Vergabeunterlagen.pdf

[Seite 1]

VERGABEUNTERLAGEN

AP-0027-25-00054

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Offenes Verfahren (EU) (VOB)

Ausschreibung

AUFTRAGGEBER Kliniken der Stadt Köln gGmbH Neufelder Straße 34, 51067 Köln, Deutschland

30.09.2026

[Seite 2]

Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen........................................................................................................................................................... 1

Projektinformation.................................................................................................................................................... 1

Vertragsbedingungen/Formulare.............................................................................................................................. 3

0211_2-BL-EU-Aufforderung............................................................................................................................ 3

BL_BWB-digital 10_2019................................................................................................................................. 5

0213_2-BL-DE_EU-Angebot_digital.pdf........................................................................................................... 12

0214-BL_BVB................................................................................................................................................... 15

BL_ZVB 10_2019............................................................................................................................................. 18

Auflistung der geforderten Nachweise 0229-BL-Liste_gef_Nachweise_und_Erkl.(cid:9)10-2019 ............................ 24

ZVB_TVgG 10_2019........................................................................................................................................ 26

BL_ZVB-ViB 10_2019...................................................................................................................................... 28

BL-Arbeitnehmerliste 10_2019......................................................................................................................... 31

Datenschutzbelehrung..................................................................................................................................... 32

BL_DE-Datenschutzerklärung_Internet............................................................................................................ 35

0450-BL_DL_LL_FBL_DE_EU-Angaben für GZR.pdf..................................................................................... 36

Allgemeine Angaben und Hinweise zur Gewerbezentralregisterabfrage................................................. 36

Teil A … Angaben zur juristischen Person bzw. Personenvereinigung................................................... 36

0523-Eigenerklärung Sanktionspaket 5........................................................................................................... 38

BL-VHB2017-124-Eigenerklärung-zur-Eignung............................................................................................... 40

Bürgschaft-Vertragserfüllung 10_2019............................................................................................................. 43

Bürgschaft-Abschlagszahlung-Vorausz 10_2019............................................................................................ 44

Bürgschaft-Mängelansprüche 10_2019........................................................................................................... 45

Auflistung der Mindestanforderungen für Nebenangebote............................................................................... 46

BL-VHB2017-221-Preisermittlung-bei-Zuschlagskalkulation........................................................................... 48

BL-VHB2017-222-Preisermittlung-bei-Kalkulation-über-die-Endsumme......................................................... 50

BL-VHB2017-223-Aufgliederung-der-Einheitspreise........................................................................................ 52

BL-VHB2017-235-Verzeichnis-der-Leistungen-Kapazitäten-Nachunternehmer.............................................. 53

BL-VHB2017-236-Verpflichtungserklärung-Nachunternehmer........................................................................ 54

234_Erklaerung Bieter_Arbeitsgemeinschaft................................................................................................... 55

Produkte/Leistungen................................................................................................................................................ 56

Eignungskriterien...................................................................................................................................................... 140

Leistungskriterien..................................................................................................................................................... 141

Anlagen.................................................................................................................................................................... 142

i

[Seite 3]

Allgemeine Informationen zum Verfahren

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Verfahrensnummer: AP-0027-25-00054

I. Allgemeines

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus Projektname: 20, A-Seite Tischlerarbeiten i (Festeinbauten) I Tischlerarbeiten Projektbeschreibung: (Festeinbauten) i I Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) i I Ausschreibung in Losen: Nein i i Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis i i Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote Zugelassen: sind nicht zulässig Nebenangebote sind nur in Nebenangebote Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen Nachlass Ja Skonto zugelassen Nein Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge Verwendung elektronischer Mittel darf nur elektronisch erfolgen

https://bieter.ehealth-ev URL für elektronische Angebote ergabe.de/portal/ Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB Beginn 14.12.2026 Ende 31.12.2027

• gemäß Bauterminplan zur Auftragsvergabe; - 1. Anmerkungen Zwischenfrist: vorgezogene Teilfertigstellung 9.+ 8.+7. OG bis April 2027

Frist Bieterfragen: 27.10.2026 23:59 i i Angebotsfrist: 03.11.2026 14:00:00 i i Bindefrist: 15.12.2026 i i

i Bitte beachten Sie das die dynamische PDF-Dateien (bearbeitbare PDF-Dateien) nur durch den Adobe Acrobat Reader unterstützt werden und sie ihre Browser entsprechende einstellen müssen.

Bieterfragen können im Angebotsassistenten über das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben.

Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

Auskünfte erteilt der Auftraggeber (sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichenden Angaben gemacht werden), bei der auch die der Ausschreibung zugrunde liegenden Bedingungen eingesehen werden können. Der Einwand, dass der Bieter über den Umfang der Leistung oder über die Art und Weise der Ausführung nicht genügend unterrichtet gewesen sei, ist ausgeschlossen.

Weiterhin ist zu beachten, dass die elektronische Angebotsabgabe Teil des umfassenden und ganzheitlichen Prozesses der elektronischen Ausschreibung und Vergabe (E-Vergabe) ist. Die Angebote sind wie auf der Ausschreibungsplattform beschrieben abzugeben. Die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Angebote sind durch technische Vorrichtungen und durch Verschlüsselung sichergestellt. Die Verschlüsselung bleibt bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Angebote aufrechterhalten. Die elektronischen Angebote werden verschlüsselt gespeichert, mit einem elektronischen Eingangsstempel versehen und können weder durch Vergabebeteiligte noch durch den Dienstleister technisch eingesehen werden.

Hierbei handelt es sich um ein elektronisches Vergabeportal mit dem wir die Vergaben mit elektronischen Mitteln durchführen. Angebote werden elektronisch auf dem eVergabeportal erstellt und abgegeben. Die Vergabeplattform erfüllt die Anforderungen die durch die Vergaberechtsvorschriften an den Einsatz elektronsicher Mittel im Vergabeverfahren gestellt werden. Die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Angebote sind durch technische Vorrichtungen und durch Verschlüsselung sichergestellt. Die Verschlüsselung bleibt bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Angebote aufrechterhalten. Die elektronischen Angebote werden verschlüsselt gespeichert, mit einem elektronischen Eingangsstempel versehen und können weder durch Vergabebeteiligte noch durch den Dienstleister technisch eingesehen werden.

Zur Angebotsabgabe muss das Angebotsschreiben entweder digital signiert oder ausgedruckt und unterschrieben unter "eigene Anlagen" als pdf gespeichert werden.

Hinweis zur digitalen Signatur: Die Autorisierung (Unterzeichnung) Ihres Angebotes ist in

Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) möglich.

1

[Seite 4]

In dem Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklärungen“ sind alle weiteren, zur

Angebotsabgabe erforderlichen Unterlagen ersichtlich. Bitte laden Sie diese Dokumente unter der

Rubrik „Eigene Anlagen“ des Assistenten hoch. Dazu ist kein bestimmtes Dateiformat

vorgeschrieben, Sie könnten z. B. Word, Excel, PDF usw. nutzen. Empfohlen wird das PDF-Format.

Die in der Rubrik „Vertragsbedingungen/Form ulare“ enthaltenen, bearbeitbaren PDF-Dokumente

können direkt im Assistenten durch Anklicken bearbeitet und gespeichert werden. Der letzte im

System unter Ihrem Angebot gespeicherte Stand wird mit Angebotsabgabe automatisch eingereicht.

Sofern Sie die bearbeitbaren PDF-Dokumente auf Ihrem Computer speichern und bearbeiten,

müssen Sie diese nach Bearbeitung wieder unter der Rubrik „Eigene Anlagen“ hochladen.

Bitte speichern Sie das pdf-Dokument mit dem roten Button "Dokument speichern", den Sie auf

jeder Seite oben rechts finden, da sonst Ihre Eintragungen nicht übernommen werden.

Bitte beachten Sie: Nur die Dokumente, die in der Rubrik „Eigene Anlagen“ enthalten sind

(hochgeladen wurden), werden automatisch zu Ihrem Angebot gespeichert und stehen bei der

Submission zur Verfügung.

2

[Seite 5]

Betriebsplanung Bau Betriebe

Neufelder Str. 34, 51067 Köln

Kliniken der Stadt Köln gGmbH ▪ 51058 Köln Ansprechpartner Cornelia Iven Tel.: +49 1726529488 Fax: An alle Bieter E-Mail: ivenc@kliniken-koeln.de www.kliniken-koeln.de

KVB Stadtbahn Linien 3 und 18 Haltestelle Neufelder Straße Sprechzeiten nach besonderer Vereinbarung

Datum 30.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen gemäß Ge- setz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tarif- treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG-NRW) vom 22.03.2018, den Verfahrensbe- stimmungen der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) vom 12.04.2016, der VOB/A Fassung 2019 und VOB/B Fassung 2016 sowie den hierzu im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemachten Bedingungen zu vergeben. Wird in der Bekanntmachung auf die Vergabe- unterlagen verwiesen, so gelten zusätzlich die Bedingungen in den Vergabeunterlagen.

Angebote dürfen ausschließlich in digitaler Form über das elektronische Ausschreibungsportal: https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/ (elektronisches Vergabesystem „eVergabe“ nachfolgend als eVergabeportal bezeichnet) abgegeben werden.

 Wenn Sie an dem Vergabeverfahren teilnehmen wollen registrieren Sie sich bitte kostenfrei unter: https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/

 Der Assistent des eVergabeportals führt Sie durch die einzelnen Schritte der Angebotsbear- beitung bis zur Angebotseinreichung. Die Vergabeplattform ermöglicht auch das Herunterla- den der Unterlagen, dies stellt eine Hilfefunktion da. Bitte beachten Sie die Hinweise des Bie- ter-Assistenten, bearbeiten Sie alle Fragen und Unterlagen, laden Sie geforderte Nachweise und Unterlagen sowie ggf. die GAEB-Datei einschließlich einem aus der ausgefüllten GAEB- Datei erzeugten PDF-Dokument unter der Rubrik „Eigene Anlagen“ hoch und reichen Sie Ihr Angebot ein. Kann kein PDF-Dokument erzeugt werden, ist neben der GAEB-Datei das Leis- tungsverzeichnis vollständig auszufüllen und als PDF-Dokument zusammen mit der GAEB- Datei in der Rubrik „Eigene Anlagen“ des eVergabeportals hochzuladen.

 In dem Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklärungen“ sind alle weiteren, zur Angebotsabgabe erforderlichen Unterlagen ersichtlich. Bitte laden Sie diese Dokumente

0211/2-BL-EU-Aufforderung Seite 1 von 2 Stand: 10-2019 3

[Seite 6]

ebenfalls unter der Rubrik „Eigene Anlagen“ des Assistenten hoch. Dazu ist kein bestimmtes Dateiformat vorgeschrieben, Sie könnten z. B. Word, Excel, PDF usw. nutzen. Empfohlen wird das PDF-Format.

 Bitte beachten Sie: Nur die Dokumente, die in der Rubrik „Eigene Anlagen“ enthalten sind (hochgeladen wurden), werden automatisch zu Ihrem Angebot gespeichert und stehen bei der Submission zur Verfügung.  Die Autorisierung Ihrer Angebotsabgabe ist mit digitaler Signatur im Sinne des § 126 a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) möglich. Für die Einhaltung der Textform nach § 126 b BGB ist es ausreichend, dass Sie sich mit den Pflichtangaben zu Ihrer Firma im eVergabepor- tal registriert haben.

 Für eine wirksame Angebotsabgabe mit digitaler Signatur erfolgt die Abgabe der vollständigen Angebotsunterlagen ebenfalls über den Assistenten des eVergabeportals.

Angebote sind in der Form abzugeben, die vorgegeben ist. Digitale Angebote sind ausschließlich über das eVergabeportal einzureichen. Die Abgabe des Angebotes in einer E-Mail oder über die Bie- terkommunikation ist ausdrücklich nicht zugelassen. Angebote, die nicht in der richtigen Form abge- geben werden, müssen ausgeschlossen werden.

Daneben sind für eine Angebotsabgabe insbesondere folgende Punkte zu beachten:

– Bedarfspositionen werden grundsätzlich gewertet.

– Erforderliche Nachweise und Erklärungen entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung; den Zeit- punkt der Vorlage der Anlage „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklärungen“, wenn dieser nicht in der EU-Bekanntmachung enthalten ist.

– Es gelten die Bewerbungsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH, diese sind Be- standteil der Vergabeunterlagen.

– Wegen der Sicherheitsleistungen wird auf die zur Verfügung gestellten BL-ZVB hingewiesen.

– Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Innerhalb dieser Frist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

– Nebenangebote müssen die genannten Mindestanforderungen entsprechend der Bekanntma- chung beziehungsweise den Vergabeunterlagen erfüllen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zum Verfahren sind ausschließlich über den Bieterassisten- ten des eVergabeportals über die Rubrik „Nachrichten“ in der jeweiligen Ausschreibung an die Verga- bestelle zu stellen. Die Beantwortung erfolgt ebenfalls in der Rubrik Nachrichten des Bieterassisten- ten. Nach erfolgter Submission ist eine Kommunikation auch über E-Mail sowie per Post oder Fax möglich.

Angebote, die nicht den von der Kliniken der Stadt Köln gGmbH genannten Bedingungen ent- sprechen, können leider nicht berücksichtigt werden.

Nichtbeteiligung an Ausschreibungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH Möchten Sie nicht an der Ausschreibung teilnehmen, sind die Gründe für die Nichtteilnahme von gro- ßem Interesse. Bitte teilen Sie uns Ihre Gründe über das eVergabeportal mit. Nur durch eine Rück- meldung Ihrerseits können Mängel wie beispielsweise eine zu kurze Angebotsfrist, eine zu knapp bemessene Ausführungsfrist oder unklare Leistungsverzeichnisse minimiert werden. Für Ihre Unterstützung bereits jetzt herzlichen Dank!

0211/2-BL-EU-Aufforderung Seite 2 von 2 Stand: 10-2019 4

[Seite 7]

Bewerbungsbedingungen

der Kliniken der Stadt Köln gGmbH

für die Vergabe von Bauleistungen

(BL-BWB-digital)

Bewerbungsbedingungen in der aktualisierten Fassung 10/2019

0212/1-BL-BWB-digital Seite 1 von 7 Stand: 10-2019

5

[Seite 8]

Bewerbungsbedingungen

für die Vergabe von Bauleistungen

INHALTSÜBERSICHT

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
2. Kommunikation/Anfragen
3. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen und wettbewerbsbeschränkende Absprachen
4. Angebot
5. Nebenangebote
6. Bietergemeinschaften
7. Nachunternehmer
8. Bevorzugte Bewerber
9. Eignungsnachweis
10. Angebotsfrist/Eröffnungstermin
11. Kosten

0212/1-BL-BWB-digital Seite 2 von 7 Stand: 10-2019

6

[Seite 9]

Bewerbungsbedingungen

für die Vergabe von Bauleistungen

Hinweis „Der Auftraggeber verfährt nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW) und der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A „Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A).

Sofern Angebote in digitaler Form verlangt sind, ist hierfür das elektronische Ausschreibungsportal: https://bieter.ehealth- evergabe.de/portal/ (elektronische Ausschreibungsplattform für die „eVergabe“ nachfolgend als eVergabeportal bezeichnet) zu benutzen. Hierbei handelt es sich um ein elektronisches Vergabeportal mit dem die Kliniken der Stadt Köln gGmbH die Vergaben mit elektronischen Mitteln durchführen. Angebote werden elektronisch auf dem eVergabeportal erstellt und abge- geben. Die Vergabeplattform erfüllt die Anforderungen die durch die Vergaberechtsvorschriften an den Einsatz elektronsi- cher Mittel im Vergabeverfahren gestellt werden. Die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Angebote sind durch technische Vorrichtungen und durch Verschlüsselung sichergestellt. Die Verschlüsselung bleibt bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Angebote aufrechterhalten. Die elektronischen Angebote werden verschlüsselt gespeichert, mit einem elekt- ronischen Eingangsstempel versehen und können weder durch Vergabebeteiligte noch durch den Dienstleister technisch eingesehen werden. Sie benötigen weder für die Registrierung noch für das Einsehen der Vergabeunterlagen und die Bear- beitung der Angebotsunterlagen eine eigene Software auf Ihrem PC. Ein PC mit Internetzugang und aktuellem Webbrowser ist ausreichend. Wenn Sie sich erfolgreich auf dem Vergabeportal angemeldet haben, wählen Sie bitte das gewünschte Vergabeverfahren aus und aktivieren es über den Button „Angebot bearbeiten“. Das Vergabeverfahren finden Sie nun unter „Meine Angebote“. Der Assistent des eVergabeportals führt Sie durch die einzelnen Schritte der Angebotsbearbeitung bis zur Angebotseinreichung.

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bieter diese auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sollte er unvollständige Unter- lagen erhalten haben oder der Auffassung sein, dass die Unterlagen inhaltliche Unstimmigkeiten aufweisen, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe über das Fragen- und Antwortenforum des Angebotsassistenten des eVergabeportals darauf hinzuweisen. Nachteile, die sich daraus ergeben, dass ein Angebot auf Grundlage unvoll- ständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu Lasten des Bieters. Die Hinweispflicht besteht auch, wenn der Bewerber nach einem Ortstermin der Auffassung ist, dass das Leistungsver- zeichnis nicht oder nicht vollständig die erforderlichen Leistungen beinhaltet. Erkennbare Verstöße in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen müssen unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist gerügt werden.

2. Anfragen Sowohl Anfragen an die Vergabestelle als auch deren Beantwortung haben schriftlich über das Fragen- und Antworten- forum des Angebotsassistenten des eVergabeportals zu erfolgen.

3. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen und wettbewerbsbeschränkende Absprachen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbe- schränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich oder rechtlich mit anderen Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen sind unzulässig (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung – GWB) und führen zum Ausschluss des Angebots. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nachträglich festgestellt wird, dass gegen vorstehende Regelung verstoßen wurde.

4. Angebot 4.1 Grundsätzlich ist bei nationalen Verfahren die Abgabe mehrerer Hauptangebote möglich, es sei denn, diese Möglich- keit wurde in den Vergabeunterlagen ausgeschlossen. In diesem Fall hätte die Abgabe mehrerer Hauptangebote den Ausschluss aller Angebote zur Folge. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 4.2 Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Es ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu signieren. 4.3 Digitale Angebote mit Signatur können über die Vergabeplattform der Kliniken der Stadt Köln gGmbH abgegeben wer- den. Für die Einhaltung der Textform nach § 126 b BGB ist es ausreichend, sich mit den Pflichtangaben zur Firma auf der Vergabeplattform registriert zu haben. Darüber hinaus wird darum gebeten, im Bietertool das „Profil“ vollständig auszufüllen.

Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zugelassen.

0212/1-BL-BWB-digital Seite 3 von 7 Stand: 10-2019

7

[Seite 10]

4.4 Bei digitaler Angebotsabgabe werden die auf dem eVergabeportal zur Verfügung gestellten Urschriften der Ausschrei- bungsunterlagen als alleinverbindlich anerkannt. Die digitalen Signaturen sowie die Autorisierung in Textform gelten für das gesamte Angebot, einschließlich des Angebotsvordrucks. 4.5 Das Angebot ist in der von der Vergabestelle vorgegebenen Form und Frist einzureichen. Es werden nur über das von den Kliniken der Stadt Köln gGmbH verwendete eVergabeportal eingereichte Angebote gewertet. 4.6 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist - ausgenommen beim Leistungsverzeichnis - unzulässig. Anstelle des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Leistungsverzeichnisses können selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom Auftraggeber verfassten Langtext des Leistungsver- zeichnisses als allein verbindlich anerkennt. Kurzfassungen müssen die Ordnungszahlen (Positionen) des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Leistungs- verzeichnisses vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten; sie müssen für jede Teilleistung nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den Einzelpreis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen Kurztext sowie die dem Leistungsverzeichnis entsprechenden Zwischensummen der Leistungs- abschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten Textergänzungen enthalten. Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden. Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Langtext des Leistungsverzeich- nisses Bestandteil des Angebots. Der Bieter ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers vor Auftragserteilung ein vollständig ausgefülltes Leis- tungsverzeichnis nachzureichen. 4.7 Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" verwendet worden, und macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Soweit Erläuterungen zur Beurteilung des Angebotes für erforderlich gehalten werden, sind diese auf besonderer An- lage beizufügen. Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einzelpreis, so ist der Einzelpreis maßgebend. Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einzelpreise auf verschiedene Einzelpreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 3 bzw. § 13 EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einzel- preise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen. 4.8 Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen Cent anzugeben. Die Preise (Einzelpreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatz- steuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an der in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen; sonst dürfen sie bei der Wertung nicht berücksichtigt werden. Nicht zu wertende Preisnachlässe (ohne Bedingungen oder unaufgefordert angebotene mit Bedingungen für Zahlungs- fristen) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Falle der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 4.9 Wenn den Vergabeunterlagen EFB-Blätter zur Preisaufgliederung beigefügt sind, hat der Bieter die seiner Kalkulati- onsmethode entsprechenden EFB-Blätter ausgefüllt zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt abzugeben. Die Nichtabgabe der ausgefüllten EFB-Blätter kann dazuführen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird. 4.10 Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. 4.11 Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebots verwendet werden; jede Veröffentlichung (auch aus- zugsweise) ist ohne die ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft. 4.12 Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation oder die von ihr benannten EFB-Blätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einzelpreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. Die Nichtvorlage führt dazu, dass das Angebot ausgeschlossen wird. 4.13 Der Bieter hat – auch nach Beendigung der Angebotsphase – über die ihm bei seiner Tätigkeit bekanntgewordenen dienstlichen Angelegenheiten des Auftraggebers Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die bei der Erstel- lung des Angebotes beschäftigen Mitarbeiter/-innen sowie einbezogene Unterauftragnehmer und Lieferanten zu ver- pflichten. Weitergehende, insbesondere datenschutzrechtliche Regelungen, sind dem Einzelfall vorbehalten. 4.14 Sofern ein Angebot eigene Geschäftsbedingungen enthält, der Bieter jedoch nicht ausdrücklich und individuell auf die Einbeziehung dieser verweist, gelten seine Geschäftsbedingungen nicht als Bestandteil seines Angebotes. Sofern die Geschäftsbedingungen ausdrücklich und individuell einbezogen werden, wird das Angebot ausgeschlossen.

0212/1-BL-BWB-digital Seite 4 von 7 Stand: 10-2019

8

[Seite 11]

5. Nebenangebote 5.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der geforderten Mindestkriterien bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Sonst können sie nicht berücksichtigt werden. Für Nebenangebote gelten die gleichen Zuschlagskrite- rien wie für Hauptangebote. Sie müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Die Anzahl von Nebenan- geboten ist an der in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Der Angebotsvordruck ist wegen der Rechtsverbindlichkeit der Vertragsbedingungen auch dann signiert zurückzuge- ben bzw. dem elektronischen Angebot beizufügen, wenn nur ein Nebenangebot abgegeben wird. 5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliede- rung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingun- gen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Be- schaffenheit dieser Leistung zu machen. 5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, erset- zen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergü- tung durch Pauschalsumme). 5.4 Der Auftraggeber behält sich vor, Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 - 5.3 nicht entsprechen, von der Wertung auszu- schließen. 5.5 Sofern das Angebot eines Pauschalvertrages gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 2 bzw. § 4 EU Absatz 1 Nr. 2 VOB/A nicht aus- drücklich zugelassen ist, werden Nebenangebote über einen Pauschalvertrag nicht gewertet. Dies gilt auch für einzel- ne Lose.

6. Bietergemeinschaften 6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung unter der Rubrik „Eigene Anlagen“ des eVergabeportals hochzuladen und einzustellen, (cid:1) in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist. (cid:1) in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeich- net ist, (cid:1) dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, (cid:1) dass der bevollmächtigte Vertreter berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen an- zunehmen, (cid:1) dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die bei digitalen Angeboten unter der Rubrik „Eigene Anlagen“ eingestellte Bietererklärung ist dem Auftraggeber auf Anforderung im Original vorzulegen. 6.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei beschränkter Ausschreibung werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelas- sen. 6.3 Bei Verträgen zwischen Mitgliedern von Bietergemeinschaften sind die Belange kleinerer und mittlerer Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Dies ist auf Verlangen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH nachzuweisen. 6.4 Darüber hinaus sind Bietergemeinschaften oder andere gemeinschaftliche Bewerber nur zugelassen, wenn durch den Zusammenschluss der Wettbewerb nicht eingeschränkt wird. Eine Einschränkung des Wettbewerbs liegt insbesondere dann nicht vor, wenn die beteiligten Unternehmen jedes für sich zu einer Teilnahme an der Ausschreibung, und zwar zur Bedienung auch nur eines Loses, mit einem eigenständigen Angebot aufgrund ihrer betrieblichen oder geschäftli- chen Verhältnisse objektiv nicht leistungsfähig sind und erst der Zusammenschluss zu einer Bietergemeinschaft sie in die Lage versetzt, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Die Leistungsunfähigkeit aufgrund von betrieblichen oder geschäftlichen Verhältnissen kann sich insbesondere aus mangelnden Kapazitäten, technischen Einrichtungen und /oder fachlichen Kenntnissen ergeben. Für die Begründung der Bildung einer Bietergemeinschaft ist ein wirtschaftlicher Vorteil, der aus dem Zusammenschluss als Bietergemeinschaft resultiert, nicht allein ausreichend. Bewerber, die sich in einer Bietergemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mittels geeigneter Unterlagen nachzuweisen, dass durch den Zusammenschluss zu einer Bietergemeinschaft eine Einschränkung des Wettbewerbs nicht erfolgt.

7. Nachunternehmer 7.1 Der Auftragnehmer eines nach dem 1. Abschnitt der VOB/A ausgeschriebenen Auftrags muss grundsätzlich die Leis- tungen durch den eigenen Betrieb mit eigenem Personal ausführen. Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Auf- tragnehmers ist im Angebot die Anzahl seiner Mitarbeiter anzugeben, die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtun- gen auf der Baustelle eingesetzt werden sollen. 7.2 Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers eingerichtet ist, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auf- traggebers auf Nachunternehmer übertragen werden. Dies gilt sowohl für die Übertragung von Leistungen durch den Auftragnehmer auf Nachunternehmer als auch für die Übertragung von Leistungen durch einen Nachunternehmer auf jeden weiteren Nachunternehmer. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass vor jeder Übertragung von Leistungen - auch durch Nachunternehmer - die Zustimmung des Auftraggebers eingeholt wird. Die Zustimmung ist schriftlich unter 0212/1-BL-BWB-digital Seite 5 von 7 Stand: 10-2019

9

[Seite 12]

der Angabe der Firma des neu zu beauftragenden Nachunternehmers und der Zahl seiner Beschäftigten zu beantra- gen. Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage der Handwerks-/Gewerbekarte, einer Auskunft aus dem Gewer- bezentralregister oder eines Führungszeugnisses sowie vom Nachweis einer gültigen Gewerbemeldung, der erforderli- chen gültigen Bescheinigung des Finanzamtes, des städtischen Steueramtes, der Krankenkasse und Berufsgenossen- schaft - bezogen auf den neu zu beauftragenden Nachunternehmer - abhängig gemacht werden. Im Einzelfall können weitere Unterlagen – bezogen auf den neu zu beauftragenden Nachunternehmer – wie zum Bei- spiel Referenzen, Angabe der Umsätze der letzten drei Jahre oder Qualifikationsnachweise gefordert werden. Jeder Nachunternehmer darf auf der Baustelle erst dann tätig werden, wenn der Auftraggeber die erforderliche Zu- stimmung zur Beauftragung des Nachunternehmers erteilt hat. Auch jeder Nachunternehmer hat die übertragenen Leistungen grundsätzlich durch den eigenen Betrieb mit eigenem Personal auszuführen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass dies von allen Nachunternehmern beachtet wird. 7.3 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverläs- sig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen sowie die Vorgaben des TVgG, insbeson- dere über Tarif- bzw. Mindestlöhne beachten. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zusetzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt und insbesondere das TVgG zu beachten ist. Entsprechendes gilt für den Einsatz von Verleihern von Arbeitskräften. Er darf den Nachunternehmern keine ungünstigeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise bleibt hiervon unberührt. Der Auftragnehmer hat bei der Einholung von Angeboten für Unteraufträge regelmäßig kleine und mittlere Unterneh- men angemessen zu beteiligen. Bei Großaufträgen hat sich der Auftragnehmer zu bemühen, Unteraufträge an kleine und mittlere Unternehmen in dem Umfang zu erteilen, wie er es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung vereinbaren kann. Der Bieter hat Art und Umfang der Leistung anzugeben, die er an Unterauftragnehmer übertragen will.

8. Bevorzugte Bewerber Bieter, die als bevorzugte Bewerber berücksichtigt werden sollen, müssen den Nachweis, dass sie die Voraussetzun- gen hierfür erfüllen, bei der Angebotsabgabe führen; wird der Nachweis nicht bei der Angebotsabgabe geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bewerber behandelt. Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil nachzuwei- sen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. Dieser Nachweis ist dem Angebotsschreiben beizufügen.

9. Eignungsnachweis 9.1 Bei nationalen Vergabeverfahren: a) Auf Verlangen hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen über (cid:1) seinen Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leis- tungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemein- sam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen, (cid:1) die Zahl der bei ihm in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen, (cid:1) die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende technische Ausrüstung, (cid:1) das von ihm für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal, (cid:1) die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes, (cid:1) die von ihm ausgeführten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver- gebenden Leistung vergleichbar sind (Referenzen), (cid:1) andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise. (s. § 6a Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 6a EU Abs. 3 Nr. 3 VOB/A). Es dürfen nur die Referenzen vorgelegt werden, deren Vorlage der Referenzgeber genehmigt hat. b) Auf Verlangen hat der Bieter zudem eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versiche- rungsträgers vorzulegen. Vorsätzlich abgegebene unzutreffende Erklärungen in Bezug auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit führen zum Ausschluss des Angebots. Der Zeitpunkt, wann und welche Erklärungen und Nachweise vorzulegen sind, ergibt sich bei nationalen Vergabever- fahren aus den Vergabeunterlagen bzw. dem Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklärungen“. Werden die Unterlagen und Preisangaben zum vorgeschriebenen Zeitpunkt nicht, unvollständig oder fehlerhaft vor- gelegt, können sie nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle innerhalb von sechs Tagen nachgereicht werden, es sei denn, die Nachforderung (Nachreichen, Vervollständigen oder Korrigieren) wurde ausdrücklich aus-

0212/1-BL-BWB-digital Seite 6 von 7 Stand: 10-2019

10

[Seite 13]

geschlossen. Werden die Unterlagen und Preisangaben innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, wird das Angebot nicht weiter gewertet. 9.2 Bei europaweiten Vergabeverfahren ergeben sich die erforderlichen Nachweise und der Zeitpunkt der Vorlage aus der EU-Bekanntmachung.

10. Angebotsfrist/Eröffnungstermin Die Angebotsfrist läuft ab, sobald der Verhandlungsleiter im Eröffnungstermin mit der Öffnung des ersten Angebotes beginnt. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote digital zurückgezogen werden. Für die digitale Zurück- nahme des Angebotes findet die Formvorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 bzw. § 13 EU Abs. 1 Nr. 1 S. 3 VOB/A ent- sprechende Anwendung.

11. Kosten Für das Bearbeiten und Einreichen des Angebotes wird eine Entschädigung nur gewährt, wenn dies in der Aufforde- rung zur Angebotsabgabe ausdrücklich angegeben ist.

0212/1-BL-BWB-digital Seite 7 von 7 Stand: 10-2019

11

[Seite 14]

Name und Anschrift des Bieters (Stempel), Tel.-Nr.: (Ort) (Datum)

Vergabenummer: AP-0027-25-00054

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Angebotsbeiziehung Kliniken der Stadt Köln gGmbH Öffentlicher Teilnahmewettbewerb mit anschließender Beschränkter Ausschrei- bung Zentralverwaltung Offenes Verfahren Neufelder Str. 34 Nichtoffenes Verfahren 51067 Köln Verhandlungsverfahren Wettbewerblicher Dialog Bindefrist endet am: 15.12.2026 Angebotsfrist 03.11.2026 14:00:00 Datum: Uhrzeit: Uhr

Angebot

Baumaßnahme: KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Angebot für: TISCHLERARBEITEN (FESTEINBAUTEN)

Anlagen (vom Bieter durch Ankreuzen und ggf. durch weitere Angaben zu vervollständigen):

Verzeichnis der Nachunternehmer Erklärung der Arbeitsgemeinschaft X Leistungsbeschreibung selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses Nebenangebot(e) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG (s. Pkt. 6.1)

1. Die Ausführung der beschriebenen Leistungen wird zu den eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben für das Hauptangebot sowie Neben-/Nachtragsangebote wie im Leistungsverzeichnis eingetragen angeboten: Anzahl der beiliegenden Nebenangebote

Ein Anschreiben liegt bei. liegt nicht bei.

ggf. Angaben, die die Preise betreffen:

Nachlass auf das Hauptangebot und eventuelle Neben-/ Nachtragsangebote Ein etwaiger Nachlass auf das Hauptangebot und eventuelle Neben-/Nachtragsangebote wurde im elek- tronische Ausschreibungsportal unter den Preisangaben eingetragen. Im Auf-/ Abgebotsverfahren gilt der eingetragene Rabatt nur für gesondert abgefragte zusätzliche Leistun- gen. Über die oben aufgeführten Eingabemöglichkeiten hinausgehende Angaben zum Nachlass, beispielsweise im Leistungsverzeichnis, werden nicht berücksichtigt und die Angaben sind ausschließlich in der entspre- chend aufgeführten Form zugelassen. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

0213/2-BL_DE_EU-Angebot_digital Seite 1 von 3 Stand: 10-2022 12

[Seite 15]

2. Diesem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde:

2.1 die Besonderen Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH (BL-BVB) 2.2 die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH für die Ausführung von Bau- leistungen (BL-ZVB) 2.3. die Zusätzlichen Vertragsbedingungen gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (ZVB-TVgG) ab einem geschätzten Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer 2.4. die Zusätzlichen Vertragsbedingungen zur Verhinderung illegaler Beschäftigung (BL-ZVB-ViB) 2.5 die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), 2.6 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), 2.7 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C), 2.8 2.9

3. Ich bin/Wir sind

3.1 Mitglied der Berufsgenossenschaft seit unter Nr.

Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie zuständi- gen Versicherungsträger an.

3.2 In meinem/unserem Betrieb sind insgesamt Mitarbeiter beschäftigt.

Zur Vertragserfüllung werden auf der Baustelle Mitarbeiter eingesetzt. (bei Niederlassungen, Zweigbetrieben etc. sind die obigen Angaben für den Bereich der anbietenden Niederlassungen zu machen).

3.3 Ich bin/wir sind bevorzugter / bevorzugte Bieter gemäß §§ 215-218 (Inklusionsbetrieb) bzw. §§ 219- 227 (Werkstatt für behinderte Menschen) in Verbindung mit § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) und Runderlass des Ministeriums NRW vom 29.12.2017 laut beigefügtem(n) Nachweis(en):

4. Hiermit wird erklärt, dass

• den gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen wurde
• ein Eintrag im Handels- oder Berufsregister für die ausgeschriebene Leistung besteht und die Beiträge bezahlt wurden
• in den letzten drei Jahren keine Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder Geldbuße von mehr als 2.500 Euro
• gemäß § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
• gemäß § 19 Mindestlohngesetz oder
• gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 und 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verhängt wurde,
• die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllt werden
• z. Zt. kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet, keine Eröffnung beantragt und kein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde
• sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet
• bei europaweiten Verfahren die Voraussetzungen nach § 128 GWB erfüllt sind und keine Aus- schlussgründe nach § 6 e EU Abs. 1, 4 und 6 VOB/A und §§ 123, 124 GWB vorliegen.

Die Präqualifikation ist im Präqualifizierungsverzeichnis eingetragen unter der Nr. .

Es besteht ein Eintrag in der Unternehmensdatenbank der Stadt Köln und wird geführt unter Kre- ditor-Nr. .

0213/2-BL_DE_EU-Angebot_digital Seite 2 von 3 Stand: 10-2022 13

[Seite 16]

5. Der Einsatz von Nachunternehmern ist beabsichtigt. Eine Bescheinigung des Nachunternehmers, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen (Verpflichtungserklärung Nachunternehmer), wird vorgelegt. Der Nachunternehmer erfüllt bei EU-weiten Verfahren die Voraussetzungen nach § 128 GWB.

Ist das vorgenannte Kästchen nicht angekreuzt, wird die geforderte Leistung im eigenen Betrieb durch- geführt.

Die Regelungen zum Nachunternehmereinsatz sind in den die Zusätzlichen Vertragsbedingungen ge- mäß Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-ZVB) (bei einem geschätzten Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer) und in den Zusätzlichen Vertragsbedingungen zur Verhinderung illegaler Be- schäftigung (BL-ZVB-ViB) enthalten. Diese wurden nachgelesen.

6. Eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben kann den Ausschluss von weiteren Auftragser- teilungen zur Folge haben.

6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, von dem Zahlbetrag einen Steuerabzug i. H. v. 15% für Rechnung des Auftragnehmers vorzunehmen, wenn keine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG spätestens bis zum Zeitpunkt der Zahlung vorgelegt wird. (Zweckmäßigerweise ist die Bescheinigung mit der Rechnung vorzulegen.)

6.2 Es liegen keine Verfehlungen vor, die einen Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen oder zu einem Eintrag in das Wettbewerbsregister führen könnten. Es ist bekannt, dass vor Auftragser- teilung eine Anfrage beim Wettbewerbsregister gem. § 6 Wettbewerbsregistergesetz-WRegG durchge- führt werden kann. Ebenso werden Verfehlungen im Sinne dieses Gesetzes an das Wettbewerbsregister gemeldet.

6.3 Die vom Auftraggeber geforderten Erklärungen werden auch von Nachunternehmern gefordert und auf Anforderung des Auftraggebers vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung zur Weiterbeauf- tragung diesem vorgelegt.

7. Bei digitaler Angebotsabgabe gilt die digitale Signatur für alle Bestandteile des Angebotes; dazu gehören auch die auf der ersten Seite aufgeführten Anlagen. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leis- tungsverzeichnisses abgegeben, wird mit Angebotsabgabe auch die vom Auftraggeber verfasste Ur- schrift des Langtextes des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt Zudem werden bei digitaler Angebotsabgabe die über das elektronische Ausschreibungsportal: https://bieter.ehealth- evergabe.de/portal/ (elektronisches Vergabesystem „eVergabe“) zur Verfügung gestellten Urschriften der Ausschreibungsunterlagen als alleinverbindlich anerkannt. Die digitalen Signaturen sowie die Auto- risierung in Textform gelten für das gesamte Angebot, einschließlich dieses Vordrucks

8. Sämtliche im elektronische Ausschreibungsportal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen werden Vertragsinhalt.

0213/2-BL_DE_EU-Angebot_digital Seite 3 von 3 Stand: 10-2022 14

[Seite 17]

Bauvorhaben:

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Angebot für (Gewerk):

TISCHLERARBEITEN (FESTEINBAUTEN)

Besondere Vertragsbedingungen

der Kliniken der Stadt Köln gGmbH (BL-BVB)

Änderungen/Eintragungen des Bieters in diesen Vertragsbedingungen sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes. Die Vorgaben erfolgen ausschließlich durch die Kliniken der Stadt Köln gGmbH.

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)

0. Vereinbarung der VOB/B in der aktuellen Fassung Dem Vertrag mit dem Auftragnehmer liegen die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils zum Zeit- punkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen und insgesamt zu- grunde. Die nachstehenden Besonderen Vertragsbedingungen und auch die ergänzend geltenden Zusätzlichen Vertragsbedingungen enthalten Regelungen, die keine Abweichung von den unverän- dert geltenden Bedingungen der VOB/B enthalten. Im Zweifel haben die Regelungen der VOB/B Vorrang. Soweit in der vertraglichen Leistungsbeschreibung Regelungen enthalten sind, die von den Best- immungen der VOB/B abweichen, haben die Regelungen der VOB/B ebenfalls Vorrang.

1. Objektüberwachung/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1) 1.1 Objekt-/Bauüberwachung Diese obliegt dem Auftraggeber. Der mit der Wahrnehmung beauftragte Architekt/Ingenieur wird nach der Auftragserteilung bekannt- gegeben. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheitskoordination Der mit der Wahrnehmung beauftragte Sicherheitskoordinator/-in wird nach der Auftragserteilung bekanntgegeben. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4):

2.1 Lager- und Arbeitsplätze:

Ja, Lagerplatz nur begrenzt vorhanden

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:

Ja

2.3 Wasseranschlüsse(1) Vorhanden, siehe 6.3

0214-BL-BVB Seite 1 von 3 Stand: 10-2019

15

[Seite 18]

2.4 Stromanschlüsse(1)

Vorhanden, siehe 6.3

2.5 Sonstige Anschlüsse(1)

siehe 6.3

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 – 2.5): Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz 2) werden durch Mes- sungen ermittelt. Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.

3. Ausführungsfristen (§ 5)

3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 3.1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen: am spätestens 1 0 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW 20 , spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B). Die Aufforderung wird dem Auftragnehmer voraussichtlich bis zum zugehen; das Auskunftsrecht des Auftragnehmers gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 3.1.2 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. in der 5 0 KW 20 2 7 , spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 3.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

4. Vertragsstrafen (§11)

4.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter Ziffer 3.2 als Vertragsfrist vereinbarten Einzel- fristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: EUR (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfris- ten ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf- tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbar- ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-

0214-BL-BVB Seite 2 von 3 Stand: 10-2019

16

[Seite 19]

tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin- genden Leistungen entspricht.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein- zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5. Sicherheitsleistungen (§ 17) Folgende Sicherheitsleistung ist vereinbart:

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 1 0 % der Auftragssumme.

Sicherheit für die Gewährleistungsansprüche (Mängelansprüche) in Höhe von 3 % der Auf- tragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

6.1 Die Lohngleitklausel gilt als -n icht- vereinbart.

6.2 Steuerabzug bei Bauleistungen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

6.3 Für das Bauvorhaben werden keine anteiligen Zahlungen für Baustrom und Bauwasser einbehalten!

6.4

Für das Bauvorhaben wir der AG eine Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung) abschließen, deren Prämie anteilig von der Schlusszahlung des AN, in Höhe von 0,3% des Endbetrages der Schlussrechnung, einbehalten wird.

6.5

(1) z. B.: Durchmesser, Leistung (zu 2.5 auch Art)

0214-BL-BVB Seite 3 von 3 Stand: 10-2019

17

[Seite 20]

Zusätzliche Vertragsbedingungen

der Kliniken der Stadt Köln gGmbH

für die Ausführung von Bauleistungen

(BL-ZVB)

Zusätzliche Vertragsbedingungen in der aktualisierten Fassung 10/2019

0215-BL-ZVB Seite 1 von 6 Stand: 10-2019

18

[Seite 21]

Zusätzliche Vertragsbedingungen

für die Ausführung von Bauleistungen

INHALTSÜBERSICHT

1. Leistungsverzeichnis
2. Technische Regelwerke
3. Preisermittlungen
4. Einheitspreise
5. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
6. Ausführungsunterlagen
7. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen
8. Baustellenräumung
9. Werbemaßnahmen
10. Nachunternehmer
11. Mitteilung von Bauunfällen
12. Mängelansprüche
13. Abrechnung
14. Rechnungen
15. Stundenlohnarbeiten
16. Zahlungen
17. Sicherheitsleistungen, Bürgschaften
18. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern
19. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers
20. Vertragsänderungen

Hinweis: Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

1. Leistungsverzeichnis (§ 1) 1.1 Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor.

2. Technische Regelwerke (§ 1 Abs. 2) 2.1 In den Vergabeunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4.

2.2 Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Vergabeunterlagen genannten DIN- Normen sind für die Kalkulation des Angebotes in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/ Einreichungs- termin gültigen Fassung maßgebend.

3. Preisermittlungen (§ 2) 3.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftrag- geber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertragli- chen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm frei- gestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 3.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkos- tenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

0215-BL-ZVB Seite 2 von 6 Stand: 10-2019

19

[Seite 22]

4. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1) Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Positi- on) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.

5. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 2) Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleiste- ten Stunden.

6. Ausführungsunterlagen (§ 3) 6.1 Soweit zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer keine Fristen für die Übergabe der Ausführungsunter- lagen gem. § 3 Abs. 1 VOB/B vereinbart worden sind, hat der Auftragnehmer – entsprechend dem Baufortschritt – dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Ausführungsun- terlagen benötigt, möglichst frühzeitig anzugeben, um die rechtzeitige Übergabe durch den Auftraggeber sicherzu- stellen. 6.2 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung be- stimmt gekennzeichnet sind.

7. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen (§ 3) 7.1 Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auf- traggebers vornehmen.

7.2 Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausführungsunterlagen für die Durchführung der Leis- tung und ihre Erhaltung vervielfältigen und verwenden, für andere Zwecke nur mit Zustimmung des Auftragneh- mers.

8. Baustellenräumung (§ 4) Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind vom Auftragneh- mer dem früheren Zustand entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

9. Werbemaßnahmen (§ 4 Abs. 1) Werbemaßnahmen des Auftragnehmers auf der Baustelle sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auf- traggeber zulässig.

10. Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8)

10.1 Der Auftragnehmer eines nach dem 1. Abschnitt der VOB/A ausgeschriebenen Auftrags muss grundsätzlich die Leistungen durch den eigenen Betrieb mit eigenem Personal ausführen. Zur Feststellung der Leistungsfähig- keit des Auftragnehmers ist im Angebot die Anzahl seiner Mitarbeiter anzugeben, die zur Erfüllung der vertragli- chen Verpflichtungen auf der Baustelle eingesetzt werden sollen.

10.2 Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers eingerichtet ist, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zu- stimmung des Auftraggebers auf Nachunternehmer übertragen werden. Dies gilt sowohl für die Übertragung von Leistungen durch den Auftragnehmer auf Nachunternehmer als auch für die Übertragung von Leistungen durch einen Nachunternehmer auf jeden weiteren Nachunternehmer. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass vor jeder Übertragung solcher gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B im eigenen Betrieb auszuführender Leistungen - auch durch Nachunternehmer - die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers eingeholt wird. Die Zustimmung ist schriftlich unter der Angabe der Firma des neu zu beauftragenden Nachunternehmers und der Zahl seiner Beschäftigten zu beantragen.

Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage der Handwerks-/Gewerbekarte, einer Auskunft aus dem Ge- werbezentralregister oder eines Führungszeugnisses sowie vom Nachweis einer gültigen Gewerbemeldung, der erforderlichen gültigen Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, des städtischen Steueramtes, der Krankenkasse und Berufsgenossenschaft sowie der Soka Bau - bezogen auf den neu zu beauftragenden Nachun- ternehmer - abhängig gemacht werden.

Im Einzelfall können weitere Unterlagen – bezogen auf den neu zu beauftragenden Nachunternehmer – wie zum Beispiel Referenzen, Angabe der Umsätze der letzten drei Jahre oder Qualifikationsnachweise gefor- dert wer- den.

0215-BL-ZVB Seite 3 von 6 Stand: 10-2019

20

[Seite 23]

Jeder Nachunternehmer darf auf der Baustelle erst dann tätig werden, wenn der Auftraggeber die erforderliche schriftliche Zustimmung zur Beauftragung des Nachunternehmers erteilt hat.

Auch jeder Nachunternehmer hat die übertragenen Leistungen grundsätzlich durch den eigenen Betrieb mit ei- genem Personal auszuführen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass dies von allen Nachunternehmern beachtet wird.

10.3 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zu- verlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozi- alabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen sowie die Vorgaben des TVgG, insbesondere über Tarif- bzw. Mindestlöhne beachten. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung ei- nes Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt und insbesondere das TVgG zu beachten ist. Entsprechendes gilt für den Einsatz von Verleihern von Arbeitskräften.

10.4 Der Auftragnehmer hat spätestens bis zum Leistungsbeginn Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschl. Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens schriftlich bekanntzugeben.

11. Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) 11.1 Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. des Auftragnehmers oder sei- ner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. 11.2 Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

12. Mängelansprüche (§ 13) Um eine reibungslose Abwicklung von Nachbesserungsarbeiten des Auftragnehmers zu gewährleisten, stimmt der Auftragnehmer nach einer Mängelrüge des Auftraggebers die Mängelbeseitigung und deren Zeitpunkt recht- zeitig mit dem Auftraggeber ab.

13. Abrechnung (§ 14) 13.1 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 13.2 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 13.3 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Ge- wichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind in Euro auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

14. Rechnungen (§§ 14 und 16) 14.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Ab- schlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 14.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeich- nung

• ggf. abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 14.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuer- betrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 14.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

15. Stundenlohnarbeiten (§ 15) 15.1 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten werktäglich oder wöchentlich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 • das Datum, • die Bezeichnung der Baustelle, • die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle • die Art der Leistung,

0215-BL-ZVB Seite 4 von 6 Stand: 10-2019

21

[Seite 24]

• die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, • die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und • die Gerätekenngrößen enthalten.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auf- trag-nehmer. 15.2 Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rechnungen aufzu- stellen.

16. Zahlungen (§ 16) 16.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 16.2 Soweit der Auftragnehmer berechtigt gemäß § 650c Abs. 3 BGB eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 % seines Angebots nach § 650b Abs. 1 BGB verlangt, leistet der Auftraggeber ihm die entsprechende Zah- lung Zug-um-Zug gegen eine Abschlagszahlungsbürgschaft entsprechend Ziffer 17.2 der Zusätzlichen Ver- tragsbedingungen, die einen etwaigen Rückzahlungsanspruch des Auftraggebers absichert. Beiden Partei- en bleibt vorbehalten, eine anderslautende gerichtliche Entscheidung gemäß § 650c Abs. 3 BGB zu erwir- ken.

17. Sicherheitsleistungen, Bürgschaften (§ 17) 17.1 Die Höhe der vom Auftragnehmer geschuldeten Sicherheit für die Vertragserfüllung bzw. die Mängelan- sprüche richtet sich nach Ziffer 5 VOB-BVB. 17.2 Leistet der Auftragnehmer Sicherheit durch Bürgschaft, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auf- traggebers zu verwenden bzw. muss die Bürgschaft den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für • die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ • die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ • vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 VOB/B das Form- blatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft.“ 17.3 Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Abs. 4 S. 2 Hs. 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen: 15 „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. 16 Auf die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB wird verzichtet. 17 Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 18 Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Fall seiner schriftlichen Zustim- mung bindend. 19 Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.“ 17.4 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 17.5 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlung angerechnet worden ist.

18. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut ver- bindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertragli- chen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, für ein evtl. gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

19. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Anga- ben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. Sofern ein Angebot eigene Geschäftsbedingungen enthält, der Bieter jedoch nicht ausdrücklich und indivi- duell auf die Einbeziehung dieser verweist, gelten seine Geschäftsbedingungen nicht als Bestandteil seines 0215-BL-ZVB Seite 5 von 6 Stand: 10-2019

22

[Seite 25]

Angebotes. Sofern die Geschäftsbedingungen ausdrücklich und individuell einbezogen werden, wird das Angebot ausgeschlossen.

20. Vertragsänderungen Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

0215-BL-ZVB Seite 6 von 6 Stand: 10-2019

23

[Seite 26]

Auflistung der geforderten Nachweise und Erklärungen:

Bauvorhaben

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Angebot für TISCHLERARBEITEN (FESTEINBAUTEN)

(kein Nachreichen, Vervollständigen oder Korrigieren).

Folgende Nachweise und Erklärungen sind vorzulegen

a) mit dem Angebot:

• Nachweis einer entsprechenden Berufs-/Betriebshaftpflic htversicherung (Deckungssummen

für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden) anhand „Formular Erklärung zur

Betriebshaftpflichtversic herung“;

• Im Fall einer Bietergemeinschaft Angabe der Mitglieder und des bevollmächtigten Vertreters;

Erklärung gesamtschuldnerischer Haftung; Angaben zur Aufgabenverteilung und zu den

Gründen für die Bildung der Bietergemeinschaft (FB 234 VHB);

• Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren

jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit

gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal;

• formlose Bestätigung darüber, dass die für die Baustelle erforderliche Mitarbeiterstärke von 6

MA dauerhaft bereit gestellt werden kann, da mind. zwei Stationen parallel saniert werden;

• formlose Bestätigung, dass mindestens ein deutschsprachiger Obermonteur permanent vor

Ort sein wird;

• Nachweis über Erfahrung mit Umbaumaßnahmen im Gesundheitswesen und insofern

Kenntnisse in der Umsetzung von hygienischen Anforderungen in sensiblen

Krankenhaus-/Pflegebereic hen bestehen; anhand des "Formulars Erklärung zu den

Referenzen"

• Nachweis über Erfahrungen beim Bauen im Bestand unter laufendem Betrieb; anhand des

"Formulars Erklärung zu den Referenzen"

• Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu drei abgeschlossenen

Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, d.h. Ausführung von

Tischlerarbeiten sowie Montage von Festeinbauten (Volumen 750 T € brutto) Für die

Leistungen ist der Nachweis anhand des "Formulars Erklärung zu den Referenzen" zu

erbringen.

• Formblatt 233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen ) und das Formblatt 235

(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

• Aktuelle Unbedenklichkeitsbeschein igung der Berufsgenossenschaft; Bieter, die ihren Sitz

nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, die entsprechende Bescheinigung des

zuständigen Versicherungsträgers;

• Bescheinigung des Finanzamtes, dass aus steuerlichen Gründen gegen eine

Auftragserteilung keine Bedenken bestehen oder gleichwertig;

• Nachweis, dass den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der nicht vom Finanzamt erhobenen

Steuern und der Sozialversicherungsbeiträ ge nachgekommen wird;

• Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren

eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt

wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde oder ob sich das Unternehmen in

Liquidation befindet;

• Technische Nachweise und Datenblätter zu den vom Bieter eingetragenen Fabrikaten

• Ggfs. Formblatt 124 „Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen“

• Einverständniserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten

• 0523-Eigenerklärung Sanktionspaket 5

• ggfs. Präqualifizierungsnummer

b) auf besonderes Verlangen des Auftraggebers:

24

[Seite 27]

• Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei

abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft,

die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei

gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen;

• unter Umständen Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (FB 236 VHB) --> Mittel der

Nachweisführung, Verfahren entsprechend §6b EU VOB/A

• Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie

dem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der

Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die

Errichtung des Bauwerks verfügt;

c) zur Auftragsvergabe:

• Aussagekräftige Urkalkulation mit Aufschlüsselung der Einheitspreise (siehe Punkt 4 der

"Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH"). Empfehlung

Formblatt EFB Preis 221, 222 und 223 (siehe Anlagen zum Leistungsverzeichnis). Werden

diese in Papierform eingereicht, sind sie in einem verschlossenen Umschlag unter Angabe

von Baumaßnahme, Vergabenummer und Gewerk entsprechend einzureichen.

• Allgemeine Angaben und Hinweise zur Gewerbezentralregisterabf rage

• Betriebsordnung für Fremdfirmen

d) auf besonderes Verlangen des Auftraggebers nach Auftragsvergabe:

• Arbeitnehmerliste

• Aussagekräftige Urkalkulation mit Aufschlüsselung der Einheitspreise (siehe Punkt 4 der

"Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH") für das

Hauptangebot und bei erforderlichen Zusatzleistungen für alle Nachtragsleistungen.

Empfehlung Formblatt EFB Preis 223.

Hinweis:

Die Präqualifizierungsnummer ist - wenn vorhanden - im Angebotsvordruck einzutragen.

25

[Seite 28]

Zusätzliche Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH

zur Kontrolle der Verpflichtungen zur Tariftreue und Mindestentloh-

nung sowie Mindestarbeitsbedingungen nach dem Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (ZVB-TVgG) für die Vergabe von

Leistungen

I. Tariftreue- und Vergabegesetz (Mindest- bzw. Tariflohn und Mindestarbeitsbedingungen)

Die Auftragnehmerin beziehungsweise der Auftragnehmer sowie die Nachunternehmerinnen bezie- hungsweise Nachunternehmer sind zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegeset- zes Nordrhein-Westfalen vom 22.03.2018 nach Maßgabe der nachfolgenden Zusätzlichen Vertragsbe- dingungen verpflichtet.

Dies beinhaltet die Vorgaben des § 2 TVgG: • Bei öffentlichen Aufträgen für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifver- trages,
2. eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich er- klärten Tarifvertrages oder
3. einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des Ar- beitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt,

muss das beauftragte Unternehmen bei der Ausführung wenigsten diejenigen Mindestarbeitsbedin- gungen einschließlich des Mindestentgelts gewähren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsver- ordnung verbindlich vorgegeben werden (§ 2 Absatz 1 TVgG).

• Darüber hinaus muss bei allen anderen öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 1 Absatz 2 TVgG das beauftragte Unternehmen bei der Ausführung der Leistung wenigstens ein Entgelt zahlen, das den Vorgaben des Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Satz 1 gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bun- desrepublik Deutschland erbracht wird (§ 2 Absatz 3 TVgG).

• Die § 2 Absatz 1 bis 3 auferlegten Pflichten gelten entsprechend für sämtliche Nachunternehmen des beauftragten Unternehmens. Das beauftragte Unternehmen stellt sicher, dass die Nachunter- nehmer beziehungsweise Nachunternehmerinnen die in Absatz 1 bis 3 auferlegten Pflichten eben- falls einhalten (§ 2 Absatz 5 TVgG).

1. Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer

Die Auftragnehmerin beziehungsweise der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Weitergabe von Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B, zum Vertragsbe- standteil zu machen.

Die Auftragnehmerin beziehungsweise der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Weitergabe von Dienstleistungen oder Lieferleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Teil B, zum Vertragsbestandteil zu machen.

0238-ZVB_TVgG Seite 1 von 2 Stand: 10-2019

26

[Seite 29]

2. Kontrolle

Die Auftragnehmerin beziehungsweise der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) der Kliniken der Stadt Köln gGmbH bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Auftragnehmer beziehungsweise Auftragnehmerin und Nachunternehmern beziehungsweise Nachunternehmerinnen abgeschlosse- nen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen vorzulegen,

(2) seine beziehungsweise ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher Kon- trollen hinzuweisen,

(3) der Kliniken der Stadt Köln gGmbH ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinn dieser ZVB bei der Beauftra- gung von Nachunternehmen einräumen zu lassen,

(4) vollständige und prüffähige Unterlagen (die Vorlage erfolgt grundsätzlich in anonymisierter Form) zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des § 2 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen bereitzuhalten, auf Verlangen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen vertraglich sicherzustellen.

3. Sanktionen

Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin beziehungsweise des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach § 2 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen gilt zwischen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH und Auftragnehmerin beziehungsweise Auftragnehmer eine Vertragsstrafe verein- bart, deren Höhe bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß gegen § 2 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen durch eine oder einen von der Auf- tragnehmerin beziehungsweise vom Auftragnehmer eingesetzte(n) Nachunternehmerin beziehungsweise Nachunternehmer oder eine oder einen von dieser / diesem eingesetzte(n) Nachunternehmerin bezie- hungsweise Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass die Auftragnehmerin beziehungswei- se der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens nicht kannte und unter Be- achtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste.

Bei mehreren festgestellten Verstößen im Rahmen eines oder mehrerer Bauvorhaben dürfen die fest- gesetzten Vertragsstrafen insgesamt fünf vom Hundert des Nettoauftragswerts in Bezug auf den letzten festgestellten Verstoß nicht überschreiten. Sollte die Auftragnehmerin beziehungsweise der Auf- tragnehmer auch aus anderen Verstößen, die nicht von diesen ZVB erfasst werden (zum Beispiel Verstoßes gegen die illegale Beschäftigung), eine Vertragsstrafe verwirkt haben, dürfen sämtliche Ver- tragsstrafen nicht mehr als fünf vom Hundert des Nettoauftragswerts betragen.

Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen nach § 2 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein- Westfalen durch die Auftragnehmerin beziehungsweise den Auftragnehmer oder durch seine Nachun- ternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflich- tungen der Auftragnehmerin beziehungsweise des Auftragnehmers aus § 2 Tariftreue- und Verga- begesetz Nordrhein-Westfalen berechtigen die Kliniken der Stadt Köln gGmbH zur fristlosen Kündigung des Vertrages.

Die Bestimmungen des § 11 VOB/B beziehungsweise § 11 VOL/B bleiben hiervon unberührt.

0238-ZVB_TVgG Seite 2 von 2 Stand: 10-2019

27

[Seite 30]

1

Zusätzliche Vertragsbedingungen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH zur

Verhinderung illegaler Beschäftigung und Sanktionen bei Verstößen gegen diese

Verpflichtungen für die Vergabe von Bauleistungen (BL-ZVB-ViB)

Verhinderung illegaler Beschäftigung

1. Pflichten zur Verhinderung illegaler Beschäftigung

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bei der Vertragsausführung die nachfolgenden Regelungen eingehalten werden:

1.1. Rechtliche Verpflichtungen

Auf der Baustelle dürfen weder durch den Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragsnehmerin selbst noch durch ein Nachunternehmen Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeiternehmerinnen beschäftigt werden, a) die Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Abs. 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes erbringen,

b) für die die Regelung des § 8 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz nicht eingehalten wird, d. h., dass die ihnen zustehenden Arbeitsbedingungen nicht sichergestellt sind und die hiernach erforderlichen Beiträge nicht geleistet werden,

c) die als ausländische Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerin nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach §§ 284 ff Sozialgesetzbuch III (Arbeitsgenehmigungsverordnung) sind,

d) deren Einsatz als Leiharbeitnehmer beziehungsweise Leiharbeitnehmerin ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoß gegen §§ 1, 15 a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erfolgt.

1.2 Pflicht zum Mitführen des Ausweises

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Arbeitnehmerin hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm beziehungsweise ihr eingesetzten Arbeitskräfte den Personalausweis oder Pass auf der Baustelle mitführen, zur Prüfung vorlegen und sich der Kontrolle des Ausweises nicht entziehen. Im Einzelfall kann mit der Kliniken der Stadt Köln gGmbH ein anderer entsprechender Identitätsnachweis vereinbart werden.

1.3 Pflicht zur Führung der Anwesenheitsliste

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin hat zu Kontrollzwecken eine Liste zu erstellen, in der alle auf der Baustelle Beschäftigten vor Arbeitsaufnahme mit Name, Geburtsdatum, Adresse und täglicher Stundenzahl (insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten) einzutragen sind. Hierbei ist der in der Anlage 1 zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden. Die arbeitstäglichen Listen sind bis zum Abschluss der Baumaßnahme auf der Baustelle zur jederzeitigen Einsicht vorzuhalten. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH ist ermächtigt, diese Liste ggf. den zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zuständigen Dienststellen (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Ordnungsamt, Zoll u. a.) zu übergeben.

1.4 Verpflichtungen bei Ausführung durch Nachunternehmen

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin stellt sicher, dass die unter den Ziffern 10.2 BL-ZVB (Zustimmung zum Nachunternehmereinsatz) und den hier oben aufgeführten Ziffern 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen), 1.2 (Mitführen des Ausweises), 1.3 (Anwesenheitsliste) genannten Verpflichtungen auch von allen auf der Baustelle tätigen Nachunternehmen eingehalten werden. Dies gilt auch für etwaige durch das Nachunternehmen beauftragte Nachunternehmen. Sicherstellen bedeutet, dass der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin geeignete Maßnahmen ergreift, insbesondere hat er beziehungsweise sie hierzu regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin ist verpflichtet, a) einem Nachunternehmen die in den Ziffern 10.2 BL-ZVB (Zustimmung zum Nachunternehmereinsatz) und den hier oben aufgeführten Ziffern 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen), 1.2 (Mitführen des Ausweises), 1.3 (Anwesenheitsliste) genannten Verpflichtungen vertraglich aufzuerlegen und

0239-BL-ZVB-ViB Seite 1 von 3 Stand: 10-2019 28

[Seite 31]

2

b) durch eine Verpflichtung des Nachunternehmens sicherzustellen, dass in jedem Falle der Beauftragung eines weiteren Nachunternehmens die genannten Verpflichtungen weitergegeben werden.

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin hat gegenüber der Kliniken der Stadt Köln gGmbH die Einhaltung seiner beziehungsweise ihrer Sicherstellungspflichten zu dokumentieren und auf besondere Anforderung nachzuweisen.

2 Vertragsstrafen

Kommt der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin schuldhaft (vgl. Ziffer 2.4) seinen beziehungsweise ihren Verpflichtungen aus der Ziffer 10.2 BL-ZVB (Zustimmung zum Nachunternehmereinsatz) und den zuvor aufgeführten Ziffern 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen), 1.2 (Mitführen des Ausweises), 1.3 (Anwesenheitsliste) sowie 1.4 (Ausführung durch Nachunternehmen) nicht nach, so hat er beziehungsweise sie eine Vertragsstrafe verwirkt. Hierfür gelten die folgenden Bestimmungen:

2.1 Direkte Vertragsstrafe

Werden auf der Baustelle Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitsnehmerinnen angetroffen, mit deren Beschäftigungen gegen die Regelung in Ziffer 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen) verstoßen wird, so hat der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin eine direkte Vertragsstrafe verwirkt. Sollten die Arbeitnehmer beziehungsweise die Arbeitnehmerinnen die Anmeldung zur Sozialversicherung erst nach der Kontrolle durch die Kliniken der Stadt Köln gGmbH vornehmen, so gilt die Schwarzarbeit grundsätzlich als nachgewiesen. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH kann eine Vertragsstrafe nach billigem Ermessen für alle Pflichtverletzungen im Sinne der Ziffer 2.1, die an einem Kontrolltag festgestellt werden, bis zu einer Höhe von 0,5 vom Hundert des Nettoauftragswerts festsetzen. Die Bemessung richtet sich nach dem letzten Kontrolltag. Liegen bei der Festsetzung einer direkten Vertragsstrafe auch Verstöße nach Punkt 2.2 vor, so können sich diese nach billigem Ermessen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH erhöhend auf die Vertragsstrafe auswirken. Der Verwarncharakter der Abmahnung bleibt dennoch bestehen.

2.2 Vertragsstrafe nach Abmahnungen

kommt der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin der Verpflichtung

a) dafür Sorge zu tragen, dass seine beziehungsweise ihre auf der Baustelle tätigen Beschäftigten Personalausweis oder Pass mitführen, zur Prüfung vorlegen und sich der Kontrolle des Ausweises nicht entziehen (Ziffer 1.2),

b) arbeitstäglich eine Liste zu erstellen, in der alle auf der Baustelle Beschäftigten mit Name, Geburtsdatum und Adresse aufgeführt sind (Ziffer 1.3),

c) Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung der Kliniken der Stadt Köln gGmbH auf Nachunternehmen zu übertragen (Ziffer 10.2 BL-ZVB)

nicht nach, so mahnt die Kliniken der Stadt Köln gGmbH den Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin bei erstmaligem und zweimaligem Verstoß zunächst schriftlich ab. Mit dem dritten Verstoß hat der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin jeweils eine Vertragsstrafe verwirkt, die für alle Pflichtverletzung im Sinne der Ziffer 2.2, die an einem Kontrolltag festgestellt werden, nach billigem Ermessen bis zu einer Höhe von 0,5 vom Hundert des Nettoauftragswerts in Bezug auf den letzten festgestellten Verstoß festgesetzt werden kann. Diese Vertragsstrafe ist auf höchstens 5.000 Euro je Kontrolltag begrenzt.

2.3 Vertragsstrafen bei Nachunternehmereinsatz

Setzt der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin einen Nachunternehmer ein und kommt es bei der Auftragsdurchführung durch den Nachunternehmer zu Verstößen im Sinne der Ziffern 2.1 und 2.2, so hat der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin bei Vorliegen eines Verschuldens im Sinne der Ziffer 2.4 eine Vertragsstrafe verwirkt. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH kann eine Vertragsstrafe nach billigem Ermessen für jeden Tag, an dem Verstöße gegen die Ziffer 2.3 festgestellt werden, bis zu einer Höhe von 0,5 vom Hundert des Nettoauftragswerts festsetzen.

2.4 Verschulden

Die Zahlung einer Vertragsstrafe nach den Ziffern 2.1 (sofortige Vertragsstrafe), 2.2 (Vertragsstrafe nach Abmahnungen) und 2.3 (Vertragsstrafe bei Nachunternehmereinsatz) durch den Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin setzt ein Verschulden voraus. Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin muss es vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen haben, die unter den Ziffern 10.2 BL-ZVB (Zustimmung zum

0239-BL-ZVB-ViB Seite 2 von 3 Stand: 10-2019 29

[Seite 32]

3

Nachunternehmereinsatz) und den hier oben aufgeführten Ziffern 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen), 1.2 (Mitführen des Ausweises), 1.3 (Anwesenheitsliste) sowie 1.4 (Ausführung durch Nachunternehmen) aufgeführten Verpflichtungen zu erfüllen.

2.5 Maximale Höhe der Vertragsstrafe

Bei mehreren festgestellten Verstößen nach den Ziffern 2.1, 2.2 und 2.3 im Rahmen eines Auftrages werden die festgesetzten Vertragsstrafen insgesamt drei vom Hundert des Nettoauftragswerts in Bezug auf den letzten festgestellten Verstoß nicht überschreiten. Sollte der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin auch aus anderen Verstößen, die nicht von diesen Bestimmungen erfasst werden (Verstöße gegen die Regelungen der ZVB- TVgG und / oder der BL_BVB), eine Vertragsstrafe verwirkt haben, werden sämtliche Vertragsstrafen nicht mehr als fünf vom Hundert des Nettoauftragswerts überschreiten.

2.6 Geltendmachung der Vertragsstrafe

Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH kann die Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend machen. Darüber hinaus kann die Kliniken der Stadt Köln gGmbH die Vertragsstrafe nur fordern, wenn sie sich deren Geltendmachung bei der Schlusszahlung vorbehält. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH kann spätestens mit der Schlussrechnung oder der Schlusszahlung die Vertragsstrafe aufrechnen.

3. Kontrollen

Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH ist berechtigt, auf der Baustelle Kontrollen über die Einhaltung der unter der Ziffer 10.2 BL-ZVB (Zustimmung zum Nachunternehmereinsatz) und den hier oben aufgeführten Ziffern 1.1 (Rechtliche Verpflichtungen), 1.2 (Mitführen des Ausweises), 1.3 (Anwesenheitsliste) sowie 1.4 (Ausführung durch Nachunternehmen) genannten Verpflichtungen durchzuführen. Dazu gehören auch Personenkontrollen. Der verantwortliche Baustellenleiter des Auftragnehmers beziehungsweise der Auftragnehmerin hat hierbei auf Anforderung der Kliniken der Stadt Köln gGmbH zu unterstützen.

4. Einverständnis zur Nachfrage bei anderen Behörden

Der Auftragnehmer beziehungsweise die Auftragnehmerin ist damit einverstanden, dass die Behörden der Arbeitsverwaltung und die Behörden zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung der Kliniken der Stadt Köln gGmbH auf Anfrage mitteilen, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren nach dem Sozialgesetzbuch III oder einer anderen Vorschrift anhängig ist bzw. ob und wie dieses rechtskräftig zum Abschluss gekommen ist. Er beziehungsweise sie hat sicherzustellen, dass jedes Nachunternehmen ebenfalls mit der Nachfrage einverstanden ist.

5. Vergabesperre und Strafanzeige

Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH behält sich vor, bei Verstößen die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers beziehungsweise der Auftragnehmerin zu überprüfen und insbesondere eine Vergabesperre von bis zu drei Jahren zu verhängen. Außerdem wird überprüft, ob Strafanzeige zu stellen ist. Dies gilt auch für Verstöße gegen diese BL-ZVB- ViB die erst nach der Schlussrechnung oder Schlusszahlung festgestellt werden.

0239-BL-ZVB-ViB Seite 3 von 3 Stand: 10-2019 30

[Seite 33]

Firma: Anlage 1 Betriebssitz: Baustelle:

Datum als Spaltenüberschrift eintragen

Vorname Nachname Geburtsdatum Wohnanschrift: Str./PLZ/Ort

0239A-BL-Arbeitnehmerliste Seite 1 von 1 Stand: 10-2019

31

[Seite 34]

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren

0244-BL_DL_LL_DE_EU-Datenschutzbelehrung Seite 1 von 3 Stand: 10-2019 32

[Seite 35]

Dauer der Speiche- Die Daten sind bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags oder der rung, Art. 13 Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Absatz 2 Buchstabe a) Jahre ab dem Tag des Zuschlags (§ 6 Absatz 2 UVgO, § 20 DSGVO VOB/A und § 8 Absatz 4 VgV, § 20 VOB/A EU sowie § 6 KonzVgV).

0244-BL_DL_LL_DE_EU-Datenschutzbelehrung Seite 2 von 3 Stand: 10-2019 33

[Seite 36]

Pflicht/Erforderlichkeit Die Verarbeitung personenbezogener Daten dient der Durchführung des zur Bereitstellung der Vergabeverfahrens und erfolgt auf Grundlage von § 3 Datenschutzgesetz personenbezogenen Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 Buch- Daten, Folgen der stabe e) DSGVO und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) und c) DSGVO. Sofern Nichtbereitstellung, die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, kann/muss ge- Art. 13 Absatz 2 gebenenfalls ein Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren erfolgen (§ Buchstabe e) DSGVO 42 UVgO, § 16 VOB/A und § 57 VgV, § 16 VOB/A EU).

0244-BL_DL_LL_DE_EU-Datenschutzbelehrung Seite 3 von 3 Stand: 10-2019 34

[Seite 37]

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung

personenbezogener Daten

Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachung im Vergaberecht

Auf der Grundlage des gemeinsamen Runderlasses des Ministeriums für Wirtschaft,

Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des Finanzministeriums, des

Ministeriums für Innovationen, Wissenschaft, Forschung und Technologie und des

Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 03. Februar 2009 (vgl. Ministerialblatt NRW

2009, S. 74) zur „Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachung im

Vergaberecht“ hat der Rat der Stadt Köln beschlossen, dass alle vergebenen

Aufträge und Nachträge nach § 20 Abs. 3 der Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen (VOB) nach Freihändigen Vergaben und Beschränkten

Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb auf der Internetseite der Stadt Köln zu

veröffentlichen sind. Für die Kliniken der Stadt Köln gGmbH erfolgt dieses in

analoger Anwendung auf der Internetseite der Gesellschaft.

Die Veröffentlichung umfasst folgende Angaben:

- Auftragsgegenstand

- Ort der Ausführung

- Gewählte Verfahrensart

- Name und Sitz des beauftragten Unternehmens (mit Postleitzahl)

- Datum der Auftragserteilung

- Vergabenummer oder Aktenzeichen der Fachdienststelle

- Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers

Diese Daten werden auf folgender Seite veröffentlicht:

https://www.kliniken-koeln.de/Auftraege.htm

Soweit es sich bei diesen Daten um personenbezogene Daten natürlicher Personen

handelt, werden sie nach sechs Wochen gelöscht. Für die Veröffentlichung dieser

Daten setzt § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. b) Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG

NRW) die Einwilligung der betroffenen Personen voraus.

Es werden nur Daten von Bietern öffentlich bekannt gemacht, die den Zuschlag

erhalten haben.

Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung der oben genannten Daten auf der

Internetseite der Kliniken der Stadt Köln gGmbH einverstanden:

ja nein

Nach § 4 Abs. 1 Satz 5 DSB NRW kann das Einverständnis verweigert bzw. für die

Zukunft widerrufen werden. Die Verweigerung bzw. der Widerruf des

Einverständnisses kann zum Ausschluss im Vergabeverfahren führen.

___________________ ___________________________

Ort, Datum Unterschrift, evtl. Firmenstempel

0245-BL_DE-Datenschutzerklärung_Internet Seite 1 von 1 Stand: 10-2019

35

[Seite 38]

Allgemeine Angaben und Hinweise zur Gewerbezentralregisterabfrage

AP-0027-25-00054

Vergabe-Nr.: _______________

Bieter-/ Firmenname: _____________________

Öffentliche Auftraggeber sind nach § 150a GewO verpflichtet, für den Bieter, der den

Zuschlag erhalten soll, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister anzufordern.

Für eine korrekte Anfrage zu stellen, benötigt der Auftraggeber, zu eindeutigen Identifizierung

des Bieters, einige Unternehmensdaten.

Hinweise:

1. Bieter, die als juristische Person oder Personenvereinigung ein Angebot abgeben,

füllen bitte Teil A des Formblattes aus.

2. Bieter, die als natürliche Person ein Angebot abgeben, füllen bitte Teil B des Formblattes

aus.

Teil A – Angaben zur juristischen Person bzw. Personenvereinigung

04 50-BL _DL_LL_FBL_DE_EU-Angaben für GZR Seite 1 von 2 Stand : 10-2022 36

[Seite 39]

Teil B – Angaben zur natürlichen Person

0450-BL_DL_LL_FBL_DE_EU-Angaben für GZR Seite 2 von 2 Stand: 10-2022 37

[Seite 40]

Eigenerklärung

zur Umsetzung von Artikel 5ki Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der

Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates

vom 21. Juli 2022

1. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir nicht zu den genannten Personen oder Unternehmen gehören, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland, b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%, c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.
2. Ich/wir erkläre(n), dass die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören.
3. Ich/Wir bestätigen und stellen sicher, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über das Bietertool des e-Vergabe-Systems zusammen mit dem Teilnahmeantrag, der Interessenbestätigung oder dem Angebot gilt diese als vom Bewerber bzw. Bieter unterschrieben.

Bei der Abgabe des Teilnahmeantrages, der Interessenbestätigung oder dem Angebot durch eine Bewerber-/Bietergemeinschaft gilt diese Erklärung durch die nachstehende Angabe der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft von jedem Mitglied als unterschrieben:

Name der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft:

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

0523 – Eigenerklärung Sanktionspaket Seite 1 von 2 Stand: 03-2023 38

[Seite 41]

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022 lautet wie folgt:

„(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 Buchstaben a bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG sowie unter Titel VII der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:

a) russische Staatsangehörige, in Russland ansässige natürliche Personen oder in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

einschließlich — wenn auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt - Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für

a)den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.

e) soweit nicht nach Artikel 3m oder 3n verboten – den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 —von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.“

0523 – Eigenerklärung Sanktionspaket Seite 2 von 2 Stand: 03-2023 39

[Seite 42]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem

Vergabeverfahren

AP-0027-25-00054 Maßnahmennummer Vergabenummer

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme

Leistung K H Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite (cid:13)(cid:10)Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Bewerber∗) Bieter∗) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗)

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei Jahren1 fünf Jahren2 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

∗) zutreffendes ankreuzen 1 Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 VOB/A 2 Vergabeverfahren nach Abschnitt 2 oder 3 VOB/A

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 3 40

[Seite 43]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu- schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes- amt für Justiz anfordern.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 3 41

[Seite 44]

124 (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse3, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen4 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)5

3 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 4 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 5 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 3 von 3 42

[Seite 45]

Bürgschaftsurkunde

- Vertragserfüllungsbürgschaft -

Der Auftragnehmer

Name und Sitz:

und

der Auftraggeber

Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Straße 34, 51067 Köln, vertreten durch die Geschäftsführung

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für vertragsmäßige Ausführung der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

Der Bürge

Name und Anschrift:

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von Betrag: € Betrag in Worten: Euro

an den Auftraggeber zu zahlen.

Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.

Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrags getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

0421-Bürgschaft-Vertragserfüllung Seite 1 von 1 Stand: 10-2019 43

[Seite 46]

Bürgschaftsurkunde

- Abschlagszahlungsbürgschaft -

Der Auftragnehmer

Name und Sitz:

und der Auftraggeber

Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Straße 34, 51067 Köln, vertreten durch die Geschäftsführung

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für

eine Abschlagszahlung für die auf der Baustelle angelieferten, aber noch nicht eingebauten Stoffe oder Bauteile bis zu deren Einbau

eine Abschlagszahlung für Stoffe oder Bauteile, die für die Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt worden sind, bis zu deren Einbau

eine mögliche Überzahlung als Abschlagszahlung aufgrund seines Anspruchs aus § 650c Abs. 3 i. V. m. § 650b Abs. 1 BGB bzw. den etwaigen Rückzahlungsanspruch des Auftraggebers aus § 650c Abs. 3 S. 3 BGB

eine Vorauszahlung bis zur Tilgung der Vorauszahlung durch Anrechnung auf fällige Zahlungen

zu stellen. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

Der Bürge

Name und Anschrift:

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von Betrag: € Betrag in Worten: EURO

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.

Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrags getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Ort/Datum Unterschrift

44 0423-Bürgschaft-Abschlagsz.-Vorausz. Seite 1 von 1 Stand: 10-2019

[Seite 47]

Bürgschaftsurkunde

- Mängelansprüchebürgschaft -

Der Auftragnehmer

Name und Sitz:

und

der Auftraggeber

Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Straße 34, 51067 Köln, vertreten durch die Geschäftsführung

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer als Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

Der Bürge

Name und Anschrift:

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von Betrag: € Betrag in Worten: EURO

an den Auftraggeber zu zahlen.

Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.

Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

0422-Bürgschaft-Mängelansprüche Seite 1 von 1 Stand: 10-2019 45

[Seite 48]

Auflistung der Mindestanforderungen für Nebenangebote

Baumaßnahme bzw. Lieferung/Leistung

KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

Angebot für TISCHLERARBEITEN (FESTEINBAUTEN)

Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen

hinsichtlich:

x mechanische Festigkeit und

Standsicherheit

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

x Brandschutz

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

x Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

x Nutzungssicherheit

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

Schallschutz

wie folgt beschrieben:

46

[Seite 49]

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

Energieeinsparung und Wärmeschutz

wie folgt beschrieben:

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

x Dauerhaftigkeit

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

x Gebrauchstauglichkeit

wie folgt beschrieben:

gemäß Haupt-LV

wie in Baubeschreibung

aufgeführt, Nr.:

wie in Leistungsverzeichnis OZ/Pos-Nr.

aufgeführt:

Sie müssen die folgenden weiteren Mindestanforderungen erfüllen:

47

[Seite 50]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 48

[Seite 51]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 49

[Seite 52]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 50

[Seite 53]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

verteilen

2 .5 Nach unternehmerleistungen

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 51

[Seite 54]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 52

[Seite 55]

235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Un­ ternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 53

[Seite 56]

236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be- werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol- genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis- tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.1

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

54

[Seite 57]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung:

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen- nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er- klärung abzugeben.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 55

[Seite 58]

LEISTUNGSVERZEICHNIS 30.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: AP-0027-25-00054 - KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

SKONTO

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Leistungsumfang Leistungsbestandteil dieser Ausschreibung sind die Tischlerarbeiten als feste Einbauten. Die Leistung beinhaltet im Wesentlichen die Ausführung der Schrankanlagen, Schreibplätze, Arbeitszeilen und Küchen. Ausführung der Leistung muss durch qualifiziertes, fachkundiges Personal erfolgen.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt und sind Bestandteil der Ausschreibung:

Grundriss OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG

Wandansichten: Inhalt: WA: OA-91-20-09-AR-WA-001-A - IA = 1 Bettzimmer WA: OA-91-20-09-AR-WA-002-A - IA = 2 Bettzimmer WA: OA-91-20-09-AR-WA-003-A - IA = 2 Bettzimmer Bad WA: OA-91-20-09-AR-WA-004-A - IA = 1 Bettzimmer Bad WA: OA-91-20-09-AR-WA-006-A - IA = Arbeitsraum rein WA: OA-91-20-09-AR-WA-007-A - IA = Stützpunkt WA: OA-91-20-09-AR-WA-008-A - IA = Personalaufenthalt WA: OA-91-20-09-AR-WA-010-A - IA = Patienten Aufenthalt

Folgende weitere LV-Anlagen werden Bestandteil der Ausschreibung:

• Zufahrt über Haus 20" (A1_Plan Zufahrt_OA-91-20-00-AR-BE -002- und A2_Zufahrt_Haus 20 _1.UG_M.-100)

Leistungsverzeichnis - 1/84 56

[Seite 59]

• Baustelleneinrichtungspla n (A3_OE-91-20-00-AR-LP-010 -Baustelleneinrichtungspl an)

Folgende Festlegungen / Regelungen werden außerdem Vertragsbestandteil:

• Baustellenordnung

• Fremdfirmenbetriebsordnun g

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

BAUBESCHREIBUNG

BAUBESCHREIBUNG

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 51058 Köln

Beschreibung des Bauvorhabens:

Sanierung A-Seite Haus 20 der Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Das Bettenhaus in der Klinik Merheim ist in den 1980er Jahren errichtet worden. Die B-Seite wurde komplett in den Jahren 2006-2009 saniert. Hier entstanden aus den ehemaligen 3-Bett- Zimmern 2-Bett- Zimmer mit Nasszelle. Nach diesem Vorbild sollen nun auch die Zimmer auf der A-Seite saniert werden. Das 9-geschossige Bettenhaus wurde in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Die Bettenstationen des 3. bis 9. OG werden etagenweise kernsaniert, vom 9. OG beginnend. Die Technikzentralen im 2. und 10. OG werden nach Erfordernis umgebaut. Die Fassade des Gebäudes verbleibt im Bestand.

Angaben zur Örtlichkeit Anschrift der Baustelle:

Leistungsverzeichnis - 2/84 57

[Seite 60]

Ostheimer Straße 200 in 51109 Köln Merheim

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Die bereits sanierte B-Seite und das unmittelbar angrenzende, zentrale Treppenhaus befinden sich in Betrieb und dürfen von der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden.

Gleiches gilt für die nicht unmittelbar freigezogenen bzw. im Umbau befindlichen Etagen der A-Seite, da diese vollumfänglich in Nutzung durch den Krankenhausbetrieb sind.

Anzahl und Höhe der zu bearbeitende Geschosse: 3.-10. OG, Geschosshöhe 3,25 m

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse, dessen Betrieb nicht umgebaut werden und auch nicht gestört werden dürfen: EG - 3,75 m/1. OG - 3,89 m / 2.OG - 3,61m.

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: Die Entkernung der zu sanierenden Geschosse wird vom Bauherrn durchgeführt. Es werden sämtliche Bodenbeläge / Fliesenbeläge / leichte Trennwände, Unterdecken und nicht erforderliche Teile der Massivwände entfernt. Estriche werden nur im Bereich der Badzellen ausgebaut.

Besonderheiten: Die Medienversorgung der unteren Geschosse ist während der Baumaßnahme aufrechtzuerhalten.

Deckenlasten: Folgende Deckenlasten sind bei der Ausführung zu beachten:

Bereich Achse I - II und III - IV, in allen Geschossen 200 kg/m2

Bereich Achse II - III, 350 kg/m2, nach Abbruch der nichttragenden MW-Wände 500 kg/m2 aber Bereich Achse II - III im 10.OG, 700 kg/m2.

Weitere Angaben: Das bereits erstellte Baustellen-Brandschutzkon zept ist bei der Ausführung zu beachten.

Termine und Fristen Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme: April 2025 / Montage vor Ort Dezember 2026 (nur 8.+9. OG) der Rest sukzessive in 2027

Weitere Angaben: Die Ausführungstermine der ausgeschriebenen Leistung sind in den beiliegenden Unterlagen benannt und dem Bauablaufplan zu entnehmen. Zu beachten ist, dass diese Termine Anfangs- und Endtermine sind und grundsätzlich mit technologisch erforderlichen Unterbrechungen zu rechnen ist. Die Etagen 9. + 8. OG sind noch in 2026 fertigzustellen.

Zwischentermine: Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Abschnitten, etagenweise und zeitversetzt. Zeitweise kann auf zwei Etagen parallel gearbeitet werden. Die Arbeiten können nicht hintereinander erfolgen sondern sind abhängig von den zeitversetzt arbeitenden Vorgewerken und den Ausführungszeiten der jeweiligen Bauabschnitte (Etagen).

Spätestens 10 Arbeitstage nach Beauftragung hat der AN auf Anforderung, auf der Grundlage des Bauablaufplanes des AG, für seine

Leistungsverzeichnis - 3/84 58

[Seite 61]

Leistungen, einen detaillierten Bauablaufplan zu übergeben. Dieser ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Der Ablaufplan ist bei Bedarf zu aktualisieren und wieder vorzulegen.

Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege Zufahrtmöglichkeiten: Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße "Auf dem Eichenbrett" aus nordwestlicher Richtung und die Ostmerheimer Straße bis vor Haus 20. Die Ostheimer Straße fungiert auch als Feuerwehrumfahrt.

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Da sich die Baustelle inmitten des Klinikgeländes befindet, können nur die vorgegebenen Baustellen-Zufahrten und Baustellenflächen genutzt werden. Die Baustellenzufahrt dient gleichzeitig als Zufahrt für

• Personen- und Lieferverkehr
• Liegendanfahrt
• Zugang zum Notstromaggregat
• Feuerwehrumfahrt
• Zufahrt für Schwerstverbrannte. Aus diesem Grund dürfen die Zufahrten nur zur Materialanfahrt und während des Verladens genutzt werden. Der Materialtransport ist so zu organisieren, dass eine sofortige Entladung des Fahrzeuges erfolgt und das Fahrzeug das Klinikgelände umgehend wieder verlässt.

Transportwege für Transport der Möbel auf der Baustelle: Anlieferung Möbel erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gerüstrampen in die Station bereits zurückgebaut sind. Die Benutzung des Bauaufzugs zur Einbringung scheidet deshalb aus. Wir möchten dem AN Einbau-/Kastenmöbel zudem ermöglichen, sein "Wochenpensum" ohne Zwischenlagerung / Einlagerung baustellennah im LKW zu parken. Dies erweitert den Bieterkreis und entzerrt die Mitnutzung der Aufzüge. Es wird von einer Belieferung mit bis zu 40-Tonner ausgegangen

• seitlicher Entladung. Der AN hat alle erforderlichen Hebezeuge selbst mitzubringen. Die Durchfahrtshöhe in diesem Bereich beträgt ca. 2,70 m. Siehe Anhang: Zufahrt über Haus 20" (A1_Plan Zufahrt_OA-91-20-00-AR-BE -002- und A2_ Zufahrt_Haus 20 _1.UG_M.-100)

Zugang zur Baustelle / Arbeitsort Der Zugang zur jeweiligen Etage für die Möbel erfolgt unter Verwendung der internen Lasten-/Bettenaufzüge des Haus 20. Diese müssen vom AN selbst auf die Verwendungsstelle gebracht werden.

Gerüste Bauseits wird am Westgiebel neben dem Fassadenaufzug ein Raumgerüst mit Treppenturm gestellt.

Nachbarschaft und Umgebung Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke der Klinik Köln Merheim vorhanden. Speziell im Zufahrtsbereich zum Fassadenaufzug sind verschiedene in Nutzung befindliche Bauten vorhanden. Deren Betrieb darf zu keiner Zeit durch die Baumaßnahme gestört werden.

Baustelleneinrichtung MASSNAHMEN GEMÄSS BAUSTELLENVERORDNUNG

Eine Baustellenordnung liegt den Verdingungsunterlagen bei. Diese wird Vertragsbestandteil.

In der Baustellenordnung werden

• Angaben zur Baustelle

Leistungsverzeichnis - 4/84 59

[Seite 62]

• Angaben zum Baustellenbetrieb

• Besondere Angaben und Verhaltenspflichten

• Angaben zur Arbeitssicherheit geregelt / festgelegt.

• Für Materiallagerung wird vor Haus 29 eine Lagerfläche, geschottert, hergerichtet. Die Flächen können nicht mit einem Hubwagen befahren werden! Die Flächen sind im Baustelleneinrichtungspla n dargestellt. Nur in diesem gekennzeichneten Bereich ist eine Materiallagerung in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglich. Die Fläche muss mit den anderen Gewerken geteilt werden.

• Für Baufahrzeuge stehen keine Parkflächen zur Verfügung. Werden widerrechtlich Baufahrzeuge im Gelände abgestellt, werden diese kostenpflichtig abgeschleppt und die Kosten auf den jeweiligen AN / Verursacher umgelegt.

• Die Lagerfläche sowie die Fläche zum Fassadenaufzug werden bauseits mittels Bauzaun gesichert. Der Zugang zum Baubereich wird außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen gehalten. Der AN muss sich morgens beim Empfang den Schlüssel holen und zum Arbeitsschluss dort wieder hinterlegen.

• Innerhalb der im Umbau befindlichen Geschosse werden i.d.R. 2 Toiletten zur Nutzung zur Verfügung stehen. Sollte dies temporär nicht möglich sein, wird bei Bedarf eine mobile Toilette zur Nutzung bereitgestellt.

• Aufenthaltsräume für die am Bau Beteiligten können, nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung, im Bereich des Puffergeschoss bereitgestellt werden.

• Abfallentsorgung: Bauabfälle sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung obliegt dem AN.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschl üsse für: Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden bauseits gestellt. Der Aufstellort wird im jeweiligen Geschoss sein. Alle erforderlichen Zuleitungen, Baustellenbeleuchtung etc. sind Leistungsbestandteil des AN und einzukalkulieren. Nähere Angaben: siehe beiliegende Baustellenordnung.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 - durch den AN Die Baustelle ist täglich besenrein zu hinterlassen. Jeder AN ist für die Beseitigung seiner Verunreinigungen eigenverantwortlich. Sofern dieser Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, erfolgt die Beauftragung einer externen Reinigungsfirma. Die Kostenumlage erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Sollte kein Verursacher identifiziert werden können, erfolgt eine Umlage auf alle am Bau Beteiligten.

Anfallende Abfälle sind zu separieren und sortenrein in den jeweiligen Containern des AN zu lagern zu transportieren und entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung zu Entsorgen bzw. der Wiederverwendung zuzuführen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist durch Vorlage von Entsorgungsnachweisen zu belegen.

Es obliegt dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Sonstige Angaben zur Baustelle Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang): Die durch die Sanierung nicht betroffenen Bereiche sind, soweit sie durch den AN gefährdet werden, mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.

Alle weitere, für die Leistungserbringung des AN erforderliche Baustelleneinrichtung ist, soweit in den Verdingungsunterlagen nicht anders beschrieben, Leistungsbestandteil und einzurechnen.

Angaben zur Ausführung Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung: Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz: möglichst keine Störung des Krankenhausbetriebes Erhöhte Anforderungen zur Luftdichtheit: Staubdichte Abschlüsse zu den sich im Betrieb befindlichen Bereichen sind ständig instand zu

Leistungsverzeichnis - 5/84 60

[Seite 63]

halten!

Verkehrssicherung Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten.

Ortsbegehung

Es wird empfohlen, sich die geplante Baumaßnahme anzuschauen. Der AN hat die Möglichkeit, sich bei einem Ortstermin einen Überblick über die ausgeschriebene Leistung zu verschaffen. Der Ortstermin kann nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung vereinbart werden.

Terminabstimmung mit Frau Schmeink dem Team des Gesundheitscampus Telefonnummer: 0174 6430 552

TEIL A__ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

TEIL A: ALLGEMEINE FUNKTIONALE UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

I. Allgemein Zuvor stehende Vorbemerkungen werden nicht außer Kraft gesetzt und gelten weiterhin.

Es gelten alle Standarddetails exemplarisch für alle Leistungspositionen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes in den Positionen gefordert wird

Alle Einbauten sind vollständig oder in ihren wesentlichen Bauteilen zu bemustern. Dies betrifft auch und ausdrücklich auch Geräte oder andere "Lieferware". In Abstimmung mit dem AG können Prospektunterlagen ausreichend sein. Die Bemusterung legt die Ausführungs− qualität fest. Gleichzeitig werden Ausführungsdetails festgeschrieben. Die Bemusterung ist in die einzelnen Angebotspreise einzukalkulieren und wird nicht besonders vergütet. Sie ist selbstständig vom AN in Hinblick auf den Fertigstellungstermin, mind. 3 KW vor Bemusterungstermin anzumelden. Zusätzlich ist mind. 1 KW als Freigabezeitraum einzukalkulieren.

Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Zeichnungen haben Systemcharakter und sind durch entsprechende Montagepläne und Detailpläne zu ergänzen.

2.Alle Arbeiten, Leistungen und Lieferungen sind nach den entsprechenden Zeichnungen auszuführen. Abweichungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers statthaft. Bei Differenzen zwischen Zeichnung und Ausschreibung ist die Entscheidung des Auftraggebers einzuholen. Soweit die Leistungen des Auftragnehmers in den Vertragsunterlagen unvollständig beschrieben sein sollten,

Leistungsverzeichnis - 6/84 61

[Seite 64]

bestimmt der Auftraggeber das Auszuführende im Rahmen der sich aus den Vertragsunterlagen ergebenden Material -, Qualitäts-, Ausführungs- und Preisbeschreibung. Sollten Widersprüche zwischen Angaben im Vertrag und in seinen Anlagen bestehen, so gilt die jeweils weitestgehende bzw. höchstwertige Regelung als vereinbart, ohne dass dem Auftraggeber dadurch Mehrkosten entstehen. Sollte dies zu einem groben Missverhältnis der Leistungen der Vertragspartner führen, so werden die Parteien unverzüglich in Verhandlungen mit dem Ziel eintreten, dieses umgehend zu beseitigen.

Alle Fertigungszeichnungen müssen in zweifacher Ausführung und Digital zur Genehmigung vorgelegt werden. Zur Freigabe der Fertigungszeichnungen ist ein Freigabezeitraum von 3 KWs einzukalkulieren. In Werkstattzeichnungen sind durch Aufforderung des Planersu.U. mehrfache Änderungen kostenneutral einzuarbeiten. Die Erstellung von Werkstattzeichnungen wird nicht gesondert vergütet und ist im Preis enthalten.

Trotz Vorlage und Genehmigung durch den Architekten wird der AN nicht von der vollen Verantwortung für die einwandfreie Konstruktion, Einhaltung der Vorschriften sowie Detail- und Materialbeschaffenheit seiner Arbeit und der Maßgenauigkeit entbunden. Die vom AG verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk der Architekten tragen, um eine Verwechslung bei der Bauausführung zu vermeiden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

Für die Konstruktion und Standsicherheit der Arbeit übernimmt der Bieter die volle Verantwortung. Zusätzlich gilt VOB Teil C, DIN 18 355,DIN 18 357, DIN 18 363 / 18 364 in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Örtliche Aufmasse vor Lieferung und Einbau sind zwingend erforderlich und einzukalkulieren. Bautoleranzen sind im Rahmen der Ausführungsplanung auszugleichen und in den EPs enthalten.

Bei den nachstehenden Beschreibungen handelt es sich um die Anforderungen an fest einzubauende Möbel. Es wird größter Wert auf saubere Ausführung gelegt.

Alle Kanten müssen beschichtet und äußerst sauber verarbeitet sein. Alle Wand- und Deckenanschlüsse sind dicht anzuarbeiten und silikonfrei zu versiegeln. Raumhohe Einbauten und Einbauten in Nischen sind prinzipiell über Passblenden an die angrenzenden Bauteile anzuschließen und an der Wand zu befestigen.

Das Angebot versteht sich in fix und fertiger Herstellung einschließlich Lieferung, Transport frei Verwendungsstelle und Montage inkl. etwaiger Nacharbeiten, sowie aller Anpassarbeiten, Befestigungsmittel, Ausschnitte und Abstimmungen, wie auch Reinigung zur Übergabe der Leistung.

Die angegebenen Farbtöne der Dekore der Plattenmaterialien sind durch den Bauherrn bemustert. Die angebotenen Fabrikate müssen optisch und technisch mit den bemusterten Materialien gemäß Farb- und Materialkonzept der Klinik Köln übereinstimmen.

Die Bodenfläche der aufzustellenden Möbel ist vor der Montage besenrein zu reinigen.

II. Materialien / Konstruktion Grundsätzlich, wenn nachfolgend nicht anders beschrieben, sind Plattenwerkstoffe in E1 Qualität als 3-Schichtgütespanplatte zu wählen. DIN 68765.

Alle Fronten und Anstellseiten sind aus HPL (0,8mm) beschichteter Trägerplatte zu fertigen. Korpusse und nicht direkt sichtbare oder zugängliche Teile können aus melaminharzbeschichteter Platte gefertigt werden. Dekorgleichheit, falls gefordert, muss gewährleistet werden, wenn nicht anders beschrieben.

1.) Materialien / Fabrikate / Zubehör Die in dem Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen angegebenen Leitfabrikate, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger Ausführung angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Kennwerte (gemäß Leistungsposition und Technischer Spezifikation), Konstruktions-

Leistungsverzeichnis - 7/84 62

[Seite 65]

zeichnungen, Prüfzeugnisse, Referenzobjekte, Muster usw. auf Anforderung kurzfristig zu erbringen. Die Bemusterung erfolgt im Rahmen eines bestehenden Farbkonzeptes, das zwingend in seiner Grundstruktur einzuhalten ist.

2.) Dekore Die Ausschreibung und die Auswahl von den Dekoren und Farb- gebungen basieren auf einem verbindlichen Farb- und Materialkonzept. Dieses Farb- und Materialkonzept wurde zuvor nach Vorgabe und in Abstimmungen mit dem Bauherrn erstellt. Details Siehe Vorbemerkugen der jeweiligen Titel.

Der Auftraggeber behält sich generell vor, alle Oberflächendekore zu bestimmen oder wo bereits angegeben noch zu ändern! Alle Materialien müssen auf Kosten des AN bemustert werden.

3. Schrankkonstruktion: Die Korpen sind komplett mit Hartholzdübeln verdübelt und fest verleimt, die Rückwände mind. 8 mm, sind umlaufend eingenutet und verleimt. Alle Türen und Schubblenden schlagen auf die Korpusseiten sowie die Ober- und Unterböden auf. Die Sockelblende springt, soweit nicht anders beschrieben, 50 mm von der Vorderkante der Schrankkonstruktionzurück und ist bündig mit den Seiten, springt somit um die Stärke der Anstellseite zurück. Der Sockel ist in P3 (Feuchtraumgeeignet), HPL beschichtet inklusive ABS Kante und wasserfester Verleimung auszuführen. Wenn Schränke unmittelbar nebeneinander stehen (siehe Grundriss und Wandansichten), ist der Sockel durchlaufend, über die gesamte Anlagenbreite, auszuführen.

In der Regel erhalten die Korpusschränke bei Sichtbarkeit von der Seite eine extra Anstellseite im Frontmaterial.

Es sind Passblenden für Schrankanlagen als seitlicher Wandanschluss in linker und rechter Ausführung vorzusehen (gem. Grundriss und Wandansichten). Die seitliche Passblende läuft wandseitig auf Ebene der Schrankfront mit Sockel auf die OK der Schrankanlage und erhält oberhalb einen Deckel in gleicher Höhe des Schranks.

Die Deckenblenden sind raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Sollten sich Anschlüsse hinter der Decken- und Wandverkleidung befinden, sind diese reversibel auszuführen.

Sollten sich Anschlüsse (z.B. Steckdosen) hinter den Rückwänden der Schränke befinden, z.B. für den Anschluss von Geräten, sind diese Rückwände in Teilbereichen als reversible Rückwand auszuführen. Es ist ein Ausschnitt für die Kabelführung inklusive Stecker vorzusehen. Einfache Ausschnitte in den Rückwänden sind nicht zulässig.

Drehtürenpaare, die nicht auf eine Mittelseite aufschlagen, erhalten eine Schlagleiste aus Kunststoff.

Fachböden, 19 mm stark, sind durch unbeabsichtigtes Herausziehen zu sichern.

Die Schließung der Türen der Schrankanlage erfolgt mit einem Drehstangen−schloss und ist in die Hausschließanlage zu integrieren. (s. Schlösser) Die Türinnenseiten der Schränke (Türen) sind im gleichen Dekor auszuführen wie das jeweilige Frontdekor.

Alle sichtbaren Korpuskanten sowie die Frontkanten der Einlegeböden sind, wenn nicht anders beschrieben, mit 2 mm ABS-Kante im entsprechenden Dekor zu versehen, Alle nichtsichtbaren Korpuskanten und Kanten der Einlegeböden sind zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit ABS Dünnkante zu beschichten, dies betrifft ausdrücklich auch die Korpusseiten oben und unten sowie die Sockelblende.

Offene Schnittkanten an Trägerplatten sind unzulässig!

Leistungsverzeichnis - 8/84 63

[Seite 66]

Die Maserung des Dekors ("Furnierbild") ist grundsätzlich in allen sichtbaren Bauteilen, wenn nicht anders beschrieben, vertikal und durchlaufend auszuführen.

4. Arbeitsplatte: Trägerplatte 38 mm Spanplatte mit über die Vorderkante geformter Postformingkante. 0,8 mm Schichtstoffplatte rückseitig kaschiert und wasserabweisend versiegelt. Wandanschlussprofil mit gleichem Dekor, gleicher Oberfläche ist im Preis der Arbeitsplatte mit einzukalkulieren. Die Schnittkanten der Ausschnitte sind besonders gegen eindringendes Wasser zu schützen! Arbeitsplatte sind, bei der Verwendung von Geschirrspülern, besonders zu schützen (s. weitere Vor- Texte zu Küchen)

III. Oberfläche, Beschläge / Auszüge / Schlösser etc. Siehe separate Vorbemerkungen der einzelnen Titel

TEIL B__TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

TEIL B: TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Bauausführungsangaben für den AN Die Montage erfolgt durch qualifiziertes Personal des AN mit folgenden Leistungen:

• Abladen und Transport frei auf Baustelle.
• Beistellen aller notwendigen weiteren Hebe- und Transportvorrichtungen zur Verbringung des Materials zum Einbauort.

Die Verpackungen sind vorzuhalten und nach Montage kostenfrei zu Lasten des AN zu entsorgen. Wetterfeste Verpackungen sind bis zur endgültigen Montage vorzuhalten.

Alle erforderlichen Angaben und Abstimmungen mit Fremdgewerken (z.B. Trockenbau, Fliesen, Rohbau, Sanitär, Elektro) haben über die Bauleitung rechtzeitig und in schriftlicher Form zu erfolgen.

Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Einrichtungsteile, Geräte und Anlagen, sind auf Verlangen und nach Auswahl des Auftraggebers vor dem Baubeginn als Werkszeichnungen und entspr. Firmendokumente im Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung zur Entscheidung und Freigabe vorzulegen.

Alle Einrichtungsteile, Geräte und Anlagen müssen folgende technische Mindestanforderungen erfüllen:

Geräte und Anlagen müssen das GS- bzw./und VDE-Prüfzeichen tragen. Die Korpusse müssen verwindungsfest ausgeführt werden. An die Ausführung aller Einrichtungen werden höchste hygienische Anforderungen gestellt. Bei der Ausführung ist auf die leichte Reinigungsmöglichkeit zu achten. Daher sind für alle Einrichtungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen könnten, schwer zugängliche Ecken, Fugen, offene Hohlräume usw. nicht zugelassen. Es dürfen nur physiologisch unbedenkliche Materialien verwendet werden, bei denen auch bei ständiger direkter Einwirkung von Lebensmitteln und gewerbeüblichen Chemikalien aller Art keine chemischen Veränderungen auftreten. Geräteverbindungen müssen hygienisch zugelassen und dicht verschlossen sein. Technische Verarbeitungsrückstände sind rückstandslos zu entfernen. Von außen sichtbare Falze sind nicht zugelassen. Die Materialfarbe und Art der Oberflächenbearbeitung aller Einrichtungen sind aufeinander abzustimmen. Auf- und Abkantungen, lichte Fuß- und Sockelhöhen usw., sind in Form und Abmessungen einheitlich auszuführen. Schiebe- und Drehflügeltüren sind spritzwasserdicht auszuführen. Drehflügeltüren und Schubläden siehe Teil B (Vollauszüge mind. 50 kg Belastbarkeit). Die Bodenträgeraufnahmen müssen in den Korpus integriert sein.

Leistungsverzeichnis - 9/84 64

[Seite 67]

2.0 Bauanpassung Kontrollmaße sind grundsätzlich vor Ort, durch den Auftragnehmer am Fertigbau (inkl. Fliesen usw.) zu nehmen. Ausklinkungen jeder Art, Passstücke usw., sind in die Einheitspreise einzurechnen. Wandbündige Ausführungen sind sicherzustellen. Anpassungen durch maßliche Änderungen am Bau sind mit einzukalkulieren! Bei Wärmequellen (auch bauseitige) sind die Wärmeabstrahlung und Luftbewegung zu gewährleisten. Ventile müssen leicht zugänglich sein.

2.1 Chemikalien Alle angebotenen bzw. verwendeten Chemikalien müssen den Vorschriften der Trinkwasseraufbereitungsv erordnung entsprechen bzw. separat umweltgerecht entsorgt werden.

3. Zusätzliche Ausführungsbestimmungen Es ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass sich alle Schränke, Geräte etc. in eingebautem Zustand zwecks Beschickung, Service und Reinigung vollständig öffnen lassen. Zwischenböden, Körbe, Teilaggregate etc. sind herausnehmbar zu gestalten. Zusätzlich ist vom AN darauf zu achten, dass alle Gargeräte, Spülmaschinen und Kühlanlagen die HACCP-Anforderungen erfüllen, somit für die gesamte Küche eine einheitliche Variante der Protokollierbarkeit von Temperaturabläufen in Kühl-, Gar- und Spülprozessen ermöglicht wird.

3.1 Oberflächenschutz Alle Bauteile sind während der gesamten Bauzeit durch Folien, ggf. Holzverschläge gegen Beschädigung zu schützen.

3.2 Toleranzen Abmessungen: Fabrikatbedingte Abweichungen von den geforderten Abmessungen können bei den Positionen 5 cm pro laufendem Meter betragen. Elektroleistungen, Elektroanschlusswerte gelten als Obergrenzen.

Kälteleistungen: Die angegebenen Kälteleistungen gelten als Richtwerte und können mit einer Toleranz von 5% vom geforderten Wert abweichen. Das gleiche gilt für die von der Leistung abhängigen Größen wie Luftmengen.

Sanitäranschlüsse: Diese Anschlüsse sind in den geforderten Größen anzubieten.

3.3 Versiegelung Einzukalkulieren sind die Versiegelung aller Möbelstücke zu Wand/Decke/Boden. zum Boden mit Silikon, zu Wand+Decke mit Acryl in Wandfarbe bzw nach Abstimmung mit AG.

4. Revisionsunterlagen Die Betriebs- und Bestandsunterlagen sind je Etage spätestens bei der jeweiligen Abnahme, in 1-facher Ausfertigung als A4-Ordner mit Planregister vorzulegen. Ebenso 1x-fach digital. Mindestens 1 Exemplar ist 14 Tage vor Abnahme zur Prüfung vorzulegen. Die Revisionsunterlagen sind im Angebotspreis enthalten.

Inhalt:

• revidierte Werksplanung
• revidierte Installationspläne über den gesamten Küchenbereich
• technische Dokumentationen für alle Ausrüstungen
• Ersatzteillisten
• Bedienungs- und Wartungsanweisungen
• Wartungsbuch
• Schaltpläne für elektrische Geräte
• Prüfprotokolle Elektro, Sanitär

Leistungsverzeichnis - 10/84 65

[Seite 68]

TEIL C__ARBEITSSTRECKEN IN REINRÄUMEN, KÜCHEN UND TRESEN- DIENSTPLATZMÖBEL

TEIL C: VORBEMERKUNGEN ZU ARBEITSSTRECKEN IN REINRÄUMEN | KÜCHEN UND SCHREIBPLÄTZEN

I. Allgemein Zuvor stehende Vorbemerkungen werden nicht außer Kraft gesetzt und gelten weiterhin.

Es gelten alle Standarddetails exemplarisch für alle Leistungspositionen wenn nicht ausdrücklich etwas anderes in den Positionen gefordert wird

Wenn nicht anders beschrieben: Die Arbeitsstrecken und Küchen bestehen aus einzelnen Leistungspositionen, wie Unterschrank oder Oberschrank etc. die vom AN eigenverantwortlich entsprechend der Systemzeichnungen zu den einzelnen Arbeitsstrecken zusammenzufügen sind. Die Werkstattzeichnung muss auch die gesamte Arbeitsstrecke in Komplettheit darstellen. Darüberhinaus sollten exemplarisch alle Leistungspositionen einzeln dargestellt und zur Freigabe vorgelegt werden.

Die Arbeitsstrecken können sich in Form und Anordnung noch verändern ohne dass dem AG dadurch Mehrkosten entstehen. Bauteile wie Sockelblenden oder Deckenblenden, Anstellseiten, Arbeitsplatten oder Spritzschutz (Spritzschutzausführung aus P3 oder Trespa, HPL beschichtet, wie Frontdekor, mit allen Bohrungen für Elt.-Installationen) sind anteilig in die einzelnen Positionen einzurechnen und müssen im Bau der gesamten Arbeitstrecke durchlaufend ausgeführt werden. Die Montagekosten sind ebenfalls in die Einzelpositionen eingerechnet.

Die Pflicht des AN zur Erstellung eines vollständigen Werkes zielt nicht bloß auf die Erstellung eines einzelnen Moduls ab, sondern umfasst die Erstellung der gesamten Arbeitsstrecken wie sie in den Zeichnungen dargestellt sind.

II.Arbeitsstrecken im Arbeitsraum Rein

1. Allgemeine Hinweise Modulschränke zur Konstruktion von Schrankelementen und medizinisch genutzten Arbeitsflachstrecken mit Spülbecken, vorgerüstet für den Einbau eines Modulsystems nach ISO-Norm. Maße und Ausführungen sind auf das jeweilige Modulsystem des AG abzustimmen.

In der Regel müssen nachfolgende lichte Innenmaße eingehalten werden: Breite: 418 mm bzw. 618 mm Tiefe: 422 mm bzw. 622 mm

Oberschränke, Unterschränke und Hochschränke erhalten keine E-Böden und kein Lochreihenbohrungen, wenn nicht anders beschrieben. Es müssen stets Einzelschränke aneinandergereiht werden, so dass sich die Türen beidseitig gegeneinander problemlos öffnen lassen.

Die Einzelschränke müssen so gefertigt werden, dass jeder Schrank für sich als Einzelschrank aufstellbar ist. Alle Module einschließlich Seiten müssen vollständig und in Qualitätsarbeit gefertigt werden.

Betäubungsmitteltresore in Schränken sind an der Wand nach DIN zu verankern / sichern. Entsprechende Aussparungen Unterkonstruktionen der Gewichtsabtragung sind im Möbel dafür vorzusehen!

2. Maßordung für die Schrankanlagen Maßanordung der Elemente nach -EURONORM-

Achsmaß -Unterschrank : 450/600/900/1200 mm -Wandhängeschrank: 450/600/900/120 0mm -Hochschrank : 450/600/900/1200 mm

Leistungsverzeichnis - 11/84 66

[Seite 69]

• Aufsatzschrank: 450/600/900/1200 mm Korpushöhe- Unterschrank: 470/620/770 mm o. Sockel-Wandhängeschrank: 600 mm -Hochschrank : 1920 mm
• Aufsatzschrank: 450/600/750 mm Korpustiefe -Unterschrank : 550 mm -Wandhängeschrank: 350 mm -Hochschrank : 550 mm
• Aufsatzschrank: 550 mm Sockelhöhe: 100 mm

Maßanordung der Elemente nach -ISONORM- Achsmaß -Unterschrank : 450/660/900-920 mm -Wandhängeschrank: 450/660/900-920 mm -Hochschrank :450/660/900-920mm

• Aufsatzschrank: 450/660/900-920 mm Korpushöhe- Unterschrank: 470/620/770 mm o. Sockel-Wandhängeschrank: 600 mm -Hochschrank : 2000 mm
• Aufsatzschrank: 450/600/750 mm Korpustiefe -Unterschrank : 660-680 mm -Wandhängeschrank: 380 mm -Hochschrank : 660-680 mm
• Aufsatzschrank: 660-680 mm Sockelhöhe: 100 mm

3. Spülen und Handwaschbecken Alle Spülen erhalten eine Wandarmatur!

Handwaschbecken Als Spülen Handwaschbecken in med. Modulflachstrecken + Personal aufenthalt werden halbrunde Edelstahlbecken ohne Überlaufverwendet.

Die Schnittkanten der Ausschnitte sind besonders gegen eindringendes Wasser zu schützen! Becken aus Edelstahl Chromnickelstahl 18/10 (18% Chrom/10% Nickel). Das Edelstahlblech muss ausreichend dick bemessen sein, um ein Durchbiegen der Spüle durch die Hebelkräfte der eingearbeiteten Standarmatur zu verhindern. Spülbecken werden immer inklusive interner Verrohrung (glatt und weiß) geliefert. Anschluss erfolgt bauseitig.

Spültisch-Fertigablauf: in PP, 1-teilig, mit Anschluss für Geschirrspüler, passend zur Spüle, inkl. Blindkappe, Stopfenablaufventil und Gummistopfen, Kugelkette und Winkel-Schlauchtülle, R 1 1/4.

Die Position der Spül- und Handwaschbecken in Arbeitsplatten ist vor Ort mit dem Sanitärgewerk abzustimmen. Der Wasserstrahl muss möglichst mittig ins Becken, darf aber nicht direkt in den Auslauf treffen. Bei eingebauten und integrierten Geräten muss das umgebende Plattenmaterial durch entsprechende Maßnahmen vor Schäden durch z.B. Aufquellen durch erhöhten Feuchteaustritt (z.B. Industriegeschirrspüler) geschützt werden.

Handwaschbecken Halbrundes Edelstahlbecken Ø 400 Angebotenes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis - 12/84 67

[Seite 70]

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Spüle Quadratisch Edelstahlbecken 450 mm Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

4. Modulsysteme Die Innenausstattung der Modulschränke werden durch den AG geliefert und extern montiert.

5. Fachböden sind so zu konstruieren, das keine Durchbiegungen möglich sind. Alle Einlegeböden sin in voller Höhe verstellbar mittel Lochungen mit Bodenträgern Sämtlicher Korpuswände ( Hochschränke, Unterschränke, Wandhängeschränke) sind innen mit Bohrungen, Lochreihen (32er Raster) o.ä, für die variable Aufnahme von einlegeböden auszurüsten,

6. Tresore Beim Einsatz von Tresoren ist folgendes zu beachten: Es sind die Richtlinien § 15 des BtMG zu beachten. 10 Schlüssel. Schloss auswechselbar. Innenmaße mind. 400/400/400 (B/H/T) Wertschutzschränke, die ein Leergewicht von unter 1000 kg haben, müssen gemäß der EN-Norm 1143-1 verankert werden, um eine ausreichende Sicherung zu gewährleisten. Nach Richtlinie der Bundesopiumstelle muss eine Prüfplakette an der Tresorinnenseite angebracht sein. Die Plakette muss den Vermerk tragen: Widerstandsklasse 1; EN 1143-1

BTM Tresor wiederstandsgrad VdS I nach EN 1143-1 für Schrankeinbau, komplett mit Montagematerial und Schlüsselpaar. Tresor montiert auf vorbeschriebenem Gestell im Schrank.

7. Dichtung Korpus alle Anschlagskanten der Türen erhalten Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren Material ABS TPE Für 19 mm Plattenstärke Farbe signalweiß Ral 9003 Mit einer oder zwei schüren je nach Konstruktion der Schränke

Leitfabrikat Hersteller Ostermann Korpusdichtung mit 1 Dämpfungsröhrchen, Produkt 450.8082 oder gleichwertig nach Bemusterung.

angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Leistungsverzeichnis - 13/84 68

[Seite 71]

Leitfabrikat Hersteller Ostermann Korpusdichtung mit 2 Dämpfungsröhrchen, Produkt 450.8084 oder gleichwertig nach Bemusterung.

angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

III. Küchen

1. Allgemeine Hinweise Oberschränke in Küchen oder einzeln aufgehangen erhalten immer, wenn nicht anders beschrieben 2 Stk E-Böden auf durchgehender Lochreihe.

Unterschränke und Hochschränke erhalten 2 E-Böden, wenn nicht anders beschrieben. Es müssen stets Einzelschränke aneinandergereiht werden, so dass sich die Türen beidseitig gegeneinander problemlos öffnen lassen.

Die Einzelschränke müssen so gefertigt werden, dass jeder Schrank für sich als Einzelschrank aufstellbar ist. Alle Module einschließlich Seiten müssen vollständig und in Qualitätsarbeit gefertigt werden.

2. Spülen und Handwaschbecken

Spülen Als Spülen in Küchenschränken werden quadratische Edelstahlbecken verwendet. Die Schnittkanten der Ausschnitte sind besonders gegen eindringendes Wasser zu schützen! Die Ausführung des Beckens, ohne Überlauf. Edelstahl Chromnickelstahl 18/10 (18% Chrom/10% Nickel). Das Edelstahlblech muss ausreichend dick bemessen sein, um ein Durchbiegen der Spüle durch die Hebelkräfte der eingearbeiteten Standarmatur zu verhindern. Spülbecken werden immer inklusive interner Verrohrung (glatt und weiß) geliefert. Anschluss erfolgt bauseitig.

Spültisch-Fertigablauf: in PP, 1-teilig, mit Anschluss für Geschirrspüler, inkl. Blindkappe, Stopfenablaufventil und Gummistopfen, Kugelkette und Winkel-Schlauchtülle, R 1 1/4.

Edelstahlbecken 45 x 45 cm Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

3. Arbeitsplatten Alle Arbeitsplatten in Küchen erhalten eine postforming Kante und einen geeigneten Wandanschluss durch Wischleiste 50mm oder Spritzschutz. Abstand zum Hängeschrank 60 cm Oberkante Arbeitsplatten generell 92 cm

Leistungsverzeichnis - 14/84 69

[Seite 72]

4. Geräte Der Einbau von Geräten muss den erhöhten Anforderungen eines Krankenhausbetriebes gerecht werden. Es dürfen durch den Einbau von Geräten keine offenen Fugen entstehen. Alle Küchen sind an die umgebenden Bauteile wie Wand, Boden und Decke mit Blenden im Frontmaterial anzuschließen.

Bauseits zur Verfügung gestellte Geräte Alle weiteren Geräte in den Räumen Ar. rein und Aufenthalten werden vom AG beschafft und dem AN für den Einbau zur Verfügung stellt. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und verkabelt werden können. Die genauen Modelle sind in der Werkplanung zu berücksichtigen die Geräte erhalten alle ein Frontdekor oder werden als Schlepptür ausgeführt. Die Be- und Entlüftung muss gewährleiste sein

5. Schubladen: Sämtliche Schubladen werden mit einem variablen Schubladensystem ausgerüstet. Das Schubladensystem muss über eine 3-dimensionale Frontenverstellung verfügen. Voraussetzungen sind eine komfortable Höhenverstellung durch Exzenter, sowie einfache Ein- und Aushängbarkeit und Selbstschließtechnik. Einzelnes Zubehör muss zu einem späteren Zeitpunkt vom AG direkt bezogen werden können.

Leitfabrikat Schwerlastvollauszug: Hersteller: Fa. Hettich Innotech oder gleichwertig nach Bemusterung.

Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Besteckeinsatz für Schubkästen In unterschiedlichen breiten und Tiefern Kunststoff weiß

Leitfabrikat Hersteller: Fa. Hettich Systherm OrgaTray 440 oder gleichwertig nach Bemusterung. 'Besteckeinsatz angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

6. Abfallsammler LeitfabrikatHersteller: Häfele Hailo Cargo Synchro Montage hinter Fronten, zum Schrauben an die Seitenwand, Doppel-Abfallsammler, 2 x 28 Liter, für Korpusbreite 600 mm Art.-Nr. 502.58.506 oder gleichwertig nach Bemusterung.

angegebotenes Fabrikat:

......................... ......................... .....

Leistungsverzeichnis - 15/84 70

[Seite 73]

(vom AN unbedingt auszufüllen)

7. Lichtleiste inkl. interner Verkabelung (verdeckte Kabelführung in verdecktem Kabelkanal) bauseitigem Direktanschluss durch den Elektriker. Wichtig: Ausführung der Leuchte ohne eigenen Lichtschalter, sondern über bauseitigen Lichtschalter inkl. EVG. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Arbeitsstrecke muss gewährleistet sein (ggf. inkl. Verbindungsleitungen). Lieferung und Montage inkl. Zuleitung, Netzteil

Leitfabrikat Herst.: "Häfele" Leuchten System Loox5 LED 2068 12V , warm weiß 3000 K, 5000 mm oder gleichwertig nach Bemusterung.

angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

in Kombination mit Herst.: "Häfele" Leuchten System Loox5 Unterbauprofiel 2101 oder gleichwertig nach Bemusterung.

angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

8. Kabelauslassdosen: Kabeldurchlassdose in Arbeitsplatte und Schreibplatten Edelstahl Bohr-Durchmesser 60 mm

Leitfabrikat Herst.: "Hettich, Kabeldurchlass 68 mm Edelstahl-Optik Art.-Nr.:9184399, oder gleichwertig nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Leistungsverzeichnis - 16/84 71

[Seite 74]

TEIL D_ANFORDERUNGEN FABRIKATE

TEIL D: ANFORDERUNGEN FABRKATE

I. Allgemein Zuvor stehende Vorbemerkungen werden nicht außer Kraft gesetzt und gelten weiterhin.

II. Materialien / Konstruktion Materialien / Dekore/ Geräte / Zubehör Die Ausschreibung und die Auswahl von den Dekoren und Farbgebungen basieren auf das verbindlichen Farb- und Materialkonzept. der Vorgabe der Kliniken Köln. Dieses Farb- und Materialkonzept wurde vom dem Bauherrn erstellt. Die Fabrikate sind ebenfalls dem Ausstattungskatalog zu entnehmen. Alternativen können angeboten werden, müssen aber absolut gleichwertig sein, nach Bemusterung!

III. Dekore Materialien Als Vorgaben dient das Festgelegten Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln. Die Bemusterung der Dekore erfolgt im Rahmen eines bestehenden Farbkonzeptes, das zwingend in seiner Grundstruktur einzuhalten ist, wenn in den Positionen nicht anders angegeben wurde.

Patientenzimmer Dekore Patientenzimmer (Alle Flächen = Front,Sichtseiten und Korpus innen ) gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln HPL Dekor mit ABS- Kante P2 19mm,, HPL-Beschichtung 0,8mm Resopal Farbe 0147-60 Affinity

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Sockel: P3 19 mm (feuchtraumgeeignet), HPL-Beschichtung0,8mm, Resopal Farbe 0147-60 Affinity

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Regal Patientenbad gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P3 19 mm (feuchtraumgeeignet), HPL-Beschichtung0,8mm, Derkor nach Wahl AG

Leistungsverzeichnis - 17/84 72

[Seite 75]

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Arbeitsplatte Patienten Aufenthalt gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln 38mm P2 Postforming, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Transition 0120-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Spritzschutz Patienten Aufenthalt gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P2 19mm, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Transition 0120-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Nebenräume Küchen und Arbeitszeiten im Arbeitraum rein, Modullager Stützpunkt

Korpus- und Frontkante: 2mm ABS gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P2 19mm, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Pearl 0105-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Spritzschutz gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P2 19mm, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Transition 0120-60

angebotenes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis - 18/84 73

[Seite 76]

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Arbeitsplatte gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln 38mm P2 Postforming, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Transition 0120-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Schreibtischplatte: 2mm ABS gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P2 38mm, HPL-Beschichtung, 0,8mm Resopal Farbe Transition 0120-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Korpus innen gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P2 19mm, melaminharzbeschichtet, weiß immer passend zum Frontdekor

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Sockel: gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln P3 19 mm (feuchtraumgeeignet), HPL-Beschichtung0,8mm, Resopal Farbe Pearl 0105-60

angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... ...‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Der Auftraggeber behält sich vor, alle Oberflächendekore zu bestimmen oder wo bereits angegeben noch zu ändern (Auswahl aus der Herstellerkollektion)! Alle Materialien müssen vorab auf Kosten des AN bemustert werden. Dekore müssen identisch, sowohl in Melaminharzbeschichtung, als auch in HPL zu liefern sein!

Leistungsverzeichnis - 19/84 74

[Seite 77]

IV. ALLGEMEIN Beschläge / Auszüge / Schlösser etc. die genauen Produkte werden vor Bestellung nochmal mit der Technischen Abteilung des Krankenhauses abgestimmt um eine spätere Neubeschaffung durch das Haus zu gewährleisten. wenn nicht anders angegeben:

Möbelband: Der AN hat Möbelbänder entsprechend der Schranktürgrößen in ausreichender Zahl, unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und der erhöhten Anforderungen und Belastung in der Krankenhausnutzung einzukalkulieren und anzupassen. Grundsätzlich sind je angebrochenen halben Meter Türhöhe, mindestens 1 Möbelband vorzusehen. Anschlagpuffer sind generell einzukalkulieren. Alle Bänder sind zu sichern (Bandsicherungen sind zu berücksichtigen)! Die erforderlichen Rasterbohrungen sind im System 32 auszuführen.

Scharnier -Scharnier für Standardanwendungen -Öffnungswinkel 110° -integrierte Dämpfung im Scharniertopf

• harmonisches Fugenbild durch stufenlose 3-dimensionale Einstellung - werkzeuglose Schnellmontage- und Demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik
• mit Abedeckkappen und 86° Öffnungsbegrenzer -dritter Pass-Stift in Bandarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte

Leitfabrikat Fa. Blum, Serie Clip Top Bluemotion 110° oder gleichwertig nach Bemusterung.

Angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... .... (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Objektband mit sichtbarer Rolle gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln Scharnier mit einem Öffnungswinkel 270°. Die Scharniere der ISO-Modulschränke und Garagen der Patientenschränke müssen bereits bei einer 90° - Öffnung die volle Zugänglichkeit des kompletten Innenkorpus (auch im Scharnierbereich) gewährleisten.

Einstellmöglichkeit: 3-dimensionale Komfort-Einstellung (stufenlose Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung direkt am Gelenkarm für einen spaltfreien Sitz) Zuhaltung: Mit integrierter Schließautomatik

Objektscharniere zum Einpressen, 3-dimensional verstellbar, Topf- und Gelenkarm aus Stahl, vernickelt.

Leitfabrikat Hersteller Häfele, Aximat 300 SM Eckanschlag, Fuge 4 mm Artikel-Nr.: 344.06.110 oder gleichwertig nach Bemusterung.

Angebotenes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis - 20/84 75

[Seite 78]

......................... ......................... .... (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Bandsicherung: Alle Türbänder müssen gesichert sein.

Schlösser: wenn in den Positionen nicht anders beschrieben:

Alle Schrankschlösser sind je Patient, Zimmer und Ebene unterschiedlich und in eine Gesamtschließgruppe zu integrieren. Der Schlosskern ist nachträglich auswechselbar und ermöglicht somit eine Änderung der Schließung. Alle Schlösser sidn mit Wechselkerne vernickelt zu liefern. In der Klinik Köln werden die Schlösser mit Wechselzylinder System 30 vom Hersteller Hekna verwendet.

Insgesamt sind 2 Stück Generalschlüssel und 2 Demontageschlüssel für die Zylinder/ kerne dem AG zu übergeben.

Drehknauf-Schloss für Patientenschränke Leitfabrikat Fa. Hekna Zylinder-Drehknauf 7601 System 30 Hekna Metall mit Wechelkern oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

inkl. 2 Stück je Schloss vernickelten Stahlschlüsseln, sind dem AG mit Schlüsselring sortiert zu übergeben.

Aufschraubschloss für abschließbare Schränke wie Wertfächer, Unterschränke, Hängeschränke und Aufsatzschränke. Aufschraubschloss mit Wechselzylinder und Rosette

Leitfabrikat Fa. Hekna Aufschraubschloss 1280 mit Wechselkern oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Derhstangenschloss (Betreffend Hochschränke, HS Modulschränke,Spinde und Patientenschränke) zum Aufschrauben S tange geteilt, Schlosskasten aus Zamak, vernickelt.

Leitfabrikat Fa. Hekna System-Drehstangenschloss 360 Ultra System 30 inkl. oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis - 21/84 76

[Seite 79]

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

inkl. Zylindereinsatz 7020 mit montiertem Wechselkern. Aussnahme sind die Patientenschränke diese erhelten den Derhknauf

elektronischeSchließung Pflegeschrank Die Pflegeschränke sind mit einer elektronische Schließung zu versehen. Die Programmierung erfolgt durch den Nutzer. RFID fähiges elektronisches Schloss für Key-Cads Ausführung als Fallschloss linke und rechte Ausführung

Leitfabrikat Fa. Häfele RFID Aufscharub-Schloss Art.Nr. 231.98.560 oder 561 oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

insgesamit sind Stück Pogramier / Hautschlüssel mit zu liefern. Abgestimmt auf die vorherige elektronische Schließung

Leitfabrikat Fa. Häfele Hauptschlüssel Art.Nr. 231.98.355 oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Schrankrohr: Pat.Schrank Schrankrohr Ø: 20 mm; Edelstahl

Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Möbelgriffe: gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln Alle zu öffnenden Bauteile erhalten einen Möbelgriff. Bügelgriff aus Edelstahl, rund, Oberfläche matt gebürstet.

Leistungsverzeichnis - 22/84 77

[Seite 80]

Leitfabrikat Fa. Häfele 116.10.094 oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... .... (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Garderobenhaken: gemäß Vorgabe Farb- und Materialkonzept der Kliniken Köln Garderobenpaneel Wandhaken aus Edelstahl rostfrei mit Rosette Abmessungen Haken: B 50mm, H 50mm, T 63mm Farbe: matt

Leitfabrikat Fa. pba Artikel 4CS.488.000C oder gleichwertig nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

......................... ......................... .... (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Haken Badregal 3-fach Haken als Deckenhaken aus Edelstahl Maße (B/H/T) 85 x 85 x 65 mm

Leitfabrikat Fa. Häfele Artikel-Nr.: 855.00.010 der gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Möbelrolle Möbelrollen mit und ohne Feststellbremse aus Stahl Tragkraft bis 180 kg, Kugellager mit Drehkranz (feststellbar), Anschraubplatte, Lauffläche weich. Angebotenes Fabrikat

‘........................ ..................‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Leistungsverzeichnis - 23/84 78

[Seite 81]

Muschelgriffe aus V2 A oder Metall Überstand 2mm gehäusetiefe ca. 7 mm Angebotenes Fabrikat

‘........................ ..................‘ (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Tischbein unter Arbeitspaltten oder Schreibplätzen zylindrisch, gerade

Leitfabrikat Fabrikat: Häfele Serie Rondella oder gleichwertig nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

V. Geräte

1. Möbeltresor Patientenzimmer: Digitalsafe mit elektronischen Tastenschloss mit frei wählbarem Code

• beleuchtete Tasten, Auslesemöglichkeit, LED-Anzeige
• Notöffnung: Mastercode/Master-Key

Leitfabrikat Fabrikat: Hartmann, HS 720-01 oder gleichwertig nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

'........................ ......................... ....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

01 2 Bettzimmer EUR .........................

Hinweis

Grundriss: wie Raum 20.09.46a 2 Bettzimmer GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-002-A - IA = 2 Bettzimmer WA: OA-91-20-09-AR-WA-003-A - IA = 2 Bettzimmer Bad

Geschoss 9.OG = 13 Stück Geschoss 8.OG = 13 Stück

Leistungsverzeichnis - 24/84 79

[Seite 82]

Geschoss 7.OG = 13 Stück Geschoss 6.OG = 13 Stück Geschoss 5.OG = 13 Stück Geschoss 4.OG = 13 Stück Geschoss 3.OG = 13 Stück

Gesamt 7 Etagen

01.1 Garage 2 Stk + Pflegeschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 91,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenzimmer 2 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 1900/500/2200 (Raumhoch)mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Schrankanlage als Garage für zwei mobile Patientenschränke, mit Schleppsockel 4-türig, abschließbar+ zusätzlichen Pflegeschrank, elekt. abschließbar und seitlicher revisionierbare Blende mit Ausschnitt für die Medienschiene. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Deckenblende, Anstellseiten,Passblende und Sockel einzurechnen

Patientenschrankanlage Garage: Jeweils als ein 2-türiger Schrank mit abschließbaren Türen und einem Schleppsockel. Im unterm Bereich mit einem Anfahrschutz für die Mobilen Patientenschränke. Objektband mit außenliegender Rolle. Dekor Fronten und innen aus HPL Ausführung je Tür mit Derhstangenschloss nur oben, Derhknauf und Bügelgriff. (siehe Vorbemerkungen)

Pflegeschrank als ein 1-türiger Schrank abschließbar mit 5 Stück Einlegeböden Schließung mit elektronischem Schloss als Fallenschloss. (siehe Vorbemerkungen)

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Leistungsverzeichnis - 25/84 80

[Seite 83]

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Siehe Abbildung im Anhang

01.2 Mobiler Patientenschrank + Tresor Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 182,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenzimmer 2 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. bis 620/460/2100 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Patientenschrank offen auf Rädern mit Tresor, Fachböden und Querhänger für Patientenkleidung. Über den Rollen mit überstendender Stoßkante/ Abstandshalter mit Gummi-Umrandung als Kantenschutz.

Ausstattung: (siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stk. Kleiderstange als Querhänger

• 1 Stk. Eingebauter Tresor mit seitlicher Blende

• 4 Stk. Rollen zwei davon mit Feststellbremse

• 2 Stk. seitliche Muschelgriffen aus V2a/ Metall

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Leistungsverzeichnis - 26/84 81

[Seite 84]

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile.

01.3 Gaderobenpaneel Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 91,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenzimmer 2 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 500/23/1100 mm Montage UK 700mm OKFFB.

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Garderobenpaneel mit 3 Haken auf Grundelement.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung.

01.4 Wandpaneel Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 91,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenzimmer 2 BZ

Leistungsverzeichnis - 27/84 82

[Seite 85]

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. bis 400/19/2200 (Raumhoch) mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Paneel montiert auf der Wand

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung

01.5 Wandschutz Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 695,00 m pro 1,00 m ................

Raum: Patientenzimmer 2 BZ Vorflur

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. laufende Meter /19/900 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Wandschutz HPL im Vorflur in 3 Teilen je Zimmer werden 7,6 lfm ausgeführt. auf 0 m OKFFB.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Leistungsverzeichnis - 28/84 83

[Seite 86]

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung

01.6 Regal Bad 1 Fach Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 182,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenbad 2 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. bis 400/200/400 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Wandmontiertes Badregal mit 3-fach Haken

Material: Korpus feuchtraumbeständiges Material, P3 28 mm HPL-beschichtet (gem. Vorbem.) wie Patientenzimmer

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stück 3-fach Haken

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung.

Leistungsverzeichnis - 29/84 84

[Seite 87]

02 1 Bettzimmer EUR .........................

Hinweis

Grundriss: wie Raum 20.09.48c 1 Bettzimmer Bad GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-001-A - IA = 1 Bettzimmer WA: OA-91-20-09-AR-WA-004-A - IA = 1 Bettzimmer Bad

Geschoss 9.OG = 4 Stück Geschoss 8.OG = 4 Stück Geschoss 7.OG = 4 Stück Geschoss 6.OG = 4 Stück Geschoss 5.OG = 4 Stück Geschoss 4.OG = 4 Stück Geschoss 3.OG = 4 Stück

Gesamt 7 Etagen

02.1 Garage 1 St + Pflegeschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenzimmer 1 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 1020/500/2200 (Raumhoch)mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Schrankanlage als Garage für einen mobile Patientenschrank, mit Schleppsockel 2-türig, abschließbar + zusätzlichen Pflegeschrank, elekt. abschließbar und seitlicher Blende mit Ausschnitt für die Medienschiene. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Deckenblende, Anstellseiten,Passblende und Sockel einzurechnen

Patientenschrankanlage Garage: Als ein 2-türiger Schrank mit abschließbaren ( Drehknauf Türen und einem Schleppsockel. Im unterm Bereich mit einem Anfahrschutz für die mobilen Patientenschränke.

Leistungsverzeichnis - 30/84 85

[Seite 88]

Objektband mit außenliegender Rolle. Dekor Fronten und innen aus HPL Ausführung je Tür mit Derhstangenschloss nur oben, Derhknauf und Bügelgriff. (siehe Vorbemerkungen)

Pflegeschrank als ein 1-türiger Schrank abschließbar mit 4 Stück Einlegeböden Höhe 1500 mm darüber eine revisionierbare Blende für eine Medienschiene. Schließung mit elektronischem Schloss als Fallenschloss. (siehe Vorbemerkungen)

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

02.2 Mobiler Patientenschrank + Tresor Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

für das 1 Bettzimmer

02.3 Gaderobenpaneel Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

für das 1 Bettzimmer

Leistungsverzeichnis - 31/84 86

[Seite 89]

02.4 Wandpaneel Vorraum Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Vorraum Patientenzimmer 1 BZ

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. bis 400/19/2200 (Raumhoch) mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Paneel montiert auf der Wand

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung

02.5 Wandschutz Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 640,00 m pro 1,00 m ................

Raum: Patientenzimmer 1 BZ Vorflur

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. laufende Meter /19/900 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis - 32/84 87

[Seite 90]

Beschreibung: Wandschutz HPL im Vorflur in 3 Teilen je Zimmer werden 7,0 lfm ausgeführt. UK 0 mm OKFFB.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung

02.6 Regal Bad 1 Fach Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

für das Bad 1 Bettzimmer

in der Regaltiefe 150mm

03 Patienten Aufenthalt EUR .........................

Hinweis

wie Raum 20.09.41 Patienten Aufenthalt / Teeküche GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-010-A-I A = Patienten aufenthalt

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

Leistungsverzeichnis - 33/84 88

[Seite 91]

03.1 Oberschrank B=60 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/350/750 (Raumhoch) mm Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. (Steuerung ohne Schalter sondern über bauseitigem Lichtschalter) Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Ausstattung:

• 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 34/84 89

[Seite 92]

03.2 Unterschrank 4 Schubfächer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/920 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, 4 Schubkästen. Aufteilung eine flacher zwei hohe Schubkästen Achtung: Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 4 Stück Schubkästen

• 1 Stück Besteckeinsatz für Schubkästen

• mit Auslassbohrung in der Arbeitspaltte und seitlich im Schrank zur Spüle für die Wassersnschlüsse und Kabelführungen der örtlichen Kaffeemaschine + Wasserspender.

Ausschnitte für Elektroinstallationen sind mit einzukalkulieren/vorzuseh en (nach Vorgabe TGA-Planer.) Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 35/84 90

[Seite 93]

03.3 Unterschrank für Kühlschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/920 mm

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, in linker und rechter Ausführung, inkl. Vorbereitung für eien Unterbau-Kühlschrank. Die Be-und Entlüftung muss gewährleistet sein.

Der Einbau des Kühlschranks ist einzuplanen, die Lieferung erfolgt über den AG. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und angeschlossen werden können. Ein Frontdekor oder Schlepptür ist zu berücksichtigen.

Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Ausstattung:

• 1 x Türblende

• Inklusive Sichtblende zwischen Gerät und Arbeitsplatte.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 36/84 91

[Seite 94]

03.4 Unterschrank mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] Handwaschbecken USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/920 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, mit Spüle , als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung, Achtung: Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stk Handwaschbecken halbrund Edelstahl Ø 400 m (Spülbecken werden immer inklusive interner Verrohrung geliefert - siehe Vorbemerkungen)

• Stauraum für das Zubehör für ein Kaffeeautomat und einem Wasserspender.

• mit Auslassbohrung in der Schankseite zum Schubkaten für Wassersnschlüsse und Kabelführungen der örtlichen Kaffeemaschine + Wasserspender.

• Ausschnitte für Elektroinstallationen vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 37/84 92

[Seite 95]

03.5 Gaderobenpaneel Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Patientenaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 500/23/1300 mm Montage UK 700mm OKFFB.

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Garderobenpaneel mit 3 Haken auf Grundelement.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Patientenzimmer

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung.

04 Stützpunkt EUR .........................

Hinweis

wie Raum 20.09.42 Stützpunkt GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-007-A-I A = Stützpunkt

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück

Leistungsverzeichnis - 38/84 93

[Seite 96]

Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

04.1 Drucker Unterschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Stützpunkt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 1050/700/800 mm

Beschreibung: Siedeboard als Einzelschrank 2-türig, inkl. Griff. In linker und rechter Ausführung. Eingerückter Schrank unter der Schreibtischplatte mit Wischleiste, Schreibtischplatte angerundet.

Anteilig sind Passblende, Schreibtischplatte, Wischleiste und Sockel einzurechnen

Ausstattung:

• 1 Stk. E- Böden

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 39/84 94

[Seite 97]

04.2 Verkleidung Rohrpost Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Stützpunkt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansicht GKV

Maße: (B/T/H) ca. 110/650/2400 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Dreiteilige Schrankanlage zur Verkleidung der Rohrpost inkl. Griffe, raumhoher Verkleidung. Die Anlage erhält eine durchgehende Front auf gleicher Ebene der Nebenschränke mit Ausnahme des Regals für die Rohrpostanlage. Die Schrankanlage muss um die Rohrpost und deren Rohre gebaut werde. Teilweise werden die Rohre die Schrankanlagen durchdringen. In linker und rechter Ausführung. Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor mit Abschlussblende zu verkleiden. Achtung: Die detaillierte Planung der Schrankanlage ist abhängig vom Model der Rohrpostanlage. Das Model ist durch den AG bekanntzugeben. Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung: 1x Blende über dem Regalfach, zurückspringend reversibel 1x Regalfach zur Aufnahme der Rohrpostkapseln mit zurückspringenden Regalböden Achtung die Türöffnung der Rohrpost muss gewährleistet sein!

1x Drehtürenschrank unter dem Regalfach, 2-türig ohne Mittelseite; zur Aufnahme des Abwurfkorbs für die Postkassetten/Kapseln der Rohrpost (Bauseits) Der Abwurfkorb steht immer rechts. Der Boden der Schrankanlage ist als Dämmmaterial mit Noppenschaumstoff Höhe ca. 50mm auszuführen. Objektband mit außenliegender Rolle.

inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl.

Leistungsverzeichnis - 40/84 95

[Seite 98]

aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

04.3 Schreibtisch gewinkelt L-Form Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Stützpunkt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (H x L1 + L2x T alle Maßangaben in mm) ca. 750+50/3600+ 2000/800 (700) mm

Beschreibung: L-förmige gewinkelter Schreibtisch der Wand befestigt, Plattenstärke 38mm,inkl. 50 mm Wischleiste, Notwendige Unterstellfüße sind mit der Planung abzustimmen und nach Möglichkeit nicht störend anzuordnen. OK Tischplatte 750 mm. Ausschnitte von Wandvorsprüngen sind zu berücksichtigen.

Es sind ca. 4 Stk Kabelauslassdosen vorgesehen (s. Vorbemerkung).

Unterhalb der Arbeitsplatte ist eine Kabelwanne auszubilden. Vom AN wird ein bauseitiger beigestellter durchgehender Kabelkanal integriert und montiert. Elektrische Verkabelung erfolgt bauseitig.

Fugenstöße werden als Haarfuge ausgebildet.

Alle Einzelteile sind untereinander fest verbunden.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 41/84 96

[Seite 99]

04.4 Hängeschränke Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Stützpunkt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 480/350/750 + (Raumhoch) 2400 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED (ohne Schalter), über geschaltete Steckdose, inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 4 x 7 =

Leistungsverzeichnis - 42/84 97

[Seite 100]

04.5 Theke offenens Regal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Stützpunkt

Zeich.-Nr.: Grundriss + Wandansicht

Maße: (B/T/H) ca. 1800/350/1100 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat

Beschreibung: Offener Schrank als Theke mit fester sichtbarer Rückwand, und Mittelseite als Einzelschrank. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume Abdeckplatte oben Stärke 38 mm

Ausstattung:

• 3 Stück Einlegeböden.

Ausschnitte für Elektroinstallationen vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 43/84 98

[Seite 101]

05 Arbeitsraum rein EUR .........................

Hinweis

wie Raum 20.09.42a Arbeitsraum rein GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-006-A-I A =Arbeitsraum rein

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

05.1 Modul HS Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 35,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss + Wandansicht

Maße: (B/T/H) ca. 456/700/2350mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank für Modulsystem, als Einzelschrank, 1-türig inkl. Bügelgriff ohne Lochreihe, abschließbar mit Drehstangenschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Passblende, Deckenbelende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Leistungsverzeichnis - 44/84 99

[Seite 102]

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 5 x 7 Räume

05.2 HS für BTM und Med. Froster Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/700/2350mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank für Geräte und einem Auszug für Dokumetation, als Einzelschrank, 3-türig inkl. Bügelgriff inkl. Vorbereitung für ein BTM- Tresor und Med. Froster. Abschließbar mit Aufschraubschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung.

Der Einbau des MED. Forster und BTM Tresor ist einzuplanen, die Lieferung erfolgt über den AG. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und angeschlossen werden können. Ein Frontdekor oder Schlepptür ist zu berücksichtigen.

Anteilig sind Passblende, Deckenbelende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

Leistungsverzeichnis - 45/84 100

[Seite 103]

• 1 St. Auszugablage zwischen den Geräten als Dokumentationsplatz

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

05.3 HS für Med Kühlschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/700/2350 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank, als Einzelschrank, 2-türig ,inkl. Bügelgriff, in linker und rechter Ausführung, inkl. Vorbereitung für einen Med. Kühlschrank. Abschließbar mit Aufschraubschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Die Be-und Entlüftung muss gewährleistet sein.

Der Einbau des MEd Kühlschranks Höhe ca. 125cm ist einzuplanen, die Lieferung erfolgt über den AG. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und angeschlossen werden können. Ein Frontdekor oder

Leistungsverzeichnis - 46/84 101

[Seite 104]

Schlepptür ist zu berücksichtigen.

Anteilig sind Passblende, Deckenbelende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

05.4 Hochschrank Lagerschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 980/500/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank, als Einzelschrank, 2-türig, mit Mittelseite in linker und rechter Ausführung.

Der Schrank erhält einen Deckenblende. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. :

Leistungsverzeichnis - 47/84 102

[Seite 105]

siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 10 Stück Einlegeböden.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 1 x 7 Räume

05.5 Unterschrank Modul Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 456/700/920mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, 1-türig, inkl. Bügelgriff, abschließbar mit Aufschraubschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

Leistungsverzeichnis - 48/84 103

[Seite 106]

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 Räume = 14

05.6 Blende mit Arbeitsplatte Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. bis 550/700/920 mm Genaue Abmessungen nach Aufmaß!

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Am Fenster Arbeitsplatte inklusive Spritzschutz und unter der Arbeitsplatte mit Blende und Sockel in Verländerung der Modulunterschränke.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkungwie Nebenräume

Ausstattung: (siehe Vorbemerkungen)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 49/84 104

[Seite 107]

2 x 7 Räume

05.7 Sitzbrett über der Heizung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. bis 2300/300/32 mm Genaue Abmessungen nach Aufmaß!

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unter dem Fenster Sitzbrett mit Abstandshalter über der Heizung. inkl. Wandbefestigung HPL -Beschichtet

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkungwie Nebenräume

Ausstattung: (siehe Vorbemerkungen)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 1 x 7 Räume

Leistungsverzeichnis - 50/84 105

[Seite 108]

05.8 Unterschrank Modul mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] Schubfach USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 456/700/920mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, 1-türig, mit Schubfach inkl. Bügelgriff, Drehtür abschließbar mit Aufschraubschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• Schubfach

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 4 x 7 Räume = 28

Leistungsverzeichnis - 51/84 106

[Seite 109]

05.9 Unterschrank Modul Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] Handwaschbecken USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 456/700/920mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank mit halbrundem Handwaschbecken, 1-türig, inkl. Bügelgriff Edelstahl. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stk Handwaschbecken halbrund Edelstahl Ø 400 m (Spülbecken werden immer inklusive interner Verrohrung geliefert - siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stk Einlegeboden

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 4 x 7 Räume =28

Leistungsverzeichnis - 52/84 107

[Seite 110]

05.10 Arbeitsplatte unter dem Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] Sichtfenster USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 1200/700/920 mm Genaue Abmessungen nach Aufmaß!

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Arbeitsplatte inklusive Spritzschutz und unter dem Sichtfenster mit Wandschutz unter der Arbeitsplatte als HPL- Platte bis zum Fußboden.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkungwie Nebenräume

Ausstattung: (siehe Vorbemerkungen)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 1 x 7 Räume

Leistungsverzeichnis - 53/84 108

[Seite 111]

05.11 Regal auf der Arbeitsplatte Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/500 und 300/660 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Offenes Regal mit Rückwand, als Einzelschrank. inkl. oberer Abdeckplatte. In linker und rechter Ausführung. Achtung: Höhe = Brüstungshöhe Anteilig sind Passblenden und Deckelblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 2 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 Räume

Leistungsverzeichnis - 54/84 109

[Seite 112]

05.12 Oberschrank Modul Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 42,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. ca. 456/350/1000 (Raumhoch) mm Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank, als Einzelschrank, 1-türig, inkl. Bügelgriff in linker und rechter Ausführung, abschließbar mit Aufschraubschloss. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. (Steuerung ohne Schalter sondern über bauseitigem Lichtschalter) Anteilig sind Passblende und Deckenbelende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• LED Lichtleiste

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

• reversibler Rückwände für Anschlussinstallationen vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 6 x 7 Räume = 35

Leistungsverzeichnis - 55/84 110

[Seite 113]

05.13 Spritzschutz für WT Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Arbeitsraum rein

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 6/670/450 mm

Beschreibung: Spritztrennung befestigt auf der Arbeitsplatte in einem U-Profil an der Rückwand und auf der Arbeitsplatte. Vordere Ecke abgewinkelt im 45° Winkel.

Material: Spritzschutz aus ESG

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06 Personal Aufenthalt EUR .........................

Hinweis

wie Raum 20.09.42b Personal Auftenthalt GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG WA: OA-91-20-09-AR-WA-008-A-I A = Personal Auftenthalt

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

Leistungsverzeichnis - 56/84 111

[Seite 114]

06.1 Siedeboard Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 700/350/1250 mm

Beschreibung: Siedeboard als Einzelschrank 2-türig, inkl. Griff. inkl. 50 mm Wischleiste. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Passblende, Wischleiste und Sockel einzurechnen

Ausstattung:

• je Schrank 2 E- Böden

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 = 14

06.2 Wertfächer 30 Stück Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Leistungsverzeichnis - 57/84 112

[Seite 115]

Maße: (B/T/H) ca. 600+600+300/350/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Personalschließfächer unterteilt in 30 x Einzelschließfächer mit Nummerierung als Aufkleber in linker und rechter Ausführung. Achtung: Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• Jede Tür mind. 2 Bänder; mit Drehknauf und Aufschraubschloss, mit Schlüssel und Nummerierung.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 1 x 7 Räume

06.3 Hochschrank Lagerschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes

Leistungsverzeichnis - 58/84 113

[Seite 116]

Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung.

Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 6 Stück Einlegeböden.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 Räume

06.4 Hochschrank für Kühlschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personal Aufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank, als Einzelschrank, 2-türig , in linker und rechter Ausführung, mit Bügelgriff, inkl. Vorbereitung für einen Kühlschrank. In linker und rechter Ausführung.

Leistungsverzeichnis - 59/84 114

[Seite 117]

Die Be-und Entlüftung muss gewährleistet sein.

Der Einbau des Kühlschranks Höhe ca. 125cm ist einzuplanen, die Lieferung erfolgt über den AG. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und angeschlossen werden können. Ein Frontdekor oder Schlepptür ist zu berücksichtigen.

Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.5 Aufsatzschrank HS Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 21,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personal Aufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss + Wandansicht

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/500 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Aufsatzschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Die Breiten und Tiefen sind identisch zum darunterliegenden Schrank. Achtung:

Leistungsverzeichnis - 60/84 115

[Seite 118]

Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 3 x 7 Räume =21

06.6 Aufsatzschrank Wertfächer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personal Aufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss + Wandansicht

Maße: (B/T/H) ca. 900/350/500 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Aufsatzschrank, als Einzelschrank, 3-türig, mit Mittelseiten,in linker und rechter Ausführung. Die Breiten und Tiefen sind identisch zum darunterliegenden Schrank. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Leistungsverzeichnis - 61/84 116

[Seite 119]

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• je Fach 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 Räume =14

06.7 Oderschrank B=75 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 750/350/750 + (Raumhoch) mm Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank, als Einzelschrank, 2-türig, in linker und rechter Ausführung. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. (Steuerung ohne Schalter sondern über bauseitigem Lichtschalter) Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Leistungsverzeichnis - 62/84 117

[Seite 120]

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.8 Oberschrank B=60 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/350/750 + (Raumhoch) mm Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. (Steuerung ohne Schalter sondern über bauseitigem Lichtschalter) Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Leistungsverzeichnis - 63/84 118

[Seite 121]

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 1 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.9 Oberschrank Eckregal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 580/740/750 + (Raumhoch) mm Tiefe 350 Genaue Abmessungen nach Aufmaß! Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hängeschrank als offenes Regal einzupassen in die Küchenzeile. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig ist eine Lichtblende mit Lichtleiste Unterbauprofil LED inkl. Leuchtmittel (warm weiß) einzurechnen. (Steuerung ohne Schalter sondern über bauseitigem Lichtschalter)

Leistungsverzeichnis - 64/84 119

[Seite 122]

Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 2 Stück Regalböden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.10 Regal für Mikrowelle Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/350/750 + (Raumhoch) mm Montage von OK Arbeitspaltte 600mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Offenen Regal mit Rückwand, als Einzelschrank. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Asschnitt für Steckdose und Stecker der Mikrowelle sind vorzusehen. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Leistungsverzeichnis - 65/84 120

[Seite 123]

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 2 Stück Einlegeboden.

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.11 Unterschrank 3 Schubfächer B 75 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 750/600/900 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, mit 3 Schubkästen und Besteckeinsatz. Aufteilung eine flache zwei hohe Schubkästen Achtung: Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

Leistungsverzeichnis - 66/84 121

[Seite 124]

• 1 Stück Besteckschubkasten mit Besteckeinsatz

• 2 Stück Schubkästen

Ausschnitte für Elektroinstallationen sind mit einzukalkulieren/vorzuseh en (nach Vorgabe TGA-Planer.) Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.12 Unterschrank mit Spüle Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/920mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, mit Spülbecken als Einzelschrank und Müllauszug an der Frontplatte,1-türig, inkl. Bügelgriff Edelstahl. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stk Spülbecken Edelstahl quadratisch 450 mm (Spülbecken werden immer inklusive interner Verrohrung geliefert - siehe

Leistungsverzeichnis - 67/84 122

[Seite 125]

Vorbemerkungen)

• Doppel-Abfallsammler, 2 x 28 Liter

• reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.13 Unterschrank für Geschirrspüler Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/600/920 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Unterschrank, als Einzelschrank, in linker und rechter Ausführung, inkl. Vorbereitung für ein Geschirrspüler.

Der Einbau des Geschirrspülers ist einzuplanen, die Lieferung erfolgt über den AG. Die Schänke sind so zu konstruieren, dass die Geräte vor Ort eingesetzt und angeschlossen werden können. Ein Frontdekor ist zu berücksichtigen. Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Leistungsverzeichnis - 68/84 123

[Seite 126]

Ausstattung: 1 Stück Geschirrspülblende im Frontdekor Montage und Installation vom Gerät sind einzurechnen.

Achtung! Bei eingebauten und integrierten Geräten muss das umgebende Plattenmaterial durch entsprechende Maßnahmen vor Schäden durch z.B. Aufquellen durch erhöhten Feuchteaustritt (z.B. Industriegeschirrspüler) geschützt werden. Ausführung in P3

Ausschnitte für Elektroinstallationen sind mit einzukalkulieren/vorzuseh en (nach Vorgabe TGA-Planer.) Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.14 Eckverkleidung Unterschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personalaufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 580/740/920 mm Genaue Abmessungen nach Aufmaß!

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Eck-Arbeitsplatte inklusive Frontblende. Eckverkleidung der Küchenzeile. Achtung: Anteilig sind Arbeitsplatte, Spritzschutz, Wischleiste, Sockel, Pass- und Deckenblende einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Leistungsverzeichnis - 69/84 124

[Seite 127]

Ausstattung: 1 Stück Eckverkleidung

Ausschnitte für Elektroinstallationen sind mit einzukalkulieren/vorzuseh en (nach Vorgabe TGA-Planer.) Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

06.15 Gaderobenpaneel Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Personal Aufenthalt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 950/23/1100 mm Montage UK 900mm OKFFB.

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Garderobenpaneel mit 6 Haken auf Grundelement.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, vollflächiges verkleben ist nicht zulässig. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung.

Leistungsverzeichnis - 70/84 125

[Seite 128]

07 Dokumentation Arzt EUR .........................

Hinweis

wie Raum 20.09.37 Dokumentation Arzt Raumhöhe 2,77m GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

07.1 Wertfächer 12 Stück Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Dokumentation Arzt

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 600/350/1500 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Personalschließfächer unterteilt in 12 x Einzelschließfächer mit Nummerierung als Aufkleber in linker und rechter Ausführung. Anteilig sind die seitliche Passblende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung: Jede Tür mind. 2 Bänder; mit Drehknauf und Aufschraubschloss, mit Schlüssel und Nummerierung.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Leistungsverzeichnis - 71/84 126

[Seite 129]

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 Räume

07.2 Spind Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 42,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Dokumentation Arzt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 400/500/2100 (Raumhoch) mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat

Beschreibung: Spind mit Schuhfach unten und zwei Einlegeböden; abschließbar mit Drehstangenschloss, mit Nummerierung (auf Schrank und Schlüsse) in linker und rechter Ausführung. Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Passblende, Sockel und Deckenblende einzurechnen

Ausstattung: Garderobenstange mit 3 Schiebe-Haken

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 6 x 7 Räume

Leistungsverzeichnis - 72/84 127

[Seite 130]

07.3 Ordnerschrank 5 OH Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 21,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Dokumentation Arzt

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 4800/500/2000 (Raumhoch) mm

Beschreibung: 5 OH Schrank als Einzelschrank 2-türig, inkl. Griff, abschließbar mit Drehstangenschloss, raumhoher Verkleidung. In linker und rechter Ausführung. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Passblende, Sockel und Deckenblende einzurechnen

Ausstattung: je Schrank 5 E- Böden

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume Objektband mit außenliegender Rolle.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 3 x 7 Räume

08 Lagerräume EUR .........................

Leistungsverzeichnis - 73/84 128

[Seite 131]

Hinweis

wie Raum 20.09.49 Lager Raumhöhe ca. 2,77m 20.09.42 Lager Raumhöhe ca. 2,20m 20.09.38 Lager Raumhöhe ca. 2,20m GR: OA-91-20-09-AR-2B-001-B- IA = Grundriss 9.OG

Geschoss 9.OG = 1 Stück Geschoss 8.OG = 1 Stück Geschoss 7.OG = 1 Stück Geschoss 6.OG = 1 Stück Geschoss 5.OG = 1 Stück Geschoss 4.OG = 1 Stück Geschoss 3.OG = 1 Stück

Gesamt 7 Geschosse

08.1 Modul HS Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 147,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager 15 X 7 = 105 20.09.42 Lager 4 x 7 = 28 20.09.38 Lager 2 x 7 = 14

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 456/700/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank für Modulsystem, als Einzelschrank, 1-türig inkl. Bügelgriff ohne Lochreihe, abschließbar mit Drehstangenschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Die Schränke im Lager 20.9.52 (x7 =105 Stück) erhalten Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Die anderen Lagerräume erhalten eine Deckenblende. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

Leistungsverzeichnis - 74/84 129

[Seite 132]

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

08.2 Wäschrschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 21,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Lager 20.09.49 Stückzahl 3 X 7 = 21

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/700/2170mm

Beschreibung: Hochschrank, als Einzelschrank, 1-türig,mit dichtschließender Lippe in linker und rechter Ausführung. Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 5 Stück Einlegeböden.

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

Ausschnitte für Elektroinstallationen vorsehen.

Anteilig sind Passblende, Sockel und Deckenblende einzurechnen. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung

Leistungsverzeichnis - 75/84 130

[Seite 133]

sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

08.3 Regal Matrazen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 1250/1000/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat

Beschreibung: Offener Schrank mit Rückwand, für die aufrechte Lagerung von Matratzen als Einzelschrank, mit 3 Stück Mittelseiten. Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 3 Stück Mittelseiten

Anteilig sind Passblende, Sockel und Deckenblende einzurechnen. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 76/84 131

[Seite 134]

08.4 Garage Patientenschrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 700/500/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Schrankanlage als Garage für einen mobile Patientenschrank, mit Schleppsockel 2-türig, abschließbar, In linker und rechter Ausführung. Der Schrank erhält einen Aufsatzschrank aus gesonderter Position. Anteilig sind Passblende und Sockel einzurechnen

Patientenschrankanlage Garage: Als ein 2-türiger Schrank mit abschließbaren Türen und einem Schleppsockel. Im unterm Bereich mit einem Anfahrschutz für die mobilen Patientenschränke. Objektband mit außenliegender Rolle. Dekor Fronten und innen aus HPL Ausführung je Tür mit Derhstangenschloss nur oben, Derhknauf und Bügelgriff. (siehe Vorbemerkungen)

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). 2 x 7 =14

Leistungsverzeichnis - 77/84 132

[Seite 135]

08.5 Mobiler Patientenschrank + Tresor Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

im Raum 20.09.49 Lager 2 x 7 Räume

08.6 Modul HS quer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 28,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.42 Lager 2 x 7 = 14 20.09.38 Lager 2 x 7 = 14

Zeich.-Nr.: Grundriss und Wandansichten

Maße: (B/T/H) ca. 670/456/2170mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat:

Beschreibung: Hochschrank quer mit Modulsystem, als Einzelschrank, 1-türig inkl. Bügelgriff, abschließbar mit Drehstangenschloss. Objektband mit außenliegender Rolle. In linker und rechter Ausführung. Anteilig sind Passblende, Deckenblende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

• vorbereitet für Iso Modul Systeme (Lieferung und Einbau bauseits)

Leistungsverzeichnis - 78/84 133

[Seite 136]

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

08.7 Regal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 7,00 St pro 1,00 St ................

Raum: Lager 20.09.38 Lager 1 x 7

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 300/456/2170 mm

Dem Bauherren im Rahmen der Ausführungsplanung vorgestelltes Fabrikat

Beschreibung: Offener Schrank mit Rückwand, als Einzelschrank. Anteilig sind Passblende, Deckenblende und Sockel einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:

• 5 Stück Einlegeböden.

Ausschnitte für Elektroinstallationen vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 79/84 134

[Seite 137]

08.8 Aufatzschrank Modul Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 147,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager 15 X 7 = 105

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 456/700//2170 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Aufsatzschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Die Breiten und Tiefen sind identisch zum darunterliegenden Schrank. Objektband mit außenliegender Rolle. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stück Einlegeboden.

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 80/84 135

[Seite 138]

08.11 Aufatzschrank Wäsche Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 21,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager 3 X 7 = 21

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/700/2170 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Aufsatzschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Die Breiten und Tiefen sind identisch zum darunterliegenden Schrank. Objektband mit außenliegender Rolle. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stück Einlegeboden.

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

Leistungsverzeichnis - 81/84 136

[Seite 139]

08.12 Aufatzschrank Pat. Schrank Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR] USt. [%] Menge Einheit ................ 19% 14,00 St pro 1,00 St ................

Raum: 20.09.49 Lager 2 X 7 = 14

Zeich.-Nr.: Grundriss

Maße: (B/T/H) ca. 600/700/2170 (Raumhoch) mm

Beschreibung: Aufsatzschrank, als Einzelschrank, 1-türig, in linker und rechter Ausführung. Die Breiten und Tiefen sind identisch zum darunterliegenden Schrank. Objektband mit außenliegender Rolle. Achtung: Schrank ist raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Anteilig sind Pass- und Deckenblende mit einzurechnen.

Material, Schlösser Griffe etc. : siehe Vorbemerkung wie Nebenräume

Ausstattung:(siehe Vorbemerkungen)

• 1 Stück Einlegeboden.

• inkl. Korpusdichtung mit Dämpfungsschnüren

reversibler Rückwände bei Anschlussinstallationen ELT vorsehen.

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist.

Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).

ANGEBOTSSUMME(N)

Leistungsverzeichnis - 82/84 137

[Seite 140]

Leistungsverzeichnis - 83/84 138

[Seite 141]

LEISTUNGSVERZEICHNIS 30.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: AP-0027-25-00054 - KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN

Name Dateiname Größe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 84/84 139

[Seite 142]

KRITERIENKATALOG 30.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: AP-0027-25-00054 - KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1 140

[Seite 143]

KRITERIENKATALOG 30.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: AP-0027-25-00054 - KH Merheim - Bettenhaussanierung, Haus 20, A-Seite

Tischlerarbeiten (Festeinbauten)

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1 141

[Seite 144]

Typ Dateiname Größe MIME-Type

Dateianlage KH Köln Merheim_LV feste Möblierung 3.X83 498,07 KB x83

Dateianlage KH Köln Merheim_LV feste Möblierung_Angebotsabfrag e 4.pdf 491,81 KB pdf

Dateianlage KH Köln Merheim_LV feste Möblierung_Anhänge zu den Pos. 2.pdf 138,84 KB pdf

Dateianlage Grundriss 9.OG_Möblierung RG_260907.pdf 4,64 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-010-A-I A_Patenten Aufenthalt.pdf 1,08 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-008-A-I A_Perso. Aufenthalt.pdf 1,64 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-007-A-I A_Stützpunkt.pdf 1,52 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-006-A-I A_Ar. rein.pdf 1,52 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-004-A-I A_Bad 1 BZ.pdf 986,17 KB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-003-A-I A_Bad 2 BZ.pdf 1,63 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-002-A-I A_2 BZ.pdf 1,73 MB pdf

Dateianlage OA-91-20-09-AR-WA-001-A-I A_1 BZ.pdf 1,64 MB pdf

Dateianlage A1_Plan Zufahrt_OA-91-20-00-AR-BE -002-.pdf 7,37 MB pdf

Dateianlage A2_Zufahrt_Haus 20 _1.UG_M.-100.pdf 4,68 MB pdf

Dateianlage A3_OE-91-20-00-AR-LP-010- Baustelleneinrichtungspla n.pdf 2,83 MB pdf

Dateianlage Formular Erklärung zur Betriebshaftpflichtversic herung.pdf 372,03 KB pdf

Dateianlage Formular Erklärung zu den Referenzen - Tischler.pdf 164,34 KB pdf

Dateianlage 250313_Betriebsordnung Fremdfirmen.pdf 117,16 KB pdf

Dateianlage 250321_Baustellenordnung_ KdSK.pdf 215,29 KB pdf

142