26S70239_Vorabzug Vergabeunterlagen.pdf

[Seite 1]

Herzlich willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie Unterlagen zu einer Ausschreibung auf elektronischem Wege:

*) WICHTIGE HINWEISE ZUM GAEB-DATENAUSTAUSCH

Der Datenaustausch über GAEB- Schnittstelle bietet folgende Vorteile: Zeitersparnis beim Bieter Kalkulation Zeitersparnis beim Auftraggeber Rechnerische Prüfung Allgemein: Vermeidung von Erfassungs- und Übertragungsfehlern Zum Bearbeiten von GAEB-Dateien (*x83) benötigen Sie ein geeignetes

Kalkulationsprogramm. Kostenlose Programm-Tools können im Internet

können durch die

Vergabestelle nicht eingelesen werden.

Die x84-Datei geben Sie bitte in zweckmäßiger Form ab: mit dem Angebot über die Vergabeplattform oder zeitnah nach Eröffnung per E-Mail an vergabe@sb-

sn.niedersachsen.de.

Nähere Informationen zum GAEB- Datenaustausch finden Sie unter www.gaeb.de

Das Leistungsverzeichnis ist dennoch als PDF mit anzufügen.

Die Abgabe der Angebote darf nur auf dem elektronischen Weg über die Vergabeplattform des

Landes Niedersachsen erfolgen.

Hinweis: Bitte versuchen Sie Ihre Angebote nicht kurz vor Ende der Angebotsfrist

einzureichen, da es auf Grund von Wartungsarbeiten oder Störungen auf der

Vergabeplattform zu Problemen beim Upload kommen kann.

Staatliches Baumanagement Südniedersachsen Graupenstr. 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld Telefon 05323-9611-0 Telefax: 05323-9611-199 E-Mai: vergabe@sb-sn.niedersachsen.de

[Seite 2]

Aufgrund der zunehmenden Gefahr, Angebote wegen formeller Fehler ausschließen zu müssen, bitten wir u. a. um Beachtung der nachfolgenden (nicht abschließenden) Hinweise:

Die Ausschreibung ist zwingend zum Eröffnungstermin einzureichen! Das Formblatt 223- Aufgliederung der Einheitspreise ist in der Regel erst auf Verlangen nach Submission vollständig ausgefüllt abzugeben. Evtl. geforderte Fabrikatsangaben (Herstellerangaben u. Typenbezeichnungen, ggf. Artikelnummern sind an den dafür vorgesehenen Stellen im LV vollständig einzutragen sowie Produktbezeichnungen eindeutig und vollständig anzugeben, auch dann, wenn als Vorgabe im LV ein Fabrikat mit dem Zusatz gleichwertiger vorgegeben wurde; Hinweise wie wie oder etc. sind unzulässig. Im Formblatt 213 - Angebotsschreiben unter Punkt 8 können Sie jedoch durch ankreuzen erklären, dass Sie, sofern die Teilleistungsbeschreibung den Zusatz enthält und Sie keine eigenen Eintragungen vorgenommen haben, dass vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt zum Inhalt Ihres Angebotes machen. Es sind die im Ausschreibungstext geforderten Preise je Position anzugeben; die Verteilung von Kosten über verschiedene Positionen ist nicht zulässig (unzulässige Mischkalkulation) Änderungen der Leistungsbeschreibung sind nicht zugelassen. Ihre Eintragungen im LV sind dokumentenecht und leserlich vorzunehmen. Wenn Sie sich beim Ausfüllen des Angebotes korrigieren müssen, dann verwenden Sie bitte keinen Korrekturlack, sondern streichen Ihren falschen Eintrag durch und versehen den Korrektureintrag mit Stempel und Unterschrift, damit zweifelsfrei feststeht, dass die Korrektur vor dem Einreichungstermin durch Sie vorgenommen wurde.

Nähere bzw. weitere Informationen: Formblätter in den Vergabeunterlagen, insbesondere

Formblatt 212, Bewerbungsbedingungen

Wir sind an Ihrem - gültigen - Angebot interessiert!

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Vergabestelle des SB Südniedersachsen) mailto:vergabe@sb-sn.niedersachsen.de

Staatliches Baumanagement Südniedersachsen Graupenstr. 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld Telefon 05323-9611-0 Telefax: 05323-9611-199 E-Mai: vergabe@sb-sn.niedersachsen.de

[Seite 3]

211 VS (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots VS - Einheitliche Fassung)

Staatl. Baumanagement Südniedersachsen

Graupenstraße 9 Vergabeart 38678 Clausthal-Zellerfeld Nichtoffenes Verfahren Telefon: (05323) 9611-0 Telefax: 05323/9611-199 Ablauf der Angebotsfrist

SB Südniedersachsen, Graupenstr.9 38678 Clausthal-Zellerfeld Datum01.12.2026 Uhrzeit09:00

01.01.2027 Bindefrist endet am

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 3 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung Maßnahmennummer Liegenschaft, Baumaßnahme 21400i E2 0001 FlPl Wunstorf HSA WUN Vergabenummer Leistung 26S70239 Erdarbeiten

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212VS Teilnahmebedingungen VS (Ausgabe2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen Hinweisblatt (Bieterhinweise zum Formblatt 225a) 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 227 Zuschlagskriterien 232Nds Vereinbarung Tariftreue und Mindestentgelt §4 Absatz1 und §14 Absatz1 bis 4 NTVergG 242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung CE-Bestätigung und Zusammenstellung CE-Unterlagen Prüfzeichenbestätigung für Bauprodukte

VS-NfD-Merkblatt

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 231Nds Vereinbarung Tariftreue (NTVergG) 241 Abfall 244 Datenverarbeitung 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 247MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 5 Dokumenten-Name: 211VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 4]

211 VS (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots VS - Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 225a Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Vertragsformular für Instandhaltung Erklaerung_zu_Art.5k_Abs1_VO_EU_2022_576

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung - Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland, diese vertreten durch das Bundesministerium für Verteidigung, dieses vertreten durch das Nds. Landesamt für Bau und Liegenschaften, dieses vertreten durch das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen.

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform, danach schriftlich oder in Textform Stelle Vergabestelle Straße Graupenstraße 9 Fax05323/9611-199 PLZ/Ort 38678 Clausthal-Zellerfeld E-Mail vergabe@sb-sn.niedersachsen.de

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 5 Dokumenten-Name: 211VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 5]

211 VS (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots VS - Einheitliche Fassung)

3 Vorlage von Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit demAngebot einzureichen: siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. §13VS Absatz1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen.

6 Nebenangebote 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen VS gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen VS) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 5 Dokumenten-Name: 211VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 6]

211 VS (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots VS - Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis (Nebenangebote nicht zugelassen, siehe Nummer 6.1) Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel. mit qualifizierter/m Signatur/Siegel. Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. x Schriftlich. Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: x siehe Briefkopf Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

„ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 5 Dokumenten-Name: 211VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 7]

211 VS (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots VS - Einheitliche Fassung)

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer (§156 GWB, §21VS VOB/A): Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes Villemombler Str. 76 53123 Bonn

10 Datenschutzerklärung Zum Zwecke der Führung einer Adressdatei und Vergabestatistik sowie zur Vertragsabwicklung werden personenbezogene Bestands- und Nutzungsdaten von Bewerbern und Bietern im Staatlichen Baumanagement Niedersachsen gespeichert. Hinweise zum Datenschutz des Staatlichen Baumanagement Niedersachsen können unter https://www.nlbl.niedersachsen.de/startseite/kontakt_anreise/datenschutz/datenschutzerklarung- 157346.html eingesehen werden.

11

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 5 von 5 Dokumenten-Name: 211VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 8]

212 VS (Teilnahmebedingungen VS) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A,Abschnitt 3).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote 4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 4.4 Nebenangebote, die den Nummern4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 Dokumenten-Name: 212VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 9]

212 VS (Teilnahmebedingungen VS)

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 5.2 Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, werden nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen

Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu bedienen, muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

7 Eignung

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssenpräqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebotnicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 Dokumenten-Name: 212VS_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 10]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, diemit dem Angebotabzugeben sind

1.1 Formblätter 213 - Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 225a – Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabemehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

Erklaerung_zu_Art.5k_Abs1_VO_EU_2022_576

1.2 unternehmensbezogeneUnterlagen Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung 125 – Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer/Bieter

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen Leistungsverzeichnis mit den Preisen Produktangaben in folgenden Positionen:

1.4 sonstige Unterlagen Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 Dokumenten-Name: 216_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 11]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

2 Unterlagen, dieauf Verlangender Vergabestellevorzulegen sind

2.1 Formblätter 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen

2.3 leistungsbezogene Unterlagen Produktdatenblätter benannter Fabrikate Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

2.4 sonstigeUnterlagen Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 Dokumenten-Name: 216_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 12]

CE-Bestätigung (für elektrische Betriebsmittel)

CE-Bestätigung für elektrische Betriebsmittel, dienichtTeil einer Maschine sind bzw. werden sollen! Baumaßnahme FlPl Wunstorf HSA WUN Leistung Erdarbeiten

Kurzbeschreibungdes Umfanges der montierten Anlage / des montierten Anlagenteiles

Ausführende Firma

Es wird hiermit bestätigt, dass für die Montage der o. g. Anlage / des Anlagenteiles ausschließlich elektrische Betriebsmittel verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind.

Die erforderlichen CE-Kennzeichnungen befinden sich auf den im Ordner

gesammelten Unterlagen oder auf dem elektrischen Betriebsmittel selbst.

(Ort) (Datum)

(Unterschrift ausführende Firma)

Seite 1 von 1 10.02.02 (02.07.2026 Dokumenten-Name: CE_102961317.docx 09:54)

[Seite 13]

Zusammenstellung CE-Unterlagen

Zusammenstellung der in Bezug auf die CE-Kennzeichnung zur Abnahme zu übergebenden Unterlagen Dies sind für Produkte, die unter folgende Gesetze oder Verordnungen fallen: a) Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG) und die 1. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz -Niederspannungsverordnung Die anliegende CE-Bestätigung, mit welcher der AN bestätigt, dass er nur entsprechend gekennzeichnete Produkte installiert hat.

b) 3. Verordnung zum GPSG-Maschinenlärminformationsverordnung Bestimmte Angaben über Geräuschemissionen müssen in der Betriebsanleitung enthalten sein.

c) 6. Verordnung zum GPSG -Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern Auf dem Behälter (Typenschild) müssen Angaben zu Druck, Temp., Hersteller Baumusterkennzeichnung vorhanden sein. Ab einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 50 bar x l [Liter] muss eine CE-Kennzeichnung angebracht sein und eine Betriebsanleitung vorliegen.

d) 7.Verordnung zum GPSG-Gasverbrauchseinrichtungsverordnung Der Hersteller muss eine Anleitung für den Installateur und eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer beifügen. Das CE-Kennzeichen (mit Nummer der Baumusterprüfstelle) muss auf dem Typenschild angebracht sein.

e) 9. Verordnung zum GPSG-Maschinenverordnung Anlagen der TGA fallen nur mit ihren Einzelteilen (Pumpen, motorisch betätigte Klappen, Ventilator) unter diese Verordnung. Kälte- und/oder Klimaanlagen sind eine Gesamtmaschine. Zur Abnahme müssen Konformitätserklärung und Betriebsanweisung für jede einzelne Maschine oder die Gesamtmaschine vorliegen. CE- Kennzeichnung sollte auf dem Typenschild angebracht sein.

f) 11. Verordnung zum GPSG - Verordnung über das Inverkehrbringen von Geräten und Schutzsystemen für explosionsgefährdete Bereiche-Explosionsschutzverordnung Konformitätserklärung, CE-Kennzeichen, weitere Kennzeichnung, die auf Kategorie und Gerätegruppe verweisen, Betriebsanleitung.

g) 12. Verordnung zum GPSG-Verordnung über das Inverkehrbringen von Aufzügen

Aufzüge müssen mit CE gekennzeichnet sein. Das Kennzeichen kann u. U. um die Kennnummer der produktionsüberwachenden unabhängigen Stelle erweitert sein.

Zur Abnahme müssen die Konformitätserklärung und eine Dokumentation (bestehend aus Betriebsanleitung und Wartungsheft) vorliegen.

h) 14. Verordnung zum GPSG-Druckgeräteverordnung Druckgeräte müssen mit dem CE-Kennzeichen erweitert um die Kennnummer der produktionsüberwachenden unabhängigen Stelle versehen sein.

Es gehören eine Dokumentation, eine Betriebsanleitung und die Konformitätserklärung zum Lieferumfang.

Seite 1 von 1 10.02.02 (02.07.2026 Dokumenten-Name: CE_Zu_102961317.docx 09:54)

[Seite 14]

Prüfzeichenbestätigung (für Bauprodukte)

Prüfzeichen-Bestätigung für Bauprodukte Auftragsnummer 26S70239

Baumaßnahme FlPl Wunstorf HSA WUN Leistung Erdarbeiten

Kurzbeschreibung des Umfanges der baulichen Anlage

Ausführende Firma

Es wird hiermit bestätigt, dass für die Montage der o.g. Anlage / des Anlagenteiles ausschließlich Bauprodukte verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften (s. Bauregelliste) in Verkehr gebracht worden sind.

Die erforderlichen Kennzeichnungen befinden sich auf den im Ordner

gesammelten Unterlagen soweit sie sich nicht ausschließlich auf den Verpackungen befunden haben.

(Ort, Datum)

(Unterschrift ausführende Firma)

Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: Prüfz_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 15]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 26S70239 Baumaßnahme Liegenschaft FlPl Wunstorf Maßnahme 21400i E2 0001-HSA WUN Leistung Erdarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§5VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der . KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§5 Absatz2 Satz2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 18.12.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz2 Satz1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am

innerhalb von 65 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.

in der . KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Weitere Angaben zu den Fristen:

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß §5 Absatz1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan _

_

2 Vertragsstrafen (§11VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3 Dokumenten-Name: 214_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 16]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§16VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. §16 Absatz3 Nummer1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. §16 Absatz5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§17VOB/B) Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§17 VOB/B) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. „Abschlagszahlungs-/ §16 Absatz1 Nummer1 Satz3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 - frei -

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3 Dokumenten-Name: 214_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 17]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

10.1 Verpflichtungserklärung zum Verhalten bei Sicherheitsvorfällen Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich alle (IT-)Sicherheitsvorfälle oder dahingehende Verdachtsfälle gegenüber dem Auftraggeber (SBN) unverzüglich zu melden. Weiterhin gilt, dass der Auftragnehmer die Vorgaben des Geheimschutzes und der Sicherheitsstufen der Dokumente bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen zwingend zu beachten hat (u.a. FB 247, VS-NfD-Merkblatt). 10.2 Formblatt Prüfzeichenbestätigung Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „Prüfzeichenbestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, dass für die Montage der baulichen Anlage bzw. des Anlageteiles ausschließlich Bauprodukte verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind. 10.3 Formblatt CE-Bestätigung Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „CE-Bestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, das für die Montage der Anlage bzw. des Anlagenteils ausschließlich elektrische Betriebsmittel verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind. 10.4 Baustellenbesprechungen Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. -Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. 10.5 Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung von Bedeutung sind, wie z.B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3 Dokumenten-Name: 214_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 18]

241 (Abfall)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

• die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
• bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
• die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
• die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

• die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
• die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
• die Anzeige nach §53 KrWG erfolgt ist bzw.
• die erforderliche Erlaubnis (§54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel). 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von Ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: 241_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 19]

244 (Datenverarbeitung) Vergabenummer 26S70239

Bezeichnung der Bauleistung Maßnahmennummer Liegenschaft, Baumaßnahme

21400i E2 0001 FlPl Wunstorf, HSA WUN Leistung

Erdarbeiten

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:

• Angebotsanforderung
• Angebotsabgabe
• Abrechnung.

2 Datenaustausch Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen – GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: 244_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 20]

213 (Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister) Ort: Datum:

Tel.: Fax: E-Mail: Staatl. Baumanagement Südniedersachsen USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: Graupenstraße 9 38678 Clausthal-Zellerfeld Registergericht: BImA-Nummer:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung Maßnahmennummer Liegenschaft, Baumaßnahme 21400i E2 0001 FlPl Wunstorf HSA WUN Vergabenummer Leistung 26S70239 Erdarbeiten

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Nebenangebot(e)

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3 Dokumenten-Name: 213_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 21]

213 (Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung) 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro*

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind %

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe2016
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – TeilB 6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer: Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250Beschäftigte und 50MioEuro Jahresumsatz bzw. 43Mio Jahresbilanzsumme)4.

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen 3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3 Dokumenten-Name: 213_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 22]

213 (Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung) 8 Ich/Wir erkläre(n), dass

• ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
• mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
• ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzko- ordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu §3 BaustellV) (RAB30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fach- gerecht zu erfüllen.
• das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
• falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
• ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
• ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3 Dokumenten-Name: 213_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 23]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bewerber/Bieter

Liegenschaft Maßnahme Leistung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

2. Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 Dokumenten-Name: 221_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 24]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 Dokumenten-Name: 221_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 25]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 Dokumenten-Name: 222_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 26]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

x

x

x

x

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 Dokumenten-Name: 222_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 27]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, Bevollmächtigte Vertreter Mitglied USt-ID:

Weitere Mitglieder Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: 234_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 28]

235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

Ergänzung des Angebotsschreibens Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: 235_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)

[Seite 29]

236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)

Name, gesetztlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.1

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Dokumenten-Name: 236_102961317.docx 10.02.02 (02.07.2026 09:54)