Vergabeunterlagen vom 23.10.2026 (PDF)

[Seite 1]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 1 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG

a

LEISTUNGSBESCHREIBUNG rEinheits- und Festpreis- Positionen im Gewerk

e

ELEKTROINSTALLATION DIN 18382

P

D

Wohnanlagen: alle Liegenschaften der Münchner Wohnen GmbH und Gesellschaften

F

Auftraggeber:V Münchner Wohnen GmbH Gustav-Heinemann-Ring 111 81739 München o und mit Ihr verbundenen Unternehmen

r

l

a

g

e

Stand: Oktober 2026

-

INHALTSVERZEICHNIS Titelblatt N Vorbemerkung I Zusätzliche Vertragsbedingungen Definitionen

C

Leistungsbeschreibung der Einheitspreis-Positionen Zusammenstellung

H

T

LV-Nr. 441_13

BT LB 01 Elektroarbeiten B 01 Zu- und Ableitungen 02 Zählerschrank/-einrichtung, Sonstiges

E

03 Wohnungsunterverteilung, Sonstiges 04 Geräte-Zuleitungen 05 Schalter / Steckdosen A 06 Elektrogeräte, Sonstiges 07 Elektroheizungen R 08 Klingel-, Türöffner-, Sprechanlagen 09 Innen- und Außenbeleuchtung 10 VDE-Prüfung in den Wohnungen (angelehnt an E-Check) B 11 Treppenhaus

E

02 Komplettmaßnahmen 01 Erneuerung der Bad- und Kücheninstallation

I

02 Teil-Modernisierung von Wohnungen 03 Erneuerung der E-Installation in Wohn- u. Nebenräumen 04 Vollständige Erneuerung der Wohnungsinstallation T 05 Mieter-Kellerinstallation 06 Zulage Betonwände B 03 Festpreise 01 Grundlagen der Abrechnung A 02 Festpreispositionen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

04 Pauschalen

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 2]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 2 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 04 Pauschalen

a

r

Allgemein

e

Die Auftraggeberin und ihre Gesellschaften sind Tochtergesellschaften der Landeshauptstadt München und verwaltet einen Wohnungsbestand von derzeit ca. 74.000 Wohneinheiten. Damit sind sie Münchens größte Vermieter und stellen seit mehr als 90 Jahren den Münchner Bürgerinnen uPnd Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung und bietet damit Alternativen im angespannten Münchner Wohnungsmarkt. Neben Neubau und Vermietung ist die Sanierung und Instandsetzung des Wohnungsbestands

D

die wichtigste Aufgabe der Auftraggeber. Die AusFschreibung dient zur Findung mehreren zuverlässigen sowie fachlich kompetenten Rahmenvertragspartnern zur Durchführung der Elektroins tallationsarbeiten, zu dem im LV fest- gelegten Preisen in unseren Liegenschaften. Unsere Liegenschaften befinden sich zum größten Teil im Stadtgebiet von München sowie Taufkirchen.

V

Um den Bietern ein attraktives Auftragsvolumen zu gewährleisten, ist die Anzahl der Rahmeonvertrags- partner auf zehn begrenzt und werden gestaffelt nach dem eventuell eingeräumten Rabatt aus- gewählt. Sollte mehr als zehn geeignete Bieter mit identischem Angebot ihr Interesse an

r

einer Rahmenvereinbarung bekunden, wird ein neutrales Losverfahren über die Rahmenvertragsvergabe entscheiden

l

I. Vorbemerkung a 1.1 Diese Leistungsbeschreibung dient der Vergabe von Elektroleistungen im Zusammegnhang mit Umbauarbeiten, Sanierungsarbeiten, Modernisierungen, Reparaturen oder Störungs- beseitigungen an elektrischen Anlagen in den im ejeweiligen Einzelauftrag bezeichneten Objekten. Art und Umfang der geschuldeten Leistung ergeben sich aus den Positionen dieser Leistungsbeschreibung und dem jeweiligen Einzelauftrag. Zur geschuldeten Leistung gehören auch alle Nebenleistungen, die nach den anerkannten Regeln der Technik und der Verkehrssitte zur vertragsgemäßen Aus-führung erforderlich sind. Die Leistungen werden als Werkleistungen erbracht.

1.2 Alle nachstehenden Leistungen sind in bewohnten Wohnungen bzw. bei Mieterwechsel in leerstehenden Wohnungen auszuführen und verstehen sich, wenn nicht anders in der Position vermerkt,N als komplett liefern und herstellen. Dies umfasst alle zur vollständigen, funktionsfähigen und abnahmefähigen Herstellung der jeweils beschriIebenen Leistung erforderlichen Lieferungen und Leistungen einschließlich Kleinmaterial, Befestigungs- und Beschriftungsmaterial, Prüfungen, Inbetriebnahme und

C

Dokumentation, soweit sich diese aus der Leistungsbeschreibung oder den anerkannten Regeln der Technik ergeben.

H

1.3 Um einen zügigen Bauablauf zu gewährleisten und Mieterbeschwerden vorzubeugen, nimmt der Auftragnehmer unverzüglich Kontakt mit dem Mieter

T

auf, um einen Termin innerhalb der vereinbarten Fristen zu vereinbaren. Die Interessen des Mieters sind dabei zu berück- sichtigen, gleichwohl wird der Mieter auf Termine hingewiesen, an denen der Auft ragnehmer bereits Arbeiten in der Nähe erledigt. Sieht sich der Auftragnehmer nicht in der Lage, die abgerufenen Leistungen zum gewünschtenB Ausführungstermin und in der angegebenen Frist zu erbringen, so hat er dies unverzüglich mitzuteilen. Durch die Verzögerung entstehende

E

Mehrkosten jeglicher Art hat der Auftragnehmer zu tragen. 1.4 Die Mitarbeiter des Auftragnehmers weisen sich mit dem A Dienstausweis vor Betreten der Wohnungen bei dem betreffenden Mieter aus. Sollten die Arbeiten nicht komplett erledigt werden können, wird

R

der Mieter hierüber und über die Fortsetzung der Arbeiten unverzüglich informiert.

B

1.5 Lärmintensive Arbeiten (insbesondere Stemm-, Bohr-, Fräs-, Schlitz

• und Trennarbeiten sowie sonstige Arbeiten mit erheblicher E Lärmentwicklung) werden grundsätzlich außerhalb der Ruhezeiten ausgeführt. Ruhezeiten im Sinne diesem Sinne sind die nach der jeweils

I

geltenden Hausordnung, den örtlichen Lärmschutzbestimmungen und den gesetzlichen Vorgaben bestehenden Ruhezeiten; der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer die für das jeweilige Objekt geltenden Ruhezeiten auf T Anforderung mit. Hier- von ausgenommen sind Notdiensteinsätze nach diesem Vertrag. Die Mieter sind dann zu informieren. Die Information

B

erfolgt durch den Auftragnehmer 2 Tage im Voraus in Texzform. 1.6 Der Abruf der Leistungen durch den Auftraggeber (AG) erfolgt A mittels einer Bestellung über unser Handwerkerportal (HWP), der Auftragnehmer wird parallel automatisiert per E-Mail über den Eingang R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

einer Bestellung im HWP informiert. Der Auftragnehmer ist verpflichtet

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 3]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 3 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Auftragnehmer wird parallel automatisiert per E-Mail über den EingangEUR EUR einer Bestellung im HWP informiert. Der Auftragnehmer ist verpflichtet

a

arbeitstäglich den Auftragseingang zu bearbeiten und die Bestellungen, innerhalb eines Arbeitstages, anzunehmen oder bei triftigen Gründen rabzulehnen. Notfälle sind abweichen gemäß 1.7 zu behandeln. In Ausnahmefällen kann im Vorgriff auf eine schriftliche Bestellung eeine mündliche Beauftragung erfolgen, die Bestellung zur Beauftragung wird kurzfristig über das HWP nachgereicht. Leistungen ohne Auftrag werden nicht vergütungspflichtig.

1.7 Wenn von Auftraggeberseite kein anderer Ausführungstermin aPusdrücklich festgelegt wurde, hat die Kontaktaufnahme mit dem Mieter zur Terminvereinbarung der Reparatur bzw. Instandhaltungsleistung nach Annahme des Auftrages innerhalb der folgenden Fristen gemäß unserer

D

SLA´s zu erfolgen:

• StörmFeldungen "Prio Hoch": innerhalb von 3 Arbeitstagen
• Störmeldungen "Prio Standard": innerhalb von 5 Arbeitstagen
• Renovier ungsmaßnahmen: Die Arbeiten müssen innerhalb festgelegter

Ausführungszeiten begonnen bzw. ausgeführt werden. Hierzu wird im Vorfeld ein vVerbindlicher gewerksübergreifender Bauzeitenplan erstellt und mit der Bestellung der Leistung verschickt.

o

Bei Gefahr in Verzug oder Notfall muss die Kontaktaufnahme unverzüglich erfolgen und wenn erforderlich die Reparatur-/ Notarbeiten

r

am gleichen Tag begonnen werden. 1.8 Der Auftragnehmer lhat, soweit nicht anders vereinbart, die Ausführungstermine mit dem zuständigen Ansprechpartner und dem Mieter abzustimmen. Der Ausführuangstermin ist im HWP nach Vereinbarung mit der Mietpartei einzupflegen. Ist absehbar, dass die Durchführung der beauftragten Leistung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist abzuarbeiten ist (z.B. Mietegr nicht erreichbar, keine einvernehmliche Terminabstimmung möglich o.ä.), so ist das weitere Vorgehen zeitnah mit dem Auftraggeber abzustimmen. e 1.9 Die Fertigmeldung der Leistung ist spätestens am nachfolgen Arbeitstag über das HWP zu melden und die Leistungsabrechnung nach den vereinbarten Einheits- bzw. Festpreisen und ist innerhalb von 2 Wochen nach Erbringung der tatsächlich erbra-chten Leistungen im HWP prüfbar abzurechnen. Dies erfolgt durch die Leistungserfassung im HWP. Bei Bestellung, die nicht über das HWP b eauftragt, erfolgt die Beauftragung per E-Mail. Dies bedeutet insbesondere bei der Rechnungsstellung:

• dass eine Kopie der Bestellung der RechnuNng beizulegen ist.
• es sind die Positionsnummern der Leistungsbeschreibung zu verwenden und Art und Umfang der Leistung zu beschreibenI.
• auf der Rechnung sind die Auftragsnummer, das Datum und der Zeitraum der Leistungserbringung sowie der Name des Monteurs zu

C

vermerken.

• im Fall der Bearbeitung von Störmeldungen ist eine Fehlerdiagnose sowie ein Ergebnisbericht schriftlich abzugeben. H 1.10 Verbrauchskosten für Baustrom übernimmt der Auftraggeber. Der

T

Auftragnehmer hat einen geeigneten Baustromanschluss (RCD mit 30 mA Fehlerstrom, Doppel-Schuko-Steckdose, B16A) nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN VDE 0100-704, herzustellen u nd vorzuhalten; dies ist mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Hierfür kann eine ggf. vorhandene Unterverteilung des Auftraggebers vBerwendet werden. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform; § 305b BGB bleibt unberührt.

E

1.11 Absaugvorrichtungen nach dem Stand der Technik durchgeführt werden. Angrenzende Bereiche und Einrichtungsgegenstände sind vom A Auftragnehmer in geeigneter Weise gegen Staub und Verschmutzung zu schützen. Die Türen in Wohnungen, in denen der Auftragnehmer Arbeiten

R

ausführt, sind während der staubintensiven Arbeiten geschlossen zu halten, um Verunreinigungen im Treppenhaus zu vermeiden. Das Treppenhaus ist vom Auftragnehmer bei vom ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen B verursachten Verschmutzung unverzüglich auf eigene Kosten zu reinigen und in den Zustand vor Beginn der Arbeiten zu versetzen. E 1.12 Lager- und Arbeitsplätze auf dem Grundstück des AG werden im

I

Rahmen der örtlichen Möglichkeiten nach Abstimmung mit dem AG unentgeltlich überlassen und sind nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß in den bei Übergabe vorgefundenen Zustand herzustellen. T Ein Anspruch auf Überlassung bestimmter Flächen oder einer bestimmten Flächengröße besteht nicht. Darüber hinaus erforderliche Lager- und

B

Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beschaffen und zu unterhalten. Zusätzliche Vergütung oder Entschädigung aufgrund beschränkter oder fehlender Lager- und Arbeitsflächen kann der AN nur A verlangen, wenn der AG ihm schriftlich verbindlich bestimmte Flächen zugesagt hat und diese nicht zur Verfügung gestellt werden. R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 4]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 4 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) zugesagt hat und diese nicht zur Verfügung gestellt werden. EUR EUR

a

1.13 Alle angebotenen und verwendeten Materialien dürfen keine Stoffe enthalten, dienach den zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden rgesetzlichen Vorschriften (insbesondere REACH-Verordnung, Chemikalien- Verbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung und Bau- produktenrecht) everboten, beschränkt oder zulassungspflichtig sind oder als gesund- heitsschädigend eingestuft sind, soweit diese Stoffe bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Gebäude freigesetzt werden können oder eine Gefährdung der Gesundheit der Bewohner oder Nutzer begründen können. Technisch unvermeidbare Spuren, die die gesetzlichen Grenzwerte ePinhalten, sind unschädlich.. Dies gilt auch ausnahmslos für Haupt- und Nebenprodukte, insbesondere für Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Verbindungs- und Befestigungsmittel, soweit sie im Gebäude verbleiben.

D

Es sind Produkte mindestens mittlerer Art und Güte, die den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen Normen und den Vorgaben der LeistunFgsbeschreibung entsprechen, zu verwenden. Auf Verlangen sind innerhalb einer angemessenen Frist entsprechende Nachweise (insbesondere Sicherheit sdatenblätter, Leistungs- und Konformitätserklärungen sowie Herstellerbe- scheinigungen) kostenfrei zu liefern. 1.14 Das EinlVeiten von verunreinigtem Abwasser und Baustoffrückständen in die Entwässerungsanlage im und außerhalb des Gebäudes (z.B. Gullys im Außenbereich) inosbesondere das aus der Produktverarbeitung (z.B. Anmachwasser für Putz/Mörtel) stammende Wasser, ist strengstens untersagt. Ebenso ist das Reinigen von verschmutzten Werkzeugen in den

r

Installationseinrichtungen (z.B. Badewanne, Waschtisch) sowie in sonstigen Sanitär- und Entwässerungseinrichtungen verboten. Anfallendes Reinigungs- wasser undl Rückstände sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten aufzufangen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies gilt auch für Nachunternehmer und sonstaige Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen diese Pflichten, hat er die dadurch entstehenden Verschmutzungen und Schäden auf eigene Kosten unverzüglich zu beseitigen ugnd im Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften Schadensersatz zu leisten.

e

II. Technischen Vertragsbedingungen

2.1. Alle Kosten, die durch die in diesem "technische Vertragsbedingungen" beschriebenen Le-istungen und Anforderungen entstehen, werden nicht gesondert vergütet und sind vom Bieter in die Einheitspreise des Angebotseinzurechnen, soweit nicht in der Leistungsbe

• schreibung eigene Positionen dafür ausgewiesen sind. Ansprüche des Auftragnehmers auf zusätzliche oder geänderte Vergütung bei Änderung des Bauentwurfs oder Anordnung zusätzlicher LeiNstungen (§ 650b, § 650c BGB bzw. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B) bleiben unberührt.

I

2.2. Der Auftragnehmer hat alle für die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen erforderlichen Einrichtungen, Geräte, Gerüste

C

und Stoffe zu stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten die von ihm angebrachten zu entfernen. Ansprüche des Auftragnehmers auf zusätzliche oder geänderte Vergütung bei Änderung deHs Bauentwurfs oder Anordnung zusätzlicher Leistungen (§ 650b, § 650c BGB bzw. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B) bleiben unberührt. Sämtliche Fahrtaufwendungen sind in die

T

Einheitspreispositionen mit einzurechnen.

2.3. Ist in der Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistu ng eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" verwendet worden, und fehlt die für das ABngebot geforderte Bieterangabe, gilt das in der Leistungsbeschreibung genannte Fabrikat als vereinbart. Bietet der Auftragnehmer ein anderes Fabrikat

E

an, hat er die Gleichwertigkeit mit dem Angebot nachzuweisen. Eine spätere Änderung des Fabrikats bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. A 2.4 Mit den Einheits- bzw. Festpreisen abgegolten sind alle Vor-,

R

Neben- und Nacharbeiten, die nach den Vertragsunterlagen (insbesondere Leistungsverzeichnis, Technische Vertragsbe- dingungen, anerkannte Regeln der Technik und VOB/C) zur vertragsgemäßen Ausführung der jeweils B beschriebenen Leistung zur Erfüllung des Auftragszweckes erforderlich sind, soweit sie nicht im Leistungsverzeichnis als eigene Position E ausgewiesen sind, sowie die Stellung aller erforderlichen Werk- und Hebezeuge. Die Schutz- und Reinigungsleistungen nach Ziffer 2.6 sind

I

ebenfalls abgegolten. Ansprüche des Auftragnehmers auf Vergütung geänderter oder zusätzlicher Leistungen (§ 2 Abs. 5 und 6 VOB/B, §§ 650b, 650c BGB) bleiben unberührt. T 2.5. Die Termine und der Ablauf der Arbeiten werden vom AG mit den

B

anderen Gewerken koordiniert und überwacht. Die Leistungen des Auftragnehmers werden förmlich und getrennt von den Leistungen anderer Gewerke gemeinsam mit dem Auftragnehmer abgenommen. Die Objekt- A /Bauüberwachung obliegt dem AG oder einem von ihm Beauftragten. Koordination und Überwachung dienen allein den Interessen des AG. Sie R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner eigenverantwortlichen

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 5]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 5 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Koordination und Überwachung dienen allein den Interessen des AG. SieEUR EUR entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner eigenverantwortlichen

a

Leistungserbringung (§ 4 Abs. 2 VOB/B), von der für seine Leistung. r2.6. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bis zur Abnahme durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung und Verschmutzung (§ 4 Abs. 5 eVOB/B) zu schützen und seine Leistungen sowie die von ihm genutzten oder verunreinigten Bereiche unmittelbar vor der Abnahme gründlich feinzureinigen. Verpackungsmaterial, Abfälle und Restmaterial hat er laufend auf eigene Kosten zu entfernen. Schäden an seinen Leistungen durch Dritte hat er dem AG unverzüglich anzuzeigen; Rechte gegen den VPerursacher bleiben unberührt. Die Kosten dieser Maßnahmen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

D

2.7. Wenn die Leistung förmlich abgenommen wird, hat der Auftragnehmer die Abnahme ggf. auch Teilabnahme (VOB/B § 12 Nr. 2), spätestens 12 WerktagFe vor dem gewünschten Abnahmetermin schriftlich zu beantragen. Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die für seine Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte auf eigene Kosten zu stellen. Die Abnahme setzt voraus, dass die vom Auftragnehmer nach diesem Vertrag zu übergebenden Unterlagen (insbesondere Prüfprotokolle, RevisionsunteVrlagen) vollständig vorliegen. Hiervon unberührt bleiben die gesetzlichen Rechte des Auftragnehmers nach § 640 BGB.

o

2.8. Abfälle, Schutt und Verpackungsmaterialien, die vom Auftragnehmer bei der Arbeitsaus- führung verursacht werden, sind arbeitstäglich bzw.

r

in angemessenen Abständen, spätestens bei Behinderung anderer Gewerke oder auf Aufforderung des Auftraggebers, vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren und lnach den abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Auf Verlangen sind dem Auftraggeber Entsorgungsnachweise vorzaulegen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Kommt der Auftragnehmer dieser Pflicht nach angemessener Fristsetzung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abfuhr auf Kosten des Auftragnehmers dugrchzuführen. 2.9. Vorhandener Baum- und Pflaenzenbestand sowie das Erdreich sind entsprechend den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften und der jeweiligen Ortssatzung zu schützen. Beschädi- gungen an vorhandenen Außenanlagen sowie das Befahren oder Lagern im Wurzelschutzbereich von Bäumen ist strengstens untersagt. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Beschäd-igungen, die er oder seine Erfüllungsgehilfen (einschließlich Nachunternehmer) zu vertreten haben. Er stellt den Auftraggeber von Ansprüche n Dritter, insbesondere Bußgeldern und Ersatzansprüchen der Gemeinde, frei, soweit er die Verletzung der Schutzpflichten zu vertreten hat.

N

2.10. Der Auftragnehmer ist selbst für die Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, ArbeitskleiIdung und sonstiger von ihm eingebrachter Gegenständ verantwortlich. Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung dieser Gegenstände, auch

C

wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei schuldhafter VerletHzung wesentlicher Vertragspflichten; im letztgenannten Fall ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden

T

begrenzt.

2.11. Der Auftragnehmer ist selbst für die Bewachung und V erwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung und sonstiger von ihm eingebrachter Gegenständ verantwortlich. Der Auftraggeber übeBrnimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung dieser Gegenstände, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden. Dies gilt

E

nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im letztgenannten Fall ist die Haftung bei leichAter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

R

2.12. Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, im Zusammenhang mit der Ausführung seiner B Leistungen dem Auftraggeber unverzüglich, bei Personenschäden sofort mündlich vorab und anschließend in Textform, mitzuteilen. Gesetzliche E Melde- und Anzeigepflichten bleiben unberührt.

I

2.13. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für durch ihn, seine Erfüllungsgehilfen oder Nachunternehmer verursachte Schäden an Einrichtungsgegenständen der Mieter sowie für den Diebstahl T von Gegenständen des Mieters, soweit dieser durch ihn, seine Erfüllungsgehilfen oder Nachunternehmer verursacht oder durch die

B

Verletzung seiner Pflicht zu angemessenen Vorsorgemaßnahmen ermöglicht wurde. Der Auftragnehmer hat Vorsorge gegen fremden Diebstahl zu treffen (insbesondere Wohnungen und Zugänge nach Arbeitsende zu verschließen und A Dritten keinen unbeaufsichtigten Zutritt zu ermöglichen). Soweit der Auftragnehmer den Schaden zu vertreten hat, stellt er den Auftraggeber R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

von Ansprüchen der Mieter frei.

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 6]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 6 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Auftragnehmer den Schaden zu vertreten hat, stellt er den AuftraggebeErUR EUR von Ansprüchen der Mieter frei.

a

2.14. Das Auftragsvolumen kann variieren. Die im Leistungsverzeichnis rausgewiesenen Mengen sind voraussichtliche Mengen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich ausgeführten Leistungen zu den vereinbarten eEinheitspreisen (§ 2 Abs. 2 VOB/B); bei Mengen- abweichungen gilt § 2 Abs. 3 VOB/B. Aus diesem Vertrag leitet sich für den AN kein Anspruch auf die Vollständigkeit des ausgewiesenen Umfangs ab, soweit die Abweichung auf Mengenänderungen im Rahmen des § 2 Abs. 3 VOB/B beruht. Der Wegfall abgrenzbarer Leistungsteile durch den Auftraggeber richtet sPich nach § 8 Abs. 1 VOB/B, die Übernahme von Leistungen durch den Auftraggeber nach § 2 Abs. 4 VOB/B.

D

III. Definitionen

F

Aufgrund unserer ausgewerteten Daten wurden folgende statistische mittlere b eheizte Grundflächen für Wohnungen ermittelt.

1-Zimmer-Wohnung Statistische mittlere Grundfläche ca. 34,1m² V 2-Zimmer-Wohnung Statistische mittlere Grundfläche ca. 49,2m² o 3-Zimmer-Wohnung Statistische mittlere Grundfläche ca. 68,6m²

r

4-Zimmer-Wohnung Statistische mittlere Grundfläche ca. 86,6m² 5-Zimmer-Wohnung Statilstische mittlere Grundfläche ca. 101,5 m²

a

Besonderer Hinweis:

g

Die Benennung der Wohnungsgröße erfolgt nach der offiziellen Raumanzahl, z.B. 1-Zimmer- Wohnung. In der estatistischen Ermittlung der mittleren Wohnfläche sind der Flur, Küche, Bad/WC, die Wohn- und Abstellräume enthalten. Zum Beispiel eine Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur ist als 3 Zimmer-Wohnung zu betrachten. Halbe Zimmer wurden aufgerundet, d.h. eine 2,5 Zimmer- Wohnung wird als 3-Zimmer- Wohnung be-auftragt. Bei einer 6- oder mehr- Zimmer-Wohnung wird zusätzlich ein Raum beauftragt. 1,5 oder 2,5 Zimmer- Wohnungen mit Wohnküche sind als 2- bzw 3-Zimmer-Wohnungen zu betrachten. "Raum, klein", "Raum, groß", "Bad/WC" N Der "Raum, klein" ist ein Raum, z.B. Küche, FlIur und Räume bis zu einer Fläche von 10 m².

C

Der "Raum, groß" ist ein Raum, z.B. Wohnen, Schlafen und Kind über eine Fläche von 10 m² (im Mittel ca. 17 m²).

H

Wohnküchen über eine Fläche von 10 m² (im Mittel ca. 12 m²).

T

Das Bad/WC ist ein statistisch ermittelter Raum von durchschnittlich ca. 3,5 m².

Definition: Der "Raum, klein", "Raum, groß" oder "Bad/WC" ist allseitig in voller Höhe umschlossen und i.d.R. durch eine Tür/-öffnungB zugänglich.

E

Abstellräume und / oder Nischen werden dem angrenzenden Raum zugeschlagen werden. Abstellräume und / oder Nischen sind dann bei der Beauftragung mit inbegriffen. A MINDESTAUSSTATTUNG DER RÄUME

R

(Angelehnt an die DIN 18015-2 Ausstattungswert 1 Stern) Festlegung des Zielstandards B KÜCHE - Beleuchtung: 1 Ausschalter im Bereich der Tür E 1 Deckenauslass 1 Ausschalter im Bereich der Arbeitsfläche,

I

für eine der beiden Steckdosen, Höhe 230 cm (in Kombination mit einer Doppelsteckdose)

• Steckdosen: 1 Doppel - Schukosteckdose, Höhe 230 cm T im Bereich der Arbeitsfläche, eine davon geschalten! 1 Doppel - Schukosteckdose

B

(in Kombination mit einem Ausschalter) im Bereich der Arbeitsfläche, Höhe 115 cm 1 Steckdose unterhalb des Ausschalters A im Bereich der Tür (30 cm) 2 Schukosteckdosen R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

• separate Zuleitung: Herd (5x2,5², 3 x B20A)

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 7]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 7 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) 2 Schukosteckdosen EUR EUR

• separate Zuleitung: Herd (5x2,5², 3 x B20A)

a

• Sonderstromkreis r(wenn erforderlich): Elektro-Warmwasserbereiter Waschmaschine (3x2,5²) eGeschirrspülmaschine (3x2,5²) Heizung

BAD - Beleuchtung: 1 Ausschalter 1 Deckenauslass und 1P Wandauslass über dem Handwaschbecken

• Steckdosen: 1 Doppel - Schukosteckdose (in Kombination mit einem

D

Ausschalter für den Wandauslass) im Bereich des Waschbeckens

• SondeFrstromkreis (wenn erforderlich): Waschmaschine (3x2,5²) Wäschetroc kner (3x2,5²) Elektro-Warmwasserbereiter Heizung
• PotentialauVsgleich: DIN VDE 0100-701 sowie leitfähige Badewannen / Duschen / Mittoelteile

r

WC - Beleuchtung: 1 Ausschalter 1 Deckenauslass bzw. 1 Wandauslass l

• Steckdosen: 1 Schukosteckdose

a

Flur/Diele - Beleuchtung - bis 3 m Länge: 1 Ausschalter 1 Deckenauslass

• über 3 m Länge: 1 Wechselsgchaltung 1 Deckenauslass

• bei Eckkorridor: 1 Wechselschealtung 2 Deckenauslässe

• Steckdosen - über 3 m Länge: 1 Schukosteckdose

• Gebäude- kommunikation: 1 Läutewerk/Türöffner -oder Wohnungssprechstelle

• Stromkreisverteiler

• Telefon: 1 TAE Dose NFN 1 Doppelschukosteckdose N

• Rauchmelder nach Angabe wenn erforderlich

I

ZIMMER bis 10 m² - Beleuchtung: 1 Ausschalter

C

1 Deckenauslass

• Steckdosen: 1 Einfach - Schukosteckdose unter dem Ausschalter (30 cm) H 2 Schukosteckdosen

T

ZIMMER über 10 m² - Beleuchtung: 1 Ausschalter 1 Deckenauslass

• Steckdosen: 1 Einfach - Schukosteckdose unter dem Ausschalter (30 cm) B 3 Schukosteckdosen

E

Balkon/Terrasse

• Steckdosen: 1 Schukosteckdose mit Klappdeckel (wassergeschützt) über A Fehlerstrom- Schutzschalter führen, nur im EG mit Ausschalter (Kontrolleuchte) im Innenraum (z.B. Wohnzimmer)

R

JEDER WEITERE RAUM (Abstellraum bzw. Speisekammer) B

• Beleuchtung: 1 Ausschalter 1 Decken- oder Wandauslass E
• Steckdosen: 1 Einfach - Schukosteckdose unter dem Ausschalter (30 cm)

I

Telefon/TV/Radio: Multimediadose (Grundausstattung nur im Wohnzimmer und T Schlafzimmer / Wohnung; s. Sonderausstattung Einheitspreis); der Multimediadose ist eine Zweifachsteckdose zuzuordnen.

B

Mindestausstattung der Räume bei Teil- Erneuerung der Wohnung Festlegung des Zielstandards A Die Mindestausstattung der einzelnen Räume bei Durchführung einer Teil- Erneuerung entspricht der Mindestausstattung der Räume aus der Komplett- R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

Erneuerung!

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 8]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 8 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Erneuerung entspricht der Mindestausstattung der Räume aus der KompleEtUtR- EUR Erneuerung!

a

Die gesamte Wohnung muss in der Unterverteilung über entsprechende FI´s ausreichend abgesichert werden und in ausreichend Stromkreise eingeteilt rwerden. Die Unterverteilung ist entsprechend zu beschriften. Behindertengerechte Einbauhöhen (nach Erfordernis) nach DIN 18040 eTeil1+2. Vor Durchführung der Maßnahme wird die Ausstattung und Positionierung der einzelnen Ausstattungsgegenstände mit dem AG festgelegt.

Höhenangaben für WGH H=ÜFFB

P

Schalter u.P. 105 cm Schalter bei Betten u.P 85 cm

D

Steckdose u.P 30 cm Steckdosen auf Balkon u.P. / a.P. 50 cm SteckdoFsen Küche 115 cm Steckdosen Waschmaschine 105 cm Steckdosen Bad 105 cm Steckdosen Dunstabzug Herd 230 cm Steckdosen geschaltet für Unterschranklicht 230 cm SpiegelleuchtVe 180 cm Wandleuchten ( z.B. Treppenhaus) 230 cm Wandleuchten Wohonräume 165 cm Telefon- / Antennendosen 30 cm Geräteanschlussdosen (z.B. Herd) 30 cm

r

Verteilung Wohnungen Oberkante 185 cm Sprechstellen Wohnungen 145 cm Läutwerk 230 cm l Schalter u. Steckdosen a.PO (z.B. Keller) 105 cm Feueralarm / Hausalarmtasater 145 cm RWA-Taster 135 cm Raumthermostate 135 cm Dämmerungsschalter ca. 260 cgm Außenlüfter ca. 260 cm Abstand der Schalterdosen von e Rohbautürstock bis Mitte der Dose 11cm

Bei Küchen und Bädern sind die Höhenangaben in den Einrichtungsplänen verbindlich - Sofern in den Ausführungsplänen Höhenang aben sind, sind diese Höhenangaben verbindlich. Höhenangaben für behindertengerechte WHG N Es ist eine dreireihige UV zu montieren HuK 65I cm Es werden grundsätzlich keine Serienschalter montiert Waschmaschinensteckdose im Bad auf H110 cm

C

Ausschalter-Doppelsteckdosen-Kombination im Bad, Richtmaß H 85 cm (abhängig von der Montage des Waschbeckens) Spiegellichtauslass im BAd H 160 cm H Leerdose für Rückstelltaster der Behinderten-Notrufanlage im Bad H 85 cm Arbeitssteckdosen in der Küche H 110 cm

T

Schalter der geschalteten Hängeschranksteckdose beim Lichtschalter der Küchentüre Unter den Arbeitssteckdosen in der Küche, ist unter der Ar beitsplatte eine weiter Steckdose auf H 65 cm zu montieren. B Telefon- und Sprechanlagen-Anschlussdose im Schlafzimmer beim Nachtkästchen H 30 cm

E

Gesamte sonstige Installation, auch Antennen- und Sprechanlagen - Anschlussdosen H 85 cm Im Flur sind Schalter / Taster H 85 cm und Sprechanlage A nebeneinander zu montieren.

R

IV. Ausstattungsliste / Produktvorgaben Beleuchtung: B Treppenhäuser: RZB, Glamox, gemäß Leuchtenkatalog, Farbtemperatur / Lichtfarbe 3000K E Außenleuchten Haus: RZB, SG oder BEGA, Norka gemäß Leuchtenkatalog Farbtemperatur /

I

Lichtfarbe 3000K Außenleuchten Gelände Mastleuchten: RZB, Siteco oder BEGA, gemäß Leuchtenkatalog Farbtemperatur / T Lichtfarbe 3000K Hauseingangsbeleuchtung:

B

RZB, SG oder BEGA, gemäß Leuchtenkatalog Farbtemperatur / Lichtfarbe 3000K Tiefgarage, Technik- und allgemein zugängliche Räume, UG allg. Flure: A RZB, Siteco oder Glamox, gemäß Leuchtenkatalog Farbtemperatur / Lichtfarbe 4000K R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

Sicherheitsbeleuchtung:

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 9]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 9 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Lichtfarbe 4000K EUR EUR Sicherheitsbeleuchtung:

a

RZB, Einzelbatterieleuchten, Zentralbatterieanlagen oder Gruppenbatterieanlagen

r

Klingelanlage: eTürsprechanlage Bussystem: Ritto, Ritto TwinBus Türsprechanlage herkömmlich: STR, Ritto, Siedle Klingel-, Türöffner-, Sprechanlagen: SPiedle, Ritto TwinBus, STR Wohnungssprechstelle: Sprechanlage Ritto Twin Bus, Farbe: Weiß mit Hörer.

D

Verteilungsanlagen: ReiheneFinbaugeräte: ABB, Hager, Theben oder Eltako, Verteilers ysteme: Hager, ABB (S&J) oder ABN Medienverteiler: Hager V Zählerplatzsysteme: Hager, ABB (S&J)o oder ABN Schalterprogramm:

r

Taster, Schalter, Steckdosen etc. UP: Busch-Jaeger; Reflex SI, alpinweiß Taster, Schalter, Steclkdosen etc. auf Putz, IP 44: Busch-Jaeger; Ocean Blue Bewegungsmelder, Präsenzmaelder: Busch-Jaeger; Esylux

g

Antennentechnik: Antennentechnik: e Astro, oder Kathrein, Teleste, Wisi, braun telecom, Belden, GTN, Rittal

Lüftungen: Wohnungslüftungen: - Maico, Limodor oder Lunos 1 HWP Elektroinstallation 1.1 Einheitspreise N

I

Hinweis

C

In den Positionen bedeutet Beseitigung des Materiales: Transport zum LKW oder Container, Aufladen und H Abfahren einschließlich Kippgebühr (Entsor- gungsnachweis ist an AG zu übergeben).

T

Es sind Steckdosen mit integrierter Kindersicherung einzubauen. Brand- schutz- (Bohrungen außerhalb von Kaminen) und Schallschutzanforderun- gen sind zu beachten. Eventuelle Bedenken sind dem AG zu melden.

B

Brandabschottung geforderte Abschottung nach DIN 4102-9 an E Rohrdurchführungen in Decken und Wänden, für bestehende vertikale und horizontale A Installationsleitungen herstellen, siehe dazu auch MLAR oder LAR. Ein schriftlicher Nachweis ist an den AG zu übergeben. R Rohrleitungen: DN 20 bis DN 150 Kabelschott: bis zu 10x10 cm B 1.1.1 Zu- und Ableitungen

E

Elektro-Zuleitungen ab Hausanschlußsicherung, erneuern I zum Zähler-Schrank, Mantelleitung mind. NYM-J 5x25 mm2 T einschließlich der Verlege- und Befestigungs-Materialien, liefern, komplett unter Putz bzw. in Kanäle verlegen und betriebsbereit anschließen B sowie vorhandene Zuleitung demontieren und entsorgen. 1.1.1.1 Pauschale für Zuleitung bis 5 m, A Pauschale für Zuleitung bis 5 m,

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 10]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 10 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

1,000 St 1.1.1.2 rZulage je weitere 5 m Zulage je weitere 5 m

e

1,000 St 1.1.1.3 Zulage für Leiterquerschnitte ab 35 bis 95 mm², bis 5 m Zulage für Leiterquerschnitte ab 35 bis 95 mm2, bis 5 m

P

1,000 St

D

1.1.1.4 Zulage für Leiterquerschnitte ab 35 bis 95 mm², je weitere 5 m Zulage für Leiterquerschnitte ab 35 bis 95 mm2, je weitereF 5 m 1,000 St

V

Elektro-Ableitung ab Zählerschrank, NYM-J 5x10 mm2 bis 5x16 mm2

o

bis zur Wohnungs-Unterverteilung; Mantelleitung mind. NYM-J 5x10 mm2, maxr. NYM-J 5x16 mm2 erneuern, einschließlich der Verlege- und Befesti- gungsmaterialien liefern, komplett unter Putz, in

l

Kanäle oder in Kaminen verlegen und betriebsbereit anschließen, inkl. Brandabschottung nach Erfordernis, sowie ggf. vorhandene Ablaeitung demontieren und entsorgen. 1.1.1.5 Lage der Wohnung im EG, 1. OgG, 2. OG Lage der Wohnung im EG, 1. OG, 2. OG

e

1,000 St 1.1.1.6 Lage der Wohnung im 3.OG, 4. OG, 5 . OG Lage der Wohnung im 3.OG, 4. OG, 5. OG

-

1,000 St 1.1.1.7 Lage der Wohnung im 6.OG, 7. OG, 8. OG Lage der Wohnung im 6.OG, 7. OG, 8. OG

N

1,000 St I Elektro-Ableitung ab Zählerschrank, NYM-J 3x1,5 mCm2 bis 5x6,0 mm2

H

bis zur Wohnungs-Unterverteilung; Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm2 bis 5x6,0 mm2 oder Steuerleitung nach VNB-Vorgabe, z.B. NYM-O 7x1,5 mm2, einschließlich der T Verlege- und Befestigungsmaterialien liefern, komplett unter Putz, in Kanäle oder in Kaminen verlegen und betriebsbereit anschließen sowie ggf. vorhandene Ableitung demontieren und entsorgen.

B

1.1.1.8 Lage der Wohnung im EG, 1. OG, 2. OG Lage der Wohnung im EG, 1. OG, 2. OG

E

1,000 St A 1.1.1.9 Lage der Wohnung im 3.OG, 4. OG, 5. OG Lage der Wohnung im 3.OG, 4. OG, 5. OG R 1,000 St B 1.1.1.10 Lage der Wohnung im 6.OG, 7.OG, 8.OG Lage der Wohnung im 6.OG, 7.OG, 8.OG E

I

1,000 St

T

Strangsanierung: Elektro-Ableitung ab Zählerschrank erneuern

B

bis zur Wohnungs-Unterverteilung; Mantelleitung bis 5x16 mm2 einschließ- lich der Verlege- und A Befestigungsmaterialien liefern, komplett unter Putz, in Kanäle oder in Kaminen verlegen und betriebsbereit

R

Eine bearbeitbaranes cVhloirelßeang,e i n(kzl.. BB.raGnadeabbs-cDhoattteunig) nafcihn Edrefnor dSeirnei si,n der Vergabeplattform - sowie ggf. vorhandene Ableitung de- montieren und

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 11]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 11 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) anschließen, inkl. Brandabschottung nach Erfordernis, EUR EUR sowie ggf. vorhandene Ableitung de- montieren und

a

entsorgen.

r

bis zu 2 Wohnungen 1.1.1.11 bis zu 2 Wohnungen auf einer Etage (EG, 1. OG, 2. OG)

e

Lage der Wohnungen im EG, 1. OG, 2. OG

1,000 St 1.1.1.12 bPis zu 2 Wohnungen auf einer Etage (3.OG, 4. OG, 5. OG) Lage der Wohnungen im 3.OG, 4. OG, 5. OG

D

1,000 St

F

bis zu 3 Wohnungen 1.1.1.13 bis zu 3 Wohnungen auf einer Etage (EG, 1. OG, 2. OG) Lage der Wohnungen im EG, 1. OG, 2. OG

V

1,000 St

o

1.1.1.14 bis zu 3 Wohnungen auf einer Etage (3.OG, 4. OG, 5. OG) Lage der Wohnungen im 3.OG, 4. OG, 5. OG

r

1,000 St l bis zu 4 Wohnungen a 1.1.1.15 bis zu 4 Wohnungen auf einer Etage (EG, 1. OG, 2. OG) Lage der Wohnungen im EG, 1.g OG, 2. OG

e

1,000 St 1.1.1.16 bis zu 4 Wohnungen auf einer Etage (3.OG, 4. OG, 5. OG) Lage der Wohnungen im 3.OG, 4. OG, 5. OG

-

1,000 St

Verteilungssystem für Antennen- oder Breitbandkabelanlage (Steigleitung)

N

Koaxialkabel 75 Ohm, Schirmungsmaß größer 115 dB, mit Kunststoffmantel für Antennen- oder I Breitbandkabelanlagen einschließlich der Verlege- und Befestigungsmaterialien, liefern, komplett in C Leitungsführungkanäle oder Leerrohre nach DIN 18015-1 verlegen und betriebsbereit (soweit möglich) anschließen sowie vorhandene Steigleitung demontiereHn und entsorgen. 1.1.1.17 Pauschale für Steigleitung bis 12 m T Pauschale für Steigleitung bis 12 m

1,000 St

B

1.1.1.18 Zulage je weitere 3 m Zulage je weitere 3 m

E

1,000 St A

R

Gesamtbetrag:

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 12]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 12 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.2 Zählerschrank/-einrichtung, Sonstiges

a

r

Hinweis eErforderliche Meldung bei den Stadtwerken erfolgt durch Auftragnehmer. EVU sind zu beachten.

Zählerschrank verlegen

P

Zählerschrank im Treppenhaus in den Keller verlegen, Schutzart IP 31, aus Stahlblech, schutzisoliert, für

D

Auf- und Unterputz- oder teilversenkte Montage, mit innenliegender Türe und Klappgriffverschluss, mit LeitungFsein- führung oben und unten über ausschneidbare Kunststoffflansche und rückseitige Vorprägung en, mit allen Einbaugeräten, Zählertragplatte, Selek- tivschalter, nach Erfordernissen des Versorgungsträgers, liefern, montieren undV betriebsbereit anschließen, vorhandenen Zählerschrank fachgerecht demontieren. 1.1.2.1 Zählerschrank, bois 2 Nutzungseinheiten Zählerschrank, bis 2 Nutzungseinheiten

r

1,000 St

l

1.1.2.2 Zulage für jede weitere Nutzungseinheit Zulage für jede weitere Nutzungseinheit

a

1,000 St g Zählerschrank, einbauen e Zählerschrank nach DIN VDE 0603, DIN 43870, Schutzart IP 31, aus Stahl- blech, schutzisoliert, für Auf- und Unterputz- oder teilversenkte Montage, mit innenliegender Türe und Klappgriffver-schluss, mit Leitungseinführung oben und unten über ausschneidbare KunststoffFlansche und rückseitige Vor- prägungen, mit allen Einbaugeräten, Zählertragplatte, Selektivschalter, nach Erfordernissen des Versorgungsträgers, liefern, montieren und N betriebsbereit anschließen.

I

je Zählerschrank 1.1.2.3 Zählerschrank, bis 2 Nutzungseinheiten C Zählerschrank, bis 2 Nutzungseinheiten

H

1,000 St 1.1.2.4 Zulage für jede weitere Nutzungseinheit T Zulage für jede weitere Nutzungseinheit

1,000 St

B

1.1.2.5 Umrüsten des Zählerplatzes von Wechsel- auf Drehstrom Neu verdrahten der Zähleranlage für Drehstromnutzung nach den aktuellen VDE-und EVU-Richtlinien, einschl. E Zählersteck- klemme, Zählerverdrahtung, Zählerabdeckung (plombierbar), Steckstiften, A SH-Schalter bzw. NH-Sicherungen bei Altanlagen; ein vollständiger Berührungsschutz muss gewährleistet

R

sein!; einschl. Abbau und Entsorgung von nicht mehr benötigten Materialien.

B

je Zählerplatz

E

1,000 St 1.1.2.6 Zählertragplatte I Zählertragplatte für einen Zähler mit Zählerkreuz und Zähler- befestigungsschrauben liefern, montieren und T betriebsbereit anschließen.

B

je Zählertragplatte

A

1,000 St 1.1.2.7 Hager SLS Schalter einbauen R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 13]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 13 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Hager SLS Schalter 35A-63A, 3polig, nach

a

Erfordernissen des Versorgungsträgers, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

r

1,000 St

e

1.1.2.8 Baustromanschluss -Energiewürfel E-Check geprüfter Baustromanschluss in Form eines Energie- würfels, mit mindestens 3 Steckdosen und eingebautem FI-LS Schalter 16 A, 30 mA, liefern und an vPorhandene Steigleitung betriebsfertig anschließen. FI-Test nach BGVA 3 durchführen. Ablesung vor Beginn und Ende der Arbeiten, einschl. Doku- mentation. Der

D

Anschluss wird für die Dauer der Baumaßnahme auch zur Benutzung durch Dritte überlassen und nach Be- endigunFg demontiert. Der Baustromanschluss bleibt Eigentum des AN.

1,000 St 1.1.2.9 BaustromzähleVrschrank Baustromzählerschrank, 1 Zählerplatz, 6 Dosen, mieten. Anschluß über Haoustechnik-Zähler. Baustromzählerschrank aus Stahlblech, abschließbar mit Vor- hängeschloß. Arusführung und Bestückung nach DIN VDE 0660-501, DIN 43868 und DIN EN 60439-4. FI-Test nach BGVA 3 durchführen. Ablesung vor Beginn und Ende

l

der Arbeiten, einschl. Dokumentation. Mietdauer: 1 Monat Einspeisung: 1 Lasttrennear 3 x 125 A Abgänge: - 1 Hauptsicherung 3/63 A

• 1 Zwischenzähler geeicht/beglaubigt

g

• 1 FI-Schalter 4 x 63 A/500 mA, allstromsensitiv, Typ B
• 1 CEE-Steckdose 5/32 A e
• 1 CEE-Steckdose 5/16 A
• 1 FI-Schalter 4 x 25 A/30 mA, al lstromsensitiv, Typ B
• 6 Schukosteckdosen 2 x 16 A 230 V

-

Die Sicherheitsvorgaben des Energieversorgers sind einzu- halten. Alle Steckdosen mit entsprechender Vorsicherung. Die Angaben sind Mindestwe rte. Nennspannung: 400 V.

N

1,000 St

I

Erdung herstellen, Tiefenerder

C

Tiefenerder aus Rundstahl nach DIN EN 50164-2, Rundstahl 25 mm, feuerverzinkt, aus kuppelbaren 1,5 m

H

langen Stangen, mit Vibrationshammer senkrecht eintreiben, einschließlich Schlagspitzen und Anschlussklemmen sowie aller erforderlichen T Materialien und Nebenarbeiten, inkl. Mess- und Prüfprotokoll.

Dieses Produkt ist neutral vorzusehen. Als Information

B

für Bieter, dass z.B. das Produkt ser Fa. DEHN + SÖHNE die Anforderung erfüllt 1.1.2.10 Erdung bis 9 m Bohrtiefe E Erdung bis 9 m Bohrtiefe

A

1,000 St

R

1.1.2.11 Erdung bis 12 m Bohrtiefe Erdung bis 12 m Bohrtiefe

B

1,000 St E 1.1.2.12 Erdung herstellen, Kreuzerder Profilstaberder als Kreuzerder mit Anschlusslappen und I -bohrungen nach DIN EN 50164-2 S liefern und montieren. Einschl. allen Anschluss- und

T

Verbindungskreuzklemmen. Einschl. aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten und Mess- und Prüfprotokoll. Ausführung: feuerverzinkter Stahl, B Profil A 1500/2000 mm, 50 x 50 x 3 mm

A

1,000 St

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 14]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 14 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

Gesamtbetrag:

r

e

P

D

F

V

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 15]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 15 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.3 Wohnungsunterverteilung, Sonstiges

a

r

Wohnungsunterverteilung enach DIN VDE 0603, Teil 1, DIN VDE 0100-410 und DIN EN 60 439-3/DIN VDE 0660-504, nach DIN 43 871 für Nennstrom bis 63 A, Schutzart IP 30, Schutzklasse II, schutzisoliert, Blendrahmen und Tür aus Stahlblech, pulver- beschichtet, Farbe weiß, frontbündiger

P

Türverschluss, wechselbarer Türan- schlag, Mauerkasten aus Kunststoff, verzinkte Gerätetragschienen, finger- gesiDcherte PE-/N-Anschluss-Klemmen, plombierbare Geräte-Abdeckung, Abdeckstreifen, waagerechte/senkrechte Abschottungen, Beschriftungs-

F

schilder, Leitungsschutzschalter, NEOZED Sicherungs-Elemente und Sicher- ungseinsätze, FI-Schutzs chalter, FI-Schutzschaltung 4-polig, den örtlichen Erfordernissen entsprechend und unter BerücksichtigVung ausreichender Reserveplätze, komplett bestückt, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, vorhandene Verteilung demontieren und

o

entsorgen. 1.1.3.1 in Unterputz-Ausführung 3-reihig, (Wohnungen ohne NSP)

r

in Unterputz-Ausführung 3-reihig, (Wohnungen ohne Nachtstromspeicherheizung)

l

1,000 St

a

1.1.3.2 in Unterputz-Ausführung 4-reihig, (Wohnungen mit NSP) in Unterputz-Ausführung 4-reihig, (Wohnungen mit

g

Nachtstromspeicherheizung)

e

1,000 St 1.1.3.3 Zulage für Unterputz-Ausführung 3-reihig, F90 Kasten Zulage für Unterputz-Ausführung 3-reihig, F90 Kasten in Kaminen

-

1,000 St 1.1.3.4 Zulage für Unterputz-Ausführung 4-reihig, F90 Kasten Zulage für Unterputz-Ausführung 4-reihig, FN90 Kasten in Kaminen

I

1,000 St 1.1.3.5 in Aufputz-Ausführung 3-reihig, (Wohnungen ohne NCSP) in Aufputz-Ausführung 3-reihig, (Wohnungen ohne Nachtstromspeicherheizung) H 1,000 St T 1.1.3.6 in Aufputz-Ausführung 4-reihig, (Wohnungen mit NSP) in Aufputz-Ausführung 4-reihig, (Wohnungen mit Nachtstromspeicherheizung)

B

1,000 St

E

Anschluß der Verteilerdosen an Wohnungsunterverteilung

A

fachgerechte Anbindung sämtlicher vorhandener Verteilerdosen an die Woh- nungsunterverteilung bei R Neuinstallation der Wohnungsunterverteilung, einschl. aller erforderlichen Leitungen, Kabel, sonstige

B

Materialien, einschl. Fräsen/Schneiden von Schlitzen, Herstellen von Wanddurchbrüchen. Defekte Kabel und Leitungen demontieren und entsorgen. Schließen und E Verputzen der Schlitze/Öffnungen ist nicht Bestandteil der Leistungen.

I

1.1.3.7 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung T 1,000 St B 1.1.3.8 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer Wohnung A

R

Eine bearbeitbar1,e0 0V0orlagSet (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der V e r g a b e p lattfo r m -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 16]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 16 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.3.9 3-Zimmer Wohnung

a

3-Zimmer Wohnung

r

1,000 St 1.1.3.10 e4-Zimmer Wohnung 4-Zimmer Wohnung

1,000 St 1.1.3.11 5P-Zimmer Wohnung 5-Zimmer Wohnung

D

1,000 St

F

1.1.3.12 Zulage für einen weiteren Raum Zulage für einen weiteren Raum 1,000 StV Potenzialausgleioch herstellen Herstellen eines kompletten Potenzialausgleiches nach

r

DIN VDE 0100 inner- halb einer Wohnung oder für einen Hausanschlussbereich, einschließlich Erstprüfung und Mess- und Prüfprotokolll (an AG übergeben). Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Nebenarbeiten und Schuttaabfuhr. Ausführungen wie folgt: Hausanschlussbereich: Anschluss aller metallenen Gas-, Heizungs-, Wasser- und Abwasgserleitungen an eine Potenzialausgleichsschiene, Verbindung mit Nulleiter (Kabelanschluss oder nächster Zeählerplatz). Verbin- dung mit Antennenanlage, Fernmeldeanlage, Blitzschutzerder. Bade-/ Duschwanne anschließen: Bade- oder Duschwanne mit 2 Erdungs- bandschellen 3/8" bis 1½" und ca. 2,5 m PVC-Aderleitung H07V-U, 1 x 6 mm2, grün/gelb an vorhandenen Potenzialaus-gleich anschließen. Wasseruhr überbrücken 1½": Wasseruhrüber brückung 1½", bestehend aus 2 Erdungsbandschellen 3/8" bis 1½" und ca. 1,0 m PVC-Aderleitung H07V-U, 1 x 10 mm2, grün/gelb Wasseruhr überbrücken 4": WasseruNhr- überbrückung 4", bestehend aus 2 Erdungsbandschellen 3/8" bis 4" und ca. 1,5 m PVC-Aderleitung H07VI-U, 1 x 16 mm2, grün/gelb 1.1.3.13 Potentialausgleich für Hausanschlussbereich C Potentialausgleich für Hausanschlussbereich

H

1,000 St 1.1.3.14 Potentialausgleich für Bade-/Duschwanne T Potentialausgleich für Bade-/Duschwanne

1,000 St

B

1.1.3.15 Potentialausgleich für Wasseruhr 1½" - 4" Potentialausgleich für Wasseruhr 1½" - 4"

E

1,000 St

A

1.1.3.16 Potentialausgleich für Kellerabteile (Stahlblech) und Kabelrinnen Potentialausgleich für Kellerabteile (Stahlblech) und R Kabelrinnen

B

1,000 St

E

Gesamtbetrag:I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 17]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 17 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.4 Geräte-Zuleitungen

a

r

Geräte-Zuleitung für 1-phasigen Anschluss eStromkreis 230 V, bis 3,6 kW ab Unterverteilung oder Verteilerdose, Steck- dose bis Anschlussdose z.B. für Waschmaschinen, Elektroboiler usw. ein- schließlich aller erforderlichen Materialien: Leitungsschutzschalter, Abzweig- / Anschluss- /

P

Steckdosen, Leitungen, ggf. Kabelkanäle, Verlege- und Befestigungs-Materialien liefern, montieren und betrDiebsbereit anschließen; einschl. Fräsen von Schlitzen und herstellen von Wanddurchbrüchen, defekten Anschluss und Leitungen demontieren und

F

entsorgen. 1.1.4.1 mit einer Leitungslänge bis zu 5 m mit einer Leitungslänge bis zu 5 m

V

1,000 St 1.1.4.2 mit einer Leitunogslänge über 5 m und bis 10 m mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m

r

1,000 St 1.1.4.3 je weitere 5 m Leitunglslänge je weitere 5 m Leitungslänge

a

1,000 St

g

Geräte-Zuleitung für 1-phasigen Anschluss mit

e

FI-Schutzschalter, erneuern

Stromkreis 230 V, bis 3,6 kW ab Wohnungsunterverteilung, Steckdose bis Anschlussdose z.B. für Waschmaschinen, Elektroboile-r usw. einschließlich aller erforderlichen Materialien: Leitungs-Schutzschalter, 2-poliger FI-Schutzschalter, Abzweig- / Anschluss- / Steckdosen, Leit ungen, ggf. Kabelkanäle, Verlege- und Befestigungs- materialien liefern, montieren und betriebsbereit anschNließen; einschl. Fräsen von Schlitzen, Herstellen von Wanddurchbrüchen. Defekten An- schluss und Leitungen

I

demontieren und entsorgen. 1.1.4.4 mit einer Leitungslänge bis zu 5 m

C

mit einer Leitungslänge bis zu 5 m

H

1,000 St 1.1.4.5 mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m T mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m

1,000 St 1.1.4.6 je weitere 5 m Leitungslänge B je weitere 5 m Leitungslänge

E

1,000 St

A

Geräte-Zuleitung für 1-phasigen Anschluss ins Kellergeschoss, erneuern R Stromkreis 230 V, bis 3,6 kW ab Zählerschrank (im B Keller) bis Anschlußdose im Kellergeschoss z.B. für Waschmaschinen, einschließlich aller erforder- lichen

E

Materialien: Leitungsschutzschalter, Abzweig- / Anschluss- / Steckdosen, Leitungen, ggf. Kabelkanäle, Verlege- und I Befestigungs-Materialien liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, einschl. Fräsen von T Schlitzen, Herstellen von Wand- und Deckendurchbrüchen. Defekten Anschluss und Leitungen demontieren und entsorgen. B 1.1.4.7 mit einer Leitungslänge bis zu 5 m

A

mit einer Leitungslänge bis zu 5 m

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 18]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 18 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1,000 St

a

1.1.4.8 mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m

r

e1,000 St 1.1.4.9 je weitere 5 m Leitungslänge je weitere 5 m Leitungslänge 1P,000 St 1.1.4.10 Zulage für abschließbare Steckdose (AP) im KG ZulaDge für abschließbare Steckdose (AP) im KG

F

1,000 St

Geräte-Zuleitung für 3-phasigen Anschluss Stromkreis 40V0 V, bis 24 kW ab Unterverteilung bis Anschlussdose z.B. für Elektroherde, Wärmespeicher, Elektro-Warmwassoerbereiter, einschließlich aller erforderlichen Materialien: Leitungsschutzschalter, Abzweig-/Anschluss-/

r

Steckdosen, Leitungen, Kabel- kanäle, Verlege- und Befestigungs-Materialien liefern, montieren und betriebsbereit anschlileßen, einschl. Fräsen von Schlitzen, herstellen von Wanddurchbrüchen, defekten Anschluss und Leitungen daemontieren und entsorgen. 1.1.4.11 mit einer Leitungslänge bis zu 5 m mit einer Leitungslänge bis gzu 5 m 1,000 St e 1.1.4.12 mit einer Leitungslänge über 5 m und bis 10 m mit einer Leitungslänge über 5 m u nd bis 10 m

-

1,000 St 1.1.4.13 je weitere 5 m Leitungslänge je weitere 5 m Leitungslänge

N

1,000 St

I

C Gesamtbetrag:

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 19]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 19 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.5 Schalter / Steckdosen

a

r

Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter nachrüsten enach DIN 43 880 und VDE 0664, Teil1 für Wechsel- und pulsierende Gleich- fehlerströme, liefern, in der Wohnungsstromverteilung einschl. Mieterkeller nachrüsten und betriebsbereit anschließen.

P

Fabrikat: ABB, Hager 1.1.5.1 Ausführung 2-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A/40 A

D

Ausführung 2-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A/40 A

F

1,000 St 1.1.5.2 Ausführung 4-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 40 A Ausführung 4-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom

V

40 A

o

1,000 St

r

Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter austauschen

l

nach DIN 43 880 und VDE 0664, Teil1 für Wechsel- und pulsierende Gleich- fehlerströme, liefern, in der Wohnungsstromverteilung aaustauschen und betriebsbereit anschließen.

g

Fabrikat: ABB, Hager, Theben oder Eltako 1.1.5.3 Ausführung 2-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A/40 A

e

Ausführung 2-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A/40 A 1,000 St - 1.1.5.4 Ausführung 4-polig, Nennfehlerstrom 30 mA, Nennstrom 40 A Ausführung 4-polig, Nennfehlerstrom 30 m A, Nennstrom 40 A

N

1,000 St 1.1.5.5 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS) nacIhrüsten nach DIN VDE 0100-410, DIN 18015 Teil 2, DIN 43 880 und VDE 0664 Teil 1 für Wechsel- und pulsierende C Gleich- fehlerströme, liefern, in der Wohnungsunterverteilung nach- rüsten und

H

betriebsbereit anschließen. B-Auslösecharakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, T Nennstrom 16 A, PLE 2, VPE 1

Fabrikat: ABB, Hager, Theben oder Eltako

B

1,000 St 1.1.5.6 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS) austauschen E nach DIN VDE 0100-410, DIN 18015 Teil 2, DIN 43 880 und VDE 0664 Teil 1 für Wechsel- und pulsierende

A

Gleich- fehlerströme, liefern, in der Wohnungsunterverteilung aus- tauschen und betriebsbereit anschließen. R B-Auslösecharakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, B Nennstrom 16 A, PLE 2, VPE 1

E

Fabrikat: ABB, Hager, Theben oder Eltako

I

1,000 St 1.1.5.7 FI-Schukomat, einbauen

T

FI-SCHUKOMAT Steckdosen-Einsatz mit eingebautem Fehler- stromschutzschalter nach VDE 0664, 2-polig abgeschaltet (P,N), Ohne PE-Überwachung, liefern, B einsetzen und betriebs- bereit anschließen, defekten Schukomat ggf. demontieren und entsorgen. A Fabrikat: Busch Jäger

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 20]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 20 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

1,000 St 1.1.5.8 rTreppenlicht-Zeitschalter, erneuern elektronischer Zeitschalter als Reiheneinbaugerät auf Trag- schienen nach DIN-EN 50022, stufenlos

e

einstellbar bis 12 min, Nennschaltleistung 16A/250V AC, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Fabrikat: Elpa 6, Theben

P

1,000 St 1.1.5.9 AbscDhließbare Steckdose erneuern Steckdose AP, abschließbar für z. B. Waschmaschinenan- schlussF, gleichschließend, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, vorhandene Steckdose demontiere n und ent- sorgen.

Fabrikat: Busch Jäger

V

1,000 St

o

r

Gesamtbetrag:

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 21]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 21 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.6 Elektrogeräte, Sonstiges

a

1.1.6.1 Elektro-Herd demontieren

r

defekten E-Herd demontieren und entsorgen.

e

1,000 St

Elektro-Herd mit 4 Kochplatten, freistehend

P

weiß, mit 1 Blitz- und 3 Normal-Kochplatten, Abdeckplatte, konventioneller Backofen, 1 Backblech, 1 KombDirost, mit reinigungsfreundlichen Backofen- wänden, komplett liefern, betriebsbereit aufstellen und ansFchließen, defekten E-Herd demontieren und entsorgen bzw. im Lager des AG einlagern. 1.1.6.2 je Stück, 50 cm Breite je Stück, 50 cm Breite

V

1,000 St 1.1.6.3 je Stück, 60 cm oBreite je Stück, 60 cm Breite

r

1,000 St

l

Elektro-Herd mit 4 Kochplatten, Einbau

a

weiß, mit 1 Blitz- und 3 Normal-Kochplatten, Abdeckplatte, konventionellegr Backofen, 1 Backblech, 1 Kombirost, mit reinigungsfreundlichen Backofen- wänden, komplett liefern, betriebsbereit aufstellen

e

und anschließen, defekten E-Herd demontieren und entsorgen bzw. im Lager des AG einlagern. 1.1.6.4 je Stück, 60 cm Breite je Stück, 60 cm Breite

-

1,000 St

Elektro-Herd mit 4 Kochzonen Ceranfeld, freistehend

N

weiß, mit 4 Kochzonen Ceranfeld, konventioneller Backofen, 1 Backblech, 1 Kombirost, mit I reinigungsfreundlichen Backofenwänden, komplett liefern, betriebsbereit aufstellen und anschließeCn, defekten E-Herd demontieren und entsorgen bzw. im Lager des AG einlagern.

H

1.1.6.5 je Stück, 50 cm Breite je Stück, 50 cm Breite

T

1,000 St Elektro-Herd mit 4 Kochzonen Ceranfeld, Einbau B weiß, mit 4 Kochzonen Ceranfeld, konventioneller

E

Backofen, 1 Backblech, 1 Kombirost, mit reinigungsfreundlichen Backofenwänden, komplett liefern, betriebsbereit aufstellen und anschließen, A defekten E-Herd demontieren und entsorgen bzw. im Lager des AG einlagern. R 1.1.6.6 je Stück, 60 cm Breite je Stück, 60 cm Breite B 1,000 St E 1.1.6.7 Ceranfeld für Elektroherd, Einbaugerät Ceranfeld für Elektro-Einbauherd, komplett, mit I jeweils 4 Koch- zonen, komplett liefern, betriebsbereit einbauen und anschlie- ßen, defektes T Kochfeld demontieren und entsorgen.

B

1,000 St

A

Durchlauferhitzer

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

DLE elektronisch gesteuert bzw. geregelt, mit

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 22]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 22 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR DLE elektronisch gesteuert bzw. geregelt, mit

a

Einstellung der Wunsch- temperatur, für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, komplett liefern, rbetriebsbereit montieren und anschließen, Einjustierung und Funktions- prüfung, einschließlich eDurch- führung der erforderlichen Elektroinstallation. Defekten Durchlauferhitzer demontieren und entsorgen. 1.1.6.8 DLE 18 kW DLE 18 kW

P

1,000 St 1.1.6.9 DLE D21 kW DLE 21 kW

F

1,000 St 1.1.6.10 DLE 24 kW DLE 24 kW

V

1,000 St

o

1.1.6.11 Elektro-Warmwasserspeicher, 80-100 Liter, komplett mit Sicherheitsgruppe KV40, komplett liefern,

r

betriebsbereit aufstellen und anschließen, defekten Elektro-Speicher demontieren und entsorgen.

l

Dieses Produkt ist neutral vorzusehen. Als Information für Bieter, dass z.B. dasa Produkt der Fa. Siemens die Anforderung erfüllt.

g

1,000 St 1.1.6.12 80 l Boiler inkl. Einbauschranke 80 l Boiler wie vor beschrieben inkl. Einbauschrank, einschl. Einbau Sicherheits- grupp e Hansa KV 40, Nebenarbeiten und Materialien.

-

1,000 St 1.1.6.13 Heizlüfter / Schnellheizer für Bäder ern euern bis 2,0 kW Heizleistung, mit Kontrolleuchte, Frostschutz- automatik, Thermostat, schaltbNar in 3 Stufen, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, defekten Heizlüfter/Badstrahler demontieren und entsorgen. I

C

1,000 St 1.1.6.14 Heizstrahler erneuern

H

für Bäder, zur Wandmontage, mit 3 Leistungsstufen, max. Heizleistung 1200 W, 230 V, liefern, montieren und betriebs- bereit anschließen, defekten T Heizlüfter/Badstrahler demontieren und entsorgen.

1,000 St

B

1.1.6.15 Abluftventilator für Bad/WC/Küche erneuern bestehenden Abluftventilator demontieren und entsorgen, gleichwertigen Abluftventilator liefern, E montieren und betriebs- bereit anschließen.

A

1,000 St 1.1.6.16 Kleinraumventilator erneuern, komplett R mit feststehendem Innengitter und Verzögerungszeitschalter, Netzfrequenz 50/60 Hz, B Bemessungsspannung 230 V, Montageart Aufputz, Gehäuse Kunststoff, Farbe weiß, Förder- volumen ca. 90 m3/h, E Nennweite 100 mm, komplett liefern, betriebsbereit anschließen, defekten Abluftventilator demontie- ren

I

und entsorgen.

T

1,000 St

B

Gesamtbetrag: A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 23]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 23 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.7 Elektroheizungen

a

1.1.7.1 Nachtstrom-Speicherheizung bis 3 kW an- und abklemmen, zwischenlagern

r

wegen Handwerkerarbeiten (z.B. Maler- und Bodenleger- arbeiten) abklemmen, vertragen der NSP nach Angabe des eAuftraggebers und später wieder anklemmen. Die Anschuss- leitungen sind gegebenenfalls zu verlängern. Zwischenlagerung im Treppenhaus ist nicht zulässig. Inkl. Reinigung und Über- prüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, Lüfter, usw.), einschl. aller

P

Nebenarbeiten und Materialien.

D

1,000 St 1.1.7.2 Nachtstrom-Speicherheizung 4 kW bis 6 kW an- und abklemmen, zwischenlagern

F

wegen Handwerkerarbeiten (z.B. Maler- und Bodenleger- arbeiten) abklemmen, vertragen der NSP nach Angabe des Auftraggebers und später wieder anklemmen. Die Anschuss- leitungen sind gegebenenfalls zu verlängern. ZwischenlagerVung im Treppenhaus ist nicht zulässig. Inkl. Reinigung und Über- prüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, Lüfter, usw.), einschl. aller

o

Nebenarbeiten und Materialien.

r

1,000 St 1.1.7.3 Nachtstrom-Speicherheilzung bis 3 kW, bauseits geliefert anschließen Bauseits gelieferten Nachtspeicherofen betriebsbereit aufstellen und anschließen, Aufladeleitungen und

a

Anschlusskabel für NSP sind nach dem Anschlusskasten in Form von wärmebe- ständigen Leitungen auszuführen, inkl. Reinigung und Über- prgüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, Lüfter, usw.), einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien. e 1,000 St 1.1.7.4 Nachtstrom-Speicherheizung 4 kW bis 6 kW, bauseits geliefert anschließen Bauseits gelieferten Nachtspeicherofe-n betriebsbereit aufstellen und anschließen, Aufladeleitungen und Anschlusskabel für NSP sind nach dem Ans chlusskasten in Form von wärmebe- ständigen Leitungen auszuführen, inkl. Reinigung und Über- prüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, Lüfter, usw.), einschl. allNer Nebenarbeiten und Materialien.

I

1,000 St

C

1.1.7.5 Nachtstrom-Speicherheizung bis 3 kW aus Lager abholen und anschließen vom Lager des AG abholen und zum Einsatzort transportieren, betriebsbereit aufstellen und H anschließen, Aufladeleitungen und Anschlusskabel für NSP sind mit nach dem Anschlusskasten in Form von T wärmebeständigen Leitungen auszuführen, inkl. Reinigung und Überprüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, Lüfter, usw.), einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.

B

1,000 St

E

1.1.7.6 Nachtstrom-Speicherheizung 4 kW bis 6 kW aus Lager abholen und anschließen vom Lager des AG abholen und zum Einsatzort

A

transportieren, betriebsbereit aufstellen und anschließen, Aufladeleitungen und Anschlusskabel für NSP sind mit nach dem Anschlusskasten in Form von R wärmebeständigen Leitungen auszuführen, inkl. Reinigung und Überprüfung (Laderegler, Stromaufnahmen, B Lüfter, usw.), einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.

E

1,000 St

I

1.1.7.7 Nachtstrom-Speicherheizung bis 3 kW aus Lager, entsorgen NSP bis 3 kW aus dem Lager des Auftraggebers abholen. T Ein- zelentsorgung von u.a. asbesthaltigem Nachtstrom-Speicher- heizungen, als Ganzes verpackt aus dem Lager transportieren und entsorgen. Die TRGS B 519 sowie weitere Richtlinien zur Entsorgung von Asbest sind einzuhalten. Die Kosten für die Entsorgung A von Sondermüll und die Kosten für die Entsorgungsbescheinigung sind in der Position bereits

R

Eine bearbeitbarenet hValotreln augned k(öznn.eBn. nGiacehtb -sDepaatreati )i n fRienchdneunng Sie in der Vergabeplattform - gestellt werden.

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 24]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 24 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) enthalten und können nicht separat in Rechnung EUR EUR gestellt werden.

a

r1,000 St 1.1.7.8 Nachtstrom-Speicherheizung 4 kW bis 6 kW aus Lager, entsorgen eNSP über 3 kW bis 6 kW aus dem Lager des Auftraggebers abholen. Einzelentsorgung von u.a. asbesthaltigem Nachtstrom- Speicherheizungen, als Ganzes verpackt aus dem Lager transportieren und entsorgen. Die TRGS 519 sowie weitere Richtlinien zur Entsorgung von Asbest sPind einzuhalten. Die Kosten für die Entsorgung von Sondermüll und die Kosten für die Entsorgungsbescheinigung sind in der Position bereits

D

ent- halten und können nicht separat in Rechnung gestellt werden.

F

1,000 St 1.1.7.9 Nachtstrom-Speicherheizung bis 3 kW demontieren und entsorgen Einzelentsorgung von u.a. asbesthaltigem

V

Nachtstrom-Spei- cherheizungen, als Ganzes verpackt aus der Wohnung trans- portieren und entsorgen, einschließlich Aobklemmen vom Netz. Die TRGS 519 sowie weitere Richtlinien zur Entsorgung von Asbest sind einzuhalten. Die Korsten für die Entsorgung von Sondermüll und die Kosten für die Entsorgungsbescheinigung sind in der Position bereits

l

enthalten und können nicht separat in Rechnung gestellt werden.

a

1,000 St

g

1.1.7.10 Nachtstrom-Speicherheizung 4 kW bis 6 kW demontieren und entsorgen Einzelentsorgung von u.a. asbesthaltigem

e

Nachtstrom-Spei- cherheizungen, als Ganzes verpackt aus der Wohnung trans- portieren und entsorgen, einschließlich Abklemmen vom Netz. Die TRGS 519 sowie weitere Richtlinien zur Entsorgung von Asbest sind einzuhalten. Die Kosten für die Entsorgung von

-

Sondermüll und die Kosten für die Entsorgungsbescheinigung sind in der Position bereits enthalten und können nicht separat in Re chnung gestellt werden.

N

1,000 St 1.1.7.11 Nachtstrom-Speicherheizung bis 3 kW einbauen I Nachtstrom-Speicherheizung mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und den C Sicher- heitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, Gehäusefarbe verkehrsweiß H (ähnlich RAL 9016), Anschluss-Spannung 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, Installationsschütz 25A, inkl. Raumtemperaturregler, liefern und fachgerecht T montieren.

1,000 St

B

1.1.7.12 Nachtstrom-Speicherheizung 3 kW bis 4 kW einbauen Nachtstrom-Speicherheizung mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und den E Sicher- heitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, Gehäusefarbe verkehrsweiß A (ähnlich RAL 9016), Anschluss-Spannung 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, Installationsschütz 25A, inkl.

R

Raumtemperaturregler, liefern und fachgerecht montieren.

B

1,000 St

E

1.1.7.13 Nachtstrom-Speicherheizung 5 kW bis 6 kW einbauen Nachtstrom-Speicherheizung mit steuerbarer Wärmeabgabe

I

entsprechend den Gebrauchseigenschaften und den Sicher- heitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, Gehäusefarbe verkehrsweiß T (ähnlich RAL 9016), Anschluss-Spannung 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, Installationsschütz 25A, inkl. B Raumtemperaturregler, liefern und fachgerecht montieren.

A

1,000 St

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 25]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 25 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

r Gesamtbetrag:

e

P

D

F

V

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 26]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 26 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.8 Klingel-, Türöffner-, Sprechanlagen

a

r

Türstation, erneuern efür Sprechanlage, AP bzw. UP mit Unterputzkasten, Frontplatte in Leicht- metall-/Edelstahl-Ausführung, wetterfeste Mikrofon-Lautsprecher-Kombina- tion, Rahmen für Namensschilder beleuchtet, den örtlichen Erfordernissen entsprechend, liefern, montieren und

P

betriebsbereit anschließen, einschl. Beschriftung, Stemm-, Mauer- und Spachtelarbeiten (keine VerpDutzarbeiten); defekte Türstation demontieren und entsorgen.

F

Das Herstellen der Maueröffnung bei Wärmedämmverbundsystemen wird gesondert beauftragt. 1.1.8.1 Klingeltastenanzahl: 1 - 2 Klingeltastenanzahl: 1 - 2

V

1,000 St

o

1.1.8.2 Klingeltastenanzahl: 3 - 8 Klingeltastenanzahlr: 3 - 8 1,000 St l 1.1.8.3 Klingeltastenanzahl: 9 - 16 Klingeltastenanzahl: 9 - a16 1,000 St g 1.1.8.4 Basisnetzgerät erneuern

e

für Sprechanlage liefern, montieren und betriebsbereit anschlie- ßen, defektes Netzgerät demontieren und entsorgen, bzw. dem AG übergeben. 1,000 St - 1.1.8.5 Basisnetzgerät für Altanlagen erneuern für älteres Modell der Sprechanlage liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, defektes Netzgerät demontieren und entsorgen, bzw. dem AG überNgeben. 1,000 St I 1.1.8.6 Haustelefon/Sprechstelle für Sprechanlage erneuern

C

Haustelefon mit/ohne Hörer für Sprechbetrieb aus weißem, schlagfestem Kunststoffgehäuse in Standardausführung, mit Mikrofon und Lautsprecher, H Summer, Türöffnertaste mit Schlüsselsymbol; Mithörsperre, Klingel den örtlichen Erforder- nissen

T

entsprechend liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, defektes Haustelefon demontieren und entsorgen, bzw. dem AG übergeben. Fabrikat: Siedle, STR, Ritto B 1,000 St E 1.1.8.7 Haustelefon/Sprechstelle für Sprechanlage in Altanlagen erneuern Haustelefon in Altanlagen mit/ohne Hörer für A Sprechbetrieb, den örtlichen Erfordernissen entsprechend liefern, montieren und betriebsbereit R anschließen, defektes Haustelefon demontieren und entsorgen.

B

1,000 St E 1.1.8.8 Haustelefon/Sprechstelle für Sprechanlage montieren bauseits geliefertes Haustelefon mit/ohne Hörer für I Sprechbe- trieb in Standardausführung, mit Türöffnertaste, montieren und betriebsbereit

T

anschließen, defektes Haustelefon demontieren und entsorgen.

B

1,000 St

A

1.1.8.9 Einbaulautsprecher erneuern Sprech- und Steuerteil bis zu 12 externe

R

Eine bearbeitbarKlei nVgeolrtlasatgeer, (lzie.fBe.rnG,a emobn-tDiearteen iu)n d fbientrdieenbs bSeireei tin der Vergabeplattform - anschließen, defektes Gerät demontieren und entsorgen.

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 27]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 27 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Klingeltaster, liefern, montieren und betriebsbereit EUR EUR anschließen, defektes Gerät demontieren und entsorgen.

a

r1,000 St 1.1.8.10 Einbaulautsprecher-Erweiterungseinheit komplett, efür weitere 12 externe Klingeltaster, wie vorstehend beschrieben

1,000 St 1.1.8.11 EPinbaulautsprecher für Altanlagen erneuern Sprech- und Steuerteil für Altanlagen, bis zu 12 exteDrne Klingel- taster, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, defek- tes Gerät demontieren und entsorgen.

F

1,000 St 1.1.8.12 Einbaulautsprecher-Erweiterungseinheit für Altanlagen komplett, für weitere 1V2 externe Klingeltaster für Altanlagen, wie vorstehend beschrieben.

o

1,000 St 1.1.8.13 Türöffner erneuern r Einsteck-Türöffner mit Arretierung und Entriegelung, für DIN rechts und linlks aufgehende Türen, mit schutzlackiertem, stabi- lem Eisengussgehäuse und gelochtem Schließblech, passend für vorhandene Türen,

a

liefern, montieren und betriebsbereit anschließen, defekten Türöffner demontieren und entsorgen.

g

1,000 St

e

1.1.8.14 Klingeltransformator 8 V erneuern nach DIN EN 61558-2-8, Bemesungsausgangsspannung 8 V, Bemmessungsstrom 1 A, kurzschlussf est, passend für vorhan- dene Klingelanlage, liefern, montieren und betriebsbereit an- schließen, defekte-n Klingeltransformator demontieren und entsorgen.

1,000 St 1.1.8.15 Funkgong einbauen N Funkgong-Set mit LED Blitzlicht, mit optischer und akustischer Signalgeberanzeige, Funk-ReichweitIe bis ca. 80 m, 433 MHz Sendefrequenz, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

C

je Wohneinheit

H

1,000 St

T

1.1.8.16 Sprechanlage durch Funkgong erweitern Erweiterung der bestehenden Sprechanlage durch Funkgong- Set mit LED Blitzlicht, mit optischer und akustischer Signal- geberanzeige, Funk-Reichweite bis ca. 80 m, 433 MHz Sende- frequenz, passend für B vorhandene Klingelanlage, liefern, mon- tieren und betriebsbereit anschließen. E je Wohneinheit

A

1,000 St

R

1.1.8.17 Zusatzläutwerk einbauen Zusatzläutwerk in der Wohnung (z.B. aufgrund der B Wohnungs- größe und/oder -grundriss) liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

E

je Wohneinheit

I

1,000 St

T

B

Gesamtbetrag:

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 28]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 28 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.9 Innen- und Außenbeleuchtung

a

1.1.9.1 Bewegungsmelder, erneuern, Erfassungsbereich 180 °

r

Aufputzmontage, IP 20, Erfassungsbereich 180 °, Nennspan- nung 230V, 50Hz, Nennstrom 10A, eSchaltleistung 0 - 2300 W, für Schaltung von Leuchtstoff, Glühlampen oder LED-Lampen liefern, ein- setzen und betriebsbereit anschließen, defekten Bewegungs- melder demontieren und entsorgen.

P

1,000 St 1.1.9.2 BeweDgungsmelder, erneuern, Erfassungsbereich bis 270° Aufputzmontage, IP 20, Erfassungsbereich bis 270°, NennspaFn- nung 230V, 50Hz, Nennstrom 10A, Schaltleistung 0 - 2300 W, für Schaltung von Leuchtstoff, Glühlampen oder LED-Lampen liefern, ein- setzen und betriebsbereit anschließen, defekten Bewegungs- melder demontieren und entsorgen.

V

1,000 St

o

1.1.9.3 Dämmerungsschalter, erneuern für Aufputzmontage, wassergeschützte Ausführung, Nennspan- nung 230Vr, 50Hz, Nennstrom 10A, Schaltleistung 0 - 2300 W, Ein- und Ausschaltverzögerung cla. 80 sec.,liefern, einsetzen und betriebsbereit anschließen, defekten Dämmerungsschalter demontieren und entsorgen.

a

1,000 St g Decken- und Wandleuchte für Treeppenhäuser, Keller bzw. Nebeneingangstür, erneuern

Nurglasleuchte, Metallhalterung verzinkt, Abdeckung Opalglas, Schutzklasse 1, Schutzart 40, Fassung E27, einschließlich Leuchtmittel liefern, -montieren und betriebsfertig anschließen, defekte Leuchte demontieren und entsorgen. 1.1.9.4 Durchmesser 250 mm, 1 x 9 W, Energie-Sparleuchtmittel Fassung E27, bestückt mit Energie-SparleuchNtmittel 9 Watt.

I

1,000 St 1.1.9.5 Durchmesser 300 mm, 1 x 9 W, Energie-SparleuchtmiCttel Fassung E27, bestückt mit Energie-Sparleuchtmittel 9 Watt. H 1,000 St T 1.1.9.6 Durchmesser 360 mm, LED 3 W Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. B Fabrikat: RZB, Flat Polymero LED, 311523.002.3

E

1,000 St A 1.1.9.7 Decken- und Wandleuchte für Bäder, erneuern Isolierstoffsockel, Abdeckung Kunststoff weiß, R Schutzklasse 2, Schutzart 44, Fassung E 27, einschließlich Leuchtmittel liefern, montieren und

B

betriebsfertig anschließen, defekte Leuchte de- montieren und entsorgen.

E

quadratisch 180 mm x 180 mm, Dulux Spiegelleuchten (mit oder ohne Steckdose)

I

1,000 St T 1.1.9.8 Ovalleuchte für Keller oder Dachboden erneuern Isolierstoffsockel, Abdeckung Kunststoff/Glas klar, B strukturiert, Schutzkorb Stahl verzinkt, Schraubbefestigung, Farbe grau, Schutzklasse 2,

A

Schutzart 44, Fassung E 27, LED 11,5 W oder Dulux, einschließlich Leuchtmittel liefern, montieren und Eine bearbeitbarbeet rVieobrslfeargteig (azns.cBh.liGeaßeenb,- Ddeafteektie) Lefuicnhtdeen Sie in der Vergabeplattform - R demontieren und entsorgen.

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 29]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 29 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) betriebsfertig anschließen, defekte Leuchte EUR EUR demontieren und entsorgen.

a

r1,000 St 1.1.9.9 Feuchtraumleuchte freistrahlend, erneuern eSchutzart IP 65, Gehäuse aus Kunststoff mit EVG 1x18W / 1x36W / 1x58W inklusive Leuchtmittel liefern, montieren und, betriebsfertig anschließen, defekte Leuchte demontieren und entsorgen. FPabrikat: Trilux 1,00D0 St

F

Gesamtbetrag:

V

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 30]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 30 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.10 VDE-Prüfung in den Wohnungen (angelehnt

a

r

Elektroanlagen in der Wohnung nach VDE überprüfen (angelehnt an E-Check)

e

Gesamte Elektro-Anlage nach den z. Z. gültigen und angewandten VDE-Vorschriften DIN VDE 0105, DIN VDE 0100 Teil 600 auf Funktion der Schutzmaßnahmen und des Isolierwiderstandes sowie nach DIN VDE 0100 Teil 430

P

und technischen EVU-Anschlussbedingungen prüfen. Für das Prüfprotokoll ist das Formular des Zentralverbands der DDeutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zu verwenden.

F

Zum Leistungsumfang gehören u. a.: Überprüfung der Leitungsinstallation und Objekte der Grundausst attung, sowie der durch die Mieter angelegten Installations-Erweiterungen; Öffnen und Prüfen von VeVrteilerdosen, Steckdosen, Schalterdosen usw., Nach- ziehen von Klemmverbindungen, Prüfen von Zähleranlagen, Sichern von Stromauslässen;

o

Prüfplakette an der Wohnungsverteilung anbringen sowie das Prüfprotokoll (gemäß ZVEH) erstellen und mit der Rechnung übergeben.r

• einschließlich Kleinreparaturen bis zu einem

l

Materialwert von 15,00 _? netto Bezugseinheiten sind: a Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, gKüche, Bad und Flur. 1.1.10.1 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung e 1,000 St 1.1.10.2 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer Wohnung - 1,000 St 1.1.10.3 3-Zimmer Wohnung

N

3-Zimmer Wohnung

I

1,000 St 1.1.10.4 4-Zimmer Wohnung C 4-Zimmer Wohnung

H

1,000 St 1.1.10.5 5-Zimmer-Wohnung T 5-Zimmer-Wohnung

1,000 St

B

1.1.10.6 Zulage für einen weiteren Raum Zulage für einen weiteren Raum

E

1,000 St A Elektroanlagen in der Wohnung mit R Nachtstrom-Speicherheizung nach VDE überprüfen (angelehnt an E-Check)

B

Gesamte Elektro-Anlage nach den z. Z. gültigen und angewandten VDE- Vorschriften DIN VDE 0105, DIN VDE E 0100 Teil 600 auf Funktion der Schutzmaßnahmen und des Isolierwiderstandes sowie nach DIN VDE 0100 Teil 430

I

und technischen EVU-Anschlussbedingungen prüfen. Für das Prüfprotokoll ist das Formular des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und T Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zu verwenden.

B

Zum Leistungsumfang gehören u. a.: Überprüfung der Leitungsinstallation und Objekte der

A

Grundausstattung, sowie der durch die Mieter angelegten Installations-Erweiterungen; Öffnen und Prüfen von Verteilerdosen, Steckdosen, Schalterdosen R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

usw., Nach- ziehen von Klemmverbindungen, Prüfen von

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 31]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 31 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Prüfen von Verteilerdosen, Steckdosen, Schalterdosen EUR EUR usw., Nach- ziehen von Klemmverbindungen, Prüfen von

a

Zähleranlagen, Auflade- steuerung, Laderegler und Stromaufnahme, sichern von Stromauslässen; rPrüfplakette an der Wohnungsverteilung anbringen sowie das Prüfprotokoll (gemäß ZVEH) erstellen und mit der eRechnung übergeben.

• einschließlich Kleinreparaturen bis zu einem Materialwert von 15,00 _? netto BPezugseinheiten sind: Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer, Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur.

D

1.1.10.7 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung

F

1,000 St 1.1.10.8 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer WohnVung 1,000 St o 1.1.10.9 3-Zimmer Wohnung 3-Zimmer Wohnung r

l

1,000 St 1.1.10.10 4-Zimmer Wohnung

a

4-Zimmer Wohnung

g

1,000 St 1.1.10.11 5-Zimmer-Wohnung e 5-Zimmer-Wohnung

1,000 St 1.1.10.12 Zulage für einen weiteren Raum - Zulage für einen weiteren Raum

1,000 St

N

I

Gesamtbetrag:

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 32]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 32 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.1.11 Treppenhaus

a

r

Steckdosen- und Schalterprogramm im Treppenhaus erneuern

e

komplette Erneuerung des Rahmenprogramms von Licht- und Klingeltaster (mit Beleuchtung) inkl. Namensschilder im Treppenhaus.

P

Abtransport und Entsorgung von demontierten Bauteilen. FabrDikat: Busch Jäger, Gira bis zu F2 Wohnungen auf einer Etage 1.1.11.1 bis zu 3 Etagen bis zu 3 E tagen

V

1,000 St 1.1.11.2 jede weitere Etage

o

jede weitere Etage

r

1,000 St

l

bis zu 3 Wohnungen auf einer Etage 1.1.11.3 bis zu 3 Etagen a bis zu 3 Etagen

g

1,000 St 1.1.11.4 jede weitere Etage e jede weitere Etage

1,000 St

-

bis zu 4 Wohnungen auf einer Etage 1.1.11.5 bis zu 3 Etagen bis zu 3 Etagen N 1,000 St I 1.1.11.6 jede weitere Etage jede weitere Etage C 1,000 St H

T

Gesamtbetrag:

B

Gesamtbetrag:

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 33]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 33 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2 Komplettmaßnahmen

a

1.2.1 Erneuerung der Bad- und Kücheninstallati

r

e

Ausstattung in Anlehnung an DIN 18 015 (siehe Vorbemerkungen).

Bei Komplettmaßnahmen ist ein Bestands-/Leitungsplan zPu erstellen und an den AG zu übergeben (digital oder in Papierform).

D

Ausschließliche Erneuerung der Elektroinstallation im Bad undF an der Installationswand in der Küche, sowie im getrennten WC (falls vorhanden)

Diese Posi tion wird beauftragt, wenn die Elektroinstallation das Bades, der KücheninstallVationswand, sowie im getrennten WC (falls vorhanden), im Rahmen einer Badsanierung erneuert wird.

o

Komplette Erneuerung aller Schalter, Taster und Steckdosen und Leitungen um die "MINDESTAUSSTATTUNG DER RÄUME" , siehe rVorbemerkungen des AG zu erreichen.

l

Die Leistung ist auf der Grundlage der gültigen DIN VDE-Vorschriften zu er- bringen und beinhaltet alle Leistungen, die für eine afunktionsfähige Installa- tion notwendig sind. In der Leistung sind enthalten:

g

Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau einer Baustromversorgung auch für Fremdgewerke,

e

Demontage der zu erneuernden Installation sowie, wenn erforderlich, auch der angeschloss enen Geräte, Abtransport und Entsorgung von demont-ierten Bauteilen und Bauschutt,

Kabel und Leitungen in der Verlegeart na ch Vorgabe des AG einschließlich Leitungszuführung zum Verteilerkasten, FI-Schutzschaltung nachrüsNten oder austauschen, Abzweigdosen, Installations-Rohre, ggf. bei Aufputzinstallation

I

Kanäle und Fußboden-Sockelleisten - im Raum komplett umlaufend - sowie der erforderlichen Befestigungsmaterialien nach DIN VDE 0100 und DINC 18015, Teil 1 bis 3: liefern, verlegen und betriebsbereit anschließen, einschl. Fräsen/SchneideHn von Schlitzen und herstellen von Wanddurchbrüchen; das Schließen und Verputzen der Öffnungen ist nicht Bestandteil der Leistungen. T Die erforderliche Mindestanzahl der Stromkreise, Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse nach DIN-Vorgaben ist einzuhalten; siehe unter Vorbemerkun- gen,

B

Wohnungsausstattung des AG. Schalter und Taster nach DIN VDE 0632, Steckdosen mit E Schutzkontakt nach DIN VDE 0620 sowie Schalter-Steckdosen-Kombinationen in unter- A schiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz- Ausführung nach Vorgabe des AG,

R

Geräteanschlüsse/-Anschlussdosen in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. B Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG,

E

Nebenpotentialausgleichs-Einrichtungen in Bädern, Duschen und an Rohrsystemen, Ausführung nach Vorgabe des AG, I Anfertigung und Übergabe des Wohnungsprüfprotokolls T entsprechend den DIN VDE-Vorschriften und technischen EVU-Anschlussbedingungen.

B

1.2.1.1 Elektroinstallation im Bad und an der Kücheninstallationswand erneuern Elektroinstallation im Bad und an der

A

Kücheninstallationswand erneuern

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 34]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 34 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1,000 St

a

1.2.1.2 Elektroinstallation im Bad erneuern Elektroinstallation im Bad erneuern

r

e1,000 St 1.2.1.3 Elektroinstallation an der Kücheninstallationswand erneuern Elektroinstallation an der Kücheninstallationswand erneuern

P

1,000 St 1.2.1.4 ElekDtroinstallation für separates WC erneuern Elektroinstallation für separates WC erneuern

F

1,000 St

V

Gesamtbetrag:

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 35]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 35 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2.2 Teil-Modernisierung von Wohnungen

a

r

Teil- Modernisierung von Wohnungen (ohne Bad, Kücheninstalla- tionswand und getrenntes WC, jedoch eMindestausstattung) Instandsetzung und teilweise Erneuerung der Elektro-Installation in Woh- nungen einschließlich Küche (ohne die Kücheninstallationswand) und in den

P

zur Wohnung gehörenden Nebenräumen, wie z.B. Abstellraum, Balkon. Die Wohnungsunterverteilung ist nichDt enthalten. Sie ist ggf. gesondert zu beauf- tragen.

F

Komplette Erneuerung aller Schalter, Taster und Steckdosen, Ergänzung von Leitungen nur den Erforderni ssen entsprechend (kein Austausch aller Leitungen), um den einfachen Standard des AG zu erreichen. V Die Leistung ist auf der Grundlage der gültigen DIN

o

VDE-Vorschriften zu erbringen und beinhaltet alle Leistungen, die für eine funktionsfähige Installation notwendig sind. In rder Leistung sind enthalten: Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau einer

l

Baustromversorgung auch für Fremdgewerke, Demontage der zu erneuernaden Installation sowie, wenn erforderlich, auch der angeschlossenen Geräte,

g

Abtransport und Entsorgung von demontierten Bauteilen und Bauschutt,

e

Kabel und Leitungen in der Verlegeart nach Vorgabe des AG einschließlich Leitungszuführun g zum Verteilerkasten, Leitungsschutzschalter, FI-Schutz- schaltung nachrüsten oder austauschen, Abzweigdosen,

-

Installations-Rohre, ggf. bei Aufputzinstallation Kanäle und Fußboden-Sockelleisten - im Raum komplett umlaufend - sowie der erforderlichen Befestigungsmaterialien: liefern, verlegen und betriebsbereit anschließen; einschl. FräsenN/Schneiden von Schlitzen und herstellen von Wanddurchbrüchen; das Schließen und Verputzen der Öffnungen ist nicht

I

Bestandteil der Leistungen. Die erforderliche Mindestausstattung der Räume miCt Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse ist einzuhalten; siehe unter Vorbemerkungen "MINDESTAUSSTTUNG DER RÄUME

H

BEI KOMPLETT BZW. TEILER- NEUERUNG" Ebenso sind die Fabrikatsfestlegungen für die Elektroinstallation für die Wohnungsausstattung des AG T zu beachten. Vor Durchführung der Maß- nahme wird die Ausstattung mit dem AG festgelegt.

Schalter und Taster, Steckdosen mit Schutzkontakt

B

sowie Schalter-Steck- dosen-Kombinationen in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG, E Gerätezuleitungen in unterschiedlichen Ausführungen

A

und Größen, in Unter- putz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG,

R

Geringwertige Geräte, wie z.B. Läutewerke in unterschiedlichen Ausführ- ungen und Größen, in B Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG,

E

Anfertigung und Übergabe des Wohnungsprüfprotokolls entsprechend den DIN VDE-Vorschriften und technischen EVU-Anschlussbedingungen. I Bezugseinheiten sind:

T

Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer, Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur.

B

1.2.2.1 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung

A

1,000 St

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 36]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 36 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.2.2.2 2-Zimmer Wohnung

a

2-Zimmer Wohnung

r

1,000 St 1.2.2.3 e3-Zimmer Wohnung 3-Zimmer Wohnung

1,000 St 1.2.2.4 4P-Zimmer Wohnung 4-Zimmer Wohnung

D

1,000 St

F

1.2.2.5 5-Zimmer-Wohnung 5-Zimmer-Wohnung 1,000 StV 1.2.2.6 Zulage für einen weiteren Raum Zulage für eineno weiteren Raum 1,000 St r Steckdosen- und Schaltlerprogramm erneuern komplette Erneuerung des aRahmenprogramms von Schalter, Steckdosen, Multimedia- und Telefondosen in der Wohnungen einschließlich in den zur Wohnung gehörenden

g

Nebenräumen, wie z.B. Abstellraum, Balkon/Loggia. Abtransport und Entsorgung von edemontierten Bauteilen. Fabrikat: Busch Jäger

Bezugseinheiten sind: Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnun-g mit Wohnzimmer, Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur. 1.2.2.7 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung

N

1,000 St

I

1.2.2.8 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer Wohnung

C

1,000 St

H

1.2.2.9 3-Zimmer Wohnung 3-Zimmer Wohnung T 1,000 St 1.2.2.10 4-Zimmer Wohnung 4-Zimmer Wohnung B 1,000 St E 1.2.2.11 5-Zimmer-Wohnung

A

5-Zimmer-Wohnung

R

1,000 St 1.2.2.12 Zulage für einen weiteren Raum

B

Zulage für einen weiteren Raum

E

1,000 St

I

Gesamtbetrag: T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 37]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 37 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2.3 Erneuerung der E-Installation in Wohn- u

a

r

Erneuerung der E-Installation in Wohn- und Nebenräumen (ohne Bad, Kücheninstallationswand und getrenntes WC )

e

Vorhandene Elektro-Installation Die Wohnungsunterverteilung ist in den Wohnungen vorhanden. Das Bad und WC (wenn vorhanden ) sind bereits neu mit FI-Schalter und Leitungs-

P

schutzschalter installiert. Die Installationswand der Küche ist ebenfalls neu mit FI-Schalter und LeitDungsschutzschalter installiert. Die Leitungen von der Wohnungsunterverteilung bis zu den Verteilerdosen der einzelnen Wohn- und Nebenräume in der Wohnung sind

F

bereits erneuert.

Erneuerung der Elektro-Installation in Wohn - und Nebenräumen, in der Wohnung: Küche: restliVchen Leitungen, ausser die neu installierte Kücheninstalla- tionswand. Wohn- und Nebenräume, wie z.B. Balkone und

o

Abstellräume: Erneuerung der kompletten Elektro-Installation gemäß Ausstattungsliste. Nachrüsten der vorhrandenen Wohnungsunterverteilung mit Leitungsschutzschalter und FI-Schalter.

l

Die Leistung ist auf der Grundlage der gültigen DIN VDE-Vorschriften zu erbringen und beinhaltet alle Leistungen, die für eine afunktionsfähige Installation notwendig sind. In der Leistung sind enthalten:

g

Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau einer Baustromversorgung auch für Fremdgewerke,

e

Demontage der zu erneuernden Installation sowie, wenn erforderlich, auch der angeschloss enen Geräte,

Abtransport und Entsorgung von demontierten Bauteilen

-

und Bauschutt,

Kabel und Leitungen in der Verlegeart na ch Vorgabe des AG einschließlich Leitungszuführung zu Verteilerdosen, Installations-Rohre, ggf. bei Aufputz- instNallation Kanäle und Fußboden-Sockelleisten - im Raum komplett um- laufend - sowie der erforderlichen

I

Befestigungsmaterialien: liefern, verlegen und betriebsbereit anschließen; einschl. Fräsen oder Schneiden von Schlitzen und herstellen von C Wanddurchbrüchen; das Schließen und Verputzen der Öffnungen ist nicht Bestandteil der Leistungen.

H

Die erforderliche Mindestausstattung der Räume mit Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse ist einzuhalten; T siehe unter Vorbemerkungen "MINDESTAUSSTTUNG DER RÄUME BEI KOMPLETT BZW.TEILERNEUERUNG" Ebenso sind die Fabrikatsfestlegungen für die

B

Elektroinstallation für die Wohnungsausstattung des AG zu beachten. Vor Durchführung der Maß- nahme wird die Ausstattung mit dem AG festgelegt. E Schalter und Taster, Steckdosen mit Schutzkontakt

A

sowie Schalter-Steck- dosen-Kombinationen in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG, R Gerätezuleitungen in unterschiedlichen Ausführungen B und Größen, in Unter- putz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG,

E

Anfertigung und Übergabe des Wohnungsprüfprotokolls entsprechend den DIN VDE-Vorschriften und technischen I EVU-Anschlussbedingungen,

T

Bezugseinheiten sind: Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer, Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur. B 1.2.3.1 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 38]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 38 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1,000 St

a

1.2.3.2 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer Wohnung

r

e1,000 St 1.2.3.3 3-Zimmer Wohnung 3-Zimmer Wohnung 1P,000 St 1.2.3.4 4-Zimmer Wohnung 4-ZiDmmer Wohnung

F

1,000 St 1.2.3.5 5-Zimmer-Wohnung 5-Zimmer-Wohnung

V

1,000 St 1.2.3.6 Zulage für eineno weiteren Raum Zulage für einen weiteren Raum

r

1,000 St

l

a

Gesamtbetrag:

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 39]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 39 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2.4 Vollständige Erneuerung der Wohnungsinst

a

r

Vollständige Erneuerung in Wohnungen eErneuerung der Elektro-Installation in Wohn - und Nebenräumen, Küche, Bad, WC ( wenn vorhanden) und in den zur Wohnung gehörenden Nebenräumen, wie z.B. Balkone und Abstellräume, einschließlich Woh- nungsunterverteilung Unterputz komplett bestückt und

P

fachgerechte Anbindung sämtlicher Verteilerdosen an die Wohnungsunterverteilung, einschließlich aller erfoDrderlichen Leitungen, Kabel, sonstige Materialien, einschl. Fräsen von Schlitzen, Herstellen von Wanddurchbrüchen. Defekte Kabel und Leitungen

F

demontieren und entsorgen. Die Leistung ist auf der Grundlage der gültigen DIN VDE-Vorschriften zu erbringen und beinhaltet alle Leistungen, die für eine funktionsfähige Installation notwendig sind. In der Leistung sindV enthalten: Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau einer

o

Baustromversorgung auch für Fremdgewerke. Demontage der zu errneuernden Installation sowie, wenn erforderlich, auch der angeschlossenen Geräte.

l

Abtransport und Entsorgung von demontierten Bauteilen und Bauschutt,

a

Kabel und Leitungen in der Verlegeart nach Vorgabe des AG einschließlich Leitungszugführung zur Wohnungsunterverteilung, FI-Schutzschaltungen, Abzweigdosen, Installations-Rohre, ggf. bei

e

Aufputzinstallation Kanäle und Fußboden-Sockelleisten

• im Raum komplett umlaufend - sowie der erforder- lichen Befestigungsmaterialien: li efern, verlegen und betriebsbereit anschließen, einschl. Fräsen von Schlitzen und herstellen von Wanddurch- brüchen; das

-

Schließen und Verputzen der Öffnungen ist nicht Bestandteil der Leistungen.

Die erforderliche Mindestausstattung der Räume mit Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse ist einNzuhalten; siehe unter Vorbemerkungen "MINDEST-AUSSTTUNG DER RÄUME BEI KOMPLETT BZW.

I

TEILMODERNI-SIERUNG". Ebenso sind die Fabrikatsfestlegungen für die Elektroinstallation für die Woh- nungsausstattungC des AG zu beachten. Vor Durchführung der Maßnahme wird die Ausstattung mit dem AG festgelegt.

H

Schalter und Taster, Steckdosen mit Schutzkontakt sowie Schalter-Steck- dosen-Kombinationen in T unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG.

geringwertige Geräte, wie z.B. Läutewerke in

B

unterschiedlichen Ausfüh- rungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG.

E

Anfertigung und Übergabe des Wohnungsprüfprotokolls entsprechend den DIN VDE-Vorschriften und technischen

A

EVU-Anschlussbedingungen. Bezugseinheiten sind: R Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer, Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur. B 1.2.4.1 1-Zimmer Wohnung 1-Zimmer Wohnung E 1,000 St I 1.2.4.2 2-Zimmer Wohnung 2-Zimmer Wohnung T

B

1,000 St 1.2.4.3 3-Zimmer Wohnung

A

3-Zimmer Wohnung

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 40]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 40 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1,000 St

a

1.2.4.4 4-Zimmer Wohnung 4-Zimmer Wohnung

r

e1,000 St 1.2.4.5 5-Zimmer-Wohnung 5-Zimmer-Wohnung 1P,000 St 1.2.4.6 Zulage für einen weiteren Raum ZulaDge für einen weiteren Raum

F

1,000 St

Vollständige Erneuerung in Wohnungen mit Nachtstrom-Speicherheizungen

V

Erneuerung der Elektro-Installation in Wohn - und Nebenräumen, Kücohe, Bad, WC ( wenn vorhanden ) und in den zur Wohnung gehörenden Neben- räumen, wie z.B. Balkone und Abstellräume, mit Nachtstrom-Speicher-

r

heizungen ausgestattet, einschließlich Wohnungsunterverteilung Unterputz komplett bestückt und fachgerechte Anbinldung sämtlicher Verteilerdosen an die Wohnungsunterverteilung, einschließlich aller erforderlichen Leitungen,a Kabel, sonstige Materialien, einschl. Fräsen von Schlitzen, Herstellen von Wanddurchbrüchen. Defekte Kabel und Leitungen demontieren und entsorgen. Dgie Leistung ist auf der Grundlage der gültigen DIN VDE- Vorschriften zu erbringen und beinhaltet alle Leeistungen, die für eine funktionsfähige Installation notwendig sind.

In der Leistung sind enthalten: Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau e-iner Baustromversorgung auch für Fremdgewerke.

Demontage der zu erneuernden Installation sowie, wenn erforderlich, auch der angeschlossenen Geräte.

N

Abtransport und Entsorgung von demontierten Bauteilen und Bauschutt, I Einschließlich sämtlicher Kabel und Leitungen,

C

Anschlussdosen, Automaten, Schaltschütz, Ausführung Unterverteilung 4-reihig, FI-Schutzschaltung 4-polig und sonstige Materialien die zum Anschuss von H Nachtstrom- Speicherheizungen notwendig sind. Es sind i.d. R. Zweikammer-Anschluss- dosen zu verwenden. T Kabel und Leitungen in der Verlegeart nach Vorgabe des AG einschließlich Leitungszuführung zur Wohnungsunterverteilung, FI-Schutzschaltungen, Abzweigdosen, Installations-Rohre, ggf. bei B Aufputzinstallation Kanäle und Fußboden-Sockelleisten

• im Raum komplett umlaufend - sowie der erforder-

E

lichen Befestigungsmaterialien: liefern, verlegen und betriebsbereit anschlie- ßen, einschl. Fräsen von Schlitzen und herstellen von Wanddurchbrüchen; das A Schließen und Verputzen der Öffnungen ist nicht Bestandteil der Leistungen. R Die erforderliche Mindestausstattung der Räume mit Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse ist einzuhalten; B siehe unter Vorbemerkungen "MINDESTAUSSTTUNG DER RÄUME BEI KOMPLETT BZW. TEILMODERNISIERUNG". E Ebenso sind die Fabrikatsfestlegungen für die Elektroinstallation für die Woh- nungsausstattung des

I

AG zu beachten. Vor Durchführung der Maßnahme wird die Ausstattung mit dem AG festgelegt.

T

Schalter und Taster, Steckdosen mit Schutzkontakt sowie Schalter-Steck- dosen-Kombinationen in B unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG.

A

geringwertige Geräte, wie z.B. Läutewerke in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG.

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 41]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 41 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) unterschiedlichen Ausführungen und Größen, in EUR EUR Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Vorgabe des AG.

a

Anfertigung und Übergabe des Wohnungsprüfprotokolls rentsprechend den DIN VDE-Vorschriften und technischen EVU-Anschlussbedingungen.

e

Bezugseinheiten sind: Zum Beispiel 3-Zimmer Wohnung: Wohnung mit Wohnzimmer,Schlaf- zimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur. 1.2.4.7 1P-Zimmer Wohnung (mit NSP) 1-Zimmer Wohnung (mit NSP)

D

1,000 St

F

1.2.4.8 2-Zimmer Wohnung (mit NSP) 2-Zimmer Wohnung (mit NSP)

1,000 St

V

1.2.4.9 3-Zimmer Wohnung (mit NSP) 3-Zimmer Wohnungo (mit NSP) 1,000 St r 1.2.4.10 4-Zimmer Wohnung (mit NSP) 4-Zimmer Wohnung (mit lNSP)

a

1,000 St 1.2.4.11 5-Zimmer Wohnung (mit NSP)

g

5-Zimmer Wohnung (mit NSP)

e

1,000 St 1.2.4.12 Zulage für einen weiteren Raum Zulage für einen weiteren Raum

-

1,000 St

Sonderausstattung in den Räumen

N

Multimediadose inkl. erforderlicher Leitungen oder in Leerrohr mit Zugdraht verlegen, einschließlich

I

Leerdose. Der Multimediadose ist eine Zweifach- steckdose zuzuordnen. Oder weitere Telefonanschlussdose, inkl. erforder- licher LeitCungen oder in Leerrohr mit Zugdraht verlegen und betriebsbereit anschließen. H 1.2.4.13 je Raum je Raum T 1,000 St Abschlag für vorhandene Leerrohre in Wohnungen B Abschlag bei Erneuerung der Elektro-Installation wenn E Leerrohre bereits vorhanden sind. 1.2.4.14 Abschlag für 1-Zimmer Wohnung A Abschlag für 1-Zimmer Wohnung

R

1,000 St 1.2.4.15 Abschlag 2-Zimmer Wohnung B Abschlag 2-Zimmer Wohnung

E

1,000 St

I

1.2.4.16 Abschlag 3-Zimmer Wohnung Abschlag 3-Zimmer Wohnung

T

1,000 St

B

1.2.4.17 Abschlag 4-Zimmer Wohnung Abschlag 4-Zimmer Wohnung A 1,000 St R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 42]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 42 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.2.4.18 Abschlag 5-Zimmer Wohnung

a

Abschlag 5-Zimmer Wohnung

r

1,000 St 1.2.4.19 eAbschlag für einen Raum Abschlag für einen Raum

1,000 St

P

D

Gesamtbetrag:

F

V

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 43]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 43 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2.5 Mieter-Kellerinstallation

a

r

Mieter-Kellerinstallation erneuern / installieren eStromkreis 230 V, bis 3,6 kW ab Zählerschrank (im Keller) bis Anschlußdose im Kellergeschoss einschließlich aller erforderlichen Materialien: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Abzweig- / Anschluss- / Steckdosen, Decken- oder Wandauslass,

P

Schiffsarmatur mit Leuchtmittel, Schalter, Leitungen, Kabelkanäle, Verlege- und Befestigungs-Materialien liefDern, montieren und betriebsbereit anschließen. Übliche Montageart Aufputz, wenn erforderlich fräsen/schneiden von Schlitzen, herstellen von Wand-

F

und Deckendurchbrüchen. Lieferung und Montage der erforderlichen Brand- schutzdurchführung. Falls vorhanden, defekten Anschluss und Leitungen demontieren und entsorgen. KellerausstatVtung: Schiffsarmatur mit Leuchtmittel und Schalter-Steckdosen- kombination. 1.2.5.1 mit einer Leitunogslänge bis zu 10 m, mit einer Leitungslänge bis zu 10 m,

r

1,000 St 1.2.5.2 je weitere 5 m Leitunglslänge je weitere 5 m Leitungslänge

a

1,000 St

g

e

Gesamtbetrag:

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 44]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 44 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2.6 Zulage Betonwände

a

r

Zulage Betonwände efür Fräsen/Schneiden von Schlitzen und Herstellen von Wanddurchbrüchen in Betonwänden. Die Statik ist zu beachten. 1.2.6.1 Raum klein RPaum klein 1,00D0 St 1.2.6.2 Raum groß Raum grFoß 1,000 St 1.2.6.3 Bad oder WC

V

Bad oder WC

o

1,000 St

r

l Gesamtbetrag:

a

Gesamtbetrag:

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 45]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 45 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.3 Festpreise

a

1.3.1 Grundlagen des Abrechnungsverfahrens

r

e

Allgemeines

Grundsätzlich gilt die VOB/B (in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung).

P

Die Festpreise sind Nettopreise und decken festgelegte Reparaturen unter- schiedlicher Art an bestimmten

D

Objekten/Einrichtungen ab. Die FesFtpreise beruhen auf Durchschnittswerten, gebildet aus den Abrech- nungsbeträgen zurückliegender gleicharti ger Reparaturfälle.

Jeder Festpreis beinhaltet die komplette ReparaturleisVtung, Zeitaufwand, Materialkosten, Kosten für die Bereitstellung eines Fahrzeuges, Parkge- bühren sowie eveontuelle sonstige Kosten und Zuschläge. Die Festpreise decken Reparaturen bis zu dem jeweils

r

angegebenen maximalen Reparaturaufwand ab. Erkennt der Auftragnehlmer vor Beginn bzw. während der Reparaturarbeiten, dass der maximale Reparaturaufwand im Rahmen der Reparaturarabeiten überschritten wird, muss eine Rückmeldung beim Auftraggeber erfolgen. Die weitere Vorgehensweise ist mit dem Auftraggeber abzustimmen, gegebe- nenfallgs sind andere Festpreis-Positionen bzw. weitere Einheitspreis- Positionen zu beauftragen. e Die Festpreise können durch Abschläge beim Vorliegen bestimmter definierter Sachverhalte korrigiert werden, z.B.:

-

• Abzug beim Wegfall von An- und Abfahrt-Kosten, bei gleichzeitiger Erledigung mehrerer Repar aturarten.

Bei Reparaturen dürfen nur Original- Ersatzteile eingesetzt werden, gemäß den vorgegebenen FNabrikaten und Typen; siehe Einheitspreisliste und der Liste der Austauschteile. I Garantieleistungen für Reparaturen bleiben - den

C

vorliegenden Vereinbar- ungen entsprechend - unverändert.

H

Aus organisatorischen Gründen kann eine Rechnung nur anerkannt werden, wenn der Rechnung eine Kopie unseres T Auftrages beigefügt wird und in der Rechnung die jeweiligen Ordnungszahlen der einzelnen Leistungspositionen angeben sind. Ferner muss die Rechnung die der Beauftragung zugrunde liegende Bestell-/Auftragsnummer aufweisen. B Abrechnungsbeispiele E Beispiel 1: Reparatur-Abrechnung mit einer A Festpreis-Position: Defekte Küchenbeleuchtung instand setzen

R

Leistungsnachweis: Kurzschluss gesucht und beseitigt, defekten B Lichttaster erneuert.

E

Abrechnung: 1 x Festpreis-Position 03.01.1 _? 00,00 1 x Festpreis-Position 03.02.4 _? 00,00 I Netto-Rechnungsbetrag: _? 00,00

T

Beispiel 2: Reparatur-Abrechnung mit 2 B Festpreis-Positionen: Einzelne beschädigte Steckdosen erneuern und einen A E- Herd reparieren.

R

Eine bearbeitbarLeei sVtuonrglsnaagcehw e(izs:. BI.n G2a eWobh-nDräautmeeni )u ndf iKnücdheen Sie in der Vergabeplattform - Steckdosen

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 46]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 46 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Leistungsnachweis: In 2 Wohnräumen und Küche EUR EUR Steckdosen

a

ausgewechselt, Reparatur an E-Herd. rAbrechnung: 1 x Festpreis-Position 03.01.1 _? 00,00 e1 x Festpreis-Position 03.02.4 _? 00,00 1 x Festpreis-Position 03.02.6 _? 00,00 Netto-Rechnungsbetrag: _? 00,00 1.3.1.1 An- und Abfahrt, einschließlich Fahrzeugkosten als Zulage zum Fahrtkostenanteil, der in den

P

Einheitspreisen einkalkuliert ist. Die Zulagen-Pauschale für die An- und Abfahrt kommt nur bei DAuftragswerten bis max. 300 _?, netto und bei Nichtantreffen des Mieters bei nachweislich fest vereinbarten Termin zum Tragen. Werden innerhalb eines

F

Auftrages mehrere Einheitspreis- / Festpreispositionen beauftragt, kann die Zulage für An- und Abfahrt nur einmal beauftragt werden.

V

1,000 St

o

r

Gesamtbetrag:

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 47]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 47 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.3.2 Festpreispositionen

a

1.3.2.1 Reparaturen an der Treppenhaus-Beleuchtung einschließlich -Installation

r

Sicht-/Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie Feststellung der Mängel und Defekte der eTreppenhaus-Beleuchtung und -Installation vom Kellergeschoss bis zum Dachgeschoss, einschl. Beleuchtung in Laubengängen.

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie

P

beispielsweise u.a.:

• LiDchtstromkreis reparieren,
• Treppenlicht-/ Leitungsschutzschalter überprüfen / reparieren,

F

• Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / Unterbrechung / Wackel-kontakt / Kabelbruch beheben,
• Treppenl icht-Zeitschalter mit/ohne Zusatz justieren,
• Kabelkanal verlegen, Leitungen wieder befestigen, Leitungen AP Vund UP erneuern,
• Taster, Schalter, Abzweigdosen, Steckdosen reparieren / neu verdrahten / wieder befestigen,

o

• Stromkreis-Verteilungen instandsetzen,
• Leuchten reinigen, reparieren, neu verdrahten, wieder befestigen, r
• Treppenhaus-Leuchten reparieren/erneuern,
• neue Leuchten aus Bestand montieren,

l

• Notbeleuchtungsanlage, Fluchtwegsbeleuchtung instandsetzen.

a

Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage entspre- chender neuer Teileg, wie beispielsweise u. a.:

• Taster / Schalter (auch kombiniert), Steckdosen

e

inEinfach- / Mehrfachausführung, für auf / unter Putz, in Normal-/ FR-Ausführung,

• Schaltschütze, -relais, Treppenh aus-, Keller-Leuchten,
• Sicherungs-, AP-Gehäuse, Drehstrom-Sammelschienen,

-

Sicherungen, Sicherungssockel, -einsätze, Schmelzeinsätze,

• Abzweigdosen, Abdeckungen, Rahmen, Wip pen ohne / mit Symbol
• Leitungen, Rohre, Kabelkanäle, SockelleisNten
• Glüh- / Sparlampen, Leuchtstofflampen / -röhren, Ersatzgläser, Fassungen, Vorschaltgeräte,

I

Lampen-Unterteile /-Schalen, Starter, Leuchtenbeschriftung

• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Reinigungs- und C Dichtungs-Material,
• oder andere erforderliche Teile.

H

Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren Teilen. T Abrechnungshinweis:

• der Treppenhauszeitschalter wird zusätzlich nach Einheitspreis abgerechnet

B

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

E

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis

A

maximal _? 120,00 monetärer Durchschnittswert von _? 44,00

R

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Decken- und Wandleuchte für Treppenhäuser B
• Schalterprogramm komplett erneuern

E

1,000 St 1.3.2.2 Reparaturen an der allgemeinen Innen- und Außen-Installation undBeleuchtung, mitI Ausnahme der Treppenhausbeleuchtung Sicht-/Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie T Feststellung der Mängel und Defekte an Innen- und Außen-Elektro-Installationen und Beleuchtung in sämtlichen allgemeinen Räumen und Außenbereichen, mit B Ausnahme der Treppenhaus-Beleuchtung und -Installation.

A

als allgemeine Räume / Bereiche / Geräte gelten wie beispielsweise u. a.:

R

Eine bearbeitbar- eD aVchobroldeangreäu m(ez,.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.d- eR ä-um eZ uzugra nalgl gnemaecihne nA nBemneultzduunng,g wmiei tb eiIshprieelrs weAicsce:ount. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 48]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 48 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) - Dachbodenräume, EUR EUR

• Räume zur allgemeinen Benutzung, wie beispielsweise:

a

Wasch-, Trocken-, Fahrrad-, Kinderwagen-Abstellräume, Speicher-/Boden rRäume, Müllräume

• Technik-Räume, wie beispielsweise für: eHausanschlüsse, Heizungen, Fernwärme-Übergaben, Aufzüge,
• Garagen,
• Außenbeleuchtung,
• Hofbeleuchtung.

P

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie beispielsweise u.a.:

D

• Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / Unterbrechung / WackelkFontakt / Kabelbruch beheben,
• Leitungen entfernen / erneuern / Unter- / Auf-Putz legen,
• Leitungen neu verlegen,
• Leerrohre installationsfähig machen,
• ZähleranlagVen überprüfen,
• Zähler-Schränke/ -Türen instandsetzen,
• Stromkreis-Veroteilungen instandsetzen,
• Stromkreise instandsetzen / erweitern / aufteilen,
• Sicherungen auswechseln,

r

• Leuchten, Steckdosen, Taster, Schalter reparieren / neu verdrahten, l
• Leuchten, Steckdosen, Taster, Abzweigdosen, Leitungen wieder befestigen, a
• Leuchten reinigen,
• Innenleuchten/Zeitschaltuhren erneuern,
• aus Bestand neue Leuchten gmontieren,
• Potentialausgleich herstellen / erneuern / instandsetzen, e Messprotokoll anfertigen,
• Haupterdung anschließen,
• Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder instandsetzen / justieren.

-

Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage entspre- chender neuer Teile, wie beispi elsweise u. a.:

• Innenleuchten, Zeitschaltuhren, Steckdosen / Taster / schalter, abschließbare Steckdosen, auch inN Kombinationen, den jeweiligen schaltungstechnischen ErfordernIissen entsprechend, in Einfach-/ Mehrfach-Ausführung, für auf /

C

unter Putz, in Normal-/ FR-Ausführung,

• Glühlampen, Leuchtstofflampen/ -Röhren und Starter, Ersatzgläser für Glas-Leuchten, H
• Wippen ohne / mit Symbol, Abdeckungen, Rahmen, Glimmlampen,

T

• Leitungen, Rohre, Kabel-Kanäle, -Kästen, -Sockelleisten, Abzweigdosen,
• Leitungsschutzschalter, Drehstrom-Sammelschienen, Sicherungen, Sicherungssockel, -einsätze, Schmelzeinsätze, B
• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Reinigungs- und Dichtungs-

E

Material,

• oder andere erforderliche Teile.

A

Abtransport / Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren Teilen.

R

Abrechnungshinweis:

B

Der Reparatur- Festpreis deckt ab:

E

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen,
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis

I

maximal _? 120,00 monetärer Durchschnittswert von _? 59,00

T

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Ovalleuchte für Keller oder Dachboden erneuern

B

• Feuchtraumleuchte
• Decken- und Wandleuchte für Keller bzw. Nebeneingangstür A
• Dämmerungsschalter
• Bewegungsmelder R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 49]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 49 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

1,000 St 1.3.2.3 rReparaturen an Klingel-, Türöffner- und Türsprech-Anlagen Sicht-/Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie Feststellung der Mängel und Defekte, Reparaturen an

e

Klingel-, Türöffner- und Türsprech-Anlagen.

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie beispielsweise u. a.:

P

• Anlagen komplett instandsetzen,
• Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / UnteDrbrechung / Wackelkontakt / Kabelbruch beheben,
• LeituFngen / Abzweigdosen entfernen / befestigen / erneuern,
• Leitungen neu verlegen,
• Klingel-Tableau ausbauen / einbauen / neu befestigen / reinigen,
• Klingel-/ TVüröffner-Tasten ausbauen / einbauen / neu befestigen,
• Türöffner / Scohließblech neu befestigen / justieren,
• Türöffnerkontakte reinigen,
• Kaltlötstellen beseitigen,
• Hausstationen undr Wohnungs-Sprechstellen ausbauen / einbauen / neu befestigen / reinigen / reparieren,
• zentrale Sprechstelllen-Steuerung reparieren. Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage

a

entsprechender neuer Teile, wie beispielsweise u. a.:

• komplette Klingel- / Türöfgfner-Tasten ohne / mit Symbol, Abdeckungen, Rahmen, Glimmlampen,
• Klingel-Tableaus / Etagen-Plaetten in Metall / Guss / Kunststoff,
• Klingel-Trafos, Mikrofone, Läutewerke, Summer, Gongs, Fernschalter, Steuerungsrel ais,
• Leitungen, Rohre, Kabelkanäle, Sockelleisten, Abzweigdosen, -
• oder andere erforderliche Teile,
• Klein-, Löt-, Klemm-, Befestigungs-, Reinigungs- und Dichtungs-Material. Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbraNuchbaren Teilen.

I

Abrechnungshinweis: Der Reparatur- Festpreis deckt ab: C

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen, H
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis maximal _? 100,00

T

monetärer Durchschnittswert von _? 52,00

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Austausch von kompletten Klingel- / Türöffner- / Türsprech-Anlagen, B
• Austausch von Wohnungstelefonen,
• Austausch von Einbaulautsprechern, Basisnetzgerät, Steuereinheit E

A

1,000 St 1.3.2.4 Reparaturen an der Wohnungsinstallation und -beleuchtung

R

Überprüfung der Leitungsinstallation und Objekte der Grund- ausstattung, sowie der durch die Mieter angelegten Installa- tions-Erweiterungen; Öffnen/ B Prüfen von Verteilerdosen, Steck- dosen, Schalterdosen usw., Nachziehen von Klemmverbin- dungen, Prüfen von E Zähleranlagen, Sichern von Stromaus- lässen.

I

Wichtiger Hinweis zu Rauchmeldern: Einbau nach derzeit geltender DIN EN 14604 bzw. LBO.

T

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie beispielsweise u. a. B

• Elektro-Anlagen-Ausfall beseitigen,
• Elektro-Anlage instandsetzen / freischalten / A abklemmen,
• Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

Unterbrechung /

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 50]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 50 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) - Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / EUR EUR Unterbrechung /

a

Wackelkontakt / Kabelbruch beheben,

• Installationskanäle verlegen, Leitungen neu verlegen r/ ent- fernen / erneuern / neu verklemmen / unter Putz elegen,
• Licht-/Steckdosen-Stromkreise instandsetzen,
• Zähleranlagen, Stromverbrauch überprüfen,
• Zähler-Schränke/ -Türen instandsetzen,
• Stromkreis-Verteilungen instandsetzen, -P Stromkreise erweitern / aufteilen,
• Kabelkanäle / Sockelleisten instandsetzen / erneuern,
• Leuchten, Steckdosen, Taster , Abzweigdosen,

D

Leitungen wieder befestigen,

• LeuchFten, Taster, Schalter, Abzweigdosen, Steckdosen reparieren / neu verdrahten / umsetzen / neu installier en,
• Sicherungen auswechseln,
• Schmorbrand-Schäden beheben,
• PotentialauVsgleich / Erdung herstellen / erneuern / instandsetzen, Wannen erden,
• Elektro-Geräteo-Anschlüsse installieren / instandsetzen,
• Elektro-Geräte anschließen / abklemmen /

r

instandsetzen, wie z.B. Lüfter, Ventilatoren, Heißwasserbereiter, E-Herd l (sofern Eigentum des AG),

• Wohnungs-Sichtprüfung daurchführen. Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage entsprechen- der neuer Teileg, wie beispielsweise u. a.:
• Taster / Schalter (auch kombieniert), Steckdosen in Einfach- / Mehrfach- Ausführung, für auf/ unter Putz, in Normal-/ FR-Ausführung,
• Stromstoß-Relais, Leitungsschutzsch-alter, Drehstrom- Sammelschienen, Sicherungen, Sicherungssockel, -einsätze, Schmelzeinsätze,
• Abzweigdosen, Abdeckungen, Rahmen, Wippen ohne / mit Symbol, N
• Leitungen, Rohre, Kabel-Kästen/ -Kanäle,
• oder andere erforderliche Teile, I
• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Reinigungs- und Dichtungs-

C

Material. Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren H Teilen.

T

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen,
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis maximal _? 120,00 B monetärer Durchschnittswert von _? 60,00

E

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Austausch kompletter Wohnungsunterverteiler, A
• nachrüsten von FI-Schutzschaltern,
• Herd- / Waschmaschinenanschlüsse neu installieren,

R

• Erneuerung der Elektroinstallation in der Wohnung.

B

1,000 St 1.3.2.5 Aufwändige Reparaturen an der Wohnungsinstallation und -beleuchtung E Sicht-/Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie Feststellung der Mängel und Defekte an der

I

Wohnungselektroinstallation in allen Räumen und dazugehörenden Nebenräumen, wie Mieter-Ab- stellräume, Mansarden, Balkons. T Wichtiger Hinweis: B Die Position ist zu beauftragen, wenn die auszuführende Leistung den finanziellen Grenzbetrag

A

der Position "Reparatur an der Wohnungsinstallation und -beleuchtung" übersteigt.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 51]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 51 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie

a

beispielsweise u. a. r- Elektro-Anlagen-Ausfall beseitigen,

• Elektro-Anlage instandsetzen / freischalten / eabklemmen,
• Kurzschluss / Erdschluss / Dauerkontakt / Unterbrechung / Wackelkontakt / Kabelbruch beheben,
• Installationskanäle verlegen, Leitungen neu verlegen

/P

entfernen / erneuern / neu verklemmen / unter Putz legen,

D

• Licht- / Stecker-Stromkreise instandsetzen,
• Zähleranlagen, Stromverbrauch überprüfen,
• ZähleFr-Schränke/ -Türen instandsetzen,
• Stromkreis-Verteilungen instandsetzen,
• Stromkre ise erweitern / aufteilen,
• Kabelkanäle / Sockelleisten, Anschlussdosen instandsetzen / erneuern, V
• Sicherungen auswechseln,
• Leuchten, Tastoer, Schalter, Abzweigdosen, Steckdosen reparieren / neu verdrahten / umsetzen / neu installieren,

r

• Leuchten, Steckdosen, Taster , Abzweigdosen, Leitungen wieder befestigen, Schlmorbrand-Schäden beheben,
• Potentialausgleich / Erdung herstellen / erneuern / instand- a setzen, Wannen erden,
• Elektro-Geräte-Anschlüsse installieren / instandsetzen, g
• Elektro-Geräte anschließen / abklemmen / instandsetzen, wie e z.B. Lüfter, Ventilatoren, Heißwasserbereiter, E-Herd (sofern Eigentum des AG),
• Zählertafel / Zähler aus- und wieder einbauen,
• Telefon-Nebenanschluss installieren- / instandsetzen,
• komplette Sanierung von Einzel-Räumen,
• Wohnungs-Sichtprüfung durchführen.

Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage entspre- chender neuer Teile, wie beispielsNweise u. a.:

• Taster / Schalter (auch kombiniert), SteckdoIsen in Einfach- / Mehrfach-Ausführung, für auf/unter Putz, für

C

Fuß-Teppich- Leisten-Ausführung, in Normal- / FR-Ausführung,

• Stromstoß-Relais, Leitungsschutzschalter, DrehstroHm- Sammelschienen, Sicherungen, Sicherungssockel, Sicherungseinsätze, Schmelzeinsätze, Abzweigdosen,

T

Abdeckungen, Rahmen, Wippen ohne / mit Symbol,

• Leitungen, Rohre, Kabel-Kästen / -Kanäle,
• oder andere erforderliche Teile,
• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Reinigungs- und Dichtungs- B Material.

E

Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren Teilen.

A

Abrechnungshinweis:

R

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen, B
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) über _ 120,00 bis maximal _? 290,00 E monetärer Durchschnittswert von _? 140,00

I

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Austausch kompletter Wohnungsunterverteiler, T
• Nachrüsten von FI-Schutzschaltern,
• Herd- / Waschmaschinen-Anschlüsse neu installieren,

B

• Erneuerung der Elektroinstallation in der Wohnung.

A

1,000 St 1.3.2.6 Reparaturen an Elektroherden einschließlich deren Anschlüsse R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 52]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 52 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Sicht-/ Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie

a

Feststellung der Mängel und Defekte an Elektroherden, Kochfeldern / Ceran- koch feldern, Backöfen sowie rderen Zuleitungen und An- schlüssen. eBeseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie beispielsweise u. a.:

• Elektroherde / Kochfelder / Backöfen instandsetzen,
• Alt-Geräte demontieren, -P Geräte demontieren, in andere Wohnung transportieren und wieder montieren,

D

• Kochfelder ausbauen und wieder einbauen,
• Normal-/ Schnell-/ Automatik-Kochplatten / HerdschFalter instandsetzen,
• Backofen -Tür/ -Schalter/ -Heizung instandsetzen,
• Herd-/ Kochfeld-Zuleitungen und -Anschlüsse instandsetzen,
• KurzschlussV / Erdschluss / Dauerkontakt / Unterbrechung / Wackelkontakt / oKabelbruch beheben,
• Sicherungen auswechseln,
• Begutachtung der Reparaturfähigkeit der Geräte,

r

überschreitet die zu erwartende Materialsumme 50 % des Geräteneuwertes, l soll das Gerät nicht mehr repariert, sondern nach Abstimmung a mit dem AG erneuert werden. Ausbau defekter Teile, Anliegferung u. Montage neuer Teile, wie beispielsweise u. a.:

e

• Normal-/ Schnell-/ Automatik-Kochplatte, komplette Mehr- kontakt-Schalter, Backofen-Türscheiben,
• Türdichtungen, -Temperaturregler,
• Leuchten, -Schalter und Backofen-He-izungen,
• Sicherungen, Sicherungseinsätze, Leitungsschutzschalter, Drehstrom- Sammelschienen, Verdrahtungssätze, Herd- Anschlussdosen, Anschlusskabel, Leitungen, Rohre, Abzweigdosen, N
• oder andere erforderliche Teile,
• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Klemm-, ReiniguIngs- und Dichtungs-Material.

C

Abtransport/ Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren Teilen.

H

Abrechnungshinweis:

T

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen,
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis maximal _? 130,00 B monetärer Durchschnittswert von _? 59,00

E

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Austausch E-Herd A
• Austausch Kochfeld/Cerankochfeld

R

1,000 St 1.3.2.7 Reparaturen an Elektro- Warmwasserbereitern einschließlich derenAnschlüssBen Sicht- / Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie Feststellung der Mängel und Defekte an E Elektro-Durchlauferhitzern und -Heiß- wasserspeichern unterschiedlicher Typen, Fabrikate, Bau-Arten und

I

-Größen, in Wohnungen und allgemeinen Räumen, ohne / mit elektronischer Leistungs-Steuerung, einschließlich der Wasser- und Elektro-Anschlüsse sowie T Elektro-Verteilungen und Unterverteilungen;

B

Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie beispielsweise u.a.:

A

• Geräte durchmessen / instandsetzen / nachregulieren / neu R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

einstellen,

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 53]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 53 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) / neu EUR EUR einstellen,

a

• Begutachtung der Reparaturfähigkeit,
• Geräte demontieren und wieder montieren, in Werkstatt rentkalken und spülen,
• undichte Stellen - vom Kaltwasserzulauf bis hin zum eHeiß- wasserauslauf beseitigen,
• Verstopfungen in den Geräten/im Wasser-Zulauf / -Ablauf beseitigen, -P Geräte reinigen / neu abdichten,
• Opferanoden auswechseln,
• Entlüftung, Rohre, Siebe, Perlatoren reinigen,

D

• bauseitig gestellte Geräte montieren und anschließen,
• Wasser- / Elektro-Anschlüsse instandsetzen / verlängFern,
• Elektro-Verteilungen / -Unterverteilungen instandset zen,
• sämtliche erforderlichen Ersatzteile auswechseln. Ausbau defektVer Teile, Anlieferung und Montage entsprechender neuer Teile, wie beispielsweise u. a.:

o

• Wasser-Ablaufarmaturen, Schwenkarme kurz / lang, Sicherheits-, Absperr-, Belüftungs-, Überdruck-,

r

Drossel- Ventile, Wasseranschluss-/Kreuz-Stücke,Rohre, Winkel-/ l Rohr-Bögen, Verschraubungen, Wandscheiben, Membranen, Ventiloberteile, Sicherheaits-Thermostate, Opferanoden,

• Überhitzungsschutz, Neozedblöcke, Sicherungs-Blöcke/ -Elemente/-Automaten, E-Leitgungen, E-Geräte-Anschluss- dosen, Schalter/Knebel/Drehgrifefe, Kontrolllampen, Abzweig- dosen, Temperaturwählbegrenzer, Überhitzungsschutz, Heizwiderstände und Druckdifferenzschalter,
• Schraubkappen, Neozed-Sicherungen, Automatenbrücken, Dichtungen, Siebe, Schrauben, Dübel, -Klemmen,
• Oberteile, Perlatoren, Stopfen, Kugelketten,
• Klein-, Befestigungs- Dichtungs- und K lemm-Material,
• oder andere erforderliche Teile. Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbraNuchbaren Teilen.

I

Abrechnungshinweis:

C

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

• Überprüfung der entsprechenden H E-Anlagen/-Einrichtungen,
• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis

T

maximal _? 90,00

monetärer Durchschnittswert von _? 40,00 Abrechnung von Materialkosten beim Austausch von B Ersatzteilen mit einem Materialstückpreis über _? 31,00 netto:

E

• diese Teile können extra berechnet werden; Grundlage ist die jeweils gültige Ersatzteilliste der entsprechenden Geräte-Hersteller. A Abrechnung über Einheitspreisliste:

R

• Austausch kompletter Elektro-Warmwasserbereiter.

B

1,000 St 1.3.2.8 Reparaturen an Nachtstrom-Speicherheizungen einschließlich derenAnschlüssen E Sicht-/Funktionsprüfung, Fehlersuche sowie Feststellung der Mängel und Defekte an

I

Nachtstrom-Speicherheizungen unterschiedlicher Fabrikate, Bauarten und -größen, einschließ- lich der Anschlüsse und Verteilungen/ -Unterverteilungen in T Wohnungen und in allgemeinen Räumen; NSP mit Asbest dürfen nicht repariert werden! B Beseitigung der festgestellten Mängel und Defekte, wie

A

beispielsweise u.a.:

• Nachtstromspeicherheizungen instandsetzen;
• Speicherheizungen durchmessen/neu einstellen; R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

• Laufgeräusche beseitigen;

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 54]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 54 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) - Speicherheizungen durchmessen/neu einstellen; EUR EUR

• Laufgeräusche beseitigen;

a

• Begutachtung der Reparaturfähigkeit;
• überhöhten Stromverbrauch kontrollieren/reduzieren; r- Steuerungen / Lüfter / Regler / Thermostate instandsetzen; e- Funktion überprüfen: Stromaufnahme, Verdrahtung, Kabel- schuhe, Regler;
• Standfestigkeit und Verankerung der Geräte prüfen;
• Nachtspeicherheizungen mit Winkel oder Ketten vPerankern;
• Leitungen / Abzweigdosen / Anschlussdosen befestigen / entfernen / erneuern;

D

• Leitungen neu verlegen;
• Stromkreise erweitern / aufteilen;
• StromFkreis-Verteilungen instandsetzen;
• Stromkreis-Verteilungen / Zähler-Schränke umverdraht en;
• Sicherungen auswechseln;
• Begutachtung der Reparaturfähigkeit der Geräte - überschreitetV die zu erwartende Materialsumme 50 % des Geräte-Neuwerteso, soll das Gerät nicht mehr repariert, sondern nach Abstimmung mit dem AG erneuert werden;

r

Ausbau defekter Teile, Anlieferung und Montage entsprechender neuer Tleile, wie beispielsweise u. a.:

• Stellräder, Drehknöpfe,a Gelenke, Knebel, Vorwiderstände, Lüfterlagersätze, Thermostate, Raumthermostate, Tempera- g tur-Regler / -Begrenzer, Lastabwurfrelais, Heizungsschütze, e bis zum Material-Einzelpreis von _? 70,00;
• Sicherungen, Leitungsschutzschalter, Drehstrom-Sammel- schienen, Verdrahtungssätze, Anschlussdosen, Anschluss- - kabel, Leitungen, Rohre, Abzweigdosen;
• Klein-, Löt-, Befestigungs-, Klemm-, R einigungs- und Dichtungs-Material,
• oder andere erforderliche Teile.

N

Abtransport/Entsorgung von Schutt und unbrauchbaren Teilen. I Abrechnungshinweis:

C

Der Reparatur-Festpreis deckt ab:

H

• Überprüfung der entsprechenden E-Anlagen/-Einrichtungen,

T

• Reparaturaufwand (Lohn, Material, Sonstiges) bis maximal _? 150,00(1)

monetärer Durchschnittswert von _? 67,00

B

Abrechnung von Materialkosten beim Austausch von Ersatzteilen mit einem Materialstückpreis über _?

E

70,00, netto:

• diese Teile können extra berechnet werden; Grundlage A ist die jeweils gültige Ersatzteilliste der entsprechenden Geräte-Hersteller.

R

Abrechnung über Einheitspreisliste:

• Austausch kompletter Nachtstromspeicherheizungen B
• Nachtstromspeicherheizungen an-/abklemmen, entsorgen

E

(1) Einschließlich Ersatzteile zum Materialstückpreis über _? 70,00 netto

I

1,000 St T

B

Gesamtbetrag:

A

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der VergGeasbaemtpbleatrtatgf:orm - R

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 55]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 55 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.4 Pauschalen

a

1.4.1 Stundensätze

r

1.4.1.1 Stundensatz für Facharbeiter

e

Stundensatz für Facharbeiter

1,000 Std 1.4.1.2 SPtundensatz für Facharbeiter Stundensatz für Facharbeiter

D

1,000 Std

F

Gesamtbetrag:

V

Gesamtbetrag:

o

r

Gesamtbetrag:

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 56]

L

eLV: Elektroarbeiten Seite: 56 Datum: 23.10.2026 s LV-Datum: 21.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR

a

Zusammenstellung

r

1 HWP Elektroinstallation 1.1 eEinheitspreise 1.1.1 Zu- und Ableitungen 1.1.2 Zählerschrank/-einrichtung, Sonstiges 1.1.3 Wohnungsunterverteilung, Sonstiges 1.1.4 GPeräte-Zuleitungen 1.1.5 Schalter / Steckdosen 1.1.6 ElekDtrogeräte, Sonstiges 1.1.7 Elektroheizungen 1.1.8 KlingelF-, Türöffner-, Sprechanlagen 1.1.9 Innen- und Außenbeleuchtung 1.1.10 VDE-Prüfung in den Wohnungen (angelehnt 1.1.11 Treppenhaus

V

1.2 Komplettmaßnahmen 1.2.1 Erneuerung der Bad- und Kücheninstallati

o

1.2.2 Teil-Modernisierung von Wohnungen 1.2.3 Erneuerung der E-Installation in Wohn- u

r

1.2.4 Vollständige Erneuerung der Wohnungsinst 1.2.5 Mieter-Kellerinstallatlion 1.2.6 Zulage Betonwände 1.3 Festpreise a 1.3.1 Grundlagen des Abrechnungsverfahrens 1.3.2 Festpreispositionen g 1.4 Pauschalen 1.4.1 Stundensätze e Summe: USt 19,00 %:

-

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

[Seite 57]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung)

s

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

b

a(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

r

Maßnahmennummer Rahm enverträge-VOB-MünchneVr eWrgoahbneennummer 2026_1245 _RV_HWP_Elektroinstallation_m

e

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren

P

Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren

FreihändigeD Vergabe Verhandlungsverfahren

Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

F

Baumaßnahme

R ahmenverträge-VOB-Münchner Wohnen

V

Leistung

o

R ahmenvereinbarung Handwerkerportal für die Leistungen Elektroinstallation_mahe

r

l

Bewerber

0F a

Bieter*)

Mitglied der Bewerber- bzwg.

Bietergemeinschaft*)

Nachunternehmer*) e

anderes Unternehmen*)

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

-

Jahr Euro

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abge schlossenen Geschäfts-

jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu

vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschlu

N

ss des Anteils bei ge-

meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

I

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

C

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekannt-

machung angegebenen Zeitraum1, vergleichbare Leistungen aHusgeführt habe/haben.

T

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste

bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-

nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: B

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-

E

nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus-

geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung

A

der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei-

bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der AusführunRg; Angabe zur Art der Bau-

maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-

Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem LeitungspersBonal koordiniert wurden;

Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

E

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf-

I

traege_formblatt_444_referenz.docx

T

B

A

R

Eine be azurtbreeffietndbeasr aen kVreourzlena g e (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab1e D.ebra lyänegrenre. dZeei tr-au mZu isgt amnagß gneabecnhd . Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand September 2022 1 von 3

[Seite 58]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung)

sAngaben zu Arbeitskräften

bIch/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü-

gung stehen.

a

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in

r

den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert

nache Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / WiPr sind

im Handelsregister eingetragen.

für die auszDuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

F

zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung

meiner/unserer ErklärunVg vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

o

der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahrern und Liquidation

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren

l

weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und

sich mein/unser Unternehmen naicht in Liquidation befindet.

Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

g

Angabe, dass nachweislich keine schweree Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber

oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

-

für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.

keine Eintragungen im Wettbewerbsregister ge speichert sind.

für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

zwar für mein/unser Unternehmen ein AusschlussNgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir

jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für

I

mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

C

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot

der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim WettbewerbHsregister durchführen.

T

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie

der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur BeitragsBzahlung unterfallen, ordnungsgemäß

erfüllt habe/haben.

E

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde Aich/werden wir eine Unbedenk-

lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nacRh § 48b EStG vorlegen.

B

E

I

T

B

A

R

Eine b2e saorwbeeiti mtebina rBee triVeob rbleaitrgaegs p(flzic.hBtig. Gisat eb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab3e s.obwaeyite drans .Fdinea n-za mZtu dgearanrgti gen aBceshc hAeninmigeulndgeunn gau smsitetll t Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand September 2022 2 von 3

[Seite 59]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung)

s Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

b

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

a

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte

Urnbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

e

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge-

sondertes VPerlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen

und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner-

halb dieser FriDst vorgelegt werden.

F

V

o

r

l

(Ort, Datum, Unterschrift)4

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab4e n.ubra eyrfeorrdne.rldiceh, w-e nZnu dgieasneg E ingeancehrk läArnumneg lndicuhnt Bge smtaintd teIilh erineers uAnctecroscuhnrite.be nDeans A nAgnegboetbeos tis t ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand September 2022 3 von 3

[Seite 60]

L

127 / L 127 / III.27

e

(Erklärung Bezug Russland)

sEigenerklärung Bezug Russland

b

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April

2a022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vor-

schrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Per-

sonern oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte

Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

e

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Be-

werbPers/Bieters in Russland,

D

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien

nach BuchsFtabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr

als 50 Prozent,

c) durch das HandeVln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unter-

nehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen.

o

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu

r

Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

l

Maßnahmennummer Rahm enverträage-VOB-MünchneVr eWrgoahbneennummer 2026_1245 RV_HWP_Elektroinstallation

Maßnahme oder Baumaßnahme g

R ahmenverträge-VOB-Münchner Wohnen

e

Leistung

R ahmenvereinbarung Handwerkerportal für die Leistungen Elektroinstallation_mahe

-

1 Bieter

1 Mitglied der Bewerber- bzw.

N

Bietergemeinschaft

1 Auftragnehmer I

1 (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

C

H

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle

zutrifft. T

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in An-

B

spruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten PersonEen oder Unternehmen in Anspruch

nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

A

R

B

E

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der AIuftragssumme.

T

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU)

2022/576) zulässig.

B

A

R

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab1e Z.ubtareyfefernnd.edse a n-k reZuuzgeann g nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Dezember 2022 1 von 2

[Seite 61]

L

127 / L 127 / III.27

e

(Erklärung Bezug Russland)

s Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum

10. Oktober 2022 beendet.

b

a

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen

rbeauftrage(n) / beauftragt habe(n).

efolgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen

beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

P

D

F

Die Le istungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

V

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU)

2022/576) zoulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum

r

10. Oktober 2022 beendet.

l

keine der in den Buchstaben aa) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf-

trage(n) / beauftragt habe(n).

g

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf-

e

tragen werde(n) /beauftragt habe(n).

-

N

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

I

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU)

C

2022/576) zulässig.

H

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum

10. Oktober 2022 beendet.

T

B

E

A

R

B

(Ort, Datum, Name, Unterschrift2)

E

I

T

B

A

R

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab2e n.ubra eyrfeorrdne.rldiceh, w-e nZnu dgieasneg E rnkaläcruhn gA nnicmhet lBdeustnagnd tmeiil tei nIesh rAengre bAoctecso isutn t. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Dezember 2022 2 von 2

[Seite 62]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) sVergabestelle

Münchner Wohnen GmbH

Vergabeart

Gubstav-Heinemann- Ring 111

81739 München offenes Verfahren

a

Deutschland nicht offenes Verfahren

Tel.:+49 89-877662-0 Fax.:+49 89-877662-9315

r wettbewerblicher Dialog

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

e

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

Innovationspartnerschaft

P

Ablauf der Angebotsfrist

D

Datum 23.11.2026 Uhrzeit 10:00

F Bindefrist endet am 05.02.2027

V

o

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

r

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A

l

Bezeichnung der Bauleistung:

a

Maßnahmennummer Baumaßnahme

g

R ahmenverträge-VORBa-hMmüenncvhen retrrä Wgeo-hVnOeBn-Münchner Wohnen

e

Vergabenummer Leistung 2026_1245_RV_HWRPa_hEmleekntrvoeinresitnabllaartuionng_ mHaanhdewerkerportal für die Leistungen Elektroinstallation_mahe

-

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

N

212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)

216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren voIrzulegenden Unterlagen

226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote

C

227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien

H

242.H Instandhaltung

2440 Informationen zur Datenerhebung T

2492 Online-Vergaben

V erfahrensbes chreibung Pauschalbeauftragung

E ignungskrite rien_HWP B

B ESTANDSBE SCHREIBUNG AUSCHREIBUNG HWP Liegenschaften

E

W ichtige_Firm eninfo_betruegerische_Mails-0725

A

Z usammenfas sung Service Levels Handwerker

R

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

B

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen

214.H Besondere Vertragsbedingungen E

225 Stoffpreisgleitklausel

I

228 Nichteisenmetalle

T

2410 Abfall – EBV

244 Datenverarbeitung B

V erhaltensk odex der Münchner Wohnen GmbH

A

z usätzliche Vertragsbedingungen der Immo 1-4

Eine bear b4e 2i1t Vbearrtera gV soerrlfuaeglelu n(gzs.bBu.eGragesbch-Dafatt, 4e2i2) Mfaienndgeenla nSsiper uienc hdeebru eVrgesrcghaabfetplattform -

R

vergabe.b aBy aeursnt.edlleen o- r dZnuugnagn,g A rnbaeciths sAcnhmuetzldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbi ndlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand März 2025 1 von 5

[Seite 63]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

s 2 31 Vereinb arung zur Tariftreue

b

a

C) rdie, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

213.H Angebotsschreiben

e

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm

124 Eigenerklärung zur Eignung

127 Erklärung Bezug Russland

P

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

D

224 Angebot Lohngleitklausel

234 ErkFlärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

2481 ErklärungV zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

o

Vertragsformular für Instandhaltung:

r

W ird ein Na chlass auf die vergebenen Preise gegeben, ist dieser mit dem Angebot in der G AEB und dem

F B213.H an zugeben l

R ahmenver einbarung parapiehrt, ausgefüllt und vollständig unterschrieben.

a

g

e

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

-

236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ei gnungsna chweis für Unterauftragnehmer / eignungsverleihende Unternehmer (soweit einschlägig)

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand März 2025 2 von 5

[Seite 64]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

s

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-

b geben im Namen und für Rechnung

der Münchner Wohnen GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen

a

r

e

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu

vergeben im Namen und für Rechnung

der Münchner Wohnen GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen

P

D

2 KommunikatiFon

Die Kommunikati on erfolgt

elektronisch übeVr die Vergabeplattform

auf andere Weise (schriftlich/Textform)

o

in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich

oder in Textform r

Stelle Bie terfragen - vergabe.bayern

l

Straße Gus tav-Heinemann- Ring 111

PLZ/Ort 817 39 Münchean

E-Mail SE0 2_05@muenchnegr-wohnen.de Fax

e

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

-

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

N

I

3.2 - frei - C

3.3 Nachforderung

H

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert. T

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

B

E

A

nicht nachgefordert

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vRorzulegen:

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden UBnterlagen

E

I

T

B

4 Losweise Vergabe:

✘ nein A

ja, Angebote sind möglich für

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand März 2025 3 von 5

[Seite 65]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

s eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-

sensbestätigung

b

nur ein Los

a

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

r

Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann.

eHöchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung.

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot

in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

P

D

F

5 Mehrere Hauptangebote

V

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

o

zugelassen

Werden mehrere Hauprtangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13

Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

l

a

6 Nebenangebote

g

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelasesen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

-

für die gesamte Leistung

nur für nachfolgend genannte Bereiche :

N

I

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

C

H

T

unter folgenden weiteren Bedingungen:

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot B

E

A

R

7 Angebotswertung: B

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote E

Zuschlagskriterium Preis

I

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, Tinsbesondere

unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-

tungsangeboten. B

A

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien

Eine be arb eitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

R

vergabe .ba yern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand März 2025 4 von 5

[Seite 66]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

s8 Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

b

in Textform

a

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

r mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,

e

ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform

der Vergabestelle zu übermitteln.

P

SchriftDlich

Das beigefügteF Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem

Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf

Stelle:

V

o

r

l

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

ion_ma

2026_1245_RV_HWP_Elektroinstagllateion_mahe

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

-

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die

Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):

N

V ergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel 089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847

I

10 Nr n. 10.1 bis ... siehe Leistungsbeschreibung C

Es kö nnen nur maximal 10 Bieter als Rahmenvertragspartner bezuschlagt werden. Erfüllen mehrere

H

Bieter gleichermaßen die Anforderungen und die objektive Auswahl (Preis, identischer Nachlass)

erfol gt die Auswahl unter den verbleibenden Bietern durch ein tTransparentes Losverfahren.

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand März 2025 5 von 5

[Seite 67]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU)

s

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

bEinheitliche Fassung

a

Hinweis:

Das rVergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2

"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A).

e

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

E nthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-

ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-

P

zuweisen.

D

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote Fvon Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen

Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu

geben, ob und aVuf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

o

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

r

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot

ist bis zu dem von der Vlergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht

form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

a

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgeggebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabesetelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

-

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die

von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-

ner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ aNuf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung

ausgeschlossen.

I

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

C

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-

geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter ZugrundelegunHg des geltenden Steuersatzes am Schluss des

Angebotes hinzuzufügen.

T

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungs summe gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sinBd.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes undE werden im Fall der Auftragsertei-

lung Vertragsinhalt.

A

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dRies ist mit Angebotsabgabe

nachzuweisen.

B

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-

E

ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien AuIsführung der Bau-

leistung erforderlich sind.

T

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertrags-

bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechenBde Angaben

über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

A

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand 2019 1 von 3

[Seite 68]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU)

s (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen auf-

zugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

b

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-

aschlossen.

5 rBietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

e

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist,

P

- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, D

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

F

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten

oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften,

die sich erst nacVh der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet

haben, nicht zugelassen.

o

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

r

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich

bei der Erfüllung eines Aulftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische

und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-

henen Leistungen/Kapazitätean in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen

der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen

g

Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind.

Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben

e

und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im

Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-

-

meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-

tungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre-

N

chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er-

setzen.

I

7 Eignung

C

7.1 Offenes Verfahren

H

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung

durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die PräqualifikTation von Bauunternehmen e.V. (Präqua-

lifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei

Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlang en nachzuweisen, dass diese präqua-

lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte

B

auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen NachweEis der Eignung für die zu verge-

bende Leistung mit dem Angebot

A

 entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-

spezifische Einzelnachweise R

 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

B

vorzulegen.

E

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-

erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-

I

weise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese

in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PräqualifikaTtionsverzeich-

nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

B

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen

Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw.

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand 2019 2 von 3

[Seite 69]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU)

s in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht

in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

b

a

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

r

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der

eengeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen

Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er-

gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

GelaPngt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes

Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-

D

diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigen-

erklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die

F

Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des

Vereins für d ie Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt wer-

den, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht

in deutscher SprVache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung

o

(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern – Stand 2019 3 von 3

[Seite 70]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters

LesName und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)

b

a

r

e

(Name und A nschrift der Vergabestelle)

Münchner Wohnen GmbH

P

Gustav-Hein emPann- Ring 111

D

81739 München

F

V

Angebotsschreiben

o

Bezeichnung der Bauleistung:

r

Maßnahmennummer Baumaßnahmle

Rahmenverträge-VORBa-h Mmüenncvhenretrrä Wgeo-hVnOeBn-Münchner Wohnen

a

g

Vergabenummer Leistung 2 026_1245_RV_HWRPa_hE mleekntrvoeinresitnabllaartuionng_e mHaanhdewerkerportal für die Leistungen Elektroinstallation_mahe

...

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (K-urz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-

derten Angaben und Erklärungen

Vertragsformular für Instandhaltung mit den Pr eisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen

224 Lohngleitklausel - Berechnung dNes Änderungssatzes

233 Nachunternehmerleistungen

I

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/KapazitäteCn anderer Unternehmen

Nebenangebot(e)

H

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

T

2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

B

E

A

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

R

124 Eigenerklärung zur Eignung

Einheitliche Europäische Eigenerklärung B

127 Erklärung Bezug Russland

E

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

I

T

B

A

R

Eine b1e

n

a

u

r

r a

b

u

e

s

i

zu

t

fü

b

l

a

le

r

n

e

, w e

V

n

o

n

r

de

l

r

a

B

g

ie

e

te r

(

vo

z

n

.

d

B

e

.

r

G

B

a

un

e

d

b

e

-

sa

D

n

a

st

t

al

e

t f

i

ü

)

r I m

f

m

i

o

n

b

d

ilie

e

n

n

a uf

S

g

i

ab

e

e n

i

e

n

in e

d

A

e

uf

r

tr ag

V

s

e

nu

r

m

g

m

a

e

b

r

e

a

p

us

l

d

a

u

t

rc

t

h

f

ge

o

f

r

üh

m

r te

-

n Aufträgen

vergabeer.hablateyne hratn .de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digita 2 l v ohmo Bciehtzeru alnazudkerenu.zen und beizufügen © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 3

[Seite 71]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

s

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-

b ten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

a

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß

r Euro

Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer

e

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem.

Euro*

Instandhaltungsvertrag3 beträgt einschl. Umsatzsteuer

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

P

3 AnzaDhl der Nebenangebote St.

F

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-

summe fü r Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf %

die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-

V

lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung

zu bilden sind.

o

5 Bestandteil meinesr/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

Anlagen:

l

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

a

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

g

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetrageen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer:

-

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer:

Name: PQ_Nummer:

N

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres UntIernehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro

Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).5

C

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

H

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).

T

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich-

nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus-

führen werde(n).

B

8 Ich/Wir erkläre(n), dass E

 ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-

ses als alleinverbindlich anerkenne(n). A

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegen R stand meines/unseres An-

gebotes sind.

B

 ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den

E

„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3

BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach BauIstellenverordnung

übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

T

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ en

B

thalten und

von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

A

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. R

Eine b4e

P

a

re

r

i

b

sn

e

a

i

ch

t

l

b

as

a

s

r

g

e

ilt n

V

ic

o

h

r

t f

l

ür

a

In

g

s

e

ta n

(

d

z

ha

.

lt

B

u

.

ng

G

s

a

an

e

g

b

e

-

bo

D

t

a tei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab5e B.iebtaerygeemrnei.nsdceha f-te n Zgeulgtean nnugr dnaannc ahls KAMnUm,e wlednun ndegr ümbiertw ieIghenrdee rT eiAl dcecs oAuufntrtag.s vDona s(e inAenmg) Peabrotnte r(ni)s dte r Bvieetrerbgiemnediln-ich digitaslc hahfot ecrbhrzacuhlt awidrde, nd.er/die als KMU einzustufen ist/sind. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 3

[Seite 72]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

s  falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die

Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

b

 ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses

Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede

a

getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass

r ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt

wird oder bereits erfüllt ist.

e

 ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in

Textform mitteile/n.

P

 ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen

Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

D

wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewäh-

re/Fgewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den

Wirkungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten

Tarifv ertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen

Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. §

V

7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer-

tiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

o

r

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

l

a

g

e

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

- ein schriftliches Angebot nicht an dies-er Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 3

[Seite 73]

L

214.H

e

(Besondere Vertragsbedingungen)

s

PD

F

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

V

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

o

Mit der Ausführung ist zu beginnen

r

am siehe BVs der MW-RV .

spätestens l Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.

a

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-

satz 2 Satz 2 VOB/B). Dieg Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberührt. e

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

-

am s iehe BVs der MW-RV .

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-

beginn.

in der KW , spätestNens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

I

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

C

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereifHe Fertigstellung) der Leistung

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

T

aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

B

siehe Punkt 3 Laufzeit der MW-RV

E

A

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) R

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder

B

der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

€ (ohne Umsatzsteuer) E

Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-

I

träge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der ÜberschreitTung von als

Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis

zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. B

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ... Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-

A

summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-

zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der AuftragssuRmme

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

gen entspricht.

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2024 1 von 3

[Seite 74]

L

214.H

e

(Besondere Vertragsbedingungen)

s

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-

fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-

b

tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

a

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

r

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die

eSchlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt

des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage

4 SicPherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

ADuf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit

für dFie Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne

Nachträge) zu leisten.

5 SicherheitsleisVtung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

o

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen

zum Zeitpunkt drer Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

l

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgsachaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-

gebers zu verwenden, und zwar für

g

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“

- die Mängelansprüche das Formb e latt „Mängelansprüchebürgschaft“

- vereinbarte Vorauszahlungen un d Abschlagszahlungen

„Abschlagszahlungs-/ Voraus-

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das

zahlungsbürgschaft“

Formblatt -

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen

N

europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-

sche Spezifikationen, internationale Normen) BeIzug genommen wird, werden auch ohne den aus-

drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-

C

nommen.

H

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger ZustimmTung des Auftraggebers zulässig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

B

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-

erbringung ist verboten. E

A

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zurR Erreichung des Vertrags-

zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern,

B

behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,

soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-

E

gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht

einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn dieI Vergütung unter

Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2024 2 von 3

[Seite 75]

L

214.H

e

(Besondere Vertragsbedingungen)

s

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

b

11.1 Abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 VOB/B ist der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag München

a

s iehe BVs der MW-RV

r

e

P

D

F

V

o

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2024 3 von 3

[Seite 76]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s

e

PD

F

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

V

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

o

1.1 Formblätter

r

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

l

Angaben zur Preisermittlung aentsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

g

127 – Erklärung Bezug Russland

e

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

-

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer H auptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der

Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

N

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

I

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

C

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

H

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-

bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

T

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgab e mehrerer Hauptangebote für jedes

Hauptangebot)

B

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

E

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

A

2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuteRrischer Kinderarbeit

2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen B

E

Vertragsformular für Instandhaltung:

I

Ra hmenvereinbarung paraphiert, ausgefüllt und vollständig unterzeichnet.

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 77]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

b Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder

Einheitliche Europäische Eigenerklärung

a

-m indesten eine Referenz in Bezug auf die Ausführung und Reparaturen und

r

Wo hnungsrenovierungen in bewohnten Wohnungen, insbesondere Erfahrungen mit

deer eigenverantwortlichen Koordination von Arbeiten mit Mietnutzern

-m in destens eine Referenz in Bezug auf Erfahrung mit der Ausführung von

Re paraturen und Wohnungsrenovierungen für Wohnungs- und Immobilienunternehmen mit einem

P

Be stand über 2.000 Wohneinheiten. Es werden nur Referenzen gewertet die jünger als 4 Jahre sind.

(gilt für allDe Bieter, auch für präqualifizierte Bieter)

F

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverz eichnis mit den Preisen

V

Bie ter-Datei GAEB.d84

o

r

l

a

g

1.4 Sonstige Unterlagen

e

Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

-

N

I

C

H

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

T

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:

Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-

ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter BerücksichtiguBng vertraglicher Vorgaben wie z. B.

Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen

genannten Bauende liegen. E

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.

A

der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer

der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 78]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s

b3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

3a.1 Formblätter

r

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

e

236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

P

FB 124 Eignungsnachweis für Unterauftragnehmer/eignungsverleihende Unternehmer (soweit

einschl.)D

F

3.2 UnternehmensbVezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

o

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben

r

Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppenl, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

a

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)

bzw. bei der Industrie- und Handgelskammer

Rechtskräftig bestätigter Insolvenzpelan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

-

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanz amtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

N

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

I

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit

C

Angabe der Lohnsummen

H

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen

T

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die SicherBungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-

mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-

rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger NachEweis.

A

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens

gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

R

Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV B oder gleichwertiger

Nachweis.

E

E ignungsnachweise für Nachunternehmer

I

E ignungsnachweis für PQ-Firmen soweit diese im PQ-Verzeichnis nicht hinterlegt s

T

ind oder von

d er PQ nicht erfasst sind.

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 79]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

b

Produktdatenblätter benannter Fabrikate

a

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

r

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481

e

Na chweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-

ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-

P

fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder

Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-

D

systeme in Deutschland.

F

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-

ten „Technisch en Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-

fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-

V

tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-

gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des

o

EWR-Abkommens ist.

r

l

a

g

e

3.4 Sonstige Unterlagen

-

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärun g auffälliger Einheitspreise

Urkalkulation N

I

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters

oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder enCtsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-

nungen

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 80]

L

221

e

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

s

PD

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

F

- N

IT

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 81]

L

221

e

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

L

ag

e

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab e . b a y e r n . d e - Z u g a n g n a c h Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 82]

L

222

e

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

s

e

PD

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

F

ge

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

-

NI

eventuelle Erläuterungen des Bieters: C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 83]

L

222

e

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

L

TBA

R

Eine b e a r b e i t b a r e V o r l a g e ( z . B .Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

vergab1e .bAaufy eVrernla.ndgeen -s inZdu gfüarn gdi esnea cLhei sAtunnmgeenl dduien gA ngmaibte n Izhurr eKra lkAuclactiooun ndte.r( sD) aNsa chAunngteernbeohtm eir(sst) dvemer bAuifntrdaglgiecbher vorzulegen.

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 84]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

e

PD

Aufgliederung der Einheitspreise

F

BE

I

T

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. B 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. A 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der

Eine beBairebteer iditebs aofrfeen zVuloegrelna. ge (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

R

vergab

4 e F.übra Gyeerärtenk.odstee n -e inZsuchgl.a dnegr Bnetaricebhs sAtonffmkeosltdenu,n sgow meiit dti esIeh dreenr E inAzcelckoosutnent d.e rD aangse gAenbegneebn oOtrd niusntgs zvaehlrebn indlich zugerechnet worden sind.

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 10

[Seite 85]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 2 von 10

[Seite 86]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 3 von 10

[Seite 87]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 4 von 10

[Seite 88]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 5 von 10

[Seite 89]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 6 von 10

[Seite 90]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR

vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich

digital hochzuladen.

© VHB Bayern - Stand August 2012 7 von 10

[Seite 91]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine