Baustellenordnung_BG Kliniken.pdf

[Seite 1]

1

Baustellenordnung der BG Kliniken

2

3

[Seite 2]

Inhalt

1

2 1. Allgemeines ............................................................................................................................................. 4

3 1.1 Geltungsbereich ..................................................................................................................................... 4

4 1.2 Zweck ..................................................................................................................................................... 4

5 1.3 Bestimmungen der Leistungsausführung .............................................................................................. 5

6 2. Koordination und Überwachung von Ar- beitssicherheit und Gesundheitsschutz .................................... 6

7 2.1 Berichterstattung ................................................................................................................................... 6

8 2.2 Personal ................................................................................................................................................. 7

9 2.3 Arbeitszeit .............................................................................................................................................. 7

10 2.4 Weitervergabe von Arbeiten.................................................................................................................. 7

11 3. Arbeitsstätten .......................................................................................................................................... 8

12 3.1 Baustelleneinrichtung und Baustellenverkehr ....................................................................................... 8

13 3.2 Unterkünfte und soziale Anlagen .......................................................................................................... 9

14 3.3 Erste-Hilfe-Raum, Notaufnahme (Sanitätsraum) .................................................................................. 9

15 3.4 Baustrom- und Bauwasserversorgung, Baustellenbeleuchtung .......................................................... 10

16 3.5 Fernmelde- und Funksprechverkehr .................................................................................................... 10

17 3.6 Ordnung, Sauberkeit und Hygiene ....................................................................................................... 10

18 3.7 Rauschmittelmissbrauch ...................................................................................................................... 11

19 3.8 Rauchen ............................................................................................................................................... 11

20 4. Arbeitssicherheit.................................................................................................................................... 12

21 4.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 12

22 4.2 Unterweisung ...................................................................................................................................... 12

23 4.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge .............................................................................................................. 12

24 4.4 Erdarbeiten .......................................................................................................................................... 13

25 4.5 Baumaschinen und Geräte .................................................................................................................. 13

26 4.6 Montagearbeiten ................................................................................................................................. 13

27 4.7 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Gerüste ................................................................. 14

28 4.8 Überwachungsbedürftige Anlagen ...................................................................................................... 14

29 4.9 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel ............................................................................................... 15

[Seite 3]

1 4.10 Gefahrstoffe ......................................................................................................................................... 15

2 4.11 Persönliche Schutzausrüstung ............................................................................................................. 15

3 4.12 Abbrucharbeiten .................................................................................................................................. 16

4 4.13 Lärm- und Vibrationsarbeitsplätze ...................................................................................................... 16

5 4.14 Kranaufstellung ................................................................................................................................... 16

6 4.15 Helikopterlandeplatz ........................................................................................................................... 17

7 5. Brand- und Explosionsschutz ................................................................................................................. 18

8 5.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 18

9 5.2 Blitzschutz ............................................................................................................................................ 18

10 6. Umweltschutz ........................................................................................................................................ 19

11 6.1 Abfall ................................................................................................................................................... 19

12 6.2 Lärm ..................................................................................................................................................... 19

13 6.3 Gewässerschutz ................................................................................................................................... 19

14 7. Sicherung der Baustelle ......................................................................................................................... 20

15 7.1 Wachdienst, Ausweise ......................................................................................................................... 20

16 7.2 Fotografieren ....................................................................................................................................... 20

17 7.3 Besucher .............................................................................................................................................. 20

18 7.4 Webcam ............................................................................................................................................... 20

19 8. Organisation der Baustelle ..................................................................................................................... 21

20 8.1 Baubesprechung .................................................................................................................................. 21

21 8.2 Bauablaufplan ..................................................................................................................................... 21

22 8.3 Bautageberichte .................................................................................................................................. 21

23 8.4 Behördliche Genehmigungen und Abnahmen ..................................................................................... 22

24 9. Ergänzende Hinweise des Standorts ...................................................................................................... 23

25 10. Baustellenordnung (Kurzfassung) ...................................................................................................... 24

26

27

28

[Seite 4]

1. Allgemeines

1

2 1.1 Geltungsbereich

3 Für die Baustelle

4 Mensaerweiterung………………………………………….

5 ist nachstehende Baustellenordnung aufgestellt.

6 Sie gilt für alle Unternehmen (Auftragnehmer), Subunternehmer und Lieferanten die 7 für das genannte Bauvorhaben vertraglich gebunden und tätig werden und zwar in 8 Verbindung mit den jeweils vereinbarten Auftragsbedingungen des Auftraggebers.

9 Die Baustellenordnung ist Bestandteil der jeweiligen Verträge und ergänzt den Plan 10 für Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Für einzelne Gewerke bestehende beson- 11 dere Regelungen gelten neben dieser Baustellenverordnung.

12 Die Baustellenordnung wird durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator an 13 jeden Auftragnehmer übergeben. Der Erhalt, die Kenntnisnahme und die Einhaltung 14 der Baustellenordnung ist diesem schriftlich zu bestätigen.

15 Jeder Auftragnehmer hat sein Personal, wie auch ihre Nachunternehmer, über den 16 Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten. Der durch die Auftragnehmer jeweils 17 benannte Projekt- oder Bauleiter muss diese Baustellenordnung auf der Baustelle je- 18 derzeit zur Verfügung haben.

19 1.2 Zweck

20 Die Baustellenordnung soll einen unfall-, schadens- und störungsfreien Bauablauf er- 21 möglichen und wesentlich zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäf- 22 tigten und sonstiger Personen beitragen.

23 Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des siche- 24 ren Baustellenbetriebes und umfasst Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, die insbe- 25 sondere die Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten betreffen.

26 Sie ist Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsplanes, der nach der Baustellen- 27 verordnung und den dort genannten Voraussetzungen zu erstellen ist.

[Seite 5]

1 1.3 Bestimmungen der Leistungsausführung

2 1.3.1 Allgemeine Bestimmungen

3 Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der die Sicherheit und die Gesundheit der Ar- 4 beitnehmer, den Schutz der Umwelt, den Transport gefährlicher Güter und den 5 Brandschutz betreffenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften einschließlich 6 des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes und des Verbandes der Schadensver- 7 sicherer verpflichtet, soweit sie für die Erbringung der jeweils vertraglich geschuldeten 8 Leistungen einschlägig sind.

9 1.3.2 Bestimmungen des Auftraggebers

10 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter der Maßgabe der geringstmöglichen 11 unvermeidlichen Störung des laufenden Krankenhausbetriebs zu erbringen.

12 Der Ablauf von Arbeiten, die eine Beeinträchtigung des Krankenhausbetriebes bedin- 13 gen, sind mit einer Frist von mindestens zwei Werktagen bei der Projektleitung / Ober- 14 bauleitung anzuzeigen.

15 Der Auftraggeber behält sich vor aus Gründen des laufenden Krankenhausbetriebs 16 ggf. temporär Arbeiten zu unterbrechen. Diese Unterbrechungen sind zu dokumen- 17 tieren.

18 Führt die Nichteinhaltung der Baustellenverordnung zu einem Mehraufwand des Auf- 19 traggebers wird dieser dem Verursacher in Rechnung gestellt. 20

[Seite 6]

2. Koordination und Überwachung von Ar-

1

beitssicherheit und Gesundheitsschutz

2

3 Der vom Bauherrn gemäß Baustellenverordnung eingesetzte Sicherheits- und Ge- 4 sundheitsschutzkoordinators –nachfolgend SiGe-Koordinator genannt- ist über seine 5 Rechte nach Baustellenverordnung hinaus, den ausführenden Firmen gegenüber so- 6 wie deren Arbeitnehmer weisungsbefugt, sofern Gefahr im Verzug ist.

7 Der Auftragnehmer hat dem SiGe-Koordinator 7 Werktage vor Beginn der Arbeiten 8 seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben 9 (unternehmensbezogene Gefährdungsbeurteilung). Der SiGe-Koordinator legt die 10 Ausschreibung, den SiGe-Plan und den Bauablaufplan zugrunde und prüft die Anga- 11 ben daraufhin, ob die Arbeiten wie vorgesehen und ohne gegenseitige Gefährdung 12 durchgeführt werden können. Ergibt die Prüfung, dass die Sicherheitsmaßnahmen 13 unzureichend sind, veranlasst der SiGe-Koordinator notwendige Änderungen der Ar- 14 beitsverfahren oder des Arbeitsablaufs.

15 Die Bauleitung und der SiGe-Koordinator kontrollieren die Einhaltung dieser Baustel- 16 lenordnung, des SiGe-Plans, der Arbeitsschutzvorschriften und schreiten bei erkenn- 17 baren Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen Mängel- 18 beseitigung verpflichtet. In Abstimmung mit der Bauleitung arbeitet der SiGe-Koordi- 19 nator einen Terminplan für Sicherheitsbesprechungen und Baustellenbegehungen 20 aus.

21 Über diese Aktivitäten führt er Protokoll. Die Tätigkeit des SiGe-Koordinators befreit 22 den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern 23 entsprechend § 8 ArbSchG und DGUV V1 „Grundsätze der Prävention“. Die Verant- 24 wortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegen- 25 über seinen Beschäftigten bleibt unberührt.

26 2.1 Berichterstattung

27 Der Auftragnehmer hat einen Bautagesbericht nach Vorgabe der BG KLINIKEN zu 28 führen und über den Personaleinsatz, den Geräteeinsatz, die Materiallieferungen, die 29 Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse zu be- 30 richten. Nachunternehmer sind dem Koordinator unaufgefordert zu benennen. We- 31 sentliche Bauablaufänderungen oder Abweichungen von den Zeitvorgaben sind be- 32 kannt zu geben.

33 Dem SiGe-Koordinator sind alle Unfälle und Schadensfälle auf den hierfür vorgese- 34 henen Formularen unverzüglich mitzuteilen.

[Seite 7]

1 Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaf- 2 ten bleibt davon unberührt.

3 2.2 Personal

4 Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. 5 Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder 6 den Anweisungen des Bauherrn / Auftraggebers oder seiner Beauftragten nicht Folge 7 leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

8 Die Beauftragung von Nachunternehmern bedarf in allen Fällen der vorherigen Zu- 9 stimmung des Bauherrn / Auftraggebers. Dem Nachunternehmer ist aufzuerlegen, 10 dass dieser nur solche Beschäftigten zur Erfüllung des Nachunternehmerauftrages 11 einsetzen darf, die im Besitz eines in der Regel Deutschen Sozialversicherungsaus- 12 weises sind und diesen auf der Baustelle stets bei sich führen. Der Auftraggeber bzw. 13 dessen Beauftragter ist befugt, sich von den Beschäftigten gültige Ausweispapiere 14 vorzeigen zu lassen. Der Auftraggeber hat das Recht, solche Beschäftigten, die keine 15 gültigen Papiere vorzeigen, sofort von der Baustelle zu verweisen

16 Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 17 muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als 18 Ansprechpartner vor Ort sein.

19 Alle Auftragnehmer müssen vor der ersten Aufnahme und ggf. Wiederaufnahme der 20 Arbeiten eine Liste der auf der Baustelle tätigen Arbeitnehmer der Oberbauleitung 21 bekannt geben, damit die Zutrittsberechtigungen erteilt werden können.

22 2.3 Arbeitszeit

23 Lärmintensive Bautätigkeiten müssen vorab abgestimmt werden, sind 24 normalerweise nur in der Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr gestattet. Die Mittagspause 25 zwischen 12.00 -13:00 Uhr ist lärmfrei zu halten, Abweichungen hiervon bedürfen 26 der Rücksprache mit dem Auftraggeber. Während der Nachtzeit (20:01 bis 06:59 27 Uhr) sind lärmintensive Arbeiten verboten. Vertragliche Vereinbarungen sowie die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberührt.

28 2.4 Weitervergabe von Arbeiten

29 Leistungen dürfen nur mit dem Einverständnis des Bauherrn / Auftraggebers auf der 30 Grundlage dieser Baustellenordnung an Subunternehmer weitervergeben werden. 31 Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner 32 Abstimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie DGUV V1 „Grundsätze der 33 Prävention“ nachzukommen.

[Seite 8]

3. Arbeitsstätten

1

2 3.1 Baustelleneinrichtung und Baustellenverkehr

3 Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen 4 Flächen einzurichten. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt 5 entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und 6 Abladearbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die ihm 7 angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Bau- 8 stelle unverzüglich zu räumen.

9 Die benutzten Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu 10 versetzen. Abstellflächen für Fahrzeuge im Baustellengelände müssen in jedem Fall 11 mit der örtlichen Bauleitung abgesprochen werden.

12 Auf der gesamten Baustelle gilt die jeweils aktuelle Straßenverkehrsordnung (StVO). 13 Beim Befahren der Baustelle ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

14 Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden. 15 Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind 16 freizuhalten. Bei Nichterfüllung werden Fahrzeuge kostenpflichtig zu Lasten des Ver- 17 ursachers abgeschleppt.

18 Das Personal darf die Baustelle nur durch die gekennzeichneten Zugänge betreten 19 und verlassen.

20 Geplante Beeinträchtigungen des öffentlichen Straßenlandes sind bei den entspre- 21 chenden zuständigen Stellen rechtzeitig anzumelden bzw. anzuzeigen.

22 Freiflächen, Beläge und insbesondere Pflasterflächen sind vor Beschädigung zu 23 schützen und nach Abschluss der Maßnahme wiederherzustellen. Vor Beginn der 24 Arbeiten ist der Zustand der Freiflächen, Beläge und insbesondere Pflasterflächen zu 25 dokumentieren (Beweissicherung).

26 Baum- und Pflanzbestände bzw. Vegetationsflächen dürfen durch Fahrzeugverkehr, 27 Transporte und Lagerungen nicht beschädigt werden. Bei Schäden, soweit der Auf- 28 tragnehmer den Schaden zu vertreten hat, ist Schadensersatz zu leisten. Fallen durch 29 eine Verletzung der Baumschutzbestimmungen Wiederherstellungskosen an, so ge- 30 hen diese zu Lasten des Verursachers.

31 Auf der Baustelle wird bei Bedarf durch den Auftraggeber ein Bauschild aufgestellt. 32 Hierfür trägt der Auftraggeber die Kosten für das in einheitlicher Form und Größe

[Seite 9]

1 hergestellte Bauschild. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausweisung seines Un- 2 ternehmens auf dem Bauschild besteht nicht.

3 Das Aufstellen von eigenen Schildern oder von Werbung durch den Auftragnehmer 4 ist nicht gestattet.

5 Die für die Ver- und Entsorgung der Baustelle notwendigen Fahrzeuge sind hinsicht- 6 lich der zulässigen Breite, Höhe, Länge und dem maximal zulässigen Gesamtgewicht 7 mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.

8 Die Benutzung von Aufzügen/ Treppenhäusern, die nicht explizit zum Materialtrans- 9 port dienen, ist verboten. Sollte die Nutzung unumgänglich sein, so ist vorab eine 10 Freigabe der Nutzung durch den Auftraggeber / die Bauleitung einzuholen

11 3.2 Unterkünfte und soziale Anlagen

12 Übernachtungsunterkünfte sind auf dem Grundstück nicht zugelassen. Dazu gehört 13 auch das Parken von Fahrzeugen und Übernachtung in denselben.

14 Für die nach der Arbeitsstättenverordnung vorgeschriebenen Pausenräume, 15 Tagesunterkünfte hat jeder Auftragnehmer selbst zu sorgen. Die Sanitärräume 16 werden von Bauherr gestellt. Der Bauherr / Auftraggeber stellt hierfür die Flächen 17 auf dem Grundstück zur Verfügung. Die Aufstellung hat nach dem Baustelleneinrichtungsplan zu erfolgen. 18 Die Auftragnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie die Unterkünfte und 19 sanitären Anlagen in ordentlichen Zustand zu halten. Die öffentlichen Bereiche, ins- 20 besondere der klinische Betrieb, dürfen durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt wer- 21 den.

22 3.3 Erste-Hilfe-Raum, Notaufnahme (Sanitätsraum)

23 Die Notaufnahme der BG Klinik dient als Ersatz für den Sanitätscontainer. Weitere 24 Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung und den Arbeitsstätten-Richtlinien 25 (ASR) oder der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV V1) 26 hat der Auftragnehmer zu erfüllen.

27 Alle Unfälle sind dem Oberbauleiter und dem SiGe-Koordinator zu melden. Die ge- 28 setzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaft bleibt 29 davon unberührt.

30 Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der Arbeitssicherheit die berufsge- 31 nossenschaftlichen Vorschriften und Regeln des Hauptverbandes der gewerblichen

[Seite 10]

1 Berufsgenossenschaft sowie die brandschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten 2 sind.

3 Von Seiten der ausführenden Firmen ist ein Notfallplan auszuhängen, aus dem die 4 wichtigsten Telefonnummern und Ansprechpartner im Notfalle hervorgehen.

5 3.4 Baustrom- und Bauwasserversorgung, Baustellenbeleuch-

6 tung

7 Die Anschlussmöglichkeiten für den erforderlichen Baustrom und Bauwasser werden 8 vom Bauherrn / Auftraggeber aufgezeigt. Sämtliche weiterführenden Leitungen sind 9 vom Auftragnehmer fachgerecht und den Richtlinien entsprechend zu verlegen und 10 in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit zu prüfen. Regelungen zur anteiligen Über- 11 nahme für Baustrom und Bauwasser sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

12 Der Bauherr / Auftraggeber stellt auch die Allgemeinbeleuchtung. Für ausreichende 13 Arbeitsplatzbeleuchtung hat der Auftragnehmer zu sorgen.

14 Elektroarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Es ist nur 15 die Verwendung von zugelassenen und gemäß DGUV V3 „Elektrische Anlagen und 16 Betriebsmittel“ geprüften elektrischen Betriebsmitteln und Geräten gestattet.

17 3.5 Fernmelde- und Funksprechverkehr

18 Bei Funksprechverkehr sind Gerätezahl und -typ sowie die verwendete Frequenz der 19 Baustellenleitung zu melden und ist die Nutzungsberechtigung hierfür einzuholen. Die 20 Anforderungen des Post- und Fernmeldewesens sind einzuhalten.

21 Ein Fernsprechgerät zur Absetzung eines Notrufes steht in der örtlichen Bauleitung 22 zur Verfügung.

23 3.6 Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

24 Die Auftragnehmer sind verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flächen und ihren Ar- 25 beitsbereich in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzüglich 26 zu beseitigen. Andernfalls vergibt der Auftraggeber den Auftrag hierfür und legt die 27 Kosten auf die Verursacher um.

28 Die behördlichen Vorschriften für die Abfalltrennung sind zu beachten.

29 Essensreste und essensbedingte Abfälle sind durch jeden Arbeitnehmer spätestens 30 nach Arbeitsende selbst in die entsprechenden Abfallcontainer zu bringen.

[Seite 11]

1 Tagesunterkünfte, Waschräume, Toiletten und sonstige Einrichtungen sind gemäß 2 der Arbeitsstättenverordnung auf den vom Auftraggeber festgelegten Flächen aufzu- 3 stellen. Der Anlieferungszustand ist zu dokumentieren.

4 In den Tagesunterkünften und Sanitäranlagen ist Ordnung und Sauberkeit zu halten. 5 Anfallende Reinigungskosten bei Zuwiderhandlungen gehen zu Lasten des Scha- 6 densverursachers.

7 3.7 Rauschmittelmissbrauch

8 Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- 9 und Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bau- 10 herr / Auftraggeber behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen. 11 Auf der Baustelle besteht grundsätzlich Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot.

12 3.8 Rauchen

13 Rauchen ist in den dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt. Geeignete Behältnisse 14 und Löschmittel sind vom Nutzer (Raucher) bereit zu stellen und arbeitstäglich zu 15 entsorgen. Bei Zuwiderhandlung gilt für die Baustelle Rauchverbot.

[Seite 12]

4. Arbeitssicherheit

1

2 4.1 Allgemeines

3 Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen 4 Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis 5 über den SiGe-Plan, diese Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- 6 und Unfallverhütungsvorschriften haben.

7 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von ihm durchzuführenden Arbeiten Ge- 8 fährdungsanalysen zu erstellen und dem SiGe-Koordinator vorzulegen. Greifen Ar- 9 beitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Ge- 10 gebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, hoch ge- 11 legene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und 12 die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

13 Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, sind diese unverzüglich der Bauleitung zu mel- 14 den und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein Auftragnehmer trotz er- 15 kennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet.

16 Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Bau- 17 stelle vorzuhalten.

18 Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und dem SiGe-Koordinator Name und 19 Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführenden mitzuteilen.

20 4.2 Unterweisung

21 Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten über 22 die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu un- 23 terweisen und diese Unterweisung zu protokollieren. Gleiches gilt für spezielle, nach 24 der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geforderte Unterweisungen (z.B. 25 in Geräte).

26 4.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge

27 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit 28 gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt 29 wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 30 überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss dem Koordinator vorgelegt werden.

31

[Seite 13]

1 4.4 Erdarbeiten

2 Das Ausheben von Gruben und Gräben, das Eintreiben von Pfählen und Metallstan- 3 gen bedarf der vorherigen Zustimmung der Bauleitung und ggf. des Auftraggebers in 4 Form eines Schachtscheins.

5 Die Vorgaben und Empfehlungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind zu be- 6 achten. Der Auftragnehmer hat eine Holpflicht zu den Bestandsunterlagen (Leitungs- 7 pläne, Schachtpläne etc.) sowie zu den Ausführungen / Auflagen des Kampfmittelbe- 8 seitigungsdienstes bei der Baustellenleitung.

9 Wird ein Sprengkörper oder explosionsverdächtiger Gegenstand gefunden, so haben 10 die Beschäftigten die Arbeit sofort zu unterbrechen und die Fundstelle zu kennzeich- 11 nen und abzusperren. Sie haben den Fund dem Auftraggeber, der Bauleitung und 12 dem SiGe-Koordinator unverzüglich zu melden. Die Bauleitung hat dafür zu sorgen, 13 dass die zuständige Behörde unverzüglich benachrichtigt wird.

14 4.5 Baumaschinen und Geräte

15 Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln so- 16 wie überwachungsbedürftigen ortsveränderlichen Anlagen, die einer Prüfpflicht unter- 17 liegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbau- 18 anleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher an der 19 Baustelle vorzuhalten.

20 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von 21 dazu beauftragten und eingewiesenen Personen bedient werden. Sofern eine schrift- 22 liche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Per- 23 son diese ständig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dür- 24 fen sich dort nicht aufhalten.

25 Der Standort von ortsgebundenen Maschinen ist mit der Baustellenleitung und dem 26 Koordinator abzustimmen.

27 4.6 Montagearbeiten

28 Bei Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, in der die erforderlichen 29 Sicherheitsmaßnahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geräte und 30 Werkzeuge erkennbar sind, der Baustellenleitung vorzulegen. Der SiGe-Koordinator 31 soll zuvor Kenntnis (7 Werktage) davon erhalten.

[Seite 14]

1 4.7 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Gerüste

2 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze und Verkehrswege 3 mit Absturzgefahr erst benutzbar werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. 4 Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtsführenden überprüft worden sind. Ge- 5 fahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind abzusperren.

6 Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- 7 und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Das Ent- 8 fernen von Sicherheitseinrichtungen ist grundsätzlich nicht zulässig.

9 Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Bau- 10 stelle vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und 11 ihn zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüsthersteller vorge- 12 nommen werden. Gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

13 Gerüste sind entsprechend ihrer Verwendung nach den zur Zeit der Leistungserbrin- 14 gung gültigen Normen zu errichten. Für Aufbau und Abbau sowie die betriebssichere 15 Herstellung (einschl. Gerüstkennzeichnung) ist der Gerüstbauer verantwortlich.

16 Der Auftragnehmer hat sich vor der Benutzung des Gerüstes vom ordnungsgemäßen 17 Zustand zu überzeugen. Die Benutzung von beschädigten oder nicht den Vorschriften 18 entsprechenden Gerüsten ist nicht gestattet.

19 Es dürfen grundsätzlich keine Absturzsicherungen entfernt bzw. außer Kraft gesetzt 20 werden. Wenn ein Auftragnehmer Abschrankungen, Abdeckungen oder sonstige Si- 21 cherungseinrichtungen beseitigt, weil dies kurzzeitig für seine Arbeit erforderlich ist, 22 muss er anderweitige und geeignete Maßnahmen für seine eigene Sicherheit treffen. 23 Beim Verlassen dieser Arbeitsstelle hat er wieder eine ordnungsgemäße Absiche- 24 rung anzubringen.

25 4.8 Überwachungsbedürftige Anlagen

26 Überwachungsbedürftige Anlagen nach § 24 Gewerbeordnung (Dampfkessel, Auf- 27 züge, Druckbehälter, Acethylenanlagen, elektrische Anlagen in explosionsgefährde- 28 ten Räumen, Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssig- 29 keiten) dürfen nur im Einvernehmen mit der Baustellenleitung eingerichtet und betrie- 30 ben werden. Der SiGe-Koordinator soll zuvor Kenntnis davon erhalten. Der Auftrag- 31 nehmer hat für die vorgeschriebenen Anzeigen, Erlaubnisse und Sachverständigen- 32 prüfungen sowie den sicheren Unterhalt selbst zu sorgen.

[Seite 15]

1 4.9 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

2 Wenn Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer An- 3 lagen und Betriebsmittel erforderlich werden und ein Freischalten nicht möglich ist, 4 hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung mit den 5 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen der Baustellenleitung vorzulegen. Der SiGe- 6 Koordinator soll 7 (sieben) Werktage zuvor Kenntnis davon erhalten.

7 Der Auftragnehmer darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Spei- 8 sepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind.

9 Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen technischen 10 Regeln entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsmäßigen Zustand geprüft 11 sein. Es sind ausschließlich unbeschädigte Leistungsroller (Kabeltrommeln) mit 12 Kennzeichnung nach DIN VDE 0620 48/8.89 einzusetzen.

13 4.10 Gefahrstoffe

14 Der Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Strahlmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Lö- 15 semittel) einschließlich ihrer Lagerung ist nur mit Genehmigung der Baustellenleitung 16 gestattet. Wenn die Genehmigung erteilt wird, sind die in Absprache mit der Gewer- 17 beaufsicht und der zuständigen Berufsgenossenschaft erstellten Betriebsanweisun- 18 gen vorzulegen. Der SiGe-Koordinator soll 7 (sieben) Werktage zuvor Kenntnis davon 19 erhalten.

20 Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen auf der Baustelle vor- 21 zuhalten.

22 Lagerstätten für Gefahrstoffe müssen verschließbar, belüftet und beschildert sein.

23 4.11 Persönliche Schutzausrüstung

24 Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. 25 Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich (z.B. Augen- oder Ge- 26 sichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der Auftragnehmer de- 27 ren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können nach einmaliger 28 Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.

29 Auf der Baustelle besteht, angepasst an die jeweiligen Tätigkeiten die Tragepflicht 30 von:

31  Schutzhelm (nach DIN EN 397) 32  Sicherheitsschuhen S3 (nach DIN EN 345-1)

[Seite 16]

1  Augen- oder Gesichtsschutz (nach DIN EN 166) 2  Gehörschutz (nach DIN EN 352) 3  Atemschutz (nach DN EN 136) 4  Warnkleidung (nach DIN EN 471)

5 Für alle Arbeiten hat der Auftragnehmer seinem Personal die notwendigen Körper- 6 schutzmittel bereitzustellen. Er hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Kör- 7 perschutzmittel benutzen.

8 Auf der Baustelle besteht u. a. Schutzhelmpflicht!

9 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass der gesamte Bereich seiner Bau- 10 und Montagestelle auch bei vorübergehender Abwesenheit so gesichert ist, dass 11 keine Unfallgefährdungen bestehen.

12 4.12 Abbrucharbeiten

13 Bei der Durchführung von Abbrucharbeiten ist eine schriftliche Abbruchanweisung, in 14 der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und die zum Einsatz kommenden Ma- 15 schinen, Geräte und Werkzeuge erkennbar sind, der Baustellenleitung vorzulegen 16 und von dieser genehmigen zu lassen. Den besonderen Anforderungen des laufen- 17 den Klinikbetriebes ist jederzeit Rechnung zu tragen. Der SiGe-Koordinator soll 7 (sie- 18 ben) Werktage zuvor Kenntnis davon erhalten.

19 4.13 Lärm- und Vibrationsarbeitsplätze

20 An Arbeitsplätzen, bei denen Lärm- und / oder Vibrationsexpositionen auftreten, sind 21 Ermittlungen zu den Belastungen der Arbeitnehmer durchzuführen. Die Lärm- und 22 Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist umzusetzen.

23 Der Einsatz ist mit dem Auftraggeber abzustimmen, da die Arbeiten ggf. zu evtl. Di- 24 agnostischen Beeinträchtigungen führen können.

25 4.14 Kranaufstellung

26 Die Kranaufstellung ist vom Auftragnehmer statisch zu berechnen. Die Berechnungen 27 ist dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Vor Aufstellung des Kranes ist bei der 28 zuständigen Luftfahrtbehörde mindestens 14 Tage vor dem Aufstelldatum die Geneh- 29 migung zur Errichtung eines Kranes einzuholen (Antrag auf Genehmigung zur Errich- 30 tung eines Kranes der entsprechenden Luftfahrtbehörde).

31 Im Bereich der Kranaufstellung ist eine entsprechende statische Auslegung zur Auf- 32 nahme der zusätzlichen Lasten zu berücksichtigen und einkalkulieren. Alle für die

[Seite 17]

1 Aufstellung der Kräne getroffenen Maßnahmen sind nach dem Abbau der Kräne voll- 2 ständig rückzubauen.

3 Aufbau und Änderungen der Baustellenkräne sowie Einsätze von Autokränen sind 4 4 (vier) Kalenderwochen vor Beginn bei der Bauleitung des Auftraggebers anzumelden.

5 Kräne sind - wenn erforderlich - mit einer Flugbefeuerung (Flugsicherungsbeleuch- 6 tung, Zweifachleuchten) auszustatten. Der Schwenkbereich der Kräne ist weitest- 7 möglich auf das Baufeld zu begrenzen. Es dürfen keine Lasten über benachbarte 8 Flächen oder Gebäude gehoben/geschwenkt werden.

9 4.15 Helikopterlandeplatz

10 Der Betrieb des ggf. bestehenden Helikopterlandeplatzes ist während der Bauzeit je- 11 derzeit sicher zu stellen.

12 Die Vorgaben der Flugsicherung, insbesondere die Einhaltung der Anmerkungen 13 bzgl. Flughindernissen und das Verhalten bei Lande- und Startvorgängen sind zu be- 14 achten. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind hierüber explizit zu informieren.

15 Arbeiten auf dem Helikopterlandeplatz dürfen nur nach vorheriger Anmeldung bei und 16 Freigabe durch den Auftraggeber durchgeführt werden.

17 Grundsätzlich gilt:

18 - Werkzeuge und eingesetzte Materialien sind jederzeit vor den Auswirkungen 19 des Hubschraubereinsatzes zu schützen (z. B. durch Netze mit Fixierung). 20 Demontierte Materialien sind sofort abzufahren. 21 - Die Lagerung größerer Mengen an Material und Werkzeugen auf dem Dach 22 ist nicht erlaubt. 23 - Die Errichtung von Sanitär-, Büro- und Aufenthaltsräumen ist untersagt. 24 - Bei Tätigkeiten in den Randbereichen des Dachs ist persönliche Schutzaus- 25 rüstung zu tragen. 26 - Während der Arbeiten ist die Zuwegung zum Helikopterlandeplatz sicherzu- 27 stellen. Gleiches gilt für die Fluchtwege. 28 - Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Baustelle jederzeit vor 29 Starts und Landungen binnen 3 (drei) Minuten geräumt werden kann.

30

31

32

[Seite 18]

5. Brand- und Explosionsschutz

1

2 5.1 Allgemeines

3 Werden in brandgefährdeten Bereichen Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchge- 4 führt, ist eine schriftliche Schweißerlaubnis einzuholen. Diese ist von der Baustellen- 5 leitung gegenzuzeichnen. Der Brandschutzbeauftragte des Auftraggebers und der 6 SiGe-Koordinator sind zuvor davon in Kenntnis zu setzen.

7 Leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe dürfen auf der Baustelle nicht ge- 8 lagert werden. Sie dürfen nur in Mengen die für den Fortschritt der Arbeiten erforder- 9 lich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. Jeder Auftragnehmer, der gefährliche 10 Arbeitsstoffe (z.B. Flüssiggas, Anstriche, Säuren, Laugen, Silikone) verwendet, ist für 11 die Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung selbst verantwortlich.

12 Nicht in Verwendung stehende gefährliche Stoffe bzw. deren Behältnisse sind unter 13 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sofort von der Baustelle zu entfernen.

14 An diesen Arbeitsstellen hat der Auftragnehmer geeignete Löscheinrichtungen bereit- 15 zustellen. Die Beschäftigten müssen im Gebrauch der Löscheinrichtungen unterwie- 16 sen sein. Brandgefährdete Bereiche sind zu kennzeichnen.

17 Brände, die mit den vorhandenen Löscheinrichtungen gelöscht werden können, sind 18 der Baustellenleitung unverzüglich nach dem Löschen zu melden.

19 Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies recht- 20 zeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SiGe-Koordinator mitzuteilen, wenn 21 daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre) für 22 Arbeitnehmer bzw. für Selbständige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 23 entsteht.

24 5.2 Blitzschutz

25 Der Auftragnehmer, dessen Einrichtungen, z. B. Kräne, Masten oder ähnliches zu 26 erhöhter Blitzschlaggefahr führen, hat die vorgesehenen Blitzschutzmaßnahmen der 27 Baustellenleitung und dem SiGe-Koordinator zu melden.

[Seite 19]

6. Umweltschutz

1

2 6.1 Abfall

3 Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu beseitigen. Ver- 4 brennen von Abfällen ist verboten. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern, 5 umgehend zu beseitigen und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfallverwertung ist der 6 Beseitigung vorzuziehen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht 7 nicht von sich aus nach und hat ihm der Auftraggeber erfolglos eine Frist hierzu ge- 8 setzt, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des Auftragneh- 9 mers zu veranlassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die damit verbundene 10 Verzögerung für den Auftraggeber unzumutbar ist.

11 6.2 Lärm

12 Zur Vermeidung von Lärm ist jeder Auftragnehmer angehalten, lärmgedämmte Ma- 13 schinen und Geräte auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen, keinen Lärm zu verur- 14 sachen der nicht durch Arbeiten erzeugt wird, wie z.B. Radios o.ä.

15 6.3 Gewässerschutz

16 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die einschlägigen Rechtsvor- 17 schriften einzuhalten und der Umgang ist dem SiGe-Koordinator zu melden.

18 Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten.

19 Abwässer aus Reinigungsvorgängen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu 20 entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch 21 zu Lasten des Verursachers vor.

[Seite 20]

7. Sicherung der Baustelle

1

2 7.1 Wachdienst (nur bei Bedarf)

3 Der Bauherr / Auftraggeber richtet für die Baustelle bei Bedarf einen Wachdienst ein. 4 Alle am Bau beteiligten Personen unterliegen den Kontrollmaßnahmen des Wach- 5 dienstes.

6 7 8 9 10 11 12

13 7.2 Fotografieren

14 Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung des Bauherrn 15 / Auftraggebers gestattet. Entsprechende Anträge sind schriftlich an die Gesamtpro- 16 jektleitung des Bauherrn / Auftraggebers zu stellen.

17 7.3 Besucher

18 Besichtigungen und Führungen sind mit dem Bauherrn / Auftraggeber abzustimmen. 19 Der Auftragnehmer wird die Gäste auf die typischen Gefahren einer Baustelle hinwei- 20 sen und den Bauherrn / Auftraggeber von Ansprüchen der Gäste auf Schadenersatz 21 freistellen, es sei denn, der Bauherr / Auftraggeber hat diesen Schaden zu vertreten.

22 7.4 Webcam

23 Der Bauherr / Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, die Baustelle zu betreten, zu be- 24 sichtigen und zu filmen bzw. zu fotografieren und - sofern dies gewünscht wird - eine 25 Webcam auf der Baustelle zur Dokumentation im Internet zu installieren. 26 27 28 29 30

[Seite 21]

8. Organisation der Baustelle

1

2 8.1 Baubesprechung

3 Auf der Baustelle finden in festgelegten Abständen Baubesprechungen statt. Der Auf- 4 tragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Besprechungen verpflichtet. Er hat dazu sei- 5 nen Bauleiter als Bevollmächtigten und auf Anforderung des Auftraggebers für die 6 Fachgewerke notwendige Ansprechpartner zu entsenden.

7 Die Verpflichtung besteht dann, wenn technischer Klärungsbedarf besteht. Dies kann 8 auch schon vor Beginn der auszuführenden Arbeiten sein. Die Besprechungsergeb- 9 nisse werden von der Bauleitung des Auftraggebers in Protokollen festgehalten und 10 den Beteiligten zugestellt.

11 8.2 Bauablaufplan

12 Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan als Balkendiagramm über seine vertrag- 13 lichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen 14 nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den 15 Auftragsunterlagen.

16 Den Festlegungen des Auftraggebers bzw. der Bauleitung, z.B. zur baufachlichen 17 oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, ist zu folgen. 18 Der Bauablaufplan ist dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung innerhalb von 10 (zehn) 19 Werktagen nach Auftragserteilung - bei Überarbeitung unverzüglich - digital im For- 20 mat *.pdf.

21 Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei Abweichungen von sonstigen Festlegun- 22 gen ist der Bauablaufplan durch den Auftragnehmer unverzüglich, innerhalb von 5 23 (fünf) Werktagen, zu überarbeiten.

24 8.3 Bautageberichte

25 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der Bauleitung 26 des Auftraggebers zeitnah (innerhalb der darauffolgenden 5 (fünf) Werktage) zu über- 27 geben. In den Bautagesberichten enthalten sein müssen mindestens Angaben über 28 Wetter, Temperatur, Anzahl der Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingereichten Groß- 29 geräte, den wesentlichen Baufortschritt, die erbrachten Leistungen und den Ort / 30 Raum der Erbringung sowie Unfälle und sonstige Vorkommnisse, die für die Ausfüh- 31 rung des Auftrags von Bedeutung sein können.

32

[Seite 22]

1 8.4 Behördliche Genehmigungen und Abnahmen

2 Öffentlich-rechtliche Genehmigungen für das Bauvorhaben insgesamt werden durch 3 den Auftraggeber eingeholt.

4 Sonstige Genehmigungen und Abnahmen (z.B. Schwerlast für Autokran etc.), die zur 5 Durchführung der Leistungen des Auftragnehmers notwendig sind, werden durch den 6 Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig eingeholt; die Kosten für die Be- 7 auftragung und Durchführung der Verfahren trägt der Auftragnehmer. 8 9

[Seite 23]

9. Ergänzende Hinweise des Standorts

1

2 Schweißerlaubnisschein:

3 Schweiß- und Schneidearbeiten, Löt und Auftau sowie Trennschleifarbeiten außerhalb der abgegrenzten Baustelle bzw den entkernten Bereichen benötigen eine schriftliche Erlaubnis 4 seitens der Klinik. Diese muss in der Technischen Abteilung Ebene 3 Raum 113.12 abgeholt werden. Diese Genehmigung ist bei der Durchführung solcher Arbeiten immer mit zu führen.

[Seite 24]

10. Baustellenordnung (Kurzfassung)

1

2 Eine Aushändigung der Kurzfassung ersetzt nicht die Unterweisung über die 3 ungekürzte Baustellenordnung.

4 Die Verständigung erfolgt in Deutsch. Eine damit in Wort und Schrift vertraute Auf- 5 sichtsperson muss stets auf der Baustelle erreichbar sein. Beschäftigte, die für die 6 ihnen übertragenen Arbeiten ungeeignet sind oder den Anweisungen des Bauherrn 7 oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, werden von der Baustelle verwiesen.

8 Der Bauleitung sind unverzüglich und sofort zu melden:

9  Gefährdung der Arbeitssicherheit oder Verstöße gegen Bestimmungen des 10 Arbeitsschutzes, 11  Unfälle und Brände, 12  Ereignisse mit Auswirkungen auf die Umwelt, altlastverdächtige Flächen 13 oder Bauteile im Bestand, 14  Unterbrechungen der Arbeiten.

15 Es ist auf der Baustelle verboten:

16  Einrichtungen außerhalb der gekennzeichneten Zugänge zu befahren, zu 17 betreten oder zu verlassen, 18  sich außerhalb der Arbeitszeit dort aufzuhalten, 19  gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) zu verstoßen, 20  Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei-, sonstige Hilfsfahrzeuge 21 und ggf. des Helikopterlandeplatzes einzuengen, 22  Treppenräume oder Rettungswege zu verstellen, als Abstellflächen oder Ab- 23 fallsammelplätze zu benutzen, 24  ohne ausreichende persönliche Schutzausrüstung (mindestens Schutzhelm 25 und Schutzschuhe) tätig zu sein, 26  mit eigenen Arbeiten Dritte zu gefährden oder in Bereichen zu arbeiten, die 27 von Dritten gefährdet werden, 28  unter schwebenden Lasten zu verweilen, 29  fremde Krananlagen, Hebezeuge, Montagemaste, Aufzüge usw. ohne vorhe- 30 rige Genehmigung zu benutzen, 31  Aufzüge zur Personenbeförderung zu benutzen, die hierfür nicht gekenn- 32 zeichnet sind, 33  Arbeiten oder Veränderungen an fremden Leistungen ohne Genehmigung 34 vorzunehmen, 35  abgesperrte Bereiche, Montagestellen, Lagerplätze sowie Gerüste ohne Ge- 36 nehmigung zu betreten, 37  Gerüste entgegen den Aufbau- und Verwendungsanleitungen zu errichten, 38 zu benutzen oder zu verändern,

[Seite 25]

1  Bodenöffnungen nicht abzudecken, ohne auf andere Art die Arbeitssicherheit 2 zu gewährleisten, 3  hochgelegene Bereiche zu betreten, die nicht vorschriftsmäßig gegen Ab- 4 sturz gesichert sind, 5  Schutzeinrichtungen unbefugt zu verändern oder zu entfernen, 6  offene Feuerstellen, Heizgeräte mit offenen Flammen oder mit freiliegenden 7 Heizspiralen zu betreiben, 8  Feuerlöscheinrichtungen, zu verdecken, zuzustellen, zu beschädigen oder 9 unbenutzbar zu machen, 10  ohne Genehmigung durch die Bauleitung, Erdreich auszuheben oder Pfähle 11 in das Erdreich einzutreiben, 12  weiter zu arbeiten, wenn unerwartet Leitungen, Verdachtsstoffe oder Kampf- 13 mittel aufgefunden werden, 14  Vermessungspunkte (Achs- und Höhenmarkierungen) zu beschädigen, 15  Abbruch- oder Montagearbeiten ohne eine schriftliche Arbeitsanweisung 16 auszuführen, 17  unbefugt Eingriffe an den elektrischen Anlagen der Baustromversorgung vor- 18 zunehmen, 19  die Baustellenbeleuchtung durch Stromentnahme für andere Tätigkeiten zu 20 unterbrechen, 21  für den Einsatz auf Baustellen ungeeignete Leuchten zu verwenden, 22  Leitungsroller (Kabeltrommeln) ohne Kennzeichnung nach DIN VDE 0620 23 A8/8.89 einzusetzen, 24  beschädigte bzw. nicht fachgerecht reparierte Kabel und Leitungen zu ver- 25 wenden, 26  Schweißarbeiten ohne schriftliche Genehmigung durch die Bauleitung aus- 27 zuführen. 28  Abfälle zu verbrennen, Umwelt belastende Flüssigkeiten in die Kanalisation 29 oder ins Erdreich zu entsorgen, 30  Bauschutt mit sonstigen Abfällen, Reststoffe oder Sondermüll zu vermengen 31 und ungetrennt zu entsorgen, 32  eine Unfallstelle ungesichert zu lassen oder zu verändern, bevor alle Ermitt- 33 lungen abgeschlossen sind, 34  sich an einer Unfallstelle aufzuhalten, ohne mit Hilfeleistung oder mit der Si- 35 cherung beschäftigt zu sein, 36  Alkohol oder andere Rauschmittel zu konsumieren, 37  Lärm zu verursachen, der nicht durch Arbeiten erzeugt wird, z. B. Benutzung 38 von Radios, 39  Flächen oder Räume zu verunreinigen, 40  in Aufenthaltsräumen oder in dem zu errichtenden Gebäude zu rauchen, 41  zu parken oder zu übernachten.

42