Vergabeunterlagen vom 10.11.2026 (PDF)

[Seite 1]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer Grundschule Krün Vergabenummer 3-1-mh-26-420

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme Erweiterung Ganztagesbetreuung Grundschule Krün Gemeinde Krün Leistung Anbau Grundschule - Gemeinde Krün - Schlosserarbeiten

Bewerber 0F Bieter*) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) Nachunternehmer*) anderes Unternehmen*) (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Jahr Euro Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts- jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge- meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekannt- machung angegebenen Zeitraum1, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz- nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be- nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus- geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei- bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Bau- maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE- Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung. https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf- traege_formblatt_444_referenz.docx

)∗ zutreffendes ankreuzen 1 Der längere Zeitraum ist maßgebend.

© VHB Bayern – Stand Juli 2026 1 von 3

[Seite 2]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü- gung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. Registereintragungen

Ich bin / Wir sind im Handelsregister eingetragen. für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk- lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

© VHB Bayern – Stand Juli 2026 2 von 3

[Seite 3]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge- sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner- halb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)4

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

© VHB Bayern – Stand Juli 2026 3 von 3

[Seite 4]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

Vergabestelle ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle Datum der Versendung 10.11.2026 Prof.-Max-Lange-Platz 9 Vergabeart 83646 Bad Tölz Öffentliche Ausschreibung Deutschland Beschränkte Ausschreibung Tel.:+49 8041 4417-700 Fax.:+49 8041 4417 999 ohne Teilnahmewettbewerb Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Internationale NATO-Ausschreibung Ablauf der Angebotsfrist Datum 26.11.2026 Uhrzeit 11:00 (Er)Öffnungstermin Datum 26.11.2026 Uhrzeit 11:00 Ort P rof.-Max-Lange-Platz 9 83 646 Bad Tölz Raum Bindefrist endet am 15.01.2027

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung Maßnahmennummer Baumaßnahme Grundschule Krün Erw eiterung Ganztagesbetreuung Grundschule Krün

Gem einde Krün Vergabenummer Leistung 3- 1-mh-26-420 Anb au Grundschule - Gemeinde Krün - Schlosserarbeiten

Anlagen A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien 242.H Instandhaltung 2440 Informationen zur Datenerhebung 2492 Online-Vergaben B eiblatt 212 W eitere Tei lnahme- und Vertragsbedingungen Wichtige Firmeninfo eRechnung W ichtige Fi rmeninfo betrügerische Mails

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214.H Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 2330 Nachunternehmererklärung 2410 Abfall – EBV 244 Datenverarbeitung

© VHB Bayern – Stand März 2025 1 von 5

[Seite 5]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

W eitere Tei lnahme- und Vertragsbedingungen M erkblatt B aulärm

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213.H Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 233 Nachunternehmerleistungen 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit Vertragsformular für Instandhaltung: R eferenzerklärungen gem. Beiblatt 212; Anzahl: 3 ( Die genannten Referenzerklärungen beinhalten die Seiten 1 und 2 des Formblattes 444

oder in inhaltlicher Anlehnung an Formblatt 444 zu 3 mit der geforderten Leistung vergleichbaren Referenzobjekten aus den letzten 5 Geschäftsjahren)

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

© VHB Bayern – Stand März 2025 2 von 5

[Seite 6]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu verge- ben im Namen und für Rechnung Gemeinde Krün Rathausplatz 1 82494 Krün

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

2 Kommunikation Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform Stelle ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle Straße Pro f.-Max-Lange-Platz 9 PLZ/Ort 836 46 Bad Tölz E-Mail ver gabe@zv-oberland.de Fax +49 8 041 4417 999

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert 3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

© VHB Bayern – Stand März 2025 3 von 5

[Seite 7]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

4 Losweise Vergabe: ✘ nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen.

6 Nebenangebote 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungs- angeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien

Bei der Vergabe von Aufträgen werden Werkstätten für behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und anerkannte Blindenwerkstätten als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirt-

© VHB Bayern – Stand März 2025 4 von 5

[Seite 8]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) schaftlichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Ab- schlag von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Ermittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zu- schlag zu erteilen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

3-1-mh-26-420 zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): Regierung vo n Obe rbayern, Maximilianstr. 39, 80535 München, vob@reg-ob.bayern.de

10

© VHB Bayern – Stand März 2025 5 von 5

[Seite 9]

212 (Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Hinweis: Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig- keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi- gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange- bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind- lich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein- zelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu- geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser- teilung Vertragsinhalt. 4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei- ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau- leistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An- gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

© VHB Bayern – Stand 2019 1 von 2

[Seite 10]

212 (Teilnahmebedingungen)

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus- sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelprei- sen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen. 5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. 6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 7 Eignung

7.1 Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er- gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspe- zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei- generklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel- nachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich- nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach- unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ ge- nannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 7.2 Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en- geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter- nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch gefor- derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge- fasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach- unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

© VHB Bayern – Stand 2019 2 von 2

[Seite 11]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters

Name und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)

(Name und Anschrift der Vergabestelle) ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle

Prof.-Max-Lange-Platz 9 83646 Bad Tölz

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme Grundschule Krün Erw eiterung Ganztagesbetreuung Grundschule Krün Gem einde Krün Vergabenummer Leistung 3 -1-mh-26-420 Anb au Grundschule - Gemeinde Krün - Schlosserarbeiten

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor- derten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Nebenangebot(e) 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 127 Erklärung Bezug Russland 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat 2 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 3

[Seite 12]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Euro Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Euro* Instandhaltungsvertrag3 beträgt einschl. Umsatzsteuer

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs- summe für Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf % die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund- lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).5

7 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich- nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus- führen werde(n).

8 Ich/Wir erkläre(n), dass  ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis- ses als alleinverbindlich anerkenne(n).  mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An- gebotes sind.  ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.  das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 4 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 5 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 3

[Seite 13]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)  falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.  ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.  ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.  ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewäh- re/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer- tiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 3

[Seite 14]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen

am . spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab- satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 15.12.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am 0 1.03.2027 . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs- beginn. in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be- träge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags- summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein- zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun- gen entspricht.

© VHB Bayern - Stand August 2024 1 von 3

[Seite 15]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel- fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis- tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 2 Prozent der Summe der Abschlags- zahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag- gebers zu verwenden, und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni- sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus- drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge- nommen.

8 Werbung Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs- erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags- zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan- gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

© VHB Bayern - Stand August 2024 2 von 3

[Seite 16]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

S iehe Weitere Teilnahme- und Vertragsbedingungen

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

© VHB Bayern - Stand August 2024 3 von 3

[Seite 17]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 1.1 Formblätter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

127 – Erklärung Bezug Russland

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver- geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege- ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi- täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange- bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen

Vertragsformular für Instandhaltung:

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 18]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung

Re ferenzerklärungen gem. Beiblatt 212; Anzahl: 3 (Di e genannten Referenzerklärungen beinhalten die Seiten 1 und 2 des Formblattes 444 oder in An lehnung an Formblatt 444 zu 3 mit der geforderten Leistung vergleichbaren Referenzobjekten aus den letzten 5 Geschäftsjahren).

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen Leistungsverzeichnis mit den Preisen

1.4 Sonstige Unterlagen Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde- ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen. Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 19]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 3.1 Formblätter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben

Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge- gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol- venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi- nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge- mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche- rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV oder gleichwertiger Nachweis.

B escheinigung über die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge (der Kasse mit den anteilig m eisten Arbeitnehmern

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 20]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblätter benannter Fabrikate

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf- fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte- systeme in Deutschland.

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf- fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach- tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit- gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist.

3.4 Sonstige Unterlagen

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise

Urkalkulation

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech- nungen

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 21]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 22]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 23]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 24]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 25]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

© VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 10

[Seite 26]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 2 von 10

[Seite 27]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 3 von 10

[Seite 28]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 4 von 10

[Seite 29]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 5 von 10

[Seite 30]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 6 von 10

[Seite 31]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 7 von 10

[Seite 32]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 8 von 10

[Seite 33]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 9 von 10

[Seite 34]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

© VHB Bayern - Stand August 2012 10 von 10

[Seite 35]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter- nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer.

Mein/Unser Betrieb ist OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens auf die Leistung eingerichtet

© VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 1

[Seite 36]

2330 (Nachunternehmererklärung)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung des Angebotsschreibens

Nachunternehmererklärung

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklärung abbedingen, sind nicht zugelassen.

2 Ergänzung des Angebotsschreibens

2.1 Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss/müssen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be- trieb ausführen.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver- zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah- me am Wettbewerb zur Folge haben kann.

© VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 1

[Seite 37]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung:

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen- nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 1

[Seite 38]

244 (Datenverarbeitung)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be- arbeitungsphasen:

• Angebotsanforderung
• Angebotsabgabe
• Abrechnung .

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein- samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB DA 90. GAEB DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt- ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech- nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

© VHB Bayern - Stand März 2018 1 von 1

[Seite 39]

2492 / L 2492 (Online-Vergaben)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign

Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen Alle gängigen Browser in einer aktuellen Version: Firefox Apple Safari Google Chrome Microsoft Edge

Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform Für die Abgabe von Angeboten ist eine Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse https://www.meinauftrag.rib.de erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in ITWO tender die bear- beitbaren Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient ava-sign in der aktuellen Version von der Vergabeplattform auf ihren Rechner herunter.

Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign. Der Bieterclient ava-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbei- tung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtskonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschrei- bungen.

Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf einen maximalen Wert von 1500 MB nicht überschrei- ten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine Internetverbindung zur Zielplattform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein Angebot abgeben wollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang.

Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zugriffsberechtigt ist.

Textform Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellen Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauf- trag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html

Ordner Nebenangebote Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt.

Hilfelinks Für das Bieterportal iTWO tender: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html

Für den Bieterclient ava-sign: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava- sign.html

© VHB | VHL Bayern - Stand Juni 2023 1 von 1

[Seite 40]

2410 (Abfall – EBV)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leis- tungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

• die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
• bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall- wirtschaftsbehörde vorliegt,
• die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
• die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgrup- pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei- sen, dass − die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab- falls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, − die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt, − die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw. − die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklau- sel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor- tung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt dane- ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den gel- tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu- führen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung er- forderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB Bayern – Stand Februar 2025 1 von 1

[Seite 41]

3-1-mh-26-420

2440|L2440|V.C.2 (Informationen Datenerhebung)

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle Prof.-Max-Lange-Platz 9 83646 Bad Tölz Tel.:+49 8041 4417-700 Fax.:+49 8041 4417 999 (Vergabestelle)

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten Herr Florian Wolf Hopfenhallenweg 5 93333 Neustadt a. d. Donau +49 9445 750 709 2 info@cybertecc.de (Datenschutzbeauftragte/r)

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherdauer Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle Prof.-Max-Lange-Platz 9 83646 Bad Tölz Tel.:+49 8041 4417-700 Fax.:+49 8041 4417 999 (Vergabestelle)

und von dieser/m mit der Vorgangsbearbeitung beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projektsteuerer und Planungsbüros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes/Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, streng vertraulich behandelt und genutzt. Diese Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung der Bewerbung/des Angebotes und eines daraus resultierenden Vertragsabschlusses der Vertragsparteien. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens oder eines Vertragsabschlusses werden die Daten für die Dauer der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten gemäß den verwaltungsspezifischen und haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend gelöscht. Ihre personenbezogenen Daten werden durch den Verantwortlichen verarbeitet und können im Rahmen von Repräsentationsaufgaben nach Fertigstellung und Eröffnung des fertiggestellten Objektes der nutzenden Behörde übermittelt werden. Soweit Ihre Daten elektronisch verarbeitet werden, erfolgt der technische Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch das IT-Dienstleistungszentrum am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung als Auftragsverarbeiter. Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c und e DSGVO i.V.m. §3 Bundesdatenschutzgesetz sowie Art. 4 Absatz 1, Art. 5 Abs. 1 S.1 BayDSG.

Ihre Rechte Bezüglich der über Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf • Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, • Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, • Löschung nach Artikel 17 DSGVO, • Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie • Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO. Darüber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum o.g. Zweck jederzeit zu widersprechen.

© VHB | VHL | VHF - Stand Februar 2024 1 von 2

[Seite 42]

2440|L2440|V.C.2 (Informationen Datenerhebung) In den genannten Fällen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle Prof.-Max-Lange-Platz 9 83646 Bad Tölz Tel.:+49 8041 4417-700 Fax.:+49 8041 4417 999 (Vergabestelle)

Nach Artikel 77 DSGVO steht Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

© VHB | VHL | VHF - Stand Februar 2024 2 von 2

[Seite 43]

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

informiert die Unternehmen:

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

Aktuell warnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails

im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort syste-

matisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen.

Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird,

durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschrei- bungsgewinnern zugunsten der Täter zu veranlassen.

Empfehlungen zum Schutz • Prüfen Sie Absender-E-Mails sorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbe-

kannte Domains, Rechtschreibfehler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktie-

ren Sie den Auftraggeber bei Zweifel direkt über bekannte, offizielle Kommunikati-

onswege. • Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankver-

bindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über

verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen. • Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren Sie Ihr Team für derartige Betrugs-

versuche und etablieren Sie klare Prozesse für die Prüfung von Rechnungen und

Zahlungsanweisungen. • Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei verdächtigen E-Mails oder

Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behör-

den.

Hinweis:

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüg-

lich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

© Staatsbauverwaltung Juli 2025

[Seite 44]

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr infor-

miert die Unternehmen:

Keine Verpflichtung zur eRechnung!

Eine Verpflichtung zur Einreichung einer Rechnung als eRechnung im XML-Format besteht bislang

nicht. Ausnahme sind direkte Aufträge des Bundes.

Mit der Änderung der Bayerischen Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BayEGovV) vom

11. Februar 2020 gilt für den Öffentlichen Bereich die Verpflichtung (gemäß der EU-Richtlinie

2014/55/EU) seit 18. April 2020 eRechnungen im Liefer- und Dienstleistungsbereich ab 1.000 €

(netto) anzunehmen und zu verarbeiten. Für Baurechnungen wurde mit der Änderung der

BayEGovV festgelegt, dass die Verpflichtung zur Annahme erst ab dem 18. April 2023 besteht, in-

sofern die Aufträge aus einem Vergabeverfahren unterhalb des Schwellenwertes ergehen.

Weitere Informationen zur E-Rechnung in Bayern finden Sie hier:

E-Rechnung in Bayern: www.e-rechnung.bayern.de

FAQ - Häufig gestellte Fragen: https://www.e-rechnung.bayern.de/app/#/faq

Werden Rechnungen elektronisch gestellt (eRechnung), sind folgende Voraussetzungen gemäß der

Bayerischen Verordnung über die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informations-

technik (BayEGovV) zu beachten:

Die elektronische Rechnung ist in einem Datenaustauschstandard auszustellen, das der europäi-

schen Norm EN 16931-1:2017 und einer der in dem Anhang zu dem Durchführungsbeschluss (EU)

2017/1870 genannten Syntaxen entspricht, und

a) ein durch den Rechnungsempfänger vorgegebenes Identifikationskennzeichen,

b) die Zahlungsbedingungen,

c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers

d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers

enthält.

Elektronische Rechnungen, bei denen die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, können unverzüglich

zurückgewiesen werden. Sie gelten im Falle der Zurückweisung als nicht zugegangen.

© Staatsbauverwaltung Oktober 2020

[Seite 45]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 1 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1 Basisdaten Projekt:

Anbau an die Grundschule Krün - Erweiterung zur Ganztagesbetreuung

Bauherr:

Gemeinde Krün, vertreten durch den 1. Bgm. Thomas Schwarzenberger

Rathausplatz 1

82494 Krün

Ansprechpartner

Bauamt Krün, Herr Simon Kriner

Tel.: 08825/921 42-11

Bauzeit Gesamtmaßnahme:

Beginn: 03/2026

Fertigstellung: 06/2027

Ausführungszeitraum Erdarbeiten:

vgl. Angabe Formblatt Zweckverband Oberland und beigefügter Bauzeitenplan

verbindliche Bauzeiten nach Bauvertrag

Angebotsabgabe:

vgl. Angabe Formblatt Zweckverband Oberland

Abgabeort:

vgl. Angabe Formblatt Zweckverband Oberland

2 Bauvorhaben und Grundstück Bauvorhaben:

Die Gemeinde Krün beabsichtigt die Errichtung eines Neubaus als Anbau an die bestehende Grundschule der Gemeinde um Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung der Grundschüler zu schaffen. Es entstehen ein Speisesaal, ein Raum für die Hausaufgabenbetreuung sowie Aufenthältsräume.

Die Brutto-Grundfläche (BGF) des Neubaus beträgt 360m2.

Der neue eingeschoßige ebenerdige Neubauteil schließt mit einem Zwischen- und Eingansbau an die bestehende Grundschule an. Auf einer nahezu quadratischen Grundfläche mit einer Seitenlänge von ca. 19 Meter hat der Baukörper ein Traufhöhe von 3,80Meter. Darauf liegt ein flach geneigtes Walmdach.

Baukonstruktion und Materialität:

GRÜNDUNG ǀ FUNDAMENTE ǀ BODENPLATTE

Stahlbeton-Bodenplatte mit Randverstärkung als Flachgründung auf Perimeterdämmung, Sauberkeitssschicht und Kiespolster.

AUSSENWÄNDE

tragende CLT-Wände: kreuzverleimte Vollholzelemte aus heimischem Nadelholz vorgefertigt als Wandelement-Platten einschließlich aller Öffnungen und Verbindungen.

FASSADE

Holzfassade, Weißtanne sägerau, unbehandelt auf ausgedämmtem Riegelwerk als Vollwärmeschutz nach GEG. Holzfenster, Schiebetürelemente, EIngangstüren und Pfosten-Riegel-Elemente aus Weißtanne mit 3-fach Isolierverglasung, klar für durchgängig natürliche Belichtung.

DACH

Sparrenkonstruktion mit Gratpfetten als Warmdach, Dachstuhl nicht sichtbar, CLT-Platten lt. Statik

Dacheindeckung: Edelstahl-Blechdach, Doppelstehfalz

[Seite 46]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 2 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Dacheindeckung: Edelstahl-Blechdach, Doppelstehfalz

Abgehängte Decke: Akustikplatten aus Holzlamellenelementen

INNENAUSBAU BÖDEN

Linoleumbelag auf trittschallgedämmtem Heizestrich

Fliesenbelag im Eingangsbereich und in den WCs

Stromversorgung: über Anschluss an PV-Anlage Bestand (ELT-Planung)

Heizung: Fußbodenheizung, Wärmeversorgung über Anschluss an Bestand (HLS-Planung)

Grundstück:

Die Gesamtgröße des Grundstücks beträgt 7.138 m² und befindet sich in Besitz der Gemeinde Krün. Die Flurstücksnummer lautet 60.

Neben der bestehenden Grundschule samt Pausenhof befindet sich ein Spielplatz und ein Bolzplatz auf dem Grundstück angrenzend an das geplante Baufeld. Norwestlich an das Grundstück angrenzend verläuft der Damm des Obernachkanals einschließlich eines Wartungsweges.

Die Haupterschließung verläuft Südöstlichh des Baufelds zwischen Sportanlage und Pausenhof der Grundschule zur Baustelle.

Bei der Baustellenbedienung ist insbesondere darauf zu achten dass es zu möglichst wenigen Beeinträchtigungen das laufenden Schulbetriebs kommt. Besonderes Augenmerk ist auf die Absicherung und Abgrenzung der Baustelle zum Pausenhof hin zu legen.

Zufahrtsweget, Baustelleneinrichtungsfächen und Abgrenzungen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung:

Alle Angaben zur Baustelleneinrichtung können dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden.

Die Haupterschließung und Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Isarauenstraße und deren Verlängerung, der Zufahrtsstraße zu den Sportanlagen. Zusätzlich kann nach Abstimmung mit der Gemeinde Krün und der örtlichen Bauleitung der Wartungsweg des Damms als Zufahrt genutzt werden.

Es ist genauestens zur Beachten dass die Umgrenzung der Baustelle durch den Bauzaun zu jeder Zeit gewärleistet ist und die Zugänge gesichert sind, sodass keine Kinder auf die Baustelle gelangen können.

Beim Baustellenverkehr ist auf die genaueste Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Hinblick auf Grundschulbetrieb zu achten.

Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerplätze und Kranaufstellflächen sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. Sie befinden sich un unmittelbarer Nähe neben dem Baufeld im Bereich der Eingrenzung durch den Bauzaun Lagerflächen außerhalb der ausgewiesenen Bereiche sind nicht möglich und strengstens untersagt.

5 Maßliche Toleranzen Für die Ausführung aller Gewerke gelten bzgl. der Toleranzen im Hochbau nach DIN 18202 die erhöhten Anforderungen. Sofern in den Tabellen der DIN 18202 keine Zeilen für erhöhte Anforderungen ausgewiesen sind, wird als gesonderte Festlegung gefordert, dass die Normalgrenzwerte der DIN-Werte um die Hälfte der Maßgenauigkeit zu verbessern sind. Diese Vorgabe ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. 6 Umlagen UMLAGEN:

die nachfolgend genannten Umlagen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen:

Baustrom und Bauwasser

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung werden entsprechende Bau-Unterverteilungen erstellt (Leistungsumfang AN Baumeister). Zuleitungen von diesen Verteilern bis in das Gebäude sind Leistungen des jeweiligen Gewerkes des Auftragnehmers. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Baustrom und Bauwasser gegen Vergütung zur Verfügung. Der Verbrauch wird pauschal abgerechnet, es sei denn der Auftragnehmer weist den Verbrauch über eigene Messstellen nach, die auf eigene Kosten zu installieren sind. Die Pauschalen betragen:

Baustrom 0,4 %,

[Seite 47]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 3 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Baustrom 0,4 %,

Bauwasser 0,1 %,

jeweils der Bruttoabrechnungssumme.

Bauwesenversicherung

Im Übrigen wird der Auftraggeber eine Bauwesenversicherung abschließen, die auch das Gewerk des Auftragnehmers gegen bestimmte Risiken versichert. Der Selbstbehalt beträgt je Schadensfall 2.500,- EUR. Der Auftragnehmer verpflichtet sich dazu, sich an den entstehenden Versicherungsprämien im Rahmen einer pauschalen Umlage in Höhe von

0,3 % der Bruttoabrechnungssummezu beteiligen.

Sanitäreinrichtungen

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmern auf der Baustelle Sanitäreinrichtungen gegen Vergütung zur Verfügung (Leistungsumfang AN Baumeister). Die Vergütung für die Bereitstellung der Sanitäreinrichtungen einschließlich Wasserverbrauch beträgt pauschal

0,3 % der Bruttoabrechnungssumme.

Restmüllbeseitigung

Die ausführenden Firmen sind verpflichtet, die jeweils verursachten Bauabfälle selbständig zu entsorgen.

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmern auf der Baustelle eine zentraleRestmüllbeseitigung gegen Vergütung zur Verfügung (Leistungsumfang AN Übergeordnete Baustelleneinrichtung). Bei Inanspruchnahme der zentralen Müllbeseitigung für die Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine pauschale Vergütung in Höhe von:

0,2 % der Bruttoabrechnungssumme 7 Baudurchführung Baudurchführung

Für die Ausführung und Koordination der Baumaßnahme finden unabhängig von der allgemeinen Objektüberwachung regelmäßig Ablaufbesprechungen mit allen Auftragnehmern statt. Alle Auftragnehmer sind verpflichtet mit einem weisungsbefugten Vertreter an diesen Besprechungen teilzunehmen.

Der AN erhält die zur Ausführung erforderlichen Unterlagen digital kostenlos. Fehlende Unterlagen hat er spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn der jeweiligen Leistung anzufordern.

Die in den zusätzlichen technischen Vorschriften, sowie in der VOB Teil C vorgesehenen Konstruktions- und Montagezeichnungen, Verlegungspläne usw. hat der AN kostenlos rechtzeitig anzufertigen und dem AG zur Gegenzeichnung und Freigabe vorzulegen.

Der AN hat nach Beauftragung einen detaillierten Baustellenablaufplanes seiner Leistungen auf Grundlage der Vertragstermine aufzustellen und die terminliche Koordinierung mit der AG- Objektüberwachung sowie mit den tangierenden Gewerken vorzunehmen. Der Ablaufplan ist bei Änderungen fortlaufend zu aktualisieren und der Bauleitung unaufgefordert digital zur Verfügung zu stellen.

Der AN hat während der Ausführung die Standsicherheit der jeweiligen Bauzustände sicherzustellen und hierfür entsprechende Nachweise zu erbringen und dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen und dem AG 14-tägig zur Unterzeichnung vorzulegen.

Der AN hat die Baustelle unverzüglich nach Abschluss seiner Leistungen zu räumen und alle zur Verfügung gestellten Lagerplätze, Arbeitsplätze, Baustelleneinrichtungen und Zufahrtswege in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben, soweit diese für die weitere Bauausführung nicht mehr benötigt werden; hierüber hat sich der AN rechtzeitig zu erkundigen.

Der AN hat ferner alle von ihm verursachten Verunreinigungen kostenlos und arbeitstäglich zu beseitigen. Hierzu gehört insbesondere die Verkehrssicherung und Straßenreinigung.

Die Flächen sind vor Verschmutzung und Beschädigung nach Wahl des AN zu schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme im einwandfreien Zustand wieder zu übergeben.

Größtes Augenmerk ist auf die Sauberkeit der Baustelle und des Bauumfeldes zu legen.

Nach Beendigung der Arbeiten müssen alle Materialreste entfernt werden. Anfallender Bauschutt ist zentral zu lagern und abzutransportieren.

Durchtrittsichere, unverschiebliche Abdeckungen auf Schächten, Aussparungen, Bodenvertiefungen

[Seite 48]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 4 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Durchtrittsichere, unverschiebliche Abdeckungen auf Schächten, Aussparungen, Bodenvertiefungen sind auf Anordnung der Obejktüberwachung bzw. Sigeko herzustellen, vorzuhalten und wieder zu entfernen.

Alle oben genennten Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es werden keine Pkw-Stellplätze in den Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung gestellt. Öffentliche Stellplätze sind in ca. 300 m Entfernung vorhanden.

Arbeitszeiten:

Montag - Freitag

7.00 - 18.00 Uhr

Regieberichte müssen wöchentlich zur Unterzeichnung vorgelegt werden und die ausgeführten Arbeiten leicht verständlich und nachvollziehbar beschrieben werden.

Kosten, die durch bauablauf- oder witterungsbedingte Unterbrechungen entstehen, werden nicht gesondert vergütet.

8 Besondere Hinweise zur Kalkulation BESONDERE HINWEISE ZUR KALKULATION:

Arbeiten die Lärm und Erschütterungen erzeugen sollen vornehmlich in Ferienzeiten und nachmittags erfolgen um den Schulbetrieb nicht zu stören. Der AG behält sich vor die Arbeiten durch die örtliche Bauleitung ggfls. einzustellen und verschieben zu lassen, sollte der Schulbetrieb in erheblichem Maß gestört werden. Dies ist bei der Kalkulation zu beachten. Mehrkosten hierfür sind ausgeschlossen.

9 Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

1. Grundlage für Angebot, Auftrag, Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung sind die VOB/B+C in Ihrer aktuell gültigen Fassung, sowie die Bedingungen der anhängenden Anlagen.

2. Vertragsbedingungen oder Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung.

3. Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, die fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Technische Bedenken oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage aufzuführen und dem Angebot beizufügen.

4. Es gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstätten- richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und die Auflagen der Feuerwehr. Des Weiteren sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.

5. Soweit im LV auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

6. Das Leistungsverzeichnis einschließlich Anlagen dient ausschließlich der Angebotserstellung und stellt keine Grundlage für die Ausführung der Bauleistungen dar. Für diese gelten die Festlegungen bei der Auftragsvergabe, sowie die freigegebene Ausführungsplanung.

7. Der AG geht davon aus, dass der AN nachfolgende Nachweise besitzt und auf Verlangen aushändigen kann:

· Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung. Die Mindestdeckungssummen müssen für Personenschäden, sowie für Sach- und Vermögensschäden mind. 3 Mio. EUR betragen

· Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

· Nachweis über die Entrichtung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

· Bestätigung über die Einhaltung der Mindest-Entgelt-Regelung des Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG)

· Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß §48b des Einkommensteuergesetzes (EstG)

Der AN hat den AG zu informieren, sofern er eine oder mehrere der genannten Erklärungen und Bescheinigungen nicht vorlegen kann.

[Seite 49]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 5 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Der AN hat den AG zu informieren, sofern er eine oder mehrere der genEaUnRnten ErklärungeEnU Rund Bescheinigungen nicht vorlegen kann. 10 Zusätzliche Vertragsbedingungen allgemein ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ALLGEMEIN

1. Alle Ausführungszeichnungen werden elektronisch ausgeben. Plansätze in Papierform sind kostenpflichtig.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Die Aufmaßverantwortung liegt beim AN.

2. Wird für die Baustelleneinrichtung des AN zusätzlich fremder oder öffentlicher Grund (Straße) in Anspruch genommen, so ist es Sache des Unternehmers, die erforderliche Erlaubnis hierfür zu besorgen.

3. Der dem LV beiliegende Terminplan wird Vertragsgrundlage.

4.Der AN ist während der Dauer seiner Arbeitszeit verantwortlich für die ordnungsgemäße Baustellenabsicherung und Verkehrssicherungsmaßnahme in seinem Arbeitsbereich. Dies schließt auch das ausreichende Sichern und Verschließen des Baus und des noch unverbauten Baumaterials gegen Diebstahl, Sturm und Witterung ein.

5. Die stillschweigende Abnahme nach §12 (5) VOB/B ist ausgenommen. Die Abnahme ist durch den Auftragnehmer zu fordern.

Der Auftragnehmer ist zur Vorlage einer - entsprechend Gewerk geeigneten Weise - umfänglichen Dokumentation (Produktdatenblätter, Werkstattpläne, Schaltbilder, Bedienungsanleitungen, Pflegeanleitungen, Fotos, Bestandspläne etc.) spätestens 2 Wochen vor dem Abnahmegesuch verpflichtet. Eine Abnahme kann ebenfalls verweigert werden, wenn die vom AN geschuldeten wesentlichen Dokumentationen nicht übergeben worden sind.

6.Verschnitt und Restteile werden nicht vergütet. Maßfeststellungen während der Arbeitsausführung gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung und Eintragung in Aufmaßbücher, sowie die Aufstellung aller Massenermittlungen wird mit den Einheitspreisen abgegolten. Ebenso ist die Erarbeitung und das Einreichen von Abrechnungszeichnungen Teil der Leistung.

7. Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln finden nur dann Anwendung, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

8. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Stoffe und Materialien, die beim Ausführen von Stundenlohnleistungen erforderlich sind und für die keine Verrechnungssätze vereinbart sind, werden mit dem nachgewiesenen Nettoeinkaufspreis zzgl. eines Zuschlags von 15% vergütet.

9. Vorauszahlungsersuchen des AN für Vorleistungen (z.B. Materialkauf) werden nur mittels Vorlage einer Erfüllungsbürgschaft freigegeben.

Rechnungen sind, mit der Adresse des Bauherrn und des Leistungsortes versehen, an die Bauleitung zu versenden. Der elektronische Versand der Rechnungen ist ausreichend. Eine Zustellung der Rechnung an den BH ist nicht nötig.

Jede Teilrechnung muss alle Positionen der vorangegangenen Rechnung(en) enthalten.

Für die Rechnungsstellung ist die Nummerierung der Positionen aus dem AuftragsLV zwingend einzuhalten.

Für ein ev. vereinbartes Skontieren zählt der Tag des RE-Eingangs bei der Bauleitung. Die Skontofrist beträgt 10 Bankarbeitstage.

10. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 2% der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

Bürgschaftsurkunden müssen folgende Erklärung des Bürgen beinhalten: "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht".

11.Der Erfüllungsort ist der Ort des Bauvorhabens. Der Gerichtsstand ist der zuständige Sitz des Gerichts für den Erfüllungsort.

12. Sonstiges

·Firmenschilder dürfen nur mit dem Einverständnis des AG nach dessen Angaben angebracht werden

·Ist ein Sigeko beauftragt, ist dieser bei allen Belangen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes weisungsbefugt.

13. Mit der Abgabe des Angebots erklärt der Bieter, dass er sich über die Örtlichkeiten

[Seite 50]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 6 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 13. Mit der Abgabe des Angebots erklärt der Bieter, dass er sich über die Örtlichkeiten informiert, eine Vor-Ort-Besichtigung durchgeführt hat, über die Lage und Zugänglichkeit der Baustelle, die Bodenbeschaffenheit und über alle sonstigen für die Preisermittlung und Durchführung der Arbeiten erheblichen Tatsachen ausreichend informiert und diese entsprechend in seiner Kalkulation berücksichtigt hat. 11 Besondere Vertragsbedingungen Schlosserarbeiten Der AN verpflichtet sich, Bedenken bzw. Beanstandungen der baulichen

Vorleistungen dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Änderungen der angegebenen Konstruktionsmaße bis ± 5% bleiben ohne

Einfluss auf die Angebotspreise.

Folgende rRegelwerke sind insbesondere zu beachten

DIN EN 1090-2:2008-12 - Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken - unter Maßgabe folgender Bestimmungen zu beachten: Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken bzw. Bauteilen zu den in DIN EN 1090-2, Abschnitt 4.1.2 genannten Ausführungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erläutert. Dabei ist zu beachten, · dass die Herstellung von Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen nur durch solche Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2010-07 zertifiziert ist · dass die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen darf, die über einen Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Bis auf Weiteres wird bei vorwiegend ruhender Beanspruchung für die Ausführungsklasse EXC 1 eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation mindestens der Klasse B nach DIN 18800-7, für die Ausführungsklasse EXC 2 eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klassen B, C oder D nach DIN 18800-7 in Abhängigkeit von den in DIN 18800-7 zu den Klassen angegebenen Geltungsbereichen und für alle weiteren Ausführungsklassen eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klasse D nach DIN 18800-7 akzeptiert. Bei nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klasse E akzeptiert. 12 Besondere Vertragsbedingungen BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche (Gewährleistungsfrist) beträgt 5 Jahre. 13 Baustellenordnung BAUSTELLENORDNUNG

Alle am Bauvorhaben Beteiligten sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Unfällen und anderen Schadensfällen beizutragen. Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

Grundregeln

· Helm und Schutzschuhe sind von allen Personen auf der Baustelle zu tragen

· Nur auf zugewiesenen Flächen einrichten, arbeiten und Material lagern

· Gefährliche Bereiche sichern, abschirmen und kennzeichnen. Dies hat nach geltenden Vorschriften

und selbständig und unverzüglich durch den AN zu erfolgen

· Nachauftragnehmer entsprechend informieren und einweisen

· Erforderliche Genehmigung (z.B. Schweißgenehmigung) rechtzeitig einholen

· Verbote und Weisungen beachten

· Unfälle und gefährliche Situationen dem Koordinator melden

· Auf der Baustelle herrscht absolutes Alkoholverbot, innerhalb des Gebäudes absolutes Rauchverbot

Baustellenverkehr

· Es gilt die StVO sinngemäß, die Geschwindigkeitsbegrenzung (10 km/h) ist einzuhalten

· Parkverbote für Zufahrten, Flucht- und Rettungswege beachten

· Vorschriften für Ladungssicherung und Einweisungspflicht für Rückwärtsfahren beachten

Arbeitsmittel/-verfahren

· Für Arbeiten immer geeignete Schutzmaßnahmen treffen

[Seite 51]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 7 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR · Für Arbeiten immer geeignete Schutzmaßnahmen treffen

· Besonders auf Absturzsicherungen achten

· Nur sichere und geprüfte Arbeitsmittel verwenden, Einweisen in den Umgang

· Besonders gefährliche Arbeiten (z.B. Schweißen) nur mit gesonderter Erlaubnis

· Sicherheitsregeln für Kranbetrieb (Abstände, Anschlagen) beachten

Umgang mit Gefahrstoffen

· Nur mit richtig gekennzeichneten und verpackten Gefahrstoffen umgehen

· Gefahrstoffe ordnungsgemäß kennzeichnen und lagern

· Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Betriebsanweisungen beachten

· Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen

Brandschutz

· Das Freihalten der Flucht- und Rettungswege mindestens in Laufbreite 1,25 m ist stets zu beachten

· Zugänge zu Lösch- und Rettungseinrichtungen freihalten

· Brandlasten dürfen angrenzend an Rettungswege nicht gelagert werden

· Mindestens einen Feuerlöscher bereithalten

· Genehmigung für feuergefährliche Arbeiten einholen, Sicherheitsregeln beachten

· Rauchverbote und Verbot für offene Flammen unbedingt beachten

· Schadhafte Elektrogeräte, Steckdosen und Leitungen sofort durch Fachkräfte reparieren oder von der Baustelle entfernen

· Mängel an Brandschutz- oder Rettungseinrichtungen sofort der Bauleitung melden

Umweltschutz

· Abfälle nicht verbrennen, Sondermüll und Bauschutt getrennt lagern und entsorgen

· Flüssige Gefahrenstoffe dürfen nicht ins Erdreich gelangen

· Lärmintensive Arbeiten (>85 dB(A)) der Bauleitung und dem Koordinator melden

Besucher

· Betreten nur mit Erlaubnis und persönliche Schutzausrüstung (Helm, Schutzschuhe)

· Weisungen der Bauleitung und des Koordinators beachten

· Sicherheitsabstände einhalten und Gefahrenbereiche melden

Bestandsschutz

· Materialbestückungen sind sinnvoll zu planen und auf wenige Sammeltermine zu legen. Während der Bestückung ist durch zuverlässige und geeignete Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass keine Bestandsoberflächen an Wand, Boden etc Beschädigungen bzw. Verunreinigungen davontragen

· Frei für alle zugänglichen Bereiche, z.B. Treppenhaus und Außenbereich, müssen besonders geschützt

und nach dem Bestücken der Baustelle jeweils täglich gereinigt werden

Sauberkeit auf der Baustelle

· Die Baustelle ist während der Arbeiten regelmäßig, mindestens jedoch 1x wöchentlich i.d.R. am Freitag in einen besenreinen Zustand zu versetzen

· Zuwiderhandlungen werden in Rechnung gestellt: Kosten für Ersatzmaßnahmen als auch für Wiederher-stellungskosten bzw. Wertverlust. Dies betrifft vor allem die Entsiegelung von Rückstandsflächen (Rückstände durch Auswaschungen von Kleber, Putz, Farbe, etc.)

· Die zur Verfügung gestellten Sozialbereiche und Sanitäranlagen sind in ordentlichem Zustand zu erhalten

[Seite 52]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 8 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) · Die zur Verfügung gestellten Sozialbereiche und Sanitäranlagen sindE UiRn ordentlichem EZUuRstand zu erhalten

· Komplette restlose Entfernung der Baustelleneinrichtung ist zu gewähren. Die Schlussreinigung und Wiederherstellung der ursprünglichen Flächen ist rückstandslos vorzunehmen

· Der AN ist innerhalb seines Arbeitsbereiches für die Einhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. Die Entsorgung seines Schutts, Verpackungs- und Abdeckmaterials ist täglich durchzu-führen. Die Abfälle sind nach den gesetzlichen Vorschriften zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die hierfür erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen und Belege sind dem AG vorzulegen 14 Ergänzende Anlagen zur Angebotskalkulation Anlagen:

Details:

A.2212-GSK_05_DT_Fluchttreppe_C

Positionsplan Statik:

2504 - Schule Krün P01

2504 - Schule Krn P02

01 Baustelleneinrichtung, Planung

01.1 Baustelleneinrichtung und -räumung, einschl. Vorhaltung Einrichten, Vorhalten sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit folgenden Leistungen:

• Lager- und Arbeitsplätze

• Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung

• Baustellenbeleuchtung (Arbeitsplatzbeleuchtung)

• Tagesunterkünfte

• Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen

• Maschinen, Geräte, Werkzeuge

• Schutzgeländer

• Alle erforderlichen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

• Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

• Schuttrutschen

• Hebewerkzeuge

• Herrichten der Standflächen der Hebewerkzeuge einschl. erforderlicher Fundament

• Gerüste

1,000 psch 01.2 Werkplanung Metallbauarbeiten Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung Übersichtszeichnungen übergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen, einschl. Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die Leitung beinhaltet auch das Vorlegen sämtlicher Prüfzeugnisse, Zulassungen, Produktdatenblätter und Muster.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne und Muster sind mindestens zwei Wochen vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG als pdf. und dwg.-Dateien und auf Verlangen in dreifacher Ausfertigung auf Papier, zu liefern.

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Die genannten Unterlagen müssen mit den anderen Gewerken koordiniert werden.

[Seite 53]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 9 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Die genannten Unterlagen müssen mit den anderen Gewerken koordiniert werden.

1,000 psch

Gesamtbetrag:

[Seite 54]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 10 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 02 Außen-Stahltreppe

02.1 Treppenwange UPN 220 Treppenwangen UPN 220 gemäß Detailzeichnung mit 2 Knicken zur Montage auf Mauerkrone und Bodenplatte.

komplett verzinkt und verschweißt liefern und montieren

inkl Bohrungen, Winkel, Muttern, etc. für Einbau der Fertigteilstufen

Gesamtlänge: 5,53m

Einzurechnen in diese Position sind eine Kopf- und eine Fußplatte bis 15/250/250mm inkl. aller Bohrungen und V4A Sechskantschrauben und Klebeanker die zur statisch wirksamen Befestigung notwendig sind

2,000 St 02.2 Auflagerwinkel L 150/100 t=10mm, L=150cm Auflagerwinkel L150/100, t=10mm, verzinkt

Länge= ca. 1,50cm zur Befestigung der Treppenwangen auf der Wandkrone des Treppenschachtes und zum Anarbeiten des Pflasterbelags liefern und montieren.

Inkl aller Bohrungen, V4A Sechskantschrauben und Klebeanker die zur statisch wirksamen Befestigung notwendig sind.

1,000 St 02.3 Gitterroststufen 1,20m Gitterrost- Fertigteiltrittstufen, verzinkt 30/120cm MW 30/10, R11, inkl. beidseitiger Winkelkonsolauflager oder Gewinde liefern und an Treppenwangen befestigen. (Davon 5 Stufen abmontierbar für Revision unter Treppe)

15,000 St 02.4 Handlauf L50/30/4mm Handlauf der Fluchttreppe folgend aus L-Profil 50/30/4mm, verzinkt liefern und montieren inkl. aller Gehrungsschnitte und Verschweißungen gem Detailplan

Handlauf gebäudeseitig doppelläufig (h= 65cm und 90cm),

Schachtchtseitig einläufig (h= 90cm)

17,500 lfm 02.5 Haltekonsolen Handlauf Haltekonsolen für den Handlauf als Zulage liefern und montieren aus verzinktem Stahl.

Befestigung mit Anschraubplatte an Kelleraußenwand Beton, Ziegelwand EG, Schachtwand Beton und Pfosten-Riegel Fassade.

Wandabstand bis 25 cm

Anzahl nach statischer Berechnung/Erfordernis

15,000 St 02.6 KVH-Riegel 10/20cm KVH-Riegel 20/10cm als Durchsturzsicherung in UPN 220 Treppenwange an Kellerwandseite montieren, inkl. Schrauben zur Befestigung

5,500 lfm 02.7 Gitterrost 10/30 Gitterrost, verzinkt MW 30/10, R11, liefern und montieren inkl. aller Verbindungsmittel, Ausschnitte und Einpassungen

begehbar, statisch ausgelegt für Feldüberspannung 1,20m

3,700 m² 02.8 IPN-Träger (Unterkonstruktion Gitterrost) IPN-Träger, verzinkt nach statische Bemessung als Unterkonstruktion für Gitterrost liefern und montieren.

inkl. Abstandshalter/Aufklotzung und Befestigung inkl. aller Verbindungsmittel

[Seite 55]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 11 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 60,000 kg

Gesamtbetrag:

[Seite 56]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 12 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 03 Überdachung

03.1 Statik Überdachung, Absturzsicherung Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung Übersichtszeichnungen übergeben.

Die statischen Berechnungen und Nachweise für alle im Titel Überdachung aufgeführten Stahl- Elemente, einschl. Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die Statik ist vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG als pdf-Datei und auf Verlangen in dreifacher Ausfertigung auf Papier, zu liefern.

1,000 psch 03.2 Stütze MSH-Q 100/60/6,3mm, l=2,02m Stütze S235JR, l=2020mm inkl. Kopf- und Fußplatte 100/180/10mm mit Bohrungen und Verbindungsmittel verzinkt und verschweißt liefern und auf Betonwand montieren.

7,000 St 03.3 Absturzsicherung Stabstahl l/h=102/80cm Absturzsicherung Stabstahl S235JR, l/h=102/80cm bestehend aus Rahmenstäben 40/12mm und 7 Füllstäben 8/12mm

inkl. Verbindungsmittel (4x Senkkopfschrauben bis M12, 4x Abstandshülse mit Innengwinnde)verzinkt und verschweißt liefern und zwischen Stützen montieren.

6,000 St 03.4 Absturzsicherung Stabstahl l/h=155/80cm (Stirnseite) Absturzsicherung Stabstahl S235JR, l/h=155/80cm bestehend aus Rahmenstäben 40/12mm und 12 Füllstäben 8/12mm

inkl. Verbindungsmittel (2x Senkkopfschrauben, 2x Mauerwerksanker mit Senkkopf, Abstandshülsen mit Innengewinde nach statischer Erfordernis )verzinkt und verschweißt liefern und zwischen Stütze und Hauswand montieren.

1,000 St 03.5 Überzug HEA 100 Überzug HEA 100 S235JR, inkl. aller zur Befestigung der Verglasung notwendiger Laschen und aller Bohrungen und Verbindungsmittel verzinkt und verschweißt liefern und auf Stützen montieren.

7,250 lfm 03.6 Tor Stabstahl l/h=155/80cm (Treppenabgang) Tor bestehend aus:

-Flügel, Stabstahl S235JR, l/h=155/80cm bestehend aus Rahmenstäben 40/12mm und 12 Füllstäben 8/12mm, Querstab 8/25mm verzinkt und verschweißt liefern und montieren.

• an Hauswand mit Mauerwerksanker befestigtes Halteprofil 60/60mm, l= ca. 80cm inkl. 2 Stk. V4A-Bänder

-Schubriegelschloss

1,000 St 03.7 Dachverglasung Pfosten-Riegel, Stahl, Ansichtsbreite 60mm, Dachverglasung als Pfosten-Riegel-Konstruktion, Dachneigung ca.22° aus rechteckigen, verzinkten Stahl-Hohlprofilen liefern und zusammen mit Vorposition an Traufbalken des Bestandsschulhauses befestigen.

Selbsttragendes ungedämmtes Pfosten-Riegel-System mit innerem und äußerem Anpressprofil inkl. EPDM-Dichtungen und Abdeckprofil

Leistung einschl. Bohrungen und Verbindungsmitteln (Edelstahlschrauben) für die Verschraubung mit den bauseitigen Anschlüssen und Einbau aller Komponenten.

Oberer Abschluss an BSH-Träger mit verschweißten Kopfplatten und geigneten Holzbauschrauben nach statischer Erfordernis

Elementlänge (in 22° Dachneigung): ca. 2100mm

[Seite 57]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 13 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Elementlänge (in 22° Dachneigung): ca. 2100mm

Elementlänge ca. 7260mm

10 Stk.Tragprofile: MSH-R 80/60/5mm

Achsabstand der Tragprofile ca. 80mm

Form der Deckleiste: rechteckig

Abmessung: 60/15 mm

Aufteilung / Form: mehrteilig, (9 Stk. VSG-Scheiben 2*10 mm mit PVB 1,52 mm)

Glasfüllung als VSG-Verglasung, transparent, bemessen als Überkopfverglasung nach TRAV

Oberflächen aller sichtbaren Metallbauteile verzinkt

Korrosionsbelastung: mind. C2, DIN EN ISO 12944

15,250 m² 03.8 Wandabdeckblech Abdeckblech d=3-5mm verzinkt, gekantet, Abwicklung 400mm liefern und inkl aller Verbindungs- und Hilfsmittel , Bauteilanschlüsse , Abschlüsse und Fügungen auf Betonwand montieren

9,000 lfm 03.9 Profilstahl, verzinkt Profilstahl, verzinkt S235JR, in verschiedenen offenen Profilierungen inkl. Bohrungen und Verbindungsmittel liefern und montieren.

Position kommt zur Ausführung sofern für statische Ertüchtigung erforderlich

100,000 kg 03.10 Pulverbeschichtung DB 703 Pulverbeschichtung aller im Titel Überdachung aufgeführten Profilstähle, Farbe DB 703

1,000 psch

Gesamtbetrag:

[Seite 58]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 14 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 04 Stundenlohnarbeiten

Hinweise zu Regiearbeiten Alle Regieleistungen sind vor Ausführung durch die BL zu genehmigen sind. Regieberichte sind arbeitstäglich per Fax/Mail bei der Bauleitung einzureichen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,

Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 04.1 Meister Stundenlohnarbeiten für Meister auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge nach Freigabe BL.

5,000 h 04.2 Facharbeiter Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge nach Freigabe BL.

10,000 h 04.3 Lehrling Stundenlohnarbeiten für Lehrlingsarbeiter auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge nach Freigabe BL.

5,000 h

Gesamtbetrag:

[Seite 59]

LV: Schlosserarbeiten Seite: 15 Datum: 10.11.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

01 Baustelleneinrichtung, Planung 02 Außen-Stahltreppe 03 Überdachung 04 Stundenlohnarbeiten

Summe: USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.