Errichtung von 18 Ladepunkten für Elektrobusse am Betriebshof Brünninghausen

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Dortmunder Stadtwerke AG Straße Deggingstraße 40 Plz, Ort 44141, Dortmund Telefon +49 231955-3321 Fax E-Mail m.marquard@dsw21.de Internet http://www.dsw21.de Kontaktstelle Vergabestelle / Frau Marquard Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 124643878 b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 3709423 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung DSW21 Betriebshof Brünninghausen, Stockumer Str. 60, 44225 Dortmund f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Umbau Betriebshof Brünninghausen hier: Errichtung der zweiten Ausbaustufe Ladeinfrastruktur am Betriebshof Brünninghausen Die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) hat bereits mit dem Elektromobilitätsprojekt "StromFahrer" die ersten 30 batterieelektrisch betriebenen Elektrobusse in die Flotte integriert. Hierfür wurden neben den erforderlichen 30 Ladepunkten ebenso die Energieversorgung errichtet, die für eine 100%ige Elektrifizierung des Betriebshofes in Dortmund Brünninghausen benötigt wird. An diese Starkstromanlagen sollen nun weitere 18 Ladepunkte für die Beschaffung der nächsten Elektrobusse errichtet und angeschlossen werden. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 07.06.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 29.10.2027 j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 28.10.2026 12:40 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/ VMPSatellite/notice/CXPSYDFD7EG/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 04.12.2026 um 12:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 31.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ notice/CXPSYDFD7EG Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 04.12.2026 um 12:00 Uhr Ort Vergabemarktplatz Metropole Ruhr Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung gem. § 17 VOB/B Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlung gem. § 16 VOB/B Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 28.10.2026 12:40 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) w) Beurteilung der Eignung - Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen - 3 Referenzen in den letzten fünf Kalenderjahren zu vergleichbaren Leistungen - Angaben zu Arbeitskräften - Angaben zu Registereintragungen - Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angaben das nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt. - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angaben zur Mitgliedschaft bei Berufsgenossenschaft Hierzu ist das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) des VHB auszufüllen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster Straße Albrecht-Thaer-Str. 9 Plz, Ort 44147, Münster Telefon Fax E-Mail Internet Sonstiges Bekanntmachungs-ID: CXPSYDFD7EG VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 28.10.2026 12:40 Uhr - VMP