| Bewerber | Vergabenummer | ||
| BauR I-40222-2026 | |||
| Maßnahme | |||
| Ersatzneubau BW 40/2 | |||
| Leistung | |||
| Objektplanung Ingenieurbauwerk und Fachplanung Tragwerksplanung |
Liste geeigneter Referenzen des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft
über in dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum ausgeführte Dienstleistungsaufträge nach § 46 Absatz 3 Nummer 1 VgV
Jede Referenz kann aus max. zwei Referenzprojekten bestehen. Werden pro Referenz des Unternehmens mehr als zwei Referenzprojekte aufgelistet, dann werden nur die ersten zwei berücksichtigt.
Bei der Aufteilung der jeweiligen Referenz auf mehrere Referenzprojekte werden die Punkte für die Kriterien vergeben, wenn für jeweils mind. eines der Referenzprojekte die geforderten Leistungsinhalte nachgewiesen werden können.
Es werden nur Referenzprojekte berücksichtigt, deren Anforderungen, mit denen der zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind. Alle angegebenen Referenzprojekte müssen, die unter den nachfolgenden Referenzen jeweils aufgeführten Mindestbedingungen erfüllen, um bei der Bewertung/Bepunktung berücksichtigt zu werden.
Mindeststandards zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit
Folgender Mindeststandard zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit muss durch den Bewerber erfüllt werden:
- Nachweis mind. eines Referenzprojektes, welches Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI 2021 sowie der Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI 2021 im Rahmen des Ersatzneubaus einer Straßenbrücke über mindestens ein im Betrieb befindliches Gleis der Deutschen Bahn zum Gegenstand hat/hatte. Das Bauwerk muss eine Stützweite von mindestens 30 m aufweisen.
Hinweis: Das Referenzprojekt zum Nachweis der Erfüllung des Mindeststandards kann identisch mit einer der unten aufgeführten Referenzen sein. Wenn der Mindeststandard zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit nicht erfüllt ist, können sämtliche Referenzen nicht gewertet werden. Dies führt zur Nichtberücksichtigung des Teilnahmeantrages.
Hinweis: Hellgraue Felder -> Vom Bewerber auszufüllen
| 1. Referenz des Büros aus dem Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke und Fachplanung Tragwerksplanung |
| 1.1 Referenzprojekt des Büros - Bezeichnung des Projektes: |
| Name des Referenznehmers (inkl. Adresse und Handelsregisternummer): Ich bin / Wir sind: [ ] Einzelbewerber [ ] Mitglied der Bewerbergemeinschaft [ ] anderes Unternehmen im Rahmen der Eignungsleihe und werden die Leistung erbringen. Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistung Bitte Referenzprojekte kurz beschreiben: 1. Name/Bezeichnung des Referenzprojektes: 2. Vertragsverhältnis (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer): 3. Erbringungszeitraum (von MM/JJJJ – MM/JJJJ): 4. Empfänger (Angabe ob öffentlicher oder privater Empfänger, Kontaktdaten des Ansprechpartners): 5. Selbst erbrachte Planungsleistungen mit Angabe der Leistungsphasen: 6. Ersatzneubau einer Straßenbrücke? (ja/nein): 7. Stützweite von min. 30 m? (Angabe der Stützweite): 8. Anzahl der überführten Gleise: 9. Weitere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere denen, die zur Beurteilung der Erfüllung den nachfolgenden Mindestbedingungen und Auswahlkriterien erforderlich sind: Kontaktdaten des Auftraggebers mit Name des Ansprechpartners, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail: |
| Mindestbedingung: Zur Mindestbedingung für die grundsätzliche Wertbarkeit eines Referenzprojektes: 1. Selbst erbrachte Leistung der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §43 HOAI sowie der Fachplanung Tragwerksplanung gem. §51 HOAI im Rahmen eines Referenzprojekts, das den Ersatzneubau einer Straßenbrücke mit einer Stützweite von min. 30 m zum Gegenstand hat/hatte. 2. Gewertet werden grundsätzlich nur Referenzprojekte des Unternehmens, für die die Leistungserbringung in den Jahren 2021 - 2026 vor Ablauf der Teilnahmefrist abgeschlossen wurde. Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn der wesentliche Teil der Leistung (min. 75 Prozent) bereits erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen zu welchem Grad (Leistungsstand) bereits erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind. Wenn die Mindestbedingung nicht erfüllt ist, kann das gesamte Referenzprojekt nicht gewertet werden. | |
| Auswahlkriterien: | |
| Angaben zu den erbrachten Leistungsphasen: | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 2 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 3 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 3 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 4 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 4 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 5 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 5 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 6 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 6 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Mindesthonorarzone III im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI (ja/nein). | |
| Mindesthonorarzone IV im Bereich Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI (ja/nein). | |
| Leistungsbestandteil: Abbruchplanung einer bestehenden Straßenbrücke über mind. drei im Betrieb befindliche Gleise der Deutschen Bahn | |
| Leistungsbestandteil: Planung Ersatzneubau einer Straßenbrücke über mind. drei im Betrieb befindliche Gleise der Deutschen Bahn | |
| Beträge (Anrechenbare Kosten) (Anrechenbare Kosten netto in EUR) |
| Auftraggeber*in: | |
| Name/Anschrift: | |
| Ansprechpartner*in: | |
| Telefon: | |
| E-Mail: |
| 1.2 Referenzprojekt des Büros - Bezeichnung des Projektes: |
| Name des Referenznehmers (inkl. Adresse und Handelsregisternummer): Ich bin / Wir sind: [ ] Einzelbewerber [ ] Mitglied der Bewerbergemeinschaft [ ] anderes Unternehmen im Rahmen der Eignungsleihe und werden die Leistung erbringen. Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistung Bitte Referenzprojekte kurz beschreiben: 1. Name/Bezeichnung des Referenzprojektes: 2. Vertragsverhältnis (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer): 3. Erbringungszeitraum (von MM/JJJJ – MM/JJJJ): 4. Empfänger (Angabe ob öffentlicher oder privater Empfänger, Kontaktdaten des Ansprechpartners): 5. Selbst erbrachte Planungsleistungen mit Angabe der Leistungsphasen: 6. Ersatzneubau einer Straßenbrücke? (ja/nein): 7. Stützweite von min. 30 m? (Angabe der Stützweite): 8. Anzahl der überführten Gleise: 9. Weitere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere denen, die zur Beurteilung der Erfüllung den nachfolgenden Mindestbedingungen und Auswahlkriterien erforderlich sind: Kontaktdaten des Auftraggebers mit Name des Ansprechpartners, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail: |
| Mindestbedingung: Zur Mindestbedingung für die grundsätzliche Wertbarkeit eines Referenzprojektes: 1. Selbst erbrachte Leistung der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §43 HOAI sowie der Fachplanung Tragwerksplanung gem. §51 HOAI im Rahmen eines Referenzprojekts, das den Ersatzneubau einer Straßenbrücke mit einer Stützweite von min. 30 m zum Gegenstand hat/hatte. 2. Gewertet werden grundsätzlich nur Referenzprojekte des Unternehmens, für die die Leistungserbringung in den Jahren 2021 - 2026 vor Ablauf der Teilnahmefrist abgeschlossen wurde. Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn der wesentliche Teil der Leistung (min. 75 Prozent) bereits erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen zu welchem Grad (Leistungsstand) bereits erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind. Wenn die Mindestbedingung nicht erfüllt ist, kann das gesamte Referenzprojekt nicht gewertet werden. | |
| Auswahlkriterien: | |
| Angaben zu den erbrachten Leistungsphasen: | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 2 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 3 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 3 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 4 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 4 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 5 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 5 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 6 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 6 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Mindesthonorarzone III im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI (ja/nein). | |
| Mindesthonorarzone IV im Bereich Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI (ja/nein). | |
| Leistungsbestandteil: Abbruchplanung einer bestehenden Straßenbrücke über mind. drei im Betrieb befindliche Gleise der Deutschen Bahn | |
| Leistungsbestandteil: Planung Ersatzneubau einer Straßenbrücke über mind. drei im Betrieb befindliche Gleise der Deutschen Bahn | |
| Beträge (Anrechenbare Kosten) (Anrechenbare Kosten netto in EUR) |
| Auftraggeber*in: | |
| Name/Anschrift: | |
| Ansprechpartner*in: | |
| Telefon: | |
| E-Mail: |
| 2. Referenz des Büros aus dem Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke und Fachplanung Tragwerksplanung | |
| 2.1 Referenzprojekt des Büros - Bezeichnung des Projektes: | |
| Name des Referenznehmers (inkl. Adresse und Handelsregisternummer): Ich bin / Wir sind: [ ] Einzelbewerber [ ] Mitglied der Bewerbergemeinschaft [ ] anderes Unternehmen im Rahmen der Eignungsleihe und werden die Leistung erbringen. Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistung Bitte Referenzprojekte kurz beschreiben: 1. Name/Bezeichnung des Referenzprojektes: 2. Vertragsverhältnis (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer): 3. Erbringungszeitraum (von MM/JJJJ – MM/JJJJ): 4. Empfänger (Angabe ob öffentlicher oder privater Empfänger, Kontaktdaten des Ansprechpartners): 5. Selbst erbrachte Planungsleistungen mit Angabe der Leistungsphasen: 6. Ersatzneubau einer Straßenbrücke? (ja/nein): 7. Stützweite von min. 30 m? (Angabe der Stützweite): 8. Weitere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere denen, die zur Beurteilung der Erfüllung den nachfolgenden Mindestbedingungen und Auswahlkriterien erforderlich sind: Kontaktdaten des Auftraggebers mit Name des Ansprechpartners, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail: | |
| Mindestbedingung: Zur Mindestbedingung für die grundsätzliche Wertbarkeit eines Referenzprojektes: 1. Selbst erbrachte Leistung der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §43 HOAI sowie der Fachplanung Tragwerksplanung gem. §51 HOAI im Rahmen eines Referenzprojekts, das den Ersatzneubau einer Straßenbrücke mit einer Stützweite von min. 30 m zum Gegenstand hat/hatte. 2. Gewertet werden grundsätzlich nur Referenzprojekte des Unternehmens, für die die Leistungserbringung in den Jahren 2021 - 2026 vor Ablauf der Teilnahmefrist abgeschlossen wurde. Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn der wesentliche Teil der Leistung (min. 75 Prozent) bereits erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen zu welchem Grad (Leistungsstand) bereits erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind. Wenn die Mindestbedingung nicht erfüllt ist, kann das gesamte Referenzprojekt nicht gewertet werden. | |
| Auswahlkriterien: | |
| Angaben zu den erbrachten Leistungsphasen: | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 2 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 3 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 3 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 4 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 4 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 5 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 5 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 6 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 6 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Mindesthonorarzone III im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI (ja/nein). | |
| Mindesthonorarzone IV im Bereich Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI (ja/nein). | |
| Leistungsbestandteil: Planung Ersatzneubau unter Berücksichtigung der bauzeitlichen Aufrechterhaltung des Verkehrs (MIV, ÖPNV, Fuß, Rad) | |
| Leistungsbestandteil: Planung bauzeitliche Verkehrsführung und Umleitungsplanung | |
| Beträge (Anrechenbare Kosten) (Anrechenbare Kosten netto in EUR) |
| Auftraggeber*in: | |
| Name/Anschrift: | |
| Ansprechpartner*in: | |
| Telefon: | |
| E-Mail: |
| 2.2 Referenzprojekt des Büros - Bezeichnung des Projektes: |
| Name des Referenznehmers (inkl. Adresse und Handelsregisternummer): Ich bin / Wir sind: [ ] Einzelbewerber [ ] Mitglied der Bewerbergemeinschaft [ ] anderes Unternehmen im Rahmen der Eignungsleihe und werden die Leistung erbringen. Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistung Bitte Referenzprojekte kurz beschreiben: 1. Name/Bezeichnung des Referenzprojektes: 2. Vertragsverhältnis (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer): 3. Erbringungszeitraum (von MM/JJJJ – MM/JJJJ): 4. Empfänger (Angabe ob öffentlicher oder privater Empfänger, Kontaktdaten des Ansprechpartners): 5. Selbst erbrachte Planungsleistungen mit Angabe der Leistungsphasen: 6. Ersatzneubau einer Straßenbrücke? (ja/nein): 7. Stützweite von min. 30 m? (Angabe der Stützweite): 8. Weitere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere denen, die zur Beurteilung der Erfüllung den nachfolgenden Mindestbedingungen und Auswahlkriterien erforderlich sind: Kontaktdaten des Auftraggebers mit Name des Ansprechpartners, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail: |
| Mindestbedingung: Zur Mindestbedingung für die grundsätzliche Wertbarkeit eines Referenzprojektes: 1. Selbst erbrachte Leistung der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §43 HOAI sowie der Fachplanung Tragwerksplanung gem. §51 HOAI im Rahmen eines Referenzprojekts, das den Ersatzneubau einer Straßenbrücke mit einer Stützweite von min. 30 m zum Gegenstand hat/hatte. 2. Gewertet werden grundsätzlich nur Referenzprojekte des Unternehmens, für die die Leistungserbringung in den Jahren 2021 - 2026 vor Ablauf der Teilnahmefrist abgeschlossen wurde. Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn der wesentliche Teil der Leistung (min. 75 Prozent) bereits erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen zu welchem Grad (Leistungsstand) bereits erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind. Wenn die Mindestbedingung nicht erfüllt ist, kann das gesamte Referenzprojekt nicht gewertet werden. | |
| Auswahlkriterien: | |
| Angaben zu den erbrachten Leistungsphasen: | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 2 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 3 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 3 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 4 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 4 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 5 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 5 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Selbst erbrachte Leistung Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 6 gem. § 43 HOAI 2021 und Fachplanung Tragwerksplanung in der Lph. 6 gem. § 51 HOAI 2021 von/bis | |
| Mindesthonorarzone III im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI (ja/nein). | |
| Mindesthonorarzone IV im Bereich Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI (ja/nein). | |
| Leistungsbestandteil: Planung Ersatzneubau unter Berücksichtigung der bauzeitlichen Aufrechterhaltung des Verkehrs (MIV, ÖPNV, Fuß, Rad) | |
| Leistungsbestandteil: Planung bauzeitliche Verkehrsführung und Umleitungsplanung | |
| Beträge (Anrechenbare Kosten) (Anrechenbare Kosten netto in EUR) |
| Auftraggeber*in: | |
| Name/Anschrift: | |
| Ansprechpartner*in: | |
| Telefon: | |
| E-Mail: |