2021-BV-0140_Los_13_Trockenbau_Ausschreibung.pdf

[Seite 1]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Projekt: Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in

Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof

LV: Los 13 Trockenbau

Angebotssumme (Netto): _____________________________ €

Ort / Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

[Seite 2]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Leistungsverzeichnis Los 13 Trockenbau

. Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers: Stadt Grimmen Markt 1 18507 Grimmen Vertreten durch den Bürgermeister

Bezeichnung des Bauvorhabens: Umgestaltung Parkanlagen mit Tierpark in Grimmen Hier: Bauphase 1 - Wirtschaftshof

Beschreibung des Bauvorhabens:

Errichtung eines neuen Wirtschaftshofes für den Tierpark Grimmen bestehend aus 5 baulichen Anlagen. 01 Sozialgebäude mit Carport 02 Scheune (Heulager und Traktorschuppen) 03 Werkstatt/ Futterküche mit Carport 04 Krankenstation mit Voliere 05 Mistplatte

Die Sicherheits- und Gesundheitskoordination wird durch den Auftraggeber gestellt und Vorgaben aus dem SiGe-Plan bei Bekanntwerden an den AN übergeben.

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle: Von-Homeyer-Straße 4a 18507 Grimmen

Lage des Grundstücks: Die Baustelle befindet an der Von-Homeyer-Straße am nordöstlichen Rand des Tierparkgeländes.

Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: vier Gebäude sind eingeschossig, ein Gebäude ist 2-geschossig.

Besonderheiten: Am nordöstlichen Rand des Baufeldes befinden sich 2 mächtige Stieleichen (Naturdenkmale) mit tief herunterhängender Beastung. Diese Bäume sind vor jegliche Beeinträchtigung zu schützen (kein Überfahren der Kronentraufbereiche, kein Aufasten). Es ist ein entsprechender bauzeitlicher Absperrzaun zum Baufeld bauseits vorhanden.

[Seite 3]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Termine und Fristen

Siehe Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) im Anhang.

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Bodenverhältnisse: Die Baugrunderkundung und geotechnische Beurteilung für die geplante Umgestaltung vom 28.04.2022 wird als Anlage zur Verfügung gestellt.

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Es handelt sich um eine hier im Baufeldbereich nur ca. 3,50 m breite Anliegerstraße, die als Sackgasse in einem angrenzenden kleinen Wohngebiet (Am Tierpark) mit begrenzter Wendemöglichkeit endet. Die Anfahrt kann über die Von-Homeyer-Straße von deren nördlichen Anbindung an die Landesstraße 19 (Greifswalder Straße) erfolgen. Vom AG werden keine besonderen Zugänge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Es sind die vorhandenen Zufahrten zur und innerhalb der Baustelle zu benutzen. Die Beschaffenheit und Herrichtung der Zufahrtsmöglichkeiten ist Sache des AN, einschließlich der unverzüglichen Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt genutzten Straßen und Wege. Hierdurch entstehen dem AG keine zusätzlichen Kosten.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Baustrom- und Bauwasseranschlüsse sind zur Nutzung vorhanden Gerüste sind bauseits zur Nutzung vorhanden.

Art/Lage der Lagerplätze: Flächen für die Baustelleneinrichtung mit entsprechenden Lagerplätzen sind mit dem AG abzustimmen. Die Baustelleneinrichtung muss der Arbeitsstättenverordnung entsprechen und ist vom AN entsprechend aufzubauen. Eine Sicherung der Baumaterialien durch den Bauherrn erfolgt nicht. Alle vom AN für die Durchführung der Baumaßnahme genutzten Flächen sind nach Beendigung der Bauarbeiten ordnungsgemäß zu hinterlassen.

Angaben zur Ausführung

Besondere Anforderungen an die Bauausführung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:

( ) Erhöhte Anforderungen an die Bautoleranzen.

( ) Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz.

[Seite 4]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

( ) Erhöhte Anforderungen zu Luftdichtheit.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behälter des Auftragnehmers

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

. Besondere Vertragsbedingungen

Einleitung

siehe auch Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) im Anhang.

Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechenden funktionsfähige Leistung geschuldet wird.

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden.

Dieser Bauterminplan muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke berücksichtigen und sofern erforderlich Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

[Seite 5]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Arbeitsplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie

(x) werden bauseits gestellt. ( ) erstellt der AN und hält diese während der gesamten Bauzeit vor.

Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer einen Betrag von jeweils 0,2% für Baustrom und Bauwasser seiner Schlussrechnungssumme.

Baureinigung und Abfallbeseitigung

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.

Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat

[Seite 6]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

Verbindliche Angaben siehe Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) im Anhang.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit der Herstellung nach Erteilung des Zuschlags alsbald zu beginnen und in einer angemessenen Zeit zügig zu Ende zu führen.

Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)

siehe Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) im Anhang.

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,- EUR.

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Kosten für die Bauwesenversicherung trägt der Auftraggeber. Eine Umlage auf den Auftragnehmer erfolgt nicht.

[Seite 7]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Abnahme (§ 12 VOB/B)

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen.

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B)

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B.

Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht.

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

[Seite 8]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 8 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung und an den Auftraggeber adressiert einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1-facher Ausfertigung jeder Rechnung beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb der nach § 14 Abs. 3 VOB/B gesetzten Frist nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

[Seite 9]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 9 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen. Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

siehe Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) im Anhang.

Änderung der Vertragspreise

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen Festpreise.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

[Seite 10]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

. Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 18100 Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 55634-1 Beschichtungsstoffe und Überzüge Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 55634-2 Beschichtungsstoffe und Überzüge Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl Teil 2: Überwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 13170 Wärmedämmstoffe für Gebäude Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) Spezifikation

VDI 3755 Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken

VDI 3762 Schalldämmung von Doppel- und Hohlböden

VDI 6202 Blatt 10 Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen Asbest in Bauschutt, Recycling- und Bodenmaterial

[Seite 11]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

BEB-Hinweisblatt 4.9.2 Fertigteilestriche aus Holzwerkstoffen Holzspan- und OSB-Platten Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BVF Richtlinie 15 Reihe: Kühlen und Heizen mit Deckensystemen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF)

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 16 Anschlussfugen im Trockenbau Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. Teil 2 Luftdichte Ebene Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 21 Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 30 Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 1 Baustellenbedingungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 3 Fugen und Anschlüsse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4

[Seite 12]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung Bauteilkatalog Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5 Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau Innenraumabdichtung nach DIN 18534 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 6 Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 8 Wandhöhen leichter Trennwände Stegausschnitte, Anschlüsse, Türen und Öffnungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 10 Korrosionsschutz im Trockenbau Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 11 Einbaurichtlinien für Sanitärinstallationen und -tragständer in Trockenbaukonstruktionen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Porenbetonbericht 28 Bekleidungen auf Porenbetonmauerwerk Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-GZ 531 Trockenbau Gütesicherung Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Richtlinie Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelböden Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V.

Richtlinie Anwendungsrichtlinie für Trockenhohlböden gemäß DIN EN 13213 Hohlböden Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V.

Richtlinie Anwendungsrichtlinie für Nass-Hohlböden gemäß DIN EN 13213 Hohlböden Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V.

[Seite 13]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

WTA-Merkblatt 8-5-18/D Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation: Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben. Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben. Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlböden sind die betreffenden Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (ABP), die zugehörigen Übereinstimmungserklärungen der Hersteller und der Nachweis über den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen.

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

[Seite 14]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und Decken ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) zu beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Maßnahmen bei Türöffnungen sind in die Leistungen für das Anlegen der Türöffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Dämmungen

Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebäudes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder

[Seite 15]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgeführt wird.

Innenputz, Trockenbauoberflächen

Für Flächen mit Oberflächen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in den Qualitätsstufen Q3 und Q4 gelten die erhöhten Anforderungen für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen: Malervlies mit Anstrich bzw. Fliesen in Nassbereichen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflächen vorgesehen: Malervlies mit Anstrich

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

. Baulicher Brandschutz: Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit für den vorgesehenen Zweck dauerhaft nachgewiesen wird. Zum Nachweis des baulichen Brandschutzes sind ausschließlich Baustoffe und Produkte zu verwenden, die einen gültigen Zulassungsbescheid des DIBt besitzen, bzw. in der DIN 4102, Teil 4, enthalten sind. Der Zulassungsbescheid wird widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel 5 Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen für den Anwendungsbereich erteilt werden.

[Seite 16]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

1 Gewerk Gebäudeübergreifend

1.1 Gruppe Sonstige Leistungen . 1.1.1 Baustelleneinrichtung, Standard Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

• Lager- und Arbeitsplätze
• Baustellenbeleuchtung
• Tages- und Wohnunterkünfte ohne Sanitäreinrichtungen
• Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
• Maschinen, Geräte, Werkzeuge
• Werbeträger, Bautafel
• Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1,0000 psch _____________ €

1.1 Summe Gruppe Sonstige Leistungen ___________ €

1 Summe Gewerk Gebäudeübergreifend ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 17]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

2 Gewerk 01 Sozialgebäude

2.1 Gruppe Decken . *** Eventualposition 2.1.1 Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes wie Mauerwerk oder Boden von groben Verschmutzungen wie Mörtelresten, Bauschutt, Ölrückständen etc. und Beseitigen des angefallenen Schmutzes. Art der Verschmutzung : .....

10,000 m² _____________ € Nur Einh.-Preis . 2.1.2 Unterdecke, Feuchtraum, GKBi 1x 12,5 mm Unterdecke aus Gipsplatten, als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus

• Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
• Decklage aus Feuchtraum-Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben Bauteil : Unterdecke Typ Profil : CD 60/27/06, UD 28/27/06 Art der Platte, Feuchtraum : Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Plattenlagen : 1-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Abhängehöhe : ca. 18-25 cm Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

15,000 m² _____________ € _____________ € . 2.1.3 Abschlussschürze, Gipsbauplatten-Decke, 25 cm Abschlussschürze, vertikal, aus Gipsplatten, als Randabschluss der abgehängten Decke, mit Unterkonstruktion aus Profilen der abgehängten Decke, Deckenanschluss elastisch, Unterkante mit Kantenschutz.

Bauteil : Decke Höhe : ca. 25 cm Art der Platte : Gipsbauplatte Anzahl Plattenlagen : 1-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2

Übertrag: _________________ €

[Seite 18]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

5,000 m _____________ € _____________ € . 2.1.4 Gipsplattenunterdecke, GF 2x 12,5 mm, abgehängt, EI 30 Gipsplatten-Decke, abgehängt, bestehend aus:

• Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigt
• Decklage aus Gipsfaserplatten
• Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung/Verfugung plus Nachverspachtelung/Finish)

Bauteil : Rohdecke Deckensystem : Gipsplattenunterdecke Art der Unterdecke : abgehängt Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CD 60/27/06 Anwendungstyp : DI Art der Platte : Gipsfaserplatte, GKF Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Abhängehöhe : 42 mm Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : EI 30 (a<->b) Beanspruchungsklasse : Klasse B Einbauort : Flur OG 01-01-01, für Verzug ELT-Installationen

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

19,500 m² _____________ € _____________ €

2.1 Summe Gruppe Decken ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 19]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 19 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

2.2 Gruppe Wände/ Schachtwände . 2.2.1 GKBi + GKBi - Trennwand, 350 mm, 2x 12,5 mm, MW 60 mm, Doppelständer Gipsplatten-Trennwand, nicht tragend, bestehend aus

• doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
• beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
• Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
• plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Ständerwerk : Doppelständerwand Typ Profil : 2 x CW/UW 75/50(40)/06 Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Art der Platte, Feuchtraum : Gipsbauplatte imprägniert Art der Platte, Feuchtraum : Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ 1. Platte : A Typ 2. Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Wärmedämmung : Mineralwolle Dicke Dämmstoff : 60 mm Anwendungstyp : WTR Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : max. 350 mm Max. Höhe : 3,00 m

Einbauort:

• 01-00-07/01-00-08 (35cm)
• 01-00-10/01-00-11 (24cm)

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

15,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.2 GKBi-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm, MW, d=250 mm Gipsplatten-Vorsatzschale, freistehend, für Wände, mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und Mineralwolledämmung, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Vorsatzschale Zusätzliche Eigenschaft : freistehend Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Wärmedämmung : Mineralwolle

Übertrag: _________________ €

[Seite 20]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 20 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Achsabstand : 625 mm Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : max. 250 mm Max. Höhe : 2,76 m Angeb. Fabrikat : ..........

4,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.3 Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, 125mm Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen Installationswand. Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Installationswand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : 125 mm Höhe Wand : 1,20 m

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

8,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.4 Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, 225mm Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen Installationswand. Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Installationswand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion

Übertrag: _________________ €

[Seite 21]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 21 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : 225 mm Höhe Wand : 1,20 m

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

9,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.5 Bekleidung, GKBi 2x 12,5 mm, Q2 Beplankung mit Gipsplatten, einseitig, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Art des Untergrunds : Metallständer-Trennwand Art der Unterkonstruktion : ohne Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

Für seitliches Beplanken von Vorwandinstallationen.

1,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.6 Verkofferung, GKBi 2x 12,5 mm, Mineralwolle, 30/35 Verkofferung (Bekleidung) aus imprägnierten Gipsplatten für Installationsleitungen an Wänden und Decken, für Feuchträume, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Hohlräume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Verkofferung Breite/Tiefe : 30 / 35 cm Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Dicke Platte : 12,5 mm Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) : A1

Übertrag: _________________ €

[Seite 22]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 22 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Wärmedämmung : Mineralwolle Rohdichte Dämmstoff : ca. 100 kg/m³ Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

6,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.7 GKF-Schachtwand, 2-lagig 12,5 mm, d=75 mm, EI 30 Installationsschachtbekleidung aus Gipsplatten, inkl. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, sowie den Rand- und Anschlussstreifen an massive Bauteile. Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Schachtwand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Feuerschutzplatte Anzahl Lagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : DF Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : EI 30 Dicke Trennwand : 75 mm Einbauort : zwischen Technik und Umkleide W (Herren) 01-00- 06

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

7,000 m² _____________ € _____________ € . 2.2.8 Gipsplatten-Verkofferung, 1x 12,5 mm, MW, 35/35 cm Verkofferung (Bekleidung) aus Gipsplatten für Installationsleitungen an Wänden und Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Hohlräume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Verkofferung Breite/Tiefe : 35/35 cm Dicke Platte : 12,5 mm Anzahl Plattenlagen : 1-lagig

Übertrag: _________________ €

[Seite 23]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 23 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Typ Platte : A Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Wärmedämmung : Mineralwolle Rohdichte Dämmstoff : ca. 100 kg/m³ Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) : A1 Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

12,000 m _____________ € _____________ €

2.2 Summe Gruppe Wände/ Schachtwände ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 24]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 24 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

2.3 Gruppe EInbauten, Öffnungen . 2.3.1 Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm Revisionsöffnung in Trennwand/Vorwand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung Material : Metall Anzahl Lagen : 2-lagig Typ Platte : GKB Dicke Platte : 12,5 mm Abmessung Revision : 300/300 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

2,00 St _____________ € _____________ € . 2.3.2 Revisionsklappe, feuchtraumgeeignet, 300/300 mm Revisionsklappe in Trennwand/Vorwand, mit feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der Öffnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsklappe Material : Metall Anzahl Lagen : 2-lagig Typ Platte : GKBi Dicke Platte : 12,5 mm Zusätzliche Eigenschaft : feuchtraumgeeignet Abmessung Revision : 300/300 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

12,00 St _____________ € _____________ € . 2.3.3 Revisionstür, Aluminium, 800/800 mm Einbau eines Revisionsöffnungsverschlusses an eine Schachtwand als Installationschacht mit Brandschutzanforderung I 30. Mindestdicke der Beplankung 2 x 12,5 mm. Revisionsöffnungsverschluss-Außenrahmen mittels Montagekrallen und Schnellbauschrauben gemäß DIN 18182-2, fest an Beplankung fixieren. Plattenstreifen-GKF von hinten seitlich an Revisionsöffnungsverschluss- Außenrahmen drücken und durch die Beplankung verschrauben, anschließend Innendeckel einsetzen und Verschlussfunktion überprüfen.

Übertrag: _________________ €

[Seite 25]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 25 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Revisionsöffnungsverschluss-Außenrahmen nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Inkl. Herstellen der Öffnung und Auswechselung der UK der Wand sowie aller notwendigen Nebenarbeiten und aller Zubehörteile

Abmessung Revision : mind. 800/800 mm Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

1,00 St _____________ € _____________ € . 2.3.4 Universaltraverse in Trennwand, Holzwerkstoffplatte Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-Ständerprofile der Trennwand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen.

Material Platte : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Dicke Platte : ca. 25 mm Abmessung Platte : ca. 300/600 mm Konsollast : max. 1,5 kN/m

z.B. für Aufnahme der Duscharmaturen

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

8,00 St _____________ € _____________ €

2.3 Summe Gruppe EInbauten, Öffnungen ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 26]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

2.4 Gruppe Sonstiges . 2.4.1 Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Vorarbeiter Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . 2.4.2 Stundensatz Meister, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Meister Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . *** Eventualposition 2.4.3 Verstärkungsprofil, UA 50/40/2 Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Typ Profil : UA 50/40/2 Angeb. Fabrikat : ..........

12,000 m _____________ € Nur Einh.-Preis . 2.4.4 Verstärkung, Unterkonstruktion, Aufbauleuchte in Decke Unterkonstruktion der abgehängten Decken zur Aufnahme von Aufbauleuchten verstärken.

7,00 St _____________ € _____________ € . 2.4.5 Befestigungspunkt, Unterdecke Befestigungspunkt für abgehängte Lasten in Unterdecke aus Plattenlagen, unterhalb der Decke in Form von Anschlusspunkten an Gewindestangen; einschl. Deckendurchgang, Anpassung und Verstärkung der Unterkonstruktion. Abhängung von Unterdecke, nicht Rohdecke.

Befestigungsmittel : Gewindestange M8 Abhängelast : 20 kg/Punkt

8,00 St _____________ € _____________ € . 2.4.6 WT- Rohrdurchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebeneTrockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw.

Übertrag: _________________ €

[Seite 27]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 27 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Rohrdurchführungen DN 10mm-70mm.

Sanitärobjekt: Waschtisch

9,000 Stk _____________ € _____________ € . 2.4.7 Urinal - Rohrdurchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebene Trockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw. Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Rohrdurchführungen DN 10mm-70mm.

Sanitärobjekt: Urinal

3,000 Stk _____________ € _____________ € . 2.4.8 WC- Ausschnitte und Rohrdurchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebene Trockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw. Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Ausschnitte (Bedienplatte) und Rohrdurchführungen DN 10mm-120mm bzw. 120x250mm.

Sanitärobjekt: WC

5,000 Stk _____________ € _____________ € . 2.4.9 Dusche- Durchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebene Trockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw. Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Rohrdurchführungen DN 10mm-50 mm.

Übertrag: _________________ €

[Seite 28]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 28 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Sanitärobjekte: Duscharmaturen inkl. Griffhaltestangen Abrechnung erfolgt pro Dusche

4,000 Stk _____________ € _____________ € . 2.4.10 Zulage, Unterster Beplankungsstreifen Mehrpreis als Zulage für vorzeitiges Herstellen von Trockenbauflächen (Beplankungen) auf OKRD bis über Fußbodenaufbauhöhe (20cm) hinaus. Für Schachtwände, Vorwände und Trennwände aus GKB und GKBi.

Als Voraussetzung zur Estrichlegung

29,000 m _____________ € _____________ € . *** Eventualposition 2.4.11 Beplankung nachträglich Mehrpreis für nachträgliches oder verzögertes Fertigstellen von Trockenbauflächen (Beplankungen).

1,000 m² _____________ € Nur Einh.-Preis

2.4 Summe Gruppe Sonstiges ___________ €

2 Summe Gewerk 01 Sozialgebäude ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 29]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 29 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

3 Gewerk 03 Werkstatt Futterküche

3.1 Gruppe Decken . *** Eventualposition 3.1.1 Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes wie Mauerwerk oder Boden von groben Verschmutzungen wie Mörtelresten, Bauschutt, Ölrückständen etc. und Beseitigen des angefallenen Schmutzes. Art der Verschmutzung : .....

5,000 m² _____________ € Nur Einh.-Preis . 3.1.2 MW-Wärmedämmung, Zwischensparren, 240 mm, 035 Mineralwollematten als Wärmedämmung zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen.

Bauteil : Zwischensparren Wärmedämmung : Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff : 240 mm Anwendungstyp : DZ Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1

173,000 m² _____________ € _____________ € . 3.1.3 Dampfbremse, variabel, sd-Wert 0,25 - >10,0 m Dampfbremse aus Polyethylenfolie und Polypropylenvlies mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand, auf Raumseite unter Wärmedämmung, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für Dachschrägenbekleidung oder Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft luftdicht herstellen.

Ausführung : Dampfbremse, variabel Material Dichtbahn : Dichtvlies PP/PE Flächengewicht, DIN EN 1849-2 : mind. 110 g/m² sd-Wert : 0,25 - >10,0 m Dicke Folie : 0,4 mm Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : E Höhenüberdeckung : min. 150 mm Seitenüberdeckung : min. 200 mm Breite Dichtband : min. 100 mm Anzahl Durchdringungen : ..... Angeb. Fabrikat : ..........

173,000 m² _____________ € _____________ € . 3.1.4 Durchdringung luftdicht abkleben Durchdringungen in der Wärmedämmschicht/Luftdichtheitsebene sorgfältig abkleben. Größe Durchdringung : bis DN 150 mm

Übertrag: _________________ €

[Seite 30]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 30 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Leistung : luftdicht abkleben

2,00 St _____________ € _____________ € . 3.1.5 Randanschluss Dampfsperre, Dichtmasse Randabschluss, luftdicht, der Dampf- oder Windsperre über der Deckenbekleidung, mit Schlaufe und selbstklebender, elastischer Dichtungsmasse an Wandputz.

Art des Untergrunds : Porenbeton, Kalksandstein

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

145,000 m _____________ € _____________ € . 3.1.6 Anschluss Dampfsperre an Oberlicht Anschluss der Dampfsperre an Dachflächenfenster, mit vorgefertigter Schürze aus Kunststofffolie, Befestigung am Fensterrahmen und mit luftdichter Verbindung zur Dampfsperre. Material Fenster : Kunststoff Breite/Höhe Fenster : max. 1200/1600 mm

1,00 St _____________ € _____________ € . 3.1.7 Bekleidung + Holzlattung, GK 1x 12,5 mm, Dachschräge Gipsplattenbekleidung, auf Sparrenunterseiten des Daches, einschl. Unterkonstruktion aus Holz und elastischer Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Dachschräge Art der Unterkonstruktion : Holzlattung Art der Platte : Gipsplatte Dicke Platte : 12,5 mm Anzahl Plattenlagen : 1-lagig Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Typ Platte : A Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

128,000 m² _____________ € _____________ € . 3.1.8 Anschluss Trockenbau an Oberlicht

Übertrag: _________________ €

[Seite 31]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 31 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Herstellen der innenseitigen Trockenbaubekleidung im Anschlussbereich eines Oberlichts einschließlich Ausbildung der umlaufenden Laibungen. Ausführung mit Gipsplatten auf einer erforderlichen Holzunterkonstruktion, einschließlich sämtlicher Zuschnitte, Anpassungen, Befestigungsmittel sowie fachgerechter Ausbildung der Innen- und Außenecken und elastischer Anschlüsse an den Oberlichtrahmen und angrenzende Bauteile. Die Bekleidung ist flucht- und winkelgerecht an die vorhandene Dachschräge und das Oberlicht anzupassen.

Unterkonstruktion : Holzlattung Beplankung : Gipsplatte Typ A, 1 × 12,5 mm Brandverhalten : A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Oberflächenqualität : Q2 einschließlich erforderlicher Fugenbewehrung gemäß Herstellervorgaben Material Fenster : Kunststoff Breite/Höhe Fenster : max. 1200/1600 mm

1,00 St _____________ € _____________ € . 3.1.9 Holzlattung, Dachschräge Herstellen einer Holzunterkonstruktion aus Traglatten zur dauerhaften mechanischen Sicherung der vorhandenen Dampfbremse an der Dachschräge im Bereich der darunter angeordneten abgehängten Decke. Einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel, Zuschnitte und Anpassungen an angrenzende Bauteile. Die Befestigung ist so auszuführen, dass die Luftdichtheit der Dampfbremse dauerhaft gewährleistet bleibt. Eine Beplankung ist nicht Bestandteil dieser Position.

Bauteil : Dachschräge Art der Unterkonstruktion : Holzlattung

46,000 m² _____________ € _____________ € . 3.1.10 Gipsplattenunterdecke, GK 1x 12,5 mm, abgehängt Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus

• Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen
• Decklage aus Gipsbauplatten.
• Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Dachkonstruktion Deckensystem : Gipsplattenunterdecke Art der Unterdecke : abgehängt Art der Unterkonstruktion : Stahlprofilunterkonstruktion Typ Profil : CD 60/27/06 Beanspruchungsklasse : Klasse A Art der Platte : Gipsplatte

Übertrag: _________________ €

[Seite 32]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 32 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 1-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : A Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Abhängehöhe : bis 1,80 m

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

45,000 m² _____________ € _____________ € . 3.1.11 Zulage, Deckenabhängung an Schrägen Zulage zu vorstehender Pos. Abhängung der Unterdecke an geneigter Rohdecke mit unterschiedlich langen Abhängern.

45,000 m² _____________ € _____________ € . *** Eventualposition 3.1.12 MW-Wärmedämmung, Unterdecke, 40 mm Mineralwollematten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage von Gipsbauplatten in Decken dicht gestoßen einbauen und gleitsicher befestigen.

Bauteil : Unterdecke Wärmedämmung : Mineralwolleplatten Anwendungstyp : DI Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1 Dicke Dämmstoff : 40 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

1,000 m² _____________ € Nur Einh.-Preis . 3.1.13 Aussparung, Gipsplattendecke, < 100 mm Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in folgender Ausführung:

• Kanten sauber schneiden
• Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken
• Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Auswechslungen Bauteil : Gipsplattendecke Größe Aussparung, eckig : < 100/100 mm Größe Aussparung, rund : D< 100 mm

1,00 St _____________ € _____________ € . 3.1.14 Aussparung, Gipsplattendecke, 200 - 300 mm

Übertrag: _________________ €

[Seite 33]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 33 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in folgender Ausführung:

• Kanten sauber schneiden
• Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken
• Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Auswechslungen Bauteil : Gipsplattendecke Größe Aussparung, eckig : > 200/200 - 300/300 mm Größe Aussparung, rund : D> 200 - 300 mm

1,00 St _____________ € _____________ €

3.1 Summe Gruppe Decken ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 34]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 34 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

3.2 Gruppe Wände/ Schachtwände . 3.2.1 Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, 225mm Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen Installationswand. Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Installationswand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : 225 mm Höhe Wand : 1,20 m

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

2,000 m² _____________ € _____________ € . 3.2.2 Bekleidung, GKBi 2x 12,5 mm, Q2 Beplankung mit Gipsplatten, einseitig, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Art des Untergrunds : Metallständer-Trennwand Art der Unterkonstruktion : ohne Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

Für seitliches Beplanken von Vorwandinstallationen.

1,000 m² _____________ € _____________ € . 3.2.3 GKF-Schachtwand, 2-lagig 12,5 mm, d=75 mm, EI 30 Installationsschachtbekleidung aus Gipsplatten, inkl. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, sowie den Rand- und Anschlussstreifen an massive Bauteile. Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in

Übertrag: _________________ €

[Seite 35]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 35 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Schachtwand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Feuerschutzplatte Anzahl Lagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : DF Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : EI 30 Dicke Trennwand : 75 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

7,000 m² _____________ € _____________ € . 3.2.4 Revisionsklappe, feuchtraumgeeignet, 300/300 mm Revisionsklappe in Trennwand/Vorwand, mit feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der Öffnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsklappe Material : Metall Anzahl Lagen : 2-lagig Typ Platte : GKBi Dicke Platte : 12,5 mm Zusätzliche Eigenschaft : feuchtraumgeeignet Abmessung Revision : 300/300 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

1,00 St _____________ € _____________ € . 3.2.5 Revisionstür, Aluminium, 800/800 mm Einbau eines Revisionsöffnungsverschlusses an eine Schachtwand als Installationschacht mit Brandschutzanforderung EI 30. Mindestdicke der Beplankung 2 x 12,5 mm. Revisionsöffnungsverschluss-Außenrahmen mittels Montagekrallen und Schnellbauschrauben gemäß DIN 18182-2, fest an Beplankung fixieren. Plattenstreifen-GKF von hinten seitlich an Revisionsöffnungsverschluss- Außenrahmen drücken und durch die Beplankung verschrauben, anschließend Innendeckel einsetzen und Verschlussfunktion überprüfen.

Übertrag: _________________ €

[Seite 36]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 36 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Revisionsöffnungsverschluss-Außenrahmen nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Inkl. Herstellen der Öffnung und Auswechselung der UK der Wand sowie aller notwendigen Nebenarbeiten und aller Zubehörteile

Abmessung Revision : mind. 800/800 mm Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

1,00 St _____________ € _____________ €

3.2 Summe Gruppe Wände/ Schachtwände ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 37]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 37 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

3.3 Gruppe Sonstiges . 3.3.1 Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Vorarbeiter Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . 3.3.2 Stundensatz Meister, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Meister Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . 3.3.3 Verstärkung, Unterkonstruktion, Aufbauleuchte in Decke Unterkonstruktion der abgehängten Decken zur Aufnahme von Aufbauleuchten verstärken.

17,00 St _____________ € _____________ € . *** Eventualposition 3.3.4 Befestigungspunkt, Unterdecke Befestigungspunkt für abgehängte Lasten in Unterdecke aus Plattenlagen, unterhalb der Decke in Form von Anschlusspunkten an Gewindestangen; einschl. Deckendurchgang, Anpassung und Verstärkung der Unterkonstruktion. Abhängung von Unterdecke, nicht Rohdecke.

Befestigungsmittel : Gewindestange M8 Abhängelast : 20 kg/Punkt

2,00 St _____________ € Nur Einh.-Preis . 3.3.5 WT- Rohrdurchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebeneTrockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw. Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Rohrdurchführungen DN 10mm-70mm.

Sanitärobjekt: Waschtisch

Übertrag: _________________ €

[Seite 38]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 38 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

1,000 Stk _____________ € _____________ € . 3.3.6 Zulage, Unterster Beplankungsstreifen Mehrpreis als Zulage für vorzeitiges Herstellen von Trockenbauflächen (Beplankungen) auf OKRD bis über Fußbodenaufbauhöhe (20cm) hinaus. Für Schachtwände, Vorwände und Trennwände aus GKB und GKBi.

Als Voraussetzung zur Estrichlegung

4,000 m _____________ € _____________ €

3.3 Summe Gruppe Sonstiges ___________ €

3 Summe Gewerk 03 Werkstatt Futterküche ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 39]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 39 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

4 Gewerk 04 Krankenstation

4.1 Gruppe Decken . *** Eventualposition 4.1.1 Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes wie Mauerwerk oder Boden von groben Verschmutzungen wie Mörtelresten, Bauschutt, Ölrückständen etc. und Beseitigen des angefallenen Schmutzes. Art der Verschmutzung : .....

5,000 m² _____________ € Nur Einh.-Preis . 4.1.2 MW-Wärmedämmung, Zwischensparren, 240 mm, 035 Mineralwollematten als Wärmedämmung zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen.

Bauteil : Zwischensparren Wärmedämmung : Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff : 240 mm Anwendungstyp : DZ Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1

89,000 m² _____________ € _____________ € . 4.1.3 Dampfbremse, variabel, sd-Wert 0,25 - >10,0 m Dampfbremse aus Polyethylenfolie und Polypropylenvlies mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand, auf Raumseite unter Wärmedämmung, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für Dachschrägenbekleidung oder Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft luftdicht herstellen.

Ausführung : Dampfbremse, variabel Material Dichtbahn : Dichtvlies PP/PE Flächengewicht, DIN EN 1849-2 : mind. 110 g/m² sd-Wert : 0,25 - >10,0 m Dicke Folie : 0,4 mm Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : E Höhenüberdeckung : min. 150 mm Seitenüberdeckung : min. 200 mm Breite Dichtband : min. 100 mm Anzahl Durchdringungen : ..... Angeb. Fabrikat : ..........

89,000 m² _____________ € _____________ € . 4.1.4 Durchdringung luftdicht abkleben Durchdringungen in der Wärmedämmschicht/Luftdichtheitsebene sorgfältig abkleben. Größe Durchdringung : 100 mm

Übertrag: _________________ €

[Seite 40]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 40 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

Leistung : luftdicht abkleben

2,00 St _____________ € _____________ € . 4.1.5 Randanschluss Dampfsperre, Dichtmasse Randabschluss, luftdicht, der Dampf- oder Windsperre über der Deckenbekleidung, mit Schlaufe und selbstklebender, elastischer Dichtungsmasse an Wandputz. Art des Untergrunds : ..... Material Dichtbahn : ..... Material Dichtmasse : ..... Breite Dichtband : .....

86,000 m _____________ € _____________ € . 4.1.6 Bekleidung + Holzlattung, GK 1x 12,5 mm, Dachschräge Gipsplattenbekleidung, auf Sparrenunterseiten des Daches, einschl. Unterkonstruktion aus Holz und elastischer Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Dachschräge Art der Unterkonstruktion : Holzlattung Art der Platte : Gipsplatte Dicke Platte : 12,5 mm Anzahl Plattenlagen : 1-lagig Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Typ Platte : A Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

89,000 m² _____________ € _____________ €

4.1 Summe Gruppe Decken ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 41]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 41 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

4.2 Gruppe Wände/ Schachtwände . 4.2.1 Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, 225mm Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen Installationswand. Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Installationswand Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : 225 mm Höhe Wand : 1,20 m

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

2,000 m² _____________ € _____________ € . 4.2.2 GKBi-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm, MW, d=250 mm Gipsplatten-Vorsatzschale, freistehend, für Wände, mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und Mineralwolledämmung, Kanten mit Eckschutzschienen ausbilden, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Vorsatzschale Zusätzliche Eigenschaft : freistehend Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Wärmedämmung : Mineralwolle Typ Profil : CW/UW 50/50(40)/06 Achsabstand : 625 mm Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Dicke Trennwand : max. 250 mm Max. Höhe : 3,00 m Angeb. Fabrikat : ..........

Übertrag: _________________ €

[Seite 42]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 42 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

4,000 m² _____________ € _____________ € . 4.2.3 Bekleidung, GKBi 2x 12,5 mm, Q2 Beplankung mit Gipsplatten, einseitig, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Art des Untergrunds : Metallständer-Trennwand Art der Unterkonstruktion : ohne Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

Für seitliches Beplanken von Vorwandinstallationen.

1,000 m² _____________ € _____________ € . 4.2.4 Revisionsklappe, feuchtraumgeeignet, 300/300 mm Revisionsklappe in Trennwand/Vorwand, mit feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der Öffnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsklappe Material : Metall Anzahl Lagen : 2-lagig Typ Platte : GKBi Dicke Platte : 12,5 mm Zusätzliche Eigenschaft : feuchtraumgeeignet Abmessung Revision : 300/300 mm

angebotenes Fabrikat: '............................................' (vom Bieter auszufüllen)

1,00 St _____________ € _____________ €

4.2 Summe Gruppe Wände/ Schachtwände ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 43]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 43 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

4.3 Gruppe Sonstiges . 4.3.1 Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Vorarbeiter Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . 4.3.2 Stundensatz Meister, Trockenbauarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz : Meister Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten

2,00 h _____________ € _____________ € . 4.3.3 Verstärkung, Unterkonstruktion, Aufbauleuchte in Decke Unterkonstruktion der abgehängten Decken zur Aufnahme von Aufbauleuchten verstärken.

21,00 St _____________ € _____________ € . 4.3.4 WT- Rohrdurchführungen herstellen Zulage für vorbeschriebeneTrockenbauarbeiten für das Herstellen von Aussparrungen in beiden GK- Lagen für Installationen bzw. Halterungen des Gewerkes Haustechnik sowie für das fachgerechte Wiederverschließen der Trockenbauwand.

Abgerechnet wird pauschal pro Einrichtigungsgegenstand für alle erforderlichen Rohrdurchführungen DN 10mm-70mm.

Sanitärobjekt: Waschtisch

2,000 Stk _____________ € _____________ € . 4.3.5 Zulage, Unterster Beplankungsstreifen Mehrpreis als Zulage für vorzeitiges Herstellen von Trockenbauflächen (Beplankungen) auf OKRD bis über Fußbodenaufbauhöhe (20cm) hinaus. Für Schachtwände, Vorwände und Trennwände aus GKB und GKBi.

Als Voraussetzung zur Estrichlegung

3,000 m _____________ € _____________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 44]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 44 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag: _________________ €

4.3 Summe Gruppe Sonstiges ___________ €

4 Summe Gewerk 04 Krankenstation ___________ €

Summe Los 13 Trockenbau ___________ €

Übertrag: _________________ €

[Seite 45]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 45 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr. Beschreibung GB

1.1 Sonstige Leistungen _______________ €

1 Summe Gebäudeübergreifend _______________ €

2.1 Decken _______________ €

2.2 Wände/ Schachtwände _______________ €

2.3 EInbauten, Öffnungen _______________ €

2.4 Sonstiges _______________ €

2 Summe 01 Sozialgebäude _______________ €

3.1 Decken _______________ €

3.2 Wände/ Schachtwände _______________ €

3.3 Sonstiges _______________ €

3 Summe 03 Werkstatt Futterküche _______________ €

4.1 Decken _______________ €

4.2 Wände/ Schachtwände _______________ €

4.3 Sonstiges _______________ €

4 Summe 04 Krankenstation _______________ €

1 Gebäudeübergreifend _______________ €

2 01 Sozialgebäude _______________ €

3 03 Werkstatt Futterküche _______________ €

4 04 Krankenstation _______________ €

Summe Los 13 Trockenbau _______________ €

Los 13 Trockenbau LV-Nettosumme _______________ €

Erstellt mit AVA.relax von COSOBA

[Seite 46]

KAWO Ing GmbH Albert-Schweitzer-Straße 11, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen Tel: 03831/4639950 Fax: 03831/4639955 Mail: w.drescher@kawo-ing.de

Projekt: BPH01 Umgestaltung Parkanlage mit Tierpark in Grimmen - Bauphase 1: Wirtschaftshof LV: Los 13 Los 13 Trockenbau Datum: 29.09.2026 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 46 -

Pos.Nr. Beschreibung GB

19 % Umsatzsteuer _______________ €

LV-Bruttosumme _______________ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Erstellt mit AVA.relax von COSOBA