskonzept der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen. Belastete Abwässer (z.B. mit Chemikalien versetzt) dürfen nicht in die Kanalisation gelangen und sind fachgerecht zu entsorgen. Farbeimer etc. dürfen nicht in den vorhandenen WCs bzw. Waschbecken gereinigt werden. Die Abfallentsorgung geschieht im Getrenntsystem nach den Vorgaben der Abfallwirtschaft der Stadt Salzgitter für Bauabfälle. Abfallcontainer stellt jeder AN in eigener Verantwortung. Die Kosten hierfür und für Entsorgungs-/Deponiekosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Aufstellen eines Containers ist grundsätzlich vorher mit der Bauleitung abzustimmen. Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis über den Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe kann gefordert werden. Ebenso kann ein Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B. Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind streng einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden. Für die Entsorgung des Sondermülls werden Nachweise der Mülldeponie gefordert. Restmaterial ist, sofern es nicht vom Auftraggeber ausdrücklich übernommen wird, kostenlos zu beseitigen. Gleiches gilt für Verpackung, Behälter, Abdeckmaterial u. dgl. Abfälle und Reststoffe sind nicht zu mischen, sondern zur ordnungsgemäßen Entsorgung getrennt zu sammeln. (siehe auch Formblatt 241) 5.9 Reinigung der Baustelle Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit sauber zu halten und täglich zu reinigen. Kommt der AN seiner Entsorgungspflicht nicht nach, so ist der AG berechtigt, den Schutt auf Kosten des AN beseitigen zu lassen. 5.10 Abnahme Die Abnahme hat förmlich stattzufinden. Ein Abnahmeverlangen muss mindestens 48 Sunden vorher beim bauleitenden Architekten angekündigt werden Der AN ist verpflichtet, festgestellte Mängel auf seine Kosten und ohne Terminverzug zu erzeugen, zu beseitigen. 5.11 Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung des AG zulässig und spätestens 5 Werktage nach Ausführung der Arbeiten der Bauleitung des AG zur Freigabe und Unterschrift vorzulegen. Stundenlohnarbeiten ohne Anerkennung werden nicht vergütet. 6. Dokumentation Der AN hat spätestens zur Abnahme / mit der Schlussrechnung bezüglich seiner ausgeführten Leistungen eine Dokumentation 1-fach in Papier und zusätzlich digital (Scan / PDF) auf CD mit folgendem Inhalt zu übergeben, sofern es die erbrachte Leistung erfordert: |
[Seite 9]
| 19.08.2026 Seite 9 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) 1. Übereinstimmungserklärungen zur fach- und sachgerechten Verwendung und Einbau der ausgeführten Produkte, insbesondere relevanter Ausführungen für den Brand-, Wärme-, Schall- und Feuchteschutz. 2. Fachunternehmererklärung 3. Prüfprotokolle und -bücher für prüfrelevante Produkte (Toranlagen, Brandschutzabschlüsse, Blitzschutzanlagen, rauchmeldergesteuerte Feststellanlagen,...) 4. Abnahme- / Inbetriebnahmebescheinigungen für Produkte, die von Sachverständigen bzw. zugelassenen Überwachungsstellen geprüft werden müssen (z.B. Aufzüge) 5. Bedienungs- und Wartungsanleitungen 6. Reinigungsempfehlungen und -hinweise für Bodenbeläge, Fliesen, Sanitärobjekte, Textilien, usw. 7. Unternehmererklärung nach EnEV § 26a 8. Entsorgungsnachweise gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Das Fehlen dieser Unterlagen wird im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung wie das Fehlen von Aufmaßen gewertet und verhindert eine abschließende Bearbeitung der Rechnung. 6. Sonstiges 6.1 Bauschild Der Bauherr hat ein Bauschild errichten lassen. Eigenwerbung kann auf diesem Bauschild betrieben werden. Die Kosten für das Firmenbauschild sind vom AN zu tragen. Eine andere Eigenwerbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt. Festlegung Größe des Bauschildes und Firmenschilder erfolgt in Abstimmung mit der Bauherrenschaft. |
[Seite 10]
| 19.08.2026 Seite 10 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01. 01.01. 01.01.01. 01.01.02. 01.01.03. | Titel: Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 Untertitel: Baustelleneinrichtung 591 Baustelle einrichten Baustelle mit Lagerfläche für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführte Arbeiten einrichten, Maschinen und Geräte über die gesamte Bauzeit zur Verfügung stellen. Eine Baustellentoilette ist in den EP einzukalkulieren. 1,00 Psch Baustelle vorhalten Baustelle, wie vor, vorhalten, unterhalten und betreiben. Entsprechend des Baustellenfortschritts sind Baumaterialien und Baustelleinrichtung umzusetzen. Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Als EP ist der Preis für 1 Woche einzutragen. Es werden derzeit 16 Wochen Bauzeit angenommen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Bauzeit in Wochen. 16,00 St Baustelle räumen Nach Beendigung der Baumaßnahme Maschinen und Geräte wieder abfahren. Die Baustelle inkl. Lagerflächen ist zur Abnahme komplett zu reinigen. 1,00 Psch Summe Untertitel 01.01. Baustelleneinrichtung 591 |
[Seite 11]
| 19.08.2026 Seite 11 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.02. Sicherungsmaßnahmen 593 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.02. 01.02.01. 01.02.02. 01.02.03. 01.02.04. | Untertitel: Sicherungsmaßnahmen 593 Bauzaun stellen und vorhalten Schutzzaun zur Sicherung der Baustelle gegen unbefugtes Betreten, bestehend aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung ohne überstehende Ecken bzw. ohne spitze und scharfkantige Teile, mit Standfüßen 2,0 m hoch über GOK errichten. Der Zaun darf keine Möglichkeiten zum Beklettern bieten und muss stand- und kippsicher sein. Zaunelemente mit sicher verschließbaren Schellen (nur mit Schraubenschlüssel zu öffnen) dauerhaft während der Bauzeit verbinden. Zaun über die Bauzeit (vorauss. 16 Wochen) in schutzwirksamem Zustand vorhalten und wieder entfernen. Umsetzen des Bauzauns gem. Folge-Pos. 10,00 m Bauzaunelemente umsetzen Bauzaunelemente aus Vorposition gemäß Baufortschritt umsetzen. Abrechnung nach Längenaufmaß. 10,00 m Überfahrplatten liefern und verlegen Abdeckung von Bestandsleitungen, freigelegt oder in Rohrgräben mit reduzierter Überdeckung, zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen, aus Stahl, Stärke mind. 20 mm oder als bewehrte Lastverteilungsplatte, Stärke mind. 30 mm. Abdeckung herstellen und nach Beendigung des Einsatzzweckes wieder beseitigen. Gilt für alle Leitungsarten z. B. Abwasser, Trinkwasser, Gas, Medienleitungen, Elektrokabel etc. Abrechnung nach Flächenaufmaß der Abdeckung. Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG. 10,00 qm Bestandsleitungen sichern Parallel verlegte Bestandsleitungen in Abgrabungsbereichen (Verlegetiefe ca. 1 bis 1,5 m) durch Bauelemente nach Wahl des AN gegen Verschiebung sichern. Gilt für alle Leitungsarten z. B. Abwasser, Trinkwasser, Gas, Medienleitungen, Elektrokabel etc. Abrechnung nach Länge des gesicherten Leitungsabschnitts. Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG. 10,00 lfdm |
[Seite 12]
| 19.08.2026 Seite 12 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.02. Sicherungsmaßnahmen 593 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.02.05. | Leitungskreuzung sichern Leitungskreuzung im Rohrgrabenbereich bei Unter- und Überfahrung einer Leitungstrasse bestehend aus 1 bis 5 Leitungen durch Bauelemente nach Wahl des AN fixieren. Gilt für alle Leitungsarten z. B. Abwasser, Trinkwasser, Gas, Medienleitungen, Elektrokabel etc. Abrechnung nach Anzahl der Kreuzungsbereiche. Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG. 3,00 St Summe Untertitel 01.02. Sicherungsmaßnahmen 593 |
[Seite 13]
| 19.08.2026 Seite 13 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.03. Abbruchmaßnahmen 594 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.03. 01.03.01. 01.03.02. 01.03.03. 01.03.04. | Untertitel: Abbruchmaßnahmen 594 Vegetationsdecke abschieben und entsorgen Vegetationsdecke aus zusammenhängendem Gras-/ Wildstaudenbewuchs abschieben, Stoffe laden, abfahren und entsorgen, inkl. Wurzelwerk, Schichtdicke ca. 20 cm, Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu beachten. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 70,00 qm Strauchwerk entfernen bis 2,5 m Höhe Vorhandenen Strauchaufwuchs im Umfeld des Aulagebäudes inkl. Wurzelwerk, Schichtdicke bis 25 cm, Wuchshöhe bis 250 cm roden, laden, abfahren und entsorgen. Gehölzarten: u. a. Berg-Ahorn, Hartriegel, Vogel-Kirsche, Brombeere, Salweide, Esche, Heckenkirsche Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu beachten. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Flächenaufmaß. 10,00 qm Strauchstubben roden Wurzelstock bereits im Vorfeld seitens der AG gefällter Sträucher roden, mehrstämmig, Richtmaß Stubbendurchmesser und -tiefe bis ca. 60 cm, Abraum auf der Baustelle geordnet lagern. Stoffe laden, abfahren und entsorgen. Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu beachten. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Anzahl der Stubben. 5,00 St Plattenfläche abbrechen, laden und entsorgen Vorhandene Fläche aus Betonplatten, Abmessungen 5/30/30 cm, einschließlich Bettung aufnehmen, laden und entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 5,00 qm |
[Seite 14]
| 19.08.2026 Seite 14 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.03. Abbruchmaßnahmen 594 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.03.05. 01.03.06. 01.03.07. 01.03.08. 01.03.09. | Rasenbord abbrechen und entsorgen Rasenborde, Richtmaß 5/25/100 cm, einschließließlich Betonfundament und Betonrückenstütze abbrechen, laden und entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 10,00 m Tief-/Hochbord abbrechen und entsorgen Tief-/Hochborde, Richtmaß 10/30/100 cm, einschließließlich Betonfundament und Betonrückenstütze abbrechen, laden und entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 10,00 m Schottertragschicht abbrechen und entsorgen Bisherige Baustelleneinrichtungsfläche in Form von Schottertragschicht aus Natur-Mineralgemisch Körnung 0/32 bis 0/45, Schichtdicke bis 20 cm, teilweise abbrechen, laden und nach Beprobung gem. EBV (sep. Position) entsorgen. Der Wiedereinbau vor Ort ist in Rücksprache mit AG- Bauleitung zu prüfen. Abrechnung nach Aufmaß 50,00 qm Betonfundament, nicht armiert, abbrechen u. entsorgen Betonfundament, auch Einzelfundamente, nicht armiert, abbrechen und der fachgerechten Entsorgung zuführen. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 3,00 cbm Betonfundament, armiert, abbrechen u. entsorgen Betonfundament, in Einzelfundamenten, armiert, abbrechen und der fachgerechten Entsorgung zuführen. Die Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren. Abrechnung nach Aufmaß. 3,00 cbm |
[Seite 15]
| 19.08.2026 Seite 15 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.03. Abbruchmaßnahmen 594 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.03.10. 01.03.11. | SW-/RW-Bestandsschacht abbrechen u. entsorgen SW-/RW- Bestandsschacht bestehend aus - Schachtboden DN 1000 mit Gerinne - 3 Schachtringen DN 1000, Höhe je 50 cm - 1 Konus DN 1000/625 - 3 Ausgleichsringe NW 625, Höhe je 10 cm - Schachtabdeckung LW 610, Höhe 12,5 cm inkl. Deckel ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen. Arbeitsraum mit geeignetem, unbelastetem zu lieferndem Füllboden verfüllen, diesen lagenweise verdichten, Schichtdicke jeweils max. 25 cm. Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten. 1,00 St RW-/SW-Grundleitung abbrechen u. entsorgen RW-/SW-Grundleitung abbrechen und fachgerecht entsorgen, hierzu Graben ausheben, Aushub getrennt nach Ober- und Unterboden seitlich lagern, Breite bis 100 cm, Tiefe bis 120 cm, Leitung inkl. Muffen und etwaigen Formteilen ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen, Graben anschließend mit Boden (gem. usprünglicher Schichtung) wieder verfüllen, dabei lagenweiser Einbau/Verdichtung mittels Stampfer, Schichtdicke jeweils max. 25 cm. 15,00 lfdm Summe Untertitel 01.03. Abbruchmaßnahmen 594 |
[Seite 16]
| 19.08.2026 Seite 16 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.04. Materialentsorgung 596 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.04. 01.04.01. 01.04.02. 01.04.03. | Untertitel: Materialentsorgung 596 Haufwerksbeprobung Probenahme nach BBodSchV Probenahme (nach BBodSchV) der entnommenen und in getrennten Haufwerken gelagerten humosen Aushubmaterialien durch einen fachkundigen Gutachter eines entsprechend qualifizierten Anbieters. Erstellen eines Probenahmeprotokolls und eines Probenbegleitprotokolls. Auffällige Bereiche sind getrennt zu beproben. Inkl. ortsspezifischer chemischer Analyse der entnommenen Materialien durch qualifiziertes Labor und Dokumentation (Deklarationsanalyse). Gutachter Probenahme: '....................................................' Grundlage des EP ist die Anzahl der gewonnenen Mischproben mit anschließender Analyse. 3,00 St Zusätzliche Beprobung nach ErsatzbaustoffV Probenahme des mineralischen Aushubmaterials nach ErsatzbaustoffV / DepV, durch einen fachkundigen Gutachter eines entsprechend qualifizierten Anbieters, Analyseverfahren mit angepasster chemischer Parameterbestimmung und Einstufung in entsprechende Materialklasse der ErsatzbaustoffV (z.B. RC-1, RC-2, RC-3 gemäß Anhang 1 ErsatzbaustoffV zum Ziel des Eignungsnachweises als mineralischer Ersatzbaustoff. Inkl. Erstellen eines Probenahmeprotokolls und eines Probenbegleitprotokolls. Gutachter Probenahme: '....................................................' Grundlage des EP ist die Anzahl der gewonnenen Mischproben, mit anschließender Analyse. 3,00 St Mischabfall entsorgen Mischabfälle, die nicht der eigenen Baumaßnahme zuzuordnen sind, auf Anordnung der AG-Bauleitung im Gelände sammeln, laden und ordnungsgemäß nach Stoffen getrennt entsorgen in zu lieferndem Container (in EP einzukalkulieren). Stoffart: Folien, Verpackungen, Kartonage, Bauholz u. ä. Inkl. Transport und Entsorgungsgebühr. Abrechnung nach Wiegekarte. Vorlage des Entsorgungsnachweises bei der Bauüberwachung. 1,00 to |
[Seite 17]
| 19.08.2026 Seite 17 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.04. Materialentsorgung 596 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.04.04. | Bauschutt entsorgen Bauschutt, der nicht mit der eigenen Baumaßnahme zu tun hat, auf Anordnung der Bauüberwachung im Gelände sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen in zu lieferndem Container (in EP einzukalkulieren). Stoffart: Schüttgut, Mauerreste, Betonteile u. ä. Inkl. Transport und Entsorgungsgebühr. Abrechnung nach Wiegekarte. Vorlage des Entsorgungsnachweises bei der Bauüberwachung. 2,00 to Summe Untertitel 01.04. Materialentsorgung 596 |
[Seite 18]
| 19.08.2026 Seite 18 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 01.05. Sonstiges 599 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 01.05. 01.05.01. | Untertitel: Sonstiges 599 Revisionsunterlagen Für alle in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen inkl. aller erdverlegten Leitungen und Rohre sind digitale Revisionsunterlagen zu erstellen. Alle Teile des erstellten Bauwerks sowie sämtliche Leitungen (Dränagen, RW, Schächte, Kabel) sind hierzu durch ein anerkanntes Vermessungsbüro im dwg-Format auf Basis des Europäischen Terrestrischen Referenzsystems ETRS 89 in der UTM32-Abbildung ohne die Zonenkennziffer 32 einzumessen und dem Auftraggeber gem. vorgegebenem Layerstatus (Pflichtenheft des AG) auf Datenträger zu übergeben. Zusätzlich sind diese Daten in ausgedruckter Form (Papierplan) in zweifacher Ausführung zu übergeben. Digitales Aufmaß gleichzeitig nutzbar als Abrechnungsgrundlage für den AN. 1,00 psch Summe Untertitel 01.05. Sonstiges 599 Summe Titel 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 |
[Seite 19]
| 19.08.2026 Seite 19 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02. 02.01. | Titel: Erdbau 510 Untertitel: Herstellung 511 Erdarbeiten Leitbeschreibung und Normen Erdarbeiten, soweit nicht im Positionstext abweichend beschrieben: Folgende Normen und Bestimmungen in ihrer jeweils aktuellen und gültigen Version finden Anwendung und sind zu beachten: DIN 18196: Erd- und Grundbau DIN 18299: Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (Abschnitt 1-5) DIN 18300: Erdarbeiten DIN 18915: Landschaftsbau - Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke DIN 4124: Erdbau und Gräben DIN EN 1610: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen ZTV E-StB 09: Zusätzliche techn. Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau LAGA M 20 DepV Im Folgenden wird die Leistung zum Aushub der Baugrube, der Verkehrsflächen, der Leitungsgräben und Vegetationsflächen beschrieben. Grundlage bildet die Baugrunduntersuchung des Büros Dr. Pelzer, Hildesheim (2024), welches über den AG bezogen werden kann. Die Angaben sowie die Anforderungen sind zu beachten und einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt im Volumenaufmaß des Bodens im verdichteten Zustand. Bei Bodenlieferung und Bodenabfuhr nach Lieferschein bzw. Wagen- oder Mietenaufmaß werden grundsätzlich für Oberboden 15% Lockerung abgezogen, bei Unter- oder Rohboden werden jeweils 20% Lockerung abgezogen. Für die nachfolgend genannten Erdarbeiten sind alle erforderlichen Schachtgenehmigungen der einzelnen Versorgungsträger einzuholen. Im Wurzelbereich von Bäumen sind die Bestimmungen der DIN 18920 sowie der Baumschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Während der Durchführung der Erdarbeiten sind sämtliche Eingänge und Zufahrten ständig befahrbar und begehbar zu halten. Die dafür notwendigen Einbauten (z.B. Stahlplatten, Fußgängerbrücken) sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Anfallendes Oberflächenwasser ist unverzüglich zu beseitigen, sodass Arbeiten in der Baugrube ständig im Trockenen durchgeführt werden können. Die einschlägigen Vorgaben zur Böschungsausbildung sowie zur Abböschung und Verbau der Grube sowie Leitungsgräben sind zu beachten. |
[Seite 20]
| 19.08.2026 Seite 20 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung Erdarbeiten Die erforderlichen Leistungen, einschließlich Lieferung, Herstellung, Vorhaltung und Rückbau des Verbaus sowie Grabenverbaus nach DIN 4124, DIN EN 1610 sowie ZTV-E sind inkl. Lieferung zu erbringen und vorzuhalten. Die Abrechnung erfolgt gem. der entsprechenden Position. Für die Abrechnung von Erdarbeiten sind Nivellements vom Baugelände zu erstellen: 1. vor Beginn der Erdarbeiten 2. nach erfolgter Ausschachtung, 3. nach Erstellung des Fertiggeländes bzw. der Planie Nivellements und Messpunkte sind mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Ergebnisse des Nivellements sind digital zu erfassen und dem AG zu übergeben. Anlagen/ Leitungen im Baugelände: Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten eigenverantwortlich über Ver- und Entsorgungsleitungen bei den zuständigen Trägern bzw. beim Bauleiter anhand der Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen zu erkundigen, bzw. sich örtlich einweisen zu lassen. Evtl. verursachte Schäden gehen zu Lasten des AN. Im Bereich erdverlegter Versorgungs- und Entsorgungsleitungen deren Überdeckung durch den Erdabtrag reduziert wird, sind die Arbeiten mit besonderer Vorsicht, nach Erfordernis in Handarbeit und/ oder dem Einsatz von Kleinmaschinen auszuführen. Die Leitungen sind fachgerecht gegen Beschädigungen zu schützen. Verfüllungen: Arbeitsräume an Winkelstützwänden und Mauerscheiben sind mit frostsicherem, versickerungsfähigen Bodenmaterial in Lagen zu verfüllen und zu verdichten bis mindestens die Lagerungsdichte des anstehenden Bodens erreicht ist. Für alle zum Einsatz kommenden und vom AN zu liefernden Materialien (z. B. verdichtungsfähiger Füllboden) sind aktuelle Zertifikate einer anerkannten Materialprüfstelle vorzulegen, in denen die Eignung der Stoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck nachgewiesen wird. Bodenauf- und Bodenabtrag: Die Auf- und Abtragsarbeiten sind profilgerecht entsprechend der Sollhöhenangaben der Ausführungspläne durchzuführen. Die gegebenenfalls notwendigen Zwischenlagerungen, den Zukauf bzw. die Abfuhr von Boden sowie allen sonstigen notwendigen Stoffen, der Einbau und die Anlage/ Modellierung von geneigten Flächen, etc. ist einzukalkulieren. Einschl. aller Arbeiten von Hand insbesondere in Anschlussbereichen, Bäumen, Fassaden oder Bauteilen auf benachbarten Grundstücken. |
[Seite 21]
| 19.08.2026 Seite 21 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung Erdarbeiten Bodenaufschlüsse und Schürfe: Zum örtlichen Abgleich der Angaben des Boden- und Schadstoffgutachten sowie zur Erstellung aktueller Bodenanalytiken zur Entsorgung sind nach Erfordernis Bodenschürfe mit Kleinmaschineneinsatz und/ oder Handarbeit auszuführen. Die Arbeiten sind nach erforderlicher Tiefe auszuführen, etwaiger nötiger Verbau ist zu stellen und einzusetzen. Oberboden und Vegetationsflächen: Der Einbau von Boden in Vegetationsflächen hat schichtweise zu erfolgen. Die Schichtstärken dürfen ein Maß von ca. 30 cm nicht überschreiten. Die Verdichtung von Vegetationsflächen muss Absackungen unterbinden. (Ober-)Bodenaushub Bodenaushub Vor Beginn der Kofferarbeiten sind die Flächen lage- und höhenmäßig zu verpflocken, um gemeinsam die Abtragsstärken festzulegen. Zur Nachvollziehbarkeit der bewegten Erdmassen ist durch den AN ein Voraufmaß zu erstellen. Vorrangiges Ziel ist es, sämtlichen abgetragenen Boden nach Beprobung vor Ort wieder einzubauen. Sollte Boden abgefahren werden müssen, ist er gemäß Ersatzbaustoffverordnung zu beproben und wenn möglich, zur wirtschaftlichen Verwertung abzufahren. Abrechnung: Der Aushub für Randeinfassungen ist in die jeweiligen Positionen einzurechnen und wird nicht unter Kofferarbeiten abgerechnet. Abrechnung nach Flächenaufmaß und Nivellement ohne Auflockerungsfaktor. Die Erstellung nachvollziehbarer, ggf. farbiger Aufmaßblätter obliegt dem AN. Die Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Über den Verbleib der abgefahrenen Materialien hat der AN auf Verlangen Auskunft zu geben. Koffertiefen unter 5 cm sind in der Position "Feinplanum herstellen" enthalten und werden nicht gesondert vergütet. Handaushub in Randbereichen ist in den EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Wichtig für alle Erdarbeiten (auch Schachten von Fundamenten in Einzelpositionen) ist die Einstufung des organischen Oberbodens im Baufeld nach LAGA M20 sowie die Zuordnung der mineralischen Aushubböden in eine Materialklasse der Ersatzbaustoffverordnung! Da die Ergebnisse der Haufwerksbeprobungen die Verwendbarkeit des vorhandenen Bodens bestimmen, können die Massenangaben für die Bodenarbeiten nicht als verbindlich angesehen werden! |
[Seite 22]
| 19.08.2026 Seite 22 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02.01.01. 02.01.02. 02.01.03. | Fortsetzung (Ober-)Bodenaushub Bei sensorischen Auffälligkeiten ist unverzüglich die AG-Bauleitung zu informieren und die Arbeiten an dieser Stelle zu stoppen! Oberboden abtragen und lagern Oberboden in folgenden Bereichen bis 0,35 m Tiefe profilgerecht abtragen, fördern und zum späteren Wiedereinbau im westlichen Grundstücksteil (gem. Feinabstimmung mit AG-BL) lagern, Lagerzeit bis zu 12 Wochen, diese ist bei der Preisabgabe zu beachten: - 35 qm Retentionsmulde Süd - 35 qm Fahrradstellplätze - 100 qm Retentionsmulde Nord und Pflegezufahrt Oberboden gemäß Gutachten schluffig, Zuordnungsklasse nach LAGA: Z0 Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle. Das Erstellen einer aufmessbaren Miete ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Entsorgung/finale Modellierung des Oberbodens wird gesondert vergütet. 60,00 cbm Gelagerten Oberboden Z0 laden, abfahren und entsorgen Seitlich gelagerten Oberboden (es handelt sich teilweise um gem. Vor-Pos. abgetragenes und teilweise um beprobtes Material, welches bereits im Rahmen der vorangegangenen Tiefbaumaßnahme angefallen ist) nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung nach ErsatzbaustoffV auf LKW des AN laden, transportieren und entsorgen. Oberboden gemäß Beprobung schluffig, Zuordnungsklasse nach LAGA: Z0 Der Wiedereinbau vor Ort ist zu prüfen. Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................' Inklusive sämtlicher Gebühren. 165,00 cbm Gelagerten Oberboden im Gelände modellieren, bis 35 cm Stärke Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Oberboden wieder bodeneben einbauen und modellieren, Auftragsdicke bis 35 cm. Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Transportweg bis 50 m. Abrechnung nach Aufmaß. 75,00 cbm |
[Seite 23]
| 19.08.2026 Seite 23 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02.01.04. 02.01.05. 02.01.06. 02.01.07. | Gelagerten Oberboden im Gelände modellieren, bis 60 cm Stärke Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Oberboden in Form bis zu 60 cm hoher "Bodendünen" wieder einbauen und modellieren. Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Transportweg bis 50 m. Abrechnung nach Aufmaß. 75,00 cbm Gelagerten Oberboden in Gräben einbauen Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Oberboden profilgerecht in zuvor ausgehobene Gräben (Arbeitsraum entlang der Fassade und Leitungsgräben SW- und Hauptstromleitung, Lage unter künftigen Vegetationsflächen) wieder einbauen. Auftragsdicke: bis 35 cm Abrechnung nach Aufmaß. 30,00 cbm Boden abtragen und lagern, bis 25 cm Stärke Boden bis 0,25 m Tiefe unter bereits abgetragenem Oberbodenhorizont (Dicke: ca. 0,35 cm) profilgerecht abtragen, fördern und zum Wiedereinbau im westlichen Grundstücksteil (gem. Feinabstimmung mit AG-Bauleitung) lagern, Transportweg bis 50 m: - 40 qm in unterschiedlichen Bereichen auf dem Grundstück Boden gemäß Gutachten lehmig, Einbauklasse BM-F0 nach ErsatzbaustoffV und zum Wiedereinbau geeignet. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle. Das Erstellen einer aufmessbaren Miete ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Entsorgung/Modellierung des Bodens wird gesondert vergütet. 10,00 cbm Boden abtragen und lagern, bis 1,45 cm Stärke Boden bis 1,45 m Tiefe unter bereits abgetragenem Oberbodenhorizont (Dicke: ca. 0,35 cm) profilgerecht abtragen, fördern und zum Wiedereinbau im westlichen Grundstücksteil (gem. Feinabstimmung mit AG-Bauleitung) lagern, Transportweg bis 50 m: - 30 qm in unterschiedlichen Bereichen auf dem Grundstück Boden gemäß Gutachten lehmig, Einbauklasse BM-F0 nach ErsatzbaustoffV und zum Wiedereinbau geeignet. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle. Das Erstellen einer aufmessbaren Miete ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. |
[Seite 24]
| 19.08.2026 Seite 24 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02.01.08. 02.01.09. 02.01.10. | Fortsetzung 02.01.07. Boden abtragen und lagern, bis 1,45 cm Stärke Die Entsorgung/Modellierung des Bodens wird gesondert vergütet. 45,00 cbm Gelagerten Boden BM-0 laden, abfahren und entsorgen Seitlich gelagerten Boden nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung nach ErsatzbaustoffV auf LKW des AN laden, transportieren und entsorgen. Einstufung gemäß Analyseergebnis in Einbauklasse BM-F0 nach ErsatzbaustoffV, als Recycling-Bausstoff / Sekundärrohstoff geeignet, in eine Aufbereitungsanlage zur Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling abfahren. Der Wiedereinbau vor Ort ist zu prüfen. Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................' Inklusive sämtlicher Gebühren. 15,00 cbm Gelagerten Boden BM-F1 laden, abfahren und entsorgen Seitlich gelagerten Boden nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung nach ErsatzbaustoffV auf LKW des AN laden, transportieren und entsorgen. Einstufung gemäß Analyseergebnis in Einbauklasse BM-F1 nach ErsatzbaustoffV, als Recycling-Bausstoff / Sekundärrohstoff geeignet, in eine Aufbereitungsanlage zur Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling abfahren. Der Wiedereinbau vor Ort ist zu prüfen. Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................' Inklusive sämtlicher Gebühren. 15,00 cbm Gelagerten Boden im Gelände modellieren, bis 35 cm Stärke Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Boden nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung (gem. gesonderter Position) bodeneben wieder einbauen und modellieren unter künftigen Pflasterflächen, Auftragsdicke bis 35 cm. Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Transportweg bis 50 m. Abrechnung nach Aufmaß. 10,00 cbm |
[Seite 25]
| 19.08.2026 Seite 25 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02.01.11. 02.01.12. 02.01.13. 02.01.14. | Gelagerten Boden im Gelände modellieren, bis 60 cm Stärke Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Boden nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung (gem. gesonderter Position) in Form bis zu 60 cm hoher "Bodendünen" wieder einbauen und modellieren unter künftigen Pflasterflächen. Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Transportweg bis 50 m. Abrechnung nach Aufmaß. 10,00 cbm Gelagerten Boden in Gräben einbauen Für Wiedereinbau geeigneten seitlich gelagerten Boden nach Durchführung einer Haufwerksbeprobung (gem. gesonderte Position) profilgerecht in zuvor ausgehobene Gräben (Arbeitsraum entlang der Fassade und Leitungsgräben für SW- und Hauptstromleitung) wieder einbauen, Transportweg bis 50 m. Auftragsdicke: bis 1,45 cm Boden lagenweise verdichten in Schichten von 25 cm, auf dem Planum muss der Wert EV2 mit mindestens 45 MN/m2 erreicht werden können. DPR. nach ZTVE STB. 94, Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Abrechnung nach Aufmaß. 70,00 cbm Bodenmieten mit Phacelia einsäen, später räumen Gem. sep. Positionen modellierte Bodenmieten mit zu lieferndem Phacelia-Saatgut kreuzweise einsäen. Bei einer Saatgutmenge von ca. 5 g/qm, und ein Böschungs- /Kronenfläche von 200 qm ergibt ein Gesamtbedarf von ca. 1 kg. Vor Wiedereinbau / Entsorgung des Bodenmaterials ist Phaceliaaufwuchs wieder abzuziehen und fachgerecht zu entsorgen. Entstehende Kosten sind in EP einzukalkulieren. 1,00 kg Retentionsmulde modellieren bis 30 cm Tiefe Im Zuge der Oberbodenarbeiten ausgehobene Retentionsmulden in vier Bereichen des Baufeldes nach Vorgaben der AG-Bauleitung modellieren, Aushubtiefe ab OK umliegendes Gelände bis 30 cm, Böschungswinkel max. 1:3 und für anschließende Einsaat gem. gesonderter Position feinplanieren. 80,00 qm |
[Seite 26]
| 19.08.2026 Seite 26 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 02. Erdbau 510 02.01. Herstellung 511 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 02.01.15. | Retentionsmulden mit Phacelia einsäen, später räumen Gem. Vorposition modellierte und feinplanierte Retentionsmulden mit zu lieferndem Phacelia-Saatgut kreuzweise einsäen. Bei einer Saatgutmenge von ca. 5 g/qm und einer Muldengrundfläche von insgesamt ca. 80 qm ergibt sich ein Gesamtbedarf von ca. 0,4 kg. Vor finaler Einsaat/Bepflanzung der Retentionsmulden ist Phaceliaaufwuchs wieder abzuziehen und fachgerecht zu entsorgen. Entstehende Kosten sind in EP einzukalkulieren. 0,40 kg Summe Untertitel 02.01. Herstellung 511 Summe Titel 02. Erdbau 510 |
[Seite 27]
| 19.08.2026 Seite 27 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03. | Titel: Oberbau, Deckschichten 530 Bordsteine liefern und setzen Bordsteine nach DIN EN 1340 Qualität DTI auf Sauberkeitsschicht aus 15 cm Natur-Brechkorngemisch 0/32 und 20 cm verdichtetem Betonunterbau aus C12/15, beidseitig geschalt, nach Plan und Angabe setzen, soweit nicht anders angegeben. Einschl. beidseitiger 15 cm breiter Rückenstütze, leicht abgeschrägt, außen ca. 10 cm unter OK Bord endend. Rückenstütze innen endet ca. 10 cm unter OK Pflaster. Inkl. Aushub und Verdichten des Planums sowie Zuschneiden des Bordes an Anschlußstellen. Aushubmaterial einbauen. Bewegungsfugen einbauen, sofern eine Entwässerungs- einrichtung (Rinne) an das Bord grenzt. Fugenabstand der Bordsteinelemente 3 bis 5 mm, soweit nicht anders angegeben. In den EP sind die üblicherweise notwendigen Schnitte miteinzurechnen, sie werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Längenaufmaß. Verlegung von Pflaster und Platten PFLASTERSTEINE UND PLATTEN LIEFERN UND VERLEGEN Pflastersteine aus Beton gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 liefern und mit 3-5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318, der ZTV Pflaster-StB 06, , M FP 2015 sowie ZTV- Wegebau (FLL) fachgerecht nach Planangabe auf zu liefernde Brechsand-Splittbettung verlegen, Pressverlegung ist unzulässig. Fugen mit Edelbrechsand-Splitt 0/5 einfegen und bis zur Standfestigkeit abrütteln (mit Gummirollenrüttler / Gummischürze bzw. vorrangig nach Herstellerangabe). Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln die Fläche sauber kehren und die Fugen erneut unter Wasserzugabe schließen. Bettung: Pflasterbett nach Verdichtung 3-5 cm. Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm gemäß DIN 18501. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten. Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der TL Pflaster-StB 06. Unebenheiten der Tragschicht dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden. Fugenmaterial: Gebrochenes, kornabgestuftes Material 0/4 oder 0/5 mm Fugenabmessung gem. Herstellervorschrift und DIN 18318 und DIN EN 1338 Abstandsmaße von parallel verlaufenden Pflastereinfassungen sind so zu wählen, daß keine unnötigen Pflaster- oder Plattenschnitte entstehen. Unnötige Schnitte, die durch ungenaues Einmessen von Randeinfassungen entstehen werden nicht vergütet. Schnitte an Radien und ungeraden Kanten werden gesondert vergütet. |
[Seite 28]
| 19.08.2026 Seite 28 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung Verlegung von Pflaster und Platten Abrechnung nach Flächenaufmaß. Schnitte SCHNITTE Pflaster/Platten/Borde/Kanten Steine auf Schneidetisch schneiden, nicht knacken! Die Position gilt nur für planungsbedingte Schnittstellen, nicht für übliches Ablängen im Verband. Schnittkanten werden nur bei Schrägschnitten, Rundungen und einem seitlichen Abschluss des Reihenwechselverbandes anerkannt. Bei parallel verlaufenden Borden ist die Wegebreite so anzulegen, daß keine Schnitte entstehen. |
[Seite 29]
| 19.08.2026 Seite 29 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.01. Plätze, Höfe, Terrassen 533 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.01. 03.01.01. 03.01.02. 03.01.03. | Untertitel: Plätze, Höfe, Terrassen 533 Die folgenden Positionen beziehen sich auf den gepflasterten Vorplatz, den abgesenkten Bereich (Haupteingang) sowie die Rampenanlage inkl. Nebenflächen. Noppenfolie als Fassadenschutz Bei Einbau der befestigten Flächen entlang aller Gebäude Noppenbahn 70 cm hoch an Hauswand einbauen. Gesamtlänge inkl. Rundung: 85 lfdm. Abrechnung nach Längenaufmaß. 85,00 lfdm Frostschutzschicht Bk 0,3 Frostschutzschicht liefern und unter fußläufig genutzten Pflasterflächen einbauen, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 0,3, aus Natur-Brechkorngemisch für Frostschutzschicht, Körnung 0/32, Schichtdicke 20 cm, verdichten mit einem Verdichtungsgrad von mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, Erstellung der Frostschutzschicht unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB. Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 2,0 cm abweichen. Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Drei Teiflächen: - Vorplatz: 115 qm - abgesenkter Bereich: 55 qm - Zuwegung Kellertreppe: 26 qm Gesamtfläche: 196 qm Abrechnung nach Wiegekarte. 80,00 to Tragschicht Bk 0,3 Schottertragschicht liefern und unter fußläufig genutztem Pflasterflächen einbauen, Belastungsklasse RStO 12, Bk = 0,3, aus Natur-Brechkorngemisch für Schottertragschicht, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, verdichten mit einem Verdichtungsgrad von mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa Erstellung der Tragschicht unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB. Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 2,0 cm abweichen. Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca.10 hoch -5 |
[Seite 30]
| 19.08.2026 Seite 30 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.01. Plätze, Höfe, Terrassen 533 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.01.04. | Fortsetzung 03.01.03. Tragschicht Bk 0,3 Drei Teiflächen: - Vorplatz: 115 qm - abgesenkter Bereich: 55 qm - Zuwegung Kellertreppe: 26 qm - Rampenanlage: 35 qm Gesamtfläche: 231 qm Abrechnung nach Wiegekarte. 70,00 to Betonsteinpflaster grau 8/10/20 liefern und verlegen (Reihenverband) Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, als Rechteckpflaster, mit umlaufender Mikro-Fase, mit Fugensicherung, Betonsichtfläche, zweischichtig aus Kernbeton und Vorsatzbeton, durchgefärbt, Abmessungen: Rastermaß: 10 x 20 cm, Dicke: 8 cm Farbe: grau liefern und fachgerecht in drei Teilflächen (s. u.) unter Beachtung der DIN 18040-3 im Reihenverband verlegen, Randbereiche mit partiell verzahnter Läuferreihe abschließen. Siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers und Angaben in der Hinweisposition. Ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 0,3, Bettung aus Baustoffgemisch mit Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt- Gemisch), Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen einschlämmen mit auf die Fugenbreite abgestimmtem Material, z.B. Edelbrechsand-Splitt 0/5 mm. Randanschlüsse sind zu schneiden (s. ges. Pos.), unnötige Schnitte sind zu vermeiden, z. B. durch geringfügige Anpassung der Flächenbreite, und werden nicht anerkannt. Drei Teiflächen: - Vorplatz: 115 qm - abgesenkter Bereich: 55 qm - Zuwegung Kellertreppe: 26 qm - Rampenanlage: 35 qm Gesamtfläche: 231 qm Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 231,00 qm |
[Seite 31]
| 19.08.2026 Seite 31 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.01. Plätze, Höfe, Terrassen 533 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.01.05. 03.01.06. | Rasenbord 5/20 liefern u. setzen ohne Ansicht Rasenbord, 5/20/100 cm, ohne Nut und Feder, einseitig gefast, naturgrau, liefern und zur Einfassung fußläufig begangener Pflasterflächen ohne Ansicht auf 15 cm Beton C 12/15 mit 10 cm breiter Rückenstütze setzen inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten. Halbe Bordsteine sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Längenaufmaß. 40,00 m Schnitte Pflaster / Platten / Borde Zuschnitt von Betonpflastersteine, -platten und -borden, Dicke 8-10cm, als Passstücke und an Anschlussstellen, Abmessungen gemäß vorangegangener Position, Herstellen von Schnittkanten mit Nassschneidegerät, Schnittreste laden, abfahren und entsorgen. Abrechnung nach Schnittlänge (entspricht Höhe des jeweiligen Formteils). 5,00 m Summe Untertitel 03.01. Plätze, Höfe, Terrassen 533 |
[Seite 32]
| 19.08.2026 Seite 32 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02. 03.02.01. 03.02.02. | Untertitel: Stellplätze 534 Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Parkplatzflächen inkl. der Zu-/Abfahrten und Nebenflächen. Frostschutzschicht Bk 1 Frostschutzschicht liefern und unter befahrbaren Pflasterflächen einbauen, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 1,0, aus Natur-Brechkorngemisch für Frostschutzschicht, Körnung 0/32, Schichtdicke 20 cm, verdichten auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, Erstellung der Frostschutzschicht unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB. Profilgerechte Lage: nicht mehr als +- 2,0 cm von der Sollhöhe gem. ZTV SoB-StB. Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Drei Teiflächen: - Gehwegüberfahrt Süd 18,5 qm - Gehwegüberfahrt Nord: 12,5 qm - Stellplätze (FSS tw. schon vorh.): 200 qm Gesamtfläche: 231 qm Abrechnung nach Wiegekarte. 95,00 to Tragschicht Bk 1 Schottertragschicht liefern und unter befahrbaren Pflasterflächen einbauen, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 1,0, aus Natur-Brechkorngemisch für Frostschutzschicht, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, verdichten mit Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, Erstellung der Tragschicht unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB. Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 2,0 cm abweichen. Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca.10 hoch -5 Drei Teiflächen: - Gehwegüberfahrt Süd 18,5 qm - Gehwegüberfahrt Nord: 12,5 qm - Stellplätze (STS tw. schon vorh.): 200 qm Gesamtfläche: 231 qm 70,00 to |
[Seite 33]
| 19.08.2026 Seite 33 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.03. 03.02.04. | Betonsteinpflaster grau 10/10/20 liefern u. verlegen (Reihenverband) Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, als Rechteckpflaster, mit umlaufender Mikro-Fase, mit Fugensicherung, Betonsichtfläche, zweischichtig aus Kernbeton und Vorsatzbeton, durchgefärbt, Abmessungen: Rastermaß: 10 x 20 cm, Dicke: 10 cm, Farbe: grau, liefern und fachgerecht in drei Teilflächen (s. u.) unter Beachtung der DIN 18040-3 im Reihenverband verlegen, Randbereiche mit partiell verzahnter Läuferreihe abschließen. Siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers und Angaben in der Hinweisposition. Ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 1,0, Bettung aus Baustoffgemisch mit Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt- Gemisch), Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen einschlämmen mit auf die Fugenbreite abgestimmtem Material, z.B. Edelbrechsand-Splitt 0/5 mm. Randanschlüsse sind zu schneiden, unnötige Schnitte sind zu vermeiden und werden nicht anerkannt. Drei Teiflächen: - Barriefreier Stellplatz 1 24 qm - Barriefreier Stellplatz 2 17 qm - Barriefreier Stellplatz 3 17 qm Gesamtfläche inkl. Rundung: 60 qm Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 60,00 qm Betonsteinpflaster grau 10/10/20 liefern u. verlegen (Ellbogenverband) Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, als Rechteckpflaster, mit umlaufender Standard-Fase, mit Fugensicherung, Betonsichtfläche, zweischichtig aus Kernbeton und Vorsatzbeton, durchgefärbt, Abmessungen: Rastermaß: 10 x 20 cm, Dicke: 8 cm, Farbe: grau, liefern und fachgerecht in drei Teilflächen (s. u.) unter Beachtung der DIN 18040-3 im Ellbogenverband verlegen, Randbereiche mit partiell verzahnter Läuferreihe abschließen. Siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers und Angaben in der Hinweisposition. Ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Belastungsklasse RStO 12 Bk = 1,0, Bettung aus Baustoffgemisch mit Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt- |
[Seite 34]
| 19.08.2026 Seite 34 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.05. | Fortsetzung 03.02.04. Betonsteinpflaster grau 10/10/20 liefern u. verlegen (Ellbogenverband) Gemisch), Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen einschlämmen mit auf die Fugenbreite abgestimmtem Material, z.B. Edelbrechsand-Splitt 0/5 mm. Randanschlüsse sind zu schneiden, unnötige Schnitte sind zu vermeiden und werden nicht anerkannt. Drei Teiflächen: - Fahrgasse: 230 qm - Gehwegüberfahrt Süd: 19 qm - Gehwegüberfahrt Nord: 13 qm Gesamtfläche inkl. Rundung: 265 qm Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 265,00 qm Sickerpflaster grau 10/20/20 liefern u. verlegen (Reihenverband) Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT-Wert ≥ 55, als Quadratpflaster, mit umlaufender Standard-Fase und umlaufender Sickerfuge, Breite mind. 8 mm, mit Fugensicherung, Betonsichtfläche, zweischichtig aus Kernbeton und Vorsatzbeton, durchgefärbt, Abmessungen: Rastermaß: 20 x 20 cm, Dicke: 10 cm, Farbe: grau, liefern und fachgerecht in zwei Teilflächen (s. u.) unter Beachtung der DIN 18040-3 ungebunden im Reihenverband verlegen, Randbereiche mit partiell verzahnter Läuferreihe abschließen. Belastungsklasse RStO 12 Bk = 1,0, Bettung aus Baustoffgemisch mit Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt- Gemisch), Fugen einschlämmen mit auf die Fugenbreite abgestimmtem Material ohne Nullanteile. Siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers und Angaben in der Hinweisposition. Randanschlüsse sind zu schneiden (s. Folge-Pos.), unnötige Schnitte sind zu vermeiden und werden nicht anerkannt. zwei Teiflächen: - versickerungsfähige Stellplätze West 65 qm - versickerungsfähige Stellplätze Ost 90 qm Gesamtfläche inkl. Rundung: 155 qm Angebotenes Fabrikat: '...................................' |
[Seite 35]
| 19.08.2026 Seite 35 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.06. 03.02.07. | Fortsetzung 03.02.05. Sickerpflaster grau 10/20/20 liefern u. verlegen (Reihenverband) Abrechnung nach Flächenaufmaß. 190,00 qm Vegetationstragschicht Schotterrasen Bk 0,3 liefern und einbauen Vegetations-Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12 Bk 0,3, unter zukünftigen Schotterrasen einbauen in zwei Teilflächen: - Fahrradstellplätze: 17 qm - Pflegezufahrt: 40 qm Gesamtfläche Schotterrasen ca. 57 qm Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus 90 % Naturbrechkorngemisch für Schottertragschicht, Körnung 0/32, und 10 % Oberboden, Gesamt-Schichtdicke 25 cm im verdichteten Zustand, abgerechnet wird nach Wiegekarte Erstellung der Tragschicht unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB. Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +/- 2,0 cm abweichen. Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca.10^-5 Einsaat gem. ges. Pos. 29,00 to Hochbord 12/30/100 cm liefern und setzen Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI, Form HB 12/30/100 cm, Farbton grau, einseitig gefast, liefern und höhen- und fluchtgerecht gemäß Ausführungsplanung, als Randeinfassung setzen. Setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Einschließlich Herstellen und Verdichten der Bordrille. Eine Teillänge: - ca. 9 m Einfassung barriefreier Parkplatz 1 Abrechnung nach Längenaufmaß. 9,00 m |
[Seite 36]
| 19.08.2026 Seite 36 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.08. 03.02.09. 03.02.10. | Hochbord 12/30/100 cm liefern und auf Lücke Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 12-15/30/100 cm, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, Farbe: grau, liefern und mit 8 cm Ansicht als Randeinfassung/Anfahrschwelle der Stellplatzflächen einbauen, die Borde zur Ableitung des Niederschlagwassers gemäß Planangabe auf Lücke setzen, Abstand 10 cm, die Auspflasterung der Lücken mit halben Betonrechtecksteinen grau gemäß separater Position. Setzen auf 20 cm verdichtetem Brechkorngemisch 0/32 mm und Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Eine Teillänge: - ca. 45 m Einfassung Parkplatz West und Ost Angebotenes Fabrikat: '...................................' 45,00 m Hochbord-Absenker 12/22-30/100 cm Übergangs-Bordstein ("Absenker") aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 12-15/22-30/100 cm, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, Farbe: grau, liefern und als Randeinfassung/Anfahrschwelle einbauen, die Borde zur Ableitung des Niederschlagwassers gemäß Planangabe setzen. Setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 13,00 m Hochbord-Radienstein R=0,50 m liefern und setzen Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Außenbogen (konvex), Radius 0,50 m, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 12-15/30 cm, Rasterlänge 78,5cm = 90 Grad, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, Farbe: grau, liefern und setzen mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' |
[Seite 37]
| 19.08.2026 Seite 37 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.11. 03.02.12. 03.02.13. 03.02.14. | Fortsetzung 03.02.10. Hochbord-Radienstein R=0,50 m liefern und setzen 2,00 St Tiefbord 10/30/100cm liefern und setzen ohne Ansicht Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI, Form TB 10/30/100 cm, Farbton betongrau, einseitig gefast, liefern und höhen- und fluchtgerecht, ohne Ansicht (OK Bord 1 cm unter OK Pflaster), als Randeinfassung der Pflasterflächen setzen Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Einschließlich Herstellen und Verdichten der Bordrille. Schnitte werden gesondert vergütet. Abrechnung nach Längenaufmaß. 77,00 m Betonsteinpflaster grau 10/10/10 in Lücken Betonsteinpflaster 10/10/10, einzelne Steine (Halbformat), passend zu Pflasterung der Fahrgasse gem. ges. Position, in Aussparungen der Randeinfassung auf Stellplätzen zur Ableitung des Niederschlagwassers setzen. Steine höhengerecht mit leichtem Gefälle zur angrenzenden Pflanzfläche auf Fundament der Borde einbauen. Abrechnung nach Menge. 8,00 St Schachtdeckel umpflastern mit Keilsteinen, grau Anschluss für Pflasterdecke um Schachtdeckel herstellen aus Betonrechtecksteinen (Halbformat) 10/10/10 cm, Farbe entsprechend der umgebenden Pflasterfläche grau, an kreisrunden Schachtabdeckung, DM zwischen 65 und 100 cm, in Bettung gemäß Hinweisposition verlegen. - 2 Stk SW-Schächte DN 1000 - 1 Stk RW-Schacht DN 1000 - 3 Revi-Schächte DN 600 - 3 Revi-Schächte DN 400 Anrechnung nach Längenaufmaß. 20,00 m Bordsteinschnitt Zuschnitt der Borde als Passstücke und an Anschlussstellen, Abmessungen gemäß Bordpositionen, Herstellen von Schnittkanten mit Nassschneidegerät, Schnittreste laden, abfahren und entsorgen. Abrechnung nach Schnittlänge (entspricht Höhe des jeweiligen Bordes). 10,00 St |
[Seite 38]
| 19.08.2026 Seite 38 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.02. Stellplätze 534 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.02.15. 03.02.16. | Radiale Schnitte Pflaster Pflasteranschluss, radial in der Parkplatzausfahrt sowie an schrägen Kanten herstellen in Pflasterflächen aus Betonpflaster 10/20/10 cm. (Läuferreihe), mit Nassschneidegerät, Schnittreste laden, abfahren und entsorgen. Abrechnung nach Länge. 20,00 m Plattendruckversuch Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134. 5,00 St Summe Untertitel 03.02. Stellplätze 534 |
[Seite 39]
| 19.08.2026 Seite 39 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.03. Sonstiges 539 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.03. 03.03.01. 03.03.02. 03.03.03. | Untertitel: Sonstiges 539 PLANUM ALLGEMEIN In den folgenden Positionen wird die Herstellung des Planums unter den unterschiedlichen Pflasterflächen kombiniert dargestellt. Planum befestigte Flächen herstellen Planum unter befestigten Flächen nach DIN 18035-6 herstellen, Gefälle gemäß Ausführungsplanung, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verdichtungsgrad 100% DPr, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtung auf Baugrund unter Berücksichtigung des jeweiligen Wassergehaltes gem. ZTVE-Stb 76 mit einem entsprechenden Verdichtungsgerät, ein nachträgliches Setzen muss ausgeschlossen sein. Später beanstandete Flächen sind kostenlos nachzuarbeiten. Verdichtungsnachweis gemäß gesonderter Position. - unter Flächen gem. KG 533: ca. 231 qm - unter Flächen gem. KG 534: ca. 286 qm Gesamtfläche inkl. Rundung: 520 qm Abrechnung nach Flächenaufmaß. 520,00 qm Plattendruckversuch Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134. - 2 Druckversuche auf Baugrund unter Winkelstützen - 3 Druckversuch unter der Treppenanlagen - 5 Druckversuche unter Pflasterflächen nach Angeben BÜ Abrechnung gegen Vorlage des Prüfnachweises und der Protokolle. 10,00 St BARRIEREFREIE QUERUNGSMÖGLICHKEIT Rippenplatte liefern u. einbauen Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, visuell stark kontrastierend zu Umgebungspflaster mit einem Reflexionsgrad ≥ 0,60 und einem Leuchtdichtekontrast ≥ 0,70 (anthrazitfarbene Rippenplatte zu angrenzenden naturgrauen Pflaster- und Plattenflächen), Frost- und Tausalzwiderstand < 250 g/m2, Rutschhemmung R 11, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, sowie der Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, Rippenplatten mit 8 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 37,5 mm, Stegbreite 10 mm, Rastermaß 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) D I K , Steindicke 80 mm, Rippenplatte anthrazit, liefern und talbündig zum umgebenden |
[Seite 40]
| 19.08.2026 Seite 40 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.03. Sonstiges 539 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.03.04. 03.03.05. | Fortsetzung 03.03.03. Rippenplatte liefern u. einbauen Pflasterfläche einbauen. Mehrere Teilflächen gem. Ausführungsplanung. Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 11,00 qm Noppenplatte mit Kegelstumpfnoppen liefern u. einbauen Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, visuell stark kontrastierend mit einem Reflexionsgrad ≥ 0,60 und einem Leuchtdichtekontrast ≥ 0,70 (anthrazitfarbene Noppenplatte zu angrenzenden naturgrauen Pflaster- und Plattenflächen), Frost- und Tausalzwiderstand < 250 g/m2, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, sowie der Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, Noppenplatten mit 32 Kegelstumpfnoppen, Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm, diagonale Anordnung, Rastermaß (Nennmaß) 400 x 400 mm, Steindicke 80 mm, Noppenplatte anthrazit in hellgrauem Umgebungspflaster, liefern und talbündig zum umgebenden Pflasterfläche einbauen. Mehrere Teilflächen gem. Ausführungsplanung. Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 18,00 qm Querungsbord liefern u. einbauen Querungsbord aus Beton, DIN EN 1340 und DIN 483, B/H/L 30/16-19/100 cm, Farbe weiß, Rutschwiderstand R13, als Nullabsenkung (Niveaugleich mit vorhandener einreihiger Gosse) im Bereich der barrierefreien Querungsmöglichkeit einbauen in Kombination mit Übergangsstein auf Tastbord bzw. Hochbordabsenkern gem. ges. Pos. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. |
[Seite 41]
| 19.08.2026 Seite 41 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.03. Sonstiges 539 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.03.06. 03.03.07. 03.03.08. | Fortsetzung 03.03.05. Querungsbord liefern u. einbauen 2,00 St Tastbord liefern u. einbauen Tastbord aus Beton, DIN EN 1340 und DIN 483, B/H/L 30/22/50 cm, Farbe weiß, Rutschwiderstand R13, als Schwelle (Ansicht 6 cm), ertastbar mit Langstock im Bereich der barrierefreien Querungsmöglichkeit einbauen in Kombination mit Übergangsstein auf Querungsbord bzw. Hochbordabsenkern gem. ges. Pos. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 6,00 St Übergangsstein Querungs- auf Tastbord liefern u. einbauen Tastbord aus Beton, DIN EN 1340 und DIN 483, B/H/L 30/22-16/50 cm, Farbe weiß, Rutschwiderstand R13 im Bereich der barrierefreien Querungsmöglichkeit einbauen Querungs- und Tastbord gem. Vor-Pos. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' Abrechnung nach Flächenaufmaß. 4,00 St vorhandenen Granit-Hochbord einseitig absenken Vorhandenen grauen Granit-Hochbordstein B/H/L 10/25/100 cm, spaltrau, ohne Anlauf, ausbauen, Betonrückenstütze bei Bedarf abstemmen und als höhen- und fluchtgerechten Übergang zwischen vorhandener Granit-Hochbordanlage (ca. 10 cm Ansicht) und neuem Tastbord (6 cm Ansicht) bzw. neuem Querungsbord (0 - 1 cm Ansicht) wieder einbauen. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. 4,00 St |
[Seite 42]
| 19.08.2026 Seite 42 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.03. Sonstiges 539 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.03.09. 03.03.10. 03.03.11. | GEHWEGÜBERFAHRTEN Betonsteinplatten 40/40/8 liefern und verlegen Platten aus Beton DIN EN 1339 - Qualität PKDUI nach TL Pflaster-StB 06, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT- Wert > 65. Betonsichtfläche, durchgefärbt, Farbe grau, ohne Fase, mit Verschiebesicherung, Rastermaß: 40 x 40 x 8 cm liefern und im Reihenverband mit Kreuzfugen in Bettung gemäß Hinweisposition höhen- und fluchtgerecht ausrichten und verlegen. Vier Teilflächen jeweils vor und nach Gehwegüberfahrten aus Rechteckpflaster. Abrechnung nach Flächenaufmaß. 16,00 qm vorhandenen Granit-Hochbord einseitig absenken Vorhandenen grauen Granit-Hochbordstein B/H/L 10/25/100 cm, spaltrau, ohne Anlauf, ausbauen, Betonrückenstütze bei Bedarf abstemmen und als höhen- und fluchtgerechten Übergang zwischen vorhandener Granit-Hochbordanlage (ca. 10 cm Ansicht) und Zufahrtsbereich (0 - 1 cm Ansicht) wieder einbauen. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. 2 Borde bilde jeweils einen Absenker. Bei 2 Überfahrten mit je 2 Absenkern ergibt sich ein Bedarf von 8 einseitig abgesenkten Granit-Borden. 8,00 St vorhandenen Granit-Hochbord beidseitig absenken Vorhandenen grauen Granit-Hochbordstein B/H/L 10/25/100 cm, spaltrau, ohne Anlauf, ausbauen, Betonrückenstütze bei Bedarf abstemmen und als höhen- und fluchtgerechte überfahrbare "Schwelle" im Zufahrtsbereich (0 - 1 cm Ansicht) wieder einbauen. Hierzu setzen auf Schottertragschicht (gem. ges. Pos.) und Fundament, inkl. einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. 10,00 lfdm TRAUFSTREIFEN |
[Seite 43]
| 19.08.2026 Seite 43 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 03. Oberbau, Deckschichten 530 03.03. Sonstiges 539 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 03.03.12. 03.03.13. | Rasenbord 5/20/100 liefern u. setzen Rasenbord, 5/20/100 cm, ohne Nut und Feder, einseitig gefast, naturgrau, liefern und ohne Ansicht auf 15 cm Beton C 12/15 mit 10 cm breiter Rückenstütze als Einfassung des einreihigen Traufstreifens setzen inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten. Halbe Bordsteine sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Längenaufmaß. 34,00 lfdm Plattenstreifen 30/30/5 liefern und verlegen Platten aus Beton DIN EN 1339 - Qualität PKDUI nach TL Pflaster-StB 06, zusätzlich Rutsch- und Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, Betonsichtfläche, durchgefärbt, Farbe grau, mit Microfase, mit Verschiebesicherung, Rastermaß: 30 x 30 x 5 cm liefern und zwecks Spritzschutz als einreihigen Traufstreifen an (Nord-)Westseite der Aula auf zu liefernder Sauberkeitsschicht aus 10 cm Mineralgemisch 0/32 mit 2% Gefälle vom Haus weg setzen. Der Unterbau ist in den EP einzukalkulieren. Einfassung mit Rasenbord gemäß Folgeposition. Abrechnung nach Längenaufmaß 34,00 lfdm Summe Untertitel 03.03. Sonstiges 539 Summe Titel 03. Oberbau, Deckschichten 530 |
[Seite 44]
| 19.08.2026 Seite 44 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04. 04.01. 04.01.01. 04.01.02. | Titel: Baukonstruktionen 540 Untertitel: Einfriedungen 541 Endpfosten für Stabgitterzaun liefern und einbauen, Zaunhöhe 2m Endpfosten für Stabgitterzaun, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe: grün, Zaunhöhe 200 cm ab GOK, liefern und einbauen. Pfosten: Profilrechteckstahl, verzinkt, 60/40/2 mm, Kopf verschlossen, Länge ca. 300 cm in Betoneinzelfundamente C12/15, Abmessung H/B/L 60/40/40 cm, lot- und fluchtgerecht setzen, Aushub für Fundamente ist seitlich einzuplanieren. Alle Metallteile müssen rostfrei sein! Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden in der erforderlichen Schichtdicke mit Kaltzink im Streichverfahren (nicht Sprühen) ausgebessert und farblich angeglichen. Einschließlich Boden- und Fundamentarbeiten, sowie aller Nebenarbeiten. 2,00 St Matten für Stabgitterzaun 2 m liefern und einbauen Gittermatten für Stabgitterzaun, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet, Zaunhöhe 2 m, 5 m, Farbe grün, liefern und einbauen. Gitterhöhe: 2030 mm Profilierung der Matten, Doppeldraht, Stärke der Stahldrähte waagerecht 8 mm und senkrecht 6 mm, Maschenteilung 50/200 mm Oberer Abschluss: "glatte" Seite oben Die Stahlmatten sind aus vollfeuerverzinkten Drähten geschweißt (DIN 50976) an vorgenannten Pfosten mittels Schraubverbindung befestigen Ausführung: Die Gitter sind mit Schraubverbindungen an den Pfosten zu montieren. Nach der Montage darf der Gitterzaun keine störenden Geräusche verursachen. Die Montageanleitung des Herstellers und die Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sind genau einzuhalten. Alle Metallteile müssen rostfrei sein! Befestigungsmaterialien aus V4A. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden in der erforderlichen Schichtdicke mit Kaltzink im Streichverfahren (nicht Sprühen) ausgebessert und farblich angeglichen. Einschließlich aller Nebenarbeiten. 2,00 St |
[Seite 45]
| 19.08.2026 Seite 45 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.01. Einfriedungen 541 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.01.03. 04.01.04. | Stabgittermatte schneiden Stabgittermatte schneiden mit geeignetem Gerät, Schnittstellen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden mit Kaltzink in der erforderlichen Schichtdicke nachbehandelt und farblich angeglichen. Die Verzinkung ist mit einem Pinsel aufzutragen. Abrechnung nach Länge. 2,00 m Drehflügeltor, 2-flügelig, 350 cm lichte Weite Drehflügeltor, 2-flügelig, passend zu Vor-Positionen, Torhöhe 2 m, Torbreite 3,50 m, Rahmenbreite je Flügel 175 cm, handbetätigt, liefern und fachgerecht montieren. Maß zwischen den Pfosten: 350 cm, Bodenfreiheit max. 10 cm, Öffnungsrichtung nach innen (Westen), Pfosten, Torrahmen und Füllung passend zu den Vorpositionen, inklusive Aufnahme für anschließende Zaunmatten. Aufhängung durch allseits verstellbare Bänder. Inklusive verzinktem Einsteck-Sicherheitsschloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln, Schließsperre am gegebüberliegenden Torflügel angebracht, Torfeststellung: bei geschlossenem Tor durch einstellbaren Stützriegel mit schwerer Bodenplatte aus Feinguss, bei geöffnetem Tor Arretierung durch verstellbare, starke Torfeststeller Fundamente: 2 Betonpunktfundamente gemäß Herstellervorschrift, H/B/L 80/60/60 cm, C25/30. Montage: Die Toranlage ist nach Herstellervorschrift in Betoneinzelfundamenten höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Nach dem Abbinden des Betons ist die gesamte Toranlage genau einzujustieren. Alle Metallteile müssen rostfrei sein! Befestigungsmaterialien aus V4A. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden mit Kaltzink nachbehandelt. Einschließlich Boden- und Fundamentarbeiten, sowie aller Nebenarbeiten. 1,00 St Summe Untertitel 04.01. Einfriedungen 541 |
[Seite 46]
| 19.08.2026 Seite 46 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.02. Schutzkonstruktionen 542 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.02. | Untertitel: Schutzkonstruktionen 542 GELÄNDER RAMPE Geländerkonstruktion, gemäß Beispielfoto, mit Radabweiser und Handlauf, in Teilbereichen mit der Funktion Absturzsicherung, gem. Leitbeschreibung liefern und montieren Handlauf/Radabweiser: Rundrohr Hohlprofil, Gewindestange ohne Gewinde aus Stahl S235 JHR - EN 10220, feuerverzinkt, D= 48mm, Wandstärke 3,25mm, einschl. sämtlicher Konsolen, Stahlblech gelasert, verzinkt, Stärke 10 bis 15 mm, Regelabstand 1,50 m Stützen: Material Doppelpfosten aus Flachstahl (Vollstab) 60x8mm, feuerverzinkt, gelasert. Konstruktionshinweis Handlauf/Radabweiser werden durch angeschweißte Konsolen 60x10mm bzw. 60x15mm mit Stützen verschraubt. Die Stützen werden über Schwerter mit Fuß- bzw. Wandplatten verschraubt, die seitlich an den Winkelstützen bzw. auf der Bodenplatte fixiert sind. Die genauen Maße der Stahlbauteile sind durch Ortsaufmaße und eine eigenständige Werksplanung zu ermitteln. Die Konsolen für Handlauf und Radabweiser sowie die Schwerter an den Wandbefestigungen werden zwischen die Doppelpfosten der Stützen eingespannt. Eine Stütze nimmt immer ein Schwert auf und je nach Bereich zwischen einer Konsole (nur Handlauf) und zwei Konsolen (Handlauf und Radabweiser) auf. Die Stärke der Konsolen muss mit der Stärke der Schwerter übereinstimmen, die nach statischen Erfordernissen variiert (10, 12 oder 15 mm). Sämtliche aufeinandertreffende Rohrenden sind auf Gehrung zu schneiden und miteinander zu verschweißen. Alle Schweissnähte sind ebenflächig nachzuschleifen. Notwendige Bohrungen sind vor dem Verzinken anzufertigen. Konsolen, Stützen und Befestigungsplatten, feuerverzinkt. Sämtliches Schraubenmaterial in Edelstahl, Verschraubung der Handlaufstützen mit den Konsolen und Schwertern gem. Statik. Alle benötigten Befestigungsmaterialien sind dauerhaft rostfrei! Gesamthöhe Handlauf ca. 90 cm über OK Lauffläche. Vor Fertigung des Geländers durch einen metallverarbeitenden Betrieb sind im Rahmen der Werkplanung gemäß nachfolgender Position vor Ort durch den Ausführer selbstständig Maße und Längen zu prüfen. Einschl. Lieferung, Montage und sonstiger Nebenarbeiten. |
[Seite 47]
| 19.08.2026 Seite 47 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.02. Schutzkonstruktionen 542 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.02.01. 04.02.02. | Fortsetzung GELÄNDER RAMPE Werkplanung Stahlbauarbeiten Aufmaß der Bestandssituation mit allen Anschlusspunkten. Werkplanung sämtlicher Stahlbauarbeiten inklusive Statik erstellen. Bemessung der Anschlüsse und Verbindungen. Die Unterlagen sind 3-fach in ausgedruckter Form sowie 1- fach in digitaler Form einzureichen. 1,00 St Handlauf/ Radabweiser aus Stahl-Rundrohr Handlauf und Radabweiser aus Rundrohr Hohlprofil, gemäß Beispielfoto, Gewindestange ohne Gewinde, Stahl S235 JHR - EN 10220, feuerverzinkt, D= 48mm, Wandstärke 3,25mm, liefern und montieren. OK Handlauf über OK Pflaster: ca. 90 cm, OK Radabweiser über OK Pflaster: ca. 10 cm Einschl. sämtlicher Konsolen und Materialien zur Befestigung, Stahlblech gelasert, verzinkt, Stärke 10 bis 15 mm, angenommene Menge 26 Stk Konsolen im Regelabstand von 2,00 m Abrechnung nach Längenaufmaß. 101,00 m |
[Seite 48]
| 19.08.2026 Seite 48 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.02. Schutzkonstruktionen 542 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.02.03. 04.02.04. 04.02.05. | Pfosten aus Doppel-Flachstahl, Länge 80-100cm Doppelpfosten aus Flachstahl 8/60 in unterschiedlichen Längen, bestehend aus jeweils 2 Flachstahlprofilen 8x60mm, zwischen die die Handlaufkonsolen und Schwerter der Fuß- und Wandplatten eingespannt und mit je 2 Verschraubungen fixiert werden. Längen zwischen 80 und 100 cm, die exakten Längen sind in der Werksplanung zu ermitteln. Inkl. Bohrungen und 26,00 St Wandkonsolen für Stützen Anschraubplatte mit rechtwinklig angeschweißtem Schwert für Befestigung an Beton-Fertigteil-Winkelstütze liefern, an Winkelstützwand befestigen und mit Doppelpfosten aus ges. Pos. verschrauben, inkl. erforderlicher Befesitungsmaterialien und Nebenarbeiten. Material: Stahlplatte, 15/130/170 mm mit 4 Bohrungen für Wandbefestigung, Schwert aus Flachstahl 80/150/10 mm mit 4 Bohrungen. Befestigung der Platte siehe durch AN zu liefernde Statik 26,00 St GELÄNDER TREPPE NORD U. OST beidseitiges Geländer auf Blockstufen - Treppe Nord und Ost Beidseitiges Geländer aus Stahlrohr mit Holm auf halber Höhe anfertigen lassen, (vgl. Skizze) für Treppe aus Blockstufen 15/35 (6 Steigungen), Geländerlänge je Seite inkl. 30 cm Überstand am Anfang und Ende des Handlaufs: ca. 2,60 m, schräg, je Seite 4 Pfosten, die mittels Sockelplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Blockstufen bzw. Pflasterbelag vor unterster Stufe schrauben/dübeln. Alle Einzel-Geländer (2 Gelände x 2 Treppen = 4 Stk) werden in der gleichen Konstruktionsweise hergstellt: Handlauf, Knieholm und Geländerpfosten aus : Rundrohr Hohlprofil, Gewindestange ohne Gewinde aus Stahl S235 JHR - EN 10220, feuerverzinkt, D= 48mm, Wandstärke 3,25 mm, Höhe Handlauf: ca. 900cm über OKG, Knieholm auf halber Höhe, Anfang/Ende der Handläufe/Holme nach unten gekrümmt und mit rundem Abschluss, Pfosten mit angeschweißter Sockelplatte aus Stahl, feuerverzinkt, 15x130x170 mm mit 4 Bohrungen für die Befestigung auf Blockstufen oder Pflasterbelag. Vor Fertigung des Geländers durch einen metallverarbeitenden Betrieb sind vor Ort durch den Ausführer selbstständig Maße und Längen zu prüfen. Das gesamte Geländer ist feuerverzinkt. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden in der erforderlichen Schichtdicke mit Kaltzink im Streichverfahren (nicht Sprühen) ausgebessert und farblich angeglichen. Sämtliche aufeinandertreffende Rohrenden sind auf |
[Seite 49]
| 19.08.2026 Seite 49 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.02. Schutzkonstruktionen 542 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung 04.02.05. beidseitiges Geländer auf Blockstufen - Treppe Nord und Ost Gehrung zu schneiden und miteinander zu verschweißen. Alle Schweißnähte sind sauber nachzuschleifen und nachzuverzinken. Einschl. Lieferung, Montage und sonstiger Nebenarbeiten sowie der Herstellung einer Werkzeichnung durch den AN inkl. statischem Nachweis. Abrechnung nach Stk. Handlauf. 4,00 St Summe Untertitel 04.02. Schutzkonstruktionen 542 |
[Seite 50]
| 19.08.2026 Seite 50 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03. 04.03.01. 04.03.02. 04.03.03. | Untertitel: Rampen, Treppen u. Tribünen 544 VORARBEITEN Erdarbeiten für Treppen- und Winkelstützfundament Boden für Fundamentgrube ausheben, anfallenden Aushub nach Angabe der Bauleitung an Bedarfsstellen profilgemäß einbauen und verdichten, Aushubtiefe bis 40 cm (Grobmodellierung des Bereiches erfolgt bereits im vorangegangenem Bauabschnitt). Drei Teilmengen: - Treppe Ost 3,5 qm - Winkelstützreihen 50 qm - Sitztreppe 5 qm Abrechnung nach Aufmaß. 24,00 cbm Planum herstellen und verdichten Planum unter Winkelstützen und Treppenanlagen herstellen, Gefälle gemäß Ausführungsplanung, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verdichtungsgrad 100% DPr, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtung auf Baugrund unter Berücksichtigung des jeweiligen Wassergehaltes gem. ZTVE-Stb 76 mit einem entsprechenden Verdichtungsgerät, ein nachträgliches Setzen muss ausgeschlossen sein. Später beanstandete Flächen sind kostenlos nachzuarbeiten. Verdichtungsnachweis gemäß gesonderter Position. Drei Teilmengen: - Treppe Ost 3,5 qm - Winkelstützreihen 50 qm - Sitztreppe 5 qm Abrechnung nach Flächenaufmaß. 58,50 qm Tragschicht Winkelstützen Mineralgemisch aus Natur-Brechkorngemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke in verdichtetem Zustand in drei Teilbereichen als je 20 cm dicke Tragschicht für Betonfundament einbauen: - Treppe Ost 3,5 qm - Winkelstützreihen 50 qm - Sitztreppe 5 qm Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MN/m². Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 2,0 cm abweichen. Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend |
[Seite 51]
| 19.08.2026 Seite 51 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.04. 04.03.05. 04.03.06. | Fortsetzung 04.03.03. Tragschicht Winkelstützen wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca.10 hoch -5 Abrechnung nach Wiegekarte. 24,00 to Füllboden liefern und einbauen Frostsicheren, verdichtungsfähigen Füllboden für die Auffüllung hinter Winkelstützen bzw. Sitzttreppe liefern, profilgemäß einbauen und lagenweise mittels Stampfer verdichten, Füllhöhe bis 1,50 m, Verdichtung lagenweise, alle 25 cm. Der gelieferte Füllboden muss so beschaffen sein, dass sich auf dem Planum der Wert EV2 mit mindestens 45 MPa erreichen lässt. DPR. nach ZTVE STB. 94, Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Vorab ist in Absprache mit der BÜ das Vorhandensein von geeignetem Material auf der Baustelle zu prüfen! Abrechnung nach Wiegekarte. 66,00 to TREPPE OST Betonfundament Treppe Ost herstellen Beton C20/25, Schichtdicke 20 cm in verdichtetem Zustand liefern und höhen- und profilgerecht unter der Treppenanlage Ost (Grundfläche: 1,85 m x 1,45 m = ca. 2,6 qm) einbauen, Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %, Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m². Die Oberfläche der Betonbettung darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 1,0 cm abweichen. Abrechnung nach Aufmaß. Inkl. aller Erd-und Nebenarbeiten. 0,60 cbm Blockstufen Treppe Ost 150/35/15cm liefern und einbauen Betonblockstufen 15/35, Länge 150 cm, Rutschfestigkeit R11, Festigkeitsklasse C30/37, XF1, XC4, WU-Beton, Farbe: betongrau, Kanten gefast, mit integriertem Kontraststreifen/Stufenkantenmarkierung (Streifenbreite an Oberseite mind. 3 cm, an Sichtseite mind. 1 cm, Farbe: anthrazit) liefern und mit 2 % Gefälle gemäß Detailplan auf vorbereiteten Unterbau in 3 cm Mörtelbett einbauen. Im Bereich der untersten Antrittstufe ist der Unterbau frostfrei herzustellen. Alle tragenden Fundamentsohlen liegen waagerecht. Abrechnung nach Menge. 6,00 St |
[Seite 52]
| 19.08.2026 Seite 52 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.07. 04.03.08. | TREPPE NORD Betonfundament Treppe Nord herstellen Beton C20/25, Schichtdicke 20 cm in verdichtetem Zustand liefern und höhen- und profilgerecht unter der Treppenanlage Nord (Grundfläche: 1,8 m x 1,6 m = ca. 2,9 qm) einbauen, Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %, Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m². Die Oberfläche der Betonbettung darf von der Sollhöhe nicht mehr als +- 1,0 cm abweichen. Abrechnung nach Aufmaß. Inkl. aller Erd-und Nebenarbeiten. 0,60 cbm Blockstufen Treppe Nord 150/35/17cm liefern und einbauen Betonblockstufen 17/35, Länge 150 cm, Rutschfestigkeit R11, Festigkeitsklasse C30/37, XF1, XC4, WU-Beton, Farbe: betongrau, Kanten gefast, mit integriertem Kontraststreifen/Stufenkantenmarkierung (Streifenbreite an Oberseite mind. 3 cm, an Sichtseite mind. 1 cm, Farbe: anthrazit) liefern und mit 2 % Gefälle gemäß Detailplan auf vorbereiteten Unterbau in 3 cm Mörtelbett einbauen. Im Bereich der untersten Antrittstufe ist der Unterbau frostfrei herzustellen. Alle tragenden Fundamentsohlen liegen waagerecht. Abrechnung nach Menge. 6,00 St WINKELSTÜTZEN Vor Fertigung und Abruf der Winkelstützelemente sind vor Ort durch den Ausführer selbstständig Maße und Längen zu prüfen. Dies gilt insbesondere an den Punkten, an denen eine Winkelstützwand an vorhandene Bauteile (Gebäudefassade) anschließt. Der Schutz vor dem Ausschwemmen von Boden aus den Stoßfugen ist dauerhaft zu gewährleisten, ggf. erforderliche Dichtbänder/Vliesstreifen sind in die EPs einzurechnen. Alle Abmessungen, insbesondere die der Passstücke, sind durch den AN vor Ort eigenverantwortlich vor Bestellung zu prüfen. Die Beton-Fertigelemente haben folgende Merkmale: - Inkl. Systemstatik des Herstellers - variable Baulänge zwischen 55 und 130 cm - Wandstärke 12 cm - variable Bauhöhen 160 cm bis 230 cm - Kanten gefast - Lastfall 1 (5,00 KN/qm) - Farbe betongrau - Betongüte C30/37, Bewehrungskörper gem. Statik |
[Seite 53]
| 19.08.2026 Seite 53 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.09. 04.03.10. | Fortsetzung WINKELSTÜTZEN - ACHTUNG ! jeweils beidseitige Ausführung in Sichtbeton, schalungsglatt - Expositionsklasse XC4, XF1, XA1, gem. Statik Maße sind so zu wählen, dass grundsätzlich standardmäßige Formteile verwendet werden können und auf Sonderanfertigungen sowie Schnitte verzichtet werden kann. Abstand zwischen den Elementen ca. 1 cm. Die Stoßfugen sind mit einem entsprechenden Fugenquellband aus imprägniertem PUR-Weichschaumstoff in grau abzudichten, um Ausspülungen des Hinterfüllmaterials zu verhindern. Inklusive aller nötigen Befestigungsmittel. Die Einheitspreise beinhalten die Lieferung inkl. Frachtkosten und Entladung sowie den Einbau inkl. sämtlicher vom Hersteller angegebenen Materialien und Nebenarbeiten! Abrechnung nach Lieferschein Betonfundament Winkelstützen herstellen Fundament für Winkelstützen aus erdfeuchtem Beton mind. C16/20 herstellen, vollflächig in einer Stärke von 10 cm unter den Fuß der Stütze auf verdichteter Frostschutztragschicht aus Vorposition einbauen. Abrechnung nach Aufmaß. 5,00 cbm Winkelstützen H/B/Stärke 180/100/12 cm WS-Reihe 1 (100er-Breite) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 180 cm Breite: 100 cm Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 16,00 St |
[Seite 54]
| 19.08.2026 Seite 54 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.11. 04.03.12. 04.03.13. | Winkelstützen H/B/Stärke 180/85/12 cm (Sonderanfertigung) WS-Reihe 1 (85er-Breite) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 180 cm Breite: 85 cm (Sonderanfertigung) Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 1,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 230/100/12 cm WS-Reihe 2a (100er-Breite) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 230 cm Breite: 100 cm Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 12,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 230/55/12 cm (Sonderanfertigung) WS-Reihe 2a (55er-Breite, 230er-Höhe) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit |
[Seite 55]
| 19.08.2026 Seite 55 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.14. 04.03.15. | Fortsetzung 04.03.13. Winkelstützen H/B/Stärke 230/55/12 cm (Sonderanfertigung) gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 230 cm Breite: 55 cm (Sonderanfertigung) Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 1,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 160/100/12 cm WS-Reihe 2b + 3b (100er-Breite, 160er-Höhe) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 160 cm Breite: 100 cm Fußlänge: 85 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 15,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 230/100/12 cm WS-Reihe 3a (100er-Breite, 230er-Höhe) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 230 cm Breite: 100 cm Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! |
[Seite 56]
| 19.08.2026 Seite 56 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.16. 04.03.17. | Fortsetzung 04.03.15. Winkelstützen H/B/Stärke 230/100/12 cm Angebotenes Fabrikat: '...................................' 2,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 160/118/12 cm (Sonderanfertigung) WS-Reihe 3b Sondermaß (118er-Breite, 160er-Höhe) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 160 cm Breite: 118 cm (Sonderanfertigung) Fußlänge: 85 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 1,00 St Winkelstützen H/B/Stärke 230/130/12 cm (Sonderanfertigung) WS-Reihe 4 Sondermaß (130er-Breite) Winkelstützwand zur Einfassung der Treppen-/Rampenanlage gemäß Hinweisposition liefern und auf 5 cm zu liefernde Estrichmischung einbauen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN 1045-2, DIN 1045-4, DIN EN 15258 in der jeweils aktuellen Fassung und weiteren eingeführten techn. Baubestimmungen, Standsicherheit gemäß DIN 4085 und DIN 1054. Bauhöhe: 230 cm Breite: 130 cm (Sonderanfertigung) Fußlänge: 120 cm Wandstärke: 12 cm zwei Sichtseiten! Angebotenes Fabrikat: '...................................' 1,00 St |
[Seite 57]
| 19.08.2026 Seite 57 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.18. 04.03.19. 04.03.20. | Kernbohrung Winkelstütze Kernbohrung in Winkelstütze, Wandstärke bis 12 cm, mit geeignetem Gerät, DM bis 70 mm für Edelstahl-Rohr DM 50 mm ("Speier", s. ges. Pos.). Versiegelung ggf. freigelegter Bewehrung, Nacharbeiten der Schnittflächen und fachgerechte Entsorgung des Bohrkerns ist in den EP einzukalkulieren. Vor Ausführung ist die AG-Bauleitung zu informieren! Abrechnung nach Menge. 2,00 St Winkelstützen H/B/Stärke bis 230/100/12 cm schneiden Winkelstütze, H/B/Stärke bis 230/130/12 cm aus Vorpositionen mit Armierung am Reihenende einkürzen, mit geeignetem Gerät und anschließend kaltverzinken, Schnittstärke ca. 12 cm, Schnittlänge bis 350 cm (Höhe + Fußlänge), inklusive Entsorgung der erzeugten Abschnitte. Abrechnung nach Schnittlänge. 1,00 m SITZTREPPE Sitztreppe besteht aus drei Reihen Natursteinblöcke in unterschiedlichen Längen, wobei vor Ort die finale Bearbeitung der Steine durch den AN stattfindet, insbesondere im Bereich, in dem die Steinreihen auf die schräg hierzu verlaufenden Winkelstützreihen treffen. Die Breite und Höhe beträgt jeweils 50 cm. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Steinlängen auf Einzelpositionen aufgeteilt. Natursteinblöcke bis 115 cm Länge liefern und als Sitztreppe einbauen Sitztreppe bestehend aus drei Reihen Natursteinblöcken in unterschiedlichen Längen (s. u.), erstellen, wobei vor Ort die finale Bearbeitung der Steine durch den AN stattfindet, insbesondere im Bereich, in dem die Steinreihen auf die schräg hierzu verlaufenden Winkelstützreihen treffen. Hierzu Natursteinblöcke, Material: Anröchter Stein (oder gleichwertig), Farbe grüngrau mit gelblichen Einschlüssen, Blöcke bruch- / spaltrauh, Lager gesägt, scharfe Kanten entgratet, mit folgenden Abmessungen liefern: - 2 Stück H/B/L: 50/50/55 cm - 9 Stück H/B/L: 50/50/80 cm - 1 Stück H/B/L: 50/50/95 cm - 1 Stück H/B/L: 50/50/115 cm und gemäß Detailplan in drei Reihen höhenversetzt hintereinander als Sitztreppe höhen- und fluchtgerecht nach Angabe AG-Bauleitung versetzen. Die untere Reihe bindet ca. 15 cm (ab OK Pflaster) in den |
[Seite 58]
| 19.08.2026 Seite 58 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 04. Baukonstruktionen 540 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 04.03.21. | Fortsetzung 04.03.20. Natursteinblöcke bis 115 cm Länge liefern und als Sitztreppe einbauen Boden ein und wird versetzt in Fundament aus 20 cm Beton C16/20 (in EP einzukalkulieren), welches auf mind. 15 cm starker Schottertragschicht (gem. ges. Position) hergestellt wird. Die mittlere und obere Reihe werden mit je 5 cm Überschneidung ebenfalls in ein Fundament aus 20 cm Beton C16/20 (in EP einzukalkulieren) versetzt, welches auf mind. 15 cm starker Schottertragschicht (gem. ges. Position) hergestellt wird. Inklusive aller erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten. Vor der Beschaffung soll das Material durch den AG bemustert werden! Angebotenes Material: '..................................' 11,00 lfdm Fugen der Sitztreppe verfugen Fugen zwischen zuvor eingebauten Natursteinquadern zur Senkung des Verletzungsrisikos durch Einklemmen o. ä., mit geeignetem, farblich passenden dunkelgraugrünen Fugenmörtel, lichtecht, farbstabil, frost- und tausalzbeständig, Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm² (zementäre Mörtel) bzw. Herstellerspezifikation (Epoxid ≥ 30 N/mm²), fachgerecht verfugen, Fugenbreite stellenweise bis 50 mm. Vor Verarbeitung muss Untergrund: sauber, frostfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln sein. Etwaige Überschüsse sind sofort zu entfernen. Fugenoberfläche soll ca. 2-3 mm hinter Vorderkante des Natursteins zurückspringen (Schattenfuge). Material und alle Nebenarbeiten sind in den EP einzukalkulieren. Das Fugenmaterial ist vor Ausführung durch AG und AG- Bauleitung zu bemustern und freizugeben. 30,00 lfdm Summe Untertitel 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 Summe Titel 04. Baukonstruktionen 540 |
[Seite 59]
| 19.08.2026 Seite 59 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05. 05.01. 05.01.01. 05.01.02. 05.01.03. 05.01.04. | Titel: Technische Anlagen in Außenanlagen 550 Untertitel: RW-Anlagen 551 Rohrgraben Boden für Rohrgraben profilgerecht lösen, seitlich lagern. Lichte Grabenweite für Rohrleitung bis DN 110, Sohlbreite ca. 40cm. Fertige Mindestüberdeckung an OK Fertiggelände im Mittel ca. 120 cm, Grabentiefe gemessen ab OK Erdplanum im Mittel ca. 70 cm. Rohrgraben wieder verfüllen und lagenweise so verdichten, dass keine späteren Setzungen auftreten. 100% Proctordichte. Verfüllung mit dem ausgehobenen Boden. Die Abfuhr des überflüssigen Aushubs erfolgt gem. sep. Abfuhr-Pos. Abrechung erfolgt nach Längenaufmaß. 10,00 m Leitungseinbettung DN 110/160 Geeigneten Sand/Feinkies 0/6mm gem. EN 1610 / DIN 4033 für Rohr DN 110/160 liefern und in vorgenannten Gräben in zwei Arbeitschritten einbauen. Rohr allseitig komplett ummanteln, Mindestschichtstärke 15 cm. Abrechnung nach eingebautem Volumen. 10,00 m PVC-freies KG-Rohr DN 110 PVC-freies Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen mit mineralischen Additiven veredelt (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1-:2005 und werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung, liefern und fachgerecht verbinden, Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969. DN 110-Rohre mit Muffe im vorgeschriebenen Gefälle gemäß DIN 1986 und EN 1610 / DIN 4033 verlegen. Dichtungen entsprechend den Werksvorschriften. Abrechnung nach Aufmaß. 10,00 m Formstück Bogen als Zulage passend zum zuvor beschriebenen PVC-freien Vollwandabwasserrohr, einschließlich aller Steckverbindungen, Dichtungen und Muffen kalkulieren, liefern und fachgerecht verbinden. Material: KG-Bögen, 15-87°, DN 110 Tatsächliche Mengen können gemäß Ausführung variieren. Abrechnung auf Nachweis für die verwendeten Materialien. 10,00 St |
[Seite 60]
| 19.08.2026 Seite 60 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.05. 05.01.06. 05.01.07. | Formstück Abzweig und Reduzierstück als Zulage passend zum zuvor beschriebenen PVC-freien Vollwandabwasserrohr, einschließlich aller Steckverbindungen, Dichtungen und Muffen kalkulieren, liefern und fachgerecht verbinden. Material: Abzweig DN 150 und Reduzierstück anzuschließendes Polypropylen-Rohr DN 110 DIN EN 1852-1 Tatsächliche Mengen können gemäß Ausführung variieren. Abrechnung auf Nachweis für die verwendeten Materialien. 10,00 St dreireihige Pflasterrinne aus Betonpflaster 20/10/8 Entwässerungsrinne 3-reihig aus Beton-Rechteckpflaster 20/10/10 cm, Farbe grau, ohne Fase, herstellen. Ausführung als Muldenrinne, 3-zeilig, versetzte Fugen der Zeilen, Fundament aus 20 cm zwischen Schalung verdichtetem Betonunterbau C 12/15 gem. DIN EN 206 und DIN 1045-2 und 20 cm Natur-Brechkorngemisch 0/32 mm, (jeweils zu lieferrn und in den EP einzukalkulieren). Anschließend wasserundurchlässigen zementären Pflasterfugenmörtel einbringen und glatt verstreichen, Fugenbreite ca. 8 mm, Gesamtbreite der Gosse ca. 33 cm. Leistung einschl. Bodenaushub, Herstellen und Verdichten des Planums auf der Frostschutzschicht und aller Leistungen und Materialien. Schnitte der Steine sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 4 Teillängen: - Südseite Vorplatz - Ostseite Vorplart - Westseite Parkplatz - Ostseite Parkplatz Abrechnung nach Längenaufmaß. 80,00 lfdm Hofablauf 30/30 liefern und in Retentionsmulde einbauen Hofablauf aus Polymerbeton, Belastungsklasse B125 nach EN124-1, Baulänge 30 cm, Baubreite 30 cm, Bauhöhe ca. 40 cm, mit aufliegendem Gussrahmen, Mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS einliegend, Schlitzweite ca. 12mm, mit schraubloser Arretierung, mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110 liefern, nach Angaben des Herstellers auf Betonfundament in Retentionsmulde (insgesamt 4 Stück) einbauen und funktionsfähig an Regenwassergrundleitung |
[Seite 61]
| 19.08.2026 Seite 61 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.08. 05.01.09. | Fortsetzung 05.01.07. Hofablauf 30/30 liefern und in Retentionsmulde einbauen (gem. gesonderter Position) anschließen. Inklusive Erstellen des Fundamentes und aller erforderlichen Nebenarbeiten. Zusätzlich ist der Hofablauf mit Kleinsteinpflaster 8/11, grauer bis anthrazitfarbener Naturstein, z. B. Grauwacke oder Granit, auf mind 15 cm dicker Betonbettung zweireihig zu umpflastern, anschließend sind Fugen zwischen den Einzelsteinen mit dauerhaftem, farblich passendem Fugenmörtel zu verschließen, um Verunkrautung zu verhindern. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 4,00 St Hofablauf 30/30 liefern und in Pflasterfläche einbauen Hofablauf aus Polymerbeton, Belastungsklasse B125 nach EN124-1, Baulänge 30 cm, Baubreite 30 cm, Bauhöhe ca. 44,5 cm, mit aufliegendem Gussrahmen, Mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS einliegend, Schlitzweite ca. 12mm, mit schraubloser Arretierung, mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110 liefern, nach Angaben des Herstellers auf Betonfundament in Pflasterbelag einbauen und funktionsfähig an Regenwassergrundleitung anschließen. Inklusive Erstellen des Fundamentes und aller erforderlichen Nebenarbeiten. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 2,00 St Überlauf unter Abtrittrosten herstellen RW-Überlauf unter neuen Abtrittrosten herstellen, hierzu 1 Stk KG-Rohr DN100 (Länge: 100 cm) mittels Muffe an vorhandene Grundleitung anschließen und senkrecht in mit Borden eingefassten Schmutzfangkasten unter Abtrittrost hochführen. KG-Rohr bis auf ca. 5 cm über Sohle Abtrittrost einkürzen und mit zu liefernderm Steck-Gitteraufsatz aus Kunststoff verschließen, um Eintrag von Laub und Unrat zu verhindern. Inkl. aller Materialien und Nebenarbeiten. 3,00 St |
[Seite 62]
| 19.08.2026 Seite 62 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.10. 05.01.11. 05.01.12. | Böschungssicherung mit Wasserbausteinen in Betonbettung Einlaufbereiche in der Böschung der Retentionsmulden unterhalb der offenen Pflasterrinnen mit Wasserbausteinen in Betonbettung gegen Erosion schützen. Hierzu Wasserbausteine aus Natursteinmaterial, möglichst Harzer Grauwacke, Größenklasse CP90/250, auf zu liefernde verdichtete Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch 0/32 und darauf aufgetragene zu liefernde Betonbettung C25/30 einbauen, Fugen mit Beton verschließen. 7 Teilflächen x 0,5 qm ergeben einen Gesamtmaterialbedarf von 3,5 qm 3,50 qm Böschungssicherung mit geschütteten Wasserbausteinen Einlaufbereiche in der Böschung der Retentionsmulden unterhalb der offenen Pflasterrinnen mit lose geschütteten Wasserbausteinen gegen Erosion schützen. Hierzu Wasserbausteine aus Natursteinmaterial, möglichst Harzer Grauwacke, Gewichtsklasse LMB 5/40, unterhalb der gem. Vor-Position befestigten Bereiche lose schütten. 7 Teilflächen x 0,2 cbm ergeben einen Gesamtmaterialbedarf von 1,40 cbm 1,40 cbm Entwässerungsrinne NW 150, B 125 liefern u. einbauen Entwässerungsrinnen aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, Nennweite 150 mm, Belastungsklasse mind. B 125, ohne Innengefälle, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl mit Sicherheitsfalz, mit schraubloser Sicherheitsarretierung und integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, mit senkrechtem Rohranschluss, mit Wasserspiegelgefälle, Richtmaße: - Außenlänge 1000 mm - Baubreite bis 160 mm - Nennweite 150 mm - Höhe bis 120 mm liefern und gemäß der Einbauanleitung des Herstellers höhen- und fluchtgerecht einbauen (Einbauhöhe 5 - 10 mm unter OK Pflaster), abdichten und funktionsfähig anschließen, indem einseitige Öffnung hergestellt wird (s. separate Position), durch die anfallendes Wasser in Mulde bzw. "Speier" übergeben wird. Inklusive profiliertem Planum, Betonbettung 20 cm stark und Rückenstützen aus Beton C25/30, Stärke 10 cm. 4 Einzelrinnen in unterschiedlichen Bereichen des Baufeldes. Gesamtlänge inkl. Rundung: 20 lfdm |
[Seite 63]
| 19.08.2026 Seite 63 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.13. 05.01.14. 05.01.15. | Fortsetzung 05.01.12. Entwässerungsrinne NW 150, B 125 liefern u. einbauen Angebotenes Fabrikat: '...................................' 20,00 lfdm Abdeckroste für Rinne liefern u. einbauen Längsstabrost aus Gusseisen, MW 17/6 bis 30/15, Inkl. Rosthaken, Stahl feuerverzinkt, passend zu voriger Entwässerungsrinne, Länge 1000 mm, nach vorheriger Bemusterung, Belastungsklasse mind. B125 Abrechnung nach Menge. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 20,00 lfdm Kombistirnwand für Rinne liefern u. einbauen Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, zum wasserdichten, stufenlosen und stirnseitigen Verschließen der oben genannten Entwässerungsrinnen Rinnen mit Bauhöhen bis 120 mm, mit integriertem Kantenschutz schwarz beschichtet, Richtmaße (Produkt passend zu oben genannter Entwässerungsrinne!): Nennweite: 150 mm Baubreite: bis 160 mm Baulänge: bis 30 mm Bauhöhe: bis 120 mm, bauseitig an Bauhöhe der Rinne anpassen, liefern und einbauen Angebotenes Fabrikat: '...................................' 8,00 St Kernbohrung 55 mm an Kombistirnwand Kombistirnwand aus Vorposition mittig mit Kernbohrung, DM 55 mm, versehen für Anschluss "Speier" (DM 50 mm, s. Folge- Pos.) bzw. Anschluss an offene Pflasterrinne zur seitlichen Abführung anfallenden Niederschlagswassers. Etwaige Grate entschärfen und Bohrkern entsorgen. Lieferung und Anschluss des "Speiers" gem. Folge-Position. 4,00 St |
[Seite 64]
| 19.08.2026 Seite 64 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.16. 05.01.17. 05.01.18. | "Speier" liefern und in Kombistirnwand einbauen Speier an zwei Entwässerungsrinnen im Bereich der Rampenanlage herstellen. Hierzu entgratetes (!) Edelstahlrohr V2A liefern und durch zuvor gem. gesonderten Positionen hergestellte Öffnungen in Stirnwand bzw. Winkelstütze hindurchführen, fixieren und eindichten mit für Außenbereich geeignetem PU-Dichtstoff oder gleichwertigem Material, Haftflächen vorher reinigen, ggf. Primer verwenden, Überstände sauber entfernen Maße Edelstahlrohr: - DM 50 mm - Wandstärke 1,5 mm - Länge 250 mm 2,00 St Fassadenrinne liefern u. einbauen Fassadenrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 1958 aus verzinktem Stahl liefern und gemäß Herstellerangabe höhen- und fluchtgerecht vor 4 bodentiefen Fenstern einbauen und an RW-Grundleitung anschließen, Belastungsklasse A15, - Nennweite mind. 150 mm, - Baulänge 1.000 mm, - Baubreite 150 mm, - Bauhöhe 120 mm Inklusive passendem Maschenrost zum Einlegen, TS 30/2 mm, MW 33/11mm, Material: Stahl verzinkt nach DIN EN ISO 1461, Füllstab rutschsicher R11 Inklusive profiliertem Planum, Betonbettung und Rückenstützen in Drainbeton C12/15, Stärke der Bettung und Breite der Rückenstütze 10 cm. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 4,00 m Einlaufkasten für Fassadenrinne Zu vorgenannter Fassadenrinne passenden Einlaufkasten aus Polymerbeton, Schmutzfang aus Kunststoff, Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 110, liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen und an die vorhandene RW- Grundleitung anschließen. Inklusive profiliertem Planum, Betonbettung und Rückenstützen in Drainbeton C12/15, Stärke der Bettung und Breite der Rückenstütze 10 cm. Angebotenes Fabrikat: |
[Seite 65]
| 19.08.2026 Seite 65 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.19. 05.01.20. 05.01.21. | Fortsetzung 05.01.18. Einlaufkasten für Fassadenrinne '...................................' 4,00 St Kombistirnwand für Fassadenrinne Passende Kombistirnwand, Kantenschutz Stahl verzinkt, zu vorgenannter Fassadenrinne liefern und einbauen. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 8,00 St Fassadenrinne schneiden Längenzuschnitt der vorgenannten Rinne inklusive Abdeckung fachgerecht bauseitig herstellen, entsprechend Aufmaß auf der Baustelle, ein Befestigungspunkt der Abdeckung sollte erhalten bleiben, Schnittflächen von verzinkten Bauteilen sind bei Bedarf mit Zinkspray zu versiegeln. 4,00 St Abtrittrost 1,00 x 1,00 m vor Türen Abtrittroste vor drei Eingangstüren, Breite 1,00 x Tiefe 1,00 m, begehbar, bestehend aus - Winkelrahmen (Zarge), Rahmen-Außenmaß 1,00 x 1,00 m, Höhe ca. 3,50 cm, inklusive Senklochbohrungen zum Aufschrauben auf Auflager (Tiefbord, Teilung nach statischer Erfordernis, TS 30/2 mm) - Pressrost, Gesamtmaß 1,00 x 1,00 m, passend zu o.g. Rahmen, Werkstoff Stahl - feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW 30/10 mm, Füllstab rutschsicher R11 - Schmutzfangkasten, 1,00 x 1,00 m, Rostauflager aus zu liefernden Tiefborden 8/25/100 cm, in Betonfundament mit Rückenstütze, mittig wird Sickerpackung aus Dränkies gem. separater Position eingebaut Tiefborde als Einfassung höhen- und fluchtgerecht in Beton setzen, Winkelrahmen auf OK Tiefborde aufschrauben, Pressrost einlegen. Die Montage ist erst nach Freigabe der Sockelabdichtung auszuführen! Vor Bestellung der Roste ist ein Kontrollmaß vor Ort zu nehmen. Inkl. Lieferung und Einbau sämtlicher benötigter Materialien sowie aller Nebenarbeiten. Angebotenes Fabrikat: |
[Seite 66]
| 19.08.2026 Seite 66 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.22. 05.01.23. 05.01.24. 05.01.25. | Fortsetzung 05.01.21. Abtrittrost 1,00 x 1,00 m vor Türen '...................................' 5,00 St Kiespackung aus Grobkies 8/32 Kiespackung zur Entwässerung der Abtrittroste (s. Vor- Position), bestehend aus Geotextillage zum Schutz vor Bodeneintrag, Geotextilrobustheitsklasse GRK 5, Flächengewicht 400g/qm. Füllung aus Dränkies 16/32, Porenraum ca. 35 %. Boden gemäß Planangabe lage- und höhengerecht auskoffern, Aushub im Baufeld einplanieren, Kiesfüllung rund um mittig eingebautes KG-Rohr (Überlauf) gem. sep. Pos. ca. 3 cm unter dessen OK einbauen. Bei Abmessungen L/B/H 1,00/1,00/0,30 m der einzelnen Sickerpackungen je Rost multipliziert mit 5 Rosten ergibt sich ein Gesamtmaterialbedarf von 1,5 cbm Dränkies 16/32. Abrechnung nach Menge. 5,00 St Schachtdeckel auf Geländeniveau bringen, tiefersetzen Vorhandene Schachtabdeckungen durch das Entfernen bzw Austauschen von Auflageringen bzw. anderer statisch vertretbarer Maßnahmen gemäß dem endgültigen Höhenplan und nach Rücksprache mit der AG-Bauleitung auf Fertighöhe bringen. Die maximale Gesamthöhe aller Auflageringe nach ATV-Vorschriften von 24 cm ist zu beachten. Auflageringe und benötigtes Material bzw. dessen Entsorgung sind im EP enthalten. Regulierung bis -24 cm 1,00 St Schachtdeckel auf Geländeniveau bringen, hochsetzen Vorhandene Schachtabdeckungen mit den erforderlichen Auflageringen bzw. durch Aufmauern gemäß dem endgültigen Höhenplan und nach Rücksprache mit der Bauleitung auf Fertighöhe bringen. Die maximale Gesamthöhe aller Auflageringe nach ATV-Vorschriften von 24 cm ist zu beachten. Auflageringe bzw. benötigtes Material sind im EP enthalten. Regulierung bis +24 cm 1,00 St Suchschachtung Leitungstrassen Schachtarbeiten z.B. zur Feststellung der genauen Lage von Leitungstrassen bzw. Bodenaushub in Handschachtung bei stark beengten Platzverhältnissen, die einen Maschineneinsatz nicht ermöglichen. Einschließlich Grabenverbau nach DIN 4033, 4124, und 19303 und dem erforderlichen Mehraushub. Boden profilgerecht lösen, gemß Bodengutachten (schluffig, tonig), |
[Seite 67]
| 19.08.2026 Seite 67 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.01. RW-Anlagen 551 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.01.26. | Fortsetzung 05.01.25. Suchschachtung Leitungstrassen Aushub laden und abfahren, oder in Lagen von 30 cm entspr. ZTVE. StB. 76, Ziff. 3.11 wieder verfüllen und so verdichten, daß Setzungsschäden ausgeschlossen sind. Such- oder Handschachtung kann nur bei ausdrücklicher Genehmigung und Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Anordnung ist zu dokumentieren. Tiefe bis 150 cm Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 5,00 cbm Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung des Regenwasserkanals aus Kunststoff / Steinzeug, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse. 100,00 m Summe Untertitel 05.01. RW-Anlagen 551 |
[Seite 68]
| 19.08.2026 Seite 68 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.02. Elektrische Anlagen 556 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.02. 05.02.01. 05.02.02. | Untertitel: Elektrische Anlagen 556 Pollerleuchte, 180° Lichtaustritt, liefern und montieren Pollerleuchte bestehend aus: - Leuchtenkopf - Leuchtenrohr - Bodenstück inkl. Punktfundament liefern, einbauen. Anschluss erfolgt bauseits - Abnahme erfolgt gemeinsam mit AG-seitigem Elektriker. Pollerleuchtenkopf mit Dark Sky-Technologie (oder gleichwertig): Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 180°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr DM mind. 150 mm. Leuchtmittel LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 963 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar , 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl , Farbe Grafit. Borosilikatglas. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1,5 m. Höhe 185 mm. Durchmesser: 190 mm. Befestigung der Pollerleuchte mit zu lieferndem Erdstück in Punktfundament gem. sep. Pos. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 3,00 St Lichtstele, 180° Lichtaustritt, liefern und montieren Liuchtstele bestehend aus: - Leuchtenkopf - Leuchtenrohr - Bodenstück inkl. Punktfundament liefern, einbauen. Anschluss erfolgt bauseits - Abnahme erfolgt gemeinsam mit AG-seitigem Elektriker. Lichtbauelement. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung mit Dark Sky-Technologie (oder gleichwertig): Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. LED, 22,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten- Lichtstrom 2294 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem LED- Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, |
[Seite 69]
| 19.08.2026 Seite 69 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.02. Elektrische Anlagen 556 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.02.03. 05.02.04. 05.02.05. | Fortsetzung 05.02.02. Lichtstele, 180° Lichtaustritt, liefern und montieren Aluminium und Edelstahl , Farbe Grafit. Kunststoffzylinder klar, mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 8-17 mm, max. 5 x 4 qmm. Höhe der Leuchte über Flur mind. 2300 mm. Leuchtendurchmesser mind. 130 mm. Befestigung des Lichtbauelements mit zu lieferndem Erdstück in Punktfundament gem. sep. Pos. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 6,00 St Punktfundament für Pollerleuchte herstellen Betonpunktfundamente, Qulität mind. C 12/15, gemäß Fundamentempfehlung des Herstellers für Lichtstelen herstellen und Erdstück (gem. sep. Pos.) einbauen. Richtmaß H/L/B 50/40/40 cm zzgl. 15 cm Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch 0/32 Inkl. aller Neben- und Bodenarbeiten. Aushub sit seitlich einzuplanieren. 3,00 St Punktfundament für Lichtstelen herstellen Betonpunktfundamente, Qulität mind. C 12/15, gemäß Fundamentempfehlung des Herstellers für Lichtstelen herstellen und Erdstück (gem. sep. Pos.) einbauen. Richtmaß H/L/B 70/50/50 cm zzgl. 15 cm Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch 0/32 Inkl. aller Neben- und Bodenarbeiten. Aushub sit seitlich einzuplanieren. 6,00 St Kabelgraben ausheben Boden für Leitungsgräben (Leerrohre) profilgerecht lösen und zur Beprobung seitlich lagern. Die Entsorgung überschüssigen Bodenmaterials erfolgt nach Analyseergebnis der Beprobung gemäß gesonderter Entsorgungsposition in KG 510. 3 Teillängen Lichte Grabenweite bis 50 cm, Grabentiefe bis 60 cm gemessen ab OK Erdplanum, Grabensohle zum Schutz des Stromkabels von größeren Steinen befreien. Abrechung erfolgt nach Längenaufmaß.. 160,00 m |
[Seite 70]
| 19.08.2026 Seite 70 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.02. Elektrische Anlagen 556 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 05.02.06. 05.02.07. 05.02.08. 05.02.09. 05.02.10. | Erdkabel liefern und verlegen Fünfadriges Erdkabel NYY-J, 5×2,5 mm², liefern und zusammen mit ebenfalls zu lieferndem Trassenwarnband (ges. Pos.) in Gräben gem. Vorposition verlegen nach von AG vorgelegtem Leitungsplan, Bettungsmaterial gemäß sep. Position. 3 Teillängen 230,00 m Abzweige für Pollerleuchten/Lichtstelen herstellen Auf Höhe der Pollerleuchten/Lichtstelen (sep. Pos.) Abzweige ab Hauptleitung herstellen. Dazu Hauptleitung trennen, Abzweigmuffe einbauen und mit Epoxidharz verfüllen; anschließend Schlaufe, Länge 50 cm, im Bereich des zukünftigen Energiesäulenstandorts hochführen. 9,00 St Flexibles Leerrohr für ELT-Kabel liefern und verlegen Flexibles Kabelschutzrohr aus PE, halogenfrei, Durchmesser 10 cm mit Einzugsschnur, Farbe schwarz, druck- und schlagfest, temperaturbeständig bis -5°C bis +80°C, liefern und in vorrangegangenen Leitungsgraben einbauen (betrifft spätere Stromversorgung der später zu installierenden Ladesäulen von der Straße aus). Alle erforderlichen Verbindungsstücke und Muffen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Abrechnung nach Längenaufmaß. 30,00 m Trassenwarnband ELT/Gas/Wasser/Telefon Trassenwarnband ELT/Gas/Wasser/Telefon aus verrottungsbeständigem Kunststoff in grellgelber Signalfarbe, Zerreißfestigkeit nach DIN 5387, 200 bis 250 kg/qcm, Dehnung 100 %, Kältefestigkeit bis 26 Grad C, Bandbreite ca. 40 mm mit Aufdruck "Achtung Kabel" liefern und beim Verfüllen der Gräben in verschieden langen Teillängen über den Rohr verlegen. Abrechnung nach Länge. 230,00 m Füllmaterial für Kabelgräben liefern und einbauen Sand für profilgerechte Einbettung von Leerrohren und zur Verfüllung von Leitungsgräben liefern und schichtenweise in folgender Reihenfolge im gesamten Trassenverlauf der vorgenannten Gräben einbauen: auf der steinfreien Grabensohle 10 cm, über den Leerrohren/Leitungen bis 20 cm (darüber seitlich gelagerten Bodenaushub einbauen), Rohr allseitig komplett ummanteln, lagenweise so verdichten, dass keine späteren Setzungen |
[Seite 71]
| 19.08.2026 Seite 71 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 05.02. Elektrische Anlagen 556 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung 05.02.10. Füllmaterial für Kabelgräben liefern und einbauen auftreten,100% Proctordichte. Material ist vom AN zu liefern, Sand 0/4 mm, steinfrei, frostsicher, verdichtungsfähig Grabenlänge 160 m, Grabenbreite 0,5m, Grabentiefe 0,6m Abrechnung nach Wiegekarte. 45,00 to Summe Untertitel 05.02. Elektrische Anlagen 556 Summe Titel 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 |
[Seite 72]
| 19.08.2026 Seite 72 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 06. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 560 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 06. 06.01. 06.01.01. 06.01.02. 06.01.03. | Titel: Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 560 Untertitel: Allgemeine Einbauten 561 Fahrrad-Anlehnbügel liefern und einbauen Fahrrad-Anlehnbügel mit Knieholm aus Flachstahl mind. 60 x mind. 10 mm, Ecken auf Gehrung geschweißt, feuerverzinkt liefern und in zu lieferndem Betonfundament (2 Stk je Bügel, Richtmaß H/B/L: 30/30/30 cm) einbetonieren. Höhe über Flur: ca. 80 cm, Gesamthöhe: ca. 115 cm. Inkl. aller Fundament- und Nebenarbeiten. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 7,00 St Abfallbehälter liefern und einbauen Abfallbehälter ohne Ascher, aus Stahl, feuerverzinkt und beschichtet RAL DB 703 anthrazit, Korpus aus Stahl, feuerverzinkt und beschichtet. Innenbehälter zum Entleeren feuerverzinkt, Behältersicherung durch integrierten Sicherheits-Schnappverschluss, 8 mm Dreikant, Inhalt 50 Liter, Ständer Rechteckrohr 100/80 mm Inkl. Bodenanker zur Montage in Beton-Punktfundament, Richtmaß H/B/L 60/30/30 cm, gemäß Herstellerangabe, der Aushub wird seitlich eingebaut. Inkl. aller Erd-, Montage- und Nebenarbeiten. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 1,00 St Sitzwürfel auf Schottertragschicht Natursteinwürfel, Material: Anröchter Stein (oder gleichwertig), Farbe grüngrau mit gelblichen Einschlüssen, Blöcke bruch- / spaltrauh, Lager gesägt, scharfe Kanten entgratet, H/B/L 50/50/50 cm liefern und auf mind. 15 cm starker Schottertragschicht (gem. ges. Position) einbauen, Stein soll ca. 3 cm (ab OK Pflaster/Beet) einbinden. Inklusive aller erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten. Vor der Beschaffung soll das Material durch den AG bemustert werden! Angebotenes Material: '..................................' 3,00 St |
[Seite 73]
| 19.08.2026 Seite 73 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 06. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 560 06.01. Allgemeine Einbauten 561 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 06.01.04. | Sitzquader auf Schottertragschicht Natursteinquader, Material: Anröchter Stein (oder gleichwertig), Farbe grüngrau mit gelblichen Einschlüssen, Blöcke bruch- / spaltrauh, Lager gesägt, scharfe Kanten entgratet, H/B/L 50/ca. 80/50 cm liefern und auf mind. 15 cm starker Schottertragschicht (gem. ges. Position) einbauen, Stein soll ca. 3 cm (ab OK Pflaster/Beet) einbinden. Inklusive aller erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten. Vor der Beschaffung soll das Material durch den AG bemustert werden! Angebotenes Material: '..................................' 3,00 St Summe Untertitel 06.01. Allgemeine Einbauten 561 Summe Titel 06. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 560 |
[Seite 74]
| 19.08.2026 Seite 74 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07. 07.01. 07.01.01. 07.01.02. 07.01.03. 07.01.04. | Titel: Vegetationsflächen 570 Untertitel: Vegetationstechnische Bodenarbeiten 571 Boden lockern vor Oberbodenauftrag Baugrund vor Auftrag der Oberbodenschicht auflockern (im Bereich der künftigen Staudenpflanzungen), kreuzweise durch Aufreißen, Abstand der Aufreißer bis 30 cm, Tiefe 30 cm, Bodengruppe gemäß Bodengutachten, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt auf der Baustelle lagern und fachgerecht entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß. 173,00 qm Oberboden wieder einbauen Gelagerten Oberboden in Teilbereichen der künftigen Beetflächen profilgemäß einbauen, bis 20 cm Auftragsstärke und walzen. Im Oberboden vorhandene Wurzelreste vor Einbau entfernen und entsorgen. Planumsgenauigkeit: ± 5 cm der Sollhöhe. Abrechnung nach Aufmaß. 15,00 cbm Oberboden in Sickerpflaster einarbeiten Sandigen, unbelasteten Oberboden liefern und in zuvor verlegtes sickerfähiges Beton-Quadratpflaster einfegen. Zwei Arbeitsdurchgänge mit zwischenzeitlichem Einschlämmen. Überschüssiges Bodenmaterial laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Entsorgungskosten sind in EP einzukalkulieren. 1,00 cbm Bodenverbesserung Pflanzflächen durch Düngen Organischen NPK-Dünger liefern, entspr. DIN 18915, mit mind. 6% N, 6% P2O5, 0,5% K2O, frei von wasserlöslichen Stickstoffdüngern, Hühnerdung und schwermetallhaltigem Ledermehl. Dünger gleichmäßig auf die Pflanzfläche ausbringen und in die Bodenoberfläche einarbeiten durch Fräsen bzw. beim Pflanzen der Pflanzerde beimischen. - für Beetflächen: 100 g/qm - für 6 Hochstämme zusätzlich: 500 g/qm Abrechnung nach Lieferschein. 21,00 kg |
[Seite 75]
| 19.08.2026 Seite 75 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.01. Vegetationstechnische Bodenarbeiten 571 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.01.05. | Feinplanum Pflanzflächen Feinplanum für Pflanzflächen, zulässige Abweichung von der Ebenheit 3 cm DIN 18916, Anschlüsse an Randeinfassungen, Wege, Plätze und sonstige Beläge oberflächengleich oder nach Planangabe. Steine von mehr als 3 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, anfallende Stoffe sammeln und abfahren, Bodengruppe 4 DIN 18915. Abrechnung nach Aufmaß. 325,00 qm Summe Untertitel 07.01. Vegetationstechnische Bodenarbeiten 571 |
[Seite 76]
| 19.08.2026 Seite 76 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02. 07.02.01. 07.02.02. 07.02.03. | Untertitel: Pflanzflächen 573 GEHÖLZE LIEFERN UND PFLANZEN Pflanzen und Pflanzarbeiten müssen der DIN 18916 und DIN 18917 und den Gütebestimmungen für Baumschulen BDB entsprechen. Hochstämme liefern und pflanzen Hochstämmige Gehölze und deren Pflanzung müssen der DIN 18916 und DIN 18917 und den Gütebestimmungen für Baumschulen BDB entsprechen. Die Pflanzung erfolgt in Baumgruben mit den Maßen H/B/L 80/150/150 cm. Den Grund der Pflanzgrube 15 cm tief lockern und leicht verfestigen. Drahtballierung am Wurzelhals lösen. Hochstamm auf die richtige Höhe (Ansatz des Wurzelhalses) setzen. Seitlich gelagerten Füll- und Oberboden in genannter Reihenfolge wieder einfüllen, planieren und lagenweise leicht statisch verdichten. Stärke der Oberbodenschicht 30 cm. Leichte Bewässerungsmulde modellieren, 20 cm tief, Durchmesser 1,20 m. Während der Anwuchspflege ist die Mulde, wenn nötig, nachzubessern. Großgehölze sind jeweils mit 100 Litern Wasser nach der Pflanzung anzuwässern. Die Leistung erfolgt inklusive aller erforderlichen Schnitt-, Erd- und Nebenarbeiten. Feld-Ahorn - Acer campestre Feld-Ahorn - Acer campestre liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St Trauben-Kirsche - Prunus padus Trauben-Kirsche - Prunus padus liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St Gewöhnliche Mehlbeere - Sorbus aria Gewöhnliche Mehlbeere - Sorbus aria liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St |
[Seite 77]
| 19.08.2026 Seite 77 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.04. 07.02.05. 07.02.06. 07.02.07. 07.02.08. | Gewöhnliche Elsbeere - Sorbus torminalis Gewöhnliche Elsbeere - Sorbus torminalis liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St Ungarische Eiche - Quercus frainetto Ungarische Eiche - Quercus frainetto liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St Vogel-Kirsche - Prunus avium Vogel-Kirsche - Prunus avium liefern und gem. Hinweistext pflanzen. HSt, 4 x v., mDb, StU 18/20 1,00 St Pflanzensicherung Dreibock für Hochstämme Baumverankerung für 6 neugepflanzte Hochstämme liefern und als Dreibock einbauen. Baumpfähle: Länge 300 cm, Zopf 8/10, gekegelt und gespitzt. Pro Baum 3 Baumpfähle einbauen, Ballen des Baumes darf nicht beschädigt werden. Der Baum darf nicht beschädigt werden. Pfähle durch 6 halbrunde Querriegel miteinander durch Nagelung verbinden. Länge der Riegel ist örtlich festzulegen. Querriegel örtlich auf passende Länge schneiden. Baum mit Baumbindegurt aus Polyester Gewebeband, dehnfähig, anbinden. Gurtbreite mind. 48mm, mit Reibeschutz. Befestigung am Pfosten mit 2-fach gelochten Edelstahlplättchen und 2 Rillennägeln. Alle Holzteile unbehandelt. 1 St Baumverankerung = 3 Pfähle. 6,00 St Kunststoff-Gießrand liefern und einbauen Gießrand für 6 neugepflanzte Hochstämme zur Bewässerung des Wurzelballens und zum Schutz vor Mähschäden herstellen. Gießrand aus Kunststofffolie liefern und einbauen. Kunststofffolie, UV-beständig, wiederverwendbar, aus HDPE oder LDPE Stärke: ≥ 2 mm Höhe: mind. 30 cm |
[Seite 78]
| 19.08.2026 Seite 78 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.09. | Fortsetzung 07.02.08. Kunststoff-Gießrand liefern und einbauen Folie um den Ballen ca. 10 cm tief eingraben. Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm. Überlappung mit doppelseitigem zu liefernden Klebeband herstellen. Folie zusätzlich an der Baumverankerung aus gesonderter Position befestigen. Umfang Gießrand abhängig vom Ballendurchmesser. Es muss gewährleistet sein, dass das Gießwasser nur im Ballenbereich eingefüllt werden kann. Gießrand über die gesamte Pflegezeit erhalten. Die Kosten für die Erhaltung werden in den einzelnen Pflegejahren nicht gesondert vergütet und sind in die jeweiligen Pflegepositionen einzurechnen. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 6,00 St Weißanstrich als Schutz vor Temperaturschwankungen Stammschutz - Schutz vor Temperaturschwankungen: Rindenschutz gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung durch Weißanstrich inklusive Voranstrich an 6 neugepflanzten Hochstämmen aus Vorpositionen herstellen. Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit dem Voranstrich LX 60 oder gleichwertigem "satt" streichen. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (> 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gem. Herstellervorgabe anlegen. Im Falle niedriger Bearbeitungstemperaturen ist eine Zwischensicherung bis zum nächstmöglichen Anstrichzeitpunkt mittels Schilfrohrmatten einlagig ( Höhe bis Kronenansatz) herzustellen. Die Überlappung ist nach Norden auszurichten. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 6,00 St STRÄUCHER LIEFERN UND PFLANZEN Sträucher der folgenden Positionen gem. DIN 18916, Teil 1 liefern und pflanzen. Die Pflanzung erfolgt in Pflanzlöcher, ca. 1,5-mal zu groß wie der Ballen. Hierfür ist der Boden auszuheben und seitlich zu lagern, Grund der Pflanzfläche 15 cm tief lockern. Pflanzen auf die richtige Höhe setzen. Füll- und Oberboden in genannter Reihenfolge wieder einfüllen und planieren. |
[Seite 79]
| 19.08.2026 Seite 79 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.10. 07.02.11. 07.02.12. 07.02.13. 07.02.14. 07.02.15. | Fortsetzung STRÄUCHER LIEFERN UND PFLANZEN Stärke der Oberbodenschicht 30 cm. Leichte Bewässerungsmulde modellieren. Während der Anwuchspflege ist die Mulde, wenn nötig, nachzubessern. Einschl. Pflanzschnitt, anwässern nach dem Pflanzen mit ca. 15 Litern Wasser je Individuum. Die Leistung erfolgt inklusive aller erforderlichen Schnitt-, Erd- und Nebenarbeiten. Gewöhnliche Felsenbirne - Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne - Amelanchier ovalis liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 40-60, C 3,00 St Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 60-100, C 6,00 St Kornelkirsche - Cornus mas Kornelkirsche - Cornus mas liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 60-100, C 3,00 St Schwarzer Holunder - Sambucus nigra Schwarzer Holunder - Sambucus nigra liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 60-100, C 3,00 St Hunds-Rose - Rosa canina Hunds-Rose - Rosa canina liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 60-100, C 6,00 St Apfelbeere - Aronia melanocarpa Apfelbeere - Aronia melanocarpa liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 3 x v., 60-80, C 6,00 St |
[Seite 80]
| 19.08.2026 Seite 80 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.16. 07.02.17. 07.02.18. 07.02.19. 07.02.20. | Fingerstrauch - Potentilla fruticosa 'Abbotswood' Fingerstrauch - Potentilla fruticosa 'Abbotswood' liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 30-40, C 9,00 St Schwarze Johannisbeere - Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere - Ribes nigrum liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 40-60, C 9,00 St Gewöhnlicher Liguster - Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster - Ligustrum vulgare liefern und gem. Hinweistext pflanzen. Strauch, 2 x v., 40-60, C 9,00 St KLETTERPFLANZEN LIEFERN UND PFLANZEN Kletterpflanzen der folgenden Positionen gem. DIN 18916, Teil 1 liefern und pflanzen. Die Pflanzung erfolgt in Pflanzlöcher, ca. 1,5-mal zu groß wie der Ballen. Hierfür ist der Boden auszuheben und seitlich zu lagern, Grund der Pflanzfläche 15 cm tief lockern. Pflanzen auf die richtige Höhe setzen. Füll- und Oberboden in genannter Reihenfolge wieder einfüllen und planieren. Stärke der Oberbodenschicht 30 cm. Leichte Bewässerungsmulde modellieren. Während der Anwuchspflege ist die Mulde, wenn nötig, nachzubessern. Einschl. Pflanzschnitt, anwässern nach dem Pflanzen mit ca. 10 Litern Wasser je Individuum. Die Leistung erfolgt inklusive aller erforderlichen Schnitt-, Erd- und Nebenarbeiten. Selbstkletternde Jungfernrebe - Parthenocissus quinquefolia Selbstkletternde Jungfernrebe - Parthenocissus quinquefolia liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 60-100, TB, mind. 2 Triebe 7,00 St Dreilappige Jungfernrebe - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Dreilappige Jungfernrebe - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 60-100, TB, mind. 2 Triebe 7,00 St |
[Seite 81]
| 19.08.2026 Seite 81 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.21. 07.02.22. 07.02.23. 07.02.24. | Kletter-Hortensie - Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie - Hydrangea petiolaris liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 30-40, C, mind. 2 Triebe 7,00 St MULCH FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN Kiefern-Rindenschrot 10/20 für Gehölzpflanzungen 150 qm Strauchpflanzungen mit Kiefern-Rindenschrot mulchen, Körnung 10/20. Auftragsstärke 10 cm. Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 15,00 cbm STAUDEN, GRÄSER, FARNE LIEFERN UND PFLANZEN Stauden liefern. Stauden müssen den "Gütebestimmungen für Stauden", Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) entsprechen. Wenn nicht anders beschrieben, mindestens 9er-Topfgröße. Stauden liefern und pflanzen Stauden liefern und pflanzen. Stauden müssen den "Gütebestimmungen für Stauden", Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) entsprechen. Wenn nicht anders beschrieben, mindestens 9er-Topfgröße. Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Pflanzflächen gemäß DIN 18916. Nach der Pflanzung sind die Stauden durchdringend zu wässern. Die Auslegung der Pflanzen erfolgt im Beisein der Bauüberwachung und muss mindestens 1 Woche vor Durchführung abgestimmt werden. RETENTIONSMULDEN - HALBSCHATTEN Anemone tomentosa 'Robustissima' – Herbst-Anemone Anemone tomentosa 'Robustissima' – Herbst-Anemone liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 30,00 St Aster divaricatus – Weiße Sommer-Wald-Aster Aster divaricatus – Weiße Sommer-Wald-Aster liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 30,00 St |
[Seite 82]
| 19.08.2026 Seite 82 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.25. 07.02.26. 07.02.27. 07.02.28. 07.02.29. 07.02.30. 07.02.31. 07.02.32. 07.02.33. | Brunnera macrophylla – Kaukasusvergissmeinnicht Brunnera macrophylla – Kaukasusvergissmeinnicht liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St Campanula poscharskyana 'Blauranke' – Hängepolster-Glockenblume Campanula poscharskyana 'Blauranke' – Hängepolster- Glockenblume liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 70,00 St Lithospermum purpurocaeruleum – Purpurblauer Steinsame Lithospermum purpurocaeruleum – Purpurblauer Steinsame liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St Molinia caerulea – Moor-Pfeifengras Molinia caerulea – Moor-Pfeifengras liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 30,00 St Omphalodes verna – Frühlings-Gedenkemein Omphalodes verna – Frühlings-Gedenkemein liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 70,00 St Phlomis russeliana – Brandkraut Phlomis russeliana – Brandkraut liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 30,00 St Pulmonaria saccharata 'Lewis Palmer' – Lungenkraut Pulmonaria saccharata 'Lewis Palmer' – Lungenkraut liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 70,00 St Sesleria autumnalis – Herbst-Kopfgras Sesleria autumnalis – Herbst-Kopfgras liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St RETENTIONSMULDEN - SONNE Ajuga reptans – Kriechender Günsel Ajuga reptans – Kriechender Günsel liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 100,00 St |
[Seite 83]
| 19.08.2026 Seite 83 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.34. 07.02.35. 07.02.36. 07.02.37. 07.02.38. 07.02.39. 07.02.40. 07.02.41. 07.02.42. 07.02.43. | Alchemilla epipsila – Zierlicher Frauenmantel Alchemilla epipsila – Zierlicher Frauenmantel liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 80,00 St Aquilegia vulgaris – Gewöhnliche Akelei Aquilegia vulgaris – Gewöhnliche Akelei liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 100,00 St Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' – Garten-Reitgras Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' – Garten-Reitgras liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 24,00 St Euphorbia seguieriana ssp. niciciana – Steppen-Wolfsmilch Euphorbia seguieriana ssp. niciciana – Steppen-Wolfsmilch liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 50,00 St Iris sibirica – Wiesen-Iris Iris sibirica – Wiesen-Iris liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 50,00 St Gaura lindheimeri – Prachtkerze Gaura lindheimeri – Prachtkerze liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St Hemerocallis citrina – Zitronen-Taglilie Hemerocallis citrina – Zitronen-Taglilie liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St Omphalodes verna – Frühlings-Gedenkemein Omphalodes verna – Frühlings-Gedenkemein liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 80,00 St Lythrum salicaria – Blut-Weiderich Lythrum salicaria – Blut-Weiderich liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 40,00 St Sedum Telephium-Hybride 'Matrona' – Hohe Fetthenne Sedum Telephium-Hybride 'Matrona' – Hohe Fetthenne liefern und gem. Hinweistext pflanzen. 24,00 St |
[Seite 84]
| 19.08.2026 Seite 84 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.44. 07.02.45. 07.02.46. 07.02.47. 07.02.48. 07.02.49. 07.02.50. | MULCH FÜR STAUDENPFLANZUNGEN Kiefern-Rindenschrot 10/20 für Staudenpflanzung 175 qm Staudenpflanzungen mit Kiefern-Rindenschrot mulchen, Körnung 10/20, Dicke der Mulchdecke: 5 cm Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 9,00 cbm FRÜHLINGSBLÜHER Allium-Hybride 'Purple Rain' - Purpur-Kugellauch Purpur-Kugellauch - Allium-Hybride 'Purple Rain' liefern und gem. Hinweistext stecken . 50,00 St Allium sphaerocephalon – Kugel-Lauch Kugel-Lauch - Allium sphaerocephalon liefern und gem. Hinweistext stecken 100,00 St Crocus tommasinianus – Elfen-Krokus, Dalmatiner Krokus Elfen-Krokus, Dalmatiner Krokus - Crocus tommasinianus liefern und gem. Hinweistext stecken . 400,00 St Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' - Spanisches Hasenglöckchen Spanisches Hasenglöckchen - Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' - liefern und gem. Hinweistext stecken 300,00 St Narcissus 'Falconet' – Poetaz-Narzisse, Tazetten-Narzisse Poetaz-Narzisse, Tazetten-Narzisse - Narcissus 'Falconet' liefern und gem. Hinweistext stecken 200,00 St Narcissus 'Thalia' - Engelstränen-Narzisse Engelstränen-Narzisse - Narcissus 'Thalia' - liefern und gem. Hinweistext stecken 200,00 St |
[Seite 85]
| 19.08.2026 Seite 85 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.02. Pflanzflächen 573 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.02.51. 07.02.52. | Scilla siberica - Blaustern Blaustern - Scilla siberica - liefern und gem. Hinweistext stecken 300,00 St Tulipa sylvestris – Weinbergs-Tulpe Weinbergs-Tulpe - Tulipa sylvestris liefern und gem. Hinweistext stecken 100,00 St Summe Untertitel 07.02. Pflanzflächen 573 |
[Seite 86]
| 19.08.2026 Seite 86 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.03. Rasen- und Saatflächen 574 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.03. 07.03.01. 07.03.02. 07.03.03. | Untertitel: Rasen- und Saatflächen 574 Gebrauchsrasen in Trockenlagen RSM 2.2 - Var. 2 liefern u. ansäen Gebrauchsrasen in Trockenlagen (RSM 2.2 - Var. 2) liefern und ansäen im ca. 600 qm großen Bereich des früheren Baufeldes westlich des Aulagebäudes. Multipliziert mit einer Saatgutmenge von 25 g/qm ergibt sich ein gerundeter Saatgutbedarf von 15 kg. Aussaat in gleichmäßigem Mischungszustand in zwei gekreuzten Arbeitsgängen. Unebenheiten nach dem Walzen sind zu regulieren. Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. Abrechnung nach Aufmaß. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 600,00 qm Gebrauchsrasen-Kräuterrasen RSM 2.4 liefern u. ansäen Gebrauchsrasen-Kräuterrasen (RSM 2.4) liefern und ansäen in ca. 300 qm großen Übergangsbereichen zwischen neugestalteter Außenanlage und Bestandsgelände. Multipliziert mit einer Saatgutmenge von 25 g/qm ergibt sich ein gerundeter Saatgutbedarf von 7,5 kg. Aussaat in gleichmäßigem Mischungszustand in zwei gekreuzten Arbeitsgängen. Unebenheiten nach dem Walzen sind zu regulieren. Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. Abrechnung nach Aufmaß. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 300,00 qm Parkplatzrasen RSM 5.1 liefern u. ansäen Parkplatzrasen (RSM 5.1) liefern und ansäen in folgenden Teilbereichen: - 17 qm Fahrradstellplätze - 42,5 qm Pflegezufahrt und angrenzende Stellplätze - 155 qm Sickerpflaster Gesamtfläche inkl. Rundung: 220 qm |
[Seite 87]
| 19.08.2026 Seite 87 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.03. Rasen- und Saatflächen 574 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Fortsetzung 07.03.03. Parkplatzrasen RSM 5.1 liefern u. ansäen Multipliziert mit einer Saatgutmenge von 25 g/qm ergibt sich ein gerundeter Saatgutbedarf von 6 kg. Aussaat in gleichmäßigem Mischungszustand in zwei gekreuzten Arbeitsgängen. Unebenheiten nach dem Walzen sind zu regulieren. Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. Abrechnung nach Aufmaß. Angebotenes Fabrikat: '...................................' 220,00 qm Summe Untertitel 07.03. Rasen- und Saatflächen 574 |
[Seite 88]
| 19.08.2026 Seite 88 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04. 07.04.01. | Untertitel: Sonstiges 579 PFLEGE Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 18916, DIN 18917. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG anzuzeigen. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Mehr- bzw. Minderleistungen werden mit dem vereinbarten EP für den qm vergütet. Die Fertigstellungspflege beginnt unmittelbar nach der Pflanzung und endet mit der Abnahme. Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei der anschließenden Entwicklungspflege eine gesicherte Weiterentwicklung der Pflanzen ermöglicht. Die Fertigstellungspflege beginnt unmittelbar nach der Pflanzung und endet frühestens nach dem Durchtrieb Ende Juni 2027, wenn ein abnahmefähiger Zustand der Pflanzen erreicht ist. Die Teilleistung ist durch eine Zwischenabnahme mit Anwachskontrolle der Pflanzen nachzuweisen. Die Entwicklungspflege zur gesicherten Weiterentwicklung der Pflanzen erstreckt sich über 2 Jahre, mithin bis mindestens Ende Juni 2029. Fertigstellungspflege - Splintkäferprophylaxe an Eichen Neugepflanzte Ungarische Eiche (1 St.) mit Insektizid Karate Zeon (Hersteller: Syngenta Agro GmbH) gegen rindenbrütende Insekten (Splintkäfer) im Spritz- oder Streichverfahren gem. Herstellervorgabe behandeln. Dabei sind einschlägige gesetzliche Regelungen zum Planzenschutz zu berücksichtigen und das Umfeld des betreffenden Hochstamms während der Behandlung mit Warnhinweisen zu markieren. Behandlung erfolgt durch Streichen grundsätzlich nach Vorgabe des Herstellers, jedoch abweichend davon 2 x pro Jahr, jeweils im Zeitraum April bis Juni. Den genauen Behandlungszeitpunkt muss der AN bei entsprechenden Fachstellen (z. B. Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen) erfragen, dieser hängt vom Käferflug ab. Die beiden jährlichen Behandlungsgänge sind in den EP einzurechnen. Behandlungsgang 1 und 2 finden im Zuge der Fertigstellungspflege statt. 1,00 St |
[Seite 89]
| 19.08.2026 Seite 89 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.02. 07.04.03. 07.04.04. 07.04.05. | Fertigstellungspflege - Wässern Hochstämme Durchdringendes Wässern der Hochstämme im Rahmen der Fertigstellungspflege, Wasser ist durch den AN zu stellen, die Kosten für das Wasser trägt der AN, Menge je Arbeitsgang für Gehölze ca. 100 l/qm Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 10 Arbeitsgänge x 6 Hochstämme 60,00 St Fertigstellungspflege - Putzen Strauch- und Heckenflächen Putzen der Gehölzflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Gehölzschnitt nach Bedarf, Totholz entfernen, Standfestigkeit der Baumpflanzungen prüfen, Baumbindungen ggf. nachrichten. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen.. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 150 qm 900,00 qm Fertigstellungspflege - Düngen Strauch- und Heckenflächen Zweimaliges Düngen der Pflanzflächen, Zeitpunkt der Ausführung im April/Mai sowie Juli mit organischem Dünger, Menge pro Arbeitsgang Gehölze ca. 120 g/qm Fläche: 150 qm Die Abrechnung erfolgt je nachgewiesenem Arbeitsgang. 18,00 kg Fertigstellungspflege - Wässern Strauch- und Heckenflächen Durchdringendes Wässern der Gehölzflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege, Wasser ist durch den AN zu stellen, die Kosten für das Wasser trägt der AN , Menge je Arbeitsgang für Gehölze ca. 25 l/qm Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 10 Arbeitsgänge x 150 qm 1.500,00 qm |
[Seite 90]
| 19.08.2026 Seite 90 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.06. 07.04.07. 07.04.08. 07.04.09. | Fertigstellungspflege - Putzen Staudenflächen Putzen der Staudenflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Gehölzschnitt nach Bedarf, Totholz entfernen, Standfestigkeit der Baumpflanzungen prüfen, Baumbindungen ggf. nachrichten. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 175 qm 1.050,00 qm Fertigstellungspflege - Düngen Staudenflächen Zweimaliges Düngen der Pflanzflächen, Zeitpunkt der Ausführung im April/Mai sowie Juli mit organischem Dünger, Menge pro Arbeitsgang Stauden ca. 100 g/qm Fläche: 175 qm Die Abrechnung erfolgt je nachgewiesenem Arbeitsgang. 17,50 kg Fertigstellungspflege - Wässern Staudenflächen Durchdringendes Wässern der Staudenflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege, Wasser ist durch den AN zu stellen, die Kosten für das Wasser trägt der AN , Menge je Arbeitsgang für Stauden ca. 20 l/qm Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 10 Arbeitsgänge x 175 qm 1.750,00 qm Fertigstellungspflege - Rasenflächen Fertigstellungspflege nach DIN 18 917, Abschnitt 6 bzw. DIN 18 035, Bl. 4, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr, vom 1. Schnitt an gerechnet ausführen. Die Fertigstellungspflege umfasst folgende Arbeiten: - Der Rasen ist laufend zu mähen, Schnitthöhe bei Gebrauchsrasen ca. 4 cm, das Schnittgut ist abzufahren. - Wildkräuter, die vor oder während des Auflaufens des Rasensaatgutes auftreten, nicht Bestandteil der Saatgutmischung sind und das Rasenwachstum |
[Seite 91]
| 19.08.2026 Seite 91 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.10. | Fortsetzung 07.04.09. Fertigstellungspflege - Rasenflächen beeinträchtigen, sind abzumähen und abzufahren. - Kahlstellen sind nachzusäen mit 15g/qm des verwendeten Saatgutes. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung durch einen vom AG oder dessen Vertreter unterzeichneten Rapportzettel anzuzeigen. Entfernen von Unrat in der Winterzeit. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang.Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Der Termin für die Abnahme der Fertigstellungspflege ist schriftlich zu beantragen. Es werden 6 Arbeitsgänge mal 200 qm Fläche angenommen. 1.200,00 qm Entwicklungspflege - 1. Jahr - Splintkäferprophylaxe an Eichen Neugepflanzte Ungarische Eiche (1 St.) mit Insektizid Karate Zeon (Hersteller: Syngenta Agro GmbH) gegen rindenbrütende Insekten (Splintkäfer) im Spritz- oder Streichverfahren gem. Herstellervorgabe behandeln. Dabei sind einschlägige gesetzliche Regelungen zum Planzenschutz zu berücksichtigen und das Umfeld des betreffenden Hochstamms während der Behandlung mit Warnhinweisen zu markieren. Behandlung erfolgt durch Streichen grundsätzlich nach Vorgabe des Herstellers, jedoch abweichend davon 2 x pro Jahr, jeweils im Zeitraum April bis Juni. Den genauen Behandlungszeitpunkt muss der AN bei entsprechenden Fachstellen (z. B. Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen) erfragen, dieser hängt vom Käferflug ab. Die beiden jährlichen Behandlungsgänge sind in den EP einzurechnen. |
[Seite 92]
| 19.08.2026 Seite 92 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.11. 07.04.12. 07.04.13. | Fortsetzung 07.04.10. Entwicklungspflege - 1. Jahr - Splintkäferprophylaxe an Eichen Behandlungsgang 3 und 4 finden im Zuge der Entwicklungspflege im 1. Jahr statt. 1,00 St Entwicklungspflege - 1. Jahr - Wässern Hochstämme Durchdringendes Wässern der Hochstämme im Rahmen der Entwicklungspflege - 1. Jahr, Wasser ist durch den AN zu stellen, die Kosten für das Wasser trägt der AN, Menge je Arbeitsgang für Gehölze ca. 100 l/qm Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 10 Arbeitsgänge x 6 Hochstämme 60,00 St Entwicklungspflege - 1. Jahr - Putzen Strauch- und Heckenflächen Putzen der Gehölzflächen im Rahmen der Entwicklungspflege - 1. Jahr, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Gehölzschnitt nach Bedarf, Totholz entfernen, Standfestigkeit der Baumpflanzungen prüfen, Baumbindungen ggf. nachrichten. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 150 qm 900,00 qm Entwicklungspflege - 1. Jahr - Putzen Staudenflächen Putzen der Staudenflächen im Rahmen der Entwicklungspflege - 1. Jahr, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 175 qm 1.050,00 qm |
[Seite 93]
| 19.08.2026 Seite 93 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.14. | Entwicklungspflege - 2. Jahr - Splintkäferprophylaxe an Eichen Neugepflanzte Ungarische Eiche (1 St.) mit Insektizid Karate Zeon (Hersteller: Syngenta Agro GmbH) gegen rindenbrütende Insekten (Splintkäfer) im Spritz- oder Streichverfahren gem. Herstellervorgabe behandeln. Dabei sind einschlägige gesetzliche Regelungen zum Planzenschutz zu berücksichtigen und das Umfeld des betreffenden Hochstamms während der Behandlung mit Warnhinweisen zu markieren. Behandlung erfolgt durch Streichen grundsätzlich nach Vorgabe des Herstellers, jedoch abweichend davon 2 x pro Jahr, jeweils im Zeitraum April bis Juni. Den genauen Behandlungszeitpunkt muss der AN bei entsprechenden Fachstellen (z. B. Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen) erfragen, dieser hängt vom Käferflug ab. Die beiden jährlichen Behandlungsgänge sind in den EP einzurechnen. |
[Seite 94]
| 19.08.2026 Seite 94 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 07.04. Sonstiges 579 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 07.04.15. 07.04.16. 07.04.17. | Fortsetzung 07.04.14. Entwicklungspflege - 2. Jahr - Splintkäferprophylaxe an Eichen Behandlungsgang 5 und 6 finden im Zuge der Entwicklungspflege im 2. Jahr statt. 1,00 St Entwicklungspflege - 2. Jahr - Wässern Hochstämme Durchdringendes Wässern der Hochstämme im Rahmen der Entwicklungspflege - 2. Jahr, Wasser ist durch den AN zu stellen, die Kosten für das Wasser trägt der AN, Menge je Arbeitsgang für Gehölze ca. 100 l/qm Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 10 Arbeitsgänge x 6 Hochstämme 60,00 St Entwicklungspflege - 2. Jahr - Putzen Strauch- und Heckenflächen Putzen der Gehölzflächen im Rahmen der Entwicklungspflege - 2. Jahr, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Gehölzschnitt nach Bedarf, Totholz entfernen, Standfestigkeit der Baumpflanzungen prüfen, Baumbindungen ggf. nachrichten. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 150 qm 900,00 qm Entwicklungspflege - 2. Jahr - Putzen Staudenflächen Putzen der Staudenflächen im Rahmen der Entwicklungspflege - 2. Jahr, regelmäßig über eine Dauer von einem Zeitjahr. Flächen lockern, von aufkommendem Unkraut säubern. Eventuell vorhandene Wurzelunkräuter entfernen. Unkräuter abfahren. Als EP ist der Preis je qm und Arbeitsgang einzutragen. Die Abrechnung erfolgt nach der gepflegten Fläche, je nachgewiesenem Arbeitsgang. 6 Arbeitsgänge x 175 qm 1.050,00 qm Summe Untertitel 07.04. Sonstiges 579 |
[Seite 95]
| 19.08.2026 Seite 95 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 07. Vegetationsflächen 570 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Summe Titel 07. Vegetationsflächen 570 |
[Seite 96]
| 19.08.2026 Seite 96 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 08. Sonstige Maßnahmen 590 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 08. 08.01. 08.01.01. 08.01.02. 08.01.03. 08.01.04. 08.01.05. 08.01.06. 08.01.07. | Titel: Sonstige Maßnahmen 590 Untertitel: Stundenlohnarbeiten 599 Stundenlohnarbeiten Für unvorhergesehene, zusätzliche Arbeiten auf besonderen Nachweis und nur nach ausdrücklicher Auftragserteilung durch die Bauüberwachung. Lohnzettel sind dieser werktäglich zur Anerkennung vorzulegen. Die zusätzlich eingesetzten Materialien werden auf Nachweis abgerechnet. Vorarbeiterstunden werden nur nach besonderer Auftrags- erteilung durch die Bauüberwachung vergütet. Die Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller gesetzlichen, sozialen und freiwilligen Leistungen und Abgaben zu kalkulieren sowie mit den Zuschlägen für Überstunden, Schmutz, Gefahr, Wegegelder, Auslösungen etc.. Die angebotenen Stundensätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten un- abhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Bauleiter Bauleiter 5,00 h Vorarbeiter Vorarbeiter 8,00 h Facharbeiter Facharbeiter 8,00 h Helfer Helfer 8,00 h Radlader 1 cbm mit Fahrer Radlader mit Fahrer, Schaufelinhalt bis 1 cbm 8,00 h Minibagger mit Fahrer Minibagger mit Fahrer 8,00 h LKW 15 t zul. Gesamtgewicht mit Fahrer LKW mit Fahrer, Nutzlast 7,5 t 8,00 h |
[Seite 97]
| 19.08.2026 Seite 97 | |
|---|---|
| Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau | |
| 08. Sonstige Maßnahmen 590 08.01. Stundenlohnarbeiten 599 | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 08.01.08. | Handgeführte Kleingeräte Handgeführte Kleingeräte, z.B. Stemmhammer 8,00 h Summe Untertitel 08.01. Stundenlohnarbeiten 599 Summe Titel 08. Sonstige Maßnahmen 590 Summe LV Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau |
[Seite 98]
19.08.2026 Seite 98 Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau
Zusammenfassung
Untertitel 01.01. Baustelleneinrichtung 591 EUR Untertitel 01.02. Sicherungsmaßnahmen 593 EUR Untertitel 01.03. Abbruchmaßnahmen 594 EUR Untertitel 01.04. Materialentsorgung 596 EUR Untertitel 01.05. Sonstiges 599 EUR Titel 01. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 590 EUR
Untertitel 02.01. Herstellung 511 EUR Titel 02. Erdbau 510 EUR
Untertitel 03.01. Plätze, Höfe, Terrassen 533 EUR Untertitel 03.02. Stellplätze 534 EUR Untertitel 03.03. Sonstiges 539 EUR Titel 03. Oberbau, Deckschichten 530 EUR
Untertitel 04.01. Einfriedungen 541 EUR Untertitel 04.02. Schutzkonstruktionen 542 EUR Untertitel 04.03. Rampen, Treppen u. Tribünen 544 EUR Titel 04. Baukonstruktionen 540 EUR
Untertitel 05.01. RW-Anlagen 551 EUR Untertitel 05.02. Elektrische Anlagen 556 EUR Titel 05. Technische Anlagen in Außenanlagen 550 EUR
Untertitel 06.01. Allgemeine Einbauten 561 EUR Titel 06. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 560 EUR
Untertitel 07.01. Vegetationstechnische Bodenarbeiten 571 EUR Untertitel 07.02. Pflanzflächen 573 EUR Untertitel 07.03. Rasen- und Saatflächen 574 EUR Untertitel 07.04. Sonstiges 579 EUR Titel 07. Vegetationsflächen 570 EUR
Untertitel 08.01. Stundenlohnarbeiten 599 EUR Titel 08. Sonstige Maßnahmen 590 EUR
[Seite 99]
19.08.2026 Seite 99 Bauherr: Stadt Salzgitter LV: Aula SZ-Seeviertel | LOS 3 - GaLaBau
Zusammenfassung
Gesamt netto EUR
zzgl. 19,0 % MwSt EUR
Gesamt brutto EUR