Vergabeunterlagen vom 21.09.2026 (PDF)

[Seite 1]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

*

MaßUnahmennummer 65-NB-009 Vergabenummer 65-26-053

n

Vergabeart Öffenttliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränekte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren

r

Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

l

Baumaßnahme

a

NF2 - Neubau Feuerwache 2 Katharina-Mair-Straße 1

g

Leistung Industrietore e

n

Bewerber 0F Bieter*)

n

Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) i Nachunternehmer*)

c

anderes Unternehmen*) (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

h

t Jahr Euro Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts- jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistunge n betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge-

b

meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

e

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kaleanderjahren bzw. dem in der Auftragsbekannt- machung angegebenen Zeitraum1, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

r

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste

b

bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommte, werde ich /werden wir drei Referenz- nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausfühirungszeitraum; stichwortartige Be- nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus-

t

geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei-

b

bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Bau- maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauaptauftragnehmer, ARGE- Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführurng der Leistung. Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.

*

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf- traege_formblatt_444_referenz.docx

)∗ zutreffendes ankreuzen 1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand Juli 2026 1 von 3

[Seite 2]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü- gung stehen.

*

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in denU letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

n

Registereintragungen

t

Ich bin / Wir sind im Handeelsregister eingetragen. für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

r

bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

l

Falls mein/unser Angeabot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Hangdelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

e

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

n

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskrnäftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

i

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt c

h

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlustsgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrun d gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir

b

jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

e

Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro netto wird der Aufatraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen.

r

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozbialversicherung Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zaehlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß

i

erfüllt habe/haben.

t

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk- lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbesbcheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

a

r

*

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand Juli 2026 2 von 3

[Seite 3]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. F*alls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit UAngabe der Lohnsummen vorlegen.

n

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge-

t

sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/uneser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner- halb dieser Frist vorgelegt werden.

r

l

a

g

e

n

(Ort, Datum, Unterschrift)4

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist *Ident©i sVcHhBe B abyeerna r– b Setaintdb J a ul r i 2 e 0 26 V ergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERB 3 E v N o * n 3

[Seite 4]

127 / L 127 / III.27 (Erklärung Bezug Russland)

Eigenerklärung Bezug Russland

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vor- sc*hrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Per- sonen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte UnterUauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

n

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht a) durcth die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Be- werbers/Bieters in Russland,

e

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien

r

nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr

l

als 50 Prozent,

a

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unter- nehmen, auf die dige Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen.

e

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

n

Maßnahmennummer 65-NB-009 Vergabenummer 65-26-053

n

Maßnahme oder Baumaßnahme

i

NF2 - Neubau Feuerwache 2 Katharina-Mair-Straße 1 c Leistung Industrietore h

t

☐1 Bewerber / Bieter ☐1 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft b ☐1 Auftragnehmer

e

☐1 (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

a

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der inr den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

b

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

e

☐ nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in An- spruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). i ☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personetn oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

b

a

r

☐ Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der* Auftragssumme. ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

1 Zutreffendes ankreuzen Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Juni 2026 1 von 2

[Seite 5]

127 / L 127 / III.27 (Erklärung Bezug Russland)

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet.

*

☐ keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen Ubeauftrage(n) / beauftragt habe(n).

n

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beautftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

e

r

l

a

☐ Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

g

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zuleässig. ☐ Der Vertrag wurnde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet.

n

☐ keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf- trage(n) / beauftragt habe(n). i ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf-

c

tragen werde(n) /beauftragt habe(n).

h

t

b

☐ Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

e

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahame (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

r

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet. b

e

i

t

b

a

r

(Ort, Datum, Name, Unterschrift2)

*

2 nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines Teilnahmeantrages / Angebotes ist Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Juni 2026 2 von 2

[Seite 6]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Stadt Freising Vergabeart Amtsgerichtsgasse 1 85354 Freising offenes Verfahren Deutschland nicht offenes Verfahren

*

Tel.:+49 8161/54-0 Fax.:+49 8161/54-56001 wettbewerblicher Dialog U Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

n

Innovationspartnerschaft

t

e Ablauf der Angebotsfrist r Datum 08.10.2026 Uhrzeit 11:00 Bindefrist endet am 07.12.2026

l

a

g

e

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Vergabeverfahren gemäß Abschnnitt 2 der VOB/A Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnnahme 6 5-NB-009 NF2 - Neub au Feuerwache 2

i

Katharina-Mair-Straße 1

c

Vergabenummer Leistung 6 5-26-053 Industrieto re h

t

Anlagen A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabever fahren zu beachten sind: 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)

b

216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

e

226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien a 242.H Instandhaltung

r

2440 Informationen zur Datenerhebung 2492 Online-Vergaben b In formationen zur Datenerhebung e

i

t

b

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

a

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen r 214.H Besondere Vertragsbedingungen

*

225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 2410 Abfall – EBV 244 Datenverarbeitung

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand März 2025 1 von 5

[Seite 7]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

*

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

U

213.H Angebotsschreiben nTeile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung

t

127 Erklärung Bezug Russland 221/222 eAngaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel

r

234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

l

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erkläruang zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

g

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit Vertragsformuelar für Instandhaltung:

n

n

i

c

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 223 Aufgliederung der Einheitspreishe entsprechend Formblatt 223 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand März 2025 2 von 5

[Seite 8]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver- geben im Namen und für Rechnung Stadt Freising Obere Hauptstraße 2

*

85354 Freising

U

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu

n

vergeben im Namen und für Rechnung

t

e

r

2 Kommunikation

l

Die Kommunikation erfolgt

a

elektronisch über die Vergabeplattform

g

auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zeur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform Stelle Sta dt Freisingn Straße Am tsgerichtsgass e 1 PLZ/Ort 853 54 Freising

n

E-Mail ver gabestelle@freising.de Fax 08161 /54-56001

i

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Ncachweise) 3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angehbot einzureichen: siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vtergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

b

e

3.2 - frei -

a

3.3 Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot geforderrt war, werden nachgefordert.

b

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

e

i

t

nicht nachgefordert

b

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

a

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

r

*

4 Losweise Vergabe: ✘ nein ja, Angebote sind möglich für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand März 2025 3 von 5

[Seite 9]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes- sensbestätigung nur ein Los

*

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: U Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung.

n

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

t

e

r

l

a

5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehrg als einem Hauptangebot ist zugelassen

e

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOBn/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen.

n

6 Nebenangebote

i

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

c

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge- nommen Nebenangebote, die ausschliheßlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung

t

nur für nachfolgend genannte Bereiche:

b

e

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

a

r

b

unter folgenden weiteren Bedingungen: e nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

i

t

b

a

7 Angebotswertung:

r

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis * Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal- tungsangeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand März 2025 4 von 5

[Seite 10]

211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) 8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

*

mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

U

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist dnas Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform

t

der Vergabestelle zu übermitteln.

e

Schriftlich

r

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zulm Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: siehe Briefkopaf Stelle:

g

e

n

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

65-26-053 Industrietiorec zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

h

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die

t

Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A): V ergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel b089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847

e

10

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand März 2025 5 von 5

[Seite 11]

212EU (Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Hinweis:

*

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 "AllgeUmeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A). 1 nMitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-

t

ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen.

e

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

r

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerblsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu

a

geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

g

3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deeutscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind dine von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht einge reichtes Angebot wird ausgeschlossen. 3.3 Eine selbstgefertigte Abschnrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

i

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunktc einzureichen. 3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenhecht sein. 3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten

t

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. b 3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkomemastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnuangssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu- geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. r Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

b

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und e
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

i

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragsertei- lung Vertragsinhalt. t 4 Nebenangebote b 4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe

a

nachzuweisen. 4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und errschöpfend zu beschrei- ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

*

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau- leistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertrags- bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand 2019 1 von 3

[Seite 12]

212EU (Teilnahmebedingungen EU) (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen auf- zugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen.

*

5 Bietergemeinschaften

U

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, n- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

t

treter bezeichnet ist,

• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

e

tritt,

• dass arlle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten

l

oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 5.2 Sofern nicht ima offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet

g

haben, nicht zugelassen. 6 Kapazitäten andereer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) Beabsichtigt der Bieter,n Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfäh igkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese- henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen

n

der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind.

i

Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungsercklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im

h

Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge- meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-

t

tungserklärung“ abzugeben. Der Bieter hat andere Unternehmen, bei de nen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre- chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er-

b

setzen.

e

7 Eignung 7.1 Offenes Verfahren a Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis derr Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqua- lifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte aubftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqua-

e

lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

i

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge- bende Leistung mit dem Angebot t  entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänztb durch geforderte auftrags- spezifische Einzelnachweise

a

 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. r Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-

*

erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach- weise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich- nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw.

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand 2019 2 von 3

[Seite 13]

212EU (Teilnahmebedingungen EU) in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

*

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren UIst der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen

n

Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er- gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

t

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlaengen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän- diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigen-

r

erklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern alngegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt wer- den, ggf. ergänazt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

g

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benanntee andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

n

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand 2019 3 von 3

[Seite 14]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters

Name und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)

*

U

n

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

t

Stadt Freising

e

Amtsgerichntsgtasese 1 85354 Freising r

l

a

Angebotsschreiben

g

e

Bezeichnung der Bauleistung:

n

Maßnahmennummer Baumaßnahme 65-NB-009 NF2 - Neubau Feuerwache 2 Kat harina-Mair-Stnraße 1 Vergabenummer Leistung

i

6 5-26-053 Ind ustrietore

c

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden

h

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor- derten Angaben und Erklärungen t Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen b 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft e 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

a

Nebenangebot(e) 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukrten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

b

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

e

i

t

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zub werden 124 Eigenerklärung zur Eignung

a

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 127 Erklärung Bezug Russland

r

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung *

1 nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat Ident 2 i vsocmh Beie tbere aanrzubkereiutzebna urned beViezurfüggaebn eunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 3

[Seite 15]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

*

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Euro ULeistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 2.1 nDie Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Euro* Instandhaltungsvertrag3 beträgt einschl. Umsatzsteuer *t nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

e

3 Anzahl der Nebenangebote St.

r

4 Preisnaclhlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs- summe für Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf % die Preise füar angeordnete Leistungen, die auf Grund- lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung

g

zu bilden sind.

e

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

n

Anlagen:

• Allgemeine Vertragsbe dingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

n

6 Ich bin/Wir sind für die izu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

c

Name: PQ_Nummer: Name: h PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

t

Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

b

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).5 e

a

7 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführren werden(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich-

b

nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus- führen werde(n). e

i

8 Ich/Wir erkläre(n), dass  ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfastsung des Leistungsverzeichnis- ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

b

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An- gebotes sind. a  ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-

r

schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Kon

*

kretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.  das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 4 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 5 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- Identsicshacfht eerb rbacehat rwibrde, idterb/daier ael s KVMeUr geianbzuesutunfetne isrt/lsiangd.e n erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 3

[Seite 16]

213.H (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)  falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.  ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede

• getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt U wird oder bereits erfüllt ist.  ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine

n

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in tTextform mitteile/n.  ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen

e

Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wrenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewäh- re/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirklungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen

a

Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer-

g

tiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

e

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

n

n

i

c

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten hAngebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiertt/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 3

[Seite 17]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

te

r

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

l

1 Ausführungsfaristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginng und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen

e

am 09.11.2026 .

n

spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktangen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab- satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugeihen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

c

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmhereif fertig zu stellen) am 1 2.02.2027 .

t

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs- beginn. in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

b

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Aebsatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

a

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

r

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: b

e

i

t

b

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

a

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zru zahlen: € (ohne Umsatzsteuer)

*

Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be- träge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags- summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein- zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun- gen entspricht. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand August 2024 1 von 3

[Seite 18]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel- fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis- tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3 *Zahlung (§ 16 VOB/B) UAufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt ndes Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage

t

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

e

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Sorweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne lNachträge) zu leisten.

a

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

g

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit efür Mängelansprüche beträgt Prozent der Summe der Abschlags- zahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

n

6 Bürgschaften Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-

n

gebers zu verwenden, und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formiblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“

c

• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszhahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

t

7 Technische Spezifikationen Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäbische technische Bewertungen, gemeinsame techni- sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus- drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleicehwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge- nommen.

a

8 Werbung

r

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

b

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmeitteln Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschuitzmitteln im Rahmen der Leistungs- erbringung ist verboten.

t

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

b

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-

a

zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,

r

soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan- gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte* Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand August 2024 2 von 3

[Seite 19]

214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

*

U

n

t

e

r

l

a

g

e

n

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand August 2024 3 von 3

[Seite 20]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

te

r

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

l

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

a

1 Unterlagen, die mgit dem Angebot abzugeben sind 1.1 Formblätter e

n

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptnangebot) 127 – Erklärung Bezug Russland i

c

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot,h zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleisttungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver- geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

b

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege- ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jeedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Uanternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi- täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-

r

bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

b

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) e Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptang

i

ebote für jedes Hauptangebot)

t

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

b

2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

a

2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen

r

Vertragsformular für Instandhaltung:

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 21]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung

*

U

n

t

e

r

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

l

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

a

An gabe der angebotenen Fabrikate und Typen an den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen

g

Ste llen.

e

n

n

i

1.4 Sonstige Unterlagen Erfüllung von Mindestanforderungen,

c

z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

h

t

b

e

a

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegendre „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

b

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-

e

ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den iBesonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

t

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer

b

der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 22]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 3.1 Formblätter

*

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

U

2n36 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Auftgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

e

r

l

a

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

g

Referenznachweise meit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben Erklärung zur Zahl der in nden letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge- gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)

n

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

i

Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol- venzplanes angegeben wurde) c

h

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

t

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi- nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkomm

b

ensteuergesetz

e

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen a Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Gescrhäftsführer und Prokuristen

b

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

e

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge- mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Facihkenntnisse zur Verkehrssiche- rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

t

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens

b

gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

a

Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV oder gleichwertiger Nachweis. r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 23]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblätter benannter Fabrikate

*

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

U

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481

n

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten t„Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf- fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder

e

Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte- systeme rin Deutschland. Nachweis delr im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-

a

fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach- tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-

g

gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens iste.

n

n

i

c

3.4 Sonstige Unterlagen h

t

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise

Urkalkulation

b

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters

e

oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech- nungen a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 24]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

te

r

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

l

t

b

*

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 25]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

ni

eventuelle Erläuterungen des Bieters: c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 26]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

te

r

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

l

ic

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermihttlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

t

be

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 27]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 28]

223 (Aufgliederung der Einheitspreise)

te

r

Aufgliederung der Einheitspreise

l

ar*

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 1

[Seite 29]

235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

te

r

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen l (Unteraufträge / Eignungsleihe) Ergänzung des Angeboatsschreibens

g

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wirde Zur Ausführung der im Angebot nenthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun- gen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand April 2016 1 von 2

[Seite 30]

235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

n

i

c

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

h

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi-

t

ellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach- folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand April 2016 2 von 2

[Seite 31]

236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)

te

r

l

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

a

g

e

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

n

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erfnorderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

i

be

a

r

b

(Ort, Datum, Unterschrift)

e

i

t

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns

b

gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 1 a

r

*

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand April 2016 1 von 1

[Seite 32]

2410 (Abfall – EBV)

te

r

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besolnderen Vertragsbedingungen Vermeidung, Verwertunag und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 1 Ergänzung der Agufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertueng bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leis- tungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindesntens nachzuweisen, dass

• die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
• bei Andienungspflicht (in denr Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall- wirtschaftsbehörde vorliegt,

i

• die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
• die Kosten der Abfallbeseitigung bcenannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

h

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgrup-

t

pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei- sen, dass − die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-

b

falls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, − die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungesanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer

a

ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt, − die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

r

− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

b

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

e

2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklau- sel).

i

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf

t

Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugbleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbaruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle

r

unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend

*

dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor- tung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt dane- ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den gel- tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu- führen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung er- forderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern – Stand Februar 2025 1 von 1

[Seite 33]

244 (Datenverarbeitung)

te

r

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

l

a

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

g

1 Bearbeitungsphasen

e

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be- arbeitungsphasen: n

• Angebotsanforderung
• Angebotsabgabe
• Abrechnung . n 2 Datenaustausch i Werden Angebotsdaten elektronischc ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein- samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen

h

GAEB DA 90. GAEB DA XML. t Der Datenaustausch für die Abrechnung ist n ach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. b Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren

e

bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

a

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

r

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt- ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform aubsgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-

e

nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnein.

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB Bayern - Stand März 2018 1 von 1

[Seite 34]

2492 / L 2492 (Online-Vergaben)

nt

e

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Teilnahmebedingrungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign

l

Technische Voraussetzaungen / Browsereinstellungen Alle gängigen Browser in einer aktuellen Version: Firefox g Apple Safari

e

Google Chrome Microsoft Edge

n

Elektronische Übermittlung des An gebotes über die Vergabeplattform Für die Abgabe von Angeboten ist eine Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse

n

https://www.meinauftrag.rib.de erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in ITWO tender die bear- beitbaren Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient ava-sign in der aktuellen Version von

i

der Vergabeplattform auf ihren Rechner herunter.

c

Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. h Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign. Der Bieterclient ava-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbei- tung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtstkonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschrei- bungen.

Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf einen maximalen Wert von 1500 MB nicht überschrei- ten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gebstellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die

e

Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

a

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine Internetverbindung zur Zielplattform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein Angebot abgeben rwollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang.

b

Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dasse der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zugriffsberechtigt ist.

i

Textform

t

Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellen Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddatben/meinauf- trag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html

a

Ordner Nebenangebote

r

Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt. * Hilfelinks Für das Bieterportal iTWO tender: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html

Für den Bieterclient ava-sign: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava- sign.html

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN © VHB | VHL Bayern - Stand Juni 2023 1 von 1

[Seite 35]

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

informiert die Unternehmen:

*

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

U

n

t

Aktuell warnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails

e

im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

r

l

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort syste-

a

matisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen.

g

Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird,

e

durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschrei-

n

bungsgewinnern zugunsten de r Täter zu veranlassen.

n

Empfehlungen zum Schutz i • Prüfen Sie Absender-E-Mails scorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbe- kannte Domains, Rechtschreibfehhler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktie- ren Sie den Auftraggeber bei Zweifetl direkt über bekannte, offizielle Kommunikati- onswege.

b

• Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankver-

e

bindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über

a

verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen.

r

• Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren Sie Ihr Team für derartige Betrugs-

b

versuche und etablieren Sie klare Prozesse für die Prüfung von Rechnungen und

e

Zahlungsanweisungen.

i

• Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei verdächtigen E-Mails oder

t

Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behör-

b

den.

a

r

Hinweis:

*

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüg-

lich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Identi©s Scthaaet sbbaeuvaerrwbaeltiutngb Jaurli e20 2V5e rgabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 36]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 1 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Baubeschreibung Maßnahme

*

Neubau Feuerwache 2 Freising

U

Katharina-Mair-Str. 1, 85356 Freising

n

Fl.-Nr. 2229, Gemarkung Freising, Ortsteil Lerchenfeld

t

Bauherr

e

Stadt Freising

r

Obere Hauptstr. 2, 85354 Freising Projektlelitung Stadt Freisiang Amt 65 Hochbauagmt Herr Striegl

e

Amtsgerichtsgasse 6, 85354 Freising

n

Grundstück

Das Baugründstück befindet sich am südöstlichen Stadtrand der Stadt Freising im Ortsteil Lerchenfeld. n In unmittelbarer Umgebung befiinden sich Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, bzw. Wohnanlagen, sowie kirchliche Einrichtungen und ein Kindergarten.

c

Die Zufahrt führt über innerörtliche Straßen durch Wohngebiete (zum Teil Zone 30). Das Gelände ist weitgehend eben und hliegt auf Straßenniveau. Die Baustellenzufahrt erfolgt von der Ktatharina-Mair-Straße. Über diese Zufahrt besteht zusätzlich ein Geh- und Fahrtrecht für die nördlichen Nachbarn.

Die ungehinderte Durchfahrt ist zu jeder Zeit zu gewährleisten.

b

Der vorhandene Baumbestand ist unbedingt zu schützen, einschließlich der in den Bauraum ragenden Äste der Bäume. Es wurde im Vorfeld eine Baumschutzzaun aus Holz erstellt. Dieser Holzzaun darf nicht abgebaut, verschoben, beaschädigt oder anderweitig verändert werden. Für das Baugrundstück wurde ein Baugrundgutachten, dier Vermessung und eine Kampfmitteluntersuchung erstellt.

b

Dabei konnten keine konkreten Hinweise auf eine Munitionsbelastung festgestellt werden.

e

Gem. Stellungnahme des Gutachters (Buchwieser Geotechnik) besteht keine Veranlassung zu einer Kampfmittelnachsuche.

i

Bestand

t

Auf dem Baugrundstück befindet sich die bestehende Fahrzeug-/Rüsthalle der Feuerwache 2 der Freiwilligen Feuerwehr Freising. b Die Feuerwache ist während der gesamten Bauzeit in vollem Betrieb.

a

Die Bereitschaft ist 24h, 365 Tage vollumfänglich zu gewährleisten.

r

Die Baustelle befindet sich im rückwärtigen Bereich des Grundstücks, hinter der bestehenden Halle. * Der Rüstplatz vor der Halle ist zu jeder Zeit von jeglichen Fahrzeugen, Materialien, Containern, sowie jeglicher Bautätigkeit freizuhalten.

Dies gilt ebenfalls für die Straße davor (Feuerwehrausfahrt), sowie die gegenüber liegenden PKW Stellplätze.

Planung

Die bestehende Fahrzeughalle der Feuerwache 2 wird durch Anbau eines 3-geschossigen Neubaus im rückwärtigen Bereich erweitert.

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 37]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 2 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Die bestehende Fahrzeughalle der Feuerwache 2 wird durch Anbau eines E3U-Rgeschossigen NeEuUbRaus im rückwärtigen Bereich erweitert.

*

Im Hinterhof wird ein 1-geschossiges Garagenbauwerk errichtet. UBeide Baukörper werden in Massivbauweise, bzw. Stahlbeton-Skelettbau, teils mit Betonfertigteilen errichtet.

n

Im 3-geschossigen Anbau ist in Teilbereichen ein zusätzliches Zwischengeschoss mit geringer Geschosshöhe für die Zentrale Haustechnik eingeschoben.

t

Beide Gebäude werden mit Flachdach ausgebildet.

e

Außen- und Innenwände (teilweise) werden in Fertigbetonoberfläche (Strukturbetonmatrize / Schalurngsglatt) hergestellt und später lasiert (Beschädigungen und Verschmutzung sind zu vermeiden)

l

In den Obergeschossen werden die Raumabschlüsse überwiegend in Trockenbau errichtet.

a

Teilweise sind nichttragende Außenwandelemente in Holzbauweise geplant.

g

Bauablauf Nach Erd-und Rohbaeuarbeiten wurde bis Ende 2025 die Gebäudehülle mit Dachabdichtungs- und Fassadenarbeiten (Holzbau, Fenster, Sonnenschutz, Maler) geschlossen.

n

Nach Fertigstellung der Gebäudehülle werden Gerüst und Kran abgebaut.

Die Rohinstallationsarbeiten Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro, sowie Innenausbauarbeiten mit Trockenbau, Estrich, Abgehängte Decken, Maler usw. laufen, bzw. sind abgeschlossen.

n

Fliesenleger, Bodenleger und Schreinerarbeiten, sowie Endmontage der Technikgewerke und Küche folgen. i Die Außenanlagenarbeiten werden icn zwei Abschnitten III.-IV.Quartal 2026 und II Quartal 2027 durchgeführt.

h

Sonstiges

t

Der Bauherr hat für die Maßnahme eine Bauwesensversicherung abgeschlossen. Die Kosten trägt der AG.

Während der Maßnahme wird ein Bauschild mit Angabe der beteiligten Planer und Firmen aufgestellt. b Die Kosten trägt der AG. e Baustrom und Bauwasser dienen nur der unmittelbaren Nutzung für die eigenen Arbeiten an der

a

Baustelle. Mit dem Verbrauch ist sparsam umzugehen. r Die Verbrauchskosten trägt der AG. b

e

Gewerkespezifische Baubeschreibung Die nachfolgend beschriebenen Leistungen beinhalten Metall-und iStahlbauarbeiten für die Tore des eingeschoßigen Garagengebäudes im rückwärtigen Bereich des Innenhofs, das der Unterbringung von Hochwasserpumpen dient.

t

Die Pumpen müssen jederzeit frostfrei und einsatzfähig gehalten werden.

b

Aus diesen Gründen ist das Garagengebäude gedämmt ausgeführt und über Lüftungsanlage temperiert. a Entsprechend sind die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Industrietore irn gedämmter Ausführung vorgegeben.

*

Die Dämmwerte sind zu erfüllen, bzw. Mindestanforderungen.

Die Montage der Elemente erfolgt innenseitig der Laibungen der Beton-Fertigteilwände/Stützen..

Die Vorgaben zur Torbreite und Torhöhe (Niedrigsturz) sind einzuhalten, bzw. Mindestanforderungen.

Zur Ausführung der Industrietore steht kein Gerüst mehr zur Verfügung.

Zur Ausführung der Industrietore steht kein Baukran mehr zur Verfügung.

Technische Bearbeitung: Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 38]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 3 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Technische Bearbeitung:

*

Nach der Auftragserteilung hat der AN die Werkstatt- und Montagepläne unter Berücksichtigung der

U

Gegebenheiten und Bedingungen der vorhandenen Rohbaukonstruktion sowie der sonstigen Vorgaben nzu erstellen.

t

Aus denen sind Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung, Baukörperanschlüsse, alle Einbauteile

e

sowie die Anschlüsse zu Leistungen angrenzender Vor-und Nachfolge-Gewerke zu ersehen.

r

Diese sind in Abstimmung mit dem Architekten und auf Grundlage dessen Ausführungsplanung zu erstellenl. Zu den Fertiagungsunterlagen gehören auch Übersichts- und Detailzeichnungen z.B. im Maßstab 1/ 20, 1/10; 1/5 von allen Positionen.

g

Aufmaß, Maße und Bautoleranzen: Maßangaben im Leisetungsverzeichnis und in den beigefügten Plänen verstehen sich als Rohbau-, Rastermaße, etc. gemäß Entwurfsplanung.

n

Auslotung und Abschnürung des Gebäudes, das Anbringen von Meßfixpunkten, das Anlegen von Hilfs- und

Konstruktionsachsen und Fluchten für die Montage sind Leistungen des AN.

n

Unstimmigkeiten, die der AN beim Aufmaß feststellt, sind unverzüglich dem AG zu melden.

i

Hinweise Materialen, Farben, Produkte

c

(Wertung der Gleichwertigkeit)

h

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen von Bauteilen und Baustoffen an Wärmeschutz, Schallschutz, Druckfestigkteit, Material, Dimensionen usw. sind Mindestanforderungen.

Geringfügige Abweichungen angebotener Produkte schließen die Gleichwertigkeit nicht aus.

b

Angaben von Produktbeispielen im Leistungsbeschrieb dienen lediglich der Veranschaulichung der Positionsbeschreibung. Sie sind nicht als sogenannte Leitfrabrikate anzusehen.

e

Farb-, Oberflächen-, Struktur, oder Materialvorgaben sind im Rahmen des Gesamtgestaltungskonzept festgelegt und beschlossena und damit bindend. Die Wertung der Gleichwertigkeit bei geringfügigen Abwreichungen wird im Zuge der Angebotsaufklärung anhand vorzulegender Datenblätter und Muster vorgenommen.

b

L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

e

01 Baustelleneinrichtung / M+W-Planung

i

01.1 Baustelle einrichten und räumen

t

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung

b

aufgeführten Leistungen der Herstellung, Lieferung und Montage der nachfolgend beschriebenen Industrietore einrichten und wieder räumen.

a

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, sowie Hebezeuge (z.B. Autokran oder Aufzug), die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die rBaustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

*

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren,aufbauen und einrichten.

Einschl. räumen der Baustelleneinrichtung von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.

Verunreinigungen , sowie eigene Abfälle und Verpackungsmaterial sind zu beseitigen. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 39]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 4 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Verunreinigungen , sowie eigene Abfälle und Verpackungsmaterial sind zu beseitigen.

*

1,000 psch 01.2 UAufmaß Durch den AN ist eine exakte Aufnahme der örtlichen Bestandssituation vorzunehmen.

n

Dieses Aufmaß dient als Grundlage für die zu erstellende Fertigungs- und Montageplanung und Fertigung.

t

Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der AG unverzüglich schriftlich zu infeormieren. Forderrt der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, die ein vorheriges Aufmaß unmöglich machen, so sind die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

l

Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des AN gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich hingewiesen.a

g

1,000 psch 01.3 Fertigungs- und Montageplanung

e

Technische Bearbeitung der nachfolgend aufgeführten Positionen in Form einer Fertigungs- und

n

Montageplanung auf Grundlage der zur Verfügung

gestellten Ausführungspl äne (siehe Anlage Leistungsbeschreibung) einschließlich aller erforderlichen statischen Nnachweise, einschl. bis zu 3-maliger Überarbeitungen nach erfolgten Prüfungen des Architekten.

i

Als weitere Grundlage dient das in der Vorposition aufgeführte, durch den AN eigenverantwortlich durchgeführte Bestandsaufmaß.

c

Inkl. Übergabe der endgültigen Fertigungs- und Montageplanung digital (pdf + dwg) über den Architekten an den Bauherrn. h

t

1,000 psch 01.4 Statischer Nachweis Industrietore Erstellung und Übergabe des statischern Nachweises über die Konstruktion (Profile, Beschläge, Befestigungen, Winddrucksicherheit) der geplanten Industrietore.

b

Ausfertigung digital (pdf), Übergabe über Architekt an Bauherrn.

e

1,000 psch

a

r

Gesamtbetrag:

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 40]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 5 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 02 Industrietore

*

02.1 Industrietor 3,60x2,70m Industrietor als Decken-Sektionaltor liefern und montieren.

U

Größe:

n

Lichte b/h = ca. 3600 x 2700 mm,

t

Gesamthöhe bis UKD = ca. 2900 mm

e

Seitlicher Innenanschlag r/l = ca. 90mm

r

Deckenhöhe ab OK FFB = ca. 3000mm

l

Erforderliche Durchfahrtshöhe = 2700mm Teilung: a 4 Torglieder (Sgtahl-Lamelle, S-Sicke waagerecht 125mm), Höhe je ca. 600-70e0mm, Breite 1x 3600mm

n

Ausführung:

Stahl-Lamellenkonstruktion, doppelwandig, PU ausgeschäumt.

n

Torblatt:

i

Doppelwandige, PU ausgeschäumte Stahl-Lamellen, aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Stahl- Endwinkeln, Höhe Torglieder 375 /c 500 mm, Fingerklemmschutz außen und innen.

h

Bodendichtung, Mitteldichtungen und Sturzdichtung aus EPDM, Bautiefe 40-50 mm.

t

Oberfläche:

Stahl-Lamelle außen und innen polyestergrundbeschichtet im Coil-Coating-Verfahren,

b

Farbe: RAL 7011 Eisengrau (außen und innen).

e

Außen S-Sicke Stucco geprägt mit waagerechten Sickungen im 125 mm Abstand, innen Stucco geprägt.

a

Torführung:

r

Winkelzarge mit Seiteneingreifschutz, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, waagerechte Sicherheitslaufschienen, Seitendichtung aus EPDM. b Gewichtsausgleich über Torsionsfedern, mindestens 25.000 Lasetwechseln. Torbedienung:

i

Schienengeführter Deckenkettenantrieb mit Steuerung und Notbetätigung manuell.

t

(in nachfolgenden Positionen beschrieben)

b

Montage:

a

Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf. r Beschlagsart L; Niedrigsturz-Beschlag, Sturzhöhe 200mm (die Stahlbetondecke ist mit 80mm

*

Mineralwolldämmung mit Heraklithplatte bekleidet; entsprechend längere Befestigungsmittel sind einzukalkulieren).

Konstruktion selbsttragend,

Bautiefe: 40-50mm

Ausführung der Torkonstruktion geeignet für Einbau von Schlupftüren

(in nachfolgenden Positionen beschriebenen).

Öffnung über Außenentriegelung mit Profilzylinder, bzw. Schlüsselschalter, bzw. über Schalter

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 41]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 6 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Öffnung über Außenentriegelung mit Profilzylinder, bzw. Schlüsselschalter, bzw. über Schalter von innen.

*

Inkl. Notbetätigung mittels Handzug mit Rundstahlkette, einseitig innen angebracht, zur Umanuellen Torbetätigung. nBetätigung der Tore elektrisch, kraftbetätigt; Ausführung Gesamtkonstruktion für Ausrüstung mit elektrischem Deckenkettenantrieb.

t

(in nachfolgenden Positionen beschrieben).

e

Leistungseigenschaften nach EN 13241:

r

Widerstand gegen Windlast: Klasse 4

l

Wasserdichtheit: Klasse 3 (70Pa)

a

Luftdurchlässigkeit: Klasse 2

g

Schalldämmwert: R=25dB

e

Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 13241-1 Anhang B EN 12428 mit Schlupftür: U<1,4W/ (m²K)

n

Sicherheitsausstattung: Aufschiebesicherung

Sicherheitsmerkmale: Seitengreifschutz, Absturzsicherung

n

CE-Kennzeichnung: EN 13241

i

Befestigungsuntergrund: Beton

c

Beschlagsart: L, Niedrigsturz-Beschlag. 200mm Fabrikat z.B. Hörmann SPU F42, oder hgleichwertig. Angebotenes Fabrikat und Typ: t '.........' 7,000 St b 02.2 Industrietor 3,50x2,70m Industrietor als Decken-Sektionaltor liefern unde montieren. Ausführung wie vor beschrieben, jedoch a Größe: r Lichte b/h = ca. 3500 x 2700 mm,

b

1,000 St e 02.3 Zulage Industrietore, Laibungsblende Zulage zu vorbeschriebenen Stahllamellen-Industrietoren i für die Ausführung mit seitlichen Verblendungen der Laibungen mit Stahlprofilen zur Reduzierung

t

der lichten Breite der Toröffnung zur Aufnahme der Führungsschienen.

b

Ausführung Stahl-Rechteckrohr 120/60mm verzinkt, beschichtet wie Tore RAL 7011 a Rechts und links als Aufdoppelung der Torlaibung an Betonstützen in voller rHöhe der Toröffnung, ca. 2700mm montiert.

*

Einheitspreis je 2 Laibungsblenden je Tor.

8,000 St 02.4 Zulage Industrietore, Schlupftür 1,0x2,0m Zulage zu vorbeschriebenen Stahllamellen-Industrietoren

für die Ausführung mit mittig angeordneter Schlupftür.

Schlupftür b/h = ca. 1000 x 2000 mm, ohne Schwelle, nach außen öffnend, mit Panikbeschlag E,

Edelstahl Wechselgarnitur, vorgerichtet für PZ. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 42]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 7 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Edelstahl Wechselgarnitur, vorgerichtet für PZ.

*

Anschlag DIN L ULichter Durchgang b/h = ca. 940/2000mm

n

3,000 St 02.5 Zulage Industrietore, Elektrischer Deckenantrieb

t

Zulage zu vorbeschriebenen Stahllamellen-Industrietoren

e

für die Ausführung mit elektrischem Deckenantrieb und Steuerung. HDeckernantrieb mit Antriebskopf, Schienensystem und Kette, inkl. externer Steuerung. Antriebselignung für: Einsatzbereiach in trockenen Räumen Tore mit Schlupftür

g

Sektionaltore mit Bautiefe 40-50 mm (Industrie-Sektionaltore)

e

maximal 300 Torzyklen (Auf / Zu) pro Tag

n

Antriebsdaten:

24 V Gleichstrom-Getriebemotor,

n

Netzanschluss 230-240 V AC Wechselspannung, 0,2 kW.

i

Zug- und Druckkraft 1000 N, kurzzeitige Spitzenkraft 1200 N. Öffnungsgeschwindigkeit ca. 22 cm/ s,

c

Schutzart IP 20

h

Steuerung:

t

Vollgehäuse zur Montage an Wand zur einfachen Inbetriebnahme

Drucktaster AUF/STOP/ZU/1/2 direkt über Deckeltaster

b

Display für einfache Analyse (Service-Menüs, Status und Fehler) Kraftbegrenzung einstellbar e Führungsschiene: a Freitragende Stahlschiene mit Polyurethan-Zahnriemen urnd Stahllitzen. Kunststoff- Führungsschlitten, Umlenkrolle Kugellagerung, Antriebsscheibe Gleitlagerung, 1-teilig, komplett vormontiert.

b

Funktion:

e

Öffnen / Schließen mit Impuls

i

Soft-Start und Soft-Stopp

t

Ausstattung:

b

Schnellentriegelung von innen zu betätigen,

a

Anschlussleitung mit Eurostecker, Abhängung für Führungsschiene, Montage an Betondecke mit Heraklithplatten 8r0mm; Aufschiebesicherung als Sicherheitseinrichtung * Gehäuse Antriebskopf:

Kunststoff

Temperaturbereich:

von -20 °C bis +60 C

Ohne Fernsteuerung!

Ausführung inkl. Notentriegelung und Handbetätigung über Ketten, oder Seilzug, bzw. Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 43]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 8 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Ausführung inkl. Notentriegelung und Handbetätigung über Ketten, oder Seilzug, bzw. Handbetätigung.

*

Montage der Führungsschiene oberhalb Sturzhöhe.

U

Lichte Höhe von 2700mm muss erhalten bleiben.

n

Länge der Antreibsschiene mit Überlänge, damit der Antriebskopf im hinteren Bereich der Garage montiert ist, um die lichte Höhe in Garagenmitte nicht einzu schränken.

t

Führungsschienenlänge: ca. 6000mm

e

7,000 St

r

l

Gesamtbetrag:

a

g

e

n

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 44]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 9 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 03 Sonstiges

*

03.1 Dauerelastische Verfugung, PU Dauerelastische Verfugung der Torprofile am Bauwerksanschluss, mit PU-Dichtstoff, inkl.

U

Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen.

n

Fugenbreite: ca. 15mm

t

Farbe: dunkelgrau

e

Untergrund: Stahlprofil / Sichtbeton

r

50,000 m 03.2 Dokumentaltion Übergabe sämtlicher Produktunterlagen, Datenblätter, Bestätigungen und Errichterbescheinigung, digital (pdfa) vor Abnahme und Schlussrechnung. 1,000 pscgh 03.3 Stundensatz Facharbeiter Stundenlohnarbeiteen für Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (z.B. Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fnachkräfte). Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.

5,000 h 03.4 Stundensatz Helfer n Stundenlohnarbeiten für Werker, Helfer und Gleichgestellte (z.B. Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angielernte). Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.

c

5,000 h

h

t Gesamtbetrag:

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN

[Seite 45]

LV: 65-26-053 Industrietore Seite: 10 Datum: 21.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

*

01 Baustelleneinrichtung / M+W-Planung

U

02 Industrietore 03 nSonstiges t Summe: USt 0,00 %: e Summe Brutto (ohne Nachlass): Der Nachlass wird nur grewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

l

a

g

e

n

n

i

c

h

t

b

e

a

r

b

e

i

t

b

a

r

*

Identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche BEWERBEN