Zeitvertragsarbeiten zur Gewässerunterhaltung und Wasserbauarbeiten

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Unterhaltungsverband Rhume Straße Markstraße 15 a Plz, Ort 37434, Gieboldehausen Telefon 05528-8896 Fax E-Mail info@unterhaltungsverband-rhume.de Internet www.unterhaltungsverband-rhume.de Zu Händen von Frau Leps Umsatzsteuer-Identifikationsnummer b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 01-2026 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - postalischer Versand d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Verbandsgebiet des Unterhaltungsverband Rhume, 37434 Gieboldehausen Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort Die Arbeiten sind im gesamten Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbands Rhume in den Landkreisen Göttingen, Northeim und Goslar auszuführen. f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Zeitvertragsarbeiten im Bereich des Unterhaltungsverbands Rhume in den Landkreisen Göttingen, Northeim und Goslar. Unterhaltungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung Wasserbauarbeiten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 01.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 31.12.2027 j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 06.11.2026 09:09 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/ CXQ6YY1RZDW/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Auftragnehmer darf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie personenbezogene Daten jeglicher Art, die ihm im Zuge dieses Vertragsverhältnisses bekannt werden, nur für die Erfüllung dieses Vertrages verwenden; er hat sie mit der gleichen Sorgfalt und Vertraulichkeit wie eigene Daten zu behandeln. Diese Verpflichtung dauert auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses - aus welchem Grunde dieses auch immer erfolgt - weiter an. Allen Erfüllungsgehilfen, die Zugang zu solchen Daten haben können, ist diese Geheimhaltungsverpflichtung bekannt zu geben. Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen deren Fehlen nicht zum sofortigen Ausschluss führen. nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 26.11.2026 um 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 26.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/ CXQ6YY1RZDW Anschrift für schriftliche Angebote wie unter a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 26.11.2026 um 14:00 Uhr Ort Unterhaltungsverband Rhume Marktstraße 15a 37434 Gieboldehausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten - Legitimation vor Ort erforderlich t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung: entfällt. Sicherheit für Mängelansprüche: entfällt. Vertragsstrafe: entfällt. Vertragsstrafen nach Niedersächsischem Tariftreue- und Vergabegesetz §15: VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 06.11.2026 09:09 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Im Falle von Verstößen des Auftragnehmers gegen das NTVergabeG sind die in §15 (2) im Gesetz genannten Vertragsstrafen durch den Auftraggeber einzufordern: - 1 % des Auftragwertes für jeden schuldhaften Verstoß und - max. 10 % des Auftragwertes bei mehrfachen Verstößen Auch alle Verstöße von Nachunternehmen sind dem beauftragten Unternehmen zuzurechnen, sofern dieses die Verstöße unter Beachtung seiner Sorgfaltspflicht (i.S.d. § 347 Handelsgesetzbuch) kannte oder hätte kennen müssen. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Alle Zahlungen gemäß VOB/B. Die Rechnung ist spätestens 12 Werktage nach Abschluss der Baumaßnahme zu stellen. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Beurteilung der Eignung siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Landkreis Göttingen Straße Reinhäuser Landstraße 4 Plz, Ort 37083, Göttingen Telefon Fax E-Mail Internet Sonstiges Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY1RZDW VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 06.11.2026 09:09 Uhr - VMP