Vergabeunterlagen vom 09.10.2026 (PDF)

[Seite 1]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) sVergabestelle Münchner Wohnen GmbH Vergabeart Gubstav-Heinemann-Ring 111 81739 München offenes Verfahren

a

Deutschland nicht offenes Verfahren Tel.:+49 89-877662-0 Fax.:+49 89-877662-9315 r wettbewerblicher Dialog Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

e

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb Innovationspartnerschaft

P

Ablauf der Angebotsfrist

D

Datum 09.11.2026 Uhrzeit 09:30 F Bindefrist endet am 07.02.2027

V

o

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

r

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A

l

Bezeichnung der Bauleistung:

a

Maßnahmennummer Baumaßnahme

g

N E_5366-0001-1 Motorstraß e, Wohngebäude und Haus für Kinder mit Tiefgarage

e

Bauleistungen Vergabenummer Leistung 1358_2026_HeizungMsoatrobresitteranß_eD_FHreizungsarbeiten_DFr

-

Anlagen A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

N

212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren voIrzulegenden Unterlagen 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote

C

227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien

H

242.H Instandhaltung 2440 Informationen zur Datenerhebung T 2492 Online-Vergaben W ichtige_Firm eninfo_betruegerische_Mails-0725

B

E

A

R

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

B

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214.H Besondere Vertragsbedingungen E 225 Stoffpreisgleitklausel

I

228 Nichteisenmetalle

T

2410 Abfall – EBV 244 Datenverarbeitung B V erhaltensk odex Münchner Wohnen

A

4 21_Vertrag serfuellungsbuergschaft, 422_Maengelanspruechebuergschaft Eine bear bWe ietitberaer eB eVs oornldaegree V(ezrt.raBg.sGbaeedbi-nDgautnegie)n ufnidn dzeuns ätSziliec hien V edretrra gVsebregdainbgeupnlgaetntform - R vergabe.b aBy aeursnt.edlleen o- r dZnuugnagn gu nnda Acrhb eAitnsmseclhduutzng mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbi ndlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand März 2025 1 von 5

[Seite 2]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) s 2 31 Vereinb arung zur Tariftreue 2 0240101_M W_Projekt_Merkblatt_extern, 20240101_MW_Projekt_Merkblatt_extern_Bauleis tung

b

a

C) rdie, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213.H Angebotsschreiben

e

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 127 Erklärung Bezug Russland

P

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

D

224 Angebot Lohngleitklausel 234 ErkFlärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 ErklärungV zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

o

Vertragsformular für Instandhaltung:

r

W artungsv ertrag samt Anlagen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet (durch AN) bei An gebotsabgabe

l

a

g

e

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

-

236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Ei gnungsna chweise für Unterauftragnehmer / eignungsverleihende Unternehmer (soweit einschl.)

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand März 2025 2 von 5

[Seite 3]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)

s

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver- b geben im Namen und für Rechnung Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH vertreten durch Münchner Wohnen GmbH

a

r

e

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH vertreten durch Münchner Wohnen GmbH

P

D

2 KommunikatiFon Die Kommunikati on erfolgt elektronisch übeVr die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform)

o

in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform r Stelle Bie terfragen - vergabe.bayern

l

Straße Gus tav-Heinemann- Ring 111 PLZ/Ort 817 39 Münchean E-Mail SE0 2_05@muenchnegr-wohnen.de Fax

e

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

-

siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

N

I

3.2 - frei - C 3.3 Nachforderung

H

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. T teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

B

E

A

nicht nachgefordert 3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vRorzulegen: siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden UBnterlagen

E

I

T

B

4 Losweise Vergabe: ✘ nein A ja, Angebote sind möglich für

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand März 2025 3 von 5

[Seite 4]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) s eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes- sensbestätigung

b

nur ein Los

a

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

r

Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. eHöchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

P

D

F

5 Mehrere Hauptangebote

V

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

o

zugelassen Werden mehrere Hauprtangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen.

l

a

6 Nebenangebote

g

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelasesen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge- nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

-

für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche :

N

I

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

C

H

T

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot B

E

A

R

7 Angebotswertung: B Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote E Zuschlagskriterium Preis

I

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, Tinsbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal- tungsangeboten. B

A

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien Eine be arb eitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

R

vergabe .ba yern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand März 2025 4 von 5

[Seite 5]

L

211 EU

e

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) s8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch

b

in Textform

a

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel r mit qualifizierter/m Signatur/Siegel Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,

e

ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

P

SchriftDlich Das beigefügteF Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf Stelle:

V

o

r

l

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

1358_2026_Heizungsarbeiten_DFrge zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

-

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):

N

V ergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel 089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847

I

10 Nr n. 10.1 bis ... siehe Leistungsbeschreibung C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand März 2025 5 von 5

[Seite 6]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU)

s

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen bEinheitliche Fassung

a

Hinweis: Das rVergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A).

e

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei- ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-

P

zuweisen.

D

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote Fvon Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und aVuf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot

o

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

r

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vlergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

a

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgeggebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabesetelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

-

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspre ise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ aNuf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

I

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

C

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu- geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter ZugrundelegunHg des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

T

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungs summe gewährt werden und

B

• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes undE werden im Fall der Auftragsertei- lung Vertragsinhalt.

A

4 Nebenangebote

R

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

B

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-

E

ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien AuIsführung der Bau- leistung erforderlich sind.

T

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertrags- bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechenBde Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

A

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand 2019 1 von 3

[Seite 7]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU) s (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen auf- zugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

b

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- aschlossen. 5 rBietergemeinschaften 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

e

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver- treter bezeichnet ist,

P

• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver- tritt, D
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

F

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifizie rt signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften,

V

die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

o

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

r

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Aulftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-

a

henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen

g

Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlicheen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-

-

meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich- tungserklärung“ abzugeben. Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre-

N

chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er- setzen. I 7 Eignung

C

7.1 Offenes Verfahren

H

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die PräqualifikTation von Bauunternehmen e.V. (Präqua- lifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqua- lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte

B

auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen NachweEis der Eignung für die zu verge- bende Leistung mit dem Angebot

A

 entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftrags- spezifische Einzelnachweise R  oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

B

vorzulegen.

E

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigen- erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-

I

weise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PräqualifikaTtionsverzeich- nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

B

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignun A g“ bzw.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand 2019 2 von 3

[Seite 8]

L

212EU

e

(Teilnahmebedingungen EU) s in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

b

a

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

r

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der

e

engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er- gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. GelaPngt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-

D

diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigen- erklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die

F

Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für d ie Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt wer- den, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht

V

in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zuor Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

r

l

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand 2019 3 von 3

[Seite 9]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s

PD

F

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

V

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

o

1.1 Formblätter

r

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

l

Angaben zur Preisermittlung aentsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

g

127 – Erklärung Bezug Russland

e

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

-

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver- geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer H auptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

N

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wennI das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege- ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

C

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

H

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange- bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

T

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgab e mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

B

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

E

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen PflaAnzen 2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuteRrischer Kinderarbeit 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen

B

E

Vertragsformular für Instandhaltung:

I

Wa rtungsvertrag samt Anlagen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet (durch Auftragnehmer)bei An gebotsabgabe T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 4

[Seite 10]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) s1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen b Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung

a

Da rstellung von 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren über nach Art und Umfang vergleichbare

r

Lei stungen mit Angabe des Leistungsgegenstandes, des Zeitpunkts der Abnahme und des Aeu ftragswertes (gilt für alle Bieter, auch für präqualifizierte Bieter)

P

D

F

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverz eichnis mit den Preisen

V

Bie ter-Datei GAEB.d84

o

r

l

a

g

1.4 Sonstige Unterlagen

e

Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

-

N

I

C

H

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

T

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde- ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter BerücksichtiguBng vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen. E Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.

A

der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachs R e in Wochen.“

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 4

[Seite 11]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

s

b3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 3a.1 Formblätter

r

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

e

236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

P

FB 124 für Nachunternehmer

D

F

3.2 UnternehmensbVezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

o

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben

r

Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

l

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

a

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handgelskammer Rechtskräftig bestätigter Insolvenzpelan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol- venzplanes angegeben wurde) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tarifl-ichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanz amtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi- nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

N

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

I

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BerufsgenossenCschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen

H

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen

T

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die SicherBungsarbeiten an Arbeitsstellen ge- mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-

E

rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

A

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise R Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV B oder gleichwertiger Nachweis.

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 4

[Seite 12]

L

216

e

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) s3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

b

Produktdatenblätter benannter Fabrikate

a

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248

r

eZertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 Na chweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-

P

fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-

D

systeme in Deutschland.

F

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder- ten „Technisch en Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf- fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-

V

tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit- gliedstaats der Euroopäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist.

r

l

a

g

e

3.4 Sonstige Unterlagen

-

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärun g auffälliger Einheitspreise

N

Urkalkulation

I

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder enCtsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech- nungen

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 4 von 4

[Seite 13]

L

2492 / L 2492

e

(Online-Vergaben)

L

P

Ergänzung der DAufforderung zur Abgabe eines Angebots Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign

F

Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen Alle gängigen Browser in Veiner aktuellen Version: Firefox Apple Safari o Google Chrome

r

Microsoft Edge

l

Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform Für die Abgabe von Angeboten ist einea Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse https://www.meinauftrag.rib.de erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in ITWO tender die bear-

g

beitbaren Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient ava-sign in der aktuellen Version von der Vergabeplattform auf ihren Rechner heruenter. Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign. Der Bieterclient av-a-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbei- tung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtskonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschrei- bungen. Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf eNinen maximalen Wert von 1500 MB nicht überschrei- ten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rIechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

C

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine InternetverbHindung zur Zielplattform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein Angebot abgeben wollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang. T Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zuBgriffsberechtigt ist.

E

Textform Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellenA Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauf- trag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html R

B

Ordner Nebenangebote Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden,

E

wird kein Ordner bereitgestellt.

I

Hilfelinks Für das Bieterportal iTWO tender: T https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html

B

Für den Bieterclient ava-sign: A https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava- sign.html R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB | VHL Bayern - Stand Juni 2023 1 von 1

[Seite 14]

L

e

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

s

informiert die Unternehmen:

b

a

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

r

e

Aktuell warPnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails im ZusammenDhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

F

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort syste-

V

matisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen.

o

Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird,

r

durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschrei-

l

bungsgewinnern zugunsten der Täter zu veranlassen.

a

g

Empfehlungen zum Schutz

e

• Prüfen Sie Absender-E-Mails sorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbe-

kannte Domains, Rechtschreibfehler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktie-

-

ren Sie den Auftraggeber bei Zweifel direkt über bekannte, offizielle Kommunikati-

onswege.

N

• Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankver-

I

bindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über

C

verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen.

H

• Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren STie Ihr Team für derartige Betrugs- versuche und etablieren Sie klare Prozesse für die P rüfung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen. B • Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei veErdächtigen E-Mails oder

A

Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behör-

R

den.

B

E

Hinweis:

I

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüg-

T

lich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und

B

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital© Shtoaacthsbzauuvlearwdaeltnu.ng Juli 2025

[Seite 15]

L

214.H

e

(Besondere Vertragsbedingungen)

s

PD

F

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

V

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

o

Mit der Ausführung ist zu beginnen

r

am s. wBVB . spätestens l Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.

a

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§5 Absatz 2 Satz 2 VOBg/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. e nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

-

am s . wBVB . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs- beginn. in der KW , spätestNens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

I

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

C

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereifHe Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

T

aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

B

siehe weitere Besondere Vertragsbedingungen:

E

Nr. 1 - Verbindliche Vertragsfristen

A

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) R 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen

B

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) E Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

I

Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der ÜberschreitTung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. B 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-

A

tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbar- ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils derR Auf- Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin- vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich genden Leistungen entspricht. digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2024 1 von 2

[Seite 16]

L

214.H

e

(Besondere Vertragsbedingungen)

s

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein- zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der

b

Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

a

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

r

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für edie Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage 4 SichPerheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) ADuf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicher- heit Ffür die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-er, ohne Nachträge) zu leisten. 5 SicherheitsleistVung für Mängelansprüche Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

o

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt derr Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

l

6 Bürgschaften Wird Sicherheit durch Bürgsachaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag- gebers zu verwenden, und zwar für

g

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formb e latt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen un d Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ Voraus- gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsbürgschaft“

-

7 Technische Spezifikationen Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, euroNpäische technische Bewertungen, gemeinsame tech- nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-

I

drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

C

8 Werbung

H

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

T

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz mitteln Die Verwendung von chemisch-synthetischen PflanzenschButzmitteln im Rahmen der Leistungs- erbringung ist verboten.

E

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

A

10.1 Abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 VOB/B ist der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag München

R

Fortsetzung siehe Leistungsbeschreibung 1 Verbindliche Vertragsfristen

B

2 Versorgungseinrichtungen auf der Baustelle 3 Vertragsstrafe E 4 Mängelansprüche

I

5 Vorauszahlung 6 Fälligkeit der Schlusszahlung

T

7 Vertragserfüllungssicherheit 8 Schriftformerfordernis/Textformvereinbarung B 9 Sonstige Vertragsbedingungen

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hocFhozrutsleatdzuenng. siehe Leistungsbeschreibung © VHB Bayern - Stand August 2024 2 von 2

[Seite 17]

L

2410

e

(Abfall – EBV)

s

PD

Ergänzung der AuFfforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

V

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

o

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leis- tungsbeschreibung gernannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

l

• die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betraeiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
• bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-

g

wirtschaftsbehörde vorliegt,

• die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

e

• die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten

-

Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgrup- pen und Belastungsklassen die Verwertungs - oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei- sen, dass

N

− die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab- falls berechtigt sind und erklären, die Bau- und AIbbruchabfälle abzunehmen, − die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber AuCskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,

H

− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw. − die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. T 2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-

B

sel).

E

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen

A

davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft üRber die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der BBau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie

E

der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwIV). Die Verantwor- tung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt dane- ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist. T 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nBach den gel- tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu- führen. A 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen EntsorguRng er- Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - forderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand Februar 2025 1 von 1

[Seite 18]

L

244

e

(Datenverarbeitung)

s

PD

Ergänzung der AuFfforderung zur Abgabe eines Angebots Bearbeitungsphasen, DaVtenaustausch, allgemeine Regelungen 1 Bearbeitungsphasoen Datenaustausch ist vorn der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be- arbeitungsphasen:

l

• Angebotsanforderung
• Angebotsabgabe a
• Abrechnung .

g

2 Datenaustausch

e

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein- samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB DA 90. - GAEB DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. NDer Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

I

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. C 3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien unHd schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es seiT denn, sie werden im Rahmen eines elekt- ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech- nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche UntersBchiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand März 2018 1 von 1

[Seite 19]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

LesName und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)

b

a

r

e

(Name und A nschrift der Vergabestelle) Münchner Wohnen GmbH

P

Gustav-Hein emPann- Ring 111

D

81739 München

F

V

Angebotsschreiben

o

Bezeichnung der Bauleistung:

r

Maßnahmennummer Baumaßnahmle NE_5366-0001-1 Mo torstraße, Wohngebäude und Haus für Kinder mit Tiefgarage

a

Bau leistungen

g

Vergabenummer Leistung 1 358_2026_HeizungMsoa trobresitteranß_eD_FHreizungsearbeiten_DFr Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (K-urz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor- derten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 224 Lohngleitklausel - Berechnung dNes Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen

I

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/KapazitäteCn anderer Unternehmen Nebenangebot(e) H 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

T

2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

B

E

A

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

R

124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung B 127 Erklärung Bezug Russland

E

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

I

T

B

A

R

Eine b1e n a u r r a b u e s i zu t fü b l a le r n e , w e V n o n r de l r a B g ie e te r ( vo z n . d B e . r G B a un e d b e

sa D n a st t al e t f i ü ) r I m f m i o n b d ilie e n n a uf S g i ab e e n i e n in e d A e uf r tr ag V s e nu r m g m a e b r e a p us l d a u t rc t h f ge o f r üh m r te

n Aufträgen vergabeer.hablateyne hratn .de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digita 2 l v ohmo Bciehtzeru alnazudkerenu.zen und beizufügen © VHB Bayern - Stand Mai 2022 1 von 3

[Seite 20]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

s

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- b ten Preisen an.

a

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß r Euro Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer

e

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Euro* Instandhaltungsvertrag3 beträgt einschl. Umsatzsteuer

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

P

3 AnzaDhl der Nebenangebote St.

F

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs- summe fü r Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf % die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-

V

lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

o

5 Bestandteil meinesr/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

l

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

a

• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

g

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetrageen unter der/den Nummer/n: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

-

Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

N

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres UntIernehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).5

C

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

H

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).

T

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich- nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer a ufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus- führen werde(n).

B

8 Ich/Wir erkläre(n), dass E  ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-

A

ses als alleinverbindlich anerkenne(n).  mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen GegenRstand meines/unseres An- gebotes sind.

B

 ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den

E

„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach BauIstellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

T

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ en

B

thalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

A

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. R Eine b4e P a re r i b sn e a i ch t l b as a s r g e ilt n V ic o h r t f l ür a In g s e ta n ( d z ha . lt B u . ng G s a an e g b e

bo D t a tei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab5e B.iebtaerygeemrnei.nsdceha f-te n Zgeulgtean nnugr dnaannc ahls KAMnUm,e wlednun ndegr ümbiertw ieIghenrdee rT eiAl dcecs oAuufntrtag.s vDona s(e inAenmg) Peabrotnte r(ni)s dte r Bvieetrerbgiemnediln-ich digitaslc hahfot ecrbhrzacuhlt awidrde, nd.er/die als KMU einzustufen ist/sind. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 2 von 3

[Seite 21]

L

213.H

e

(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) s  falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

b

 ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses a Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass r ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.

e

 ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

P

 ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

D

wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewäh- re/Fgewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. §

V

7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer- tiger Arbeit ogleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

r

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

l

a

g

e

Ist

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dies-er Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Mai 2022 3 von 3

[Seite 22]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

PD

Aufgliederung der Einheitspreise

F

BE

I

T

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. B 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. A 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Eine beBairebteer iditebs aofrfeen zVuloegrelna. ge (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -

R

vergab 4 e F.übra Gyeerärtenk.odstee n -e inZsuchgl.a dnegr Bnetaricebhs sAtonffmkeosltdenu,n sgow meiit dti esIeh dreenr E inAzcelckoosutnent d.e rD aangse gAenbegneebn oOtrd niusntgs zvaehlrebn indlich zugerechnet worden sind. digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 1 von 10

[Seite 23]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 2 von 10

[Seite 24]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 3 von 10

[Seite 25]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 4 von 10

[Seite 26]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 5 von 10

[Seite 27]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 6 von 10

[Seite 28]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 7 von 10

[Seite 29]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 8 von 10

[Seite 30]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 9 von 10

[Seite 31]

L

223

e

(Aufgliederung der Einheitspreise)

s

Eine

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand August 2012 10 von 10

[Seite 32]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung)

s

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

b

a(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

r

Maßnahmennummer NE_5366-0001-1 Vergabenummer 1358_2026_Heizungsarbeiten_DFr

e

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren

P

Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren FreihändigeD Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale FNATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog Baumaßnahme Motorstraße, Wohngebäude und Haus für Kinder mit Tiefgarage

V

Bauleistungen Leistung o Motorstraße_Heizungsarbeiten_DFr

r

l

Bewerber 0F a Bieter*) Mitglied der Bewerber- bzwg. Bietergemeinschaft*) Nachunternehmer*) e anderes Unternehmen*) (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

-

Jahr Euro Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abge schlossenen Geschäfts- jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu

N

vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge- meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

I

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

C

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekannt- machung angegebenen Zeitraum1, vergleichbare Leistungen aHusgeführt habe/haben.

T

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz- nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: B Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-

E

nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus- geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung

A

der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei- bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der AusführunRg; Angabe zur Art der Bau- maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE- Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem LeitungspersBonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

E

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung. https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5I_vergabe_bauauf- traege_formblatt_444_referenz.docx

T

B

A

R

Eine b)e∗ azurtbreeffietndbeasr aen kVreourzlena g e (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab1e D.ebra lyänegrenre. dZeei tr-au mZu isgt amnagß gneabecnhd . Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand Juli 2026 1 von 3

[Seite 33]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung) sAngaben zu Arbeitskräften bIch/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü- gung stehen.

a

Farlls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nache Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. Registereintragungen Ich bin / WiPr sind im Handelsregister eingetragen.

D

für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

F

zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer ErklärunVg vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

o

der Industrie- und Handelskammer. Angabe zu Insolvenzverfahrern und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren

l

weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen naicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

g

Angabe, dass nachweislich keine schweree Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass - für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. keine Eintragungen im Wettbewerbsregister ge speichert sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

N

zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für

I

mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

C

Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim WettbewerbHsregister durchführen.

T

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie

B

der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

E

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde Aich/werden wir eine Unbedenk- lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nacRh § 48b EStG vorlegen.

B

E

I

T

B

A

R

Eine b2e saorwbeeiti mtebina rBee triVeob rbleaitrgaegs p(flzic.hBtig. Gisat eb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab3e s.obwaeyite drans .Fdinea n-za mZtu dgearanrgti gen aBceshc hAeninmigeulndgeunn gau smsitetll t Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern – Stand Juli 2026 2 von 3

[Seite 34]

L

124

e

(Eigenerklärung zur Eignung) sAngabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

b

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

a

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Urnbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

e

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge- sondertes VPerlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner- halb dieser FriDst vorgelegt werden.

F

V

o

r

l

(Ort, Datum, Unterschrift)4

a

g

e

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab 4 e n.ubra eyrfeorrdne.rldiceh, w-e nZnu dgieasneg E ingeancehrk lAärnumneg lndicuhnt Bge smtaintd teIilh erineers uAnctecroscuhnrtie.b enDeans A nAgnegbeotbeos tis t ist verbindlich digita © l V h H o B c B h a z ye u rn l a– d S e ta n n . d Juli 2026 3 von 3

[Seite 35]

L

222

e

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

s

PD

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

F

ge

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

-

NI

C

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 36]

L

222

e

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

L

TBA

R

Eine b e a r b e i t b a r e V o r l a g e ( z . B .Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab1e .bAaufy eVrernla.ndgeen -s inZdu gfüarn gdi esnea cLhei sAtunnmgeenl dduien gA ngmaibte n Izhurr eKra lkAuclactiooun ndte.r( sD) aNsa chAunngteernbeohtm eir(sst) dvemer bAuifntrdaglgiecbher vorzulegen. digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 37]

L

234

e

(Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) sBezeichnung der Bauleistung:

PD

F

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

V

Bevollmächtigter Vertreter

o

Mitglied

r

USt-ID:

l

Weitere Mitglieder

a

Mitglied

g

USt-ID: e Mitglied USt-ID: - Mitglied USt-ID: N beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgem I einschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

C

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

H

T

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

B

(Ort) (Datum) (Unterschrift) E

A

R

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

B

E

(Ort) (Datum) (Unterschrift) I

T

B

A

Eine b1e Daire bBeieitetrbgeamreei nsVcohraflt ahagte m i(t izh.reBm. AGnageebbo-tD eaintee Eir)kl ärfuinng daellenr MSitigelie dienr ind Teerxt foVremr agbazubgeepblena,t tform - R vergabe.Aubfa Vyeerlranng.edne d e-r V eZrugagbaenstge llen iasct ehin eA vnomne allldenu nMgitg lmieidter nI uhnrteerzre icAhcncetoe ubnzwt.. f orDtgaess chArnittgeen boodetr qiusaltif izvieertr sbiginniedrltei ch Erklärung abzugeben. digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 1

[Seite 38]

L

235

e

(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

s

PD

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

F

(Unteraufträge / Eignungsleihe)

Ergänzung des Angebotsschreibens

V

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer

o

Unternehmen bedienen wird

r

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun-

l

gen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

a

Eine

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - AR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand April 2016 1 von 2

[Seite 39]

L

235

e

(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)

L

la

g

e

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

-

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi- ellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach- folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

N

Eine b earbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform -BAR vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand April 2016 2 von 2

[Seite 40]

L

221

e

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

s

PD

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

F

- N

IT

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - 1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

[Seite 41]

L

221

e

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

L

ag

e

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

-

N

I

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab e . b a y e r n . d e - Z u g a n g n a c h Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digita 3 l hAoufc Vhezrlaunlgaend esinnd. für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. © VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2

[Seite 42]

L

127 / L 127 / III.27

e

(Erklärung Bezug Russland)

sEigenerklärung Bezug Russland

b

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2a022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vor- schrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Per- sonern oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

e

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Be- werbPers/Bieters in Russland,

D

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach BuchsFtabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent, c) durch das HandeVln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unter- nehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen.

o

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu

r

Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

l

Maßnahmennummer NE_5366-0001a-1 Vergabenummer 1358_2026_Heizungsarbeiten_DFr Maßnahme oder Baumaßnahme g Motorstraße, Wohngebäude und Haus für Kinder mit Tiefgarage

e

Bauleistungen Leistung Motorstraße_Heizungsarbeiten_DFr

-

☐1 Bewerber / Bieter ☐1 Mitglied der Bewerber- bzw. N Bietergemeinschaft ☐1 Auftragnehmer I ☐1 (NamCe, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

H

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle

T

zutrifft. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile d er Leistung ☐ nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten BPersonen oder Unternehmen in An- spruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

E

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). A

R

B

E

☐ Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

I

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU)

T

2022/576) zulässig.

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab1e Z.ubtareyfefernnd.edse a n-k reZuuzgeann g nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Juni 2026 1 von 2

[Seite 43]

L

127 / L 127 / III.27

e

(Erklärung Bezug Russland)

s

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum

b

10.Oktober 2022 beendet.

a

☐rkeine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

e

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

P

D

F

☐ Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

V

☐ Die Beauftroagung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

r

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10.Oktober 2022 lbeendet.

a

☐ keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf-

g

trage(n) / beauftragt habe(n).

e

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauf- tragen werde(n) /beauftragt habe(n).

-

N

I

☐ Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

C

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. H ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschloTssen und die Zusammenarbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet.

B

E

A

R

B

(Ort, Datum, Name, Unterschrift2) E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergab2e n.ubra eyrfeorrdne.rldiceh, w-e nZnu dgieasneg E rnkaläcruhn gA nnicmhet lBdeustnagnd tmeiil tei nIesh rTeeirln aAhmcceoanutnratg.e s D/ aAsng eAbnogteesb iostt ist verbindlich digital hochzuladen. © VHB | VHL | VHF Bayern – Stand Juni 2026 2 von 2

[Seite 44]

L

236

e

(Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)

s

PD

F

Name, gesetzlicher Ve rtreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

V

o

r

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

l

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeanüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die

g

nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

e

NI

C

H

T

(Ort, Datum, Unterschrift)

B

E

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle

A

Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. BewerRber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 1

B

E

I

(Ort, Datum, Unterschrift)

T

B

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sAich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich 1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. digital hochzuladen. © VHB Bayern - Stand April 2016 1 von 1

[Seite 45]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 1 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026 Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in EUR Gesamtpreis in EUR

b

Nr.) BV W0366-MoHa LEISTUNGSVERZEICHNIS Gewerk Heizung

a

WE 5366 Motorstraße/Hamburger Str.

rx

eLEISTUNGSVERZEICHNIS KG 420 Gewerk Heizung Bauvorhaben WE 5366 Motorstraße/Hamburger Wohngebäude mit 6-gruppigem Haus für Kinder Str. P und einer Tiefgarage

D

Bauherr Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH Gustav-Heinemann-Ring 111

F

81739 München

Architekt

V

Planung

o

Abgabedatum Submission Abgabeort

r

Ausführungszeitraum Voraussichtlich nach gültigem Bauzeitenplan (02.11.2026-19.05.2027)

l

a

Angebotssumme netto (ungeprüft) Angebotssumme netto (geprüft)

g

Datum Stempel - Unterschrift Bieter e 1 BAUBESCHREIBUNG 1 BAUBESCHREIBUNG Die Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH- beabsichtigt auf dem Gelände an der Motorstrasse eine Wohnbebauung mit Tiefgarage mit insgesamt ca. 25 Wohneinheiten zu errichten. Im EG und 1 OG Gebäudes soll eine Kindertagesstätte mit angrenzendem Außenspielbereich erstellt werden.

N

1.1. Örtliche Verhältnisse

I

Die Baustellenzufahrt ist über dieMotorstrasse zu erreichen

C

1.2. Baugelände / Bodenverhältnisse

H

Das Baugelände ist eine Kiesfläche.

T

Der bauzeitliche Bemessungswasserstand liegt bei 495,4mNN, im Endzustand bei 497,2mNN.

Während der Bauzeit bis zum Ziehen des Verbaus wird der Grundwasserstand im Rahmen einer Bauwasserhaltung auf 494,34mNN abgesenkt. Aussenanlagen KanalBanschlüsse und Regen Rigolen werden nach Entfernung des Gerüstes kurz vor Gala Bau erstellt

E

1.3. Objektkennziffern Die Planung sieht eine Bebauung mit UG und 4 oberirdische VollgescAhosse vor Die Wohnungen in den Obergeschossen werden über Treppenhäuser erschlossen.

R

Die oberste Geschossdecke bildet den räumlichen Abschluss.

B

Das Untergeschoss umfasst eine eingeschossige Tiefgarage, sowie Keller- und Technikräume. Die Zufahrt zur TG erfolgt auf der Motorstrasse über eine Rampe.

E

Technische Gebäudeausrüstung

I

Die Grundleitungen werden sind unter der Bodenplatte verlegt. Die Gebäudeentwässerung erfolgt über Trennsystem, das Regenwasser wird auf dem Grundstück über Rigolen versickert.T Die Heizungsversorgung und die Warmwasserbereitung erfolgen über Fernwärmeversorgung Bder SWM München. Die Wärmeabgabe erfolgt im Bereich der Wohnungen und der KITA über Fußbodenheizungen.

A

Für die Sanitärausstattung ist eine mittlere Qualität vorgesehen.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - dezentrales Entlüftungssystem für Wohnen nach DIN 18017-3 mit Einzellüftern als vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 46]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 2 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR dezentrales Entlüftungssystem für Wohnen nach DIN 18017-3 mit Einzellüftern als

a

Einrohrentlüftungssystem. Die Nachströmung erfolgt über ALD. rIn der KITA ist eine mechanische Zu- und Abluft geplant. eIn den Treppenhäusern ist jeweils ein Aufzug vom UG bis zum 4. OG vorgesehen. Auf dem Dach des Gebäudes wird in Teilbereichen eine PV- Anlage installiert.

1.5 Bauablauf

P

Die gewerkeweisen Vertrags-Fristen sind den "Besonderen Vertragsbedingungen der Münchner Wohnen ImmoDbilien 4 GmbH zu entnehmen. BA KITAF im EG /1.OG BA 2 Wohne n 1-4OG

V

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN: ALLGEMEINE VORBEoMERKUNGEN:

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUMASSNAHME:
2. ALLGEMEINE ANGABrEN ZUR BAUMASSNAHME: Projektbezeichnung:

l

Wohngebäude mit 6-gruppigem Haus für Kinder und einer Tiefgarage

a

Projektnummer und Projektkürzel: 0366-MoHa g Bauherr: e Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH Gustav-Heinemann-Ring 111 81739 München

-

Baugrundstück

Adresse:

N

Das Grundstück befindet sich im Münchner Stadtteil Milbertshofen-Am Hart. Es liegt zwischen dem Wendehammer der HamburgeIr Straße im Norden und dem Wendehammer der Motorstraße im Süden, unmittelbar östlich der Schleißheimer Straße. (Nahe der Hamburger Str. 46, 80807 München) Die ungefähren Koordinaten des Grundstücks sind: C48.188507, 11.567030. Das Areal ist im Luftbild rechteckig (rot markiert) erkennbar.

H

Gemeinde/ Gemarkung/ Flurstück:

T

München/ Milbertshofen/ 136/5

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 47]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 3 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

r

e

P

D

F

V

o

r

l

a

g

Die Münchner Wohnen, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt München, beabsichtigt auf dem o. g. Grundstück, die Errichtuneg eines Neubaus mit 60% Wohnnutzung und 40% nicht-Wohnnutzung und Tiefgarage.

1.1 Lage der Baustelle Das Baufeld befindet sich in 80809 München, im nördlichen Stadtteil Milbertshofen-Am Hart. Das Baufeld erstreckt sich südlich der Hamburger Straße und nördlich der

-

Motorstraß. Die Westseite schließt sich an ein Wohngelände an, das mit der Rückseite an der Schleißheimer Straße liegt. Im Norden, in dem die Hamburger Straße liegt, grenzt BMW, mit seinem IT-Zentrum an. Vor dem Grundstück ist die Wendeschleife der Hamburger Straße, die hier endet und nur als Fuß- und Fahrradweg fortgeführt wird. Die Ostseite wird von einem Spielplatz und dem Gelände eines LIDL-Einkaufsmarktes begrenzt. Im Süden ist die Wendeschleife der

N

Motorstraße, die hier endet und nur als Fuß- und Fahrradweg fortgeführt wird, ein Wohnhaus. Im Südosten ein Drogeriemarkt.

I

1.2 Bauwerk | Baukonstruktion | Gebäudekonzept Der Neubau wird als ein kompakter, länglicher und 6-geschossiger Bau konzipiert, bestehend aus Ceinem Untergeschoss, Erdgeschoss, drei Obergeschosse und Dachgeschoss mit Dachspitz. Das Gebäude ist nach Norden gerichtet. Die Neigung des Satteldachs beträgt ca. 45°. Das Untergeschoss und die Tragkonstruktion sowie

H

Außenwände bestehen aus Stahlbeton. Die Fassade besteht aus einem verputzten Wärme-Dämm- Verbundsystem, Teile der Fassade im EG sind gefliest. Im EG und größtenteils des 1. OG befindet sich ein Haus für Kinder. In den restlichen ObergeschosTsen sind Wohnungen geplant so wie ein Behindertengerechte Wohnung im 1. OG. Im UG befinden sich die Kfz-Stellplätze, Kellerabteile, Technikräume, Räume zur besonderen Verwendung sowie weiter e Nutzflächen für das Haus für Kinder. Ab dem 1. OG rückt die gesamte westliche Gebäude Kante um ca. 4,00 m zurück und bildet somit eine große nach westen gerichtete Dachterrasse. Die Dachterrasse im 1. OG wird von zwei

B

im Außenbereich liegenden Treppen und über das 1. OG erschlossen. Die Decke über EG ragt ca. 2,00 m nach westen aus und bildet ein Vordach entlang der Gebäudekante.

E

1.3 Baustellen- und Lagerflächen Die für die Durchführung der Baumaßnahme zur Verfügung stehenden Teilflächen des Gesamtgrundstücks sind aus den entsprecheAnden Plänen zu entnehmen. Nutzung der Lagerflächen ist nur in vorheriger Abstimmung mit der OÜ des AG möglich.

R

1.4 Zufahrt | Verkehr allgemein Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig vor Angebotsabgabe über die genauen Verkehrsverhältnisse vor Ort (z.B. evtl. Einschränkungen für schwere Baustellenfahrzeuge, etc.) zu informieren. Die Baustelle und zugewiesene BBE-Fläche kann über öffentliche Straßen von Norden durch die Hamburger Straße bzw. von Süden durch die Motorstraße angefahren werden. Die Vorbereitung der Einholung der Genehmigung für die NuEtzung des öffentlichen Straßenraums erfolgt mit ausreichend Vorlauf durch den Auftragnehmer. Die hierfür bereitgestellten Flächen sind im beiliegenden BE-Plan ausgewiesen. Darüberhinausgehende Flächen können nicht zur Verfügung gestellt werden. Die hierfür anfallenden Kosten trägtI der Auftragnehmer. Die Nutzung durch besondere Fahrzeuge ist mit ausreichendem Vorlauf durch den Auftragnehmer eigenständig zu veranlassen und ggfs. mit der OÜ und ausreichendem VoTrlauf abzustimmen. Dies ist intern bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der Bauablaufplanung zu berücksichtigen, sowie die hierfür anfallenden Kosten in die jeweiligen EPs

B

einzukalkulieren. Dies gilt gleichfalls für ggf. hierdurch erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der an die Baustelle angrenzenden Straßenräume, Grundstücksflächen etc. Zusätzlich notwendige verkehrsrechtliche Erlaubnisse o.ä. benötigte, sind eigenverantwortlich - durch und zu LaAsten des AN - rechtzeitig vorher durch den AN zu erwirken.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - 1.5 Ortsbesichtigung | Platzverhältnisse Vor Abgabe des Angebotes wird eine Ortsbesichtigung vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 48]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 4 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.5 Ortsbesichtigung | Platzverhältnisse Vor Abgabe des Angebotes wird eine Ortsbesichtigung

a

empfohlen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der AN in Bezug auf Platzverhältnisse und Lagermöglichkeiten, im Hinblick auf die Baustelleneinrichtung und den rGeräteeinsatz über die örtlichen Verhältnisse vertraut machen soll. Das Besichtigen des Grundstückes ist möglich.

e

1.6 Baustelleneinrichtung Die Erschließung der Baustelle ist dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Eine Ortsbesichtigung und Erschließungsmöglichkeiten sowie Anlieferungen etc. bleiben in der Verantwortung des AN. Erschwernisse und Behinderungen sind frühzeitig der OÜ zu Melden und alternativen abzustimmen. Der zur Verfügung stehende Platz iPst darin ausgewiesen, ein Anspruch auf bestimmte Flächen besteht grundsätzlich jedoch nicht. Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss jeweiliger Teilleistungen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Durch den AG werden Aufenthaltscontainer ab Start Ausführung der

D

Rohbauarbeiten zur Verfügung gestellt, die gegen Entgelt gemietet werden können. Die Anmietung von Aufenthaltsräumen muss frühzeitig mit der OÜ abgestimmt und schriftlich vereinbart werden. Räume iFm Gebäude können für Aufenthalt und Gerätelagerung nicht genutzt werden. Es besteht für den AN kein Anspruch für das Aufstellen eines firmeneigenen Aufenthaltscontainers und von Lagerräume n, dies ist in den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen zu berücksichtigen. Zudem ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in Büro- und Aufenthaltsräumen vor Ort außerhalb der Arbeitszeit, sowie das Aufstellen und Benutzen von Wohnunterkünften für Arbeitskräfte und

V

der Betrieb einer Baukantine nicht erlaubt. Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind grundsätzlich nach deren Rückbau wieder in den ursprünglichen Zoustand zu versetzen. Auf der Baustelle gelten zu jeder Zeit die SOS-Regeln (Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit). Dafür hat jeder AN selbstständig Sorge zu tragen.

r

1.7 Grundwasser Die projektrelevanten Höhen und Grundwasserstände lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der mittlere Hochwasserstand (MHGW 1990) liegt bei ca. 499,80 m ü. NN Der

l

vermutliche Höchstgrundwasserstand (HW 1940) liegt bei ca. 500,30 m ü. NN Der Bemessungswasserspiegel für dieses BV liegt gemäß gutachterlicher Empfehlung bei 501,30 m ü. NN In der Bauphase ist die Vaerwendung eines Verbaus aus Spundwanddielen mit Wasserhaltung vorgesehen.

g

1.8 Absicherung Die Baustelle inkl. der Lagerflächen sind zur Sicherung gegen den Zutritt Unbefugter über den Gesamtzeitraum der Baumaßnahme mit geschlossenen Zäunen abgetrennt. Der

e

Zugang hat nur über die vorgesehenen Türen und Tore zu erfolgen. Jeder Auftragnehmer ist während der Dauer der Bauzeit verantwortlich für die ordnungsgemäße Baustellenabsicherung, dies insbesondere in seinem Arbeitsbere ich. Dieser Aufwand ist in die Einheitspreise des LVs einzurechnen.

-

1.9 Besondere Vorgaben für die Entsorgung von Abfall und Abwasser Baubegleitend sind eigener anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung arbeitstäglich restlos, ohne besondere Aufforderung durch den AN zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der AG berechtigt, Dritte mit der BeräumungN und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des AN zu beauftragen. Die durch die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile bleiben Eigentum des AN, sind nach Arten zu trennen, in

I

Behältern des AN zu sammeln und ordnungsgemäß auf eine vom AN zu wählende Deponie- oder Recyclinganlage zu entsorgen. In Ergänzung zu den Besonderen VertragsbedingungeCn gelten die Regelungen in FB 241 (Abfall). Beim Verlassen der Baustelle sind die Fahrzeuge des AN nötigenfalls zu reinigen. Werden öffentliche und nicht öffentliche Verkehrsflächen veHrschmutzt, sind diese, wenn nötig auch mehrmals täglich, durch den AN ohne zusätzliche Vergütung mit geeigneten Maßnahmen zu reinigen und beseitigen. Sollte die Straßenreinigung durch den Auftragnehmer nicht erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, isTt der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Straßenreinigung auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen. Alle o.g. Ausstellungsträger sind vor Abnahme sorgfältig z u reinigen. Die gesamte Leistung muss immer derart ausgeführt werden, dass die Hygiene und die Gesundheit der Baustelle, des Gebäudes und dessen Umgebung, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht

B

gefährdet werden: Freisetzung giftiger Gase E Vorhandensein gefährlicher Teilchen in der Luft A Emission gefährlicher Strahlungen R Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. -Vergiftungen B Einbau von Gefahrstoffen und ähnlichen Materialien

E

Es wird darauf hingewiesen, dass der AG ggf. im Verdachtsfall Luftmessungen zur Bestimmung von Schad- und Gefahrstoffen in der Luft durchführen wird. I Die durch die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile bleiben Eigentum des AN, sind nach Arten zu trennen, in Behältern des AN zu sammelnT und ordnungsgemäß auf eine vom AN zu wählende Deponie- oder Recyclinganlage zu entsorgen. Die Entsorgung sämtlicher von der Baustelle zu entfernenden Abfälle ist mittels üblicher und

B

geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist dem AG eine vollständige Dokumentation zu übergeben. (Bestandteil der Schlussrechnungsunterlagen).

A

1.10 Immissionsschutz Die Einhaltung der Baulärm- Immissionsrichtwerte sind einzuhalten. Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des Merkblattes für Baulärm nach §22R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - BImSchG in aktueller Version, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm – vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 49]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 5 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des MerkblattEeUsR für Baulärm naEcUhR §22 BImSchG in aktueller Version, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm –

a

Geräuschimmission – und der zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften r1.11 Konkrete Schutzmaßnahmen (Bäume) Verbleibender Baumbestand wird bauseits mit einer Umzäunung geschützt. Das Baufeld erhält einen Bauzaun zu angrenzenden Verkehrsflächen und eGrundstücken. Die Richtlinien zum Schutz von städtischen Bäumen, Sträuchern und Grünflächen bei Baumaßnahmen (Baumschutz auf Baustellen) der Stadt München sind zu beachten. Der zu erhaltende Baumbestand ist im Genehmigungsplan der Außenanlagenplanung dargestellt, siehe beiliegender Plan gemäß Planliste. Es wird empfohlen sich auf dieser Basis im Zug einer Vor- Ort- Besichtigung von der Situation der verbleibenden Raum- und Platzverhältnisse ein ePigenes Bild zu machen. Die installierten Schutzmaßnahmen und Absperrungen sind zu respektieren. Beschädigungen sind zu melden und werden bauseits (durch eine Fachfirma) auf Kosten des Verursachers beseitigt. Auch

D

die Wurzelschutzvorhänge sind zu beachten.

F

1.12 Sparten Vor Beginn der Arbeiten auf dem Baugrundstück hat sich der Auftragnehmer frühzeitig über die Lage der Sparten (Leitungen, Kabel, Kanäle etc.) bei den zuständigen Behörden u nd Fachplanern zu informieren. Durchführen des erforderlichen Spartenumlaufes, d. h. Be-schaffen, Sichten und Auswerten aller Pläne der zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen

V

1.13 Kampfmittel Das Grundstück liegt in einem Gebiet mit Kampfmittelverdacht, weshalb bereits eine dies bezogene orientierende Vorerkundung erfolgt ist. Die weitere Erkundung sowie die

o

vollständige Entfernung der vorgefundenen Störstellen erfolgen im Zuge des Oberbodenabtrags im Rahmen einer vorab durchgeführten Vergabeeinheit. Die Freimessung mittels Georadars und Tiefensondierung (Brereich Verbau-Achse) und Bestätigung der Kampfmittelfreiheit des Baufeldes erfolgt somit im Vorfeld der auszuführenden Spezialtiefbauarbeiten. Nach Herstellen des Spundwand-Verbau wird die Baugrube auf ein vorgegebenes Niveau ausgehoben, um weitere

l

Kampfmitteluntersuchungen (Ankersondierungen) durchzuführen, in zeitlicher und terminlicher Abstimmung und Koordination mit den auszuführenden Spezialtiefbau.

a

1.14 Baustellenordnung | SIGEKO Für die Baumaßnahme hat der Auftraggeber einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorg (SiGeKo) bestellt. Dieser hat für die Maßnahme eine Baustellenordnung aufgestellt. Die Baustellenordnung, der SiGe-Plan sowie der entsprechenden Unfallverhütungsvorchriften (UVV) und der weiteren darüber hinaus gehenden gesetzlichen

e

Regelungen werden bei Vertragsabschluss ausgehändigt und sind zwingend zu beachten. Eine zusätzliche Vergütung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Den Anordnungen des SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten. Der hi erfür notwendige Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse für die durchzuführenden Arbeiten ist im Auftragsfall zu erstellen und dem SiGeKo rechtzeitig -vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. Die einschlägigen Schutzausrüstungen, einschließlich PSA sind auf der Baustelle vorzuhalten. Der AN hat deren Benutzung sicherzustellen. Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzten. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuNhalten. Für den Brandfall gilt der ausgehängte Alarmplan. Von jedem AN ist dem SiGeKo des AG vor Arbeitsaufnahme mindestens ein Ersthelfer zu benennen.

I

1.15 Koordination Baubeteiligte Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Arbeitsbeginn die Leistungsbeschreibungen und Pläne im Hinblick aufC die zu erbringende, mangel-freie Leistung selbstverantwortlich zu prüfen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muss der AN unverzüglich schriftlich anzeigen. Der AN hat sicHh prinzipiell mit allen Firmen, Planer und Behörden etc., die am Gesamtbauvorhaben beschäftigt sind, so zu koordinieren, dass ein reibungsloser Gesamtablauf gewährleistet wird. Anfallende Kosten wegen mangelnder Absprache der

T

Auftragnehmer untereinander oder wegen ungenügender Bauvorbereitung werden nicht gesondert vergütet.

1.16 Firmenwerbung Das Anbringen eigener Firmenschilder oder Werbetafel ist auf der gesamten Baustelle nicht zulässig. B 1.17 Videoüberwachung | Baudokumentation Im Zuge der BaumaßnahmeE und zum Zwecke der Dokumentation, plant der AG eine Videoüberwachung zu installieren. Die Rahmenbedingungen der BDSG werden hierbei berücksichtigt. Mit Abgabe eines Angebotes erklärt sich der AN bereit, der Videoüberwachung zuzustimmen. A 1.18 Alkohol- und Rauchverbot Auf der Baustelle herrscht innerhalb desR Bauzauns grundsätzlich Alkohol- und Rauchverbot (u.a. vorbeugender Brandschutz). Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol und Drogeneinfluss besteht, unvBerzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen dauerhaft Baustellenverbot zu erteilen.

E

2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG UND KALKULATION:
3. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG UND KALKULATION:

I

Als Bestandteile von Vergabe und Ausführung gelten nachstehend:

T

Die einschlägigen Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien der Behörden

B

Die "Beschreibung der Leistung" des Leistungsverzeichnisses einschließlich der Angebotspreise A Die "Baubeschreibung" gem. Ziff. 2 des Leistungsverzeichnisses

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - ZAlulggaemnegi nen aVcorhb eAmenrmkeunlgdeun nugn d mdiite TIehchrneirsc hAec Vcooruscnhtr.if tDean sd eAs nLgeeisbtoutng sivsertz evicehrnbisisnedslich digital hochzuladen.

[Seite 50]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 6 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Allgemeine Vorbemerkungen und die Technische Vorschriften des Leistungsverzeichnisses

a

Die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen VOB, jeweils gültige Fassung, r Teil C (in allen Teilen) sowie etwaige, besondere fachtechnische Vorschriften, die für das übernommene Werk oder Teile davon gelten

e

Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" (VOB, jeweils gültige Fassung, Teil B, DIN 1961)

Die Werk- und Detailpläne vom Architekten

P

Die Positions-, Schal- und Bewehrungspläne des Ing.-Büros für die statische Bearbeitung

D

Die Projektzeichnungen und Ausführungsunterlagen der Ing.-Büros für Haustechnik und IFnstallation. Die Angaben, Zeichnungen und Berechnungen des Bauphysikers.

Die Maßangaben sowie sonstige Unterlagen des Vermessungsbüros und/oder des staatlichen

V

Vermessungsamtes. Das Ergebnois der Baugrunduntersuchung und die Stellungnahme und Empfehlung des Baugrundgutachters.

r

Unterlagen zum Leistungsverzeichnis Unterlagen zum Leistunlgsverzeichnis gemäß beiliegender Planliste Arbeitszeiten

a

Die gesetzlichen Vorschriften zu den Arbeitszeiten sind zu beachten, dies innerhalb der nachfolgend genannten Zeiträume: Montag bis Freitag: 07:00 bigs 20:00 Uhr Samstag: 07:00 bis 18:00 Uhr Sonn- und Feiertag: nur nach beehördlicher Genehmigung und Zustimmung des AG. Vorgenannte Vorgaben sind bereits im Rahmen der Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers zu berücksichtigen.

ANGEBOT UND VERGABE

-

2.1 Angebot und Vergabe

Die Angebotspreise sind grundsätzlich Festpreise für die Dauer der Bauzeit. Während der Bauzeit eventuell auftretende Lohn- und Materialpreiserhöhungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

N

In die Einheitspreise einzurechnen sind - soweit das Leistungsverzeichnis eigene Positionen nicht enthält - sämtliche Nebenarbeiten und Kosten wie Einrichtung, Baustromversorgung, Bauwasseranschluß, Hilfsgeräte, Anmietung von ILagerflächen, Stellen von Gerüsten für eigene Arbeiten fremder Handwerker, Versicherungen, Transportkosten. Nachtragsangebote sind auf der Basis des HauptangCebotes zu kalkulieren und schriftlich vor Ausführung einzureichen. Auf Verlagen sind die Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

H

AUSFÜHRUNG 2.2 Ausführung T Mit Auftragsübernahme ist der AN verpflichtet, den gemäß B auordnung geforderten Bauleiter zu stellen. Im Rahmen seiner vertraglichen Leistungen ist der AN zur MaßkBontrolle verpflichtet und trägt bei der Verletzung seiner Prüfungspflicht die alleinige Haftung. Die Beschaffung von Genehmigungen zur Nutzung von Straßenraum, Zufahrten etc., sowie andere, für die Auftragsabwicklung notwendigen Genehmigungen und hierausE anfallende Kosten, sind Sache des AN. Rohbautreppengeländer, Treppentürme und jegliche AbsturzsicherungenA dürfen durch den beauftragten AN erst nach Erstellung der endgültigen Treppen abgebaut werden, die Wartung und Reparaturen obliegen in der Verantwortung des ausführenden Gewerkes. Baustelle und Gerüste bzw.

R

Geräte anderer Firmen betreten bzw. benutzen der AN und seine Beauftragten auf eigene Gefahr und Verantwortung. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen hat der AN ohne Aufforderung und auf Bseine Kosten zu veranlassen. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften, die den Schutz der auf dem Baugrundstück beschäftigten ArbeiteEr und sonstiger Personen, des Publikums, des Bauwerkes und der Nachbargrundstücke bezwecken. Er haftet für jeden Schaden, der aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften entsteht und hat den Bauherrn schadlos zu halten, falls dieser aus einem derartigen Grund in Anspruch genommenI wird. Nebenleistung im Sinne der VOB, jeweils gültige Fassung, Teil C ist auch Schutz gegen Witterungseinflüsse, wenn entsprechend der Ausführungszeit mit Kälte und Schnee zu Trechnen ist. Vor Arbeitsaufnahme sind die Vorarbeiten anderer Firmen auf fachgerechte Ausführung durch den AN zu prüfen und eventuelle Mängel der Bauleitung anzuzeigen. Bei späteren Reklamationen kann

B

eine Berufung auf mangelhafte Vorleistungen nicht anerkannt werden. 2.4 Außergewöhnliche Wetterereignisse A Eine bearbeitbarZuer VEromrilttalgueng (azuß.eBr.geGwaöehnbl-iDchaetre Wii)t tefriunngdsevner hSäilten iissne dunedr deVreern gAabbgreepnlzuantgt zfuo rjamh r-eszeitliRch bedingten, sogenannten "üblichen" Witterungsverhältnissen, werden die Messwerte vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 51]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 7 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Zur Ermittlung außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse und deren AbgErUeRnzung zu jahresEzUeRitlich bedingten, sogenannten "üblichen" Witterungsverhältnissen, werden die Messwerte

a

arbeitsbehindernder atmosphärischer Einwirkungen (Regen, Schnee, Frost und dergleichen) arbeitstäglich um 7.00 Uhr ermittelt. Dies erfolgt über die durch die nächstgelegene Messstelle rzur Verfügung gestellten Wetterdaten. Dabei werden die über eine Kalenderwoche gemittelten Wetterdaten der aktuellen Witterungsperiode denen des Normal-Winters grenzwertbereinigt egegenübergestellt. 2.4 Gerüste | Hebezeug

Das Erfordernis von Arbeitsgerüsten, Arbeitsbühnen, Schutzgerüsten usw. hat jeder Auftragnehmer sPelbst unter Berücksichtigung einer gefahrlosen Arbeit sowie den Unfallverhütungs-, und Sicherheitsvorschriften zu prüfen und ggf. nach den aktuell gültigen Vorschriften auszuführen. MascDhinen, Kräne und Hebezeuge, Hilfsgerüste, Hilfsverbände sowie Hilfsmittel zum Abbrechen/ Versetzen/ Verladen/ Einbauen/ Einbringen oder Montagehilfen werden im LV nicht besonders erwähnt. Bei der Arbeitsvorbereitung derartiger Maßnahmen ist deren Standsicherheit zu

F

berücksichtigen. Der hierfür anfallende Aufwand ist, soweit nicht über gesonderte LV-Positionen berücksichtigt, in die EPs des LVs einzurechnen. Werden bauseits gestellte Gerüste, Geräte und Einrichtungen benutzt, so sind diese auf Ordnungsmäßigkeit entsprechend UVV zu prüfen. Bedenken sind der Objektüberwachung und dem

V

SiGeKo unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Beschädigungen der Gerüste, Geräte und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert bzw. ersetzt. o 2.5 Vermessungsleisrtungen Vor Beginn der Arbeiteln wurde die vorhandene Höhenlage und das Geländeprofil von einem durch den Bauherrn beauftragten öffentlich bestellten Vermessungsingenieur aufgenommen. Nach Abschluss der AN-seitigen Erdarbeiten erfolgt dies abermals. So erfolgt auch die Übergabe des

a

Baufelds an den AG für die Folgegewerke. Die hierzu erstellten Planunterlagen bilden auch die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Sonstige weitere für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen gerforderliche Vermessungsarbeiten sind von den ANs eigenverantwortlich vorzunehmen. Der hierfür anfallende Aufwand ist in die EPs der LV- Positionen einzurechnen.

e

2.6 Ausführungspläne | Prüfpflicht AN | Planprüfung Architekt Die Planung wird vom Auftraggeber ent-sprechend den Grundleistungen gem. HOAI für die Objektplanung, die Tragwerksplanung sowie für die Technische Gebäudeausrüstung bereitgestellt, dies im "Freigabestatus" in digitaler Fo rm sowie Planungsindizes in digitaler Form. Der AN ist verpflichtet, die zur ungehinderten Auftragsabwicklung notwendigen Pläne rechtzeitig beim Auftraggeber, Architekt oder den Fachingenieuren anzufordern. Wird eine Gewerkspezifische Ausführungs- Werk- Montageplanung etc. vom NAN gefordert, so werden diese im LV in einer gesonderten Position dargestellt.

I

PRÜFPFLICHT AUFTRAGNEHMER Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Arbeitsbeginn die Leistungsbeschreibungen und Pläne im

C

Hinblick auf die zu erbringende, mangelfreie Leistung selbstverantwortlich zu prüfen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muss der AN unverzüglich schriftlich anzeigen.Planunterlagen sind auf ihre ÜbereinstimmunHg untereinander

T

mit den örtlichen Verhältnissen

mit dem Leistungsverzeichnis zu überprüfen.

B

PLANPRÜFUNG ARCHITEKT Vor Übergabe der Pläne in Papierform sind diese zu einem nach der Vergabe vereinbarten Termin beim Architekten digital (PDF und DWG/DXF) vorzulegen. E Die Korrektur und Prüfung auf Plausibilität erfolgt digital in der PDF- Datei und mit entsprechendem Vermerk und Datum in der Planliste des AN. Die überaArbeiteten Pläne sind dem Architekten in Papierform auszuhändigen. In die Terminplanung hat der Auftragnehmer eine Zeitspanne zur Genehmigung von 14 Kalendertagen einzuplanen. Korrekturdurchläufe der Zeichnungen durch Abweichungen voRm Leistungsverzeichnis und Projekt, berechtigen nicht zur Terminverschiebung.

B

Der Umfang der Werkstattplanung ist in den entsprechenden TV bzw. in gesonderter Position beschrieben.

E

Nach Prüfung der digitalen Pläne durch den Architekten müssen diese innerhalb von 14 Kalendertagen überarbeitet und zur Wiedervorlage an den Architekten übermittelt Iwerden. Mit der Produktion darf erst nach Prüfung und Freigabe der Werkstattzeichnung begonnen werden.

T

Die geprüften Zeichnungen entbinden den AN nicht von der Haftung für die von ihm angebotenen Konstruktionen bezüglich Statik, Standfestigkeit, Funktion und Dichtigkeit. Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeiten (Bauteil, Fassadenseite, Geschoss, etc.) enthalten sowiBe die LV- Positions- Nr. System-bezogene Blätter mit Allgemeincharakter werde nicht akzeptiert.

A

2.7 Ausführungsänderungen Auftragnehmer

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dDuer c-h dZeun gAaunftgr angnaechhme rA nvemrealnldausnstge mAuistf ühIrhurngesrä ndAecrcunoguenn ts.i ndD adsur cAhn dgeenb Aoutf triasgtge bveer rzbuindlich digital hochzuladen.

[Seite 52]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 8 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Durch den Auftragnehmer veranlasste Ausführungsänderungen sind durch den Auftraggeber zu

a

genehmigen. Eine Zustimmung der Änderung der Abrechnungsgrundlage kann seitens des Auftraggebers erteilt rwerden, sofern die Ausführungsänderung für den Auftraggeber wirtschaftlich ist. Seitens des Auftraggebers besteht jedoch keine Verpflichtung einer Ausführungsänderung zuzustimmen. eDer AN hat keinen Anspruch darauf, dass Ausführungsänderungen seitens AG in Form von Ausführungsplänen angepasst werden. Umplanungen für durch den AN veranlasste Ausführungsänderungen nimmt dieser selbsttätig vor und sind vor Ausführung zur Zustimmung dem AG vorzulegen. Die Fristen gemäß AV PLANPRÜFUNG ARCHITEKT sind entsprechend zu berücksichtigen. Eigen- und Fremdkosten der Umplanung und fachübergreifender Koordination sind durch den APuftragnehmer zu tragen. Die Übernahme von Kosten trifft auch für Leistungslieferungen seitens dritter am Planungsprozess Beteiligter zu, dies besonders für die gegebenenfalls erforderliche erneute Abstimmung der Prüfstatik, Hochbauplanung und jeweiligen Fachplanungen z.B. Heizung,

D

Lüftung, Sanitär und Elektro. 2.8 TolFeranzen im Hochbau Grundsätzl ich gilt die DIN 18202, insbesondere die Tabelle 3 für Ebenheitstoleranzen. Falls erhöhte Anforderungen nach Tabelle 3 gelten, sind diese explizit in den TVs der jeweiligen Titel genannt.

V

2.9 Firmenbauleiter | Fachpersonal

o

Mit Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen deutschsprachigen Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vrertreter) zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter islt Ansprechpartner der Objektüberwachung. Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollmächtigter des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" berufen. Der

a

Firmenbauleiter muss mindestens an den Baustellenbesprechungen teilnehmen. Der Firmenbauleiter hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, ständig vor Ort anwesend zu sein. Dabei mussg er eine vorschriftsmäßige Durchführung der Arbeiten gewährleisten. Die Bauarbeiten müssen von immer anwesenden, weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden (Aufsichtsführende).

e

Vor Aufnahme der Arbeiten ist der Objektüberwachung der Name des Aufsichtführenden sowie des Stellvertreters schriftlich mitzuteilen. Die Qualifikation des Firmenbauleiters, bzw. Aufsichtführenden ist dem Auftragg eber auf Verlangen in einem fachlichen Gespräch nachzuweisen. Ein Auswechseln des verantwortlichen Firmenbauleiters ist nur in begründeten Fällen nach schriftlicher Antragstellung durch de-n Auftragnehmer mit Genehmigung des Auftraggebers möglich. 2.9 Baustellentagesberichte Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte anzNufertigen und der Fachbauleitung täglich vorzulegen, ein Durchschlag ist der OÜ/ F-OÜ des AGs wöchentlich und unaufgefordert vorzulegen und diese Abzuzeichnen. Die Originale mit Abzeichnung siInd mit der Schlussrechnung an den AG zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von

C

Bedeutung sein können. Dies sind insbesondere:

H

Firmenbezeichnung und Bauvorhaben mit Projektnummer

T

Fortlaufende Nummerierung

Wetter und Temperaturen

B

Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte

E

Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang Anlieferung von Hauptbaustoffen A Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlicheRn Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen)

B

Behinderung und Unterbrechung der Ausführung mit Angabe der Gründe

E

Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe

I

Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse

T

Diese Aufzeichnungen entbinden den AN nicht von seiner Verpflichtung zur Einhaltung der Schriftform nach den Bestimmungen der VOB/B. In diesen Fällen sind jedenfalls gesonderBte Schreiben an den AG erforderlich.

A

2.10 Baustellenbesprechungen | Leistungsabruf Eine bearbeitbarDeer VAuofrtlraaggneeh m(ezr .hBa.t Gzaue dbe-nD Baatuestie)l lefnibnesdpernec hSuingee ni, nd ide edri e VOebrjegkatbübeeprlwaacthtunfgo rdems - R Auftraggebers regelmäßig wöchentlich durchführt, seinen bevollmächtigten Vertreter zu vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 53]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 9 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die ObjektüEbUeRrwachung des EUR Auftraggebers regelmäßig wöchentlich durchführt, seinen bevollmächtigten Vertreter zu

a

entsenden. Für diesen besteht Anwesenheitspflicht. Von den Baustellenbesprechungen werden Baubesprechungsprotokolle angefertigt und dem Auftragnehmer ausgehändigt. Der Auftragnehmer hat rden Eingang der Protokolle verantwortlich zu prüfen und den Nichterhalt des Protokolls spätestens 6KT nach der jeweiligen Besprechung anzuzeigen. Die im Baubesprechungsprotokoll emündlich gemeinsam festgelegten und im Protokoll schriftlich festgehaltenen Termine gelten als Leistungsabruf nach VOB/B.

2.11 Bauwasser und -Strom | Bauwesenversicherung

P

BAUWASSER UND -STROM EntnDahmestellen für Baustrom und Bauwasser werden vom AN Spezialtiefbau hergestellt, und wird zur Nutzung für nachfolgende Auftragnehmer und Gewerke auf der Baustelle zur Verfügung gestellt.

F

Sämtliche Verbrauchskosten für Bauwasser und Baustrom werden anhand eines Umlageschlüssel und je nach Auftragsvolumen auf das jeweilige Gewerk umgelegt.

BAUWESENSVERSICHERUNG Der Bauherr schließt im Rahmen der Baumaßnahme eine kombinierte Projektversicherung ab.

V

2.12 WC-Einrichtungen | Müll- und Schuttbeseitigungen

o

WC-EINRICHTUNG: Ein WC-Container wirrd vom AN Spezialtiefbau aufgestellt und steht allen weiteren Auftragnehmern und Gewerken über die Dauer der Bauzeit zur Verfügung.

l

SCHUTTBESEITIGUNG: Jeder AN ist eigenverantwortlich und zuständig für seine Müll- und Schuttbeseitigung. Vom AG

a

werden keine Schuttcontainer o.ä. zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die eigene Schuttbeseitigung trägt jeder AN selbst. Im BE-Plan sind Lagerflächen für das Aufstellen von Schuttcontainern ausgewieseng. Vor Aufstellen eines oder mehrerer Schuttcontainer, muss dies und die Anzahl mit der OÜ abgestimmt und genehmigt werden.

e

2.13 Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften

Bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kündigen, gemäß VOB/B § 9. Weitergehe-nde Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten. 2.14 Firmenangehörige Der Auftragnehmer einschließlich seiner NacNhunternehmer hat sicherzustellen, dass die jeweils auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seine bevollmächtigen Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahme auf der Baustelle dIurchzuführen. 2.15 Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen C Der AG hat einen Koordinator nach der Verordnung übeHr Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) bestellt (§ 4 BaustellV). Der vom AG bestellte Koordinator, wird durchlaufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne überwachen

T

und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch regelmäßige Begehungen der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und Schutzmaßnahmen des AN überprüfen. Soweit der Koordinator sicherheitstechnische M ängel auf der Baustelle feststellt, wird er an AN und AG in schriftlichen Berichten und / oder mündlicher Form unterrichten. Den Weisungen des vom Auftraggeber zu benennenden SIGE-KoordiBnators und Bauleiters ist Folge zu leisten. Ausführungen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen auf deren Veranlassung sind Nebenleistungen (vgl. VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.1.4). Die Verantwortung des Auftragnehmers wird hierdurch nicht eingeschränkt. E Sämtliche Forderungen der SiGe-Baustellenordnung und Vorgaben der SiGe-Koordination sind einzuhalten und werden Vertragsbestandteil. Dem AN steht es jedoch Afrei das entsprechende Schutzziel durch andere gleichwertige Maßnahmen als die vom SiGeKo vorgeschlagenen zu erreichen. Die Beweislast der Gleichwertigkeit obliegt dem AN.

R

Der AN hat für den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner zu benennen, der für die Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen - auch von eventuellen Nachunternehmern - verantwortlich ist. B Der AN ist verpflichtet, die aktuelle Baustellenverordnung (BaustellV) einzuhalten und die eingesetzten Mitarbeiter in den auf der Baustelle bei der Bauleitung ausliegEenden SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) einweisen zu lassen. Der AN hat dem Koordinator den Beginn gefährlicher Arbeiten nach Anhang 2 der BauStellV (z. B. Gerüststellungen) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen UnterlageIn sofern nicht bereits in der Gefährdungsanalyse erbracht hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu übergeben. Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung seiner ArbeitsschutzpfliTchten bleibt unberührt (§5 Abs. 3 BaustellV). Der Auftragnehmer hat bei der Planung der Baustelleneinrichtung und des Gerätes – unabhängig

B

von der Einhaltung der festgelegten Immissionswerte gemäß aktuell geltenden Bestimmungen – die schalltechnisch günstigsten Standorte und die nach dem Stand der Technik lärmärmsten Bauverfahren und Geräte zu berücksichtigen. A 2.16 Ausführungsunterlagen R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 54]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 10 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) 2.16 Ausführungsunterlagen EUR EUR

a

Der AG hat für das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem (PAVE) zum Austausch von Plänen und rDokumenten eingerichtet. Die Nutzung des PAVE ist verbindlich und erfolgt kostenlos. Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner und Fachplaner über dieses vom AG egestellte PAVE. Bei der Erstellung von Plänen und anderen projektrelevanten Unterlagen in das PAVE, wird eine E-Mail mit dem entsprechenden Link auf das PAVE versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen sind dann vom AN selbständig vom Server herunterzuladen. Zusätzlich verpflichtet sich der AN arbeitstäglich den Projektraum auf neu eingestellte Dokumente und Pläne zu prüfen (Holschuld). PPaus- und Kopierkosten - bzw. Planvervielfältigungskosten jeglicher Art - werden nicht vergütet. Die Ausführungsunterlagen sind vom AN eigenständig bei der Objektüberwachung abzurufen. Die Abrufung erfolgt geschossweise dem Baufortschritt folgend. Die für die eigenen

D

Vorleistungen benötigte Vorlaufzeit ist vom AN eigenständig zu berücksichtigen.

F

2.17 Ausführungsbestimmungen

Der Auftragnehmer hat später nicht mehr sichtbare wichtige Detailpunkte fotografisch und mit planerischer VKennzeichnung und Zuordnung zu dokumentieren. Vor der Ausführung von Folgearbeiten, die vorangehende Leistungen verdecken und dann nicht mehr zugänglich sind, ist die OÜ des AG rechtzeitig zu informieren und ein Termin für eine Zustandsfeststellung zu

o

vereinbaren. Diese Informationen haben spätestens zur jeweils vorangehenden Baubesprechung und mindestens drei Tage vor dem erforderlichen Zustandsfeststellungstermin zu erfolgen. Die Lagerung von Marterialien auf der Baustelle erfolgt auf Eigenverantwortung des AN. Der AN ist verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zum Schutz seiner Leistungen vor Beschädigungen, Diebstahl und Witterungs- und Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die

l

ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle. Es ist Sache des AN seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass vertraglich vereinbarte Termine eingehalten werden. Solltaen daher für die Bauarbeiten Winterschutzmaßnahmen erforderlich werden, so sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt gnicht. AUSFÜHRUNGSFRISTEN

e

2.18 Terminpläne Der Auftragnehmer hat spätestens 2 Wo-chen nach Beauftragung einen eigenerstellten Feinterminplan mit Kapazitätsplanung auf der Grundlage des Generalterminplans und unter Beachtung der Vertragsfristen der Objekt überwachung zu übergeben. Der AN hat diesen Feinterminplan koordinierend mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen. Arbeitsbeginn und Fertigstellungstermin sind vertraglich festgelegt. Bei Behinderung infolge Witterungseinflüssen, Streik oder höherer GNewalt behält sich der Bauherr vor, während der Bauzeiteinen Teilterminplan (Bauzeitenplan) für überschaubare Zeiträume mit verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) unter BerücksichtiguIng dieser Umstände zu vereinbaren (VOB, jeweils gültige Fassung, § 6, DIN 1961). Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so gilt VOB, jeweils gültige Fassung, § 5, DIN 1961.

C

Gerät der AN mit dem Beginn der Arbeiten in Verzug oder werden die Arbeiten nicht in dem nötigen Tempo vorangetrieben, so dass die Einhaltung der Ausführungsfristen gefährdet ist, hat der Auftraggeber das Recht, Mehrarbeit durch erhöhteHn Arbeitseinsatz, Überstunden oder ähnliches zu verlangen und eine angemessene Frist zur Fertigstellung der Arbeiten zu setzen. Daraus entstehende Mehrkosten können nicht in Rechnung Tgestellt werden. Der AN haftet für Bauverzögerungen in seinem Verantwortungsbereich. Im Falle von Bauverzögerungen obliegt ihm die Beweisführung, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat (VOB, jeweils gültige Fassung, Teil B § 5, DIN 1961). ABNAHME, GEWÄHRLEISTUNG UND SICHERHEITSLEISTUNG B 2.19 Abnahme, Gewährleistung und Sicherheitsleistung E

A

Der AN haftet für Mängelansprüche gemäß VOB, jeweils gültige Fassung. Es ist förmliche Abnahme vereinbart. Eine stillschweigende Abnahme ist ausgeschlossen. Im übrigen gilt § 12 VOB, jeweils gültige Fassung, Teil B. R Die bei der Abnahme festgestellten Mängel sind schnellstmöglich und unverzüglich zu beseitigen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt als gesetzte Frist 24 Werktage nBach Feststellung. ABRECHNUNG E 2.20 Aufmaß und Abrechnung

I

Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen: Rechnungen sind im Original zu adressieren an: T Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH B Gustav-Heinemann-Ring 111 81739 München

A

Die Rechnungen sind zusätzlich digital und im Original zu versenden an: Objektüberwachung/ Bauleitung R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dBeeg i-nn Zduerg aFnrigs tn zaucrh R eAcnhnmuenlgsdpurnüfgu nmg iits t Idherr eEri ngAacncg oduenr tp.r üfDfaäshi gAenn gOerbigoitn alirsetch nvuengr bmiitndlich digital hochzuladen.

[Seite 55]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 11 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Beginn der Frist zur Rechnungsprüfung ist der Eingang der prüffähigen Originalrechnung mit

a

Anlagen beim Ingenieurbüro. Zur Rechnungslegung ist ein bereits durch den AN und das zu benennendes Ingenieurbüro gemeinsam rgeprüftes und unterzeichnetes Aufmaß zugrunde zu legen und als Anlage der Rechnung beizufügen. Für den Fall, dass kein entsprechendes Aufmaß vorliegt, gilt der Leistungsbereich als nicht enachgewiesen, bzw. kann die Rechnung als nicht prüffähig gänzlich zurückgewiesen werden. Für den Fall, dass keine gültige Freistellungsbescheinigung für eine Schlusszahlung vorliegt, gilt als Tag der Schlusszahlung die Zahlung an den AN, nicht die Zahlung an das Finanzamt. Die Mitteilung nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B ist daher nach der Zahlung an den AN zu machen und gemeinsam mit der Unterrichtung über die Höhe des Steuerabzugs dem AN zu übersenden. APbschlagszahlungsanforderungen und Schlussrechnungen sind in prüfbarer Form mindestens in 2- facher Ausfertigung, wenn Fachingenieure eingeschaltet in 3-facher Ausfertigung einzureichen. Abschlagszahlungen erfolgen in Höhe der jeweils nachgewiesenen, erbrachten Teilleistung, zzgl.

D

MWST. Die Schlussabrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß (VOB, jeweils gültige Fassung, Teil B, § 14, DINF 1961). Im Bedarfsfall kann mit der Schlussrechnung eine weitere Abschlagszahlung angefordert werden. Nach Rechnungsprüfung und Vorlage der Bürgschaft erfolgt Auszahlung in voller Höh e, abzüglich vertraglich vereinbarter Einbehalte, Kostenumlagen, Konventionalstrafe und sonstiger Gegenforderungen aus noch nicht erfolgter Mängelbeseitigung. Für Einbehalte des Auftraggebers bis zur Vertragserfüllung kann der AN keine Zinsen und Spesen berechnen. SoVfern eine Vertragsstrafe vereinbart wird, kann der Vorbehalt der Vertragsstrafe bis zum Schlusszahlung geltend gemacht werden. Nicht im Leistunogsverzeichnis enthaltene Arbeiten bzw. Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Zustimmung des Bauherrn ausgeführt werden. Für diese Arbeiten sind die Preise vor Ausführung schriftlich zu vereinbaren. Nachtragsangebote sind grundsätzlich auf der Basis der

r

Einheitspreise des Hauptangebotes und des Bauvertrages zu kalkulieren. Für Nachtragsangebote gelten grundsätzlich die Bedingungen des abgeschlossenen Bauvertrages, insbesondere vereinbarlte Angebote und Skonti. Die entstehenden Mehr- oder Minderkosten sind im einzelnen darzustellen. Bei Ausführung von Stundenlohnarbeiten wird die Beaufsichtigung von Arbeiten durch einen Poliaer oder Vorarbeiter nur anerkannt, wenn der Einsatz für die Durchführung der Arbeiten not-wendig ist. Die Bauleitung hat das Recht, die Arbeitsberichte dementsprechend zu korrigieren, auch dann, wenn die Berichte zu einem fgrüheren Zeitpunkt unterschrieben wurden. Stundenlohnzettel für Taglohnarbeiten sind der Bauleitung in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Die Aneerkennung durch die Bauleitung erstreckt sich jedoch nur auf Feststellung der erbrachten Leistung. Bei Ausführung nicht im Leistungsverzeichnis enthaltener Arbeiten werden Wegzeiten, Auslösungen, Rüstzeiten usw. nicht anerkannt, wenn diese Arbeiten gleichzeitig mit der Auftragsabwicklung, gem. Leistungsverzeichnis, oder in unmittelbarem Zusammenhang damit erfolgen.

-

2.21 Anforderung Urkalkulation

Die Urkalkulation ist auf gesondertem Verlangen durch den AG offen vorzulegen.

N

Nachfolgende Inhalte muss die Urkalkulation ausweisen:

I

Ausweisung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) Gewährte Rabatte/ Nachlässe je EKT auf die CStoffkosten Stoff-, Geräte-, SoKO-, Fremd- Leistungen H Anteilige Zulagen AGK, BGK, W+G T DOKUMENTATION/ UNTERLAGEN ZUR ABNAHME

2.22 Dokumentation / Unterlagen zur Abnahme

B

Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung sowie spätere bauliche Maßnahmen erforderlichen Dokumente (inkl. PlanuEnterlagen) zusammenzustellen. Baustoffe und Materialmuster sind bei Aufforderung unentgeltlich dem AG und OÜ zur Verfügung zu stellen. Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in AktenordnerAn und gleicher digitaler Ordnerstruktur an den AG zu übergeben. Zusätzlich sind alle Einzeldokumente, jeweils in digitaler Form als PDF-Datei zu übergeben. Die einzelnen Dokumente (inkl. Planunterlagen) müssen in die vom Auftraggeber vorgegebene Gliederungsstruktur eingeorRdnet werden. Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und EinBzeldateien) sind in Verzeichnissen mit Gliederungsstruktur zu erfassen. Die Papier- und digitale Dokumentation ist als Gesamtpaket zusammengefasst zu übergeben. Die gesamte Dokumentation muss so rechtzeitig

E

übergeben werden, dass eine Überprüfung durch den AG zur Annahme der Schlussrechnung möglich ist.

I

Prüfatteste, Zulassungen und Abnahmebescheinigungen von staatlichen und hierfür besonders bestimmten Stellen, insbesondere Abnahmebescheinigungen von SachveTrständigen für diejenigen Ablagen, die einer solche Abnahme bedürfen

B

Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Materialien und Bauprodukte (Zulassungen, Prüfzeugnisse) und ggf. vorhabenbezogene Übereinstimmungserklärung

A

Fachbauleitererklärungen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Fachunternehmerbescheinigungen vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 56]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 12 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Fachunternehmerbescheinigungen

a

Revisionspläne/ Bestandspläne

r

Bedienungs- und Pflegeanleitungen sowie Handbücher für alle technischen Anlagen

e

Wartungsanweisungen

Liste über verwendete Materialien und Einbauorte, Produktdatenblätter

P

vertraglich vereinbarte Nachweise über bestimmte Eigenschaften von Baustoffen oder Bauteilen

D

MUSTER

F

2.23 Muster Auf VerlangenV sind Muster unentgeltlich vorzulegen bzw. anzufertigen. Der Unternehmer erhält diese entsprechend VOB, jeweils gültige Fassung, Teil C zurück, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die unter Ziff. 1.1 - 1.18 und Ziff. 2.1 - 2.24 genannten Vorschriften, Bedingungen und Unterlagen werdeon mit der Auftragsannahme vom AN als verbindlich anerkannt. Sie sind Vertragsbestandteil. ZUSÄTZLICHE TECHNISrCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) 1 Allgemeines l 1 Allgemeines

a

Sofern der Betrieb des AN über ein Kalkulationsprogramm mit GAEB-Schnittstelle verfügt, wird zusätzlich zum Angebot in Pagpierform um ein Angebot als GAEB D 84 bzw. X 84 Datei gebeten. Bezüglich Verwendung von Materiealien wird hiermit nochmals explizit auf die Verpflichtung zur Beachtung und Einhaltung der Vorgaben und Anforderungen des Ökologischen Kriterienkataloges der Landeshauptstadt München hingewiesen. Die Eignung von Materialien und Produkten ist durch geeignete Datenblätter bzw. Zulas sungsbescheide nachzuweisen. Das Gebäude muss zudem den Standard d-er GEG 2024 erfüllen. Entsprechende Fördermittel werden vom Bauherrn abgerufen. Sollten Verstöße gegen den Öko-Katalog auf Pflichtverletzungen des AN zurückzuführen sein, so ist der AN dem A G gegenüber für alle dem AG daraus entstehenden Schäden haftbar und schadensersatzpflichtig

N

Die Urkalkulation ist auf Anforderung des AG im Auftragsfall vom AN im verschlossenen Umschlag bei der Münchner WohneIn zu hinterlegen. Ferner behält sich die Münchner Wohnen im Falle von NachCtragsangeboten vor, die Übereinstimmung mit der hinterlegten Preisermittlung zu prüfen bzw. durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen. H Des Weiteren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle angebotenen Einheitspreise für

T

die gesamte Ausführungsdauer / Bauzeit bis zur Übergabe des Objektes gelten. Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln kommen nicht zur Anwendung.

Weiterhin wird ausdrücklich auf alle dem LV beigefügten Anlagen und Unterlagen verwiesen, die bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen sind. B Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter, dass er sich über alle

E

preisbildenden Randbedingungen und die Örtlichkeiten hinsichtlich der Baustelle und

A

Transportwege etc. einschl. aller Ausschreibungsanlagen u.dgl. ausreichend Kenntnis verschafft und diese bei seiner Kalkulation berücksichtigt hat.

R

Vom AG werden Ausführungspläne in digitaler Form (dwg/pdf) per E-Mail und

B

einmal als Farbplott zur Verfügung gestellt. Sämtliche weitere Paus-, Kopier- und Vervielfältigungskosten sind vom AN zu tragen und sind mit den angebotenen Einheitspreisen

E

abgegolten. 0.2 Baustellensituation I Der Bieter wird angehalten, die Verkehrssituation und die Nachbarbebauung vor Ort Tzu besichtigen und sich ein Bild von der Lage des Baugrundstücks zu machen.

B

Der AN trägt für alle Lieferungen, die für die Erbringung seiner Leistung notwendig sind die alleinige Verantwortung. Notwendige Genehmigungen wie z.B. Transportgenehmigungen,

A

Halteverbote, Parkverbote, etc. sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn einzuholen. Eine bearbeitbarNoet wVenodrilgea gBees c(hzil.dBe.ruGnageenb -sDinadt ereic)h tzfeiintidge nau fSziuset eillne nd uenrd dVieer Mgaaßbnaehpmlena t tform - R vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich sind ggf. Dritten gegenüber durchzusetzen. digital hochzuladen.

[Seite 57]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 13 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR sind ggf. Dritten gegenüber durchzusetzen.

a

Der AN hat die Pflicht sich von der Platzsituation vor Ort ein Bild zu machen und die Wahl rseiner Geräte auf die Baustelle und die Zufahrtsmöglichkeiten eabzustimmen und ggf. durch Zusatzgeräte zu ergänzen. Für Unkenntnis der örtlichen Situation können vom AN keine Kosten abgeleitet werden.

Weitere Lagerflächen bzw. BE-Flächen sind bei Bedarf außerhalb des

P

Baugeländes, vom AN eigenverantwortlich anzumieten. Parken ist auf dem

D

Baugelände nicht möglich. Die Nächtigung durch Handwerker, Arbeiter etc. auf

F

dem Grundstück und im AG-Anwesen ist während der gesamten Bauphase nicht gestattet!

Alle außerhalb der Münchner Wohnen-Grundstücksgrenze befindlichen Flächen sind bebaut und stehen nicht Vzur Verfügung Es steht kein Bauaufzug zur Verfügung. Evtl. steht ein Kran vor Ort, dies kann

o

jedoch nicht gewährleistet werden. Eine Krannutzung ist vom AN direkt mit dem

r

AN Baumeister abzustimmen und abzurechnen.

l

0.3 Einrichtungen des AN

a

Für die arbeitstägliche Beseitigung des durch seine Leistungen verursachten Bauschuttes, Abfälle und Verpackungsmaterials einschließlich Auskehren seiner Arbeitsbereiche ist der AN

g

selbstverantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nach, werden die

e

betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN etwaige Gefahrenbereiche in geeigneter

-

Weise wirksam abzusperren.

Die Baustelleneinrichtung ist in ihrer Art und Kapazität so auszulegen, dass die vereinbarten Ausführungsfristen eingehalten werden können.

N

Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die ggfs. dem AN zur Verfügung

I

gestellten Baustelleneinrichtungsflächen nach der Räumung in den urspr. Zustand zu versetzen.

C

Die Einrichtung erfolgt grundsätzlich nur nach vorheriger Abstimmung mit dem

H

AG. Gefährliche bzw. umweltgefährdende Stoffe und Betriebsmittel dürfen auf dem Gelände nur unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gelagert und

T

gehandhabt werden.

Die Nutzung der bauseitigen Einrichtungen wie z.B. Hochbau- bzw. Mobilkräne, hat nach vorheriger Abstimmung zu erfolgen. B Die Verrechnung der Kranbedienung erfolgt direkt zwischen dem ANE und der entsprechenden Firma. Die Werbung mittels firmeneigener Schilder wie z.B. an Kränen, Fassaden,

A

Gerüsten, Grundstückseingrenzungen, Bauzäunen, Baubaracken etc. ist während der gesamten Bauzeit nicht gestattet. R 0.4 Baustrom, Bauwasser B Strom incl. aller Baustromverteiler werden vom AG in unmittelbarer Nähe der E Treppenhäuser/ Hauseingänge bereitgestellt.

I

Die Stromzuführung in die Arbeitsbereiche erfolgt durch den AN selbst. Die Verbrauchskosten trägt der AG.

T

Strom darf für Heizzwecke grundsätzlich nicht verwendet werden.

B

Der Bieter hat sich bei seinen Planungen und Kalkulationen über die Anschlussmöglichkeiten ausreichend in Kenntnis zu setzen und dies bei seiner Preisermittlung zu berücksichtigenA. Bauwasser wird durch den AG im Bereich der Baustelleneinrichtung / R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dTree p-pe nZhuäugsaenr g/ nHaaucshei nAgnänmgeel edbuennegr dmigi tb erIehirtgeers teAlclct.o uDniet .V erDbarsau cAhnskgoesbteont tirsätgt vdeerr bAiG.n dlich digital hochzuladen.

[Seite 58]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 14 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Treppenhäuser / Hauseingänge ebenerdig bereitgestellt. Die Verbrauchskosten trägt der AG.

a

0.5 Abwasser

r

Sämtliche Abwässer sind kontrolliert auf dem Baugelände zu sammeln und in das städtische eKanalnetz einzuleiten. Zementwasser/-schlämme dürfen nicht in das öffentliche Kanalnetz abgeleitet

oder auf dem Baugelände "entsorgt" werden.

P

0.6 Baustellenabfälle, Sondermüll, Lärmschutz

D

Bauschutt, Verpackungsmaterial, Material von Fehllieferungen oder gewerkeabhängiger untypisFcher Bauschutt sowie Restmaterial ist vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Alle Firmen sind dazu verpflichtet, arbeitstäglich die Baustelle in ihrem

V

Arbeitsbereich besenrein zu halten.

o

Bei Zuwiderhandlung und nach erfolgloser Aufforderung durch die Bauleitung, die Arbeitsbereiche im sauberen Zustand zu halten, werden die entsprechendenBereiche durch Dritte gesäubert und die Krosten an den Verursacher weiterberechnet. l Zum Schutz der Umwelt, dear Landschaft und der Gewässer hat der AN die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das gesetzlich

g

vorgeschriebene Maß einzuschränken. Zuwiderhandlungen gehen voll zu Lasten des AN. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der

e

Auswirkungen der Arbeiten hat der AN dem AG unverzüglich schriftlich

mitzuteilen. Kommt der AN seiner Pflicht zur ordnungsgemäßen Beseitigung

-

seines Bauschutts und sonstiger Abfälle nicht nach, so wird der AG nach

einmaliger Fristsetzung dies auf Kosten des AN durchführen lassen. Rauchen und Essen innerhalb der Gebäude istN untersagt! 0.7 Sanitäreinrichtungen I Es wird zentral außerhalb des Gebäudes ein SanitäCrcontainer mit ausreichend Toiletten zur Verfügung gestellt. H 0.8 Erste Hilfe

T

Für Erste Hilfe Maßnahmen ist jeder AN eigenverantwortlich. Die DGUV-

Vorschriften sind einzuhalten.

B

0.09 Bauzeitenplan

E

Sofern der AN Werkstatt- und Montageplanungen zu erstellen hat, sind diese Vorgänge und entsprechende Prüfzeiträume für den Auftraggeber beinhaltet. Anzugeben sind die wesentlichen

A

Planübergabetermine genannt als spätmöglichste Termine. R 0.10 Witterungseinflüsse B Auf die Verantwortung des Bieters im Hinblick auf Witterungseinflüsse währenEd der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normalerweise I gerechnet werden muss, wird ausdrücklich hingewiesen.

T

Es sind jegliche Witterungseinflüsse, die während der Ausführungszeit den

B

Bauablauf beeinflussen, vom Bieter in eigener Verantwortung und auf eigenes

A

Risiko zu kalkulieren; es gibt grundsätzlich keinen Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfrist. R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.d0.e1 1- N aZcuhtg-a,n Sgo nnn-a cuhnd AFneimeerltadgusnargb emitietn Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 59]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 15 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 0.11 Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten

a

Aus besonders dringenden Gründen sind ggfs. bestimmte Arbeiten auf Anweisung des AG in Nacht-, rSonn- und Feiertagsarbeiten auszuführen. Zuschläge werden auf Nachweis auf die angeordnete und tatsächlich an Nacht, Sonn- und Feiertagen geleisteten Stunden extra vergütet. Dies gilt nicht efür zusätzlichen Arbeitseinsatz zur Einhaltung von Vertragsterminen. Die Höhe der Zuschläge wird auf der Basis der für das maßgebliche Gewerk

vorhandenen tariflichen Regelung (je nach betroffener Arbeitskraft) ermittelt.

P

Die Genehmigung für die Arbeitszeiten außerhalb der Regelarbeitszeit von 7.00 20.00 Uhr ist in AbspDrache mit der BÜ vom AN beim Gewerbeaufsichtsamt einzuhoFlen. 0.12 Koord ination

Der AN prüft die von Dritten als Vorleistung erbrachten Leistungen auf

V

Übereinstimmung mit den Vorgaben des AG und koordiniert die erforderlichen Leistungen Dritter eigenverantwortloich mit seinen Leistungen nach Maßgabe dieses Vertrages, irnsbesondere bei folgenden Leistungen mit (Abruf, Einweisung, Überwachung):

• Rohbau l
• Ausbaugewerke, die einea Schnittstelle zu den vertraglichen Leistungen des AN haben.
• Der AN stellt einen zentralen Ansprechpartner hierfür dem AG zur Verfügung.

g

0.13 Folgegewerke

e

Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen, dass Folgegewerke in

abgeschlossenen Bauteilen und Stockwerken bereits ungestört arbeiten können.

-

Der AN hat auch hier die erforderliche interne Koordination eigenverantwortlich zu leisten.

0.14 Sonstiges

N

Der AN haftet für alle Schäden und Unfälle, auch Nachfolgeschäden, auf der Baustelle während der gesamten Bauzeit an PersIonen und Sachen infolge mangelhafter Sicherungen bzw. Nachlässigkeit seines Personals einschließlich

C

der von ihm bestellten dritten Personen.

H

Die Sicherheitsunterweisung für eigenes Personal und das Personal von Subunternehmern ist vom AN durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren.

T

Die zur Errichtung des Gebäudes notwendigen Materialien, Werkstoffe oder

Fertigteile dürfen auf dem Baugelände nur in dem Umfang gelagert werden, wie sie kurzfristig (täglich) zur Ausführung benötigt und verbaut und hierdurch aBndere AN nicht behindern werden. Sollten die Bauarbeiten aus Gründen der Lärmemission, der BodenvEerschmutzung, der Wasser- und Luftverunreinigung etc., die der AN zu vertreten hat, eingestellt oder verzögert werden, so hat der AN sämtliche daraus entstehenden Kosten zu tragen.

A

Bewachung, Versicherung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen, - auch während der ArbeitsruheR - ist Sache des AN; der AG ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. B Das Baugrundstück wird bis zur Neubaufertigstellung mit Bauzaun gesichert. Die Zugänge werden

E

nicht überwacht. Alle Personen, tätige Firmen, Besucher etc. sind bei der Bauleitung anzumelden. Nicht gemeldete Personen können durch die Bauleitung von der Baustelle verwiesen werden. I Die Arbeiten sind bereichs- und abschnittsweise im Zuge der Ausbau- T Hauptarbeiten zu erbringen. B Vor Beginn der Leistungen hat der AN in enger Abstimmung den Ablauf der abschnittsweise

A

durchzuführenden Leistungen mit den übrigen am Bau tätigen Eine bearbeitbarFier mVeno rulnda gFeir m(ezn .dBe.r Ghaaeusbt-eDchantiescih)e n fGienwedrekne sSoiwiee idenm dAGe rf esVtezrulgeagbene.p lattform - R vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich Das Ineinandergreifen der verschiedenen Gewerke erfordert vom AN eine digital hochzuladen.

[Seite 60]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 16 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Das Ineinandergreifen der verschiedenen Gewerke erfordert vom AN eine

a

detaillierte, terminliche und konstruktive Abstimmung.

r

Von einer unterbrechungsfreien Ausführung der Gesamtleistung kann

e

grundsätzlich nicht ausgegangen werden.

Bei allen Arbeiten ist darauf zu achten, dass die zulässigen Deckenbelastungen aller betreffenden Geschossdecken hinsichtlich der Materiallagerungen nicht überschritten werden.

P

Die Kosten für die notwendigen Transporte, die gewerkeüblichen Schutzmaßnahmen, alle erfoDrderlichen Arbeits- und Schutzgerüste für alle Arbeitshöhen einschl. Antransport, Aufbau, Umbau bzw. Umrüstung gem. Arbeitsfortschritt, Vorhaltung über die gesamte Gebrauchszeit sowie Abbau uFnd Abtransport, hat der AN in seine EP's einzurechnen. Alle erfor derlichen Montagehilfsmittel, Hebegeräte sowie die Transporte bis zum Einbauort sind Leistungen des AN und in den jeweiligen EP einzurechnen Nebenleistungen

V

Nebenleistungen NEBENLEISTUNGEN o NEBENLEISTUNGEN

r

In Ergänzung zu den Regelungen gem. DIN 18299, 18318, 18336, 18338, 18339 (VOB, Teil C) Pkt. 4.1 beschriebenen Nebenleistungen und den Vereinbarungen der ZTV sind nachgenannte Besondere

l

Leistungen mit den angebotenen Einheitspreisen und Pauschalen abgegolten: -Baustelleneinrichtungen a(falls nicht durch gesonderte LV-Positionen ausgewiesen) einschl. der nogtwendigen Aufenthalts- und Lagerräume (Wagen, Container), Gerüste

• mit Ausnahme der Fassadengerüste- vereinbart - und

e

Rüstungen, Transportmittel und Hebezeug, sowie die evtl. erforderliche Zwischenlagerung der angelieferten Bauteile.

Im Bauwerk können grundsätzlich keine geeigneten Räume zur Verfügung gestellt werden. Vom AG zur Verfügung gestellte Flächen sind -nach Baustellenräumung vom AN in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Der AG haftet nicht für lagernde Bauteile, -stoffe und Werkzeuge.

-Umsetzen der Baustelleneinrichtungen des AN nach gesamtbaubetrieblicher Notwendigkeit.

N

-Alle Verpackungen, Transportmittel und Schutzabdeckungen werden Eigentum des AN und sind arbeitstäglich entsprechend Logistikhandbuch auf der Baustelle zu beseitigen.

I

Bauschutt und Restmaterial ist gem. den behördlichen Vorgaben und Anweisung der Bauüberwachung zu entsorgen. C -Etwaiger Mehraufwand infolge nicht unterbrechungsfrHeier bzw. bereichsweiser Ausführung der Gesamtleistung in Abstimmung auf den Baufortschritt der übrigen Gewerke, nach Anweisung durch die BÜ.

T

-Technische und terminliche Koordination und Abstimmung mit den übrigen am Bau tätigen Firmen und den Planern des AG, einschl. der Teilnahme an den regelmäßigen Baubesprechungen des AG. B -Vorlage der gültigen Prüfzeugnisse, bauaufsichtlichen ZulassungEen, Werkzeugnisse, Befähigungsnachweise und Bauteilbemusterungen.

A

DYNAMISCHE BAUABLAUFPLANUNG/ TAKTUNG/ STATUSMELDUNG DYNAMISCHE BAUABLAUFPLANUNG/ TAKTUNG/ STATUSMELDUNG R Um für alle Auftragnehmer das Arbeiten auf der Baustelle effektiver und effizienter zu

B

gestalten, erfordert es ein aktives Mitwirken in der Erstellung der dynamischen Bauablaufplanung sowie eine aktive Statusmeldung. Ziel ist es hierbei, mit einer optimalen nicht maximalen Baustellenbesetzung und einem kontinuierlichen ArbeitsflussE die Terminziele des Projekts gemeinsam sicherzustellen.

I

Zu Beginn der Ausführungsphase (aber vor Beginn der Arbeiten) werden daher wöchentliche Terminbesprechungen abgehalten, in denen Arbeitsabfolgen und - bereiche sowie notwendige

T

Kapazitäten jedes einzelnen Gewerks in Zusammenarbeit mit der OÜ gemeinsam definiert werden. Hierfür hat der AN mindestens eBinen Verantwortlichen bereitzustellen. Die Kapazitäten der einzelnen Gewerke sind dementsprechend den Arbeitszeiträumen und Arbeitsbereichen angepasst. Der AN ist dazu verpflichtet, eineA Einhaltung der Kapazitäten und Termine sicherzustellen, da dies die Voraussetzung für einen kontinuierlichen Bauablauf darstellt.

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dNaec h- F eZrutiggasntegl lnunagc hde rA nBamuealbldauunfpgl amnuintg bIzhwr. earb BAecgcinonu ndetr. ArDbaesit eAnn wgierbd odti e i swtöc hveentrlbiichnedlich digital hochzuladen.

[Seite 61]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 17 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Nach Fertigstellung der Bauablaufplanung bzw. ab Beginn der Arbeiten wird die wöchentliche

a

Terminbesprechung weitergeführt. Bei dieser wird mittels einer 4-8 Wochen-Vorschau der aktuelle Stand besprochen sowie etwaige Störungen im Bauablauf identifiziert und gelöst. Auch rfür diese Besprechung hat der AN emindestens einen Verantwortlichen bereitzustellen, der mit dem aktuellen Bauablauf vertraut ist und notwendige Zu- oder Aussagen treffen kann.

Zusätzlich wird der aktuelle Arbeitsstand in 15-minütigen arbeitstäglichen Kurzbesprechungen,

P

die auf der Baustelle stattfinden, abgestimmt. Im Anschluss an dDie Besprechungen besteht die Möglichkeit, technische Problemstellungen mit Vertretern der OÜ direkt vor Ort zu klären.

F

Da die einzelnen Gewerke aufeinander aufbauen und ihre Leistungen jeweils eine Vorleistung für das nachfolgende Gewerk darstellen, ist der aktuelle

Leistungsstand mindestens wöchentlich zu melden sowie nach Fertigstellung der Leistung zwingend freiV zu melden. Für das Planen und Nachverfolgen der nach Arbeitsbereichen auszuführenden Leistungen erhält der AN einen kostenfrei bereitgestellten Onlinezugang für die von der OÜ bereiotgestellten Plattform. Über diese werden ebenso die Leistungsstände und Fertigstellungen gemeldet. Jeder AN erhält von der OÜ im Rahmen des Kick-Off-Termins oder in einer gesonderten Kurzschulung eine Einweisung in die Software mit entsprechender

r

Zugangsberechtigung. Es wird ein Zugang pro Unternehmen bereitgestellt. Da auf der genannten Pllattform alle notwendigen Arbeiten der einzelnen Gewerke aufgeführt sind, erhält der AN einen übersichtlichen und transparenten Einblick in die Bauablaufplanung und das aktuelle Baugeschehen. a Durch die dynamische Bauablagufplanung ist es ein gemeinsames Ziel, die Baustelle für jedes Gewerk wirtschaftlich effizient und effektiv abzuwickeln. Die Teilnahme an

e

den vorgenannten Abstimmungsterminen, die im Idealfall auch die Baubesprechung ersetzen können, sind mit den anzubietenden Positionen und Leistungen abgegolten. RECHNUNGSLEGUNG RECHNUNGSLEGUNG

-

Vor Rechnungsstellung werden die Aufmaßunterlagen (Massenermittlung und

Pläne) mit dem verantwortlichen Bauleiter besprochen und abgestimmt. Aufmassunterlagen (Massenberechnungen und Pläne) sind in digiNtaler Form zu erstellen, zu berechnen und einzureichen.

I

Die Massenberechnungen sind ab der 2. AR mit dem Zuwachs + vorheriger AR nachvollziehbar darzustellen. Das Prüfergebnis der geprüften Massenberechnung aus der vorangegangenen Abschlagsrechnung ist bei der folgenden AbschlagCsrechnung zu berücksichtigen. (steigendes Aufmaß)

H

Geänderte/Zusätzliche Leistungen und Nachträge:

T

Neben der formellen Einreichung ist die zugehörige GAEB-Datei mit

nachstehender Struktur einzureichen X86 für Text + Einheitspreise, B X31 für Masse (spätestens, wenn Leistung abgerechnet wird) E Für Mehr- und Mindermassen von mehr als 10 % der Titel/Pos. LeistunAg zum LV/Angebot sind diese durch einen Mehr-/Mindermassennachtrag einzureichen.

R

B

BAUSTELLENHANDBUCH BAUSTELLENHANDBUCH

E

BAUSTELLENHANDBUCH

I

Themen wie:

T

• Anmelden und Freigabe von Regiearbeiten

B

• Bemusterungen

A

• Materialfreigaben

R

Eine bearbeitbarweer dVeno rilm aBgaeus t(ezll.eBn.haGnadebubc-hD gaetreegie)l t,f idnasdse nde mS iANe bieinm dKiecrk -oVfefr-Tgearbmienp lübaetrtgefboern mw i-rd vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 62]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 18 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR werden im Baustellenhandbuch geregelt, dass dem AN beim Kick-off-Termin übergeben wird

a

Technische Vorbemerkungen Technische Vorbemerkungen

r

Technische Vorbemerkungen

e

Erstellung von Mengenberechnungen etc.:

Die erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege (§ 14 Abs. 1 VOB/B) sind gPetrennt nach Kostenträger aufzustellen. NachDträge: Jeglicher Nachtrag ist mit Kalkulationsnachweis und Bezugsquelle (Händlerkatalog und Rabatt)

F

einzureichen. Nachträge sind mit dem gleichen Aufschlag zu kalkulieren, wie das Hauptangebot.

Anschlussm öglichkeit für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. StromanschlusVs 230/400 V DS, 50 Hz, Wasseranschluss oDN25 Stundenlohnarbeiten:

r

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis

l

vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen.

a

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen

g

wird bei der Anordnung festgelegt.

e

Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

I. Allgemein

-

1. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß.

Das Aufmaß wird vom Auftraggeber durchge führt. Alle nötigen Aufmaßblätter sind vorher vom NAuftragnehmer vorzubereiten. 2. Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach AuftIragserteilung alle ihm zur Verfügung gestellten Pläne und alle notwendigen Berechnungsgrundlagen zu prüfen,

C

insbesondere:

H

• die Größe und Lage der Aussparungen,
• den Schallschutz T
• den Brandschutz,
• die Sicherheitseinrichtungen. B Eventuelle Einwände sind vor Montagebeginn schriftlich beim Auftraggeber geltend zu machen.

E

3. Das Leistungsverzeichnis muss sich auf der Baustelle

A

befinden. Das Montagepersonal muss mit dem Inhalt vertraut

R

sein. Leerexemplare werden zur Verfügung gestellt.

B

4. Die Kosten für Strom und Bauwasser werden vom AG

E

getragen.

I

5. Jede Änderung der Leitungsführung ist im Plan zu

T

vermerken und der Bauleitung vorher schriftlich mitzuteilen. Hinweise zum Bauablauf B Transportwege für alle größeren Anlagenteile auf der A Baustelle und im Gebäude: R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dDeer -We gZ uzugra nBagu sntealclhe iAsnt mbeelfedsutniggt munidt beIfharhrebra r.A c count. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 63]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 19 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Der Weg zur Baustelle ist befestigt und befahrbar.

a

Art und Umfang der dem Auftragnehmer für die Beurteilung

r

und Ausführung der Anlage zu liefernden Planungsunterlagen

e

und Berechnungen:

Vom Auftraggeber werden die Grundriss- und Schnittpläne

P

oder sonstige Baupläne der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Vom AN sind Montagepläne anzufertigen und

D

innerhalb von 20 Tagen nach Auftragserteilung dem AG vorzulegen, Maßstab 1:50, Details in anderenF Maßstäben. Der Auftra ggeber stellt die Pläne ferner auf Datenträger im Dateiformat *.dwg zur Verfügung. Zusätzliche TVechnische Vertragsbedingungen I. Allgemein

o

1. Für die Ausführung der Leistungen gilt als Grundlage die

r

VOB/C 2019. Einschränkend wird für Form- und Verbindungsstücke die Zuschlagskalkulation der VOB/C 2000 vereinbart,l d.h.: alle Formstücke einschl. DN 50 werden mit einem prozentualen Zuschlag abgerechnet.

a

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden

g

oder Gelände werden gesondert vergütet.

e

Technische Angaben für Nebengewerke

Der Auftragnehmer stellt erforderl iche technische Unterlagen/Angaben der Bauteile für n-achstehende Nebengewerke zur Vergütung:

• Anschlussleistungen in kW

N

• Anschlussklemmliste

I

• Positionspläne über Lage der Antriebe

C

• Beschriftung der Antriebe

H

Bestandsunterlagen

T

Für die Erstellung von Bestandsunterlagen wird folgender

Ablauf festgelegt:

B

Der Auftragnehmer trägt, nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung, alle Änderungen handschriftlich in die Ausführungspläne vollständig vermaßt ein und legt sie bis zur Abnahme vor. E Zum Zeitpunkt der Abnahme müssen die geprüften Bestandsunterlagen Avorliegen. Folglich sind die Bestandsunterlagen mindestens 4 Wochen

R

vor dem Abnahmetermin zu übergeben, damit diese inhaltlich

B

und auf Vollständigkeit geprüft werden können. Sofern dies erfolgte und die geprüften Bestandsunterlagen vorliegen kann eine Abnahme erfolgen. E Vor Abnahme hat der Auftragnehmer schriftlich zu erklären, I dass die Anlage dem vertraglich vereinbarten Ausrüstungs- T und Funktionsstand entspricht.

B

Zusätzlich entstehende Kosten aufgrund von Nachabnahmen gehen zu Lasten des Verursachers.

A

Leistungsbeschreibung-Angaben zur Ausführung

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Dübel: vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 64]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 20 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Dübel:

a

Als Dübel sind ausschließlich Dübel, die nach den Verlegevorschriften der Hersteller reinzusetzen sind und vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen sind; Es sind ejedoch keine Kunststoffdübel zu verwenden. Anlagenbeschreibung APnlagenbeschreibung Heizung Das DGebäude wird für 2 Nutzungseinheiten konzipiert. Haus für Kinder: Kostenträger: Referat für Bildung und Schule RBS

F

Wohnen: Kostenträger Münchner Wohnen

Wo möglich ist eine Anlagentrennung nach Kostenträger auch in den Positionen zugeordnet, bei gemeinsam zu Vnutzenden Einheiten wird eine Aufteilung der Kosten erfolgen Gemeinsam genutzote Bereiche Technikzentrale

r

Fernwärmeanschluss

l

Wasseranschluss, Aufbereitung SI Einrichtungen Kalkschutz bis Übergabepunkt WZ im Technikraum

a

Pufferspeicher

g

Wärmeverteilung bis Übergabepunkt WMZ im Technikraum

e

Entsorgungsinfrastruktur

Heizungsinstallation

-

Wärmeerzeugungsanlage: gemeinsamer Anschluss an das Fernwärmenetz SWM

KITA Raumheizflächen- KITA Fußbodenheizung in alNlen Räumen klassische Verlegung im Estrich, Anschluss über Verteilerschränke zur Aufnahme der FBH Heizkreisrohre, Stellantriebe über el Raumthermostate (Gewerk Elektro), Anschluss VeIrteiler über differenzdruckunabhängiges Zonenventil

C

Küche Heizkörper, Lufterhitzer Zuluft Lüftung KITA Anschluss Heizregister H Warmwasserbereitung über dezentrale elektrisch betriebeTne Durchlauferhitzer Wohnen

Raumheizflächen Fussbodenheizung

B

Dezentrale WW Bereitung in den Wohnungen durch Wohnungsstationen, Heizwasserbeheizte Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung. Anschluss im 4 LeiteEr System (Heizung Vorlauf und Heizungsrücklauf für WW Bereitung mit TV ca= 55°C und Anschluss der FB Heizung TV=35°C-40°C zentral geregelt, witterungsgeführt. A Besonderheit: Anschluss Vorlauf für FBH ohne Heizkreisverteiler sonderRn über Anschlussleitung zu den Uniboxen (stetige Regelung der FB Heizkreise durch "Heizkörperthermostakopf") Rücklauf der FB Heizkreise an Rücklaufsammler, dort Einregulierung der Durchflüsse aller Heizkreise.

B

Lüftungsinstallation

E

KITA

I

zentrale Lüftungsanlage mit WRG Luftwechsel nach Vorgaben RBS

T

Wohnen

B

Bäder und innenliegende Räume: dezentrale Einzellüfter Aussenluftzuführung über ALD Laibungslüfter überströmung durch Wohnräume bis zum Bad

A

Sanitärinstallation / Kanalarbeiten

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Rohinstallation über Vorwandinstallation in Trockenbau vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 65]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 21 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Rohinstallation über Vorwandinstallation in Trockenbau

a

Dezentrale Warmwasserbereiter

r

Regenentwässerung über außenliegende Regenfallrohre und

e

Versickerung mittels Rigole auf dem Grundstück

• Haustechnische Installationen

P

Ver - Entsorgung

D

Anschlussleitungen SW Kanal, Schächte, Regenwasserversickerung (Rigolen Anschlussleitungen, Regen Standrohre) erfolgt durch Baufirma oder Kanalbaufirma

F

Sanitäre Anlagen

Trinkwasserleitungen innerhalb des Gebäudes aus Edelstahl

V

Abwasserleitungen innerhalb des Gebäudes

o

Dämmung Kaltwasserverteilleitungen nach DIN EN 806-2 und 1988-200 in Schächten 100% wärmegedämmt gegen Fremderwärmung, Kellerverteilleitung Dämmung 50%. (Rohrschale Rockwool 800)

r

Versorgungsleitungen in Installationsschächten, horizontale Leitungen in den Wohnungen in Vorwänden und auf dem Rohfußboden in einer 5 cm starken PSE Dämmschicht unter dem Estrich. Im Kellergeschoss erfolgtl die Verlegung sichtbar unter der Decke Heizung a In den Wohnungen sind zur WWg Bereitung jeweils eine Wohnungsstation eingeplant , in denen alle Absperrarmaturen, Wärmemengen integriert sind. Für Kaltwasseranschlüsse sind zusätzliche Absperrarmaturen in unmittelbarer Nähe zum Steig ( Fall) strang geplant, um die Hygieneanforderungen auch bei leängeren Stillstandszeiten ermöglichen zu können Rohrleitungen für Kalt- und Warmwa sser in Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988-300, aus hochlegiertem, Edelstahl gemäß DVGW GW541 / DIN EN 10088, nur Werkstoffe 1.4401/1.4521, Verbindung mit Pressfittings aus Edel-stahl, mit Prüfsicherheit bei unverpressten Fitting, EPDM- Dichtelement, Rohr / Fitting / Zubehör im Systemverbund inklusive Systemzulassung, Nenndruck PN 16, Betriebstemperatur maximal 95 °C.

Rohrbefestigung inklusiv Pendelschellen mit verzinktem, höhen- und seitenverstellbarem Schienen Befestigungs-System. Alle Rohrschellen und Nsonstige Befestigungen mit Schallentkoppelung nach DIN 4109, VDI 4100.

I

Rohrleitungsisolierungen im Bodenaufbau, insbesondere unter Fussbodenheizungen, z.B. bei Küchen Anbindeleitungen oder bei Querverzügen in Bädern als Rohrhülse mit der erforderlichen

C

Trittschall-/Körperschallentkopplung. Eingeplantes Fabrikat Missel KHD, BTI oder gleichwertig Wärmedämmung/Isolierung aller Rohrleitungen nach VOB/DIN 18421. Mindestisolierstärken gem. HeizAnlV - VOB/DIN 18421, EnEV 2016, EEG. H Schachtinstallation (Vorwand): T Isolierung Kaltwasser-Leitung mit PE-Isolierschlauch, diffusionsdicht, reißfest, Bögen/Abzweige geschnitten, Bögen/Abzweige als Formstücke, Isolierung schwer entflammbar nach DIN 4102. Dämmschichtdicke nach EnEV

B

Installation in Schächten, Schlitzen und abgehängten Decken:

E

Kaltwasser-Leitung PE-Isolierschlauch, diffusionsdicht, reißfest, Bögen/Abzweige geschnitten, Bögen/Abzweige als Formstücke, Isolierung schwer entflammbar nach DAIN 4102 Dämmschichtdicken entsprechend EnEV und Trinkwasserverordnung –Schutz gegen Fremderwärmung.

R

Anbindungsleitungen auf dem Fussboden: Warmwasser-/Kaltwasserleitungen mit Dämmhülse PE-Schlauchmaterial BrandklBasse B1, schwer entflammbar, mit gitterartig Glasfaser verstärktem PE- Mantel. Einbau in Ausgleichsebene 50 mm PSE Dämmschicht – ab Nennweite DN 25 mit Zulassung mit integrierter TrittschEall Dämmfunktion (Missel KHD).

I

Bei Leitungen in frostgefährdeten Bereichen ist ein selbstregelndes Heizband entlang der Leitung eingeplant.

T

Die Durchführung aller Rohrleitungen durch Geschossdecken oder durch Wände mit brandschutztechnischen Anforderungen werden mit bauaufsichtlich zugelassenen DurchführBungen in Qualität des Bauteils zu versehen. (Conlit)

A

Sämtliche Bauteile der Warmwasserinstallation werden gegen Wärmeverluste gemäß HeizAnlV gedämmt. Bauteile der Kaltwasserinstallation sind ausreichend gegen Schwitzwasser,

R

Eine bearbeitbarFree mVdeorrwläramgueng (uznd. BF.roGsate ibs-oDliaetret.i) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich Dämmung der Armaturen, Zähleinrichtungen und Pumpen analog der o.g. Spezifikationen der digital hochzuladen.

[Seite 66]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 22 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Dämmung der Armaturen, Zähleinrichtungen und Pumpen analog der o.g. Spezifikationen der

a

Rohrleitungen mit formgerechten, ein-/mehrteiligen abnehmbaren Dämmkappen, ggfls. mit Umhüllung aus Kunststoff, Wärmemengenzähler mit Ausschnitt für das Display.

r

Ausführung von Rohrschotts R90 zum Schutz vor Brandausbreitung für Abwasserleitungen an allen eDurchdringungen in Wand, Decke und Boden nach Erfordernis des Brandschutzkonzepts gem. MLAR. Installationsblöcke und Tragelemente:

Als Planungsgrundlage der Vorwandsysteme wird das System GIS Fa Geberit eingesetzt.

P

Durchbruchsangaben, Vorwandtiefen (teilweise wohnflächenrelevant) sowie die Montagemöglichkeit von Brandschutzeinrichtungen der Lüftung nach DIN 18017 basieren auf der Verwendung von ProfDilen mit 3,5 cm und einer einfachen Beplankung mit Aquapanelen im spritzwassergefährdeten Bereichen und Systempanelen im sonstigen Bereichen. Installationsbausteine für Wand-WC, Waschtisch/-becken, Armaturengruppen usw., sowie zur Verstärkung bei Haltegriffen,

F

Brausestangen u.ä., als verzinkte Profilkonstruktion, WC´s mit integriertem Spülkasten mit 2- Mengen und Start/Stopp-Spültechnik, Mengen einstellbar, schwitzwassergedämmt, Betätigung oben oder vorn, Betätigungsplatte Kunststoff weiß nach Wahl des AG (Bemusterung erforderlich) . Maßnahmen zum erhöhten Schallschutz sind ebenfalls systembezogen einzusetzen.

V

Verplankung der Vorwandinstallation Oberflächenqualität nicht verfliester Bereiche Q3 in Bereichen mit Wandanschtrich Q1

o

Grundlage: Bemusterung durch AG Installation nach Freigabe Bemusterungsliste

r

Gartenwasserhähne

l

Bewässerung der Außenanlage im Erdgeschoss mittels frostsicherer Gartenwasserhähne mit automatischer Entleerfunkation, in Isolierbox, mit Schallschutzzulassung inklusiv Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer gemäß DIN 1988, Schlauchanschlussverschraubung, mit absperrbarer Bedienung

g

Anzahl Gartenwasserhähne im Allgemeinbereich entsprechend der Planung Grundriss und Schema.

e

Ausstattung der Wohnungen gemäß Standard AG

Sanitärfarbe: weiß

-

Teilweise bodengleiche Duschen, Armaturen als verchromte Einhebelmischbatterie wandhängendes Tiefspülklosett mit Unterputz-Spülkasten

Keramikwaschbecken mit Einhebelmischbatterie

N

Küchen : Kalt- und Warmwasseranschluss für Spüle und Geschirrspülmaschine auch über Kombiventile I Wärmeversorgung C Wärmeerzeugung H Fernwärmeanschluss

T

Pufferspeicher mit Schichteinsätzen für Bevorratung Heizwasser zur WW Bereitung im oberen Teil und FB Heizung im unteren Teil. Ausführung als Kombispeich er schlank und hoch, Wärmeverteilung B Fußbodenheizung in den Wohnungen, Treppenhäuser mit Heizkörper E Handtuchheizkörper in den Bädern mit Anschluss an zentrale HeizwärmAeversorgung - Anschluss an Wohnungsstation

R

Fußbodenheizung in allen Räumen, Auslegungstemperaturen Wohnen (bei -16°C Außentemperatur) Wohn- und Schlafräume +21°C, Bäder +24°C, Flure in den Wohnungen sind als unbeheizt mit einer Temperatur von 18 °C angesetzt, wenn sie kleiner als 6 m² sind , zur FB TBemperierung der Flure dienen die im Estrich verlegten Rücklaufleitungen vom Heizkreis zum RL Sammler in der Wohnungsstation (Somit werden die Heizleistungen angrenzenden Räume größer uEnd beheizen den Flur mit) Parkett als Belag für Wohnräume, Fließen in den Bädern. Die Auslegung des Badheizkörpers erfolgt nicht entsprechend dem Wärmebedarf zur Deckung der Heizlast, sondern erfolgt nach Komfort und optischen Kriterien (fixe Größe als Handtuchwärmer H/B/IT (1496mmx585mmx30mm) bzw. Festlegung durch Bemusterung. Der Badheizkörper ist ganzjährig mit der konstanten Systemtemperatur zur Versorgung der Wohnungsstationen (bis 65°C) beaufscThlagt, Regelung über voreinstellbares Thermostatventil (Mengenbegrenzung) und absperrbarer Rücklaufverschraubung. Die Anschlüsse des Heizkörpers sind aus der Vorwand bzw aus der

B

Trockenbauwand zu installieren, so dass keine Durchdringung der Abdichtung durch Rohrleitungen auf dem Boden erfolgt

A

Geplantes Rohr bis DN 25-40 Gewinderohr (nahtlos) nach DIN 2440, bei größeren Nennweiten nahtloses Siederohr nach DIN 2448. Verbindungen Schweißen, Muffen oder Flansche. R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dRoeh r-be fZeustgiagnungg enn amciht vAenrzmienlktdeunn Rgo hmrsicth elIlhern emri t ASccchaolulnscth.u tzD ansac hA nDIgNe b41o0t9 aiusft S cvheiernbeinndlich digital hochzuladen.

[Seite 67]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 23 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Rohrbefestigungen mit verzinkten Rohrschellen mit Schallschutz nach DIN 4109 auf Schienen

a

mittels Gewindestift bzw Stock- oder Ansatzschrauben. rWärmeverteilung als 4-Leiter System (HVFBH,HRFBH ,HVWW,HRWW Kaltwasser) Einsatz von dezentralen Wohnungsstationen zur Warmwasserbereitung, Beheizung durch Heizwasservorlauf konstant 60°C bzw e55°C, Steigleitungsverlegung in Schächten. Wohnungsverteilung Heizleitungen unterhalb des Estrichs in der Ausgleichsdämmung direkt auf dem Rohboden bis zu den Regelstationen, für die FB Heizung und Anschluss der Bad Heizkörper.

Wärmeverteilung Heizung über eingenes NT Netz, AT geregelt, zentrale Umwälzpumpe und dp APbgleich am FB Verteiler in den Wohnungsstationen. HeizDflächen FußbodeFnheizung klassisch mit Zementestrich entsprechend DIN 18560-2. Einzelraumregelung an Stelle von klassischen Vor und Rücklauf Verteilern Ausführung mit „Uniboxen EBV“. Diese haben den Vorteil einer mechanische stetigen Regelung und vermeiden die unerwünschte unkontrollierte Wärmeabgabe in den Fluren durch Verlegung der Vorlauf Anschlussleitungen in der unteren Dämmebene. Anschlussleitungen für den Vorlauf auf der Rohdecke in der Ausgleichsdämmung (50mm) verlegt. RückVlaufleitungen aus den FBH Heizkreisen im Flur werden im Estrich mit Hülsrohr bis zum Rücklaufsammler in der Wohnungsstation verlegt.

o

Auslegung: Heizung Systemtemperatur Vorlauf 45°C, max. Oberflächentemperatur 29°C, max. Verlegeabstand 20cm, Bodentemperierung in den Fluren Abstand 20-30cm. Verdichtung der Heizschleifen vor brodengleichen Fenstern. Rohr PEXa sauerstoffdiffusionsdicht, 17x2mm Jeder Raum ist über eilne, in der Wand verlegte „Unibox EBV“ mit einem, oder bei Erfordernis 2 Heizkreisen (Y-Stück) angeschlossen. Die Heizungs- Vorlaufleitung wird unter der Dämmebene und ohne Durchdringung der TSaD verlegt. In der Unibox EBV ist ein Thermostatventil und ein Bypass enthalten. Die werkseitige Voreinstellung des Bypasses beträgt 25% - der Bypass ist zu 100% absperrbar – bei Einregulierung der FBH sind alle Bypässe vorab auf 0 einzustellen . Die Temperaturregelung erfolgt ügber einen, in der Abdeckplatte integrierten Thermostatkopf mit Kapillarrohr zum Ventilaufsatz.

e

Wasch- und Trockenräume im Keller werden mit Plattenheizkörper ausgestattet 1 WOHNEN - 1.1 Heizzentrale Wohnen und KitaPrimärkreis (SWM-Fernwärme)Es ist darauf zu achten, dass sämtliche primärseitigen Einbauten PN 25 nach Anforderung SWM entsprechen! Die Schweißarbeiten sind von einem geprüften Schweißer (ein gültiges Prüfzeugnis ist vorzulegen) durchzuführen! Grundlage

N

für die AbrechnungFür die Ausführung der Leistungen gilt als Grundlage die VOB/B 2019. Einschränkend wird für Form- und Verbindungsstücke die Zuschlagskalkulation der VOB/B 2000 vereinbart, d.h. alle Formstücke bis einschl. IDN 100 werden mit einem prozentualen Zuschlage abgerechnet.*bezuschlagt

C

1.1.1 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 15 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 15 H geschweißtes nahtloses schwarzes Stahlrohr nach DIN EN T 1020217255, DN 15, einschließlich körperschallgedämmter

Rohrbefestigung, ohne Form- und Verbindungsstücke,

B

Verbindung durch Schweißen einschließlich Herstellen der

E

Verbindungen, Rohrleitung ist in Teillängen zu verlegen; Als

A

Befestigungssystem ist das Fabrikat Müpro oder gleichwertig

R

zu kalkulieren.

B

Das Befestigungssystem besteht im Wesentlichen aus:

E

Hammerkopfbefestiger, Kombischelle, Stahldübel und verzinktem Gewindestab, sowie Bohrlöcher gemäß I Beschaffenheit des Untergrundes T Montagehöhe über Gelände/ Fußboden : bis 3,5 m B

A

5,000 m R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 68]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 24 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.2 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 20

a

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 20

r

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, eRohrdimension : DN 20 2P5,000 m 1.1.3 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 25

D

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 25 LeistunFgsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, Rohrdimens ion : DN 25 35,000 Vm 1.1.4 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 40

o

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 40 Leistungsbeschrieb rwie zuvor in Grundposition jedoch, Rohrdimension : DN 40 l 2,000 m a *** Zuschlagsposition 1.1.5 Zuschlag für Form-Verbindunggsstücke aus Stahlrohr Zuschlag zu Position 1.1.1-1.1.4

e

Form-Verbindungsstücke aus Stahlrohr,

für Rohrleitungen bis einschl. DN 100, für Heizungsleitungen

-

aus Stahlrohr, als Prozentsatz aus Gesamtpreis der

vorstehenden Rohrleitungspositionen,

N

Zuschlag zu vorhergehenden Rohrleitungspositionen (Vorschlag: ca. 75%) I Angabe des Bieters : C Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorheHrigen Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

T

EUR

*** Zuschlagsposition 1.1.6 Zuschlag für B Zuschlag zu Position 1.1.1-1.1.4Schweiß- und Dichtungsmaterial

E

Schweiß- und Dichtungsmaterial,

A

für Rohrleitungen bis einschl. DN 100, für Heizungsleitungen

R

aus Stahlrohr, als Prozentsatz aus Gesamtpreis der vorstehenden Rohrleitungspositionen, B Zuschlag zu vorhergehenden Rohrleitungspositionen E (Vorschlag: ca. 15%) I Angabe des Bieters : T Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen

B

Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

A

EUR

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 69]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 25 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.7 Anschluss an SWM Netz

a

Anschluss an SWM Netz

r

Herstellen des Anschlusses an die bauseitigen eAbsperrarmaturen DN 80 der SWM einschl. Flansche und Gegenflansche nach DIN 2535 mit glatter Dichtfläche, PN 25, sPowie Schrauben, Muttern, Dichtungen und Schweißverbindungen sowie Nebenarbeiten und Kleinteile

D

Rohrgröße : DN 80

F

1,000 psch Sekundärkreis SekundärkreisV Grundlage für die Abrechnung Grundlage für dioe Abrechnung Für die Ausführung rder Leistungen gilt als Grundlage die VOB/B 2019. Einschränkend wird für Form- und Verbindungsstücke die Zuschlagskalkulation der VOB/B 2000 vereinbart, d.h. alle Formstücke bis einschl. DN 100 werden mit einem prozentualen Zuschlage abgerechnet.

l

1.1.8 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 15 geschweißtes nahtloses schwarzes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 15,

a

einschließlich körperschallgedämmter Rohrbefestigung, ohne Form- und Verbindungsstücke, Verbindung durch Schweißen eginschließlich Herstellen der Verbindungen, Rohrleitung ist in Teillängen zu verlegen; Als Befestigungssystem ist das Fabrikat Müpro oder gleichwertig zu kalkulieren. e Das Befestigungssystem besteht im Wesentlichen aus: Hammerkopfbefestiger, Kombischelle, Stahldübel und verzinktem Gewindestab, sowie Bohrlöcher gemäß Beschaffenheit des Untergrundes

-

Montagehöhe über Gelände/ Fußboden : bis 3,5 m

N

8,000 m 1.1.9 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 20

I

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 20 Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedCoch, Rohrdimension : DN 20 H 16,000 m T 1.1.10 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 32 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 32 Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, B Rohrdimension : DN 32 E 26,000 m A 1.1.11 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 40

R

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 40 Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, B Rohrdimension : DN 40 E

I

32,000 m T 1.1.12 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 50 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 50 B Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, A Rohrdimension : DN 50 R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 70]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 26 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

r48,000 m 1.1.13 geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 65 egeschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 65 Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

Rohrdimension : DN 65

P

8,000 m

D

*** Zuschlagsposition 1.1.14 ZuschlaFg für Form-Verbindungsstücke aus Stahlrohr Zuschlag zu Position 1.1.8-1.1.13

Form-Verbindungsstücke aus Stahlrohr,

V

für Rohrleitungen bis einschl. DN 100, für Heizungsleitungen

o

aus Stahlrohr, als Prozentsatz aus Gesamtpreis der vorstehenden Rohrleritungspositionen, Zuschlag zu vorhergehelnden Rohrleitungspositionen (Vorschlag: ca. 115%) a Angabe des Bieters :

g

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen

e

Zuschlagsposition werden bezuschlagt. EUR

-

*** Zuschlagsposition 1.1.15 Zuschlag zu Position 1.1.8-1.1.13Schweiß- und Dichtungsmaterial Zuschlag zu Position 1.1.8-1.1.13Schweiß- und Dichtungsmaterial

N

Schweiß- und Dichtungsmaterial, für Rohrleitungen bis einschl. DN 100, für HeiIzungsleitungen aus Stahlrohr, als Prozentsatz aus Gesamtpreis deCr vorstehenden Rohrleitungspositionen, H Zuschlag zu vorhergehenden Rohrleitungspositionen

T

(Vorschlag: ca. 15%)

Angabe des Bieters :

B

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen

E

Zuschlagsposition werden bezuschlagt. EUR A 1.1.16 Hochdruck-Füllschlauch R Hochdruck-Füllschlauch

B

mit drei Leineneinlagen, druckfest bis

E

15 bar, mit Schlauchverschraubungen und Schlauchklemmen

I

Schlauchgröße : DN 15

T

Schlauchlänge : 15 m Montageort: Heizzentrale B kompl. einschl. Schlauchsattel aus verzinktem Stahlblech A Eine bearbeitbar1,e0 0V0orlage (z.B.GaSetb-Datei) finden Sie i n d e r Vergabepl a t t f o r m - R vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 71]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 27 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.17 Montage Sprinklerpult

a

Montage Sprinklerpult

r

Montage eines Sprinklerpults, evom Bauherrn bereitgestellt, Lage nach Absprache, Befestigung mit Schrauben und Dübeln an Stahlbetonwand MPontageort : Heizzentrale durchführen

D

1,000 F St 1.1.18 Dichtigkeitsprüfung Dichtigkei tsprüfung von RohrleituVngen des Heizungsnetzes als Luftdruckprobe (mittels sauberer, ölfreier Druckluft), Prüfdruck nach

o

DIN 18380 bis 1,3 fachen des Betriebsdrucks, einschl. aller

r

damit verbundenen Nebenleistungen wie Blindmachen von

l

Leitungen, Einschrauben von Stopfen und Beseitigung derer

a

nach der Prüfung.

g

Die Druckprobe ist mit der Bauleitung abzunehmen und zu

e

protokollieren,

67,000 m 1.1.19 Zulage für Dichtigkeitsprüfung - Zulage für Dichtigkeitsprüfung

in Teilabschnitten

N

für vorgenannte Luftdruckprobe;

I

durchführen

C

5,000 St 1.1.20 Spülen der Anlage

H

Spülen der Anlage

T

nach der Druckprobe, komplett entleeren,

durchspülen, entschlammen einschl. reinigen aller Schmutzfänger und mit Druckluft ausblasen, B durchführen E 1,000 psch A 1.1.21 Einbau von Entlüftungen bei vertikalen Verzügen Einbau von Entlüftungen bei vertikalen Verzügen R mit KFE- B Kugelhahn mit Flügelgriff und selbstdichtender E Gewindeeinschneiddichtung, in doppelter Ausführung

I

(Vorlauf/ Rücklauf)

T

Die KFE-Kugelhähne sind in dieser Position mit

B

einzukalkulieren!

A

12,000 St

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 72]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 28 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.22 Profilstahlkonstruktion

a

Profilstahlkonstruktion

r

(Deckenschienen) efür Befestigung der Heizungs-Haupttrasse als Direktmontage, Profil-Größe 28 x 30 mm, einschl. Befestigungsmaterial für SPchiene sowie das Herstellen von Bohrlöchern, schallentkoppelt gelagert, feuerverzinkt; der rechnerische

D

Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.

F

Komponenten brandschutztechnisch zugelassen, Ausführung

einschl. Endstopfen

V

Anmerkung:

o

Diese Position ist nicht gültig für die anteiligen

r

Gewindestangen und Rohrschellen. Diese sind in den

l

Rohrpositionen einzukalkulieren.

a

g

34,000 m 1.1.23 Bohrung durch Decken- und Wanddämmung

e

Bohrung durch Decken- und Wanddämmung

(Tektalan, o.ä.) Mehrpreis für das Durchbohren einer 8--12 cm starken Decken- oder Wanddämmung für die Rohrbef estigung (Einschlaganker) N Eventuell notwendige Distanzstücke oder Rohrhülsen zur

I

Befestigung von Tragekonstruktionen werden über die

C

Position Profilstahlkonstruktion mit abgerechnet.

H

1,000 psch

T

1.1.24 Sonderkonstruktion Sonderkonstruktion

für Befestigung der Heizungs-Trasse

B

beim Gebäudeeintritt der Fernleitungen als Direktmontage in

E

Schienenform und Fußteilen einschl. Befestigungsmaterial für

A

Schiene, sowie das Herstellen von Bohrlöchern, schallent-

R

koppelt gelagert, feuerverzinkt

B

22,000 kg Leitungen in der Tiefgarage E Leitungen in der Tiefgarage vorisoliert 200%

I

In Tiefgaragen ist für Wasser- und Heizungsleitungen mit einer 200%tigen Dämmung aus Steinwolleschalen RS800 mit Alukaschierung und Blechmantel zu planen. Hierbei ist auf die

T

Durchfahrtshöhe zu achten. Analog hierzu sind vorisolierte Rohrleitungen mit PU-Schaum möglich, die denselben DämBmwert haben. vorisolierte Jabithermrohre in der TG sind eine wirtschaftliche Alternative. Die vorisolierten Rohre sind mit Lamda 0,025 genüber der Forderung Steinwolle RS 800 mit LamdAa = 0,035 w/m²K erfordern die Jabitherm Rohre eine 27 %ig geriingere Dämmstoffstärke

R

Eine bearbeitbarAles VMeodrilumargoehr (wzir.dB .niGeaderibg- Dleagtieerit)e r fEidneldsetnah lS iCreT ii-Snt adhle r1 .4V5e2r0 g(aEbN e1p0l08a8t)t vfeorrwemn d-et. vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 73]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 29 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Als Mediumrohr wird niedrig legierter Edelstahl CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088) verwendet.

a

Verbindung durch Pressfittinge zur Vermeidung von Schweißarbeiten unterhalb der Decken Wärmedämmung

r

DN15 100 mm DA

e

DN 20 100 mm DA

DN 25 112 mm DA

P

DN 32 125 mm DA DN 4D0 150 mm DA DN 50 2F00 mm DA 1.1.25 Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 15, vorisoliert DA=100mm Heizungsro hr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 15, vorisoliert DA=100mm vorfabriziertVe Leitungsrohre mit vorfabrizierter Verbundisolierunog zur Verlegung in Gebäuden, äußerer Schutzmantel als Spiralfalzrohr, in geeigneter Wandstärke,

r

mit innen liegendem Falz, Verbundisolierung aus PUR-

l

Hartschaum, FCKW-frei, fugenlos zwischen Mediumrohr und

a

Schutzmantel druckverschäumt,

g

Mediumrohr aus Rohrleitung DN 15, Systemrohr CrTi,

e

Verbindung durch pressen (Pressfittinge);

Wärmedämmung aus PUR-Schaum 60-80 kg/m3,

-

FCKW-frei, CO2-geschäumt, Isolierdicke 200%, Schutzmantel

aus Aluminium (AlMg3) 0,8mm, DA=100mm N Isolierung durch Werkskundendienst. I Einschließlich werksseitigem Befestigungssystem.

C

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

H

Montagehöhe über Gelände/ Fußboden bis 3,5m

T

Fabrikat : Jabitherm

Typ : RAPID

B

Systemnachweis / Diffusionsdichtheit:

E

Jabitherm Rohrsysteme, 53842 Troisdorf,

A

Hr. Jörg Heidenreich Telefon : +49(0)8086 / 94 94 35 R Fax : +49(0)8086 /94 94 60 B Mobil : +49(0)172 / 92 74 003 E E-Mail : jh@jabitherm.com

I

T

4,000 m

B

1.1.26 Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 20, vorisoliert DA=100mm Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 20, vorisoliert DA=100mm A vorisoliert,

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dLeei s-tu nZgusbgeasnchgr ineba cwhie Aznuvmoerl idnu nGrgu nmdpiots itIihorn ejre doAcchc,ount. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 74]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 30 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

a

Nennweite : DN 20

r

10,000 m

e

1.1.27 Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 25, vorisoliert DA=100mm Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 25, vorisoliert DA=100mm

geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10217, DN 25,

P

vorisoliert,

D

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

F

Nennweite : DN 25

1,000 m 1.1.28 Heizungsrohr VCrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 32, vorisoliert DA=125mm Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 32, vorisoliert DA=125mm

o

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

r

Nennweite : DN 32

l

9,000 m 1.1.29 Heizungsrohr CrTi-Stahl 1a.4520 (EN 10088), DN 40, vorisoliert DA=150mm Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 40, vorisoliert DA=150mm

g

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

e

Nennweite : DN 40

24,000 m 1.1.30 Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10-088), DN 50, vorisoliert DA=200mm Heizungsrohr CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088), DN 50, vorisoliert DA=200mm

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

N

Nennweite : DN 50

I

65,000 m 1.1.31 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 , DN 15, vorisoliertC Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 , DN 15, vorisoliert

H

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

T

Rohr-Bogen, in allen Handelsausführungen

Nennweite : DN 15

B

13,000 St 1.1.32 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 20, vorisoliert E Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 20, vorisoliert

A

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

R

Rohr-Bogen, in allen Handelsausführungen

B

Nennweite : DN 20

E

8,000 St 1.1.33 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 DN 25, vorisoliert

I

Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 DN 25, vorisoliert

T

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, Rohr-Bogen, in allen Handelsausführungen B Nennweite : DN 25 A

R

Eine bearbeitbar1,e0 0V0orlage (z.B.GaSetb-Datei) finden Sie i n d e r Vergabepl a t t f o r m - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 75]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 31 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 1.1.34 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 DN 32, vorisoliert

a

Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520 DN 32, vorisoliert

r

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, eRohr-Bogen, in allen Handelsausführungen Nennweite : DN 32 7P,000 St 1.1.35 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert

D

Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert LeistunFgsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, Rohr-Bogen, in allen Handelsausführungen Nennweite : DN 40 18,000 VSt 1.1.36 Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert

o

Rohr-Bogen CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert Leistungsbeschrieb rwie zuvor in Grundposition jedoch, Rohr-Bogen, in allen Hlandelsausführungen Nennweite : DN 50 a 20,000 St g 1.1.37 Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 15, vorisoliert Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520,e DN 15, vorisoliert Leistungsbeschrieb wie zuvor in Gr undposition jedoch, Rohr-T-Stück, in allen Graden - Nennweite : DN 15 12,000 St N 1.1.38 Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 20, vorisoliert Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 20, vorisolIiert Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

C

Rohr-T-Stück, in allen Graden

H

Nennweite : DN 20

T

3,000 St 1.1.39 Rohr-T-Stück SCrTi-Stahl 1.4520, DN 25, vorisoliert Rohr-T-Stück SCrTi-Stahl 1.4520, DN 25, vorisoliert

B

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

E

Rohr-T-Stück, in allen Graden

A

Nennweite : DN 25

R

1,000 St

B

1.1.40 Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520 DN 32, vorisoliert Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520 DN 32, vorisoliert

E

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

I

Rohr-T-Stück, in allen Graden

T

Nennweite : DN 32

B

3,000 St 1.1.41 Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert A Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 76]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 32 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

a

Rohr-T-Stück, in allen Graden

r

Nennweite : DN 40

e

8,000 St 1.1.42 Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert Rohr-T-Stück CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert

P

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

D

Rohr-T-Stück, in allen Graden

F

Nennweite : DN 50

9,000 St 1.1.43 Rohr-Muffe CrVTi-Stahl 1.4520, DN 15, vorisoliert Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 15, vorisoliert

o

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

r

Rohr-Muffe

l

Nennweite : DN 15

a

g

12,000 St 1.1.44 Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DeN 20, vorisoliert Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 20, vorisoliert

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

-

Rohr-Muffe

Nennweite : DN 20

N

3,000 St 1.1.45 Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 25, vorisoliert

I

Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 25, vorisoliert

C

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, Rohr-Muffe H Nennweite : DN 25 T 1,000 St 1.1.46 Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 32, vorisoliert

B

Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 32, vorisoliert Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, E Rohr-Muffe A Nennweite : DN 32 R

B

3,000 St E 1.1.47 Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 40, vorisoliert I Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, T Rohr-Muffe

B

Nennweite : DN 40

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 77]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 33 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

8,000 St 1.1.48 rRohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert Rohr-Muffe CrTi-Stahl 1.4520, DN 50, vorisoliert

e

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

Rohr-Muffe NPennweite : DN 50

D

8,000 F St *** Zuschlagsposition 1.1.49 Zuschlag zu Position 1.1.25-1.1.48 Verbindungs- und Dichtungsmaterial Zuschlag zu Position 1.1.25-1.1.48 Verbindungs- und Dichtungsmaterial

V

Verbindungs- und Dichtungsmaterial für Rohrleitungen bis

o

einschl. DN 100, für Heizungsleitungen aus Stahlrohr, als

r

Prozentsatz aus Gesamtpreis der vorstehenden

l

Rohrleitungspositionen,

a

Zuschlag zu vorhergehenden Rohrleitungspositionen

g

(Vorschlag: ca. 15%) Angabe des Bieters : e Alle vorherigen, markierten Positi onen bis zur vorherigen Zuschlagsposition werden bezuschlagt.- EUR

1.1.50 Festpunkt galvanisch verzinkt, Höhe bis 500 mm Festpunkt galvanisch verzinkt, Höhe bis 500N mm mit Schallschutzisolierung, Schallreduktion voIn 10db, stufenlos einstellbare Höhe von 190 mm bis 500 mm für

C

Rohrdurchmesser von 21 mm bis 142 mm, Aufnahme

H

Festpunktkräfte bis 4 kN, getestet auf

T

lackbenetzungsstörende Substanzen

inkl. zugehörigem Bohrloch und Dübel sowie aller

B

Verbindungsteile wie Schraubanker, Gewindestange,

E

Gewinderohr, Rohrschellen, usw.

A

1,000 St 1.1.51 Festpunkt galvanisch verzinkt, Höhe bis 1000 mm R Festpunkt galvanisch verzinkt, Höhe bis 1000 mm

B

mit Schallschutzisolierung, Schallreduktion von 10db,

E

stufenlos einstellbare Höhe von 250 mm bis 2000 mm für

I

Rohrdurchmesser von 21 mm bis 142 mm, Aufnahme Festpunktkräfte bis 4 kN, getestet auf T lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS) B inkl. zugehörigem Bohrloch und Dübel sowie aller A Verbindungsteile wie Schraubanker, Gewindestange,

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dGeew i-nd eZruohgra,n Rgo hnrsacchhel lAenn,m eulswd.ung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 78]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 34 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Gewinderohr, Rohrschellen, usw.

a

r1,000 St 1.1.52 Differenzdruckregelventil, DN 15 eDifferenzdruckregelventil, DN 15 für den automatischen, hydraulischen Abgleich von

Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit

P

geschlossenen Kreisläufen, in Schrägsitzausführung mit

D

gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser

F

Voreinstellung des gewünschten Differenzdrucksollwertes,

Sollwert stufenlos einstellbar von 50 - 300 mbar, Sollwert

V

blockierbar, alle Funktionselemente auf der Handradseite;

o

beiderseits Muffengewinde nach EN 10226, inkl. Übergangsverschraubrung kvs-Wert : 4,0 l Nennweite : DN 15 a Anschluss : Rp 1/2 x Rp 1/2

g

max. Differenzdruck : 2,5 bar

e

max. Betriebsdruck : 16 bar (PN 16)

max. Betriebstemperatur : 120 °C

-

Fabrikat : Oventrop

Typ : HydroControl D

N

I

2,000 St 1.1.53 Differenzdruckregelventil, DN 20 C Differenzdruckregelventil, DN 20

H

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

T

Nennweite : DN 20

Anschluss : Rp 3/4 x Rp 3/4

B

2,000 St 1.1.54 Differenzdruckregelventil, DN 25

E

Differenzdruckregelventil, DN 25

A

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, Nennweite : DN 25 R Anschluss : Rp 1 x Rp 1 B

E

2,000 St 1.1.55 Differenzdruckregelventil, DN 32

I

Differenzdruckregelventil, DN 32 Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch, T Nennweite : DN 32 B Anschluss : Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 A liefern und montieren R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 79]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 35 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR

a

8,000 St 1.1.56 rStrangregulierventil, DN 15 Strangregulierventil, DN 15

e

für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in

Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen KPreisläufen, in Schrägsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontDrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung, alle FunktioFnselemente auf der Handradseite, standardmäßig mit zwei Hilfs ventilen ausgerüstet;

beiderseits Muffengewinde nach EN 10226, inkl.

V

Übergangsverschraubung

o

kvs-Wert : 3,9

r

Nennweite : DN 15

l

Anschluss : Rp 1/2 x Rp 1/2

a

max. Betriebsdruck : PN 16

g

max. Betriebstemperatur : 150 °C Fabrikat : Oventrop e Typ : HydroControl V liefern und montieren - 1,000 St 1.1.57 Strangregulierventil, DN 20 Strangregulierventil, DN 20 N Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition Ijedoch, Nennweite : DN 20 C Anschluss : Rp 3/4 x Rp 3/4

H

liefern und montieren

T

1,000 St 1.1.58 Strangregulierventil, DN 25 Strangregulierventil, DN 25 B Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

E

Nennweite : DN 25

A

Anschluss : Rp 1 x Rp 1

R

liefern und montieren

B

2,000 St

E

1.1.59 Strangregulierventil, DN 32 Strangregulierventil, DN 32

I

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

T

Nennweite : DN 32

B

Anschluss : Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4

A

liefern und montieren

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 80]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 36 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 2,000 St

a

1.1.60 Einbau von Entlüftungen bei vertikalen Verzügen Einbau von Entlüftungen bei vertikalen Verzügen

r

mit KFE-

e

Kugelhahn mit Flügelgriff und selbstdichtender

Gewindeeinschneiddichtung, in doppelter Ausführung

P

(Vorlauf/ Rücklauf)

D

Die KFE-Kugelhähne sind in dieser Position mit

F

einzukalkulieren!

liefern und montieren

V

6,000 St 1.1.61 Profilstahlkonstruktion

o

Profilstahlkonstruktion

r

(Deckenschienen)

l

für Befestigung der Heizungs-Haupttrasse als Direktmontage, Profil-Größe 28 x 30 mm, aeinschl. Befestigungsmaterial für Schiene sowie das Herstelleng von Bohrlöchern, schallentkoppelt gelagert, feueerverzinkt; der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.

Komponenten brandschutztechnisch zugelassen, Ausführung

-

einschl. Endstopfen

Anmerkung:

N

Diese Position ist nicht gültig für die anteiligen

I

Gewindestangen und Rohrschellen. Diese sind in den

C

Rohrpositionen einzukalkulieren.

H

liefern und montieren

T

25,000 m 1.1.62 Bohrung durch Decken- und Wanddämmung Bohrung durch Decken- und Wanddämmung

B

(Tektalan, o.ä.) Mehrpreis für das Durchbohren einer 8-12 cm starken E Decken- oder Wanddämmung für die Rohrbefestigung A (Einschlaganker) R Eventuell notwendige Distanzstücke oder Rohrhülsen zur B Befestigung von Tragekonstruktionen werden über die

E

Position Profilstahlkonstruktion mit abgerechnet.

I

1,000 psch

T

1.1.63 Dichtigkeitsprüfung Dichtigkeitsprüfung

B

von Rohrleitungen des Heizungsnetzes als Luftdruckprobe

A

(mittels sauberer, ölfreier Druckluft), Prüfdruck nach

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - DIN 18380 bis 1,3 fachen des Betriebsdrucks, einschl. aller vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 81]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 37 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR DIN 18380 bis 1,3 fachen des Betriebsdrucks, einschl. aller

a

damit verbundenen Nebenleistungen wie Blindmachen von

r

Leitungen, Einschrauben von Stopfen und Beseitigung derer

e

nach der Prüfung.

Die Druckprobe ist mit der Bauleitung abzunehmen und zu

P

protokollieren,

D

durchführen

F

120,000 m 1.1.64 Zulage für Dichtigkeitsprüfung Zulage für Dichtigkeitsprüfung

V

in Teilabschnitten

o

für vorgenannte Luftdruckprobe; durchführen r

l

8,000 St 1.1.65 Intensives Spülen der Anlage

a

Intensives Spülen der Anlage

g

nach der Druckprobe, komplett entleeren, durchspülen, entschleammen einschl. reinigen aller Schmutzfänger und mit Druckluft au sblasen, inkl. Reinigung sämtlicher Ventile! - durchführen 1,000 psch N

I

Gesamtbetrag:

C

H

T

B

E

A

R

B

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 82]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 38 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.2 Wärmeverteilnetz EG 1OG - 4.OG Wohnen

a

Grundlage für die Abrechnung

r

Grundlage für die Abrechnung

e

Für die Ausführung der Leistungen gilt als Grundlage die

VOB/B 2019. Einschränkend wird für Form- und VPerbindungsstücke die Zuschlagskalkulation der VOB/B 2000 vereDinbart, d.h. alle Formstücke bis einschl. DN 100 werden mit einem prozentualen Zuschlage abgerechnet.

F

1.2.1 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen STLB-Bau 2 024-10 041 2778 Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4520, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und

V

Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Goerüstes, Hersteller und Typ 'Geberit Mapress' oder gleichwertig, r Hersteller und Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen.

l

643,000 m

a

1.2.2 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 22mm WD 1,2mm Pressen STLB-Bau 2024-10 041 2778 g Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4520, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und

e

Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Hersteller und Typ 'Geberit Mapress' oder gleichwertig, - Hersteller und Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen.

179,000 m

N

*** Bezugsbeschreibung 1.2.3 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 3I5mm WD 1,5mm Pressen STLB-Bau 2024-10 041 2778 Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN ENC 10296-2, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4520, für Heizungswasser, Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen werden

H

gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Hersteller und Typ 'Geberit Mapress' T oder gleichwertig, Hersteller und Typ '...................................... ..............' vom Bieter einzutragen.

B

30,000 m *** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 1.2.3 E 1.2.4 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 42mm WD 1,5mm Pressen STLB-Bau 2024-10 041 2778 A Außendurchmesser 42 mm,

R

40,000 m *** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 1.2.3 B 1.2.5 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 54mm WD 1,5mm Pressen

E

STLB-Bau 2024-10 041 2778 Außendurchmesser 54 mm,

I

20,000 m

T

*** Zuschlagsposition 1.2.6 Zuschlag zu Position 1.2.1-1.2.5 Form-Verbindungsstücke Edelstahl CrTi Nr. 1.4520 B Zuschlag zu Position 1.2.1-1.2.5 Form-Verbindungsstücke Edelstahl CrTi Nr. 1.4520

A

Form-, Anschluss und Verbindungsstücke (Fittinge) aus

R

Eine bearbeitbarniee dVriogr lleaggieer t(ezm .EBd.elGsateahbl- D(CartTei)i )N r.f i1n.4d5e2n0, Seiines cihln. der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich Dichtungs- und Befestigungselemente körperschallgedämmt digital hochzuladen.

[Seite 83]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 39 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Dichtungs- und Befestigungselemente körperschallgedämmt

a

DIN 4109, Vorhaltung des Presswerkzeuges, Bohren der

r

Löcher zur Befestigung der Rohre mit geeigneten,

e

bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, für Rohrleitungen bis

einschl. DN 100, für Heizungsleitungen aus Edelstahl (Nr.

P

1.4520) Systemrohr CrTi, als Prozentsatz aus Gesamtpreis

D

der vorstehenden Rohrleitungspositionen; FabrikaFt : Geberit Typ : Gebe rit Mapress Therm Zuschlag zur Vvorhergehenden Rohrleitungspositionen (Vorschlag: ca. o75%) Angabe des Bieters :

r

angabe:

l

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen

a

Zuschlagsposition werden bezuschlagt. EUR g 1.2.7 Kreuzungs-T-Stück e Kreuzungs-T-Stück

zum Kreuzen von Heizungsleitungen

-

unter Beibehaltung der entspr. Aufbauhöhen, mit Dämmbox,

Dimension bis DN 25, Werkstoff DR-Messing

N

Fabrikat : Geberit

I

Typ : Mapress Kreuzungs-T-Stück liefern und montieren C

H

120,000 St 1.2.8 Dichtigkeitsprüfung für Anschlussleitungen

T

Dichtigkeitsprüfung für Anschlussleitungen

(wohnungsweise) von Rohrleitungen des Heizungsnetzes als Luftdruckprobe B (mittels sauberer, ölfreier Druckluft), Prüfdruck nach E DIN 18380 bis 1,3 fachen des Betriebsdrucks, einschl. aller A damit verbundenen Nebenleistungen wie Blindmachen von

R

Leitungen, Einschrauben von Stopfen und Beseitigung derer

B

nach der Prüfung.

E

Die Druckprobe ist mit der Bauleitung abzunehmen und zu

I

protokollieren,

T

durchführen

B

600,000 m 1.2.9 Zulage für Dichtigkeitsprüfung für Anschlussleitungen A Zulage für Dichtigkeitsprüfung für Anschlussleitungen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - (wohnungsweise) in Teilabschnitten vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 84]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 40 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR (wohnungsweise) in Teilabschnitten

a

für vorgenannte Luftdruckprobe;

r

durchführen

e

24,000 St 1.2.10 Dichtigkeitsprüfung für Steigstränge Dichtigkeitsprüfung für Steigstränge

P

(strangweise)

D

von Rohrleitungen des Heizungsnetzes als Luftdruckprobe

F

(mittels sauberer, ölfreier Druckluft), Prüfdruck nach

DIN 18380 bis 1,3 fachen des Betriebsdrucks, einschl. aller

V

damit verbundenen Nebenleistungen wie Blindmachen von

o

Leitungen, Einschrauben von Stopfen und Beseitigung derer nach der Prüfung. r Die Druckprobe ist mitl der Bauleitung abzunehmen und zu protokollieren, a durchführen

g

84,000 m e 1.2.11 Zulage für Dichtigkeitsprüfung für Steigstränge Zulage für Dichtigkeitsprüfung für Steigstränge (strangweise) - in Teilabschnitten

für vorgenannte Luftdruckprobe;

N

durchführen

I

7,000 St

C

1.2.12 Intensives Spülen der Anlage Intensives Spülen der Anlage

H

Intensives Spülen der Anlage nach der Druckprobe, komplett

T

entleeren, durchspülen, entschlammen einschl. reinigen aller

Schmutzfänger und mit Druckluft ausblasen, inkl. Reinigung

B

sämtlicher Ventile!

E

durchführen

A

1,000 psch

R

GesamtBbetrag:

E

I

T

B

A

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 85]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 41 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos- Nr.b)

sNr.b) EUR EUR 1.3 FußbodenheizungAusgleichsdämmung, TSD und Randdämmstreifen werden durch das Gewerk Estrich a geliefert. 1.3.1 rBiofaser-Lochplatte (Anbindefläche) Biofaser-Lochplatte (Anbindefläche)

e

biologische Herstellung, ohne chemische Zusatzmittel, gute

schneidbarkeit, variable Verlegeabstände im 5 cm Raster,

P

unabhängiges arbeiten vom Unterbau, variable Gestaltung

D

der Dämmschichten, für Estriche nach DIN 18560 geeignet,

F

gute Wärmeleistung durch umschlossene Rohreinbettung,

optimale L astverteilerschicht, flächiger Verbund garantiert Schutz der DäVmmung nach DIN 18560 und kompensiert z.T. Unregelmäßigkeitoen im Unterbau, mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis: Baustoffklasse E nach EN 13501-1

r

Länge : 1400 mm

l

Breite : 1050 mm

a

Dicke : 2,5 mm

g

Gewicht : 2,4 kg/m2

e

inkl. aller notwendigen System-Komponenten wie

Steckverbinder und Spezial-Drehclips, usw.

-

Vor Einbringen des Fußbodenheizsystems hp Bavaria

Biofaser Lochplatte muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die BauwerksaNbdichtungen der DIN 18195 entsprechen. Die erforderliche WIärme- und Trittschalldämmung nach GEG, DIN 4108, DIN 4109 und DIN

C

EN 1264 mit zugehöriger Feuchtigkeitssperre und Öko-

H

Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der

T

Bavaria Biofaser Lochplatte eingebracht sein. Die Platten

müssen untereinander absolut wasserundurchlässig überlappt

B

und eventuell abgeklebt werden. Durch den Einsatz von

E

Zementestrich bzw. Fließestrich dürfen keine Schallbrücken

A

entstehen. Fabrikat : hp praski R Typ : bavaria-biofaser-lochplatte B liefern und montieren E 85,000 m2 I 1.3.2 Fußbodenheizfläche, VA 100 mm Fußbodenheizfläche, VA 100 mm T als Vollraum- oder Grundlastheizung, zur Aufnahme von B Belägen mit einem max. Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 A m²K/W, verlegt auf Dämmschichten gemäß Anforderung DIN

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.d41e0 8-, 4Z1u09g,a n47g2 5n uancdh G EAGn;meldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 86]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 42 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR 4108, 4109, 4725 und GEG;

a

bestehend aus:

r

Heizungsrohr:

e

chemisch vernetztes Mehrschicht-Vollkunststoffrohr aus

Polyethylen mittlerer Dichte, für Flächenheiz- und

P

Kühlsysteme, Sauerstoffdichte nach DIN 4726

D

Rohrdimension : 17 mm WanddicFke : 2 mm Verlegeabs tand : 100 mm BetriebstempeVratur max. : 70 °C Betriebsdruck maox. : 6 bar Fabrikat : hp praski

r

Typ : bavaria-royal pe-xa rohr

l

Biofaser Lochplatte:

a

zur Befestigung des Heizungsrohres mittels vom Hersteller

g

freigegebenen Drehclip, ohne chemische Zusatzmittel,

e

variable Verlegeabstände im 5 cm Raster

Verlegeabstand : 100 mm Fabrikat : hp praski - Typ : bavaria-biofaser-lochplatte inkl. aller notwendigen System-Komponenten Nwie Steckverbinder und Spezial-Drehclips, usw. I Vor Einbringen des Fußbodenheizsystems hp Bavaria

C

Bioifaser Lochplatte muss sichergestellt sein, dass der

H

Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen

T

der DIN 18195 entsprechen. Die erforderliche Wärme- und

Trittschalldämmung nach GEG, DIN 4108, DIN 4109 und DIN

B

EN 1264 mit zugehöriger Feuchtigkeitssperre und Öko-

E

Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der Bavaria Biofaser Lochplatte eingebracht sein. Die Platten A müssen untereinander absolut wasserundurchlässig überlappt R und eventuell abgeklebt werden. Durch den Einsatz von B Zementestrich bzw. Fließestrich dürfen keine Schallbrücken E entstehen.

I

Die Heizrohrschlangen müssen immer vom Verteiler zum

T

Sammler aus einem Stück bestehen und dürfen nicht

B

innerhalb des Estrichs gekuppelt werden!

A

Garantie mit erweiterter Produkthaftung entsprechend

R

Eine bearbeitbarGaer aVntoirel-Uargkeun d(ez d.eBs. HGearestbe-lDleartse.i) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 87]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 43 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Garantie-Urkunde des Herstellers.

a

liefern und montieren

r

68,000 m2

e

1.3.3 Fußbodenheizfläche, VA 150 mm Fußbodenheizfläche, VA 150 mm

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

P

Verlegeabstand : 150 mm

D

liefern und montieren

F

25,000 m2 1.3.4 Fußbodenheizfläche, VA 200 mm Fußbodenheizfläche, VA 200 mm

V

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

o

Verlegeabstand : 200 mm

r

liefern und montieren

l

1.400,000 m2 1.3.5 Fußbodenheizfläche, VA 25a0 mm Fußbodenheizfläche, VA 250 mm

g

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

e

Verlegeabstand : 250 mm

liefern und montieren

-

15,000 m2 1.3.6 Fußbodenheizfläche, VA 300 mm Fußbodenheizfläche, VA 300 mm

N

Leistungsbeschrieb wie zuvor in Grundposition jedoch,

I

Verlegeabstand : 300 mm

C

liefern und montieren

H

78,000 m2 Uniboxen

T

Uniboxen 1.3.7 Unibox E BV Unibox EBV

B

mit differenzdruckunabhängigem Ventileinsatz zur direkten Einstellung der Druchflussmenge am Ventil und Dokumentation in der Unibox

E

in Fußbodenheizungen zur Einzelraum-Temperaturrregelung: max. Betriebstemperatur der Armatur: 100 °C A max. Betriebsdruck: 10 bar R max. Differenzdruck 1 bar B Bautiefe: 57 mm

E

Für die Auslegung max. zulässige Temperatur der Fußbodenheizung beachten.

I

Einbauset "Unibox E BV" zur Einzelraum-Temperaturregelung für Fußbodenheizungen ohne zentralen Verteiler über Thermostatventil (entspr. EnEV, § 12.2) bestehend aus Armatur, WandeTinbaukasten, Abdeckplatte mit Thermostat und Isolierblock für die Funktionen: Raumtemperaturregelung ohne Hilfsenergie Komfortverbesserung über Bypass Absperren Hydraulischer Abgleich EntleereBn, Entlüften, Spülen Der individuelle, je nach Fremdwärmeeintrag einstellbare Bypass (werksseitig auf 25 % eingestellt) steht für: Begrenzung der minimalen Bodentemperatur Reduzierung der Temperaturschwankungen des Bodens zwischen den Schaltintervallen Schnelle Reaktion auf A witterungsbedingte Temperaturschwankungen Verbesserung des "Selbstregeleffektes" durch konstanteren Ladezustand des Bodens R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.dG e¾ -Ve nZtuilgaannscgh lnusasc hfü rAnmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 88]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 44 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR G ¾ Ventilanschluss für

a

Klemmringverschraubungen

r

Sollwertbereich: 7-28 °C

e

Hersteller OVENTROP

Achtung die mitgelieferte "Verpackung" beinhaltet eine Wärmedämmplatte zur thermischen Entkoppelung des Ventilkörpers zum Thermostatantrieb. Diese ist unbedingt einzubauen !!

P

101,D000 St 1.3.8 Montagekanal für "Unibox" MontageFkanal für "Unibox" Bautiefe: 57 mm Für Massiv- und Leichtbauwände, aus verzinkem Stahlblech zur praxisgerechten Verlegung der Rohrleitung am Boden und in der Wand zu der Unibox. Zusammenbau ohne Schraub- oder Nietarbeiten.V Anpassung an Einbauhöhe über verstellbaren Ausziehfuß. Anpassung der Einabautiefe bei Massivwänden über verstellbare Winkel, bei Leichbauwänden wird der Montagekanal direkt an den Profilen angoeschraubt. Zusätzliche Ausnehmungen in der Rückwand des Montagekanals zur Anbindung der Unibox auch aus dem dahinter liegenden Raum. Unibox braucht erst kurz vor Beginn der Einputzarbeiten in den Montagekanal eingebaut werden. Durch die variablen

r

Montagemöglichkeiten wird ein exakter Einbau der Unibox gewährleistet. Der Montagekanal ist für den Anschluss aller Ferngeber, Fernfühler (mechanisch oder elektrisch durch Anschlussmöglichkeitenl vorbereitet (Sollbruchstellen) Höhe: von 440 bis 490 mm ausziehbar Breite: 160 mm a Art.Nr.: 1022653

g

EAN: 4026755394139 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG Technische Änderungen vorbehalteen. Einbau in vorhandene Aussparung in Beton nach Einbauanleitung des Herstellers für Putz/ Verspachtelung und für Einbau in Vorwand oder GK Wand

-

101,000 St 1.3.9 Duplex Verschraubung Y N Duplex Verschraubung Y

I

zur Heizkreiserweiterung als Y Stück zur Versorgung von 2 Heizkreisen an einer Unibox

C

52,000 St 1.3.10 Abdeckplatte für Enibox EBV H Abdeckplatte für Enibox EBV

T

geschlossen

weiß (RAL 9016) 1022679 Für „Unibox E vario“ mit Bautiefe 57 mm.

B

101,000 St 1.3.11 Bavaria Press T-Stück E Bavaria Press T-Stück

A

Bavaria Pressfittinge aus

R

entzinkungsarmen MS für fünfschichten-

B

Verbundrohr. Fittinggrundkörper aus entzinkungsarmen E Spezialmessing mit doppelten I O-Ring-Dichtstufen und Spezialpress- T kontur TH , als Axialpressverbinder mit

B

Edelstahlhülse und transluzentem

A

Fixier- und Trennring, zur galvanischen

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Trennung und optischen Presskontrolle. vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 89]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 45 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Trennung und optischen Presskontrolle.

a

Typ: 17x17x17mm

r

52,000 St

e

1.3.12 Bavaria Press Winkel Bavaria Press Winkel

Bavaria Pressfittinge aus

P

entzinkungsarmen MS für fünfschichten-

D

Verbundrohr.

F

Fittinggrundkörper aus entzinkungsarmen

Spezialmessing mit doppelten

V

O-Ring-Dichtstufen und Spezialpress-

o

kontur TH , als Axialpressverbinder mit Edelstahlhülse und rtransluzentem Fixier- und Trennring,l zur galvanischen Trennung und optischen Praesskontrolle. Typ: 17mm, 90°

g

52,000 St e 1.3.13 Pressfitting-Muffe Edelstahl15mm Mapress Pressfitting-Muffe Edelstahl 15mm Mapress - Mapress Edelstahl Muffe d15

Verwendungszwecke

N

Für Haustechnik, Industrie und

I

Schiffbau

C

Eigenschaften

H

Unverpresst undicht

T

Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Eigenschaften Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN B EN 10088) E DN / Nennweite: 12 A L / Länge (cm): 4,8 cm

R

Fabrikat: Geberit

B

Typ: Mapress Edelstahl

E

Artikel-Nr.: 32002

I

58,000 ST

T

1.3.14 Pressfitting-Uebergangsstueck Edelstahl28mm x 3/4" AG Mapress Pressfitting-Uebergangsstueck Edelstahl

B

28mm x 3/4" AG Mapress

A

Mapress Edelstahl Übergang mit AG

R

Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - d28-R3/4 vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 90]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 46 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR d28-R3/4

a

Verwendungszwecke

r

Für Haustechnik, Industrie und

e

Schiffbau

Eigenschaften

P

Unverpresst undicht

D

Dichtring aus CIIR schwarz PressmuFffe mit transparentem Schutzstop fen Technische EiVgenschaften Werkstoff: CrNiMoo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

r

DN / Nennweite: 25 / 20

l

H / Höhe (cm): 2,3 cm

a

L / Länge (cm): 4,6 cm

g

Fabrikat: Geberit

e

Typ: Mapress Edelstahl

Artikel-Nr.: 31717

-

48,000 ST 1.3.15 Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd. 18mm Pressanschl. x 3/4" G ÜW, Rotguss Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd.

N

18mm Pressanschl. x 3/4" G ÜW, Rotguss

I

Sanpress -Anschlussverschraubung mit SC-Contur-Rotguss oder C Siliziumbronze-Pressanschluss, H G-Gewinde-flachdichtend Ausstattung T Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM,

Überwurfverschraubung Modell 2263

B

Artikelnummer 283 391

E

d (Rohraußendurchmesser): 18

A

G (Verschraubungsgewinde zylindrisch):

R

3/4

B

48,000 ST 1.3.16 Rohr Stahl niro geschweißt Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen E STLB-Bau 2024-10 041 2778 Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt, WerkstoffI-Nr 1.4404, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, als Einzelzuleitung zwischen UntervertTeiler und Entnahmestelle, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

B

110,000 m 1.3.17 T-Stück kon. AG Stahl niro Pressverbindung Heizungswasser Stahl niro geschweißt AD 12mm RA3/8 STLB-Bau 2024-10 041 2978 T-Stück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, für R Eine bearbeitbare Vorlage (z.B.Gaeb-Datei) finden Sie in der Vergabeplattform - Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt, vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich digital hochzuladen.

[Seite 91]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 47 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) T-Stück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, PressvEeUrRbindung, für EUR Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt,

a

Werkstoff-Nr 1.4520, Außendurchmesser 12 mm, Gewindeanschluss R 3/8.

r

64,000 St 1.3.18 T-Stück kon. AG Stahl niro Pressverbindung Heizungswasser Stahl niro geschweißt AD 15mm R3/8

e

STLB-Bau 2024-10 041 2978 T-Stück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4520, Außendurchmesser 15 mPm, Gewindeanschluss R 3/8.

D

64,000 St 1.3.19 Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd.28mm Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss

F

Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd. 28mm

Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss Sanpress -AnsVchlussverschraubung mit SC-Contur-Rootguss oder Siliziumbronze-Presrsanschluss, G-Gewinde-flachdichtend Ausstattung

l

Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM,

a

Überwurfverschraubung Modell 2263

g

Artikelnummer 692 629

e

d (Rohraußendurchmesser): 28

G (Verschraubungsgewinde zylindrisch): 1

-

48,000 ST 1.3.20 Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd. 22mm Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd. 22mm

N

Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss

I

Sanpress -Anschlussverschraubung

C

mit SC-Contur-Rotguss oder

H

Siliziumbronze-Pressanschluss, G-Gewinde-flachdichtend Ausstattung T Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM, Überwurfverschraubung Modell 2263 B Artikelnummer 265 687

E

VdS-Zulassung

A

d (Rohraußendurchmesser): 22

R

G (Verschraubungsgewinde zylindrisch): 1

B

48,000 ST

E

1.3.21 Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd.18mm Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss Anschluss-Verschraubung Sanpress flachd. 18mm

I

Pressanschl. x 1" G ÜW, Rotguss

T

Sanpress -Anschlussverschraubung

B

mit SC-Contur-Rotguss oder

A

Siliziumbronze-Pressanschluss,

R

Eine bearbeitbarG-eG eVwionrdle-afgleac h(dzic.hBt.enGda eAubs-sDtaattteunig) finden Sie in der Vergabeplattform - vergabe.bayern.de - Zugang nach Anmeldung mit Ihrer Account. Das Angebot ist verbindlich Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM, digital hochzuladen.

[Seite 92]

L

eLV: KG 420 Heizung LV AFU MoHa Seite: 48 Datum: 09.10.2026 s LV-Datum: 07.10.2026

esPos-Nr. (Pos-

b

Nr.)

sNr.b) EUR EUR Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM,

a

Überwurfverschraubung Modell 2263

r

Artikelnummer 305 017

e

d (Rohraußendurchmesser): 18

G (Verschraubungsgewinde zylindrisch): 1

P

48,000 ST RückDlaufsammler für Fußbodenheizkreise Rücklaufsammler für Fußbodenheizkreise 1.3.22 FußbodeFnheizungs Sammler Multidis SF, 3 Heizkreise Fußbodenheizungs Sammler Multidis SF, 3 Heizkreise

Heizkreisverteiler aus Edelstahl für Flächenheizung und

V

-kühlung mit Zwangsumwälzung. Zum Anschluss von zwei

o

bis zwölf Heizkreisen an den Wärme- oder Kälteerzeuger.

r

Der Heizkreisverteiler besteht aus nur aus Rücklauf-

l

balken, Wandhalterungen und Befestigungsmaterial. Rücklaufbalken sind vormoantiert und benötigen keine Ventil einsätze - Sonderlösung für gden Einsatz mit Uniboxen Heizkreisanschlüssen, drehbareme Füll- und Entleerungs- hahn, Entlüftungsstopfen und Endstopfen. Zur vereinfach-

ten Montage der Heizkreisrohre wird der Rücklaufbalken

-

(unten) in der Wandhalterung nach vorne versetzt

Bei Bedarf ist an Stelle eines Vorlaufbalkens ein zweiter Rücklaufbalken darüber angeordnet.

N

Die beiden Rücklaufsammler sind ab 5 Heizkreise übereinander angeordnet und müssen bei Montage untereinander verbunden werden. I Heizkreisanschlüsse mit G ¾ Außengewinde passend für

C

Oventrop Klemmringverschraubungen. Schalldämmung

H

entsprechend DIN 4109. Artikel 14065

T

Bei der Schaltschrankauswahl auf den Einbau einer Zählergarnitur in Winkeleck anschluss achten

incl.