Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen für den Anbau einer Kindertagesstätte

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Gemeinde Milower Land Straße Friedensstraße 86 Plz, Ort 14715, Milower Land Telefon 03386-270919 Fax 03386-270930 E-Mail bau@milowerland.de Internet Kontaktstelle Bauamt Zu Händen von Mario Bessert Umsatzsteuer-Identifikationsnummer b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer ö/BL-Fö/Kita Gwd - 2026/07 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - postalischer Versand d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Anbau Kita Großwudicke an Haus 2, Parkstraße 5, 14715 Milower Land Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort Zu beachten ist der Standort der Baumaßnahme KITA Anbau an das Haus 2 auf dem Grundstück des bestehenden Schul- und KITA Standortes. Die Einrichtungen sind währende der Bauausführung in Betrieb, eine entsprechende Sorgfalt und Rücksichtnahme wird hier vorausgesetzt. f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Anbau einer Kindertagesstätte an das Haus 2 - Grundfläche Anbau KITA Gebäude : 33,50 x 20,50m Los 7 - Haustechnik - Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen - KITA für 60 Kinder von 1 bis 6 Jahren - Lieferung und Installation von 2 Stück Luft-Wasser-Wärmepumpen - Lieferung und Installation von ca.610m² Fußbodenheizung - Lieferung und Installation von Sanitäreinrichtungen und Sanitärobjekten für zwei große Sanitärräume Kinderbereich sowie Personal-WC's mit ca. 40 Stück Einrichtungsgegenständen einschl. der dazugehörigen Trink- und Abwasserverrohrung - Lieferung und Installation von dezentralen Lüftungsgeräten für Gruppenräume und innenliegende Sanitärräume g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 12.04.2027 VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 4 05.11.2026 11:20 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 30.11.2027 Bestimmungen über die Ausführungsfrist Bauzeit - Los 7 : Haustechnik HLSK Rohinstallation vom 12.04.2027 bis 28.05.2027 Objektinstallation bis Fertigstellung vom 04.10.2027 bis 30.11.2027 j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/ VMPSatellite/notice/CXP9Y93HUMR/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 24.11.2026 um 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 21.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote Anschrift für schriftliche Angebote Name Gemeinde Milower Land Straße Friedensstraße 86 Plz, Ort 14715, Milower Land Telefon 03386-270919 Fax 03386-270930 E-Mail bau@milowerland.de Internet Kontaktstelle Bauamt Zu Händen von Mario Bessert q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 4 05.11.2026 11:20 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) s) Eröffnungstermin am 24.11.2026 um 14:00 Uhr Ort Gemeinde Milower Land Friedensstraße 86 14715 Milower Land Haus 1 - OG Zimmer 25 / Versammlungsraum Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter oder deren bevollmächtigten Vertreter t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl.Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), Der Sicherheitsbetrag für die Mängelansprüche ist bindend über eine Bankbürgschaft sicherzustellen, eine Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage der Bankbürgschaft / Bürgschein u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind VOB v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern w) Beurteilung der Eignung 1) Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit zu überprüfen / Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: - Eigenerklärung (124 o. EEE) bzw. Nachweis der Präqualifizierung von Bauunternehmen e.V. - Vereinbarung gem. BbgVergabeG vom Bieter und ggf. Nachunternehmer, Verzeichnis der Nachunternehmer (233) - Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmer bedienen wird (235) - Erklärungen, Nachweise und Anforderungen laut Ausschreibung - ausländische Nachweise / Dokumente sind in deutsch vorzulegen 2) Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der technische und berufliche der Leistungsfähigkeit zu überprüfen / Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: - mindestens 3 Referenzen (mit Angabe Auftraggeber und Ansprechpartner, Leistungsumfang, Ausführungszeitraum) der in den letzten 5 Kalenderjahren erbrachten vergleichbaren Leistungen - Nachweis der Eintragung in das Handels-/Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister - gültiger Freistellungsbescheinigung gem. §48b EStG - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, SOKA-Bau und der betroffenen Sozialkassen / nicht älter als 3 Monate - Nachweis einer gültigen Betriebshaftpflichtversicherung mit Angabe der Laufzeit - gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Berufsgenossenschaft - Erklärungen, Nachweise und Anforderungen laut Ausschreibung - ausländische Nachweise / Dokumente sind in deutsch vorzulegen 3) ab 1.Rechnungslegung sind - Vertragserfüllung (421) und - Mängelansprüchebürgschaft (422) einzureichen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Kommunalaufsicht Landkreis Havelland Straße Platz der Freiheit 1 Plz, Ort 14712, Rathenow Telefon Fax VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 4 05.11.2026 11:20 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) E-Mail Internet Sonstiges Diese Vergabe erfolgt im Rahmen des Vorhabens "Anbau einer integrativen Kindertagesstätte an ein multifunktionales Gebäude in Großwudicke, Parkstraße 5" und wird gefördert aus dem GAP-Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die Förderperiode 2023 bis 2027 - Intervention EL-0703 (LEADER). Das Vorhaben wird mit ELER - Mitteln finanziert, gemäß Bewilligungsbescheid vom 21.10.2025 mit dem AZ: 239024000202. Es gelten weitere Vertragsbestandteile: - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A, VOB/B und VOB/C), - Brandenburgisches Vergabegesetz (BrbgVerG), - Straßenverkehrsordnung (StVO), - Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE), - Brandenburgische Technische Richtlinie für die Verwertung von Recyclingsbaustoffen im Straßenbau (BTR RC-StB 14), - Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), - Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV), Die Bieterkommunikation erfolgt während der Angebotsfrist ausschließlich über das zuständige Ingenieurbüro (siehe Deckblatt). Dies gilt insbesondere für Fragen, die zur Ausschreibung gestellt werden. Nicht gestattet ist die Einreichung von Angeboten über die Kommunikationsplattform des Vergabemarktplatzes oder per E-Mail. Diese Angebote werden von der Wertung ausgeschlossen. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Es erfolgt keine Entschädigung für die Erstellung einzureichender Unterlagen bzw. Angeboten. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen und die Korrespondenz mit der Vergabestelle in deutscher Sprache zu führen. Bekanntmachungs-ID: CXP9Y93HUMR VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4 05.11.2026 11:20 Uhr - VMP