Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlagen an zwei Stationen der BBS Meppen

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Landkreis Emsland Straße Ordeniederung 1 PLZ, Ort 49716 Meppen Telefon Fax E-Mail ausschreibungen@emsland.de Internethttp://www.emsland.de b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 3093-VMS-2026-069 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe: elektronisch in Textform Bekanntmachungs-ID: CXWMYYDDY649KCYE schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung u. Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Berufsbildende Schulen Meppen Nagelshof 83 49716 Meppen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten Umfang der Leistung: Die berufsbildende Schule BBS Meppen wird aus dem Mittelspannungsnetz (10 kV) des EVU an den Standorten Block D der Übergabestation und Block L der Unterstation mit neuen Stationen gemäß dem aktuellen Stand der Technik und den aktuellen Regelwerken ausgestattet. Hierzu wird zwischen der Hausmeisterwohnung und dem Block D im Außenbereich vor dem Haupteingang der Schule eine neue Übergabestation in konventioneller Bauweise errichtet. Der Baukörper der neuen Übergabestation erhält einen Leitungskeller für alle Räume, zwei Transformatorenzellen, einen Schaltraum für Mittelspannung und einen Schaltraum für Niederspannung. Die bestehende Mittelspannungsschaltanlage der Übergabestation aus dem Baujahr ca. 1969 ist technisch veraltet, abgängig und durch eine neue, dem Stand und den Regeln der Technik entsprechende Mittelspannungsschaltanlage zu ersetzen. Ebenfalls wird hier am Block L in der Nähe der Feuerwehrzufahrt am alten Standort die vorhandene Unterstation baulich saniert und durch einen zusätzlichen Baukörper in konventioneller Bauweise für einen neuen Schaltraum für Niederspannung erweitert. VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Die bestehende Mittelspannungsschaltanlage der Unterstation aus dem Baujahr ca. 1975 ist technisch veraltet, abgängig und durch eine neue, dem Stand und den Regeln der Technik entsprechende Mittelspannungsschaltanlage zu ersetzen. Umfang: Mittelsp. Übergabestation Block D und Mittelsp. Unterstation Block L - jeweils Demontage alte Mittelspannungsschaltanlage - jeweils Mittelspannungsschaltanlage - jeweils Mittelspannungstransformator - jeweils Kabel, Leitungen und Verlegesysteme g) Angabe über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: weitere Fristen Verbindliche Fristen gem. § 5 VOB/B sind die o.g.Fristen. Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Mit der Ausführung ist zu beginnen nach der im beigefügten Bauzeitenplan vom 14.10.2026 ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn (28.12.2026). Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) in der im beigefügten Bauzeitenplan vom 14.10.2026 ausgewiesenen Fertigstellungsfrist (29.10.2027). j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt. Online-Plattform "Vergabemarktplatz Niedersachsen" (https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/ CXWMYYDDY649KCYE/documents) Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahme: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist. Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert Auskunftserteilung über Vergabeunterlagen 02.11.2026 und Anschreiben bis o) Ablauf der Angebotsfrist am 10.11.2026 um 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist: am 18.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote "Vergabemarktplatz Niedersachsen" (https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/ CXWMYYDDY649KCYE) Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst Deutsch; sein müssen: r) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 10.11.2026 um 10:30 Uhr Ort Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen Personen, die bei der Es sind nur elektronische Angebote zugelassen. Bieter oder ihre Eröffnung anwesend sein Bevollmächtigte dürfen nicht an der Öffnung teilnehmen. Die dürfen Zusammenstellung der Angebote wird den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/ A unaufgefordert elektronisch zur Verfügung gestellt. t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung in Höhe von fünf Prozent der Bruttoauftragssumme zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Sicherheitsleistung für zu gewährende Vorauszahlungs- und Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 VOB/B) VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Es ist ausreichende Sicherheit in Höhe der in den Vergabeunterlagen vereinbarten Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen zu leisten. u) Wesentliche Dem Auftrag werden die VOB/B zugrunde gelegt. Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der / Bieter-/Arbeitsgemeinschaft mit Erklärung, dass der bevollmächtigte Anforderung an Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich Bietergemeinschaften vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. w) Beurteilung zur Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich Online auf "Vergabemarktplatz Niedersachsen" (https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/ notice/CXWMYYDDY649KCYE/documents) oder Vergabestelle, siehe a) Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen Bedingung an die Auftragsausführung • Eigenerklärung gem. Art. 5k der Sanktionsverordnung (EU) - Vergaberechtliche Sanktionen gegen Russland (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Bestätigung über Fehlen eines Russlandbezugs - Anlage zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 • Erklärung zu § 4 NTVergG (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung zur Tariftreue und zur Zahlung von Mindestentgelt 2025-26 nach § 4 NTVergG Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit • Umsätze der letzten drei Geschäftsjahre (Bau) (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Übersicht des Umsatzes der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen Auf Anforderung der Vergabestelle vorzulegende Unterlagen VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Sonstige Unterlagen • Produktdatenblätter (mittels Dritterklärung vorzulegen): Produktdatenblätter benannter Fabrikate Angaben und Formalitäten, Bestätigungen/Nachweise zu den in der "Eigenerklärung zur Eignung" die erforderlich sind, um die abzugebenden Eigenerklärungen: Einhaltung der Auflagen zur persönlichen Lage zu - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in überprüfen der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Angaben und Formalitäten, Bestätigungen/Nachweise zu den in der "Eigenerklärung zur Eignung" die erforderlich sind, um die abzugebenden Eigenerklärungen: Einhaltung der Auflagen zur wirtschaftlichen - rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das und finanziellen Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde) Leistungsfähigkeit zu - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das überprüfen Unternehmen beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen - Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung gemäß § 8 Abs. 2 NTVergG Angaben und Formalitäten, Bestätigungen/Nachweise zu den in der "Eigenerklärung zur Eignung" die erforderlich sind, um die abzugebenden Eigenerklärungen: Einhaltung der Auflagen zur technischen und beruflichen - Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung Leistungsfähigkeit zu genannten Angaben überprüfen - Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal Sonstige Bedingungen Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG bei der Registerbehörde anfordern. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Name Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen Straße Friedrichswall 1 PLZ, Ort 30159 Hannover Telefon +49 441998566-30 Fax E-Mail nachpruefungsstelle@mw.niedersachsen.Idneternet Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber Die Kommunikation mit den Bewerbern / Bietern erfolgt ausschließlich über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform "vergabe.Niedersachsen". Sicherheit für Mängelansprüche muss ab einer Abrechnungssumme von 250.000,- Euro, ohne Umsatzsteuer, geleistet werden. VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 5 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz NTVergG vom 31.10.2013, geändert durch das Gesetz vom 31.12.2019, ist anzuwenden. Etwaige Liefer-, Vertrags- und Zahlungs-, sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil. Ab einer Auftragssumme von 100.000,- EUR (netto) ist vor Auftragsvergabe eine Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag abzugeben. VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 6 von 6 15.10.2026 09:48 Uhr - BMS 13.1.0.0914