Neubau des Bahnhofswegs als Fuß- und Radweg

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Gemeinde Ascheberg Straße Dieningstraße 7 Plz, Ort 59387, Ascheberg Telefon +49 2593609-0 Fax E-Mail vergabestelle@ascheberg.de Internet www.ascheberg.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 2026-04 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) e) Ort der Ausführung Gemeinde Ascheberg, Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort Bahnhofsweg zwischen Dieningrohr und der Straße Breil. f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Die Gemeinde Ascheberg plant den Neubau des Bahnhofsweges (Fuß- / Radweg) zwischen Dieningrohr (Gaststätte Frenking) und der Straße Breil. Hauptmassen: - 625 m² Asphaltaufbruch u. Entsorgung - 350 m² Asphalt fräsen und entsorgen - 220 m³ Aushub und Entsorgung ungeb. Tragschichten - 120 m³ Oberbodenabtrag u. Entsorgung - 150 m³ Bodenaushub u. Entsorgung - 350 m Kabelverlegung - 10 Stk. Rohrfundamente für Beleuchtung - 365 m³ Schottertragschicht - 1010 m² Asphalttragschicht - 1360 m² Asphaltdeckschicht - 350 m² Banketten mit OB und Rasen herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 15.01.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 15.04.2027 VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 12.10.2026 10:02 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/ notice/CXPWY6YLKCL/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 16.11.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 11.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/ CXPWY6YLKCL Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen: r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 16.11.2026 um 11:00 Uhr Ort Rathaus Ascheberg, Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg Bürgerforum, Raum E.01 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung 5 % der Auftragssumme (ab einer Auftragssummer i.H.v. 250.00,00 EUR). Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 % der Abrechnungssumme (ab einer Auftragssummer i.H.v. 250.00,00 EUR). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§17 VOB/B) frühestens 4 Jahre nach Abnahmetermin. VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 12.10.2026 10:02 Uhr - VMP 121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 60 Tage. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Landrat des Kreises Coesfeld Straße Friedrich-Ebert-Straße 7 Plz, Ort 48653, Coesfeld Telefon +49 2541-180 Fax E-Mail info@kreis-coesfeld.de Internet Sonstiges Bekanntmachungs-ID: CXPWY6YLKCL VOB VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 12.10.2026 10:02 Uhr - VMP