Schimmelsanierung und Wiederherstellung der Kita am Markt in Wildau

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Stadt Wildau Straße Karl-Marx-Str. 36 Plz, Ort 15745, Wildau Telefon +49 33755054-202 Fax E-Mail e.demoraes@wildau.de Internet https://www.wildau.de/ Kontaktstelle Fr. De Moraes Umsatzsteuer-Identifikationsnummer b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 2026 / 30 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Stadt Wildau, Kita am Markt, Am Markt 1, 15745 Wildau f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose - Schadstoffeinhausung - Kontrollierter Rückbau und Entsorgung mikrobiell befallener Bauteile und Estrichflächen - Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung und Technische Bausubstanztrocknung: - Grundstücks- und Bauwerksentwässerung (Tiefbau/Rohrleitungsbau) - Oberflächen-Feinreinigung und Mikrobizide Desinfektion - Technische Trocknung - Flächenwiederherstellung und Putz- / Trockenbauarbeiten - Heizungsbauarbeiten (Verlegen neuer Heizkreise) - Estrich- und Bodenbelagsarbeiten - Maler- und Beschichtungsarbeiten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 100 Tage Bestimmungen über die Ausführungsfrist Mit der Ausführung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B) zu begonnen. Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zur KW 50/2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 06.10.2026 11:40 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Wetterklausel: Die Erdarbeiten sind witterungsabhängig. Frosttage, Starkregen oder anhaltende Schneefälle, die eine fachgerechte Ausführung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik unmöglich machen, hemmen den Ablauf der Ausführungsfrist. Die Frist verlängert sich automatisch um die Anzahl der nachgewiesenen, wetterbedingten Ausfalltage. Die finale Feststellung der Ausfalltage erfolgt einvernehmlich durch die Bauleitung der Stadt Wildau und den Auftragnehmer. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 100 Werktagen. j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/ VMPSatellite/notice/CXP9YB2H3HK/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 04.11.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 15.01.2027 p) Adresse für elektronische Angebote https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/ VMPSatellite/notice/CXP9YB2H3HK Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Preis 60 Leistung 40 s) Eröffnungstermin am 04.11.2026 um 10:01 Uhr Ort Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen t) geforderte Sicherheiten Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 06.10.2026 11:40 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für "Mängelansprüchebürgschaft" u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind In Ergänzung zu den Regelungen der § 12 VOB/B (Abnahme) und § 16 VOB/B (Zahlung) vereinbaren die Vertragsparteien als technischen und gesundheitlichen Mindeststandard für die Feststellung der Mängelfreiheit ein objektives Nachweisverfahren. Die Fälligkeit der Schlusszahlung setzt die erfolgreiche, mängelfreie und schriftlich dokumentierte biologische Freimessung durch den von der Auftraggeberin beauftragten zertifizierten Sachverständigen voraus. Die Freimessung wird unverzüglich nach Fertigstellung der Feinreinigung durch den Sachverständigen veranlasst. Ergibt der Laborbefund eine Überschreitung der zulässigen mikrobiologischen Hintergrundkonzentrationen, ist der vertraglich geschuldete Erfolg der Schadstoffsanierung noch nicht erbracht. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, die erforderliche Nachreinigung bis zur Erreichung des Zielwertes auf eigene Kosten durchzuführen. Die vertraglichen Fristen zur Rechnungsprüfung und Fälligkeit gemäß § 16 VOB/B beginnen am Tag nach der erfolgreichen Laborfreigabe und der darauffolgenden förmlichen Abnahme der Gesamtleistung. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Vom für den Zuschlag vorgesehenen Bieter (Best-Bieter) sind nach Aufforderung durch die Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist von 6 Werktagen folgende Nachweise elektronisch über das E-Vergabe-Portal vorzulegen: 1. Technische Leistungsfähigkeit (Referenzen): Nachweis von mindestens zwei Referenzprojekten aus den letzten drei Jahren, die in Art und Umfang mit dieser Leistung vergleichbar sind (kombinierte Schimmelsanierung und Bauwerksabdichtung/Trocknung mit einem Mindestwert von 100.000 EUR netto je Projekt). 2. Personelle Qualifikation: Nachweis der Sachkunde für das einzusetzende Sanierungspersonal nach TRGS 524 (Arbeiten in kontaminierten Bereichen) bzw. DGUV Regel 101-004 oder ein gleichwertiges, anerkanntes Fachzertifikat zur Schimmelsanierung (z. B. TÜV, HWK). 3. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 2,0 Mio. EUR für Personenschäden und 1,0 Mio. EUR für Sach- und Vermögensschäden. Nachweis eines Mindestjahresumsatzes im Bereich Bauwerksanierung/Innenausbau von 210.000 EUR netto im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre. 4. Gesetzliche Nachweise: Vorlage der ausgefüllten und unterzeichneten Erklärung zur Einhaltung des Vergabemindestlohn gemäß dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVergG) sowie gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft (BG Bau). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Vergabekammer des Landes Brandenburg, beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa Straße Heinrich-Mann-Allee 107 Plz, Ort 14473, Potsdam Telefon +49 331 8661719 Fax E-Mail Vergabekammer@MWEKE.Brandenburg.de Internet Sonstiges Bekanntmachungs-ID: CXP9YB2H3HK VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 06.10.2026 11:40 Uhr - VMP