[Seite 1]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

BAUSTELLENORDNUNG

zusätzlich zu BVB´s

Projekt / Bauvorhaben

Neubau eines

Zentrums für seelische Gesundheit (ZfsG)

Flurnummer 260

Gemarkung: St. Johannis

Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Baustellenordnung 1 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 2]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN 4
SIGE-PLAN 4
ALLGEMEINES 5 3.1 Lage der Baustelle 5 3.2 Anschriften und Rufnummern 5 3.2.1 Bauherr bzw. Auftraggeber 5 3.2.2 Örtliche Bauleitung 5 3.2.3 Koordinator nach Baustellenverordnung 5 3.2.4 Gewerbeaufsichtsamt 5 3.2.5 Berufsgenossenschaft 5 3.2.6 Polizei 5 3.2.7 Feuerwehr 5 3.3 Koordination und Überwachung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 6 3.4 Berichterstattung 6 3.5 Personal 7 3.6 Arbeitszeit - Weisungen 7 3.7 Weitervergabe von Arbeiten 8 3.8 Fotografieren 8 3.9 Besucher 8 3.10 Weitere Schutzmaßnahmen 8 3.11 Nichteinhaltung der Baustellenordnung 9
ARBEITSSTÄTTEN 9 4.1 Baustelleneinrichtung / Baustellenverkehr 9 4.1.1 Baustelleneinrichtung 9 4.1.2 Baustellenverkehr 10 4.2 Unterkünfte und soziale Anlagen 11 4.3 Winterfeste Arbeitsplätze 11 4.4 Erste Hilfe / Maßnahmen zur Ersten Hilfe 11 4.5 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung 11 4.6 Sauberkeit, Hygiene sowie Ordnung auf der Baustelle 12 4.7 Rauschmittelmißbrauch, Alkohol auf der Baustelle, Aufnahme von Speisen und Nahrungsmittel 12 4.8 Rauchen auf der Baustelle 13 4.9 Firmentafeln 13

Baustellenordnung 2 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 3]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

ARBEITSSICHERHEIT 13 5.1 Allgemeines, Gefährdung Dritter 13 5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge 15 5.3 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege 15 5.4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 15 5.5 Baumaschinen und Geräte 16 5.6 Gerüste 16 5.7 GefahrstoHe 17 5.8 Persönliche Schutzausrüstung 17 5.9 Transportgeräte und Hebezeuge 17 5.10 Gasflaschen, Ausführung von Schweißarbeiten 18
BRANDSCHUTZ 19 6.1 Brandschutzbeauftragter 19 6.2 Vorbeugende Maßnahmen 19 6.2.1 Brandfall 19 6.2.2 Verhalten im Brandfall 19
UMWELTSCHUTZ 20 7.1 Abfall 22 7.2 Lärm 22 7.3 Gewässerschutz 22
BESONDERE FESTLEGUNGEN FÜR ARBEITEN IM KLINIKUM NÜRNBERG 23
ANLAGEN 24 9.1 Anlage 1 Lageplan 24 9.2 Anlage 2 Arbeitsschutzmerkblatt 25 9.3 Anlage 3 Verhalten im Brandfall 27 9.4 Anlage 4 Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten 28 9.5 Anlage 5 Rettungskette 30 9.6 Anlage 6 Verhaltensregeln für Arbeiten in rauchmelderüberwachten Bereichen 31 9.7 Anlage 7 Brandschutzordnung 32 9.8 Anlage 8 Genehmigung Sonn- und Feiertags-Arbeit 33

Baustellenordnung 3 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 4]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

1. VORBEMERKUNGEN

Für die Baustelle wird nachstehende Baustellenordnung erlassen. Diese soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und wesentlich zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten und sonstiger Personen beitragen, sowie die von der Baustelle ausgehenden Gefährdungen minimieren.

Insbesondere wir darauf hingewiesen, daß es sich beim Klinikum Nord um eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur handelt, die Weitergabe jeglicher Planunterlagen und infrastruktureller Informationen an nicht am Bau Beteiligte ist strengstens untersagt!

Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des sicheren Bau- stellenbetriebes und umfasst Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, die insbesondere die Zusammen- arbeit aller am Bau Beteiligten betreHen.

Die vorliegende Baustellenordnung regelt das Miteinander der, auf der Baustelle tätigen, Firmen. Der Bauherr legt größten Wert darauf, dass die Baustelle einschl. Baustelleneinrichtung stets in einem sauberen und aufgeräumten Zustand ist.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist Teil der Vertragserfüllung.

2. SIGE-Plan

Seit dem 10. Juni 1998 gilt die Baustellenverordnung, sie dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen. Die Verordnung verpflichtet den Bauherrn bei der Planung und Ausführung der Bauarbeiten, insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden und bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzgesetzes zum Schutz Beschäftigter und sonstiger Personen einzuhalten.

Für die durchzuführende Baumaßnahme wird ein SiGe-Plan erstellt, der von allen Gewerken auf der Baustelle einzuhalten ist. Der SiGe-Plan lässt die auf der Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutz-bestimmungen erkennen und enthält Maßnahmen für besonders gefährliche Arbeiten im Sinne der Baustellenverordnung (siehe Anlagendokumente), die von den betroHenen Auftragnehmern durchzuführen sind. Der SiGe-Plan ist als Bestandteil jedes Bauvertrages von jedem Arbeitgeber, jedem Unternehmer ohne Beschäftigte und jedem Arbeitgeber, der selbst auf der Baustelle tätig wird zu berücksichtigen und kann auf der Baustelle jederzeit eingesehen werden. Bei Bedarf können Kopien für die jeweiligen Unternehmer erstellt werden.

Auftragnehmer mit Beschäftigten haben insbesondere die Arbeitsschutzverpflichtungen einzuhalten, die sich aus § 5 Baustellenverordnung ergeben. Ihre Verantwortlichkeit insbesondere aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 und der Folgeforderungen dazu, des Arbeits- zeitgesetzes vom 6. Juni 1994 und der Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ für eine ständige sichere Arbeit sowie Zusammenarbeit wird durch die Maßnahme des Bauherrn nicht berührt.

Zusätzlich zum SiGe-Plan ist bezüglich der Einhaltung der geltenden UVV das Arbeitsschutzmerkblatt (Anlage 2) zu beachten!

Baustellenordnung 4 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 5]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

3. Allgemeines

3.1 Lage der Baustelle Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände des Klinikum Nürnberg Nord, welches während des Baubetriebs seine Versorgungsaufgaben weiterhin zu erfüllen hat. Die Baustelle ist je über eine Zufahrt und Abfahrt von der Heimerichstraße aus erreichbar, deren Mündung (Beginn) sich in der Nähe des Nord-West-Ringes befindet (Anlage 1). Zur Baustelle gehören die vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Flächen und angrenzende Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden können.

3.2 Anschriften und Rufnummern

Die wichtigsten Projektbeteiligten sind nachfolgend mit Telefonnummern aufgeführt. Alle weiteren Projektbeteiligten sind aus den aktuellen Projektbeteiligtenlisten zu entnehmen.

3.2.1 Bauherr und Auftraggeber (Kontaktdaten werden bei Auftragserteilung bekannt gegeben)

Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg Tel.: 0911 / 3983555

3.2.2 Örtliche Bauüberwachung

Wenzel Architekten+Ingenieure Kugelbühlstr. 15, 91154 Roth Tel.: 09171 / 85350 Herr Bimmüller Mobil: 0160 / 570468?

3.2.3 Koordinator nach Baustellenverordnung

Genesis Umwelt Consult GmbH Stadtparkstraße 5, 91126 Schwabach Tel.: 09122 / 1885029 Herr Hoppert Mobil: 0160 / 6126246

3.2.4 Gewerbeaufsichtsamt

Regierung von Mittelfranken Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Roonstraße 20, 90429 Nürnberg Tel.: 0911 / 9280

3.2.5 Berufsgenossenschaft

BG Nürnberg, Gebersdorfer Str. 67, 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 6803345

3.2.6 Polizei

Notruf Tel.: 110

3.2.7 Feuerwehr

Notruf Tel.: 112

Baustellenordnung 5 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 6]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

3.3 Koordination und Überwachung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Bauherr hat die ARGE Eckl + Wenzel mit der Bauüberwachung beauftragt. (siehe auch 3.2.2) Zusätzlich setzt der Bauherr einen SiGe-Koordinator (Koordinator nach Baustellenver- ordnung) ein (siehe auch 3.2.3), welcher in Arbeitssicherheits- und Gesundheitsfragen gegenüber allen am Bau Beteiligten weisungsbefugt ist. Der Auftragnehmer hat der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen in schriftlicher Form anzugeben.

Die Vorlage der Unterlagen hat so frühzeitig zu erfolgen, dass sie geprüft werden können und bei Ergänzungen und/oder Änderungen durch Bauleitung / SiGe-Koordinator keine Behinderung im Bauablauf entsteht.

Die Bauleitung und der SiGe-Koordinator legen Ausschreibung und Bauablaufplan zugrunde und prüfen die Angaben daraufhin, ob die Arbeiten wie vorgesehen und ohne gegen- seitige Gefährdung durchgeführt werden können. Ergibt die Prüfung, dass die Sicher- heitsmaßnahmen unzureichend sind, veranlasst der SiGe-Koordinator notwendige Änderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs.

Die Baustellenleitung überwacht ständig, der SiGe-Koordinator wiederkehrend die Einhaltung dieser Baustellenverordnung sowie der Arbeitsschutz- und Unfallver- hütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein bzw. ergreift entsprechende Maßnahmen.

Die Tätigkeit des SiGe-Koordinator befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Ab- stimmungspflicht mit anderen Unternehmen entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift “Grundsätze der Prävention“ (DGUV A1).

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt.

3.4 Berichterstattung

Der für die Ausführung der Arbeiten zuständige Bauführer, Polier oder Vorarbeiter hat ein Bautagebuch zu führen, aus dem, für jeden Tag getrennt, die Anzahl der Beschäftigten Arbeiter, die eingesetzten Maschinen und Großgeräte und die geleisteten Arbeiten sowie die Art und Menge der entsorgten Abfälle und Unternehmer (Entsorgung) ersichtlich ist. Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen enthalten sind, zu vermerken. Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung, die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben. Eine Durchschrift ist wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.

Der Einsatz von besonderen Montagehilfsmitteln und größeren Materiallieferungen sind anzumelden. Dem SiGe-Koordinator sind Unfälle mit Personenschaden unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaft bleibt davon unberührt.

Baustellenordnung 6 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 7]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

3.5 Personal

Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die Gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, oder den Anweisungen des Bauherrn oder zuständige Bauleitung nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein. Die Fachbauleiter aller Hauptauftragnehmer, Subunternehmer, die Ihre Tätigkeit auf der Baustelle erstmalig aufnehmen oder nach Unterbrechung wiederaufnehmen, haben sich vor Aufnahme der Arbeiten bei der Baustellenleitung anzumelden und Kenntnis über die Baustellenordnung und dem SiGe-Plan zu verschaHen. Der SiGe-Koordinator bzw. die Baustellenleitung hat die Fachbauleiter der jeweiligen Unternehmungen in Bezug auf die Baustellenordnung zu unterweisen und die Unterweisung vom AN schriftlich bestätigen zu lassen. Die Fachbauleiter der jeweiligen Unternehmungen sind verpflichtet, die Kenntnis über die Baustellenordnung und dem SiGe-Plan an alle eigenen Beschäftigten der Unternehmung verbindlich weiterzugeben und diese in Bezug auf die Baustellenordnung zu unterweisen und die Unterweisung von den Beschäftigten schriftlich bestätigen zu lassen.

3.6 Arbeitszeit - Weisungen

Die möglichen Arbeitszeiten werden grundsätzlich vom Bauherrn festgelegt und gegebenenfalls im Bauvertrag geregelt. Mehrkosten können hieraus nicht generiert werden.

Für das Projekt wird folgende mögliche Arbeitszeit festgelegt:

Montag bis Samstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eine zeitliche Verlängerung der Arbeitszeiten auf der Baustelle muss von der Bauleitung des AN im Einvernehmen mit dem Klinikum vor Arbeitsbeginn freigegeben werden. Die Freigabe erteilt das Klinikum nach eigenen Ermessen unter Beachtung der Anforderungen und Bedürfnissen des Klinikbetriebs.

Bei besonders lärmintensiven Bauarbeiten oder aus Gründen das Klinikbetriebes muss auf Anordnung der Bauleitung mit Arbeitsunterbrechungen gerechnet werden. Besonders Lärm- und Erschütterungsintensive Arbeiten müssen verbindlich, zwei Tage vorher, mit der zu- ständigen Bauüberwachung vor Ort abgestimmt werden.

Den Weisungen der Bauleitung und des bevollmächtigten Vertreters des Bauherrn ist Folge zu leisten. Den Anordnungen des Bauherrn in Bezug auf Störung der Patientenpflege und Versorgungsdienste ist Folge zu leisten. Die Bauüberwachung kann ebenfalls Anordnung diesbezüglich erteilen.

Eine Vergütung für diese Unterbrechungen erfolgt nicht!

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf oder die Abgabe von alkoholischen Getränken an die Patienten strengstens verboten ist.

Baustellenordnung 7 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 8]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

3.7 Weitergabe von Arbeiten

Leistungen dürfen nur mit Einverständnis des Bauherrn weiter vergeben werden. Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Ab- stimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift DGUV A1 „Grundsätze der Prävention“ nachzukommen. Die Benennung von Sub-Unternehmen hat vorab auf dem entsprechenden VHB-Formblatt zu erfolgen.

3.8 Fotografieren

Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Bauherrn gestattet.

Entsprechende Anträge sind schriftlich an den Bauherrn zu stellen.

Fotos dürfen gemacht werden, wenn diese den Montagestand des jeweiligen Gewerkes oder gewisse Situationen, wie Schäden oder Mängel dokumentieren soll. Diese Fotos dürfen nur vom Bauleiter bzw. bauleitenden Monteur des jeweiligen Gewerkes gemacht werden. Die Bauleitung ist hierüber zu informieren. Die Fotos dürfen ausschließlich zu Zwecken der Dokumentation genutzt werden. Eine VeröHentlichung ohne schriftliche Einwilligung des Bauherren ist ausdrücklich nicht gestattet.

3.9 Besucher

Für Besichtigungen der Baustelle durch Dritte und Führungen bedarf es der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Das Einverständnis ist bei der Baustellenleitung einzuholen.

Ein Besuch anderer als für die Bauleistung relevanten Personen ist grundsätzlich zu vermeiden. Besucher sollten nur in Ausnahmefällen mit einer plausiblen Begründung auf der Baustelle zugelassen werden. Sollten dennoch Personen die Baustelle besuchen, die nicht zum ständigen Baustellenpersonal einschl. Bauleitung gehören, gilt die Baustellenordnung auch für sie in vollen Umfang. Die Besucher betreten die Baustelle grundsätzlich auf eigenes Risiko: So kann z.B. im Falle gesundheitlicher Probleme durch das Tragen von Schutzeinrichtungen keine Haftung übernommen werden. Dieses Eigenrisiko des Besuchers muss vor Betreten der Baustelle durch Unterschrift des BetroHenen auf einem Formular bestätigt werden. Durch die Baustellenüberwachung hat eine Eintragung im Bautagebuch zu erfolgen.

3.10 Weitere Schutzmaßnahmen

Die Besucher haben sich vor Betreten der Baustelle bei der Baustellenleitung zu melden und sind mit Namen, Firma, Funktion, Adresse und Grund des Besuches zu registrieren.

Die vorliegende Baustellenordnung gilt auch für Besucher in vollem Umfang.

Baustellenordnung 8 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 9]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

3.11 Nichteinhaltung der Baustellenordnung

In Fällen gravierender, bzw. wiederholter Nichtbeachtung der Baustellenordnung und der daraus resultierenden Anordnungen und Anweisungen durch den Auftragnehmer oder Verantwortlichen der Firma bzw. der Mitarbeiter kann der Bauherr, der SiGe-Koordinator, bzw. die Bauleitung geeignete Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Interessen ergreifen. U. U. kommen als geeignete Maßnahmen Abmahnungen und Verweise von der Baustelle in Betracht.

Zudem behält sich der Bauherr bzw. die Baustellenleitung vor, bei Nichteinhaltung der Baustellenordnung betreDende Firmen durch Kürzungen von Rechnungsbeträgen zu belangen.

4. Arbeitsstätten

4.1 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

4.1.1 Baustelleneinrichtung:

Sofern nicht anders angegeben, hat der Auftragnehmer für die für seine Arbeiten notwendige Baustelleneinrichtung selbst zu sorgen.

Die Baustelleneinrichtung, einschließlich Lagerung von BaustoHen hat im Benehmen mit der Bauleitung zu erfolgen. Lagerflächen und Stellflächen sind entsprechend einer sauberen und sicheren Lagerung von Materialien, Containern, etc. herzurichten. Unaufgefordert sind die Flächen (Baustellenstraße, Lagerflächen, Standflächen Container, Standflächen Kran) ausreichend tragfähig durch den AN auszubilden. Baustellenstraßen sowie Standflächen z.B. für mobile Krane sind nach den zu erwartenden Belastungen mit einem entsprechenden Unterbau bzw. lastverteilenden Elementen herzustellen.

Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen.

Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit der Baustellenleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Alle Einrichtungen der Baustelleneinrichtung z.B. Baucontainer, Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge mit Einfahrgenehmigung sind eindeutig und gut lesbar mit den Namen des AN, sowie der Adresse und einer ständig erreichbaren Telefon- nummer zu kennzeichnen. Zudem müssen gemäß BetrSichV alle Baumaschinen und Geräte verkehrssicher sowie fristgerecht von Sachkundigen und Sachverständigen geprüft sein. Container können ggf. bei Erfordernis auf Anweisung der Bauleitung kurzfristig versetzt werden.

Unter kurzfristig ist ein maximaler Zeitraum von 2 Tagen zu verstehen. Wird diese Frist nicht erfüllt, wird eine Firma mit dem Umsetzen beauftragt. Die Kosten trägt der Auftragnehmer. Gleiches gilt für Materiallagerflächen im Baustellenbereich.

Bei der Errichtung von Lagern für Benzin, Dieselöl sowie für Heizöl, Schmieröl, Fett, usw. sind die behördlichen und gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Die Einrichtung eines Lagers darf nur mit Genehmigung der Bauleitung erfolgen.

Alle Gasflaschen sind vorschriftsmäßig zu lagern und dürfen nicht der Sonnenstrahlung oder sonstigen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sein. Sicherheitsabstände von mindestens 2,0 m zu anderen Wärme- und Zündquellen sind gemäß der TRG 280 „Technischen Regeln für Druckgase“ einzuhalten.

Baustellenordnung 9 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 10]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzüglich zu räumen. Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellten Flächen sind nach Beendigung der Arbeiten in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Ein umlaufender 2,0 m hoher, fest verschraubter Bauzaun dient im Außenbereich als Baustellenabsicherung vor Zutritt unbefugter Personen. Das Lösen der Verschraubungen darf nur in besonderen Fällen sowie nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Der Bauzaun ist wieder geschlossen und fest verschraubt zu hinterlassen. Im Bestand sind Staubschutzwände in Richtung der in Benutzung bzw. unter Betrieb bleibenden Gebäudeabschnitte des Klinikums zu erstellen.

Staubemissionen sind zum Schutz des Baustellenpersonals, als auch Dritter auf ein Minimum zu reduzieren. Grundsätzlich sind hier technische Maßnahmen zur Staub- reduzierung anzuwenden. Hierzu gehören u.a.:

Befeuchten von Baustraßen bei langer Trockenheit
Befeuchten bei Schneidarbeiten von Beton, Betonwerksteinen, Natursteinen, Keramik etc.
Absaugen bei Schneid- und Trennarbeiten im Ausbau
Benutzung von Staubsaugern oder Staubbindemittel beim Entfernen von Baustaub Schallträger (Radio etc.) sind auf der Baustelle nur gestattet, wenn Rücksicht auf die Baustelle und den angrenzenden Klinikbetrieb genommen ist. Die Bauüberwachung hält sich vor, die Nutzung zu untersagen.

4.1.2 Baustellenverkehr:

Der Auftragnehmer darf die Baustelle nur durch gekennzeichnete Zugänge entsprech- end beigelegter Anlage 1 “Lageplan” betreten und verlassen. Das Befahren der Baustelle mit privaten Fahrzeugen ist nicht gestattet. Die Anfahrt der Mitarbeiter hat ausschließlich mit Firmenfahrzeugen zu erfolgen. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der Bauüberwachung möglich.

Verkehrsflächen sind zu kennzeichnen. Kraftfahrzeuge dürfen nur nach erteilter Einfahrgenehmigung auf das Gelände / Baustelle fahren. Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt. Die Bediener bzw. Fahrzeugführer sämtlicher Erdbau- maschinen, Krane sowie Hubsteiger und Hubbühnen müssen durch den jeweiligen AN schriftlich beauftragt werden.

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h festgelegt.

Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau-oder Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Ausnahmen sind mit der Bauüberwachung zu vereinbaren.

Rückwärtsfahren ist grundsätzlich verboten – Ausnahmefall: Einweiser ist anwesend, Rückfahrkamera oder akustische Warneinrichtung für das Rückstoßen ist vorhanden.

Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. ÖHentliche Flächen, insbesondere vor dem Mündungsbereich der Baustraße sind bei Verschmutzung durch Baustellenverkehr regelmäßig zu reinigen.

Baustellenordnung 10 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 11]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

4.2 Unterkünfte und soziale Anlagen

Sanitäranlagen werden durch das Gewerk “Baustelleneinrichtung” für den Rest, der an der Baumaßnahme Beteiligten, gestellt. Toiletten in Bestandsgebäuden stehen nicht zur Verfügung.

Pausenunterkünfte sind im Sinne der Arbeitsstättenrichtlinien (ASR A4.1 und ASR A4.2) bereit zu stellen und stets sauber zu halten. Der Bauherr stellt hierfür Flächen für die Einrichtung von Unterkünften zur Verfügung. Die Erstellung der erforderlichen Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten ist im Leistungsverzeichnis oder den Vertragsbedingungen geregelt. Dies gilt auch für die nach der Arbeitsstättenver- ordnung erforderlichen Tagesunterkünfte, Waschräume, Toiletten und sonstigen Ein- richtungen.

4.3 Winterfeste Arbeitsplätze

Der Auftragnehmer hat grundsätzlich die Forderungen der Winterbauverordnung einzuhalten. Leistungen zur SchaHung winterfester Arbeitsplätze vergibt der Bauherr gesondert. Räum- und Streuarbeiten werden nach Anordnung durch den Bauherrn gesondert vergütet.

4.4 Erste Hilfe / Maßnahmen zur Ersten Hilfe

Die Auftragnehmer haben die Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung (ASR A4.3) oder der DGUV A1 „Grundsätze der Prävention“ zu erfüllen.

Die AN haben selbst für Erste-Hilfe-Leistungen zu sorgen. Bei den einzelnen Bau- und Montageleitungen sind Verbandskästen nach DIN 13 169 bereitzuhalten. Die einzelnen AN haben sicherzustellen, dass 10% ihrer auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter für die Erste-Hilfe-Leistungen als Ersthelfer ausgebildet sind, jedoch mindestens einer. Aktuelle und gültige Nachweise sind mitzuführen.

Erste-Hilfe-Einrichtungen sind gem. DGUV A1 „Grundsätze der Prävention“ mit Rettungs- zeichen zu kennzeichnen. Jede Erste-Hilfe-Leistung ist zu dokumentieren (Verbandsbuch o. ä.).

4.5 Baustellenversorgung, Baustellenbeleuchtung

Elektrische Betriebsmittel auf Baustellen müssen immer von besonderen Speisepunkten aus mit Strom versorgt werden, (z. B. Baustrom-Verteilungen, zugeordnete Abzweige ortsfester elektr. Anlagen). Die Baustrom-Verteilungen sind durch den jeweiligen Errichter abzusichern und vorschriftsgemäß regelmäßig zu prüfen. Der Auftraggeber übernimmt die Einrichtung des Anschlusspunktes.

Die Hauptverteilung und die Unterverteilungen erstellt der AG entsprechend den Angaben aus den Baustelleneinrichtungsplänen.

Entlang der Verkehrswege auf Baustellen, u.a. Flure mit nicht ausreichendem Tageslicht müssen gemäß der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A3.4) künstlich beleuchtet werden.

Baustellenordnung 11 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 12]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Hierbei hat die Allgemeinbeleuchtung auf Baustellen 20 Lux zu betragen, 100 bis 200 Lux in Sanitärräumen. Beleuchtungselemente müssen feuchteunempfindlich sein und dürfen keine schadhaften Isolationen aufweisen. Sie sind fachgerecht an Wand oder Decke zu befestigen. Diese Leistungen werden vom AG durch das Gewerk Baustrom gestellt.

Den Betrieb elektrischer Anlagen und Geräte sowie die Beleuchtung der Arbeitsplätze und Pausenräume (100 bis 200 Lux) hat der Auftragnehmer entsprechend der vorhandenen Anschlussmöglichkeit nach DGUV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ vorzunehmen.

4.6 Sauberkeit, Hygiene sowie Ordnung auf der Arbeitsstätte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flächen in ordentlichem Zustand zu halten. Starke Verunreinigungen, besonders bei Verkehrsflächen im öHentlichen Bereich, sind unverzüglich zu beseitigen. Andernfalls vergibt die Bauüberwachung den Auftrag hierfür und legt die Kosten auf die Verursacher um.

Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten und betrieben werden. Für die Ordnung des jeweiligen Arbeitsbereiches haben alle auf der Baustelle tätigen Personen zu sorgen. Auch die Sauberkeit des Arbeitsbereiches fällt in den Aufgabenbereich jeder auf der Baustelle tätigen Person. Auf Anordnung des Auftraggebers ist bei Nichtbeachtung das Aufräumen der Baustelle vorzunehmen. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht!

“Wilde“ Abfallanhäufungen werden zu Lasten der im betreHenden Bereich tätigen AN durch den AG entsorgt.

4.7 Rauschmittelmißbrauch, Alkohol auf der Baustelle, Aufnahme von Speisen und Nahrungsmittel

Auf der Baustelle gilt absolutes Verbot für die Aufnahme von Alkohol & Drogen bzw. Rauschmitteln. Jede Firma ist verpflichtet alle seine Beschäftigten sowie Nachunternehmer diesbezüglich in der jeweiligen Landessprache schriftlich zu unterweisen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Arbeiten unter Alkohol-/ Drogeneinfluss auf der Baustelle ebenfalls strengstens untersagt ist Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen dennoch der begründete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen sowie angemessene Rechnungs- kürzungen an die betreHenden Firmen vorzunehmen.

Die Aufnahme von Speisen & Getränken hat grundsätzlich in den jeweiligen auf der BE- Fläche befindlichen Pausenunterkünften (4.2) zu erfolgen! Auf der eigentlichen Baustelle ist

Baustellenordnung 12 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 13]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

die Getränke- sowie Essens- bzw. Speisenaufnahme verboten! Erfrischungsgetränke sind die Ausnahme. Der Auftragnehmer hat Personen, die sich nicht daranhalten, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen sowie angemessene Rechnungskürzungen für eventl. entstandene Abfall- sowie Schadens- beseitigung an die betreHenden Firmen vorzunehmen.

4.8 Rauchen auf der Baustelle

Auf der Baustelle gilt absolutes Rauchverbor für alle Bauarbeiten.

Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen, die sich nicht an das Rauchverbot im Innen- bereich halten, Baustellenverbot zu erteilen sowie angemessene Rechnungskürzungen an die betreHenden Firmen vorzunehmen.

4.9 Firmentafeln

Das Aufstellen von Firmentafeln kann nur nach Genehmigung durch die Bauleitung erfolgen. Wahllos aufgestellte Firmenschilder und Tafeln sind nicht erlaubt und müssen auf eigene Kosten umgehend entfernt werden. Für Firmenwerbung stellt der AG eine allgemeine Bautafel mit der Möglichkeit Schilder nach Absprache anzubringen! Kosten sind durch den AN zu tragen. Die Vorgaben der ÖHentlichkeitsarbeit bzgl. Format etc. sind einzuhalten.

5. Arbeitssicherheit

5.1 Allgemeines, Gefährdung Dritter

Die Maßnahme erfolgt auf dem nördlichen Teil des Geländes des Klinikum Nürnberg Nord.

Benachbarte Gebäudeteile bleiben während der Baumaßnahme unter Betrieb. Der Auftrag- nehmer verpflichtet sich, dass alle erforderlichen Schutzmaßnahmen außen sowie im Gebäude rechtzeitig ergriHen werden und somit keinerlei Gefährdung an Unbeteiligte bzw. Besucher des Klinikums entstehend können, z.B. Absperrung, Staub- und Sichtschutz- wände.

Die AN sind dafür verantwortlich, dass der Gesamtbereich ihrer Bau- und Montagegestellen – auch bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Personals – so gesichert ist, das seine Gefährdung ausgeschlossen ist. Bei Arbeiten im Bestand des Klinikums sind die betreHenden Bereiche vollständig abzusperren. Hierbei ist bei Bedarf eine Abstimmung mit zuständigen Personen, wie Betreiber, Bau-und Projektleitung rechtzeitig durchzuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Ausführung der Maßnahme den

Baustellenordnung 13 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 14]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entsprechen muss.

Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtsführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den SiGe- Plan, diese Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs- vorschriften haben.

Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten und für eine regelmäßige Unterweisung das firmeneigenen Personals is tzu sorgen. Zudem hat er erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal vor Beginn der Arbeiten über die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtsführenden schriftlich zu unterweisen. Die Unterweisungen sind von den Vorgesetzten, Aufsichtsführenden zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung Name und Anschrift des jeweiligen Aufsichtsführenden und der Sicherheitsfachkraft mitzuteilen (Bestellung als Sicherheitsbeauftragte(r)).

Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, soweit es zur Vermeidung einer möglichen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt. Zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit besonderer Weisungsbefugnis auszustatten.

Der Unternehmer hat sich vor Benutzung von Fassaden- bzw. Arbeits- & Schutzgerüsten über dessen ordnungsgemäßen Zustand zu vergewissern. Sollten Mängel, Beschädigungen oder sonstige Anzeichen für einen nicht einwandfreien Zustand der Gerüste vorliegen, dürfen diese nicht benutzt werden. Die Bauleitung ist umgehend über einen solchen Vorfall zu informieren. Weiterhin dürfen vom Unternehmer keine unbefugten Veränderungen an firmenfremden und firmenübergreifenden genutzten Fassaden- bzw. Arbeits- & Schutz- gerüsten vorgenommen werden. D.h., es dürfen weder Seitenschutze, Beläge oder sonstige Gerüstbauteile entfernt bzw. zweckentfremdet werden.

Veränderung, die im Rahmen der baulichen Maßnahme notwendig sind, dürfen nur von der beauftragten Gerüstbaufirma bzw. einer “Befähigten Person” durchgeführt werden.

Stellt der Auftragnehmer Mängel an Sicherheitseinrichtungen, wie Fassaden- bzw. Arbeits- & Schutzgerüsten, provisorischen Schutzgeländer und Abdeckungen fest, sind diese unverzüglich der Bauüberwachung zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein Auftragnehmer trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet.

Die Verpflichtung des Auftragnehmers bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.

Arbeiten AN übereinander, so muss der jeweils oben arbeitende für eine Abdeckung sorgen, die den unteren nicht gefährdet. Das Abwerfen von Gegenständen ist verboten. Nichtbeschäftigten ist der Aufenthalt in Bereichen, in denen nicht gearbeitet wird, verboten.

Baustellenordnung 14 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 15]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Der AN hat besonders gefährdete Bereiche durch Warnschilder bzw. Absperrungen zu kennzeichnen.

Das unbefugte Verändern bzw. Entfernen von Schutzeinrichtungen, wie Gerüstbauteile, Absturzsicherungen, Abdeckungen, manipulieren von Schutzeinrichtungen an Sägen, Maschinen und sonstigen Geräten, etc. ist strengstend verboten.

Die Bauleitung wird Personen, die solche Handlungen vornehmen, oder Aufsichtspersonen, die solche Handlungen dulden, nach eigenem Ermessen zur Verantwortung ziehen und ggf. den zuständigen Behörden melden.

Sollte ein AN trotz Mahnung durch die Bauleitung nicht für ausreichende Schutzmaßnahmen sorgen, so werden dessen Arbeiten eingestellt.

5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesund- heitsschädigende Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Bei diesen Arbeiten ist geeignete Schutzausrüstung zu verwenden. Der Nachweis hierfür muss auf der Baustelle vorgehalten werden.

5.3 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Zugänge und Verkehrswege mit mehr als 1,00 m Absturzhöhe, für Arbeitsplätze (allgemein) mit mehr als 2,00 m Absturzhöhe, ausreichend Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen erstellt werden. Diese Einrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Absturz sind vom Aufsichtsführenden der jeweiligen Firma auf Haltbarkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind abzusperren.

Fest montierte Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen (Absturzsicherungen, Um- wehrungen und unverrutschbare Bodenabdeckungen) in den jeweils vorgesehenen Arbeitsbereichen, die zur Ausführung gewerblicher Leistungen vorübergehend demontiert werden müssen, sind arbeitstäglich nach Abschluss der Arbeiten wieder fest und unver- rutschbar anzubringen. Ungesicherte Bereiche sind abzusperren bzw. abzusichern, auch wenn der Arbeitsplatz nur vorübergehend verlassen wird. Ein unbefugtes Entfernen dieser Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen ist nicht zulässig.

5.4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Wenn Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel erforderlich werden und ein Freischalten nicht möglich ist, sind die not- wendigen Sicherheitsmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator festzulegen.

Der Auftragnehmer darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Speise-

Baustellenordnung 15 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 16]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

punkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind. Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen elektrotechnischen Regeln entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.

Die Errichtung der Stromverteileranlage ab Übergabestelle (Unterverteiler) einschließlich Wartung und Überwachung ist ausschließlich Sache des AN. Der AN trägt allein für seine Anlage die Verantwortung für die Einhaltung der geltenden einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und VDE-Vorschriften für Errichtung, Wartung und Betrieb.

Soweit die Installation vertraglich von dem Auftragnehmer zu beschaHen ist, dürfen diese Arbeiten erst dann ausgeführt werden, wenn sie von der beauftragten Bauleitung genehmigt sind. Die Anlagen sind nach den VDE-Vorschriften nur vom amtlich zugelassenen oder geprüften Installationsmeister auszuführen und müssen nach Fertigstellung der örtlichen Bauleitung zur Prüfung gemeldet werden.

5.5 Baumaschinen, Geräte

Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sowie über- wachungsbedürftigen Anlagen die einer Sachverständigen- oder Sachkundigenprüfpflicht unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher an der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigungen müssen auf der Baustelle vorhanden sein bzw. vorgehalten werden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauftragten Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechts- vorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese ständig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.

Schadhafte Baustellenlampen und Kabel mit fehlendem Schutzglas und defekter Isolierung sind zu reparieren oder generell von der Baustelle fernzuhalten. Nur baustellentaugliche Kabel u. Kabeltrommeln (mit Überlastschutz, Abdeckung u. Isolierung „H 07 RNF“ od. gleichwertig) sind zu verwenden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Geräte mit Dieselmotoren eine besonders wirksame Schalldämmung haben müssen. Geräte, die zu Beanstandungen Anlass geben und den bestehenden Vorschriften nicht genügen, müssen auf Anweisung der örtlichen Bau- leitung umgehend ausgetauscht bzw. von der Baustelle entfernt werden. Der AN kann aus seiner solchen Anweisung keine Forderungen für die BeschaHung von Ersatzgeräten, An- und Abtransport der Geräte, eventuelle Arbeitsunterbrechungen etc. ableiten, sondern ist für den ihm entstandenen Schaden selbst verantwortlich.

5.6 Gerüste

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste gemäß BetrsichV, TRBS 2121-1, DIN EN 12811 „Arbeitsgerüste“, DIN 4420/1 (neu) „Schutzgerüste“, DIN EN 1065 „Traggerüste“ zu erbringen. Bei Abweichung der Regelausführung müssen die betreHenden Gerüstbauteile statisch nachgewiesen werden.

Baustellenordnung 16 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 17]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Jegliche Gerüstumbauten und Gerüständerungen, auch wenn für andere Unternehmer oder für den Bauablauf anderer Gewerke erforderlich, dürfen nur von der für den Gerüstbau verantwortlichen ausführenden Firma ausgeführt werden. An Gerüsten ist eine Gerüstkennzeichnung / Gerüstfreigabe vor Verwendung durch Fremdfirmen anzubringen. Dies gilt auch für teilweise errichtete Gerüste. Gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

5.7 GefahrstoHe

Hier sind generell GefahrstoHverordnung sowie erforderliche Betriebsanweisungen einzuhalten.

Vorrangig sollten umweltfreundliche, nicht gesundheitsgefährdende Materialien eingesetzt werden.

Der Einsatz umweltschädigender und gesundheitsgefährdender bzw. gefahrstoHhaltiger Materialien, wie lösemittel- oder epoxidharzhaltiger StoHe, muss im Rahmen einer sogenannten “Substitution” plausible begründet sein. Dies gilt insbesondere für Einsatzorte unter Erdgleiche sowie in nicht oder ungenügend belüfteten Räumen.

Die vom jeweiligen Hersteller beigefügten Sicherheitsdatenblätter sowie vorhandenen Piktogramme und Verarbeitungshinweise sind zu beachten und einzuhalten. Die erforderliche PSA ist u verwenden.

Restgebinde sowie leere Behälter sind vor ZugriH durch Unbefugte zu sichern sowie sach- und umweltgerecht zu entsorgen.

5.8 Persönliche Schutzausrüstung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Gefährdungsbeurteilung seiner beauftragten Arbeiten durchzuführen. Eine ggf. notwendige Anpassung der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung an die Baumaßnahme und damit verbundene Gefährdungen ist durchzuführen. Die Unterlagen sind vor Beginn der Arbeiten zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten. Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander oder fallen besonders gefährliche Arbeiten gem. §2 Abs. 3 BauStellV an, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen und mit dem SiGeKo abzustimmen. Persönliche Schutzausrüstung ist im Rahmen der zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung stets zu tragen. Gemeinsam genutzte Sicherungseinrichtungen und –maßnahmen sind grundsätzlich vorrangig zu benutzen. Anseilschutz bzw. das Benutzen von Sicherheitsgeschirr ist nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig!

5.9 Transportgeräte und Hebewerkzeuge

Der AN trägt für genügende Tragfähigkeit und Sicherheit auch nach den UVV der von ihm bereitgestellten Hebezeuge und Transportgeräte sowie für alle bei den Arbeiten notwendigen Schutzvorrichtungen allein die Verantwortung. Die Montageleitung des Auftragnehmers hat ihre Dispositionen in zeitlicher und räumlicher Hinsicht so zu treHen, dass ein Neben- einander der Firmen unter Beachtung der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungs-

Baustellenordnung 17 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 18]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

vorschriften reibungslos erfolgt.

Der Bau- und Montageleiter des AN hat alle Geräte, auch Seile, Ketten und dergl. laufend zu überwachen und bei Mängeln das betreHende Teil sofort von der Weiterverwendung auszuschließen oder reparieren zu lassen. Antriebsteile der Winden müssen durch Schutzvorrichtungen zuverlässig abgedeckt sein.

5.10 Gasflaschen, Ausführung von Schweißarbeiten

Bei Feuer- / Schweißarbeiten bzw. bei Arbeiten mit oHener Flamme sowie funkenbildenden Arbeiten ist für die laufende Kalenderwoche ein Schweiß- bzw. Heißerlaubnisschein aus- zufüllen und den Verantwortlichen vorzulegen (Anlage 4).

Gasflaschen sind vorschriftsmäßig zu handhaben. Sie dürfen nicht der Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmeeinflüssen ausgesetzt werden. Der Aufstellungsort von Gasflaschen- Batterien ist mit der Bauleitung festzulegen.

Schweißarbeiten an tragenden Stahlkonstruktionen, Rahmen sowie Druckbehälter dürfen nur von Personal mit Schweißprüfzeugnis nach DIN EN 287 ausgeführt werden. Die Durchführung von Schweißarbeiten in unmittelbarer Nähe feuergefährlicher Objekte ist untersagt. Wo es sich nicht umgehen lässt, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu veranlassen und genügend geeignete Feuerlöschmittel bereitzustellen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Sondergenehmigung der Bauleitung einzuholen.

Bei Schweißarbeiten in der Höhe, mit Gefahr herabstürzender Schweißperlen sind darunter befindliche Gefahrstellen zu sperren und mit feuerhemmenden Abdeckungen auszustatten, welche eine Gefährdung durch Funken und Schweißperlen sicher aus- schließen. Bei Elektroschweißungen ist der Masseanschluss in unmittelbarer Nähe der Schweißstelle anzuklemmen. Bei Verwendung von Gasflaschen unter Erdgleiche und in Nähe von Schächten bzw. Gruben sind die Regeln der Technik unbedingt einzuhalten, d.h. es müssen statt Schlauchbruch- sicherungen Leckgassicherungen verwendet werden. Grundsätzlich sind bei Feuerarbeiten geeignete und geprüfte Feuerlöscher (z.B. ABC-Feuerlöscher über 2,0 kg) in ausreichender Anzahl ständig vorzuhalten.

Folgende Unterlagen oder Dokumente sind auf der Baustelle vorzuhalten:

Aktuelle und an die Baustelle angepasste Gefährdungsbeurteilung
Einweisungsnachweise der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter
Ersthelfer Nachweis eines auf der Baustelle tätigen Mitarbeiters
Montageanweisungen
Arbeitsanweisungen
Übergabeprotokoll der Gerüste (ggf. auch Standsicherheitsnachweis)
Prüfnachweis der Arbeitsmittel
Schriftliche Beauftragung Kranführer / Maschinenführer

Baustellenordnung 18 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 19]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

6. Brandschutz

6.1 Brandschutzbeauftragter

Eine Brandschutzordnung ist vorhanden. Der Auftragnehmer muss brandgefährliche Arbeiten der Bauleitung vor Ausführung melden. Dieser prüft, ob die vorgesehenen Brandschutz- maßnahmen angewendet werden können, legt Flucht- & Rettungswege fest.

6.2 Vorbeugende Maßnahmen

Bei Feuerarbeiten sind neben zu erstellenden und an Bauleitung abzugebenden Heißerlaubnisscheinen stets geprüfte und geeignete Feuerlöscher griHbereit in aus- reichender Anzahl vorzuhalten. Die Anzahl der Feuerlöscher richtet sich nach Größe und Brandgefahr der Arbeitsstätte. Bei Schwelbrandgefahr ist eine Brandwache von mind. 3 Stunden durchzuführen. Die betreHenden Feuerarbeiten sind dementsprechend rechtzeitig zu beenden.

Leicht entzündliche oder selbstentzündliche StoHe dürfen nur in Mengen die für den Fort- schritt der Arbeiten erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. An diesen Arbeitsstellen hat der Auftragnehmer geeignete und geprüfte Löscheinrichtungen bereitzustellen. Unnötige „Brandlasten“, wie Folien, Dämmreste, Papiersäcke, Müll und Schutt, sind sofort bzw. zeitnah aus dem Gebäude zu entfernen!

In Türen dürfen keine Gegenstände gelagert bzw. abgestellt werden. Neben Verkehrswegen sind Türen gleichzeitig Flucht- bzw. Rettungswege und haben daher ständig frei zu bleiben. Auch Kabelführungen durch Türen mit ihren scharfen Ecken & Kanten sind aus Gründen der potenziellen Stromschlaggefahr verboten.

6.2.1 Brandfall

Für den Brandfall gilt:

Klinikum interner Notruf: 0911 / 398 2000

Feuerwehr Notruf 112

Ausgenommen davon sind entstehende Brände, die mit den vorhandenen Lösch- einrichtungen gelöscht werden können. Diese Fälle sind der Bauüberwachung nach dem Löschen zu melden

6.2.2 Verhalten im Brandfall

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung. Sind Menschen in Gefahr, muss zuerst für ihre Rettung gesorgt werden.

Baustellenordnung 19 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 20]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Ohne Rücksicht auf den Umfang des Brandes und ohne den Erfolg eigener Löschversuche abzuwarten, ist unverzüglich Alarm zu geben und die Feuerwehr zu verständigen.

Bis zum EintreHen der Feuerwehr mit vorhandenen Mitteln den Brand bekämpfen. Zugänge zur Brandstelle für LöschangriH der Feuerwehr freihalten. Zur Einweisung der Feuerwehr ist ein Melder zu entsenden.

Zu beachten sind hier die Anlagen 3 und 5!

7. Umweltschutz

Zu den vertraglichen Leistungen gehören insbesondere Maßnahmen des Baum- und Umweltschutzes (Schutz Gegen Baulärm, Staub, Geruchsbelästigung und Erschütterungen)

Alle Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zum Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen sind, soweit nicht in gesonderten Positionen beschrieben, in die Einheitspreise und Pauschalpreise einzurechnen.

Auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und die dazu erlassenen Durchführungs- verordnungen und Richtlinien wird besonders hingewiesen. Insbesondere sind zu beachten:

 Die Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen (RSBB) herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen Die Richtlinie für die Anlage von Straßen (Abschnitt 4 – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tiere bei Baumaßnahmen, RAS-LP 4)  Die Din 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“  Verordnung der Stadt Nürnberg zum Schutze des Baumbestandes im Stadtgebiet Nürnberg – Baumschutzverordnung (BaumSchuVO) – in der jeweiligs gültigen Fassung.  Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) und die dazu erlassenen Vollzugs- und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.  Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm in der jeweils gültigen Fassung.  Das Bayerische Immissionsschutzgesetz (BayImSchG) in der jeweils gültigen Fassung.  Umweltrichtlinien Es sollen umweltfreundliche Lösungen angeboten werden (BaustoHe etc.). Dabei ist auch auf die im Abfallwirtschaftsgesetz enthaltene Verpflichtung zu achten, möglichst Erzeugnisse zu berücksichtigen, die sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen bzw. im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu entsorgungsfreundlicheren Abfällen führen und aus ReststoHen oder Abfällen hergestellt worden sind. Entsprechende Nebenangebote oder Änderungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht.

Den Anordnungen des Auftraggebers (AG) zu Maßnahmen des Umwelt- und Baumschutzes ist Folge zu leisten. Maßnahme über die Vorschriften hinaus, welche Mehrkosten verursachen, sind vorab anzumelden.

Baustellenordnung 20 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 21]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Alle Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen und schützenswerten Pflanzenbeständen, die  den Boden verdichten und vergiften  die Wasserzufuhr zu den Wurzeln beeinträchtigen  Teile der Bäume oder andere Pflanzenbestände (Wurzeln, Stämme, Zweige, Pflanzgesellschaften) beschädigen

sind untersagt.

Insbesondere sind das Lagern von BaustoHen und Materialien und das Abstellen von Geräten auf Baumscheiben verboten. Schutzmaßnahmen und besondere Sorgfalt sind in den engeren Bereichen von Bäumen und Pflanzenbeständen notwendig.

Im Wurzelbereich von Bäumen und Pflanzbeständen sind Ausgrabungen nur von Hand vorzunehmen.

Grünflächen dürfen nur nach Absprache und Freigabe / Zustimmung des Bauherrn für das Ablagern von Aushub, Baumaterialien oder für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen werden.

Für entstandene Schäden an Bäumen oder Pflanzbeständen oder die Beseitigung von Bäumen ohne Genehmigung werden gegebenenfalls Wertminderung bzw. Schaden- ersatzansprüche geltend gemacht.

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, ständig seine Arbeitnehmer und Nachunter- nehmer anzuhalten, dass nicht mehr schädliche Umwelteinwirkungen, als nach Lage der Dinge unvermeidbar, erzeugt werden und auf die bestehende Vegetation (Bäume und Sträucher) Rücksicht genommen wird. Der AN ist ferner verpflichtet, nach dem jeweiligen Stand der Technik, Geräte einzusetzen und Schutzvorkehrungen zu treHen, die ein Minimum an Immissionen und ein Maximum für den Umweltschutz erreichen. Alle Maschinen und Geräte sind in arbeitsfreien Zeiten und bei Arbeitsunterbrechungen bzw. – umstellungen abzustellen. Die Motoren der zum Be- und Entladen wartenden LKWs sind, wenn der Betrieb es zulässt, abzustellen.

Sonderregelungen und Genehmigungen für den Einsatz besonderer Geräte und Baumethoden hat der AN rechtzeitig unter Einschaltung der Bauleitung des AG bei den zuständigen Dienststellen zu beantragen.

Mit der Bauleitung des AG sind abzustimmen:

 die Einrichtung der Baustelle,  die Benutzung und Aufstellung von Maschinen und Geräten sowie das Lagern von Materialien auf der Baustelle,  die Bauweise (-verfahren) und Arbeitsmethoden

Baustellenordnung 21 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 22]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Der AG behält sich vor:

 Schutzmaßnahmen bzw. die Auswechslung einzelner Maschinen und Geräte sowie die Änderung von Bauverfahren und Arbeitsmethoden zu verlangen  bestimmte Maschinen und Geräte zu untersagen, die im Einsatzbereich unzumutbare Immissionen verursachen  die Auswechslung von Arbeitspersonal bzw. Nachunternehmer das AN zu verlangen bei Verstoß gegen die einschlägigen Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen und Anordnungen des AG

Treten dadurch bei der Ausführung der Baumaßnahme Verzögerungen ein, ist dies vom AN zu vertreten und wird nicht als Grund für eine Bauzeitverlängerung anerkannt.

7.1 Abfall

Die Abfallbeseitigung und die vorherige Trennung in die verschiedenen Abfallfraktionen (Papier, Pappe, Glas, Plastik, Metall, etc.) ist Pflicht des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat die Separierung der verschiedenen Abfallfraktionen durchzuführen und in die entsprechenden und dafür vorgesehenen Behältnisse einzubringen. Das Verbrennen von jeglicher Art von Abfällen einschließlich Holz ist strengstens verboten.

Anfallender Sondermüll ist fachgerecht in den dafür vorgesehenen Behältern zu lagern und anschließend ordnungsgemäß zu entsorgen. Bauschutt ist entsprechend seiner Zusammensetzung getrennt zu lagern, ggf. nach den Abfallrechtlichen Vorgaben zu beproben und anschließend ordnungsgemäß zu verwerten/entsorgen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, behält sich der AG bzw. die Bauüberwachung vor, dieses auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

7.2 Lärm

Arbeiten, bei denen zulässige Werte der TA Lärm überschritten werden, sind der Bauleitung zu melden. Ab einem Lärm 80 (dB) sind Gehörschützer zwingend erforderlich. Die Regeln der DGUV Information 209-023 “Lärm am Arbeitsplatz" sind zu berücksichtigen.

7.3 Gewässerschutz

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) zum Schutz des Grundwassers sowie die hierzu ergangenen Vorschriften eingehalten werden.

Insbesondere ist zu beachten:

Das Auslaufen auch von geringen Mengen wassergefährdender Flüssigkeiten ist dem AG unverzüglich zu melden.

Auf der Baustelle dürfen Kraftfahrzeuge nur außerhalb des Baubereiches, ausgenommen zum Zweck des Be- und Entladens, gesichert abgestellt werden.

Baustellenordnung 22 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 23]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Die Betankung und Abschmierung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen auf der Baustelle hat so zu erfolgen, dass mit Sicherheit eine Verunreinigung des Grundwassers vermieden wird.

Der Umgang mit wassergefährdenden StoHen ist der Bauleitung zu melden.

Die Einleitung von flüssigen StoHen in das Erdreich ist verboten. Abwässer aus Reinigungsvorgängen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor.

Eventuelle Außenschutzanstriche und Dämmungen für das Bauwerk dürfen keine grundwasserschädigenden StoHe enthalten.

8. Besondere Festlegungen für Arbeiten im Klinikum Nürnberg

 Die Zu- und Abfahrt für Baustellenfahrzeuge erfolgt ausschließlich über die Heimerichstraße oder über die westlicher Versorgungserschließung.

 Den Mitarbeitern der am Bau beteiligten Firmen ist es nicht gestattet, mit ihren Privatfahrzeugen auf das Gelände des Klinikums einzufahren. Gleiches gilt für die Einfahrt mit firmeneigenen Kleinbussen, da im Baustellenbereich keinerlei Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge vorhanden sind.

 Fahrzeuge dürfen im Baustellenbereich nur für die unbedingt notwendige Zeit des Be- und Entladens abgestellt werden. Alle Fahrwege sind so freizuhalten, dass der Rettungs- und Patientenfahrdienst sowie z.B. die Feuerwehr zu keiner Zeit behindert wird.  Es wird darauf hingewiesen, dass unerlaubt im Klinikum abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig für den Fahrer oder Fahrzeughalter auf Veranlassung des Klinikums abgeschleppt werden.  Die Benutzung der Aufzugsanlagen im Bauprojekt ist nicht vorgesehen. Eventl. erschwerte Materialtransportwege sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Baustellenordnung 23 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 24]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9. Anlagen

9.1 Anlage 1 Lageplan

Baustellenordnung 24 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 25]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.2 Anlage 2 Arbeitsschutzmerkblatt

Auf unserer Baustelle legen wir großen Wert auf die Arbeitssicherheit. Deshalb wurde diese Baustellenordnung erlassen. Sie werden, vor Beginn Ihrer Arbeit auf der Baustelle, über die Gefahren und die Ordnung auf der Baustelle unterwiesen.

HINWEIS:

Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsvertrages Ihren Arbeitsplatz haben.
Sind Beschäftigte infolge Alkoholgenusses oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit ohne Gefahr für sich und andere auszuführen, dürfen sie nicht weiter beschäftigt werden und sind unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.
Beachten Sie die Kennzeichnung wie:

Verbotszeichen
Warnzeichen
Gebotszeichen
Rettungszeichen
Hinweiszeichen
Sowie Absperrungen und Gefahrenbereiche

Das Entfernen oder Ändern von Kennzeichnungen bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet, bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
Auf der gesamten Baustelle sind Arbeitsschutzhelm und Schutzschuhe S3 oder Schutzstiefel S3 zu tragen. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind die dazu erforderlichen Arbeits- schutzmittel undSchutzausrüstungen zusätzlich zu tragen.
Falls im Zuge der von Ihnen zu erledigten Arbeiten in und an Betriebseinrichtungen der Umgang mit oHenem Feuer (Schweißen, Schneiden, Löten usw.) erforderlich ist, muss vorher beim Brandschutzbeauftragten ein Freigabeschein für brandschutzgefährliche Tätigkeiten eingeholt werden.
Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen den gültigen Unfall- verhütungsvorschriften entsprechen. Beachten Sie die dafür geltenden Betriebsanweisungen und Arbeitsanleitungen!
Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung in Bezug auf den Baustellenverkehr. Im gesamten Baustellenbereich gilt die Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h. Das Abstellen von Personenfahrzeugen ist nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen gestattet.
Die Baustelle darf nur durch die gekennzeichneten Zugänge befahren, betreten und verlassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit ist der Aufenthalt auf der Baustelle verboten.

Baustellenordnung 25 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 26]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Bei Arbeitsunfällen zu beachten:

Jeder Unfall ist meldepflichtig Für die Erste-Hilfe Maßnahmen ist auf der Baustelle keine Erste Hilfe-Station eingerichtet, da im Klinikum eine Notaufnahme besteht. Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport möglichst unter Einschaltung des Rettungsdienstes dorthin zu erfolgen. Informationen über Ersthelfer sind durch Aushang bei den jeweiligen Pausenräumen bekannt zu machen.

Sofern über Arbeitsschutz- und Sicherheitsfragen Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Die Baustellenordnung können Sie bei Ihrem Vorgesetzten einsehen.

Baustellenordnung 26 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 27]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.3 Anlage 3 Verhalten im Brandfall

Verhalten im Brandfall

- Jeder Brand ist sofort (!) zu melden

112

über den Notruf:

mit der genauen Angabe von Ort, was brennt, gibt es gefährdete

oder verletzte Personen.

- Bei unmittelbarer Gefährdung von Personen geht Menschen-

rettung vor Brandbekämpfung. Brennende Personen darf man

nicht fortlaufen lassen. Sie sind in Mäntel, Decken oder Tücher zu

hüllen und auf dem Boden zu wälzen.

- Bei Bränden an elektrischen Anlagen ist der Strom sofort

abzuschalten.

- Feuerabschlüsse, Fenster und Türen sind zu schließen.

- Die AngriHswege der Feuerwehr sind freizuhalten, die Feuerwehr

sollte von einem ortskundigen Betriebsangehörigen eingewiesen

werden.

- Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

- Bei drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich zu verlassen, dabei

soll Behinderten geholfen werden.

- Aufzüge dürfen nicht als Fluchtwege benutzt werden.

- Stark verqualmte Räume sind gebückt oder kriechend zu verlassen.

- Die festgelegten Sammelräume sind aufzusuchen.

Baustellenordnung 27 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 28]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.4 Anlage 4 Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten

9.5 Anlage 5 Rettungskette

Meldekette bei Bränden und Unfällen

Baustellenordnung 28 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 29]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

Baustellenordnung 29 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 30]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.5 Anlage 5 Rettungskette

Meldepflichtiges Ereignis

Unfall, Feuer, Gefährdung für Menschen und Umwelt

112

Notruf absetzen

WO ist der Notfall ? Was ist geschehen ? Wie viele Verletzte gibt es ? Welche Verletzungen liegen vor ? Warten auf Rückfragen !

Maßnahmen: Umgehend Meldung an:

Erste Hilfe leisten durch Ersthelfer und/oder Betriebssanitäter
Leitwarte Bauherr:
Veranlassung Beräumung Tel: 0911 / 398 2000 Baustellenzufahrt & Wege zur Unfallstelle durch Sicherungs- personal
SiGe-Koordinator Herr …………………..
Rettungswagen zur Unfallstelle Mobil: lotsen durch Sicherungspersonal

Baustellenordnung 30 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 31]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.6 Anlage 6 Verhaltensregeln für Arbeiten in rauchmelderüberwachten Bereichen

Baustellenordnung 31 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 32]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.7 Anlage 7 Brandschutzregeln

Brandschutzregeln

1. Im Gebäude besteht absolutes Rauchverbot !

2. Bei Arbeiten mit oHener Flamme sind geprüfte und geeignete

Feuerlöscher in ausreichender Anzahl griHbereit vorzuhalten !

3. Bei potenzieller Schwelbrandgefahr muss eine Brandwache von

mindestens drei Stunden durchgeführt werden. Die betreHenden

Feuerarbeiten sind somit rechtzeitig vor Arbeitsschluß bzw. vor

Verlassen der Baustelle zu beenden !

4. Bei Arbeiten mit oHener Flamme, funkenbildenden Arbeiten, wie

Schweißen, Brennschneiden, Flexen, Löten, ist ein Schweiß-

erlaubnisschein für die laufende Kalenderwoche auszufüllen und der

zuständigen Objektüberwachung rechtzeitig vor Beginn

betreHender Arbeiten vorzulegen !

5. Bei Gefahr von Schweißperlen, Funken sind geeignete Schweiß- und

Löschdecken einzusetzen und betreHende Gefahrenbereiche vor

Zutritt Unbefugter Personen sowie Fremdfirmen zu sperren !

6. Bei Einsatz von Propangas in geschlossenen Räumen sowie bei zu

geringer Durchlüftung sind Leckgassicherungen einzusetzen!

Gleiches gilt beim Einsatz in Gruben bzw. unter Erdgleiche

7. Im Betrieb befindliche Brenner dürfen niemals unbeaufsichtigt

bleiben !

8. Im Gebäude sowie in Gebäudenähe ist die Lagerung von

unnötigen potenziellen “Brandlasten”, wie leere Verpackungen

(Pappe, Papier, Folien) sowie brennbares Dämmmaterial, in

größeren Mengen verboten! BetreHendes Material ist spätestens bei

Arbeitsschluß des jeweiligen Arbeitstages zu entfernen !

Diese Brandschutzregeln sind Bestandteil von SiGe-Plan und BO.

Baustellenordnung 32 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

[Seite 33]

Projekt / Bauvorhaben: Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg

9.8 Anlage 8 Genehmigung Sonn- und Feiertagsarbeit

Folgende Vorgehensweise zur Befreiung vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot wird festgelegt:

Die jeweilige Firma, die an einem Sonn- oder Feiertag arbeiten möchte, muss dies schriftlich (Fax/Mail) beim für sie zuständigen Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg beantragen. Der Antrag muss folgende Angaben beinhalten:

Begründung der Notwendigkeit der Arbeiten (fixer Endtermin, Vertragsstrafe etc.)
Zahl der vorgesehenen Arbeitnehmer geplante Arbeitszeiten
Betriebsrat ja/nein (wenn ja muss Betriebsrat der Sonntagsarbeit zustimmen)
Fax-Nr./Mail-Adresse des Antragstellers

Parallel ist durch die ausführende Firma das Ordnungsamt Nürnberg zu informieren. Danach erfolgt die Genehmigung oder ggf. Ablehnung des Antrags durch das Gewerbeaufsichtsamt. Eine gesonderte Genehmigung der Arbeiten durch das Ordnungsamt ist nicht erforderlich. Sonn- und Feiertagsarbeiten sind vorab mit dem Bauherren abzustimmen. Eine Zustimmung durch den BH für eine weitere Antragsstellung ist einzuholen. Die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner sind in der Liste der Projektbeteiligten hinterlegt.

Baustellenordnung 33 / 33 Erstellt am: 15.10.2024 Geändert am: 25.03.2025

Baustellenordnung_Stand_25.03.2025.pdf