Vergabeunterlagen vom 25.09.2026 (PDF)

[Seite 1]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

Vergabestelle Datum der Versendung 25.09.2026 Staatliches Bauamt Weilheim Münchener Straße 39 Vergabeart 82e362 Weilheim Öffentliche Ausschreibung Deutschland Beschränkte Ausschreibung Tel.:+l49 8819900 Fax.:+49 8819901000 ohne Teilnahmewettbewerb e Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

k

Freihändige Vergabe t Internationale NATO-Ausschreibung Ablauf Angebotsfrist

r

Datum Uhrzeit 08.10.2026 10:00 o (Er)Öffnungstermin n Datum0 8.10.2026 Uhrzeit 10:00 Ort M ünchener Straße 39

i

82 362 Weilheim s Raum c Bindefrist endet am 05.11.2026

h

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 VOB/A)

n

Bezeichnung der Bauleistung

i

Maßnahmennummer Baumaßnahme B17HC841042025 BIm A WKas LL c

h

Vergabenummer Leistung

t

26 -067699 Ele ktroarbeiten allg Beleuchtun 33152504

Anlagen

b

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) e 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

a

226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote

r

227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien 242.H Instandhaltung b 2440 Informationen zur Datenerhebung

e

2492 Online-Vergaben

i

t

b

a

r

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen * 214.H Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 241 Abfall 244 Datenverarbeitung 246.H Aufträge für Gaststreitkräfte

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Mai 2022 1 von 5

[Seite 2]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 247.H Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 247.MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 625.H NATO-Infrastrukturbauten

e

Staatenliste, Stand: 08.2022

l

e

k

t

r

C) die, soweit eorforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213.H Angebotsschreiben

n

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 124 Eigenerkilärung zur Eignung 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer

s

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

c

224 Angebot Lohngleitklausel 233 Nachunternehmerhleistungen 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung nund Verwendung von gebietseigenen Pflanzen Vertragsformular für Instandhaltung:

i

c

h

t

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergbabestelle einzureichen sind: 126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

e

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Mai 2022 2 von 5

[Seite 3]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver- geben im Namen und für Rechnung eder Bundesanstalt für Immobilienaufgaben diese vertreten durch:

l

Bundesministerium der Verteidigung dieser/diese/dieses vertreten durch: e Staatliches Bauamt Weilheim

k

Es ist bteabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

r

diese vertreteon durch:

n

dieser/diese/dieses vertreten durch:

i

s

2 Kommunikation

c

Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vhergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift- lich oder in Textform n Stelle

i

Straße PLZ/Ort c E-Mail poststelle@stbawm.bayernh.de Fax + 49 8819901000

t

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

b

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

e

a

r

3.2 - frei - b 3.3 Nachforderung e Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

i

nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: t

b

a

r

nicht nachgefordert

*

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Mai 2022 3 von 5

[Seite 4]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

4 Losweise Vergabe: nein ✘ ja, Angebote sind möglich

e

nur für ein Los

l

für ein Los oder mehrere Lose

e

k

t

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

r

o

5 Mehrere Hauptangebote

n

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen i Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummesr 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen.

c

h

6 Nebenangebote 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

n

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließliich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung c nur für nachfolgend genannte Bereiche:

h

t

mit Ausnahme nachfolgend genannter Berebiche:

e

a

unter folgenden weiteren Bedingungen: r nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

b

e

i

t

7 Angebotswertung

b

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis a Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

r

Die Wertungssummen werden ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitkl*ausel, Instandhal- tungsangeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. einge- räumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

• IdentischDee,r Naaucchhw eeilse dketr rEoigneinsscchh abfte aalsr bWeeirtkbstaärttee fVüer Brgeahbineduenrttee irstl magite dne me rAhnagletbeont z uS ifüeh reünb.e r die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Mai 2022 4 von 5

[Seite 5]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch in Textform e mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

l

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,

e

ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Dask Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

t

Schrirftlich Das beigefügote Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse- nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

n

siehe Briefkopf Stelle:

i

s

c

h

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

2z6u-0 v6e7r6s9e9hen (ggf. unter VerEwleekntdruonnagr beieiniteesn b aelrlgei tB geelesuteclhltetunn K 3e3n1n5z2e5tt0e4ls).

c

h

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bietert zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

Landesbaudirektion, Sophienstr. 6, 80333 München, beratung-sued@lbd.bayern.de

b

10

e

Erg änzung zu Punkt 7 Angebotswertung:

a

Der Zuschlag erfolgt an den wirtschaftlichsten Bieter über alle Lose.

r

Wertungssumme = nachgerechnete Angebotssumme Lose 1 + nachgerechnete Angebotssumme Los 2

b

• nachgerechnete Angebotssumme Los 3

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Mai 2022 5 von 5

[Seite 6]

212 (Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

e

Hinweis:

l

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

e

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

k

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig- keitetn oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

r

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

o

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi- gen Wettbewnerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber

i

zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

s

3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deuctscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind dieh von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange- bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht e ingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 3.3 Eine selbstgefertigte Kopie noder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind- lich. i 3.4 Unterlagen, die von der Vergabestellec nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

h

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

t

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein- zelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ aubf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

e

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

a

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu- geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung rdes geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

b

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssuemme gewährt werden und
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

i

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser- teilung Vertragsinhalt. t 4 Nebenangebote b 4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im

a

Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzurweisen. 4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-

*

ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau- leistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An- gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand 2019 1 von 2

[Seite 7]

212 (Teilnahmebedingungen)

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus- sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelprei- sen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

e

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-

l

schlossen. 5 e Bietergemeinschaften 5.1 Dkie Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

t

• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertrreter bezeichnet ist,
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, o
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

n

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert siignierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich

s

erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. c 6 Nachunternehmen h Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

n

7 Eignung i 7.1 Öffentliche Ausschreibung

c

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauuhnternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er- gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist

t

auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzbulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspe- zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-

e

generklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel- nachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese

a

in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich- nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragssrpezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach-

b

unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ ge- nannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Besceheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

i

7.2 Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifitzierte Unternehmen der en- geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter- nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierbung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

a

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungenr zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und

*

Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch gefor- derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge- fasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach- unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand 2019 2 von 2

[Seite 8]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

ktr

o

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vnergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

i

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

s

1.1 Formblätter

c

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

h

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

n

127 – Erklärung Bezug Russland

i

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer

c

Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

h

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver- geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Htauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

b

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

e

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

a

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange- bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

r

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabbe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

e

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

i

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

t

2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeutebrischer Kinderarbeit 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen a

r

Vertragsformular für Instandhaltung:

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 9]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung

e

l

e

k

t

r

o

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen Leistungsverzneichnis mit den Preisen

i

s

c

h

n

1.4 Sonstige Unterlagen i Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

c

h

t

b

e

a

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

r

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:

b

Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde- ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigueng vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen. i Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.

t

der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 10]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 3e.1 Formblätter

l

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

e

236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

k

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

t

r

o

n

3.2 Unternehmensbiezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

s

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben

c

Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge- gliedert nach Lohngruppenh, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handnelskammer Rechtskräftig bestätigter Insolvenzpilan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol- venzplanes angegeben wurde)

c

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

h

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanztamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi- nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

b

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit

e

Angabe der Lohnsummen

a

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen

r

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

b

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sichereungsarbeiten an Arbeitsstellen ge- mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche- rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachiweis.

t

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

b

Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV a oder gleichwertiger Nachweis.

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 11]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblätter benannter Fabrikate

e

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

l

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481

e

Nakchweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-

t

fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-

r

systeme in Deutschland.

o

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischnen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf- fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-

i

tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit- gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des

s

EWR-Abkommens ist.

c

h

n

i

c

3.4 Sonstige Unterlagen

h

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufkläruntg auffälliger Einheitspreise Urkalkulation

b

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder enetsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech- nungen

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 12]

26-067699

2440|L2440|V.C.2 (Informationen Datenerhebung)

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

e

l

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

e

Staatliches Bauamt Weilheim Münchener Straße 39

k

82362 Weilheim Tel.:+49 8819t900 Fax.:+49 8819901000 (Vergabestelle)

r

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten

o

Herr Oliver Herrmann Sophienstr. 6 n 80333 München

i

datenschutzbeauftragter-stbv@lbd.bayern.de (Datenschutzbeauftragte/r) s Zwecke der Verarbeitung, Recchtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherdauer Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

h

Staatliches Bauamt Weilheim Münchener Straße 39 82362 Weilheim n Tel.:+49 8819900 Fax.:+49 8819901000

i

(Vergabestelle) und von dieser/m mit der Vorgangsbearbeitungc beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projektsteuerer und Planungsbüros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-

h

Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes/Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, streng vertraulich bethandelt und genutzt. Diese Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung der Bewerbung/des Angebotes und eines daraus resultierenden Vertragsabschlusses der Vertragsparteien. Nach Abschl uss des Vergabeverfahrens oder eines Vertragsabschlusses werden die Daten für die Dauer der Verarbeitung und Speicherung

b

personenbezogener Daten gemäß den verwaltungsspezifischen und haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend gelöscht.

e

Ihre personenbezogenen Daten werden durch den Verantwortlichen verarbeitet und können im Rahmen

a

von Repräsentationsaufgaben nach Fertigstellung und Eröffnung des fertiggestellten Objektes der nutzenden Behörde übermittelt werden. Soweit Ihre Daten elektronisch verarbeitet werden, erfolgt der

r

technische Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch das IT-Dienstleistungszentrum am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung als Auftragsvberarbeiter. Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchsteabe b, c und e DSGVO i.V.m. §3 Bundesdatenschutzgesetz sowie Art. 4 Absatz 1, Art. 5 Abs. 1 S.1 BayDSG.

i

Ihre Rechte t Bezüglich der über Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf

b

• Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

a

• Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, • Löschung nach Artikel 17 DSGVO, r • Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie • Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO. * Darüber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum o.g. Zweck jederzeit zu widersprechen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB | VHL | VHF - Stand Februar 2024 1 von 2 Schaltfläche -bewerben-

[Seite 13]

2440|L2440|V.C.2 (Informationen Datenerhebung) In den genannten Fällen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

Staatliches Bauamt Weilheim Meünchener Straße 39 82362 Weilheim

l

Tel.:+49 8819900 Fax.:+49 8819901000 (Vergabeestelle) Nach Artikel 77 DSGVO steht Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

k

t

r

o

n

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB | VHL | VHF - Stand Februar 2024 2 von 2 Schaltfläche -bewerben-

[Seite 14]

2492 / L 2492 (Online-Vergaben)

kt

Ergänzung der rAufforderung zur Abgabe eines Angebots Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign

o

n

Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen Alle gängigen Browser in ieiner aktuellen Version: Firefox Apple Safari s Google Chrome

c

Microsoft Edge

h

Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform Für die Abgabe von Angeboten ist eine Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse https://www.meinauftrag.rib.de erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in ITWO tender die bear-

n

beitbaren Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient ava-sign in der aktuellen Version von der Vergabeplattform auf ihren Rechner heruinter. Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign

c

in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign. Der Bieterclient avha-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbei- tung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtskonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschrei- bungen. t Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf e inen maximalen Wert von 1500 MB nicht überschrei- ten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rbechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

e

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine Internetverbaindung zur Zielplattform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein Angebot abgeben wollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang. r

b

Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zuegriffsberechtigt ist.

i

Textform Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellent Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauf- trag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html b

a

Ordner Nebenangebote Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden,

r

wird kein Ordner bereitgestellt.

*

Hilfelinks Für das Bieterportal iTWO tender: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html

Für den Bieterclient ava-sign: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava- sign.html

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB | VHL Bayern - Stand Juni 2023 1 von 1

[Seite 15]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

ktr

o

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

n

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

i

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

s

Mit der Ausführung ist zu beginnen

c

am nach Auftragserteilung . spätestens h Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§5 Absatz 2 Satz 2 VOBn/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. i nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

c

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

h

am 3 0.06.2027 . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-

t

beginn. in der KW , spätest ens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

b

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

e

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereifae Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

r

aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

b

e

i

t

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) b 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen

a

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) r Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

*

Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf- tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbar- ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf- tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die genden Leistungen entspricht. Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand August 2024 1 von 2

[Seite 16]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein- zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

e

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

l

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für edie Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage

k

4 Sichterheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Aruf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicher- heit ofür die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-er, ohne Nachträge) zu leisten.

n

5 Sicherheitsleistiung für Mängelansprüche Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

s

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt decr Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

h

6 Bürgschaften Wird Sicherheit durch Bürgs chaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag- gebers zu verwenden, und zwar für

n

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formb i latt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen uncd Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ Voraus- gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsbürgschaft“

h

7 Technische Spezifikationen

t

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, euro päische technische Bewertungen, gemeinsame tech- nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-

b

drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

e

8 Werbung

a

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

r

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzbmitteln Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenscheutzmitteln im Rahmen der Leistungs- erbringung ist verboten.

i

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläch e -bewerben- © VHB Bayern - Stand August 2024 2 von 2

[Seite 17]

241 (Abfall)

ktr

Ergänzung der Auofforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

n

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

i

1 Ergänzung der Ausfforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der

c

Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

h

• die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
• bei Andienungspflicht (in der nRegel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall- wirtschaftsbehörde vorliegt,
• die Kosten der Abfallverwertung iin die Einheitspreise eingerechnet sind,
• die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden

c

können. 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordhert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Be- lastungsgrade die Verwertungs- und Beseititgungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass − die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger z ur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

b

− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt- schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-

e

gemäßen Abfallentsorgung erteilt, − die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw. a − die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

r

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen b 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden

e

(Bemühensklausel).

i

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des

t

Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungben sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf- wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). a 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbrruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu- zuführen. * 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand März 2018 1 von 1

[Seite 18]

244 (Datenverarbeitung)

ktr

o

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

n

Bearbeitungsphasen, Daitenaustausch, allgemeine Regelungen

s

1 Bearbeitungsphasen Datenaustausch ist vocn der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be- arbeitungsphasen:

h

• Angebotsanforderung
• Angebotsabgabe
• Abrechnung .

n

2 Datenaustausch

i

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-

c

samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB DA 90. h GAEB DA XML.

t

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

b

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

e

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien unad schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es seir denn, sie werden im Rahmen eines elekt- ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht.

b

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech- nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Untersechiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand März 2018 1 von 1

[Seite 19]

247MIL / III.28.MIL-VS (Aufträge in militärisch genutzten Liegenschaften)

kt

r

Ergänzung der Vertragsunterlagen bei Bauaufträgen in militärisch genutzten Liegenschaften (keine Schutz- odero Sperrzone)

n

1 Arbeiten in militärisch genutzten Liegenschaften

i

1.1 Besondere Umstände der Auftragsausführung Mitarbeiter von Untsernehmen, die im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung in der militärischen Liegenschaft tätig werden, sind über den Kasernenkommandanten anzumelden. In der Anmeldung

c

sind Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitz und Personalausweisnummer der Mitarbeiter sowie die Anschrift und Telefonnummer des Auftragnehmers zu vermerken. Diese Angaben sind, zusam-

h

men mit einer Bescheinigung über die Auftragserteilung, die dem Aufragnehmer mit dem Auftrags- schreiben zugeht, dem Kase rnenkommandanten rechtzeitig, vor Beginn der Ausführung, zu überge- ben. Die Anmeldepflicht gilt auch für Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und Lieferanten.

n

Voraussetzung für den Zutritt in die militärische Liegenschaft ist in der Regel eine Belehrung der mit der Ausführung der Leistung betrauiten Mitarbeiter durch das Bundeswehrdienstleistungszentrum.

c

1.2 Zutritt zur militärisch genutzten Liegenschaft / Baustelle Der Zutritt in die militärisch genutzte Lieghenschaft erfolgt im täglichen Passwechselverfahren, d.h. an der Wache wird gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises, Reisepass oder Führerschein im

t

Tausch ein Besucherausweis ausgehändigt, der beim Verlassen der Liegenschaft wieder an der Wa- che gegen das hinterlegte Dokument ausgetauscht wird. Demensprechend wird mit etwaigen Nach- unternehmern/ Unterauftragnehmern und Lieferanten des Auftragnehmers verfahren.

b

Wenn die Tätigkeit in der militärisch genutzten Liegenschaft länger als drei Monate andauert, kann der Auftragnehmer Sonderausweise für sein Beschäfteigen beantragen, die das tägliche Passwechsel- verfahren ersetzten. Der Antrag ist über ein entsprechendes Formular in der Ausweisstelle der nut- zenden Verwaltung einzureichen. Die Entscheidung übear die Ausstellung der Ausweise trifft die nut- zende Verwaltung, ein Anspruch besteht nicht.

r

Bei Baumaßnahmen in Hallen, die während der Bauarbeiten weiter genutzt werden, ist zusätzlich zu den oben beschriebenen Verfahren eine tägliche An- und Wbiederabmeldung bei dem zuständigen Hallenmeister erforderlich.

e

2 Allgemeine Hinweise zur Durchführung von Arbeiten in militärisich genutzten Liegenschaften 2.1 Beim Betreten und Verlassen der militärisch genutzten Liegenschaft können Wartezeiten auftreten,

t

die nicht gesondert vergütet werden.

b

2.2 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich seiner

a

Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigte ist die Anfertigung von nicht geneh- migten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Srchichtträgern sowie Informationsträgern aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet wei-

*

tergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter Schichtträger oder anderer Datenträger) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Dateien ohne Ent- schädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunterneh- mer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand 2019 - ©VHF Bayern Stand März 2023 1 von 2

[Seite 20]

247MIL / III.28.MIL-VS (Aufträge in militärisch genutzten Liegenschaften)

2.3 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer, die in der mili- tärisch genutzten Liegenschaft − außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu- gangswege oder

e

− außerhalb ihrer Arbeitszeit (vereinbarten Zugangszeit) oder ohne gültige Zugangsgenehmigung loder − bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern

e

angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus- zuschließen.

k

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer ent-

t

sprechend zu belehren. 2.4 Der Aurftraggeber kann bei Risiken für die nationale Sicherheit oder Vorliegen einer sicherheitserheb- lichen Erkenntnis verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unternehmens und seineor Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer sofort von der Weiterbeschäftigung bei der Aus- führung der Leistung ausschließt.

n

2.5 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer dadurch entste- hen, dass einemi Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund sicherheitsrelevanter Erkenntnisse verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines Beschäftigten zur Baustelle stellt isnsbesondere keine Behinderung dar.

c

3. Zusätzliche Regelungen:

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand 2019 - ©VHF Bayern Stand März 2023 2 von 2

[Seite 21]

Anlage zum RdSchr/RdErl des BMI vom 08.06.2022 - ÖS II 5 - 54001/10#3 -

Staatenliste1 e im Sinne von l §13 Abs. 1 Nr. 17 SÜG und § 32 SÜG bzw. e Art. 15 Abs. 1 Nr. 18 BaySÜG2 und Art. 37 BaySÜG3

k

1. Afghanistan (Islamische Republik Afghanistan),

t

2. Algerien (Demokratische Volksrepublik Algerien),

r

3. Armenien (Republik Armenien),

o

4. Aserbaidschan (Republik Aserbaidschan),

n

5. Belarus (Republik Belarus)

i

6. China (Volksrepublik China),

s

ab 01.07.1997 einschl. Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong,

c

ab 20.12.1999 einschl. Sonderverwaltungsregion (SVR) Macau,

h

7. Georgien,

8. Irak (Republik Irak),

9. Iran (Islamische Republik Iran),n

10. Kasachstan (Republik Kasachstan)i,

11. Kirgisistan (Kirgisische Republik),

c

12. Korea (Demokratische Volksrepublik Korea),

h

13. Kuba (Republik Kuba),

t

14. Laos (Demokratische Volksrepublik Laos),

15. Libanon (Libanesische Republik),

16. Libyen (Staat Libyen), b

17. Moldau (Republik Moldau), e

18. Pakistan (Islamische Republik Pakistan),

a

19. Russische Föderation,

r

20. Sudan (Republik Sudan),

b

21. Syrien (Arabische Republik Syrien),

e

22. Tadschikistan (Republik Tadschikistan),

i

23. Turkmenistan,
24. Ukraine, t
25. Usbekistan (Republik Usbekistan), b
26. Vietnam (Sozialistische Republik Vietnam).

a

r

1 Festgelegt durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Die Schreibweise der Staatenn*amen richtet sich nach dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen "Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland" in der jeweils geltenden Fassung, die im Gemeinsamen Ministerialblatt bekanntgegeben wird. 2 Anlage zur „Anleitung zum Ausfüllen der Sicherheitserklärung“. 3 Reisebeschränkungen für Personen, die eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausüben, welche eine Sicherheitsüberprüfung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und § 10 SÜG bzw. Art. 11 und 12 BaySÜG

• Identeirsfocrhdeer,t. auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 22]

213.H (Angebotsschreiben Lose – Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters

Name und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)

e

l

e

(Name und Aknschrift der Vergabestelle)

t

Staatliches Bauamt Weilheim

Staatlichkest Bauamt Weilheim

r

Münchener Straße 39 82362 Weilheim o

n

i

Angebotsschreiben s

c

Bezeichnung der Bauleistung:

h

Maßnahmennummer Baumaßnahme B17HC841042025 BImA WKas LL

n

Vergabenummer Leistung i 26-067699 Elektroarbeiten allg Beleuchtun 33152504

c

h

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-

t

derten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preis en sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes

b

233 Nachunternehmerleistungen

e

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten aanderer Unternehmen Nebenangebot(e)

r

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenebn Pflanzen 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

e

i

t

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

b

124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung a 127 Erklärung Bezug Russland

r

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

*

1 nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat 2 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 23]

213.H (Angebotsschreiben Lose – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an.

e

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

l

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß eLeistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Ele ktroarbeiten Los 1 Euro

k

Ele ktroarbeiten Lamellendecke Los 2 Euro Ele k t troarbeiten Sicherheitsbel. Los 3 Euro r Los 4 Euro Los 5 Euro

o

Los 6 Euro

n

i

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungssvertrag beträgt einschl. Umsatzsteuer3 Ele ktroarbeiten Los 1 Euro *

c

Ele ktroarbeiten Lamellendecke Los 2 Euro * Ele ktroarbeiten Sicherhe h itsbel. Los 3 Euro * Los 4 Euro * Los 5 Euro *

n

Los 6 Euro *

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterliagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt. 3 Anzahl der Nebenangebote c Ele ktroarbeiten Los 1 0 St.

h

Ele ktroarbeiten Lamellendecke Los 2 0 St. Ele ktroarbeiten Sicherheitsbel. t Los 3 0 St. Los 4 St. 0 Los 5 St. 0

b

Los 6 0 St.

e

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-

a

summe für Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-

r

lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. b El ektroarbeiten Los 1 %

e

Los 2 % Elektroarbeiten Lamellendecke Los 3i % Elektroarbeiten Sicherheitsbel. Los 4 %

t

Los 5 %

b

Los 6 %

a

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

r

Anlagen:

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B*), Ausgabe 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 4 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 24]

213.H (Angebotsschreiben Lose – Einheitliche Fassung)

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: e Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

l

Name: PQ_Nummer: e Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

k

t Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).5

r

7 Ich/Wiro erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).

n

ich/wir die Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ bzw. „Ver- zeichnisi der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

s

8 Ich/Wir erkläre(n), cdass  ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-

h

ses als alleinverbindlich anerkenne(n).  mir/uns zugegangen e Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange- botes sind.

n

 ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutz- koordinator gemäß Bausteillenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikaction verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

h

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Autftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.  falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nbicht gegenseitig ausschließen, umfasst.  ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

e

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es

a

sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.  ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenomrmene Änderung in Bezug auf eine vorge- legte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mit-

b

teile/n.  ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags allee für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich dies Mindestentgelts gewähre/ge- währen, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wir-

t

kungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarif- vertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nbach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei agleicher oder gleichwerti- ger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

r

*

5 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 25]

213.H (Angebotsschreiben Lose – Einheitliche Fassung) Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

e

l

e

Ist

k

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein stchriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht wrie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

o

n

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 26]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

e(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

l

Maßnahmennummer B17HC841042025 Vergabenummer 26-067699

e

Vergabeart

k

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren

t

Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändiger Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

o

Baumaßnahme n BImA WKas LL

i

Leistung

s

Elektroarbeiten allg Beleuchtun 33152504

c

h

Bewerber 0F Bieter*) Mitglied der Bewerber- bzwn. Bietergemeinschaft*) Nachunternehmer*) i anderes Unternehmen*)

c

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

h

Jahr Euro Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgetschlossenen Geschäfts- jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge- meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

b

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

e

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekannt- machung angegebenen Zeitraum1, vergleichbare Leistungen aausgeführt habe/haben.

r

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. b Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz- nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: e Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-

i

nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus- geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung

t

der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei- bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführunbg; Angabe zur Art der Bau- maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE- Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersaonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

r

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung. https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf-

*

traege_formblatt_444_referenz.docx

)∗ zutreffendes ankreuzen

• Iden1t Diesrc lhäneg,e rea uZceihtr auemle iskt tmraoßngiesbecnhd . bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Juli 2026 1 von 3

[Seite 27]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü- gung stehen.

e

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in

l

den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nache Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. Registereintragungen

k

Ich bin / Witr sind im Handelsregister eingetragen. für die auszruführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

o

zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

n

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärunig vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

s

der Industrie- und Handelskammer. Angabe zu Insolvenzverfahrecn und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren

h

weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen n icht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

n

Angabe, dass nachweislich keine schwerei Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

c

Ich/Wir erkläre(n), dass

h

für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. keine Eintragungen im Wettbewerbsregister getspeichert sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschluss grund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für

b

mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

e

Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbasregister durchführen.

r

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

b

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragsezahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

i

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde tich/werden wir eine Unbedenk- lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nacbh § 48b EStG vorlegen.

a

r

*

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

• Iden3t sioswcehite d,a s aFuincahn zaemlte dketrarrotingei sBceshc hbeeinaigrubnegeint bauasrsete llVt ergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern – Stand Juli 2026 2 von 3

[Seite 28]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

e

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Ulnbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

e

k

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge- sondertes Vterlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner- halb dieser Frirst vorgelegt werden.

o

n

i

s

c

h

(Ort, Datum, Unterschrift)4

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schalt©f lVäHcBh Bea ye-rnb e– w Setarnbde J n ul

i 2026 3 von 3

[Seite 29]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

ktr

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

o

ht

*

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 30]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

n

i

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Iden t i s c h e , a u c h e l e k t r o n i s c h bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die 3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 31]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

ktr

Angaben zur Kalkuolation über die Endsumme

ni

c

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

h

b

eventuelle Erläuterungen des Bieters: e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 32]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

• Iden1t isAcufh eV,er laanugcenh seinlde kfütrr odinesies cLhei sbtuenagernb ediiet bAangraeb eVn ezrugr aKbaelkuunlattieorn ldaegr(esn) Nearchhuanltetrneenh mSeir(es ) üdbemer Audfitreaggeber Schaltflävocrhzuel eg-ebne. werben- © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 33]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

ktr

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

o

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-

n

nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehimer.

s

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben- © VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 1

[Seite 34]

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

informiert die Unternehmen:

e

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

l

e

k

Aktuell wartnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails im Zusammenrhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

o

n

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort syste-

i

matisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen.

s

Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird,

c

durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschrei-

h

bungsgewinnern zugunsten der Täter zu veranlassen.

n

Empfehlungen zum Schutz

i

• Prüfen Sie Absender-E-Mails sorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbe-

c

kannte Domains, Rechtschreibfehler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktie-

h

ren Sie den Auftraggeber bei Zweifel direkt über bekannte, offizielle Kommunikati-

t

onswege. • Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankver-

b

bindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über

e

verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen.

a

• Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren Srie Ihr Team für derartige Betrugs- versuche und etablieren Sie klare Prozesse für die Pbrüfung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen. e • Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei veirdächtigen E-Mails oder

t

Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behör-

b

den.

a

r

Hinweis:

*

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüg-

lich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltf©l Sätcaahtesb a-uvbeerwwaeltrubnge Jnu-li 2025

[Seite 35]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 1 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

e

BAUBESCHREIBUNG: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das staatliche Bauamt Weilheim i.Obb lbeabsichtigt in der Welfenkaserne Landsberg am Lech eine teilweise Erneuerung der Beleuchtung im Gebäude 110.

e

Die Anschrift der Kaserne lautet: Welfenkaserne Landsberg am Lech kSiegfried-Meister-Straße 10 86899 Landsberg am Lech

t

Erläuterung zur Maßnahme: 3315-2504 Geb. 110

r

Aust. der überalten Beleuchtung gegen LED Um den ozeitlichen Ablauf und den Fertigstellungstermin zu gewährleisten ist eine hohe Anzahl von Monteuren zu kalkulieren.

n

Alle Mehraufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet. Während der Biauzeit ist seitens des Auftragnehmers der Antrag aller vor Ort tätigen Personen des Auftragnehmers für den vereinfachten Zutritt auf die Liegenschaft zu beantragen. Die notwendigen Untesrlagen, wie Ausweis usw. sind entsprechend zur Verfügung zu stellen. Den Anforderungen der Staatenliste, siehe "Weitere Besondere Vertragsbedingungen", ist zu beachten

c

Die Kabel und Leitungen sind bei den Verteilungen auszuklemmen (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie) h Sämtliche Transportkosten einschl. dem Ent- und Beladen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet. Demontierte Leuchten einschlnießlich Leuchtmittel sind nach Vorgabe des BwDLZ und dem Planungsbüro auf dem Kasernengelände vorab zwischen zu lagern. Nach Freigabe des BwDLZ und demi Planungsbüro sind diese gegen Nachweis zu entsorgen. Eine detaillierte Terminabstimmung ist in Verbindung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim, dem

c

Planungsbüro, dem Bundeswehrdienstleistungszentrum (BwDLZ) und dem Nutzer vorzunehmen. Abschaltungen / Freischaltungen könnehn nur in Abstimmung mit dem BwDLZ erfolgen. Eigenmächtige Schalthandlungen durch den AN sind strengstens untersagt.

t

Es dürfen keine Arbeiten am Bestand ohne ausdrückliche Genehmigung des Nutzers und des Planungsbüros ausgeführt werden.

Mehraufwand für Koordinierung und Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken, Nutzern, Planern, anderen Firmen muss einkalkuliert werden. b Die Ausführung findet während des laufenden Dienstbetrieb statt.

e

Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

a

Alle Anlagenteile und dem Zubehör verstehen sich kompl. geliefert, aufgestellt, montiert und betriebsfertig angeschlossen. r Baustelleneinrichtung Für Lagerung von Baugeräten und Materialien des AN stehen bFlächen zur Verfügung. Eine Abstimmung mit der Bauleitung hat zu erfolgen.

e

Sauberhalten der Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Baustelle, Straßen, Wege und sonstige

i

Außenanlagen sind unbeschädigt und sauber zu halten und bei Verunreinigung vom Verursachenden AN unverzüglich zu reinigen.

t

Materialanlieferung Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprecbhend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Objektüberwachung abzustimmen. Des Weiteren ist die Objektüberwachung nicht verpflichtet, Materiallieferungen für den AN anzunehmen. Der Auftragnehmer hat Materiallieferungen so zu disponaieren, dass eine Annahme durch den AN erfolgen kann.

r

Bauleiter Der AN hat vor Beginn der Arbeiten schriftlich eine(n) Firmenbauleiter/in zu benennen und jeden

*

Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Zu den Pflichten der Bauleitung des AN gehört u.a. die Teilnahme an Besprechungen (wöchentlich) und Baubegehungen. Die Bauleitung des AN hat fachlich geeignet zu sein, muss der deutschen Sprache mächtig sein und diese fließend in Wort und Schrift beherrschen. Die Bauleitung des AN muss während der gesamten Bauzeit für Rücksprachen des AG bzw. der Objektüberwachung zur Verfügung stehen. Baustellenbesprechungen finden 1 x wöchentlich statt. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Bautagesberichte Der AN hat dem AG in geeigneter Form unter anderem über den Personal-, Nachunternehmer- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 36]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 2 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Der AN hat dem AG in geeigneter Form unter anderem über den Personal-E,U RNachunternehmerE-U Rund Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über

e

besondere Vorkommnisse aktuell schriftlich zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste lHilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaften bleibt davon unberührt. Die eBautagesberichte sind arbeitstäglich, der Objektüberwachung unaufgefordert vorzulegen. Des Weiteren sind im Bautagebuch folgende Informationen täglich festzuhalten: k•• Mitarbeiter namentlich unter Angabe der Lohngruppe •• Arbeitszeit der Mitarbeiter mit Beginn, Ende und Pausen •t• Tätigkeit des Mitarbeiters mit Angabe von Stunden •• Klimadaten: Temperatur und Witterung •• Besondere Vorkommnisse (Behinderungen, Schäden,

r

Unfälle etc.) •• Baustellenbesuche (namentliche Erwähnung der Besucher) •• Anweoisungen durch die Bauleitung bzw. den Bauherrn •• Abweichungen vom Leistungsverzeichnis bzw. Werkplan, Arbeiten nnach Aufwand Baustrom Der Baustrom iwird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bauwasser s Das Bauwasser wird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

c

Sicherheit und Gesundheitsschutz Die Einhaltung aller Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen obliegen dem Auftragnehmer.

h

Verfahrensweise zur Rechnungsstellung Die Rechnungsunterlagen s ind 1-fach im Bauamt und gleichzeitig 1-fach beim beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüro einzureichen. Für den Beginn der Bearbeitungsfristen ist der Posteingang im Bauamt maßgeblich.

n

Termine: Beginn der Maßnahme:nach Beauftiragung.Fertigstellung der Maßnahme:2026 Preisbindung: Die angebotenen Einheitspreise gelten bis Abschluss der Maßnahme.

c

Ende der Baubeschreibung WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGENh Weitere Besondere Vertragsbedingungen

t

10.1Anordnung von StundenlohnarbeitenMit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenenStundenlohnarbeiten ist erst na ch schriftlicher Anordnung desAuftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zuerbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

b

10.2 Beschäftigung von ArbeitskräftenBei der Beschäftigung von Arbeitskräften auf der Baustelle geltenfolgende Beschränkungen:Arbeitskräfte aus Staaten, die auf der als Anlage beigefügtenStaatenliste aufgeführt sind, dürfen neicht beschäftigt werden.Dies gilt ebenfalls für Fahrer von Speditionen, welche auf die Liegenschaft Material anliefern und somit das Liegenschaftsgeländebetreten müssten.

a

Siehe hierzu die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 10.3 BaustellenausweiseDas Betreten und Befahren der militärischen Liegenschaft ist nur mitgültigem Erlaubnisschein möglich.Gegen Vorlage gültirger Ausweisdokumente erhalten die Arbeitskräftedes Auftragnehmers eine eintägige Zutrittserlaubnis (Passierschein),die ständig mitgeführt werden muss.Mitarbeiter, die keine gültigen Ausbweispapiere vorweisen können,erhalten keinen Zutritt; Führerscheine oder ähnliche Dokumente sindnicht ausreichend. Damit verbundene Ausfallzeiten werden vomAuftraggeber nicht vergütet. Nicht mehr benötigte Ausweise

e

sindunverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. Dort ist auchunverzüglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen. 10.4 KontrollenKontrollen durch das militärische Wachpersonal siind jederzeit zudulden. Personen, die gegen die Kasernenordnung und Sicherheitsbestimmungen verstoßen, werden aus demLiegenschaftsbereich verwiesen und vom weiteren Zutritt ausgeschlossen.

t

10.5 SicherheitsbestimmungenDie Baustelle ist auf dem kürzesten Weg anzufahren und zu verlassen.Der Aufenthalt außerhalb der unmittelbaren Arbeitsstelle iststrengstens untersagt. 10.6 Einrichtung von UnterkünftenUnterkünfte wie Schlafräume und Aufenbthaltsräume für die Freizeitdürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, wederaufgestellt noch in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden. a 10.7 Technische Spezifikationen:Soweit in der Leistungsbeschreibung auf TechnischeSpezifikationen (z.B. nationale Normen, mit deneneuropäische Normen umgesetzt werden,

r

europäischetechnische Zulassungen, gemeinsame technischeSpezifikationen, internationale Normen) Bezug genommenwird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "odergleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. * Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 1 Bereich 1 Geb. 110 - Aust. der überalten Beleuchtung gegen LED

Hinweistext: Die Ausführung erfolgt nach einen genauen terminlich abgestimmten Ablaufplan. 1.1 Freischaltung und Demontage

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 37]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 3 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Hinweistext:

e

Anmerkung Durch die Baumaßnahme sind vorgegebene Bereiche lspannungsfrei zu schalten. Die Spannungsfreiheit ist entsprechend zu prüfen. Die Ausführung darf nur unter Rücksprache mit der Bauleitung erfolgen.

e

Demontagearbeiten, Montagearbeiten: Es sind Leuchten sowie Kabel und Leitungen mit Verlegesysteme fachgerecht zu demontieren und

k

nach Freigabe durch den Bauherren, bzw. der örtlichen Bauleitung zu entsorgen bzw. wieder zu montieren.

t

Vor den Demontagearbeiten wird vor Ort festgelegt, welche Gegenstände entsorgt werden und welcrhe zur Weiterverwendung gelagert werden müssen. Dies betrifft u. a. die Leuchtstoffröhren. Die Vorogaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Vor Abtrannsport sind die demontierten Gegenstände der Bauleitung zur Massenkontrolle anzuzeigen.

i

In Behälter laden bedeutet inkl. Abtransport, Entsorgung und Kostenübernahme durch den AN. 1.1.1 Freischaltung eines Stromkreises

s

Freischaltung eines Stromkreises, prüfen auf Spannungsfreiheit und gegen wiedereinschalten sichern.

c

50,000 St

h

1.1.2 Demontage Kabel und Leitungen 2x2x0,6mm - 3x1,5mm² Demontage von Kabel von 2 x2x0,6 mm bis 3x1,5mm² Querschnitt. 500,000 m n 1.1.3 Demontage Kabel und Leitungen 3x1,5mm²-5x4mm² Demontage von Kabel von 3x1,5mmi² bis 5x4mm² Querschnitt. 200,000 m c 1.1.4 Demontage Verlegesysteme Trassen BR-, LF Kanäle

h

Demontage von Verlegesystemen, wie Kabelkanäle jede Größe, Brüstungskanäle, Kabeltrassen bis 200mm Breite u. ä., inkl. Befestigungssystem. t Entsorgung der demontierten Verlegesysteme. Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

b

100,000 m 1.1.5 Demontage Verlegesysteme, Rohre e Demontage von Verlegesystemen, wie Leerrohre, Stahlrohre Durchmesser bis 32 mm inkl. Befestigungssystem.

a

Entsorgung der demontierten Verlegesysteme. Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen. r

b

100,000 m 1.1.6 Demontage von Installationsgeräten

e

Fachgerechte Demontage von Installationsgeräten jeglicher Art, wie Schalter Steckdosen, Klemmkästen (Aufputz, unter Putz, auf Kabeltrassen usw.) i Entsorgung der demontierten Geräte nach Freigabe des Nutzers einschließlich Rahmen. t Preis je Installationsgerät.

b

35,000 St 1.1.7 Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. a STLB-Bau 2026-04 084 8558 Abbruch Anbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchtre, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

*

Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.

242,000 St 1.1.8 Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 2026-04 084 8558 Abbruch Einbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, Einbautiefe 95 mm,

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 38]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 4 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Abbruch Einbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät iEnU RLeuchte, EUR Einbautiefe 95 mm,

e

einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, lArbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl edes AN, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.

k

245,000 St 1.1.9 Etntsorgung Leuchte Entsorgungskosten je Leuchte

r

500,000 St

o

n

Gesamtbetrag:

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 39]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 5 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.2 Provisorien

e

Hinweistext

l

Anmerkung: Die Baumassnahme findet unter laufendem Betrieb statt. eIn Teilbereichen ist es notwendig eine provisorische Beleuchtung aufzubauen. Hier ist nach der Demontage der alten Beleuchtung, und zur Überbrückung bis zur Montage der kneuen Beleuchtung, ein Provisorium mittels Baufassungen aufzubauen. Es sind die vorhandenen Kabel zu verwenden. 1.2.1 Btaufassung mit Leuchtmittel Baufassung E27 schwarz Eigenschaften:

r

Baufassung mit Hängevorrichtung Für Leuchtmittel bis 100W geeignet inkl. Aonschlusskabel circa 10cm inkl. Steckklemme einschl. LnED Leuchtmittel E27 mit min.10W liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen

i

25,000 St 1.2.2 Verbindungsdose sEinführungen Kunststoff 70/70mm T 37mm AP STLB-Bau 2026-04 053 3266 Verbindungsdose DINc EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 70/70 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel, Aufputz.

h

15,000 St 1.2.3 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 n Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäile. 100,000 m c 1.2.4 H07RN-F 3G2,5 / Ro/ Ka/ Pri /Wan Leitung für die Verwendung bei mittlehren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien. Auch für transportable Maschinen und Geräte auf Baustellen einsetzbar bzw. für feste Verlegung in ptrovisorische Bauten. H07RN-F 3G2,5 Nennspannung: 750 V Leiterwerkstoff: Kupfer verzinkt, feindrähtig Isolierhülle: Gummi-Mischung Mantel: Neopren-Mischung b Mantelfarbe: schwarz Zulässige Betriebstemperatur: + 60 °C

e

Zulässige Kurzschlusstemperatur: + 200 °C bei Kurzschluss bis 5s in Leitungsführungskanäle, Leerrohre, oder mit Schneallbefestigungsysteme. Querschnitt: H07RN-F 3G2,5

r

100,000 m 1.2.5 Demontage Provisorium b Demontage und Rückbau der kompl. provisorischen Beleuchtung im Raum. Sämtliche Baufassungen sind zurückzubaueen. Die Baufassungen samt Leuchtmittel sind vorzubereiten und vorzuhalten für weitere provisorische Beleuchtungen. i 5,000 St t

b

Gesamtbetrag:

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 40]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 6 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.3 Installationsgeräte

e

Hinweistext:

l

Es ist ein Standardprogramm Reinweiß zu kalkulieren. Bei nachfolgend aufgeführten Positionen e(Installationsschalter, -taster, Steckdosen, sowie bei Geräten der Fernmeldetechnik) sind: Zentralplatte, kAbdeckung und Rahmen, Drehgriffe, Wippen, genauso wie: Lieferung, Montage und betriebsfertiges Anschließen mit einzukalkulieren. Geräteeinsätze sind nur mit

t

Schraubbefestigung zugelassen (keine Krallen). Starkstrom- und Fernmeldegeräte dürfen nicht hinter einerr gemeinsamen Abdeckplatte montiert werden. Die Beschriftung der Schaltgeräte sind

o

miteinzukalkulieren, Ausführung nach Angaben des Bauherrn.

n

1.3.1 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

i

Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestsigen.

c

10,000 St 1.3.2 Wippschalter einpolig Serien 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld

h

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Serien, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

n

10,000 St

i

1.3.3 Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

c

Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) als Kreuzschalter, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen. h

t

10,000 St 1.3.4 Wipptaster einpolig Aus 10A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wipptaster DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL

b

9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

e

10,000 St

a

1.3.5 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

r

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

b

40,000 St e 1.3.6 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose BeschriftungsfeldIP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 i Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schuttzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

b

20,000 St 1.3.7 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftunagsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V rAC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

*

10,000 St 1.3.8 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 41]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 7 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 10,000 St

e

1.3.9 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP BeschriftungsfeldIP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267

l

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Wechselschalter, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE

e

0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

k

10,000 St 1.3.10 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Taster AP Beschriftungsfeld IP44

t

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Schurtzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Taster, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

o

10,000 St

n

1.3.11 Präsenzmelder 230V Master Infrarotsensor 360Grad Reichweite 16mintegr.Dämmerungsschalter 5-1000lx

i

STLB-Bau 2020-10 053 3260 Präsenzmelder für 230 V AC, als Master, zum Einbau in Gerätedose, mit Infrarotsensor,

s

Erfassungsbereich 360 Grad, Reichweite mind. 16 m, mit integriertem Dämmerungsschalter, Einstellbereich 5 bis 1000 lx, Ausschaltverzögerung einstellbar von 2 s bis 16 min, für Deckenmontage, Montcagehöhe bis 3 m.

h

4,000 St 1.3.12 Präsenzmelder 230V Slave Infrarotsensor 360Grad Reichweite 16m 5-1000lx STLB-Bau 2020-10 053 3260 Präsenzmelder für 230 V AC, als Slave, mit Meldefunktion zum Master, zum Einbau in Gerätedose,

n

mit Infrarotsensor, Erfassungsbereich 360 Grad, Reichweite mind. 16 m, Einstellbereich 5 bis 1000 lx, Ausschaltverzögerung einstellbar von 2 s bis 16 min, für Deckenmontage, Montagehöhe bis 3 m. i 10,000 St c 1.3.13 Bewegungsmelder 230V Infrarotsensor 360Grad Reichweite 16mintegr.Dämmerungsschalter 5-1000lx

h

STLB-Bau 2020-10 053 3260 Bewegungsmelder für 230 V AC, zum Einbau in Gerätedose, mit Infrarotsensor, Erfassungsbereich 360 Grad, Reichweite mind. 16 m, mit inttegriertem Dämmerungsschalter, Einstellbereich 5 bis 1000 lx, Ausschaltverzögerung einstellbar von 2 s bis 16 min, für Deckenmontage, Montagehöhe bis 3 m. 4,000 St b 1.3.14 Bewegungsmelder 230V Infrarotsensor IP44 180Grad Reichweite 20mintegr.Dämmerungsschalter 5-1000lx e STLB-Bau 2020-10 053 3260 Bewegungsmelder für 230 V AC, mit Infrarotsensor, Scahutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Erfassungsbereich 180 Grad, Reichweite mind. 20 m, mit Unterkriechschutz, mit integriertem Dämmerungsschalter, Einstellbereich 5 bis 1000 lx, Aussrchaltverzögerung einstellbar von 2 s bis 16 min, für Wandmontage, in Aufputzausführung, Nennmontagehöhe 2,2 m.

b

8,000 St

e

iGesamtbetrag:

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 42]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 8 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.4 Kabel und Leitungen

e

Hinweistext:

l

Nachfolgende Positionen sind in Teillängen zu liefern und betriebsfertig zu verlegen.

e

Mehrkosten für Arbeiten bis zu einer Höhe von 6.80m sind einzukalkulieren und werden nicht keigens vergütet. 1.4.1 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal StTLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kaberlrinnen oder in offene Kanäle. 1.800,0o00 m 1.4.2 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2n026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäile. 400,000 m s 1.4.3 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal

c

STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in ofhfene Kanäle. 600,000 m 1.4.4 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal

n

STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/

i

Unterflurkanäle.

c

550,000 m 1.4.5 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabhelrinne/Kanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VtDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

1.300,000 m 1.4.6 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflburkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-2e04) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle.

a

300,000 m 1.4.7 Installationsltg NYM-J 7x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal r STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-Jb 7 x 1,5, Cu-Zahl 101, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

e

200,000 m

i

1.4.8 Installationsltg NYM-J 7x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393

t

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 7 x 1,5, Cu-Zahl 101, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

b

200,000 m

a

r

Gesamtbetrag:

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 43]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 9 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.5 Verlegesysteme

e

Hinweistext:

l

Anmerkung eMehrkosten für Arbeiten bis zu einer Höhe von 6.80m sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet. 1.5.1 kKabelrinne gelocht Stahl bandverz H 60mm B 400mm STLB-Bau 2026-04 053 3278 Ktabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm, Einbau im Innernbereich. 10,000 om 1.5.2 Stiel Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz U-Profil bis 1kNDeckenbefestigung L bis 400mm STLB-Bau 2n026-04 053 3278 Stiel für Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, als U-Profil, Tragfähigkeiti bis 1 kN, an Decke befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, mit angeschweißter Kopfplatte, Stiellänge bis 400 mm, Einbau im Innenbereich.

s

20,000 St 1.5.3 Ausleger Kabelrinnec Stahl bandverz bis 0,75kN L 400mm an Stielen STLB-Bau 2026-04 053 3278 Ausleger für Kabelrinnhe, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Tragfähigkeit bis 0,75 kN, Länge 400 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet, befestigen mit bauaufsichtlich zugelasse nen Dübeln, Einbau im Innenbereich. 20,000 St n 1.5.4 Steigleiter gelocht Stahl bandverz H 60mm B 300mm Wandbefestigung STLB-Bau 2026-04 053 3278 i Steigleiter als Kabelleiter, gelocht, Sprossenabstand 300 mm, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Brecite mind. 300 mm, an der Wand aus Mauerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Einbau im Innenbereich.

h

10,000 m 1.5.5 Elektroinstallationskanal Leitungsführuntg H/B 60/150mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/150 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk.

b

4,000 m

e

1.5.6 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277

a

Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, mit einem Trennsteg, aus Kunststoff, auf Mauerwerk.

r

30,000 m

b

1.5.7 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 e Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 40/60 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk.

i

120,000 m t 1.5.8 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 19/33mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 b Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 19/33 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk. a 80,000 m r 1.5.9 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm Stahl bandverzMauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 * Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 40/60 mm, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, auf Mauerwerk.

4,000 m 1.5.10 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen STLB-Bau 2026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 44]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 10 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, EaUuRs PVC-U, EUR Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),

e

Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit lAbstandsschellen. e300,000 m 1.5.11 Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 25mm AP Abstandsschellen

k

STLB-Bau 2026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus beschichtetem Stahl, Atußendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit rAbstandsschellen. 220,000om 1.5.12 Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 32mm AP Abstandsschellen STLB-Bau 2n026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus beschichtetem Stahl, Außendurchmesiser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschesllen. 20,000 m c 1.5.13 Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm UP STLB-Bau 2026-04 053 3h275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, halogenfrei, Außendurchme sser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 2 (90 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung unter Putz.

n

150,000 m i 1.5.14 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 100/100mm T 50mm AP STLB-Bau 2026-04 053 3266 c Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installhation, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100/100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Aufputz.

t

180,000 St 1.5.15 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 70/ 70mm T 37mm AP STLB-Bau 2026-04 053 3266 Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1b) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 70/70 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel, Aufputz. e 200,000 St a 1.5.16 C-Profilsch. B 26mm H 18mm gelocht Stahl bandverz Wandbefestigung STLB-Bau 2026-04 053 3278 r C-Profilschiene, Breite 26 mm, Höhe 18 mm, gelocht, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, an der Wand aus Mauerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich zugbelassenen Dübeln, Einbau im Innenbereich.

e

10,000 m 1.5.17 Schellen für Profilschienen i Bügelschellen für Profilschienen mit Druckwannen aus Stahl, mit allseitig t gerundeten Kanten, feuerverzinkt, zur Aufnahme von

b

Elekto-Rohren und Elektroleitungen, Innendurchmesser: bis PG 48 mm liefern und montieren a

r

60,000 St 1.5.18 Kunststoff-Endtülle, 25mm

*

Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Für Stahlrohre 25mm liefern und montieren

200,000 St 1.5.19 Kunststoff-Endtülle, 32mm Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Für Stahlrohre 32mm

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 45]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 11 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) flammenausbreitend, halogenfrei. EUR EUR Für Stahlrohre 32mm

e

liefern und montieren

l

60,000 St Hinweistext:

e

Außenwandleuchte Ausführung wie bereits bei allen anderen sanierten Gebäuden.

k

1.5.20 Außenwandleuchte Fassadenleuchte

t

Wand und Deckenleuchte Reflektor anthrazit ET 23W 70 asym. breirtstrahlend, IP 65 Fabrikat:Trilux, Typ Skeo R W1 GT AB18R/1600-730 1G1P ET, IK05 5 SDCM

o

16,000 St

n

i

Gesamtbetrag:

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 46]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 12 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.6 Beleuchtung

e

Hinweistext:

l

Alle Leuchten und Leuchtmittel müssen den allgemeinen Regeln der Technik und der VDE-Vorschriften eentsprechen. Zum Nachweis der Sicherheit müssen die Leuchten das VDE-Zeichen tragen. Nach Aufforderung ist kdie VDE-Prüfbescheinigung des Leuchtenherstellers vorzulegen.

t

Die Leuchten sind mit allen zum sicheren Betrieb benötigten elektrischen Betriebsmitteln (Klemmen, Verdrrahtung usw.) zu kalkulieren. In den Einheitspreisen sind auch Kosten für Hilfsmittel (Spezialwerkzeug, Handschuhe u. a.), sowie die

o

ordnungsgemäße Montage (ohne Risse, Lackbeschädigungen und Fingerabdrücke an Reflexionsnteilen) zu berücksichtigen. Vor Bestellunig der Leuchten ist Rücksprache mit der Bauleitung bzgl. einer Leuchtenbemusterung zu halten.

s

Die angebotenen Leuchten verstehen sich einschl. Systemgebundenen Zubehör, montiert und betriebsfertig angecschlossen. Mehrkosten für Arbeiten bis zu einer Höhe von 6.80m sind einzukalkulieren und werden nicht

h

eigens vergütet. 1.6.1 Einbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 100 mm mindL 1550 mm maxL1550 mm Einbau-T 105 mm LED 30W mindLichtstrom 4000 lm maxAnschluss-P 30 W IP54 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077 n Einbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, Breite mind. 100 mm, max. Breitie 100 mm, Länge mind. 1550 mm, max. Länge 1550 mm, Einbautiefe 105 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 30 W, cFarbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 4000 lm, max.

h

Anschlussleistung 30 W, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für Paneeldecke, Abdeckwanne aus Ktunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

70,000 St 1.6.2 Einbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 100b mm mindL 1250 mm maxL1250 mm Einbau-T 105 mm LED 23W mindLichtstrom 3000 lm maxAnschluss-P 23 W IP54 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte e STLB-Bau 2026-04 058 2077 Einbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in ader Leuchte, Breite mind. 100 mm, max. Breite 100 mm, Länge mind. 1250 mm, max. Länge 1250 mm, Einbautiefe 105 mm,

r

mit LED-Leuchtmittel, mind. 23 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtbstrom Leuchte mind. 3000 lm, max. Anschlussleistung 23 W, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beeschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für Paneeldecke, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

i

15,000 St

t

1.6.3 Einbauleuchte rechteckig mindB 184 mm maxB 184 mm mindL 1547 mm maxL1547 mm Einbau-T 90 mm LED 32W neutralweiß mindLichtstrom 4200 lm maxAnschluss-P 100 W Abdeck. klar Prismen IP2X Gehäuse Stahlblech besch Abdeckscheibe Einzelleuchte FF-Leuchte b STLB-Bau 2026-04 058 2077

a

Einbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, Breite mind. 184 mm, max. Breite 184 mm, Länge mind. 1547 mm, max. Länge 1547 mm, Einbautiefe 90 mm, r mit LED-Leuchtmittel, mind. 32 W, Lichtfarbe neutralweiß, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, * Lichtstrom Leuchte mind. 4200 lm, max. Anschlussleistung 100 W, Lebensdauer mind. 50000 h, Abdeckung klar, mit Prismen, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für geschnittene Deckenöffnung, Abdeckscheibe aus Kunststoff, UGR-Wert 19 DIN EN 12464-1, elektronisch dimmbar mit DALI Schnittstelle, als Einzelleuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur (FF-Leuchte), Schutzklasse I.

19,000 St 1.6.4 Anbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 120 mm mindL 1450 mm maxL1550 mm maxH 105 mm LED 25W mindLichtstrom 3400 lm maxAnschluss-P 25 W IP43 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 47]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 13 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.) 1.6.4

1N.r6..)4 Anbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 120 mm mindL 1450 mm maxL15E5U0R mm maxH 105 mmE ULRED 25W mindLichtstrom 3400 lm maxAnschluss-P 25 W IP43 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne

e

Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077

l

Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, Breite mind. 100 mm, max. Breite 120 mm, Länge mind. 1450 mm, max. Länge 1550 mm, max. Höhe 105 emm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 25 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, kFarbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 3400 lm, max. Anschlussleistung 25 W,

t

Lebensdauer mind. 50000 h, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, für Decke und Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichrtstärkeverteilung symmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), mit integriertem Betriebsgerät, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

o

46,000 St 1.6.5 Anbauleuchnte rechteckig mindB 100 mm maxB 120 mm mindL 600 mm maxL 650mm maxH 105 mm LED 13W mindLichtstrom 1500 lm maxAnschluss-P 13 W IP43 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne Lichtstärkeveirteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077 Anbauleuchte, Basuform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, Breite mind. 100 mm, max. Breite 120 mm, Länge mind. 600 mm, max. Länge 650 mm, max. Höhe 105 mm,

c

mit LED-Leuchtmittel, mind. 13 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K,h Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 1500 lm, max. Anschlussleistung 13 W, Lebensdauer mind. 50000 h , Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, für Decke und Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), mit integriertem Betriebsgerät, nals Einzelleuchte, Schutzklasse I.

i

26,000 St 1.6.6 Einbauleuchte rund mindDurchm 200 mm maxDurchm 250 mm Einbau-T 76 mmLED 8W mindLichtstrom 1200 lm maxAnschluss-P 8 W Gehäuse Kunsctstoff Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077

h

Einbauleuchte, Bauform rund, mit gesondertem Betriebsgeräteteil, Durchmesser mind. 200 mm, max. Durchmesser 250 mm, Einbautiefe 76 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 8 W, Farbwietdergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtolera nz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 1200 lm, max. Anschlussleistung 8 W, Lebensdauer mind. 100000 h, mit Gehäuse aus Kunststoff, für geschnittene Deckenöffnung, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung sbymmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), elektronisch dimmbar mit DALI Schnittstelle, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

e

125,000 St

a

1.6.7 Einbauleuchte rund mindDurchm 155 mm maxDurchm 215 mm Einbau-T 100 mmLED 14W mindLichtstrom 2000 lm maxAnschluss-P 14 W Gehäuse Kunststoff Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077 r Einbauleuchte, Bauform rund, mit gesondertem Betriebsgeräteteil, Durchmesser mind. 155 mm, max. Durchmesser 215 mm, Einbautbiefe 100 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 14 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, e Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 2000 lm, max. Anschlussleistung 14 W, Lebensdauer mind. 100000 h, mit Gehäuse aus Kunststoff, für gescihnittene Deckenöffnung, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, UGR-Wert 19 DIN EN 12464-1, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), elektronisch dimmbart mit DALI Schnittstelle, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

b

55,000 St 1.6.8 Anbauleuchte rechteckig mindB 200 mm maxB 250 mm mindL 1500 mm maxL1550 mam maxH 60 mm LED 35W neutralweiß mindLichtstrom 4500 lm maxAnschluss-P 100 W Abdeck. klar Prismen Gehäuse Stahlblech besch Abdeckscheibe Einzelleuchte r STLB-Bau 2026-04 058 2077 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, * Breite mind. 200 mm, max. Breite 250 mm, Länge mind. 1500 mm, max. Länge 1550 mm, max. Höhe 60 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 35 W, Lichtfarbe neutralweiß, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Lichtstrom Leuchte mind. 4500 lm, max. Anschlussleistung 100 W, Lebensdauer mind. 100000 h, Abdeckung klar, mit Prismen, mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für Decke, anschlussfertig, einschl. der elektrischen und mechanischen Verbindungselemente für werkzeuglose Befestigung am Tragschienensystem, Abdeckscheibe aus Kunststoff, UGR-Wert 19 DIN EN 12464-1, elektronisch dimmbar mit DALI Schnittstelle, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 48]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 14 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

2,000 St 1.6.9 lAnbauleuchte rechteckig mindB 90 mm maxB 110 mm mindL 1500 mm maxL1550 mm maxH 95 mm LED 24W mindLichtstrom 4400 lm maxAnschluss-P 24 W IP66 Gehäuse Kunststoff Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte

e

STLB-Bau 2026-04 058 2077 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte,

k

Breite mind. 90 mm, max. Breite 110 mm, Länge mind. 1500 mm, max. Länge 1550 mm, max. Höhe 95 mm, mtit LED-Leuchtmittel, mind. 24 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 4400 lm, max.

r

Anschlussleistung 24 W, Lebensdauer mind. 100000 h, Schutzart IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus Kunststooff, für Decke und Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), mit integriertnem Betriebsgerät, als Einzelleuchte, Schutzklasse I. 137,000 Sti 1.6.10 Anbauleuchte rechteckig LED Lichtstrom 4000 lm max.Anschlussleistung50 W Abdeck. klar m.Prismen Gehäuse Stahlblesch besch Abdeckscheibe Einzelleuchte STLB-Bau 2020-10 058 2077 Anbauleuchte, Baufocrm rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K,h Farbtemperaturtoleranz 100 K, Mind.-Lichtstrom Leuchte 4000 lm, max. Lichtstrom 6000 lm, Mind.-Anschlussleistung 30 W, max. Anschlussleistung 50 W, Lebensdauer mind. 50000 h, Abdeckung klar, mit Prismen, mit Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet, weiß lackier t, symmetrisch strahlend, für Decke, Abdeckscheibe aus Kunststoff, UGR-Wert 19 DIN EN 12464-1, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte, Schutzklansse I. 20,000 St i 1.6.11 Anbauleuchte rund mindDurchm 350 mm maxDurchm 390 mm maxH 85 mm LED35W mindLichtstrom 3100 lm maxAnschluss-P 35 W IP65 Gehäuse Sctahlblech besch Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077 h Anbauleuchte, Bauform rund, Durchmesser mind. 350 mm, max. Durchmesster 390 mm, max. Höhe 85 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 35 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtolera nz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 3100 lm, max. Anschlussleistung 35 W, Lebensdauer mind. 50000 h, Schutzart IP 65 DINb EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, für Decke und Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), mit

e

integriertem Betriebsgerät, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

a

24,000 St 1.6.12 Anbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 100 mm mindL 200 mm maxL 250mm maxH 100 mm LED 11W

r

neutralweiß mindLichtstrom 750 lm maxAnschluss-P 11 W Abdeck. klar Prismen IP65 IK05 Gehäuse Alu-Druckguss Abdeckung Glas Einzelleuchte

b

STLB-Bau 2026-04 058 2077 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte,

e

Breite mind. 100 mm, max. Breite 100 mm, Länge mind. 200 mm, max. Länge 250 mm, max. Höhe 100 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 11 W, Lichtfarbe neutralweiß, i Lichtstrom Leuchte mind. 750 lm, max. Anschlussleistung 11 W, Lebensdauer mind. 50000 h, Abdeckung klar, mit Prismen, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE

t

0470-1), Schutzart IK05 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbton anthrazit, für Wand, Abdeckung aus Glas, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

b

9,000 St

a

1.6.13 LED PL-C 2 Pin Leuchtmittel Die Ledvance Dulux-D LED 6W - 830 Warmweiß | 2-Pins - Ersatz Für 13W ist eine effiziente PL-C

r

LED-Lampe und der perfekte Ersatz für Ihre konventionelle PL-C Kompaktleuchtstofflampe. Zudem strahlt das Produkt Licht in der Farbtemperatur 3000K - Warmweiß aus und punktet durch eine lange Lebensdauer. * Technische Daten:

Herstellername DULUX LED D EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1 Beleuchtungdirekt All-in Garantie 3 Jahre Energieeffizienzklasse F Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 30000 Technische Informationen Technologie LED Ersetzt (Watt) 13

• Identische, auWactht 6eWlektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 49]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 15 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Ersetzt (Watt) 13 EUR EUR Watt 6W

e

Dimmbar Nicht dimmbar Sockel G24d-1 (2-pins) lAnzahl der Pins 2 Farbcode 830 Warmweiß eLichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß kFarbsteuerung Einzelfarbe Lichtstrom (Lumen) 600lm Ltumen Watt Verhältnis (Lm/W) 100 Produkttyp PL-C / Dulux-D D/E LED Sensortyp Kein Sensor

r

Produktinformationen Vorschaltgerät Konventionell (EM); Netz (AC) mit Starter Ausführoung Matt Drehbar Nein Produktsernie Dulux Maße Länge (mm) 148 Durchmesser (imm) 35 liefern und in bestehende Pendelleuchte montieren

s

35,000 St 1.6.14 LED PL-C 2 Pin Leucchtmittel Die Ledvance Dulux-D LED 6W - 830 Warmweiß | 2-Pins - Ersatz Für 13W ist eine effiziente PL-C LED-Lampe und der perfhekte Ersatz für Ihre konventionelle PL-C Kompaktleuchtstofflampe. Zudem strahlt das Produkt Licht in der Farbtemperatur 3000K - Warmweiß aus und punktet durch eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:

n

Herstellername DULUX LED D EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1 Beleuchtungdirekt All-in Garantiie 3 Jahre Energieeffizienzklasse F Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 30000

c

Technische Informationen Technologie LED Ersetzt (Watt) 13 h Watt 6W Dimmbar Nicht dimmbar t Sockel G24d-1 (2-pins) Anzahl der Pins 2 Farbcode 830 Warmweiß Lichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedbergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe

e

Lichtstrom (Lumen) 600lm Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 100 Produkttyp PL-C / Dulux-D D/E LED a Sensortyp Kein Sensor Produktinformationen r Vorschaltgerät Konventionell (EM); Netz (AC) mit Starter Ausführung Matt

b

Drehbar Nein Produktserie Dulux Maße e Länge (mm) 148 Durchmesser (mm) 35

i

liefern und in bestehende Pendelleuchte montieren

t

35,000 St

b

Gesamtbeatrag:

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 50]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 16 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.7 Sonstiges

e

Hinweistext:

l

Anmerkungen Vor Ausführung von Durchbruch- und Kernbohrarbeiten esind die Arbeiten mit der Bauleitung abzusprechen. 1.7.1 Wanddurchbruch Beton D 20-25cm bohren kSTLB-Bau 2026-04 051 1225 Wanddurchbruch in Beton, Dicke über 20 bis 25 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

t

2,000 St

r

1.7.2 Deckendurchbruch Beton D 20-25cm bohren STLB-Bau 2026-04 051 1225

o

Deckendurchbruch in Beton, Dicke über 20 bis 25 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

n

2,000 St 1.7.3 Wanddurchbrucih Mauerwerk D 25-36cm bohren STLB-Bau 2026-04 051 1225 Wanddurchbruch isn Mauerwerk, Dicke über 25 bis 36 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem. 2,000 St c Hinweistext:

h

Anschlüsse an Maschinen und dergleichen. Ausführung einschl. allem Zubehör, wie Kabelschuhe Verbindungsmaterial, Einf ührstutzen usw. 1.7.4 Anschluss von bauseitigen Geräten bis 5x2,5mm2 Anschluss von bauseitigen Genräten einschl. Klemmmaterial und Zubehör bis 5x2,5mm2 i 5,000 St c Hinweitext: Hinweistext: h Alle Kabel und Leitungsdurchführungen durch Brandabschnitte sind vertikal und horizotntal mit F30- bzw. F90-Brandabschottung nach erfolgter Installation zu schließen. Es ist eine detaillierte Dokumentation je Brandschottung nach Vorgaben durchzuführen. Es werden je Brandschott eine eigene Brandschottnummer vorgegeben, diese sind verbindlich zu verwenden. 1.7.5 Öffnen von Brandschottungen b Öffnen von Brandschottungen Brandabschottung, F90, F30, 0,02 qm e

a

20,000 St 1.7.6 Verschließen von geöffneten Brandschottungen

r

Verschließen von geöffneten Brandschottungen gem. Nachbelegungsvorgaben der Herstellerfirma. Die Zulassungsbescheinigung der ausführenden b Firma ist vorzulegen. Brandabschottung, F90, 0,02 qm e 20,000 St i 1.7.7 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Wand D 240mm STLB-Bau 2026-04 047 1204 t Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlicbhen Prüfzeugnis/ allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im

a

Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.

r

8,000 St

*

1.7.8 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Decke D 250mm STLB-Bau 2026-04 047 1204 Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus Stahlbeton, Dicke 250 mm.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 51]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 17 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 10,000 St

e

1.7.9 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Wand D 240mm STLB-Bau 2026-04 047 1204

l

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/

e

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im kGebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Mauerwerk, Dicke 240 mm.

t

10,000 St 1.7.10 Branrdschutzschaum 2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Intumesozierend. Einfache schnelle Montage Keine Bescnhichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche Mit den Brandschutzfüllsteinen können größere Freiräume im Schott schnell und kostengünstig verschlossen werden Flexibler Schiaum, einfache Nachbelegung Überstreichbar Staubfreie Verarsbeitung PE- und PVC-Rohre bis Ø 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar

c

10,000 St 1.7.11 Brandschutzmasse h Brandschutzmasse zum schließen von einzeln en Kabel- durchführungen. Preis je Kartusche

n

10,000 St

i

c Gesamtbetrag:

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 52]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 18 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.8 Stundensätze/Regie

e

Hinweistext:

l

Anmerkung: Stundensätze eZur Erstellung von nicht in Einheitspreise fassbare Leistungen: kSämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksame Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten

t

(Sozialkassenbeiträge u. dgl.), Anfahrtskosten, Fahrzeuge usw. sind Miteinzukalkulieren.

r

Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind ebenfalls einzurechnen.

o

Gesondert verrechnet werden tarifliche Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten.

n

1.8.1 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619

i

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskostesn, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

c

40,000 h 1.8.2 Monteur/-in sämtliche hKosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619 Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- undn Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

i

60,000 h

c

h

Gesamtbetrag:

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 53]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 19 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.9 Bestandsunterlagen

e

Hinweistext:

l

Hinweistext: Bestandsunterlagen sind durch Fortschreibung der eAusführungs-, Montage- und Werkstattzeichnungen zu erstellen. Alle Änderungen, die während der Bauzeit kauftreten, sind vom AN eigenverantwortlich laufend in die o.g. Pläne einzuarbeiten. Als Grundlage für die Planfortschreibung der Ausführungszeichnungen erhält

t

der AN auf Aufforderung die Planunterlagen in Dateiform. Aller Eintragungen sind DIN-gerecht vorzunehmen. 1.9.1 Bestandsunterlagen und Prüfungen Mehrpreois für die Erstellung der Bestandsunterlagen und Prüfungen, deren Umfang über die in der DIN 18382 (VOB/C) definierten Nebenleistungen hinausgehen. Die Unterlnagen sind in 4-facher Ausfertigung im beschrifteten Standordnern sowie 4-fach auf DVD zu erstellen.

i

1,000 St

s

c Gesamtbetrag:

h

Gesamtbetrag:

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 54]

LV: Erneuerung Beleuchtung Geb. 110 Seite: 20 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

Zusammenstellung

l

1 Bereich 1 Geb. 110 - Aust. der überalten Beleuchtung gegen LED 1.1 eFreischaltung und Demontage 1.2 Provisorien 1.3 kInstallationsgeräte 1.4 Kabel und Leitungen 1.5 Vterlegesysteme 1.6 Beleuchtung 1.7 Sonsrtiges 1.8 Stundensätze/Regie 1.9 Bestandosunterlagen

n

Summe: USt 0,00 %:

i

Summe Brutto (ohne Nachlass):

s

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 55]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 1 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

e

BAUBESCHREIBUNG: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das staatliche Bauamt Weilheim i.Obb lbeabsichtigt in der Welfenkaserne Landsberg am Lech die Erneuerung der Beleuchtung Küchenbereich im Gebäude 110.

e

Die Anschrift der Kaserne lautet: Welfenkaserne Landsberg am Lech kSiegfried-Meister-Straße 10 86899 Landsberg am Lech

t

Erläuterung zur Maßnahme:

r

3315-2503 Geb. 110 Erneuerung Leuchten im Küchenbereich

o

Um den zeitlichen Ablauf und den Fertigstellungstermin zu gewährleisten ist eine hohe Anzahl von Monteunren zu kalkulieren. Alle Mehraufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet.

i

Während der Bauzeit ist seitens des Auftragnehmers der Antrag aller vor Ort tätigen Personen des Auftragnehmesrs für den vereinfachten Zutritt auf die Liegenschaft zu beantragen. Die notwendigen Unterlagen, wie Ausweis usw. sind entsprechend zur Verfügung zu stellen. Den Anforderungen der Staatenliste, siehe "Weitere Besondere Vertragsbedingungen", ist zu

c

beachten Sämtliche Transportkoshten einschl. dem Ent- und Beladen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet.

Demontierte Leuchten einschließlich Leuchtmittel sind vorab zwischen zu lagern. Nach Freigabe des BwDLZ und dem Planungsbüro sind diese gegen Nachweis zu entsorgen.

n

Eine detaillierte Terminabstimmung ist in Verbindung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim, dem Planungsbüro, dem Bundeswehrdieinstleistungszentrum (BwDLZ) und dem Nutzer vorzunehmen. Abschaltungen / Freischaltungen können nur in Abstimmung mit dem BwDLZ erfolgen. Eigenmächtige

c

Schalthandlungen durch den AN sind strengstens untersagt. Es dürfen keine Arbeiten am Bestand ohhne ausdrückliche Genehmigung des Nutzers und des Planungsbüros ausgeführt werden.

t

Mehraufwand für Koordinierung und Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken, Nutzern, Planern, anderen Firmen muss einkalkuliert werden.

Die Ausführung findet während des laufenden Dienstbetrieb statt.

b

Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

e

Alle Anlagenteile und dem Zubehör verstehen sich kompl. geliefert, aufgestellt, montiert und betriebsfertig angeschlossen.

a

Baustelleneinrichtung Für Lagerung von Baugeräten und Materialien des AN stehren Flächen zur Verfügung. Eine Abstimmung mit der Bauleitung hat zu erfolgen. Sauberhalten der Verkehrsflächen b Öffentliche Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Baustelle, Straßen, Wege und sonstige Außenanlagen sind unbeschädigt und sauber zu halten und bei Veerunreinigung vom Verursachenden AN unverzüglich zu reinigen.

i

Materialanlieferung Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mitt der Objektüberwachung abzustimmen. Des Weiteren ist die Objektüberwachung nicht verpflichtet, Materiallieferungen für den AN anzunehmen. Der Auftragnehmer hat Materiallieferungen so zu disbponieren, dass eine Annahme durch den AN erfolgen kann. Bauleiter a Der AN hat vor Beginn der Arbeiten schriftlich eine(n) Firmenbauleiter/in zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Zu den Pflichten rder Bauleitung des AN gehört u.a. die Teilnahme an Besprechungen (wöchentlich) und Baubegehungen. Die Bauleitung des AN hat fachlich geeignet zu sein, muss der deutschen Sprache mächtig sein und diese

*

fließend in Wort und Schrift beherrschen. Die Bauleitung des AN muss während der gesamten Bauzeit für Rücksprachen des AG bzw. der Objektüberwachung zur Verfügung stehen. Baustellenbesprechungen finden 1 x wöchentlich statt. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Bautagesberichte Der AN hat dem AG in geeigneter Form unter anderem über den Personal-, Nachunternehmer- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell schriftlich zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 56]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 2 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber siEnUdR alle Unfälle, EEUrRste Hilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene

e

Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaften bleibt davon unberührt. Die Bautagesberichte sind arbeitstäglich, der Objektüberwachung lunaufgefordert vorzulegen. Des Weiteren sind im Bautagebuch folgende Informationen täglich festzuhalten: e•• Mitarbeiter namentlich unter Angabe der Lohngruppe •• Arbeitszeit der Mitarbeiter mit Beginn, Ende und Pausen •• Tätigkeit des Mitarbeiters mit Angabe von Stunden k•• Klimadaten: Temperatur und Witterung •• Besondere Vorkommnisse (Behinderungen, Schäden, Utnfälle etc.) •• Baustellenbesuche (namentliche Erwähnung der Besucher) •• Anweisungen durch die Bauleitung bzw. den Bauherrn

r

•• Abweichungen vom Leistungsverzeichnis bzw. Werkplan, Arbeiten nach Aufwand

o

Baustrom Der Baustrnom wird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bauwasser Das Bauwasseri wird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Sicherheit und Gsesundheitsschutz Die Einhaltung aller Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen obliegen dem Auftragnehmer.

c

Verfahrensweise zur Rechnungsstellung Die Rechnungsunterlagen sind 1-fach im Bauamt und gleichzeitig 1-fach beim beauftragten Architektur- oder Ingehnieurbüro einzureichen. Für den Beginn der Bearbeitungsfristen ist der Posteingang im Bauamt maßgeblich.

Termine: Beginn der Maßnahme:nach Beauftragung.Fertigstellung der Maßnahme:2026 Preisbindung: n Die angebotenen Einheitspreise gelten bis Abschluss der Maßnahme.

i

Ende der Baubeschreibung WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNcGEN Weitere Besondere Vertragsbedingungen

h

10.1Anordnung von StundenlohnarbeitenMit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenenStundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung desAuftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall ztuerbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen. 10.2 Beschäftigung von ArbeitskräftenBei de r Beschäftigung von Arbeitskräften auf der Baustelle geltenfolgende Beschränkungen:Arbeitskräfte aus Staaten, die auf der als Anlage beigefügtenStaatenliste aufgeführt sind, dürfen nicht beschäftigt werden.Dies gilt ebenfalls

b

für Fahrer von Speditionen, welche auf die Liegenschaft Material anliefern und somit das Liegenschaftsgeländebetreten müssten. Siehe hierzu die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeeichnis 10.3 BaustellenausweiseDas Betreten und Befahren der militärischen Liegenschaft ist nur mitgültigem Erlaubnisschein möglich.Gegen Vorlage gültiger Ausweisdokumente erhalten die

a

Arbeitskräftedes Auftragnehmers eine eintägige Zutrittserlaubnis (Passierschein),die ständig mitgeführt werden muss.Mitarbeiter, die keine gültigen Ausweispapiere vorweisen können,erhalten keinen Zutritt; Führerscheine oder ähnliche Dokumente srindnicht ausreichend. Damit verbundene Ausfallzeiten werden vomAuftraggeber nicht vergütet. Nicht mehr benötigte Ausweise sindunverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. Dort bist auchunverzüglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen. 10.4 KontrollenKontrollen durch das militärische Wachpersonal sind jederzeit zudulden.

e

Personen, die gegen die Kasernenordnung und Sicherheitsbestimmungen verstoßen, werden aus demLiegenschaftsbereich verwiesen und vom weiteren Zutritt ausgeschlossen. 10.5 SicherheitsbestimmungenDie Baustelle ist auf dem kürzesten iWeg anzufahren und zu verlassen.Der Aufenthalt außerhalb der unmittelbaren Arbeitsstelle iststrengstens untersagt. 10.6 Einrichtung von UnterkünftenUnterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die

t

Freizeitdürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, wederaufgestellt noch in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden. 10.7 Technische Spezifikationen:Soweit in der Leistungsbeschreibung aubf TechnischeSpezifikationen (z.B. nationale Normen, mit deneneuropäische Normen umgesetzt werden, europäischetechnische Zulassungen, gemeinsame technischeSpezifikationen, ainternationale Normen) Bezug genommenwird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "odergleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

r

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 1 Bereich 2 Geb. 110 - Erneuerung Leuchten im Küchenbereich * Hinweistext: Die Ausführung erfolgt erst nach einen terminlich genau abgestimmten Ablaufplan. 1.1 Freischaltung und Demontage

Hinweistext: Anmerkung Durch die Baumaßnahme sind vorgegebene Bereiche

• Identische, auspcahn nuenlgesfkrteri oznui sscchhal tbeen.a rDbiee iStpabnanruneg sVfreerigheaibte iusntt zeur lpraügfeenn. eDireh aAulstfeühnr uSngi ed arüfb enurr dnaiceh Schaltfläche -bewerben-

[Seite 57]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 3 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Durch die Baumaßnahme sind vorgegebene Bereiche EUR EUR spannungsfrei zu schalten. Die Spannungsfreiheit ist zu prüfen. Die Ausführung darf nur nach

e

Rücksprache mit der Bauleitung erfolgen. lDemontagearbeiten, Montagearbeiten: Es sind Leuchten sowie Kabel und Leitungen mit Verlegesysteme fachgerecht zu demontieren und enach Freigabe durch den Bauherren, bzw. der örtlichen Bauleitung zu entsorgen bzw. wieder zu montieren. kVor den Demontagearbeiten wird vor Ort festgelegt, welche Gegenstände entsorgt werden und welche zur Weiterverwendung gelagert werden müssen.

t

Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten.

r

Vor Abtransport sind die demontierten Gegenstände der Bauleitung zur Massenkontrolle anzuzeigen. 1.1.1 Freischoaltung eines Stromkreises Freischaltung eines Stromkreises, prüfen auf Spannungsfnreiheit und gegen wiedereinschalten sichern.

i

20,000 St 1.1.2 Demontage Kabel und Leitungen 3x1,5mm²-5x4mm²

s

Demontage von Kabel von 3x1,5mm² bis 5x4mm² Querschnitt.

c

400,000 m 1.1.3 Demontage Verlegesystehme Trassen BR-, LF Kanäle Demontage von Verlegesystemen, wie Kabelkanäle jede Größe, Brüstungskanäle, Kabeltrassen bis 200mm Breite u. ä., inkl. Befestigungssystem. Entsorgung der demontierten Verlegesysteme. Die Vorgaben des zuständigenn Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

i

50,000 m 1.1.4 Demontage Verlegesysteme, Rohre c Demontage von Verlegesystemen, wie Leerrohre, Stahlrohre Durchmesser bis 32 mm inkl. Befestigungssystem. h Entsorgung der demontierten Verlegesysteme. Die Vorgaben des zuständigen Abfallzwecktverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

30,000 m 1.1.5 Demontage von Installationsgeräten b Fachgerechte Demontage von Installationsgeräten jeglicher Art, wie Schalter Steckdosen, Klemmkästeen (Aufputz, unter Putz, auf Kabeltrassen usw.) Entsorgung der demontierten Geräte nach Freigabe des Nutzers einschließlich Rahmen. a Preis je Installationsgerät.

r

30,000 St

b

1.1.6 Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 2026-04 084 8558

e

Abbruch Einbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, Einbautiefe 95 mm, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahmei, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingerätetn, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet. b

a

45,000 St 1.1.7 Entsorgung Leuchte

r

Entsorgungskosten je Leuchte

*

45,000 St

Gesamtbetrag:

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 58]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 4 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.2 Kabel und Leitungen

e

Hinweistext:

l

Kosten für Lieferung, Hilfsmittel wie Kabelwinden oder -trommeln, Schneiden usw. sind in die Einheitspreise eeinzukalkulieren. Alle Kabel und Leitungen sind bei Verlegung zu beschriften. Die Beschriftung muss Auskunft kgeben über: Kabelquerschnitt, Stromkreisbezeichnung und Verteilerzuordnung.

t

Der AN hat vor der Bestellung und Verlegung der Kabel und Leitungen zu prüfen, ob sich gegenüber der Planung Änderrungen hinsichtlich der Belastung ergeben haben. Die Querschnitte sind zu prüfen und evtl. beabsichtigte Änderungen der örtlichen Bauleitung mitzuteilen.

o

Nachfolgende Positionen sind in Teillängen zu liefern und betrienbsfertig zu verlegen. 1.2.1 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 2026i-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oders in offene Kanäle.

c

300,000 m 1.2.2 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal

h

STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle.

n

300,000 m 1.2.3 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal

i

STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-c204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

h

300,000 m 1.2.4 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Utnterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle.

b

300,000 m 1.2.5 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanael STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)a NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

r

300,000 m 1.2.6 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal b STLB-Bau 2026-04 053 5393

e

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle.

i

300,000 m

t

b

Gesamtbetrag:

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 59]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 5 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.3 Verlegesysteme

e

Hinweistext:

l

Anmerkung eDie zu verwendenden Installationsrohre müssen VDE 0605 entsprechen. kBei den nachfolgend beschriebenen Positionen sind die in Teillängen (Schneiden inbegriffen) zu liefernden und zu verlegenden Installationsrohre einschließlich dem

t

Zubehör für:

• Unterputz: Abstandsstutzen, Montagehilfen, Tunnrelverbinder, Rohrsicherungsstopfen, Muffen etc.
• Hohlwand: Montagehilfen, Kantenschutz bei scharfkantigen Durchführen, Muffen etc.

o

• Betonbau: Wand- und Deckenkrümmer, End- und Übergangstüllen, Deckenleisten, Montagehilfen, Befestigunngszubehör wie Stützrohr, Gegenlager, Haftmagnet Muffen, etc. in Einheitsprieise einzurechnen. Sämtliche scharfen Kanten sind mit Schutzbänder zu

s

versehen. 1.3.1 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/150mm PVC-U Mauerwerk

c

STLB-Bau 2026-04 053 3277 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße

h

H/B mind. 60/150 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk.

10,000 m 1.3.2 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U Mauerwerk

n

STLB-Bau 2026-04 053 3277 Elektroinstallationskanal DIN EiN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, mit einem Trennsteg, aus Kunststoff, auf Mauerwerk.

c

20,000 m 1.3.3 Elektroinstallationskanal Leitungsfühhrung H/B 40/60mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2t-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 40/60 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk.

20,000 m 1.3.4 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B b19/33mm PVC-U Mauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0e604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 19/33 mm, aus PVC-U, auf Mauerwerk.

a

30,000 m 1.3.5 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschelrlen STLB-Bau 2026-04 053 3275

b

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 060e5-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

i

100,000 m t 1.3.6 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 100/100mm T 50mm AP STLB-Bau 2026-04 053 3266 b Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Grundfläche maind. 100/100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Aufputz.

r

40,000 St 1.3.7 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 70/70mm T 37mm AP * STLB-Bau 2026-04 053 3266 Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 70/70 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel, Aufputz.

20,000 St

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 60]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 6 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Gesamtbetrag:

e

l

e

k

t

r

o

n

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 61]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 7 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.4 Installationsgeräte

e

Hinweistext:

l

Bei nachfolgend aufgeführten Positionen (Installationsschalter, -taster, Steckdosen, sowie bei eGeräten der Fernmeldetechnik) sind: Zentralplatte, Abdeckung und Rahmen, Drehgriffe, Wippen, genauso wie: kLieferung, Montage und betriebsfertiges Anschließen mit einzukalkulieren. Geräteeinsätze sind nur mit Schraubbefestigung zugelassen (keine Krallen).

t

Starkstrom- und Fernmeldegeräte dürfen nicht hinter einer gemeinsamen Abdeckplatte montiert werden. 1.4.1 Wipprschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

o

Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben nbefestigen. 10,000 Sti 1.4.2 Wippschalter einpolig Serien 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld

s

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Serien, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätecdose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

h

10,000 St 1.4.3 Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

n

Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) als Kreuzschalter, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen. i 10,000 St c 1.4.4 Wipptaster einpolig Aus 10A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld

h

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wipptaster DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL

t

9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

10,000 St

b

1.4.5 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

e

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

a

10,000 St

r

1.4.6 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose BeschriftungsfeldIP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267

b

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE

e

0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

i

10,000 St 1.4.7 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld IP44

t

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, b250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

a

5,000 St

r

1.4.8 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 * Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

5,000 St 1.4.9 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP BeschriftungsfeldIP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Wechselschalter, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 62]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 8 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, iEnU RKombination mitEUR Wechselschalter, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE

e

0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

l

4,000 St 1.4.10 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Taster AP Beschriftungsfeld IP44

e

STLB-Bau 2026-04 053 3267 kSchutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Taster, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

t

4,000 St

r

o

Gesamtbetrag:

n

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 63]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 9 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.5 Beleuchtung

e

Hinweistext:

l

Alle Leuchten und Leuchtmittel müssen den allgemeinen Regeln der Technik und der VDE-Vorschriften eentsprechen. Zum Nachweis der Sicherheit müssen die Leuchten das VDE-Zeichen tragen. Nach Aufforderung ist kdie VDE-Prüfbescheinigung des Leuchtenherstellers vorzulegen.

t

Die Leuchten sind mit allen zum sicheren Betrieb benötigten elektrischen Betriebsmitteln (Klemmen, Verdrrahtung usw.) zu kalkulieren. In den Einheitspreisen sind auch Kosten für Hilfsmittel (Spezialwerkzeug, Handschuhe u. a.), sowie die

o

ordnungsgemäße Montage (ohne Risse, Lackbeschädigungen und Fingerabdrücke an Reflexionsnteilen) zu berücksichtigen. Vor Bestellunig der Leuchten ist Rücksprache mit der Bauleitung bzgl. einer Leuchtenbemusterung zu halten.

s

Die angebotenen Leuchten verstehen sich einschl. Systemgebundenen Zubehör, montiert und betriebsfertig angecschlossen. Mehrkosten für Arbeiten bis zu einer Höhe von 6.80m sind einzukalkulieren und werden nicht

h

eigens vergütet. 1.5.1 Einbauleuchte rechteckig mindB 100 mm maxB 100 mm mindL 1550 mm maxL1550 mm Einbau-T 105 mm LED 30W mindLichtstrom 4000 lm maxAnschluss-P 30 W IP54 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 2026-04 058 2077 n Einbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in der Leuchte, Breite mind. 100 mm, max. Breitie 100 mm, Länge mind. 1550 mm, max. Länge 1550 mm, Einbautiefe 105 mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 30 W, cFarbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtstrom Leuchte mind. 4000 lm, max.

h

Anschlussleistung 30 W, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für Paneeldecke, Abdeckwanne aus Ktunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte, Schutzklasse I.

20,000 St 1.5.2 Anbauleuchte rechteckig mindB 90 mm maxB 110 mbm mindL 1500 mm maxL1550 mm maxH 95 mm LED 24W mindLichtstrom 4400 lm maxAnschluss-P 24 W IP66 Gehäuse Kunststoff Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte e STLB-Bau 2026-04 058 2077 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in daer Leuchte, Breite mind. 90 mm, max. Breite 110 mm, Länge mind. 1500 mm, max. Länge 1550 mm, max. Höhe 95 mm,

r

mit LED-Leuchtmittel, mind. 24 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K, Lichtbstrom Leuchte mind. 4400 lm, max. Anschlussleistung 24 W, Lebensdauer mind. 100000 h, Schutzart IP 66 DIN EN 60529 (VDEe 0470-1), mit Gehäuse aus Kunststoff, für Decke und Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, funkentstört DIN EN IEC 55015 (VDE 0875-15-1), mit integriertem Betriebsgerät, als Einzelleuchte, Schutzklasse I. i

t

25,000 St

b

Gesamtbetrag:

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 64]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 10 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.6 Sonstiges

e

Hinweistext:

l

Anmerkungen Vor Ausführung von Durchbruch- und Kernbohrarbeiten esind die Arbeiten mit der Bauleitung abzusprechen. 1.6.1 Wanddurchbruch Beton D 20-25cm bohren kSTLB-Bau 2026-04 051 1225 Wanddurchbruch in Beton, Dicke über 20 bis 25 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

t

2,000 St

r

1.6.2 Wanddurchbruch Mauerwerk D 25-36cm bohren STLB-Bau 2026-04 051 1225

o

Wanddurchbruch in Mauerwerk, Dicke über 25 bis 36 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

n

2,000 St 1.6.3 Ausschnitt Triockenbaudecke Fachgerechtes ausschneiden in einer bestehenden Trockenbaudecke. Ausschnittmaß ca. 200mm x 200mm. s Passend für unten genannten Abschlussdeckel. einschl. allem notwendigen Hilfsmittel (Akkuschrauber, Dosenbohrer usw.)

c

5,000 St h 1.6.4 Abschlussdeckel Abschlussdeckel für Hohlw andkasten (235mm x 205mm) liefern und montieren

n

10,000 St 1.6.5 Blechpaneeldecke öffnen/schliesisen Öffnen einer vorhandenen Blechpaneeldecke einschließlich fachgerechtem Lösen der Paneele, sorgfältige Zwischenlagerung der acusgebauten Bauteile sowie Schutz vor Beschädigungen. Nach Abschluss der Arbeiten Wiedereinbau der vorhandenen Paneele einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Ausrichten der Paneele, Herstellung des ursprünglichen

h

Erscheinungsbildes. . Die Leistung umfasst sämtliche Nebenleistungen, Arbeitsmittel, An- und Abtransport. Abrechnung: je m² geöffnete und wieder gteschlossene Deckenfläche. 2,000 m2 1.6.6 Lichtkanalabdeckung öffnen/schliessen

b

Öffnen vorhandenen Lichtkanal Deckel schwenkbar befestigt mittels Dreikanntverschluss je 1,2m. Nach Austausch Beleuchtung wieder verscheliessen. 40,000 m a Hinweistext: Anschlüsse an Maschinen und dergleichen. r Ausführung einschl. allem Zubehör, wie Kabelschuhe Verbindungsmaterial, Einführstutzen usw. b 1.6.7 Anschluss von bauseitigen Geräten bis 5x2,5mm2 Anschluss von bauseitigen Geräten e einschl. Klemmmaterial und Zubehör bis 5x2,5mm2 i 5,000 St t Hinweitext: Hinweistext: b Alle Kabel und Leitungsdurchführungen durch Brandabschnitte sind vertikal und horizontal mit F30- a bzw. F90-Brandabschottung nach erfolgter Installation zu schließen. Es ist eine detaillierte Dokumentation je Brandschottung nach Vorgaben durchrzuführen. Es werden je Brandschott eine eigene Brandschottnummer vorgegeben, diese sind verbindlich zu verwenden. 1.6.8 Öffnen von Brandschottungen * Öffnen von Brandschottungen Brandabschottung, F90, F30, 0,02 qm

4,000 St 1.6.9 Verschließen von geöffneten Brandschottungen Verschließen von geöffneten Brandschottungen gem. Nachbelegungsvorgaben der Herstellerfirma. Die Zulassungsbescheinigung der ausführenden Firma ist vorzulegen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 65]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 11 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Die Zulassungsbescheinigung der ausführenden EUR EUR Firma ist vorzulegen.

e

Brandabschottung, F90, 0,02 qm

l

4,000 St 1.6.10 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Wand D 240mm

e

STLB-Bau 2026-04 047 1204 kBrandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Btaustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des rhierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Mauerwerk, Dicke 240 mm. 4,000 oSt 1.6.11 Brandschutzmasse Brandschutnzmasse zum schließen von einzelnen Kabel- durchführungein. Kartusche 2,000 St s

c

Gesamtbetrag:

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 66]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 12 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.7 Stundensätze/Regie

e

Hinweistext:

l

Anmerkung: Stundensätze eZur Erstellung von nicht in Einheitspreise fassbare Leistungen: kSämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksame Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten

t

(Sozialkassenbeiträge u. dgl.), Anfahrtskosten, Fahrzeuge usw. sind Miteinzukalkulieren.

r

Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind ebenfalls einzurechnen.

o

Gesondert verrechnet werden tarifliche Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten.

n

1.7.1 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619

i

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskostesn, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

c

20,000 h 1.7.2 Monteur/-in sämtliche hKosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619 Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- undn Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

i

40,000 h

c

h

Gesamtbetrag:

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 67]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 13 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.8 Bestandsunterlagen

e

Hinweistext:

l

Hinweistext: Bestandsunterlagen sind durch Fortschreibung der eAusführungs-, Montage- und Werkstattzeichnungen zu erstellen. Alle Änderungen, die während der Bauzeit kauftreten, sind vom AN eigenverantwortlich laufend in die o.g. Pläne einzuarbeiten. Als Grundlage für die Planfortschreibung der Ausführungszeichnungen erhält

t

der AN auf Aufforderung die Planunterlagen in Dateiform. Aller Eintragungen sind DIN-gerecht vorzunehmen. 1.8.1 Bestandsunterlagen und Prüfungen Mehrpreois für die Erstellung der Bestandsunterlagen und Prüfungen, deren Umfang über die in der DIN 18382 (VOB/C) definierten Nebenleistungen hinausgehen. Die Unterlnagen sind in 4-facher Ausfertigung im beschrifteten Standordnern sowie 4-fach auf DVD zu erstellen.

i

1,000 St

s

c Gesamtbetrag:

h

Gesamtbetrag:

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 68]

LV: Erneuerung Bel. Küche Geb. 110 Seite: 14 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

Zusammenstellung

l

1 Bereich 2 Geb. 110 - Erneuerung Leuchten im Küchenbereich 1.1 eFreischaltung und Demontage 1.2 Kabel und Leitungen 1.3 kVerlegesysteme 1.4 Installationsgeräte 1.5 Bteleuchtung 1.6 Sonstiges 1.7 Stunrdensätze/Regie 1.8 Bestandsunterlagen

o

Summe:

n

USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

i

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 69]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 1 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

e

BAUBESCHREIBUNG: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das staatliche Bauamt Weilheim i.Obb lbeabsichtigt in der Welfenkaserne Landsberg am Lech den Austausch der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung im Gebäude 110.

e

Die Anschrift der Kaserne lautet: Welfenkaserne Landsberg am Lech kSiegfried-Meister-Straße 10 86899 Landsberg am Lech

t

Erläuterung zur Maßnahme: 3315-2518 Geb. 110

r

Aust. der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung Um den ozeitlichen Ablauf und den Fertigstellungstermin zu gewährleisten ist eine hohe Anzahl von Monteuren zu kalkulieren.

n

Die Ausführung erfolgt im laufenden Betrieb. Mehraufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet.

i

Während der Bauzeit ist seitens des Auftragnehmers der Antrag aller vor Ort tätigen Personen des Auftragnehmesrs für den vereinfachten Zutritt auf die Liegenschaft zu beantragen. Die notwendigen Unterlagen, wie Ausweis usw. sind entsprechend zur Verfügung zu stellen.

c

Die Kabel und Leitungen sind bei den Verteilungen auszuklemmen (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie) und weitmöglichst, in Abstimmung mit der Bauleitung zurückzubauen.

h

Sämtliche Transportkosten einschl. dem Ent- und Beladen sind einzukalkulieren und werden nicht eigens vergütet.

Demontierte Leuchten einschließlich Leuchtmittel und Zentralbatterien (Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung) sindn nach Vorgabe des BwDLZ und dem Planungsbüro auf dem Kasernengelände vorab zwischen zu lagern. Nach Freigabe des BwDLZ und demi Planungsbüro sind diese gegen Nachweis zu entsorgen. Es erfolgt eine detaillierte Terminabstimmung in Verbindung mit dem Staatlichen Bauamt

c

Weilheim, dem Planungsbüro, dem Bundeswehrdienstleistungszentrum (BwDLZ) vorzunehmen. Abschaltungen / Freischaltungen könnehn nur in Abstimmung mit dem BwDLZ erfolgen. Eigenmächtige Schalthandlungen durch den AN sind strengstens untersagt.

t

Es dürfen keine Arbeiten am Bestand ohne ausdrückliche Genehmigung des Nutzers oder des Planungsbüros ausgeführt werden.

Mehraufwand für Koordinierung und Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken, Nutzern, Planern, anderen Firmen muss einkalkuliert werden. b Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

e

Alle Anlagenteile und dem Zubehör verstehen sich kompl. geliefert, aufgestellt, montiert und betriebsfertig angeschlossen. a Baustelleneinrichtung r Für Lagerung von Baugeräten und Materialien des AN stehen Flächen zur Verfügung. Eine Abstimmung mit der Bauleitung hat zu erfolgen.

b

Sauberhalten der Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Bausteelle, Straßen, Wege und sonstige Außenanlagen sind unbeschädigt und sauber zu halten und bei Verunreinigung vom Verursachenden AN unverzüglich zu reinigen.

i

Materialanlieferung Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsptrechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Objektüberwachung abzustimmen. Des Weiteren ist die Objektüberwachung nicht verpflichtetb, Materiallieferungen für den AN anzunehmen. Der Auftragnehmer hat Materiallieferungen so zu disponieren, dass eine Annahme durch den AN erfolgen kann.

a

Bauleiter Der AN hat vor Beginn der Arbeiten schriftlich eine(n) Firmenbauleiter/in zur benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Zu den Pflichten der Bauleitung des AN gehört u.a. die Teilnahme an Besprechungen (wöchentlich) und Baubegehungen. Die Bauleitung

*

des AN hat fachlich geeignet zu sein, muss der deutschen Sprache mächtig sein und diese fließend in Wort und Schrift beherrschen. Die Bauleitung des AN muss während der gesamten Bauzeit für Rücksprachen des AG bzw. der Objektüberwachung zur Verfügung stehen. Baustellenbesprechungen finden 1 x wöchentlich statt. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Bautagesberichte Der AN hat dem AG in geeigneter Form unter anderem über den Personal-, Nachunternehmer- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell schriftlich zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 70]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 2 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) besondere Vorkommnisse aktuell schriftlich zu berichten. Hierzu zähleEnU Rauch BegehungenE UmRit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste

e

Hilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaften bleibt davon unberührt. Die lBautagesberichte sind arbeitstäglich, der Objektüberwachung unaufgefordert vorzulegen. Des Weiteren sind im Bautagebuch folgende Informationen täglich efestzuhalten: •• Mitarbeiter namentlich unter Angabe der Lohngruppe •• Arbeitszeit der Mitarbeiter mit Beginn, Ende und Pausen k•• Tätigkeit des Mitarbeiters mit Angabe von Stunden •• Klimadaten: Temperatur und Witterung •t• Besondere Vorkommnisse (Behinderungen, Schäden, Unfälle etc.) •• Baustellenbesuche (namentliche Erwähnung der Besucher)

r

•• Anweisungen durch die Bauleitung bzw. den Bauherrn •• Abweichungen vom Leistungsverzeichnis bzw. Werkplan, Arbeiteon nach Aufwand Baustrom n Der Baustrom wird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bauwasser i Das Bauwasser wird vom AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

s

Sicherheit und Gesundheitsschutz Die Einhaltung aller Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen obliegen dem Auftragnehmer.

c

Verfahrensweise zur Rechnungsstellung Die Rechnungsunterlagehn sind 1-fach im Bauamt und gleichzeitig 1-fach beim beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüro einzureichen. Für den Beginn der Bearbeitungsfristen ist der Posteingang im Bauamt maß geblich.

Termine: Beginn der Maßnahme:nach Beanuftragung.Fertigstellung der Maßnahme:2026 Preisbindung: Die angebotenen Einheitspreise igelten bis Abschluss der Maßnahme. Ende der Baubeschreibung

c

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Weitere Besondere Vertragsbedingungen

h

10.1Anordnung von StundenlohnarbeitenMit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenenStundenlohnarbeiten ist erstt nach schriftlicher Anordnung desAuftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zuerbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werk täglich einzureichen. 10.2 Beschäftigung von ArbeitskräftenBei der Beschäftigung von Arbeitskräften auf der Baustelle geltenfolgende Beschränkungen:Arbeitskräfte aus Staaten, die auf der als Anlage

b

beigefügtenStaatenliste aufgeführt sind, dürfen nicht beschäftigt werden.Dies gilt ebenfalls für Fahrer von Speditionen, welche auf die Liegenschaft Material anliefern und somit das Liegenschaftsgeländebetreten müssten. e Siehe hierzu die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 10.3 BaustellenausweiseDas Betreten und Befahren der militärischen Liegenschaft ist nur

a

mitgültigem Erlaubnisschein möglich.Gegen Vorlage gültiger Ausweisdokumente erhalten die Arbeitskräftedes Auftragnehmers eine eintägige Zutrittserlaubnis (Passierschein),die ständig mitgeführt werden muss.Mitarbeiter, die keine gültigen rAusweispapiere vorweisen können,erhalten keinen Zutritt; Führerscheine oder ähnliche Dokumente sindnicht ausreichend. Damit verbundene Ausfallzeiten werden vomAuftraggeber nicht vergütet. Nichtb mehr benötigte Ausweise sindunverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. Dort ist auchunverzüglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

e

10.4 KontrollenKontrollen durch das militärische Wachpersonal sind jederzeit zudulden. Personen, die gegen die Kasernenordnung und Sicherheitsbestimmungen verstoßen, werden aus demLiegenschaftsbereich verwiesen und vom weiteren Zutritt ausgeischlossen. 10.5 SicherheitsbestimmungenDie Baustelle ist auf dem kürzesten Weg anzufahren und zu verlassen.Der Aufenthalt außerhalb der unmittelbaren Arbeitsstelle iststrengstens untersagt.

t

10.6 Einrichtung von UnterkünftenUnterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeitdürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, wederaufgestellt noch in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden. b 10.7 Technische Spezifikationen:Soweit in der Leistungsbeschreibung auf TechnischeSpezifikationen (z.B. nationale Normen, mit deneneuropäische Noarmen umgesetzt werden, europäischetechnische Zulassungen, gemeinsame technischeSpezifikationen, internationale Normen) Bezug genommenwird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "odergleichwertig", immer

r

gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen * 1 Bereich 3 Geb. 110 - Aust. der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung

Hinweistext: Das Gebäude 110 verfügt über 2 Zentralbatterieanlagen zur Versorgung der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung. Beide Anlagen sind zurückzubauen und durch Einzelbatterieleuchten mit Funkvernetzung (Protokollierung/Störmeldung/Testlauf) zu ersetzen.

Umschaltweichen in Lichtbänder bzw. in Einzelleuchten sind auszubauen. Die Funktion der Lichtbänder bzw. Einzelleuchten ist nach dem Rückbau der Weichen zu gewährleisten.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 71]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 3 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Umschaltweichen in Lichtbänder bzw. in Einzelleuchten sind auszubauenE.U RDie Funktion deErUR Lichtbänder bzw. Einzelleuchten ist nach dem Rückbau der Weichen zu gewährleisten.

e

1.1 Freischaltung und Demontage

l

Hinweistext: eAnmerkung Durch die Baumaßnahme sind vorgegebene Bereiche spannungsfrei zu schalten. Die Spannungsfreiheit ist entsprechend zu prüfen. Die Ausführung kdarf nur unter Rücksprache mit der Bauleitung erfolgen. Dtemontagearbeiten, Montagearbeiten: Es sind Leuchten sowie Kabel und Leitungen mit Verlegesysteme fachgerecht zu demontieren und nach Freigabe durch den Bauherren, bzw. der örtlichen Bauleitung zu entsorgen bzw. wieder zu

r

montieren. Vor deno Demontagearbeiten wird vor Ort festgelegt, welche Gegenstände entsorgt werden und welche zur Weiterverwendung gelagert werden müssen. Dies betrinfft u. a. die Leuchtstoffröhren. Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten.

i

Vor Abtransport sind die demontierten Gegenstände der Bauleitung zur Massenkontrolle anzuzeigen. s In Behälter laden bedeutet inkl. Abtransport, Entsorgung und Kostenübernahme durch den AN.

c

1.1.1 Freischaltung eines Stromkreises Freischaltung eines Sthromkreises, prüfen auf Spannungsfreiheit und gegen wiedereinschalten sichern.

20,000 St 1.1.2 Demontage Kabel und Leitungenn 2x2x0,6mm - 3x1,5mm² Demontage von Kabel von 2x2x0,6 mm bis 3x1,5mm² Querschnitt.

i

2.000,000 m 1.1.3 Demontage Kabel und Leitungen 3x1,c5mm²-5x4mm² Demontage von Kabel von 3x1,5mm² bis 5x4mm² Querschnitt.

h

1.500,000 m

t

1.1.4 Demontage Verlegesysteme Trassen BR-, LF Kanäle Demontage von Verlegesystemen, wie Kabelkanäle jede Größe, Brüstungskanäle, Kabeltrassen bis 200mm Breite u. ä., inkl. Befestigungssystem. Entsorgung der demontierten Verlegesysteme. b Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

e

100,000 m a 1.1.5 Demontage Verlegesysteme, Rohre Demontage von Verlegesystemen, wie Leerrohre, Stahlrohrre Durchmesser bis 32 mm inkl. Befestigungssystem. Entsorgung der demontierten Verlegesysteme.

b

Die Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

e

100,000 m

i

1.1.6 Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 2026-04 084 8558

t

Abbruch Anbauleuchte, Gehäuse aus beschichtetem Stahl, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,

b

nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufagenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, r Entsorgung wird gesondert vergütet.

*

85,000 St 1.1.7 Umschaltweiche ausbauen Umschaltweiche Batterieversorgung Zentralbatterie / Normalnetz aus Einzelleuchte bzw. aus Einzelleuchte ausbauen. Funktion des Lichtbandes bzw. Einzelleuchte herstellen.

8,000 St 1.1.8 Entsorgung Umschaltweiche Entsorgungskosten Umschaltweiche einschl. aller Nebenkosten.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 72]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 4 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

8,000 St 1.1.9 lNotleuchte abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 2024-04 084 8558 eAbbruch Notleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, Einzelgewichtsbereich bis 10 kg, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene

k

Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Atbfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

r

85,000 St 1.1.10 Entsorgoung Notleuchte Fachgerechte Entsorgung der demontierten Notleuchte jeglicher Art (Einbau, Anbau, Tragschiene usw.) n Vorgaben des zuständigen Abfallzweckverbandes sind bindend einzuhalten. Ein Nachweis hierüber ist zu führen.

i

85,000 St s 1.1.11 Stationäre Batterie geschlossen abbrechen bis 10kg v.Hand Stoffe ladenLKW AN ges.Vergüt.Entsorg.c STLB-Bau 2026-04 084 8693 Abbruch stationäre Bathterie, geschlossen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN ladenn, Entsorgung wird gesondert vergütet.

i

40,000 St 1.1.12 Entsorgung Batterie c Entsorgungskosten je Batterie

h

40,000 St

t

1.1.13 Schaltschrank bestückt abbrechen 50-100kg laden transp. LKW AN bis 1kmnicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 2024-04 084 8401 Abbruch des Schaltschranks, bestückt, Abbruch Bestückung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, vor Ort zerlegbar,b Einzelgewicht über 50 bis 100 kg, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW AN des laden, transporteieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 1 km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,

a

die Entsorgung wird gesondert vergütet.

r

2,000 St

b

eGesamtbetrag:

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 73]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 5 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.2 Installationsgeräte

e

Hinweistext:

l

Es ist ein Standardprogramm Reinweiß zu kalkulieren. Bei nachfolgend aufgeführten Positionen e(Installationsschalter, -taster, Steckdosen, sowie bei Geräten der Fernmeldetechnik) sind: Zentralplatte, kAbdeckung und Rahmen, Drehgriffe, Wippen, genauso wie: Lieferung, Montage und betriebsfertiges Anschließen mit einzukalkulieren. Geräteeinsätze sind nur mit

t

Schraubbefestigung zugelassen (keine Krallen). Starkstrom- und Fernmeldegeräte dürfen nicht hinter einerr gemeinsamen Abdeckplatte montiert werden. Die Beschriftung der Schaltgeräte sind

o

miteinzukalkulieren, Ausführung nach Angaben des Bauherrn.

n

1.2.1 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

i

Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestsigen.

c

10,000 St 1.2.2 Wippschalter einpolig Serien 10A 250V reinweiß GerätedoseBeschriftungsfeld

h

STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Serien, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

n

1,000 St

i

1.2.3 Wipptaster einpolig Aus 10A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267

c

Wipptaster DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen. h

t

5,000 St 1.2.4 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld STLB-Bau 2026-04 053 3267 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010,

b

in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Einsatz mit Schrauben befestigen.

e

5,000 St 1.2.5 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß aGerätedoseBeschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/rWechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

b

5,000 St e 1.2.6 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 i Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60t529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

b

5,000 St 1.2.7 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP BeschriftungsfeldIP44 a STLB-Bau 2026-04 053 3267 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombirnation mit Wechselschalter, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

*

5,000 St 1.2.8 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Taster AP Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Taster, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 74]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 6 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 5,000 St

e

1.2.9 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 100/100mm T 50mm AP STLB-Bau 2026-04 053 3266

l

Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100/100 mm, Tiefe

e

mind. 50 mm, mit Deckel, Aufputz.

k

100,000 St

t

r Gesamtbetrag:

o

n

i

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 75]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 7 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.3 Kabel und Leitungen

e

Hinweistext:

l

Nachfolgende Positionen sind in Teillängen zu liefern und betriebsfertig zu verlegen.

e

1.3.1 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 2026-04 053 5393

k

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

t

300,000 m

r

1.3.2 Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393

o

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle.

n

300,000 mi 1.3.3 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 2026-04s 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder inc offene Kanäle. 300,000 m h 1.3.4 Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/ Unterflurkanäle. n 300,000 m i 1.3.5 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 c Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle. h

t

300,000 m 1.3.6 Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/

b

Unterflurkanäle.

e

300,000 m

a

rGesamtbetrag:

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 76]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 8 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.4 Verlegesysteme

e

Hinweistext:

l

Nachfolgende Positionen sind in Teillängen zu liefern und betriebsfertig zu verlegen.

e

1.4.1 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm Stahl bandverzMauerwerk STLB-Bau 2026-04 053 3277

k

Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 40/60 mm, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. elektrisch dauerhaft lteitfähiger Verbindung, auf Mauerwerk.

r

60,000 m 1.4.2 Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 25mm AP Abstandsschellen

o

STLB-Bau 2026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus beschichtetem Stahl,

n

Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandssichellen. 120,000 m s 1.4.3 Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 32mm AP Abstandsschellen

c

STLB-Bau 2026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus beschichtetem Stahl, Außendurchmesser 32 mmh, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen. 10,000 m n

i

Gesamtbetrag:

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 77]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 9 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.5 Sicherheitsbeleuchtung

e

Hinweistext:

l

Anmerkungen Die vorhandene Zentralbatterieanlage wird komplett demontiert und zurückgebaut. eSämtliche alten Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten sind zu demontieren. kZur Ausführung der neuen Sicherheitsbeleuchtung werden Rettungsweg- und Sicherheitsleuchten als Einzelbatterieleuchten mit 3h Akkubetrieb ausgeführt. Die Überwachung aller Leuchten erfolgt mittels Funksystem.

t

1.5.1 Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Scheibenleuchte Erkennungsweite25m Dauerschaltung Betr.- dauer 3h Deckenanbau LED autom. Prüfeinr.

r

STLB-Bau 2026-04 059 2032 Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22), mit eingebauter

o

Einzelbatterie, Rettungszeichen DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1, als Scheibenleuchte, Rettungszeichen 2-seitig, Erkennungsweite mind. 25 m, in Dauerschaltung, Bemessungsnbetriebsdauer 3 h, Gehäuse aus beschichtetem Stahl, Rettungszeichenträger aus Kunststoff, für Deckenanbau, Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, mit interner automatischer Prüfeinrichtung, selbsttätig auslösend, Meldung an

i

eine zentrale Stelle, mit Leuchteneinzelerkennung, Datenübertragung über Funk, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

s

56,000 St

c

1.5.2 Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Kompaktgehäuse Dauer-Bereitschaftsschaltung Betr.-dauer 3h Deckenanbau LED autom. Prüfeinr.

h

STLB-Bau 2026-04 059 2032 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22), mit eingebauter Einzelbatterie, im Kompaktgehäuse, in Dauer-/Bereitschaftsschaltung, umschaltbar, Bemessungsbetriebsdauer 3 h, Wartungsfaktor 0,8, für Deckenanbau, Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LEDn und Betriebsgerät, mit interner automatischer Prüfeinrichtung, selbsttätig auslösend, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. i 61,000 St c 1.5.3 Autom.Prüfeinr.TypER Ausgabe Einzelbatterie-Notleuchte 230VAC Funk-Datenübertragung STLB-Bau 2026-04 059 2017 h Automatische Prüfeinrichtung ATS, DIN EN 62034 (VDE 0711-400) Typ ER, mit Ausgabemöglichkeit der Prüfergebnisse, für die Überwachung tvon Einzelbatterie-Notleuchten und Notlicht- Versorgungsbausteinen mit integrierter Überwachungseinrichtung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, für die Durchführung der Funktions- und Betriebsdauerprüfungen, einschl. Registrier-, Melde- und Diagnoseprogramme, mit Datenschnittstellen als potentialfreier Kontakt zur Weitergabe von Sammelstörmeldungen, Übertragung der Daten von den Einzelbatterieleuchten über Funk. b 1,000 St e 1.5.4 Funk Repeater

a

Funk-Repeaters zur Reichweitenerhöhung und Sicherstellung der Funkkommunikation innerhalb einer zentral überwachten Sicherheitsbeleuchtungsanlage. Der Funk-Repeater dient der Erweiterung des Funknetzes rzwischen der Zentrale und den angeschlossenen Funkkomponenten sowie zur Verbesserung der Signalqualität bei ungünstigen baulichen Gegebenheiten. Das Gerät muss eine zuverlässige,b bidirektionale Funkkommunikation gewährleisten und die Weiterleitung der Kommunikationsdaten zwischen den Netzwerkteilnehmern automatisch übernehmen. Technische Anforderungen: e Geeignet für den Einsatz in einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage. Bidirektionale Funkkommunikation. i Automatische Weiterleitung und Verstärkung der Funktelegramme. Kompatibel mit dem eingesetzten Funksystem des Herstellers der Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

t

Statusanzeigen für Betrieb, Funkkommunikation und Störungsmeldungen. Wandmontage geeignet. Spannungsversorgung gemäß Herstellervorgaben. b Zulässiger Betriebstemperaturbereich entsprechend den Einsatzbedingungen. Wartungsfreier Betrieb. a Leistungsumfang: Lieferung des Funk-Repeaters einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussmaterialien. r Montage am vorgesehenen Installationsort. Konfiguration und Einbindung in das bestehende Funknetz der Sicherheitsbeleuchtu*ngsanlage. Funktionsprüfung einschließlich Überprüfung der Funkverbindung.

10,000 St 1.5.5 Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung STLB-Bau 2026-04 059 2036 Stromkreisbezeichnungsschild mit Angabe von Verteilung, Stromkreis-Nummer und Leuchten-Nummer, DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), rund, Schriftart/-größe DIN 1450, aus PVC-Folie, selbstklebend, mit Beschriftung.

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 78]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 10 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

120,000 St 1.5.6 lBeleuchtungsstärkemessung STLB-Bau 2026-04 058 8122 eBeleuchtungsstärkemessung DIN 5035-6, Anzahl Messpunkte 20 St.

k

1,000 St 1.5.7 Etinweisung STLB-Bau 2026-04 059 8424 Einwreisung des technischen Bedienpersonal zur sachgerechten Bedienung und Wartung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, zur Erstinbetriebnahme, vor Ort.

o

1,000 St

n

i

Gesamtbetrag:

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 79]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 11 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.6 Sonstiges

e

Hinweistext:

l

Anmerkungen Vor Ausführung von Durchbruch- und Kernbohrarbeiten esind die Arbeiten mit der Bauleitung abzusprechen. 1.6.1 Wanddurchbruch Beton D 20-25cm bohren kSTLB-Bau 2026-04 051 1225 Wanddurchbruch in Beton, Dicke über 20 bis 25 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

t

2,000 St

r

1.6.2 Wanddurchbruch Mauerwerk D 25-36cm bohren STLB-Bau 2026-04 051 1225

o

Wanddurchbruch in Mauerwerk, Dicke über 25 bis 36 cm, bohren, für Kabeldurchführungssystem.

n

2,000 St 1.6.3 Ausschnitt Triockenbaudecke Fachgerechtes ausschneiden in einer bestehenden Trockenbaudecke. Ausschnittmaß ca. 200mm x 200mm. s Passend für unten genannten Abschlussdeckel. einschl. allem notwendigen Hilfsmittel (Akkuschrauber, Dosenbohrer usw.)

c

10,000 St h 1.6.4 Abschlussdeckel Abschlussdeckel für Hohlw andkasten (235mm x 205mm) liefern und montieren

n

10,000 St 1.6.5 Blechpaneeldecke öffnen/schliesisen Öffnen einer vorhandenen Blechpaneeldecke einschließlich fachgerechtem Lösen der Paneele, sorgfältige Zwischenlagerung der acusgebauten Bauteile sowie Schutz vor Beschädigungen. Nach Abschluss der Arbeiten Wiedereinbau der vorhandenen Paneele einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Ausrichten der Paneele, Herstellung des ursprünglichen

h

Erscheinungsbildes. . Die Leistung umfasst sämtliche Nebenleistungen, Arbeitsmittel, An- und Abtransport. Abrechnung: je m² geöffnete und wieder gteschlossene Deckenfläche. 20,000 m2 Hinweistext:

b

Anschlüsse an vorhandenen Klemmdosen, Maschinen und dergleichen. Ausführung einschl. allem Zubehör, wie Kabelschuhe Verbindungsmaterial, Einführstutzen usw. 1.6.6 Anschluss von bauseitigen Geräten bis 3x2,5mm2 e Anschluss von bauseitigen Geräten einschl. Klemmmaterial und Zubehör a bis 3x2,5mm2

r

100,000 St Hinweitext: b Hinweistext: Alle Kabel und Leitungsdurchführungen durch e Brandabschnitte sind vertikal und horizontal mit F30- bzw. F90-Brandabschottung nach erfolgter Installation i zu schließen. Es ist eine detaillierte Dokumentation je Brandschottung nach Vorgaben durchzuführen. Es werden je Brandschott eine eigene Brandschottnummer vorgegeben, diese sindt verbindlich zu verwenden. 1.6.7 Öffnen von Brandschottungen

b

Öffnen von Brandschottungen Brandabschottung, F90, F30, 0,02 qm

a

10,000 St

r

1.6.8 Verschließen von geöffneten Brandschottungen Verschließen von geöffneten Brandschottungen

*

gem. Nachbelegungsvorgaben der Herstellerfirma. Die Zulassungsbescheinigung der ausführenden Firma ist vorzulegen. Brandabschottung, F90, 0,02 qm

10,000 St 1.6.9 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Wand D 240mm STLB-Bau 2026-04 047 1204 Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 80]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 12 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als MineralwolleplatEtUeRnschott, EUR Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/

e

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im lGebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.

e

2,000 St 1.6.10 kBrandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2Gebäude Decke D 250mm STLB-Bau 2026-04 047 1204 Btrandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgremeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche

o

des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus Stahlbeton, Dicke 250 mm.

n

2,000 St 1.6.11 Brandschutzmasse

i

Brandschutzmasse zum schließen von einzelnen Kabel-

s

durchführungen. Kartusche

c

5,000 St

h

Gesamtbetrag:

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 81]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 13 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.7 Stundensätze/Regie

e

Hinweistext:

l

Anmerkung: Stundensätze eZur Erstellung von nicht in Einheitspreise fassbare Leistungen: kSämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksame Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten

t

(Sozialkassenbeiträge u. dgl.), Anfahrtskosten, Fahrzeuge usw. sind Miteinzukalkulieren.

r

Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind ebenfalls einzurechnen.

o

Gesondert verrechnet werden tarifliche Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten.

n

1.7.1 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619

i

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskostesn, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

c

30,000 h 1.7.2 Monteur/-in sämtliche hKosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619 Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- undn Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

i

30,000 h

c

h

Gesamtbetrag:

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 82]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 14 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.8 Bestandsunterlagen

e

Hinweistext:

l

Hinweistext: Bestandsunterlagen sind durch Fortschreibung der eAusführungs-, Montage- und Werkstattzeichnungen zu erstellen. Alle Änderungen, die während der Bauzeit kauftreten, sind vom AN eigenverantwortlich laufend in die o.g. Pläne einzuarbeiten. Als Grundlage für die Planfortschreibung der Ausführungszeichnungen erhält

t

der AN auf Aufforderung die Planunterlagen in Dateiform. Aller Eintragungen sind DIN-gerecht vorzunehmen. 1.8.1 Bestandsunterlagen und Prüfungen Mehrpreois für die Erstellung der Bestandsunterlagen und Prüfungen, deren Umfang über die in der DIN 18382 (VOB/C) definierten Nebenleistungen hinausgehen. Die Unterlnagen sind in 4-facher Ausfertigung im beschrifteten Standordnern sowie 4-fach auf DVD zu erstellen.

i

1,000 St

s

c Gesamtbetrag:

h

Gesamtbetrag:

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-

[Seite 83]

LV: Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 Seite: 15 Datum: 25.09.2026 LV-Datum: 13.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

e

Zusammenstellung

l

1 Bereich 3 Geb. 110 - Aust. der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung 1.1 eFreischaltung und Demontage 1.2 Installationsgeräte 1.3 kKabel und Leitungen 1.4 Verlegesysteme 1.5 Sticherheitsbeleuchtung 1.6 Sonstiges 1.7 Stunrdensätze/Regie 1.8 Bestandsunterlagen

o

Summe:

n

USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

i

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

s

c

h

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

• Identische, auch elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-