Rohbauarbeiten mit Beton-, Mauerwerks- und Abbrucharbeiten

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Gemeinde Schönwalde-Glien Straße Berliner Allee 7 Plz, Ort 14621, Schönwalde-Glien Telefon Fax E-Mail vergabe@schoenwalde-glien.de Internet Kontaktstelle Vergabestelle Umsatzsteuer-Identifikationsnummer b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 2026/35 B c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel - mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Gemeinde Schönwalde-Glien, Perwenitzer Dorfstr. 13, 14621 Schönwalde-Glien OT Perwenitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose - Baugrube in Innenräumen sowie Außenbereich: ca. 45 cm³ - Entwässerungskanalarbeiten: ca. 6m - Betonbauarbeiten Unterfangung Bestandsfundamente: ca. 7cm³ - Betonbauarbeiten Gründungen Streifenfundamente: ca. 12cm³ - Betonbauarbeiten Böden Dicke im Mittel ca. 20cm: ca. 20m³ - Betonbauarbeiten Wände Treppenhaus/Aufzugschacht, Dicke im Mittel 22cm: ca. 225m² - Herstellung zweiläufige Geschosstreppe mit Zwischenpodest in Ortbeton: 1Stk. - Herstellung neuer Türöffnungen im Bestandsmauerwerk bis 1,4m x 2,5m: ca. 15 Stk. - Verschluss von Mauerwerksöffnungen Fenster/Türen: ca. 20 Stk. - Herstellung von Mauerwerksdurchbrüchen verschiedene Abmessungen: ca. 18 Stk. - Ausführung konstruktiver Abbruch Mauerwerk: ca. 19 cm³ - Abbruch Stahlsteindecke: ca. 17m² - Abbruch Stahlträger Längen bis 6,0m Doppel T 220 : ca. 4 Stk. - Herstellung neuer Mauerwerkswände Dicke bis 40cm: ca: 61 m² g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 19.10.2026 14:26 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 08.03.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 25.06.2027 Bestimmungen über die Ausführungsfrist 08.03.2027 bis 25.06.2027 j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/ VMPSatellite/notice/CXP9YE0H3ZV/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 16.11.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 23.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/ VMPSatellite/notice/CXP9YE0H3ZV Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 16.11.2026 um 10:00 Uhr Ort digital über den Vergabemarktplatz Land Brandenburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bei der digitalen Angebotsabgabe sind Bieter nicht zugelassen (§ 14 VOB/A) t) geforderte Sicherheiten § 17 VOB/B: VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 19.10.2026 14:26 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Die Zahlung richtet sich nach § 16 VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Eigenerklärung Formular 124 VHB Bund oder Angabe der Präqualifizierungsnummer: - Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre des Unternehmens bezogen auf die ausgeschriebene Leistung - drei Referenznachweise der letzten fünf Kalenderjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind mit folgenden Angaben: Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum - Nennung der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal - Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsumme - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name keine Straße Plz, Ort --- Telefon Fax E-Mail Internet Sonstiges Vertragsstrafen (§ 11): Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,2 v.H. des Endbetrages der Abrechnungssumme je Tag Verzug Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der Abrechnungssumme begrenzt. Bekanntmachungs-ID: CXP9YE0H3ZV VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 19.10.2026 14:26 Uhr - VMP