[Seite 1]

STRASSENBAU, KANALISATION und WASSERVERSORGUNG der Stadt HÜNFELD / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau „Theodor-Storm-Straße“

Name und Anschrift des Bieters :

.....................................................

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Titel 1 : Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung u. baubegleitende Leistungen Titel 2 : Straßenbau Titel 3 : Kanaliasation Titel 4 : Erdarbeiten Wasserversorgung

Sonderanlage : Übersichtsplan Baubeschreibung

A N G E B O T S S U M M E einschl. 19 % Mehrwertsteuer

......................................... EUR

[Seite 2]

STRASSENBAU, KANALISATION und WASSERVERSORGUNG der Stadt HÜNFELD – Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau „Theodor-Storm-Straße“

ÜBERSICHTSPLAN

[Seite 3]

BAUBESCHREIBUNG

STRASSENBAU, KANALSATION und WASSERVERSORGUNG der Stadt HÜNFELD – Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau „Theodor-Storm-Straße“

Allgemeine Beschreibung der Leistung

Der Magistrat der Stadt Hünfeld und die Stadtwerke Hünfeld GmbH beabsichtigten im Stadtteil Nüst die „Theodor-Storm-Straße“ von der Lessingstraße bis zur Theodor-Fontane-Straße auf einer Länge von rd. 120 m grundhaft auszubauen. Hierbei soll auf einer Länge von rd. 110 m auch der Kanal in offener Bauweise erneuert und die Wasserleitung auf einer Länge von 145 m einschl. einem Stich in der Theodor-Fontane-Straße bis zu Haus Nr. 7 erneuert werden.

Der Ausbauquerschnitt untergliedert sich aufgrund der vorh. öffentlichen Breite von lediglich 4,95 m bis 5,11 m in eine Fahrbahn in Asphaltbauweise mit einer Breite zwischen 4,33 m und 4,49 m zzgl. beidseitiger 1-zeiliger Pflasterzeile 16/16 und Rundbordstein r5 mit einer Breite von 0,31 m als Abgrenzung zu den beidseitig bebauten Privatflächen.

Die Anlage eines Gehweges ist aufgrund der geringen Breite der öffentlichen Fläche nicht möglich.

Es sind insgesamt 5 Stück Straßenabläufe 50/50 cm auf die gesamte Ausbaustrecke verteilt vorgesehen. Die Straßenabläufe werden über Entwässerungsleitungen DA 160 aus Kunststoffrohren an die Kanalisation in der Fahrbahnfläche angeschlossen.

Der Straßenquerschnitt wird mit einer Fahrbahn in Asphaltbauweise nach Belastungsklasse Bk0,3 grundhaft erneuert.

Die Kanalerneuerung im Ausbaubereich der „Theodor-Storm-Straße“ sieht die Auswechselung von rd. 110 m Mischwasserkanälen der Dimension DN/OD 400 mit Kunststoffrohren PVC-U einschl. der dazugehörigen Schachtbauwerke in Betonbauweise vor.

Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Straßenbereich ebenfalls erneuert.

Die vorhandene Wasserleitung einschl. der Hausanschlüsse wird auf kompletter Ausbaustrecke auf einer Länge von rd. 125,00 m erneuert. Weiterhin wird die vorhandene Wasserleitung in der „Theodor-Fontane-Straße“ auf einer Länge von rd. 25 m von der Kreuzung mit der Theodor-Storm- Straße bis zum Ende bei Haus Nr. 7 erneuert. Ausgeschrieben und vom AN zu erbringen sind die dazugehörigen Erdarbeiten und die Verlegung der Rohrleitungen und Formstücke. Die Lieferung der Leitungen und Formstücke erfolgt durch die Stadtwerke Hünfeld GmbH in Eigenregie.

Die beiden vorhandenen Straßenleuchten im Bereich der Theodor-Storm-Straße werden im Zuge der Bauausführung erneuert.

[Seite 4]

1.1 Auszuführende Leistungen

1.1.1 Straßenbau

Die vorhandenen Oberflächen (Asphalt, Borde, Rinnen) sowie Entwässerungs- einrichtungen (Straßenabläufe) werden komplett aufgenommen und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. zur Verfügung des AG abgefahren.
Boden lösen bis zu den erforderlichen Tiefen einschl. Abfuhr.
Straßenaufbau Fahrbahn in Asphaltbauweise nach Belastungsklasse Bk0,3 mit folgendem Aufbau :

4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 46 cm Frostschutzschicht Basaltschotter d.K. 0/32 mm (EV2-Wert = 100 MN/m²)

ggfs. zusätzlich bis 20 cm Bodenverbesserung gemäß Baugrundgutachten nach Erfordernis und besonderer Anweisung des AG

Die Straßenentwässerung erfolgt über 5 Stück Straßenabläufe 50/50 mit Anschluß an die neue Kanalisation.

1.1.2 Kanalisation

Kanalerneuerung in offener Bauweise
Aufnahme und Entsorgung der Altrohre und Schächte
Neuverlegung von Kunststoffrohren DN/OD 400 L = rd. 110 m
Vorhandene Hausanschlüsse werden an den neuen Kanal angeschlossen und je nach baulichem Zustand im öffentlichen Bereich erneuert.
Die Schachtbauwerke (3 Stück) sind aus Betonfertigteilen vorgesehen.
Die Haltungen DN/OD 400 ersetzen die alte Mischwasserkanalisation DN 300-B und DN 400-B und werden mit einer Sohltiefe zwischen 1,18 m und 2,06 m ausgeführt.

1.1.3 Erdarbeiten für Wasserversorgung

Erdarbeiten und Verlegung von Wasserhauptleitungen auf einer Länge von rd. 125,00 m + 25,00 m
Erdarbeiten und Verlegung von Wasserhausanschlußleitungen auf einer Länge von rd. 40 m
Die Abrechnung der Erdarbeiten für die Wasserleitung erfolgt nach dem Grabenprofil der Ausführungsplanung.
Versetzen von zwei Straßenlaternen (Austausch alte Beleuchtung)

[Seite 5]

3 -
Die Lieferung aller Rohre und Formstücke sowie Armaturen erfolgt durch die Stadtwerke Hünfeld in Eigenregie. Die Materialien (Rohre, Formstücke, Armaturen usw.) sind vom Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in ca. 3 km Entfernung aufzuladen und zur Baustelle anzutransportieren.

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten

Die Grenzanzeige wird vor Baubeginn vom Auftraggeber veranlasst.
Die Beweissicherung hinsichtlich der Geltendmachung von Ansprüchen Dritter vor und nach der Baumaßnahme obliegt dem AN. Die Beweissicherung bezieht sich auf die Bestandsaufnahme der als Zufahrt genutzten Verkehrswege der im Bereich der Baumaßnahme befindlichen Gebäude und Einfriedungen sowie der entlang der Straßen befindlichen Gehölze. Eventuelle Schadenersatzansprüche der Eigentümer und Baulastträger hinsichtlich Schäden an Gebäuden, Einfriedungen, Gehölzen und Verkehrswegen, die durch den AN während der Baumaßnahme an diesen Objekten verursacht werden, gehen zu Lasten des AN und sind zwischen diesem und dem Betroffenen eigenständig zu regulieren.

1.3 Ausgeführte Leistungen

Geo- und Umwelttechnischer Bericht vom 09.05.2025. Aufgestellt von Büro für Umwelt und Geologie Dipl.-Geologe Volker Jörke, Künzell

Unterlagen werden mit veröffentlicht.

Nach Abtrag der vorhandenen Oberbauschichten und Herstellung des Planums ist die Tragfähigkeit durch Plattendruckversuche zu ermitteln, um Schlussfolgerungen für ggfs. erforderliche Bodenverbesserungen treffen zu können. Eventuell auftretende Behinderungen dadurch sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

In der „St.-Vitus-Straße“ von der Einmündung der Lessingstraße bis zur Dammersbacher Straße Kreisstraße K12 wird eine gleichzeitig laufende Baumaßnahme der Stadtwerke Hünfeld zur Wasser- und Stromversorgung ausgeführt.
Die Zufahrt zur Baustelle über die „St.-Vitus-Straße“ von der Dammersbacher Straße K12 kommend ist aufgrund der vorgenannten Baustelle in dem geplanten Ausführungszeitraum nicht möglich. Eventuelle Behinderungen aus der gleichzeitig laufenden Baumaßnahme dort und den eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten über die Landesstraße L3176 und Lessingstraße bzw. Dammersbacher Straße K12 und Krautgärtenstraße sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

[Seite 6]

2.0 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Theodor-Storm-Straße liegt am nördlichen Randbereich der bebauten Ortslage von Nüst. Der Ausbau schließt im westlichen Bereich an die „Theodor-Fontane- Straße“ und im östlichen Bereich an die „Lessingstraße“ an.

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Die Baustelle „Theodor-Storm-Straße“ ist über die „Lessingstraße“ und „Theodor- Fontane-Straße“ zu erreichen. Siehe hierzu auch Punkt 1.4) Gleichzeitig laufende Baumaßnahmen.
Die Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle werden vor Baubeginn vom AG und von der Verkehrsbehörde angegeben.

2.3 Zugänge und Zufahrten

Siehe 2.2

2.4 Anschlußmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Öffentliche Versorgungseinrichtungen für Strom und Wasser sind im Bereich der Bautrasse vorhanden. Die entsprechenden Vorkehrungen zur Versorgung sind vom Auftragnehmer zu errichten und vorzuhalten und in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.

2.5 Lager- und Arbeitsplätze

Im Bereich der vorhandenen Straßenbreite ist nur begrenzter Lagerraum für Material (Baumaterialien wie Sand, Frostschutzmaterial oder Austauschboden sowie Rohre, Schächte und Formstücke usw.) oder zwischenzulagernden Bodenaushub vorhanden. Entsprechende Lagerplätze sind zu disponieren und die erforderlichen Zwischentransporte einzurechnen. Eine zusätzliche Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Vor der Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Grundstücken oder städtischen bzw. gemeindeeigenen Grundstücken für Baustelleneinrichtungen usw. hat der Unternehmer entsprechende Nachweise für die zugelassene Nutzung dem Auftraggeber und der Bauleitung vorzulegen. Der jeweilige Ansprechpartner für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis bzw. Erteilung einer schriftlichen Genehmigung für die Nutzung von städtischen bzw. gemeindeeigenen Grundstücken bzw. Liegenschaften kann beim Auftraggeber erfragt werden.

[Seite 7]

Angaben zur Bauausführung

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die notwendige Art der Sperrung der Baustelle ist durch den AN mit der zuständigen Verkehrsbehörde der Stadt Hünfeld abzuklären. Vorgesehen ist eine Vollsperrung der „Theodor-Storm-Straße“ im Baufeld sowie des Kreuzungsbereiches „Theodor-Storm-Straße / Lessingstraße“ für die Anbindung des neuen Kanals an den bestehenden Schacht und der Anbindung der neuen Wasserleitung an den Bestand einschl. Erneuerung des Schieberkreuzes. Weiterhin ist für die Wasserleitungserneuerung in der Theodor-Fontane-Straße der Bereich von der Einmündung Theodor-Storm-Straße bis Bauende vor Haus Nr. 7 vollzusperren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit den direkten Anliegern der Straße eine Zufahrtsmöglichkeit zu den jeweiligen Grundstücken zu vereinbaren ist.
Die Beschilderung für Sperrung, Umleitung, Hinweise usw. ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufzustellen.
Die Beantragung der verkehrsrechtlichen Erlaubnis ist ca. 14 Tage vor Baubeginn von der bauausführenden Firma bei der Verkehrsbehörde der Stadt Hünfeld zu beantragen.
Die Absicherung der Baustelle ist für die gesamte Bauzeit zu gewährleisten. Die Aufstellung eines Beschilderungsplanes sowie die Ausführung der Absicherung der Baustelle sind mit dem Ordnungsamt der Stadt Hünfeld bzw. den zuständigen Verkehrsbehörden abzustimmen. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die auf unvorschriftsmäßige Aufstellung, mangelhafte Unterhaltung und Überwachung der Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung zurückzuführen ist.
Eine verkehrsgefährdende Verschmutzung der Zufahrtstraßen darf nicht erfolgen. Der Auftragnehmer hat für die Sauberkeit der Streckenteile zu sorgen. Ein leistungsfähiges Reinigungsgerät ist ständig auf der Baustelle vorzuhalten und bei Bedarf einzusetzen.

3.2 Bauablauf

Zur Ausführung der Baumaßnahme steht folgender Zeitraum zur Verfügung :

Siehe Angaben in den besonderen Vertragsbedingungen Formblatt 214

Dem AN ist es freigestellt später mit der Ausführung zu beginnen; die Arbeiten sind aber bis zu dem genannten Bauende fertigzustellen. Nach Beginn der Bauarbeiten sind diese ohne Unterbrechung fertigzustellen.

Für die Bauzeit werden 80 Arbeitstage (5-Tagewoche) angesetzt.

Vor Baubeginn wird der genaue Bauablauf zwischen Auftraggebern, Auftragnehmern und der Bauleitung festgelegt.

[Seite 8]

3.3 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren

Siehe weitere besondere Vertragsbedingungen.
Jede Planumsschicht (Erdplanum, Planum Bodenverbesserung, Frostschutzplanum) ist gesondert abnehmen zu lassen. Der Einbau der nächstfolgenden Schicht kann erst erfolgen, wenn die vorhergehende Schicht bzw. Planum vom AG oder der Bauleitung mit Erfolg abgenommen wurde. Die Freigabe hierzu wird vom AG bzw. der Bauleitung erteilt.
Die Befahrbarkeit der fertig gestellten Kanal- und Leitungstrasse ist während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Deshalb wird das Frostschutzmaterial im Kanalgraben und den Versorgungsleitungsgräben bis auf OK des vorhandenen Asphalts eingebaut. Im Zuge der Asphaltierungsarbeiten ist der Frostschutz in der Stärke der Asphaltschichten wieder abzutragen und ein Planum herzustellen. Das abgetragene Frostschutzmaterial übergeht in Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen. Diese Leistung einschl. Herstellung Planum ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung des Frostschutzmaterials erfolgt in der Stärke des Einbaus nachdem der Asphaltaufbau eingebaut worden ist.

Ausführungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

4.1.1 Straßenbau

Blatt 1 : Lageplan Straßenbau, M 1 : 250 Blatt 2 : Höhenplan, M 1 : 1.000/100 Blatt 3 : Regelquerschnitte Straßenbau, M 1 : 50

4.1.2 Kanalisation

Blatt 1 : Lageplan Kanalerneuerung, M 1 : 250 Blatt 2 : Längenschnitt Kanalerneuerung, M 1 : 1.000/100

4.1.3 Wasserversorgung

Blatt 1 : Lageplan Wasserversorgung, M 1 : 250

4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen

Urkalkulation ist bei Anforderung durch den AG nachzureichen.
Innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ist ein Bauzeitenplan als Balkendiagramm in vierfacher Ausfertigung vorzulegen. Vergütung über LV-Pos. 01.03.0001. Der Bauablauf ist anhand der Einzeltitel des Leistungsverzeichnisses zu erstellen. Der Bauzeitenplan ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren bzw. fortzuschreiben und dem AG vorzulegen.
Vorlegen der Bautagesberichte bei der Bauleitung einmal wöchentlich. Die Bautagesberichte sind nach den Richtlinien zur Führung des Bautagesbuches HVA B-StB (Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau) zu führen.

[Seite 9]

4.3 Vorlage von Abschlags- und Schlussrechnungen des AN

Die durch den AN vorgelegten Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie folgt aufzuteilen :

Titel 2 : Straßenbau

Titel 3 : Kanalisation getrennt nach zusammengefassten Abschnitten 1 bis 6 und 8 „Hauptsammler“ und Abschnitt 7 „Kanalhausanschlüsse“

Titel 4 : Erdarbeiten für Wasserversorgung getrennt nach Hauptleitungen / Gewerken (Wasser) und den dazugehörigen Hausanschlüssen.

Die Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und baubegleitenden Leistungen aus Titel 1 ist hierbei prozentual aufzuteilen.

Bei den Kanalhausanschlüssen gilt, dass jeder einzelne Anschluß getrennt aufzumessen ist. Für die erbrachten Leistungen ist die Bestätigung durch Unterschrift des Grundstückseigentümers (soweit dieser bekannt ist) und der Bauleitung einzuholen. Für jeden einzelnen Anschluß ist eine gesonderte Rechung aufzustellen.
Bei den Wasserleitungshausanschlüssen gilt, dass jeder einzelne Anschluß getrennt aufzumessen ist. Für jeden einzelnen Anschluß ist eine gesonderte Rechnung aufzustellen.
Eine besondere Vergütung für die Rechnungsaufteilung erfolgt nicht. Etwaige Kosten sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.
Die Titel 1 – anteilig – sowie die Titel 2 und 3 werden vom Magistrat der Stadt Hünfeld beauftragt. Der Titel 1 – anteilig – und der Titel 4 werden von den Stadtwerken Hünfeld GmbH beauftragt.
Die Mengen der einzelnen Positionen für die Wasserleitungshausanschlüsse beziehen sich auf die derzeit bekannte Anzahl der notwendigen Erneuerung. Die zur Abrechnung herangezogenen Abrechnungsmengen der einzelnen Positionen beziehen sich dann auf die tatsächlich hergestellte Anzahl der Hausanschlüsse sowie die dabei tatsächlich notwendigen Leitungserneuerungen. Eine Anpassung der Einheitspreise, sämtlicher Positionen die für die Erneuerung bzw. Herstellung der Hausanschlüsse notwendig sind, ist gemäß VOB / B §2 Abs. (3) ist ausgeschlossen. Die Einheitspreise sind Festpreise.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Die Baufirma hat die Materialentsorgung / Verbringung von Erdaushub, Bauschutt, Asphalt, Teer und Betonresten usw. entsprechend den aktuellen rechtlichen Vorgaben durchzuführen. Die Entsorgungsnachweise sind mit den Tagesberichten wöchentlich dem Auftraggeber über die Bauleitung zuzureichen.
Alle Bordsteine, Hoch-, Rund- und Tiefbordsteine, sind gemäß DIN EN 1340, Qualität DTI-DIN 483 HB...(RB..., T...) aus einschichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale herzustellen, zu liefern und einzubauen. Die Güte ist schriftlich vom AN dem AG vor Einbau zu belegen und zu bestätigen. Alle auf der Baustelle

[Seite 10]

gelieferten Bordsteine müssen mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN-Qualität, das Produktionsdatum und die Gebrauchstauglichkeit abzulesen ist. Nachweise sind dem AG oder dessen Beauftragten unaufgefordert zu übergeben. Produkte ohne diesen Nachweis dürfen nicht verwendet oder eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten Produkte sofort auf Kosten des AN von der Baustelle zu entfernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszubauen und durch Produkte in entsprechender Qualität und erforderlichen Nachweisen auszutauschen.

Die für die Ausführung der Baumaßnahme erforderlichen Vorschriften und Richtlinien sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.
Die Verlegung der Wasserleitung hat nach den Vorgaben des

Arbeitsblattes GW 400 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV) Teil 2 : Bau und Prüfung“ des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasser-faches e.V.)

sowie nach der

DIN EN 805 "Wasserversorgung Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden" Deutsche Fassung EN 805 : 2000"

zu erfolgen.

Insbesondere sind folgende Richtlinien für die Rohrverlegung zu beachten

DVGW-Arbeitsblatt GW 301 "Verfahren für die Erteilung der DVGW-Bescheinigung für Rohrleitungsbauunternehmen"

DVGW-Arbeitsblatt GW 330 "Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus PE-HD für Gas- und Wasserleitungen; Lehr- und Prüfplan"

DVGW-Arbeitsblatt GW 331 "Schweißaufsicht für Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus PE-HD für die Gas- und Wasserversorgung; Lehr- und Prüfplan"

alle des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

Die Verlegung der Gasleitungen durch den AG erfolgt nach den Vorgaben des Arbeitsblattes G 472 „Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) – Errichtung“ des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.).

[Seite 11]

Weitere techn. Vertragsbedingungen

6.1 Bauleitung des AN

Bei der Bauausführung muß eine fachkundige und ordnungsgemäße Bauleitung gewährleistet sein. Der verantwortliche Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Regeln der Baukunst, der Technik und der Wasserwirtschaft sowie der Gasversorgung eingehalten und die vorliegenden „Bedingungen, Auflagen und Hinweise“ beachtet werden.

6.2 Einheitspreise

Sämtliche Einheitspreise der Angebote beinhalten, auch wenn dies in den Leistungsbeschreibungen nicht besonders erwähnt ist, alle hierzu notwendigen Materiallieferungen, Transport und Nebenarbeiten.

6.3 Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Für die Mängelansprüche des AN gilt die VOB/B § 13, jedoch beträgt die Verjährungsfrist in Abänderung von Nr. 4 generell 5 Jahre, gerechnet vom Tag der Schlußabnahme an. Die Schlußabnahme ist vom Auftragnehmer schriftlich zu beantragen.

6.4 Zufahrten und Abgänge der einzelnen Grundstücke

Zufahrten und Abgänge der einzelnen Grundstücke müssen auch während der Bauausführung ständig benutzbar sein. Behinderungen der Anlieger sind möglichst auszuschließen; sie dürfen keinesfalls über das unvermeidliche und zumutbare Maß hinausgehen (BGH III Z. R. 173/64). Entschädigungsanforderungen wegen übermäßiger Behinderung oder Belästigung von Betroffenen gehen zu Lasten des AN. Leistungen, die aus diesem Grund zusätzlich erforderlich werden, sind in den verschiedenen Positionen zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

6.5 Abrechnungszeichnungen

Mit der Schlussrechnung sind Abrechnungsskizzen in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. Die Lagepläne für Kanal- und Wasserleitungen müssen enthalten :

Lage der verlegten Leitungen mit Schächten und Sonderbauwerken
Länge der verlegten Leitungen
Durchmesser der verlegten Leitungen
Verwendetes Rohrmaterial
Bezeichnung der Schächte mit den entsprechenden Schachtnummern
Einzeichnung der abgehenden Hausanschluss- und Straßenablaufleitungen mit Stationierung von den Schachtbauwerken der entsprechenden Haltung
Angetroffene Bodenklassen, besonders nach Klassen 2 und 7
Bettung der Leitungen (Sand, Betonsohle oder Betonummantelung usw.)
Einmessung der Wasserleitung. Formstücke, Schieber usw. sind auf Grenzpunkte einzumessen.

Bei örtlich hergestellten Bauwerken sind die tatsächlichen Abmessungen, gemäß Ausführung, in die Abrechungsskizzen einzutragen.

Die NN-Höhen des Geländes sind der Ausführungsplanung zu entnehmen oder durch eine Geländeaufnahme von Beginn der Bauarbeiten festzustellen und anzuerkennen. Bei Straßenabläufen hat der AN in die Lageplanskizze alle Einbauten (Durchlässe, Drainagen, Straßenanschlüsse, Knotenpunkte, Kanalisation, Einläufe, Gräben usw.) in ihrer tatsächlichen Lage, gemäß Bauausführung, einzutragen.

6.6 Sicherung von Abmarkungen

Sicherung von Abmarkungen innerhalb der Bauflächen und Arbeitsräume, sowie das eventuelle Wiederversetzen verlorengegangener Grenzsteine und Grenzpflöcke durch das zuständige Kataster-, Vermessungsamt oder Vermessungsbüro, ist ausschließlich Sache des AN und gehört zu seinen kostenlosen Nebenarbeiten. Alle eventuellen Kosten, die dem AG hierdurch nachträglich entstehen sollten, werden dem AN geltend gemacht.

[Seite 12]

10 -

6.7 Hausanschlüsse der Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Hausanschlußleitungen sind einzeln für jedes Grundstück aufzunehmen. Die Aufmaße sind vom jeweiligen Haus- oder Grundstücksbesitzer und vom AN zu unterzeichnen und je eine unterschriebene Ausfertigung ist dem Hauseigentümer und der Bauleitung auszuhändigen. Die Herstellung der Hausanschlußleitungen hat zu den Einheitspreisen des Hauptangebotes zu erfolgen. Die Abrechnung der Hausanschlußleitungen hat als gesonderte Rechnung für jeden Hausanschluß mit Angabe des Haus- oder Grundstücksbesitzers zu erfolgen, so dass danach der AG eine Verrechnung mit dem Haus- oder Grundstückseigentümer vornehmen kann.

Die Entwässerungsarbeiten beziehen sich für den jeweiligen Hausanschluß auf den öffentlichen Bereich, bis max. 1,00 m im Grundstück bzw. bis zum Hausanschlußkontrollschacht, wenn dieser bis zu. 6 m von der Grundstücksgrenze entfernt liegt. Werden im Auftrage des Grundstückseigentümers weitere Arbeiten verlangt, so verlieren diese Einheitspreise ihre Gültigkeit. Der Auftragnehmer kann eventuell neue Preise mit dem Eigentümer aushandeln. Eine Bauüberwachung durch das seitens des AG beauftragte Ingenieurbüro findet in diesem Fall nicht mehr statt.

In den Aufmaßen der Anschlußleitungen müssen deren Lage und Höhe ü.NN genau eingetragen werden, ebenso die Einmessung der Anschlussstellen an der Straßen- und Grundstücksentwässerung auf die Hauptleitung. Örtliche Aufmaße sind in die vorbezeichneten Abrechungszeichnungen zu übertragen. Unterlässt der Auftragnehmer eine gemeinsame Feststellung der Leistung, gehen die fehlenden Aufmaße und die nicht festgestellten Leistungen zu seinen Lasten. Der AN ist haftbar, wenn wegen fehlender oder ungenauer Angaben später Kosten oder Schäden dem Eigentümer enstehen.

6.8 Straßenaufbruchmaterial

Zum Nachweis, dass es sich um bituminöses Material handelt, sind Probeentnahmen und Analysen vorzunehmen. Die entsprechenden Kosten für die Proben sind in den jeweiligen Einheitspreisen mit einzurechnen. Der Nachweis ist dem AG und dem zuständigen Bauleiter vorzulegen. Sollte das Straßenaufbruchmaterial nicht belastet sein, ist dieses Material einer entsprechenden Wiederverwertung zuzuführen. Sofern das Aufbruchmaterial bitumen- und teerpechhaltig ist, so werden die hierfür notwendigen Gebühren und Entsorgungskosten seitens des AG direkt mit dem Entsorgungsbetrieb verrechnet.

6.9 Funktionsprüfung

Vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten ist mit den jeweiligen Versorgungsträgern für Kanalisation, Wasser- und Gasversorgung, Stromversorgung, Telekom usw. eine Funktionsprüfung der vorhandenen Anlagen durchzuführen. Vor der Auszahlung des Restbetrages ist dem Auftraggeber hierfür eine Bescheinigung vorzulegen.

Vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten ist mit dem zuständigen Versorgungsträger eine Funktions- prüfung der vorhandenen Wasserleitungsschieber und Hydranten durchzuführen. Vor Auszahlung des Restbetrages ist dem Auftraggeber hierüber eine Bescheinigung vorzulegen.

6.10 Bescheinigungen über die Wiederherstellung von Oberflächen

Die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen von öffentlichen sowie privaten Grundstücksflächen hat der Auftragnehmer zu beschaffen und bei der VOB-Abnahme vorzulegen.

6.11 Materiallieferungen

Alle Materiallieferungen müssen der I. Wahl entsprechen und gütegeprüft sein.

6.12 Abnahme von Erd- und Frostschutzschicht

Jede Schicht (Erd- und Frostschutzplanum) muß durch den Auftraggeber abgenommen werden. Ohne diese Abnahme darf die nachfolgende Schicht nicht eingebaut werden.

6.13 Bodenaustausch

Bodenaustausch ist nur nach Auftrag des Auftraggebers durchzuführen.

6.14 Abrechnung nach Profilen

Vor Beginn sind die Ist-Profile und nach Beendigung der Erdarbeiten die Auftragsprofile mit dem Auftraggeber aufzunehmen. Bei Bodenaustausch sind diese ebenfalls aufzumessen. Die aufgenommenen Profile sind vom Auftragnehmer zeichnerisch darzustellen und Bestandteil der Schlußrechnung.

[Seite 13]

11 -

6.15 Materiallieferungen

Besonders zu beachten ist hierbei die Einhaltung der aktuellen ErsatzbaustoffV. Nach § 25 der ErsatzbaustoffV ist der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffstoffes oder eines Gemisches vom erstmaligen Inverkehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerkv om Inverkehrbringer und Verwender zu dokumentieren. Die Dokumentation hat nach § 25 der ErsatzbaustoffV zu erfolgen.

Alle Materiallieferungen von Sand, Kalkkies, Basalt, Asphalt, Beton usw. sind mit amtlich anerkannten Wiegescheinen nachzuweisen. Die Lieferscheine müssen von der Bauüberwachung unterzeichnet sein. Lieferscheine werden nur anerkannt, wenn sie ein maschinell gedrucktes Wiegeprotokoll enthalten und unmittelbar auf der Baustelle unterzeichnet worden sind.

Werden Schüttgüter nach Gewicht abgerechnet, ist für die Bestimmung des Fahrzeugleergewichtes zwingend eine Verwiegung vorzunehmen. Für die Abrechnung werden keine Lieferscheine akzeptiert bei denen mit abgespeicherten Werten oder Handeingaben das Fahrzeugleergewicht bestimmt wird.

In die Wiegescheine muss die vollständige Baustellenanschrift eingedruckt sein. Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers täglich unterschrieben worden sind. Lieferscheine werden nur im Original als Abrechnungsbelege anerkannt.

6.16 Soll-Ist-Nachweis

Für sämtliche Asphaltmaterialien und Schüttgüter wie Frostschutz (Basalschotter), Bodenaustausch (Kalksteinmaterial), Rohrummantelung (Kalksteinmaterial oder Sand) ist ein Soll-Ist-Nachweis zu führen.

6.17 Straßenreinigung

Während der gesamten Bauzeit ist es Sache des Auftragnehmers und somit entsprechend in den Einheitspreis der LV-Pos. 01.02.0003 „Straßenkehrmaschine einsetzen“ einzukalkulieren, dass die außerhalb des Baufeldes genutzten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Bedarf und je nach Verschmutzungsgrad auch mehrmals pro Tag gereinigt werden müssen. Grundlage ist hierfür § 15 Hess. Straßengesetz.

6.18 Bautagesberichte

Seitens des AN sind Bautagesberichte täglich zu erstellen und einmal wöchentlich der Bauleitung bzw. dem AG vorzulegen. Die Bautagesberichte sind nach den Vorgaben des HVA B-StB-Bautagebuch aufzustellen und müssen mind. folgende Angaben enthalten : Bezeichnung der Baumaßnahme, Datum, Angaben zum Bauleiter und Vorarbeiter der Firma, Witterung mit Angaben zur Temperatur (Mindest- und Maximalwerte), Anzahl der beschäftigten Arbeiter mit Stundenauflistung, Leistungsergebnisse mit Untergliederung der ausgeführten Arbeiten getrennt nach Gewerken und genauer Zuordnung der ausgeführten Leistungen, Angaben über Baustellenbesuche, mündliche Weisungen oder Angaben der Bauleitung und des Auftraggebers, Unterschrift des AN.

6.19 Materialentsorgung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Materialentsorgung / Verbringung von Erdaushub, Bauschutt, Asphalt, Teer und Betonresten etc. entsprechend den aktuellen rechtlichen Vorgaben durchgeführt wird. Die Entsorgungsnachweise sind mit den Tagesberichten wöchentlich dem Auftraggeber über die Bauleitung zuzureichen.

6.20 Güte der Bordsteine

Alle Bordsteine, Hoch-, Rund- und Tiefbordsteine, sind gemäß DIN EN 1340, Qualität DTI-DIN 483 HB...(RB..., T...) aus einschichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale herzustellen, zu liefern und einzubauen. Die Güte ist schriftlich vom AN dem AG vor Einbau zu belegen und zu bestätigen. Alle auf der Baustelle gelieferten Bordsteine müssen mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN-Qualität, das Produktionsdatum und die Gebrauchstauglichkeit abzulesen ist. Nachweise sind dem AG oder dessen Beauftragten unaufgefordert zu übergeben. Produkte ohne diesen Nachweis dürfen nicht verwendet oder eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten Produkte sofort auf Kosten des AN von der Baustelle zu entfernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszubauen und durch Produkte in entsprechender Qualität und erforderlichen Nachweisen auszutauschen.

6.21 Standsicherheitsnachweise für Kanalrohre

Standssicherheitsnachweise für Stahlbetonrohre und Kanalrohre aus PVC-U sind vor der ersten Warenanlieferung dem Auftraggeber vorzulegen. Werden abweichend von diesen Standssicherheitsnachweisen und abweichend von den beschriebenen DIN-Normen und Qualitätsrichtlinien Rohre geliefert, so sind diese auf

[Seite 14]

12 -

Kosten des AN zu entfernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszubauen und durch Produkte in vorgeschriebener Qualität mit den erforderlichen Nachweisen auszutauschen. Die Erstellung und Vorlage des Standsicherheitsnachweises für alle ausgeschriebenen Rohrnennweiten und Rohrwerkstoffe ist in die nachfolgenden Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

6.22 Verlegung der Wasserleitungen nach Arbeitsblatt W400-2 des DVGW

Die Verlegung der Wasserleitungen durch die Stadtwerke Hünfeld GmbH erfolgt nach den Vorgaben des Arbeitsblattes W 400-2 „ Technische Regeln Wasserverteilungsanlage (TRWV) – Teil 2 : Bau und Prüfung“ des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu erfolgen.

„Ende der Weiteren techn. Vertragsbedingungen.“

[Seite 15]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 1/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

BAUSTELLENEINRICHTUNG, VERKEHRSSICHERUNG und BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01.0001. Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antrans- portieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Bau- stelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefes- tigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Auf- wuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfü- gung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind einzu- rechnen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Psch ....................

01.01.0002. Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Psch ....................

Übertrag: ..................

[Seite 16]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 2/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

Zwischensumme 1 ....................... BAUSTELLENEINRICHTUNG

[Seite 17]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 3/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

01.02. VERKEHRSSICHERUNG

01.02.0001. Verkehrssicherung entlang der Baustelle Verkehrssicherung entlang der Baustelle Kennzeichnung der Baustelle und aller zugehörigen Baustellenteile nach der STVO und den Richtlinien für die Kennzeichnung und Verkehrsregelung an Baustellen mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinichtungen, Vorhalten und Beleuchten der hierfür notwendigen Geräte für die gesamte Bauzeit bis zur Verkehrs- freigabe mit elektronischer Beleuchtung. Die Be- triebskosten der Beleuchtungseinrichtungen sowie die Aufstellung und Genehmigung eines Verkehrs- beschilderungsplanes sind in den Preis einzukalku- lieren. Weiterhin ist die für die unterschiedlichen Bauphasen erforderliche Änderung und Umsetzung der Verkehrs- sicherung einzukalkulieren. Für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungverzeichnisses.

Psch ....................

01.02.0002. Verkehrsregelung bei Vollsperrung Verkehrsregelung bei Vollsperrung Verkehrsregelung für die abschnittsweise Vollsper- rung der folgenden Straßen : -Theodor-Storm-Straße zwischen Einmündung der Theodor-Fontane-Straße und der "Lessingstraße" während der gesamten Bauzeit und Kreuzungs- bereich "Theodor-Storm-Straße / Lessingstraße" für die Kanal- und Wasserleitungseinbindung sowie "Theodor-Fontane-Straße" von Einmündung "Theodor-Storm-Straße" bis Ende Zufahrt Haus Nr. 7 für die Wasserleitungsverlegung. Die Bauabschnitte sind der Örtlichkeit anzupassen und mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzusprechen. Auf- und Abbau der erforderlichen Absperrgeräte und Schilder für die Vollsperrung der Fahrbahn. Die Beschilderung der Umleitung ist ebenfalls in den Einheitspreis einzukalkulieren. Vorhalten der Beschilderung für die gesamte Bauzeit. Das Aufstellen der Verkehrsschilder hat nach Weisung der Verkehrsbehörde und der Polizei zu erfolgen. Der Antrag für die Verkehrsregelung ist vom AN zu stellen. Die Kosten hierfür sind in den Einheits- preis einzukalkulieren. Die Vollsperrung beinhaltet folgende Leistungen während der gesamten Bauzeit :

Vollsperrung der Straße "Theodor-Storm-Straße"

Übertrag: ..................

[Seite 18]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 4/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. abschnittsweise je nach Baufortschritt -Vollsperrung Kreuzungsbereich "Theodor-Storm- Straße / Lessingstraße" für die Einbindung Kanal und Wasserleitung

Vollsperrung der "Theodor-Fontane-Straße" für die Wasserleitungsverlegung von der Einmündung "Theodor-Storm-Straße" bis Zufahrt Haus Nr. 7 auf einer Länge von rd. 30 m
die Anfahrt für Hof- und Hauszufahrten im Bereich der Vollsperrung sind während der Bauzeit zu gewährleisten. Die Richtlinien für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sowie die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für Sicherungs- arbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV SA) sind zu beachten. Im Preis eingeschlossen ist das Vorhalten und die Unterhaltung der Absperrung und der Schilder, Beleuchtung und Bewachung der Verkehrsabsper- rung auch außerhalb der normalen Arbeitszeit.

Psch ....................

01.02.0003. Straßenkehrmaschine einsetzen Straßenkehrmaschine einschl. Betriebsstoffe und Bedienungspersonal zur Reinigung der Baustelle und aller anliegenden Straßen und Wege mehrfach ent- sprechend der jeweiligen Staubbelastung und Verunreinigung der Oberflächen einsetzen. Einsatz über die gesamt Bauzeit. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Psch ....................

01.02.0004. Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs und des Verkehrs für Rettungsfahrzeuge im Baubereich. Mit dieser Position sind alle Leistungen zur Herstellung und Unterhaltung der Befahrbarkeit und Verkehrssicherung für den gesamten Baubereich abgegolten. Rettungsfahrzeuge müssen jederzeit bis ca. 10 m Entfernung zu jedem Hauseingang bzw. zu jeder Hauszufahrt gelangen können. Schäden auf Grund ungenügender Befestigung oder Unterhaltung gehen zu Lasten des AN.

Psch ....................

01.02.0005. Bauzaun aufstellen und entfernen Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher auf- stellen, während der Bauzeit vorhalten und

Übertrag: ..................

[Seite 19]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 5/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen einschl. Zaunfüssen zur Längsabsperrung der Leitungsgräben und der Baugruben in einzelnen Abschnitten.

260.00 m .................... ....................

01.02.0006. Bauzaun umsetzen Bauzaun innerhalb der Baustelle nach Erfordernis umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. Mehrmaliges Umsetzen nach Erfordernis und Absperren für Baugruben für Hausanschluß- leitungen und Schürfgruben ist in den Einheits- preis einzurechnen.

Psch ....................

01.02.0007. Fußgängerbohlenwege Fußgängerbohlenwege stellen Fußgängerbohlenwege, ca. 1,00 m breit und ca. 2,50 m lang, mit beidseitigem 90 cm hohem Geländer und beidseitiger Saumbohle aufstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Abschluß der Bauarbeiten abbauen sowie Umsetzen zu anderen Stellen.

5.00 St .................... ....................

01.02.0008. Überfahrten herstellen Überfahrten herstellen Überfahrten über den Rohrgraben auf eine Länge von ca. 5,00 m durch vorheriges Verfüllen des Grabens bzw. durch Überdecken mit Stahlplatten einschl. beidseitiger Absperrung als Zulage herstellen.

7.00 St .................... ....................

Zwischensumme 2 ....................... VERKEHRSSICHERUNG

[Seite 20]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 6/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

01.03. BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

01.03.0001. Bauzeitenplan erstellen Bauzeitenplan erstellen Innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ist ein Bauzeitenplan als Balkendia- gramm mit Soll-Ist-Vergleich vorzulegen. Der Bauablauf ist anhand der Einzeltitel des Leistungsverzeichnisses zu erstellen. Der Bauzeitenplan ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren bzw. fortzuschreiben und dem AG vorzulegen. Eine besondere Vergütung für die Fortschreibung erfolgt nicht.

Psch ....................

01.03.0002. Hausmüllentsorgung Hausmüllentsorgung Restmüll-, Bio-, Papier- und Gelbetonnen an den in den sonstigen Anlagen im Abfallkalender der Stadt Hünfeld benannten Terminen während der Bauzeit im Baufeld sortiert aufnehmen, transportieren und geordnet am Abholpunkt zur Entleerung abstellen und nach erfolgter Entleerung wieder aufnehmen, transportieren und zurück zu den einzelnen Wohnhäusern transportieren und geordnet abstellen. Die Tonnen sind mit Aufklebern zu versehen und mit Hausnummern zu beschriften. Transportstrecke außerhalb der Baustelle ca. 100 bis 200 m einfach. Betroffen sind die Tonnen von ca. 7 Wohn- häusern. Sammelplätze sind in Abstimmung mit der Stadt Hünfeld, den Entsorgungsunter- nehmen und betroffenen Anliegern unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben- heiten vorzunehmen. Der AN hat entsprechende geeignete Vor- aussetzungen herzustellen. Die genaue Anzahl der Tonnen ist vom AN vor Ort in Absprache mit den Anliegern zu ermitteln. Die Anlieger sind schriftlich eine Woche vor Baubeginn über diese Vorgehensweise zu informieren. Der Koordinierungsaufwand für o.g. Leis- tungen zwischen AN und Anliegern ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Psch ....................

Übertrag: ..................

[Seite 21]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 7/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

01.03.0003. SiGeKo-Leistungen SiGeKo-Leistungen Übernahme der Koordination gemäß gültiger Bau- stellenverordnung Folgende Leistungen sind hierbei zu erbringen : Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach Baustellenverordnung und RAB 31 erstellen und fortschreiben. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach Baustellenverordnung und RAB 30 für die Ausführung der Baumaßnahme stellen. Einweisung und Erläuterung der SiGe-Unterlagen gegenüber den am Bau beteiligten Unternehmen. Aufzeigen von Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken. Stichprobenhafte Überprüfung genutzter Sicherheits- einrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand. Achten auf Absicherung der Baustellen gegenüber anderen betrieblichen Tätigkeiten sowie auch gegenüber Dritten. Wahrnehmung von Behördenkontakten und Absprachen mit dem zuständigen Amt für Arbeits- schutz und der BG Bau im Auftrag der Auftraggeber soweit erforderlich. Organisieren und Durchführen von Sicherheitsbe- gehungen mind. 1-mal pro Woche angepasst an die jeweiligen Baustellenbedingungen mit Kontrolle der Einhaltung der allgemeinen Grundstätze des ArbSchG, der Unfallverhütungsvorschrift "Bauarbeiten" sowie der einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Regeln einschl. Anfertigung und Verteilung eines Begehungsberichtes an die Projektbeteiligten.

Psch ....................

01.03.0004. Grenzsteine sichern Grenzsteine sichern Grenzsteine bzw. Grenzpflöcke vor Baubeginn freilegen und während der gesamten Bauzeit sichern. Eine Grenzanzeige wird vor Baubeginn vom AG veranlasst. Die dabei vom Vermesser angezeigten Grenzpunkte sind zum Abnahmetermin von der

Übertrag: ..................

[Seite 22]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 8/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Baufirma an den AG über einen öffentlich bestellten Vermesser oder das Amt für Bodenmanagement zurückzugeben. Die Sicherung von Abmarkungen innerhalb der Bauflächen und Arbeitsräume, sowie das eventuelle Wiederversetzen verlorengegangener Grenzsteine und Grenzpflöcke durch das zuständige Kataster,- Vermessungsamt oder einen öffentlich bestellten Vermesser ist ausschließlich Sache des AN. Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers.

11.00 St .................... ....................

Zwischensumme 3 ....................... BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

[Seite 23]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 9/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung der Abschnitte

BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................... EUR
VERKEHRSSICHERUNG ....................... EUR
BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN ....................... EUR

Summe der Abschnitte Titel 1 ....................... EUR BAUSTELLENEINRICHTUNG, VERKEHRSSICHERUNG und BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

[Seite 24]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 10/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG, VERKEHRSSICHERUNG und BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

Netto - Angebotssumme ....................... EUR

[Seite 25]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 11/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

STRASSENBAU

02.01. OBERBODENARBEITEN

02.01.0001. Oberboden abtragen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

15.00 m3 .................... ....................

02.01.0002. Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Pflanzbeeten, Grünflächen, Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Mulden u.ä. Dicke der Andeckung bis 0,30 m. Die Einbaumenge ist mittels Lieferscheinen nachzuweisen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15.00 m3 .................... ....................

02.01.0003. Mutterbodenfläche bearbeiten Mutterbodenfläche bearbeiten Mutterbodenfläche mit Fräse oder gleichwer- tigem Gerät gärtnerisch bearbeiten und Steine lesen.

50.00 m2 .................... ....................

02.01.0004. Mutterbodenfläche ansäen Mutterbodenfläche ansäen Mutterbodenfläche mit einer geeigneten Gras- samenmischung in einer Menge von mind. 40 g/m² einsäen und bis zum ersten Schnitt pflegen einschl. Durchführen des ersten Schnittes.

50.00 m2 .................... ....................

Zwischensumme 1 ....................... OBERBODENARBEITEN

[Seite 26]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 12/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

02.02. FAHRBAHN

Vorbemerkung : Wiederzuverwendende Stoffe sind sorgfältig aus- zubauen und gesondert zu lagern. Die Lieferung aller Baustoffe ist in die Einheitspreise einzu- rechnen, soweit nichts anderes gesagt ist. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig die Ober- flächenabnahme zwischen Unternehmer, Bau- leitung und Auftraggeber bzw. Grundstücks- eigentümer zu beantragen. Vor erteilter Ober- flächenabnahme erfolgt keine Vergütung der anteiligen Lieferungen und Leistungen.

Alle Bordsteine, Hoch-, Rund- und Tiefbordsteine, sind gemäß DIN EN 1340, Qualität DTI-DIN 483 HB...(RB..., T...) aus einschichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale herzustellen, zu liefern und einzubauen. Die Güte ist schriftlich vom AN dem AG vor Einbau zu belegen und zu bestätigen. Alle auf der Baustelle gelieferten Bordsteine müssen mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN- Qualität, das Produktionsdatum und die Ge- brauchstauglichkeit abzulesen ist. Nachweise sind dem AG oder dessen Beauftragten unaufge- fordert zu übergeben. Produkte ohne diesen Nach- weis dürfen nicht verwendet oder eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten Produkte sofort auf Kosten des AN von der Baustelle zu ent- fernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszu- bauen und durch Produkte in entsprechender Qualität und erforderlichen Nachweisen auszu- tauschen. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der DIN 18318 bis zu einem Kurvenradius von R=12 m (konvex) Radienbord- steine zu verwenden sind. Ab einem Kurven- radius > 12 m sind halbe Borde (L = 50 cm) zu verwenden.

Alle zur Verwendung kommenden Bord- und Pflastersteine müssen den Standards eines CDF- Testes genügen. Der AG behält sich vor, stich- probenhaft Bord- und Pflastersteine einem CDF- Test zu unterziehen um die Einhaltung dieser Vorgabe zu prüfen.

Übertrag: ..................

[Seite 27]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 13/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. untersuchungen sind in den entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Bescheinigungen über Prüfung, Gewichtsnachweis und Deponiegebühren sind der Schlußrechnung beizufügen.

Die Einstufung des Asphaltmaterials und der Böden im Untergrund ist dem beiliegenden Geo- und Um- welttischen Bericht vom 09.05.2025 zu entnehmen.

Der Einbau der Asphaltflächen hat ohne Nähte zu erfolgen. Das bedeutet, das ab einer gewissen Straßen- breite der Einbau "heiß an heiß" durch ge- staffelt arbeitende Straßenfertiger zu erfolgen hat. Die Vorverdichtungsleistungen sind aufeinander abzustimmen. Der Abstand zwischen den Einbaubohlen darf höchstens eine Straßenbaufertigerlänge betragen. Damit genügend Asphaltmischgut im Nahtbe- reich zur Verfügung steht, muss die Einbau- bohle des zweiten Straßenfertigers die erste Bahn in ausreichender Breite überlappen. Die zusätzlichen Aufwendungen hierfür sind bei Bedarf in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.02.0001. Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, Dicke der bituminösen Befestigung über 5 bis 25 cm, Gesamtaufbruchtiefe über 5 bis 25 cm. Auseinanderliegende Teilflächen (Einzelstellen). Fläche in Fahrbahnen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Aufbruchstücke zerkleinern. Kantenlänge max. 40 cm.

540.00 m2 .................... ....................

02.02.0002. Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung trennen Durchführung an Einzelstellen. Anfallendes Material, einschliesslich Schneidschlämme in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden. An verschiedenen Einzelstellen Deckschicht und Tragschicht der Fahrbahn und Gehwege trennen. Bituminöse Unterlage schichtweise abtreppen. Dicke der bituminösen Befestigung über 8 bis 25 cm. In den Einheitspreis der Position sind alle erforder-

Übertrag: ..................

[Seite 28]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 14/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. lichen Leistungen und Erschwernisse für den Nachschnitt vor dem Einbau der neuen bituminösen Befestigung einzurechnen. Es erfolgt für diese Leistungen keine gesonderte Vergütung.

20.00 m .................... ....................

02.02.0003. Asphaltaufbau fräsen Asphaltaufbau fräsen und Material aufnehmen gefräste Fläche reinigen. Deckschicht = Asphaltbeton und Tragschicht = Asphalttragschicht Frästiefe von 4,0 cm bis 10,0 cm unterschiedliche Breiten in Kleinflächen Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zu- führen. Unebenheiten der gefrästen Fläche kleiner 6 mm.

15.00 m2 .................... ....................

02.02.0004. Pflasterstreifen 1-reihig aufnehmen Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o.ä. auf- nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe, Art = Betonpflaster 16/16, ca. 10 bis 14 cm dick, Bettung aus Beton oder Mörtel, bis 10 cm, aufnehmen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

245.00 m .................... ....................

02.02.0005. Hoch- bzw. Rundbordsteine aufnehmen Hoch- bzw. Rundbordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton, ca. 15/22 und 15/30 cm, als Hoch- und Rundbordstein in Beton oder Mörtel versetzt. Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rücken- stütze aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

250.00 m .................... ....................

02.02.0006. Boden bzw. Fels Fahrbahnbereich lösen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Im Fahrbahnbereich. Homogenbereich HB1 bis HB 3 nach Geo- und umwelt- techischem Bericht vom 09.05.2025. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0

Übertrag: ..................

[Seite 29]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 15/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Materiallwerte nach LAGA = Z 0 und Z 1.1 Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Baugrundkennwerte sind dem Geo- und umwetltech- nischen Bericht vom 09.05.2025 zu entnehmen. Vorhandenes Material im Abtragsbereich unter Zugrundelegung der Parameterlisten der ErsatzbaustoffV untersuchen, bewerten und klassifizieren sowie die Ergebnisse dokumentieren. Bei Abtransport in ein Zwischenlager entfällt die vorgenannte Verpflichtung und der Betreiber ist verpflichtet, die Annahmekontrolle sowie Unter- suchung, Klassifizierung und Dokumentation nach ErsatzbaustoffV vorzunehmen. Gebühren für Beprobung, Transport, Abladen, Deponierung und Wiederverwertung bzw. Entsorgung sind in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

350.00 m3 .................... ....................

02.02.0007. Boden bzw. Fels für Bodenverbessung lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen für Bodenver- besserung lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Im Gehwegbereich. Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und Geotechnischem Bericht vom 09.05.2025. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 Materiallwerte nach LAGA = Z 0 und Z 1.1 Profilgerecht lösen. Mehraushub unterhalb des Planums bis 20 cm Tiefe lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht vom 30.11.2016 zu entnehmen.Vorhandenes Material im Abtragsbereich unter Zugrundelegung der Para- meterlisten der ErsatzbaustoffV untersuchen, bewerten und klassifizieren sowie die Ergebnisse dokumentieren. Bei Abtransport in ein Zwischenlager entfällt die vorgenannte Verpflichtung und der Betreiber ist verpflichtet, die Annahmekontrolle sowie Unter- suchung, Klassifizierung und Dokumentation nach ErsatzbaustoffV vorzunehmen. Gebühren für Beprobung, Transport, Abladen, Deponierung und Wiederverwertung bzw. Entsorgung sind in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den

Übertrag: ..................

[Seite 30]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 16/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

80.00 m3 .................... ....................

02.02.0008. Material liefern und einbauen Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich- ten. Material ´Kalksteinmaterial d.K. 0/56 mm, gebrochen, in abgestufer Körnung´ Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Aushub ungeeig- neten Bodens entstanden sind. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Die Einbaustärke ist zusätzlich durch Liefer- scheine nachzuweisen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

80.00 m3 .................... ....................

02.02.0009. Handschachtung als Zulage Handschachtung als Zulage Boden nach Homogenbereich HB1 bis HB3 nach Geo- und umwelttechischem Bericht vom 09.05.2025, in Handarbeit ausheben, im Bereich von vorh. Mauern oder Gebäudeteilen als Zulage zu Pos. 02.02.0006. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

25.00 m3 .................... ....................

02.02.0010. Erdplanum nach ZTVE herstellen Erdplanum nach ZTVE herstellen Erdplanum nach ZTVE zur Aufnahme des Unterbaues mit dem vorgeschriebenen Gefälle in Fahrbahn- und Gehwegflächen herstellen einschl. der Nachverdichtung von vorhandenen Leitungsgräben. Zulässige Abweichung der Nennhöhe +/- 2 cm. Verformungsmodul >= 45 MN/m2. Auf Anordnung zusätzlich zu liefernde und ein- zubauende Materialien, wie z.B. Kalkkies oder Basaltmaterial, werden nach den entsprechen- den Positionen gesondert vergütet.

660.00 m2 .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 31]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 17/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

02.02.0011. Frostschutzschicht herstellen Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für Frost- schutzschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungskl.0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. Einbaudicke = 46 cm Baustoffgemisch Basaltschotter. Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Die Einbaustärke ist zusätzlich durch Liefer- scheine nachzuweisen.

310.00 m3 .................... ....................

02.02.0012. Asphalttragschicht AC 32 TN herst. Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht- mischgut AC 32 TN herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungskl. 0,3. Einbaudicke 10 cm. Bindemittel = Bitumenpaar 50/70 // 50/80 VL Verdichtungsgrad >= 98,0 %. Hohlraumgehalt <= 8,0 Vol.-% Die Einbaustärke ist zusätzlich durch Liefer- scheine nachzuweisen.

540.00 m2 .................... ....................

02.02.0013. Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In Verkehrsflächen der Belastungskl. 0,3. Unterlage = Asphalttragschicht. Bindemittel = Bitumenemulsion C60BP4-S. Bindemittelmenge 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

540.00 m2 .................... ....................

02.02.0014. Asphaltbeton AC 8 DN herstellen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungskl. 0,3. Einbaudicke 4,0 cm. Bindemittel = Bitumenpaar 50/70 // 50/80 VL Verdichtungsgrad >= 98,0 %. Hohlraumgehalt <= 5,5 Vol.-%. Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

Übertrag: ..................

[Seite 32]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 18/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

540.00 m2 .................... ....................

02.02.0015. Oberflächenschluss herstellen Oberflächenschluss durch gleichmäßiges aufbringen und einwalzen von Abstreu- material auf die noch heiße Asphaltober- fläche herstellen. Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreumaterial = Leicht bituminierte feine Gesteinskörnung, Fließkoeffizient mindestens 38. Aus Gestein ´Brechsand-Splittgemisch d.K. 1/3 mm´ Abstreumenge 1 kg/m2.

540.00 m2 .................... ....................

02.02.0016. Asphalteinbau von Hand als Zulage Asphalteinbau von Hand Einbau von Asphaltttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht für den Einbau von Hand in Randflächen, Kreuzungen, Zwickel und um Einbauteile. Abrechnung der Fläche nur einmal für den gesamten Aufbau.

35.00 m2 .................... ....................

02.02.0017. Rundbordsteine liefern und versetzen Rundbordsteine liefern und versetzen Rundbordsteine (r5) aus Basaltbeton nach DIN EN 1340, Kl. DUI, mit einseitigen Abstandshalter, einschichtige Bordsteine aus Vollbasalt, Farbe : grau, 5/15/22/100 cm groß, einschl. aller erforder- lichen Radiensteine und halbe Steine nach Zeichnung, einschl. Unter- und Hinterbetonierung aus Beton C20/25. Die Rückenstütze ist in Schalung herzu- stellen.Einbaustärke unter Stein mind. 20 cm liefern und fachgerecht versetzen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

250.00 m .................... ....................

02.02.0018. Radienstein RB liefern und versetzen Radienstein RB liefern u. versetzen Radienbordstein RB 15x22x78, r5, Außen- bogen (konvex) aus Basaltbeton nach DIN EN 1340 Kl. DIU, mit einseitigen Abstandshalter, einschichtige Bordsteine aus Vollbasalt, Farbe : grau, einschl. Unter- und Hinterbetonierung aus Beton C 20/25. Die Rückenstütze ist in Schalung herzustellen. Einbaustärke unter Stein mind. 20 cm, liefern und fachgerecht

Übertrag: ..................

[Seite 33]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 19/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. versetzen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

7.00 m .................... ....................

02.02.0019. Bordsteine schneiden Bordsteine schneiden Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine quer und auf Gehrung mit Nasschneide- gerät schneiden. Hoch-, Rund und Tiefbordsteine aus Beton.

25.00 St .................... ....................

02.02.0020. Bewegungsfuge in Bordanlage herstellen Bewegungsfuge in Bordanlage herstellen Bewegungsfuge nach DIN 18318 im Abstand von 12 m mit mind. 8 mm und höchstens 15 mm Breite in Rundbordanlage einschl. der Bewegungsfuge im 20 cm dicken Unterbeton durch eine Fugeneinlage aus Kunst- stoffhartschaumplatten und einen mind. 30 mm tiefen Fugenschluß aus Pflasterfugenmasse herstellen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

25.00 St .................... ....................

02.02.0021. Rinnenpflaster 1-reihig liefern u. versetzen Rinnenpflaster liefern u. versetzen Rinnenpflaster, 1-reihig, aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338 Qualität DI, einschichtig, Farbe : grau, 16/16/14 cm groß, mit Fase 4 x 5 mm und Abstandshalter liefern und als Abschluß vor der Bordanlage auf einen 20 cm starken Unterbeton, Beton C 20/25, versetzen. Fugen mit Fertig- zementmörtel vergießen. Druckfestigkeit am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4, Ausbreitmaßklasse F5. Sowie aller anfallenden Nebenarbeiten.

240.00 m .................... ....................

02.02.0022. Anschlußfuge herstellen Anschlußfuge herstellen Anschlußfugen in bituminöser Deck- bzw. Trag- schicht nach Angabe des AG herstellen, als Längs- und Querfugen, Dicke der Schicht bis 4 cm, Fugen- breite 8 -15 mm, Fugenspalt mit Druckluft säubern, soweit erforderlich trocknen, Fugenwandung mit Voranstrich versehen, Fugenraum bis Oberkante mit bituminöser Verfüllmasse ausgießen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Herstellung an Einzelstellen.

Übertrag: ..................

[Seite 34]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 20/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 20.00 m .................... ....................

02.02.0023. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 20 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.

240.00 m .................... ....................

02.02.0024. Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Aushub, Verbau, Verlegung, Verdichtung und Verfüllung im Bereich von Kabel- leitungen bis zu einer Breite von 0,5 m, längs und quer im Baugrubenraum, einschl. eventueller Hand- arbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw. bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen. Die angetroffenen Kabel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Kabel in Sand zu betten und mit Trassenwarnband abzudecken. Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage von Kabeln aller Art bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu e rkundigen und die Kabellage festzustellen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringen- den Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

300.00 m .................... ....................

02.02.0025. Kabel ausbauen Kabel ausbauen Kabel, einschl. Abdeckung ausbauen, Kabel- und Kabel- abdeckteile aufnehmen und seitlich lagern. Kabelart : Stromkabel, wie vorgefunden. Abdeckung : Sand mit Schutzhauben oder Abdeck- steine Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

35.00 m .................... ....................

02.02.0026. Kabel wieder verlegen Kabel wieder verlegen Kabel, einschl. Abdeckung, seitlich gelagert, aufnehmen, in Kabelgraben verlegen und abdecken.

Übertrag: ..................

[Seite 35]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 21/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Kabelart : Stromkabel, wie vorgefunden. Auflage und Abdeckung : nach Bestimmung des Versorgungsunternehmens Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

35.00 m .................... ....................

02.02.0027. Vorh. Asphaltflächen aufnehmen und wieder herstellen Vorh. Asphaltflächen aufnehmen und wieder herstellen Bituminöse Befestigung in Einfahrten und Zugängen aufbrechen und aufnehmen, Dicke der bituminösen Befestigung über 5 bis 18 cm, Gesamtaufbruchtiefe über 5 bis 20 cm. Einzelflächen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Aufbruchstücke zerkleinern. Kantenlänge max. 40 cm. Wiederher- stellung in Asphaltbauweise mit Asphaltragschicht d.K. 0/32 mm und Asphaltdeckschicht d.K. 0/8, im Handein- bau, Einbaudicke gesamt bis 14 cm, einschl. Asphaltschnitt, Aufbringen von Haftkleber und Herstellen einer Anschlußfuge.

5.00 m2 .................... ....................

02.02.0028. Vorh. Betonflächen aufnehmen Vorh. Betonflächen aufnehmen Betonierte Befestigung in Einfahrten und Zugängen aufbrechen und aufnehmen, Dicke der betonierten Befestigung über 5 bis 18 cm, Gesamtaufbruchtiefe über 5 bis 20 cm. Einzelflächen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Aufbruchstücke zerkleinern. Kantenlänge max. 40 cm.

2.00 m2 .................... ....................

02.02.0029. Rechteckpflaster, grau, liefern und verlegen Rechteckpflaster, grau, liefern und verlegen Rechteckpflaster nach DIN EN 1338 Kl. DI, zweischichtig, Resist Level2, Gleit-/Rutsch- widerstand R13, Belastungskl. B3, Farbe : grau, 20/10/8 cm groß, mit "Micro-Fase" bzw. "Mini-Fase", einschl. halber Steine 10/10/8 cm groß, mit Abstandshalter, liefern auf ein 3 cm starkes Brechsand-Splittgemisch d.K. 0/5 im Blockverband verlegen. Das Anschlagen der Steine an Schachtabdeckun- gen, Straßenkappen und sonstigen Einbauten sowie in Trompeten ist eingeschlossen. Das Zuarbeiten der Pflastersteine (Pflasterschnitt)

Übertrag: ..................

[Seite 36]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 22/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. wird gesondert vergütet. Das Pflaster ist nach dem Verlegen mit Basaltsand d.K. 0/5 auszufugen, einschlämmen, standfest abzurütteln und mit Sand, der nach vollständigem Fugenverschluß wieder abzukehren ist, abzudecken.

2.00 m2 .................... ....................

02.02.0030. Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aus- sparungen und Einbauten über 1 m2 Einzelgröße verlegen. Das Zuarbeiten oder Schneiden der Pflaster- steine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet. Steine schneiden. Art = Betonpflastersteine, Dicke 8 bis 10 cm.

8.00 m .................... ....................

02.02.0031. Vorh. Pflaster aufnehmen u. wieder verlegen Vorh. Pflaster aufnehmen und wieder verlegen Vorhandenes Pflaster in Grundstückszufahrten und Eingängen aufnehmen, reinigen, seitlich lagern und wieder auf ein 3 cm starkes Basaltsandbett verlegen einschl. aller anfallenden Schneid- und Nebenarbeiten sowie Anpassung des vorh. frostsicheren Unterbaus aus Basaltschotter.

50.00 m2 .................... ....................

02.02.0032. Vorh. Rasengittersteine aufnehmen u. wieder verlegen Vorh. Rasengittersteine aufnehmen und wieder verlegen Vorhandenes Rasengittersteine in Grundstücks- zufahrten aufnehmen, reinigen, seitlich lagern und wieder auf ein 3 cm starkes Basaltsandbett verle- gen einschl. aller anfallenden Schneid- und Neben- arbeiten sowie Anpassung des vorh. frostsicheren Unterbaus aus Basaltschotter und Auffüllung der Rasenkammern mit dem anstehenden Material.

15.00 m2 .................... ....................

02.02.0033. Betonfundament abstemmen Betonfundament abstemmen Betonfundament, 5 bis 10 cm breit und 20 bis 40 cm hoch, abstemmen. Entstandene Fugen und Uneben- heiten mit Mörtel MG III verfüllen und mit 2 cm Zementputz bis 5 cm über OK. geplante Oberfläche verputzen. Flächen bis OK. Gehweg bzw. Fahrbahn mit Vor- und Deckaufstrich isolieren. Aufbringung in 2 Arbeitsgängen.

Übertrag: ..................

[Seite 37]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 23/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung zuführen. Einschl. aller anfallenden Erdarbeiten. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

135.00 m .................... ....................

02.02.0034. Zäune- und Hauskonsole nachverputzen Zäune- und Hauskonsole einschl. der Fundamente mit MG III nachverputzen Fläche über Pflasteroberkante bis 30 cm hoch. Sockel zuvor von losen Bestandteilen befreien. Einschl. aller erforderlichen Materiallieferungen und Nebenarbeiten. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

5.00 m2 .................... ....................

Zwischensumme 2 ....................... FAHRBAHN

Übertrag: ..................

[Seite 38]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 24/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

02.03. STRASSENENTWÄSSERUNG

02.03.0001. Boden ausheben von 0 - 2,0 m Boden ausheben von 0,00 - 2,00 m Tiefe Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und Geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für die Baugruben von Leitungen und Bauwerken, Grabenbreite nach DIN EN 1610, für Baugrubentiefen von 0,00 bis 2,00 m Tiefe ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Graben bzw. Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 Materialwerte nach LAGA = Z 0 und Z 1.1 Abzurechende Grabenbreiten nach DIN EN 1610 : Rohre DN/OD 160 = 0,90 m bei Tiefe < 4,00 m Rohre DN/OD 160 = 1,00 m bei Tiefe >= 4,00 m Rohre DN/OD 200 = 1,00 m bei Tiefe >= 4,00 m Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischem Bericht zu entnehmen.

25.00 m3 .................... ....................

02.03.0002. Verdrängten Boden abfahren Verdrängten Boden abfahren Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 Materialwerte nach LAGA = Z 0 und Z 1.1

Vorhandenes Material im Abtragsbereich unter Zu- grundelegung der Parameterlisten der ErsatzbaustoffV untersuchen, bewerten und klassifizieren sowie die Ergebnisse dokumentieren. Bei Abtransport in ein Zwischenlager entfällt die vorgenannte Verpflichtung und der Betreiber ist verpflichtet, die Annahmekontrolle sowie Untersuchung, Klassifizierung und Dokumentation nach ErsatzbaustoffV vorzunehmen. Gebühren für Beprobung, Transport, Abladen, Deponierung und Wiederverwertung bzw. Entsorgung sind in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

25.00 m3 .................... ....................

02.03.0003. Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden für die Herstellung von Querschlägen sowie neben und unter Hindernissen in Handarbeit ausheben, als Zulage. Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Geotechnischem

Übertrag: ..................

[Seite 39]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 25/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Bericht vom 09.05.2025. Baugrundkennwerte sind den Geotechnischem Bericht zu entnehmen.

5.00 m3 .................... ....................

02.03.0004. Kreuzungen herstellen Kreuzungen von Leitungen herstellen Kreuzungen von Kanal-, Wasser- und Gasleitungs- rohren bzw. Einzelkabelleitungen und Kabelpakete oder Schutzrohre bis zu 60 cm Breite herstellen und die gekreuzten Leitungen sichern, als Zulage.

8.00 m .................... ....................

02.03.0005. Untermauerung herstellen Untermauerung herstellen Untermauerung aus Hartbrand- bzw. Schwer- betonsteinen nach Angabe herstellen. Die Untermauerung ist nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens herzustellen und von diesem abnehmen zu lassen.

1.00 m3 .................... ....................

02.03.0006. Beton einbringen Beton einbringen Beton C 12/15 als Hinter-, Unter- bzw. Überbetonierung sowie zur Rohrsicherung liefern und einbringen einschl. aller Erd-, Schalungs- und Nebenarbeiten.

2.00 m3 .................... ....................

02.03.0007. Sand liefern und einbauen Sand liefern und einbringen Steinfreien, nicht aggressiven Sand liefern und nach Angabe einbringen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,9 t/m3 zugrunde zu legen ist. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

10.00 m3 .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 40]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 26/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

02.03.0008. Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies d.K. 0/45 mm, gebrochen, oder gleichwertiges Material in abgestufter Körnung, liefern, einbauen und verdichten. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

15.00 m3 .................... ....................

02.03.0009. Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2,5 m Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2,5 m Rohrgraben mit Verbaugeräten während der Rohrverlegearbeiten beidseitig absteifen, die Geräte vorhalten und mit dem Baufortschritt nachziehen sowie ausbauen. Die Geräte sollen mind. 3,00 m lang, 2,50 m hoch und aufsetzbar sein. Für Grabentiefen von 0,00 bis 2,50 m.

15.00 m .................... ....................

02.03.0010. Anschluss DN/OD 160/200 mm liefern und verlegen Anschluss DN/OD 160/200 mm liefern und verlegen Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/200, Rohrwanddicke Hauptrohr: 4 bis 31,8 mm, Haupt- rohrnennweite DN/OD 400, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit 1 angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 11° (gemäß DWA A 139), mit DIBt-Zulassung, mit einem dem Außendurchmesser des Haupt- rohres angepassten Distanzring und einem Gewinderad zum Anziehen des Anschlusses von außen an das Hauptrohr, zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren und Formstücken aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 (z. B. HS- und KG-Rohre) an und alle glattwandigen Kanalrohre der Nennweite DN/OD 400 (z. B. HS-, CONNEX- und KG-Rohre) mit zuvor aufgeführten Wand- dicken, einschließlich aller Materialien frei Baustelle liefern und einbauen. Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz (Bohrung Ø 200 +/- 1 mm) am Hauptkanal einzu-

Übertrag: ..................

[Seite 41]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 27/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. rechnen. Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

3.00 St .................... ....................

02.03.0011. Kunststoffrohr DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Kunststoffrohr DN/OD 160 mm liefern und verlegen Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 mm), mit axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Her- stellers, Angaben zur Ringsteifigkeit und Produk- tionsdatum, Farbe: blau (RAL 5015), aus weich- macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), E-Modul Kurzzeit >= 3000 N/mm² bzw. Langzeit >= 1500 N/mm², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m², glattwandig, mit DIBt-Zulas- sung, inkl. der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten, ölbeständigen FE- Dichtungen, liefern, abladen, verteilen und verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Baulängen: 0,18 m; 0,5 m; 1,5 m Überdeckung: 0,5 m bis 3,5 m; SLW60

15.00 m .................... ....................

02.03.0012. Kunststoff-Bögen DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Kunststoff-Bogen DN/OD 160/15° bis 45°, Farbe: blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Poly- vinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wand- verstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser- Wanddickenverhältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, als Zulage liefern und verlegen.

15.00 St .................... ....................

02.03.0013. Doppelmuffe DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Doppelmuffe DN/OD 160 liefern und verlegen Doppelmuffe DN/OD 160, Farbe: braun (RAL 8011) bzw. blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Polyvinyl- chlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenver- hältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, mit innen liegendem Steg, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

1.00 St .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 42]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 28/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 02.03.0014. Überschiebmuffe DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Überschiebmuffe DN/OD 160 liefern und verlegen Überschiebmuffe DN/OD 160, Farbe: braun (RAL 8011) bzw. blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Poly- vinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandver- stärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wand- dickenverhältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, als Reparaturmuffe, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

3.00 St .................... ....................

02.03.0015. Abzweig DN/OD 160/160 mm liefern u. verlegen Abzweig DN/OD 160/160 mm liefern und verlegen Abzweig DN/OD 160/160/45°, Farbe: blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit DIBt- Zulassung, Zulauf unter 45°, mit 3 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

2.00 St .................... ....................

02.03.0016. Foto-Dokumentation der Anschlüsse Foto-Dokumentation der Anschlüsse Foto-Dokumentaiton für jeden einzelnen Kanalhaus- anschluß, pro Anschluß 2 Aufnahmen, davon je 2 Bilder. Jeder einzelne Anschluß muß mit mind. 2 Bildern am offenen Graben in der Abrechnung belegt werden. Am Rohrgrabenende ist eine Maßlatte auf- zustellen, an der die Aushubtiefe ersichtlich ist. Es ist die gesamte Anschlußleitung, einschl. der Formstücke aufzunehmen. Die Bilder sind mit einer Digitalkamera zu fertigen, darin muß das Aufnahme- datum und die Hausnummer des Kanalhausan- schlusses eingeblendet oder auf einem Schild im Foto dargestellt sein. Polaroidbilder sind nicht zugelassen. Von jedem Bild sind 2 Abzüge anzufertigen. Mit der Schlußrechnung ist zusätzlich eine CD mit allen Bildern vorzulegen.

14.00 St .................... ....................

02.03.0017. Vorhandene Rohrleitungen bis DN 150 mm aufnehmen u. entsorgen Vorh. Rohrleitungen bis DN 150 mm aufnehmen und entsorgen Vorhandene Rohrleitungen bis DN 150 mm aus der ausgeschachteten Baugrube aufnehmen, auf eine dem Auftragnehmer freigestellte, zur Ablagerung zugelassene Deponie abfahren und ordnungsgemäß entsorgen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis

Übertrag: ..................

[Seite 43]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 29/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

15.00 m .................... ....................

02.03.0018. Vorh. Straßenabläufe abfahren Vorh. Straßenabläufe abfahren Vorhandene Straßenabläufe komplett aufnehmen, Begu-Aufsatz vom Ablauf trennen, reinigen und zum Bauhof der Stadt Hünfeld in bis zu 4 km abtransportieren und abladen, die restlichen Bauteile auf eine zugelassene Deponie abfahren und entsorgen einschl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten sowie Deponiegebühren.

5.00 St .................... ....................

02.03.0019. Straßenabläufe, Pultform, 500 x 500 mm, liefern und versetzen Straßenabläufe, Pultform, 500 x 500 mm, liefern und versetzen Straßenabläufe, Pultform, bestehend aus Begu- Aufsatz 500 x 500 mm, DIN 19583 - 500 x 500 A1D, mit Pewepren-Einlage, hochziehbar, mit Eimerlauflage, Einlaufquerschnitt 1130 cm2, Schlitzweite 36 mm, Klasse D400, Hängeeimer A hohe Form verzinkt, Auflagering DIN 4052-10a, Schaftkonus DIN 4052-5, Zwischenteil DIN 4052-6a und Boden DN 150 mm, ähnlich DIN 4052-1a mit Steckmuffe KG, liefern, abladen, verteilen und entsprechend dem fertigen Straßenprofil in Mörtel MG III versetzen und verfugen und an das Abflußrohr anschließen einschl. aller Nebenarbeiten.

5.00 St .................... ....................

02.03.0020. Ausgleichsringe f. Straßenabläufe liefern u. versetzen Ausgleichsringe für Straßenabläufe liefern und versetzen Ausgleichsringe für Straßenabläufe aus Beton, 60 mm hoch, liefern, in Zementmörtel versetzen und ordnungsgemäß ausfugen einschl. aller Nebenarbeiten.

5.00 St .................... ....................

Zwischensumme 3 ....................... STRASSENENTWÄSSERUNG

[Seite 44]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 30/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

02.04. BESCHILDERUNG

02.04.0001. Straßenschild liefern und aufstellen Straßenschild liefern und aufstellen Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrs- zeichen e.V., Wegweiser Zeichen 437, 2 x Zeichen 437, einseitig, Schilder aus Leichtmetall DIN 1725 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1 Alu-Hohl- profile, 15 mm breit, Mindestblechdicke 2 mm, rechteckig mit Profilabschlußkappe aus grauem Kunststoff, Schildunterseite mit Schlitz zur Anbringung eines Zusatz- oder Haus- nummernhinweisschildes, Schildhöhe regel- mäßig 150 mm, Schrifthöhe 84 mm, DIN Eng- schrift, Grund Weiß, Typ 1, Schrift schwarz, nach Hinweisen für die Anbringung von Vekehrszeichen und Verkehrseinrichtung (HAV) mit zwei Rohrschellen aus verzinktem Stahl, Verschraubungen aus nichtrostendem Stahl, liefern und anbringen an Rohrpfosten, Durch- messer 60 mm, Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, aus verzinktem Stahl, Schicht- dicke mind. 60 mym, Wanddicke 2,9 mm, Außendurchmesser 60 mm, Pfostenlänge 2,5 m, liefern und in Betonfundament aus Ort- beton C12/15, B/L/H = 30 cm x 30 cm x 60 cm aufstellen in Gehwegfläche, einschl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten. Überschüssiger Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1.00 St .................... ....................

Zwischensumme 4 ....................... BESCHILDERUNG

[Seite 45]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 31/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

02.05. VERSCHIEDENES

02.05.0001. Einbauteile in Asphalt- und Pflasterflächen anpassen Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in Asphalt- und Pflasterbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Einbauteil in Fahrbahn und Gehwegen. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Höher setzen über 5 bis 10 cm. Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton in Fahrbahnfläche..

5.00 St .................... ....................

02.05.0002. Lastplattendruckversuche durchführen Statische Lastplattendruckversuche durchführen Statische Lastplattendruckversuche zum Nachweis des Verdichtungsgrades entspr. den gültigen Vorschriften der Straßenbauverwaltung komplett durchführen einschl. Bereitstellung der erforderlichen Maschinen und Geräte einschl. Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) sowie der Auswertung und allen erforderlichen Nebenarbeiten.

4.00 St .................... ....................

02.05.0003. Dynam. Plattendruckversuch Kontrollprüfung Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-Stb Teil B 8.3, Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG. Die beschriebenen Verdichtungsnachweise sind nur für zusätzliche Kontrollprüfungen und nur auf besondere Anordnung des AG auszuführen. Zur Kontrolle der Tragfähigkeit der Grabensohle, unter Aufsicht eines Vertreters des AG bzw. der BÜ. EDV-Prüfausdrucke spätestens eine Woche später zweifach der Bauüberwachung übergeben. Prüfpunkte in einen Übersichtplan eintragen. Ohne Protokoll und ohne Übersichtsplan erfolgt keine Vergütung.

2.00 St .................... ....................

02.05.0004. Mischgutproben entnehmen Mischgutproben entnehmen Mischgutentnahme für Kontrollprüfungen nach DIN 1996, Blatt 2, Abschnitt 5.1.2. durchführen. Entnahme an der Einbaustelle aus dem

Übertrag: ..................

[Seite 46]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 32/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Verteilerkübel. Für jede Schicht ist eine Probe, bestehend aus einem Eimer mit 10 l Inhalt, durchzuführen einschl. Lieferung der Probegefäße, bestehend aus 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG.

2.00 St .................... ....................

02.05.0005. Vermessungsarbeiten Vermessungsarbeiten Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Verkehrsflächen (Achsen,Eckausrundungen, Fahrbahnteiler usw.).und Bauwerke nach Unterlagen des AG, einschl. aller Geräte-, Material- und Personalkosten durchführen. Folgende Daten werden vom AG bzw. der Bauleitung vor Baubeginn übergeben : Zeichnung im DXF- bzw. DWG-Format mit Achsen und Stationen Die Festlegung der NN-Höhen, Quer- und Längsneigungen hat örtlich in Absprache und nach Angabe des AG gemeinsam zu erfolgen. Länge der Verkehrsfläche rd. 120 m

1.00 St .................... ....................

02.05.0006. Bestandsvermessung Bestandsvermessung Erstellung der Bestandsvermessung nach Abschluß der Baumaßnahme bestehend aus : Der Bestandsplan ist auf Grundlage einer örtlichen Aufnahme durch eine Vermessung herzustellen. Die Vermessung hat in Lage und Höhe im Bezugs- netz des AG zu erfolgen. Die Bestandspläne sind im Maßstab der Ausfüh- rungsplanung vorzulegen. Lagemäßige Einordnung der Standorte von : Fahrbahnrand und Bordanlagen einschl. Absenkungen und Einfahrten mit Höhenangaben, Entwässerungs- rinnen vor Bordanlagen, Gehwege mit Randeinfas- sungen, Bepflanzungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Entwässerungseinrichtungen be- stehend aus Straßenabläufen und Anschlußleitungen sowie Draingeleitungen an die vorhandene Kanalisation mit Höhenangaben, in der Bautrasse befindliche Schachtabdeckungen, Schieber- und Hydrantenkappen mit Höhenangabe sowie lage- und höhenmäßige Ein- ordnung der Kanalhaltungen, aller Anschlüsse und der Schächte, kreuzende Leitungen und Kabel. Erforderliche Vermessungsarbeiten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheits- preis der Position einzurechnen.

Übertrag: ..................

[Seite 47]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 33/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Die Bestandsvermessung ist 3-fach als pausfähiges Original auf DIN A4 gefaltet sowie auf CD-ROM im dxf.-, dwg. und pdf.-Dateiformat spätestens mit der Schlußrechnung zu übergeben. Folgende Angaben sind besonders zu beachten : Es ist anzugeben, mit welchem CAD-System und in welcher Programmversion die Zeichnung erstellt wurde (z.B. AutoCAD 2000 DWG). Die Daten müssen korrekte und vollständige Koor- dinaten im Referenzsytem ETRS89/UTM-Zone 32 aufweisen. Es dürfen keine Objekte außerhalb des Bearbei- tungsgebietes in der Zeichnung vorhanden sein (beim Zoomen auf Grenzen darf nur noch das Planungsgebiet erscheinen). Layer, die für die Endausfertigung ohne Bedeutung sind (Hilfslayer, ältere Planungsstände usw.) sind aus der Zeichnung zu löschen. Im Zuge der Endabgabe ist außerdem eine voll- ständige CAD-Zeichnung, die alle Layer und Karten- elemente der Endausfertigung umfasst zu liefern. Dieser CAD-Plan ist zudem masstabsgetreu im pdf.-Format zu liefern. Weiterhin ist noch eine reduzierte CAD-Zeichnung, die nur die erstelleten Fachlayer umfasst, d.h. ohne ALK, Zeichnungsrahmen und Legende. Die Layerbelegung ist als Exceltabelle zu doku- mentieren (Spalte 1 = Layername, Spalte 2 = Klartextbezeichnung, optional Spalte 3 mit Be- merkungen. Alle hieraus resultierenden Kosten sind in die Position einzurechnen und werden nich gesondert vergütet.

Psch ....................

Zwischensumme 5 ....................... VERSCHIEDENES

[Seite 48]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 34/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

02.06. ARBEITEN gegen NACHWEIS

Vorbemerkung : Für alle Angaben und Ermittlungen sind die zur Zeit gültigen Preisverordnungen zu beachten. Die darin aufgeführten Zuschläge sind Höchstsätze, die durch die nachfolgenden Preisangaben nicht überschritten werden dürfen.

Lohn- und Gehaltskosten für Stundenlohnarbeiten : Die nachfolgend angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Bestimmungen. Für Über-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden werden zusätzlich die tariflichen Aufschläge vergütet, jedoch nur, wenn hierfür vorher die ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers eingeholt wurde. Die Auslösung wird nicht besonders vergütet. Die entsprechenden Unternehmer- und Sozialzuschläge sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Kosten für Vorhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten : Die Vorhaltekosten beinhalten Abschreibung und Verzinsung. Die Betriebskosten beinhalten die Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkostenanteile sowie Überstundenanteile, jedoch keine Bedienung. Für den Betrieb der Geräte werden die Vorhalte- und Betriebskosten vergütet. Die Personalkosten für die Bedienung werden gesondert erstattet.

02.06.0001. Tagelohn Tagelohn Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis Helfer als Mischpreis, für unvorhergesehene Leistungen gem. §15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die Stundensätze sind alle Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge einzurechnen. Die Stundenlohnzettel müssen § 15 Nr. 3 VOB/B entsprechen und Angaben über die Ausführungen und den Ort der Leistungen enthalten.

15.00 h .................... ....................

02.06.0002. Rad-Bagger Rad-Bagger

2.00 h .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 49]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 35/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

02.06.0003. LkW, ca. 12 t Nutzlast LKW, ca. 12 t Nutzlast

2.00 h .................... ....................

02.06.0004. LKW mit Tieflader LKW mit Tieflader

2.00 h .................... ....................

02.06.0005. Radlader Radlader

2.00 h .................... ....................

02.06.0006. Rüttler bzw. Stampfer Rüttler bzw. Stampfer

2.00 h .................... ....................

02.06.0007. Kompressor Kompressor

2.00 h .................... ....................

02.06.0008. Bohr- o. Abbauhammer Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg

2.00 h .................... ....................

Zwischensumme 6 ....................... ARBEITEN gegen NACHWEIS

[Seite 50]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 36/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung der Abschnitte

OBERBODENARBEITEN ....................... EUR
FAHRBAHN ....................... EUR
STRASSENENTWÄSSERUNG ....................... EUR
BESCHILDERUNG ....................... EUR
VERSCHIEDENES ....................... EUR
ARBEITEN gegen NACHWEIS ....................... EUR

Summe der Abschnitte Titel 2 ....................... EUR STRASSENBAU

[Seite 51]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 37/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung Titel 2 STRASSENBAU

Netto - Angebotssumme ....................... EUR

[Seite 52]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 38/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

KANALISATION

03.01. ROHRGRABENAUSHUB

Die Einstufung des Asphaltmaterial und der Böden im Untergrund ist dem beiliegendem Geo- und Umwelttechnischen Bericht vom 09.05.2025 zu entnehmen.

03.01.0001. Boden ausheben von 0,00 - 2,50 m Boden ausheben von 0,00 - 2,50 m Tiefe Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Geo- und Umwelttechnischem Bericht vom 09.05.2025, für die Baugruben von Kanalleitungen und Bauwerken ausheben, mit einer Grabenbreite nach DIN EN 1610, Baugrubenabmessungen Schachtbauwerke nach DIN 4124, für Baugrubentiefen von 0,00 bis 2,50 m Tiefe ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Graben- bzw. Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Abzurechende Grabenbreiten nach DIN EN 1610 : Rohre DN 400 = 1,40 m Baugrundkennwerte sind dem Umwelt- und Geotechnischem Bericht zu entnehmen.

350.00 m3 .................... ....................

03.01.0002. Boden, Kl. 2-5 in Handarbeit ausheben, als Zulage Boden, Kl. 2 - 5, in Handarbeit ausheben, als Zulage Boden nach DIN 18300 Ausgabe 09/2012, Ziffer 2.3, Klasse 2 - 5, für die Herstellung von Querschlägen sowie neben und unter Hindernissen in Handarbeit ausheben, als Zulage. Baugrundkennwerte sind dem Umwelt- und Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

10.00 m3 .................... ....................

03.01.0003. Seitlich gelagerten Boden verfüllen Seitlich gelagerten Boden verfüllen Seitlich gelagerten einbaufähigen Boden wieder

Übertrag: ..................

[Seite 53]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 39/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. in die Baugruben verfüllen und setzungsfrei ver- dichten.

50.00 m3 .................... ....................

03.01.0004. Verdrängten Boden abfahren Verdrängten Boden abfahren Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Vorhandenes Material im Abtragsbereich unter Zu- grundelegung der Parameterlisten der ErsatzbaustoffV untersuchen, bewerten und klassifizieren sowie die Ergebnisse dokumentieren. Bei Abtransport in ein Zwischenlager entfällt die vorgenannte Verpflichtung und der Betreiber ist verpflichtet, die Annahmekontrolle sowie Untersuchung, Klassifizierung und Dokumentation nach ErsatzbaustoffV vorzunehmen. Gebühren für Beprobung, Transport, Abladen, Deponierung und Wiederverwertung bzw. Entsorgung sind in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

300.00 m3 .................... ....................

03.01.0005. Kreuzungen von Leitungen herstellen Kreuzungen von Leitungen herstellen Kreuzungen von Drainage- und Kanalrohrleitungen, Wasser- und Gasleitungen sowie Einzelkabellei- tungen bzw. Kabelpakete und -schutzrohre bis zu einer Breite von 60 cm herstellen und die gekreuzten Leitungen sichern, als Zulage.

15.00 m .................... ....................

03.01.0006. Erschwerniszulage für Wasserleitungen Erschwerniszulage für Wasserleitungen Erschwerniszulage für Aushub, Verbau, Verlegung, Verdichtung und Verfüllung im Bereich von Wasser- leitungen bis zu einer Breite von 0,5 m, längs und quer im Baugrubenraum, einschl. eventueller Hand- arbeit zur Suche von Wasserleitungen bzw. bei der Ausschachtung unter kreuzenden Wasserleitungen. Die angetroffenen Leitungen sind während der ge- samten Bauzeit zu sichern. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Leitungen in Sand zu betten und mit Trassenwarnband abzudecken. Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage von Leitungen aller Art bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen und die Leitungslage festzustellen.

Übertrag: ..................

[Seite 54]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 40/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbrin- genden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

10.00 m .................... ....................

03.01.0007. Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Aushub, Verbau, Verlegung, Verdichtung und Verfüllung im Bereich von Kabel- leitungen bis zu einer Breite von 0,5 m, längs und quer im Baugrubenraum, einschl. eventueller Hand- arbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw. bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen. Die angetroffenen Kabel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Kabel in Sand zu betten und mit Trassen- warnband abzudecken. Der AN hat sich vor Baube- ginn über die Lage von Kabeln aller Art bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen und die Kabellage festzustellen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

15.00 m .................... ....................

03.01.0008. Sand für Kreuzungen liefern und einbauen Sand für Kreuzungen liefern und einbauen Steinfreien, nicht aggressiven Sand oder gleichwer- tiges Material für die Umhüllung von kreuzenden Leitungen liefern und nach Angabe einbringen. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine nachzu- weisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,9 t/m³ zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

6.00 m3 .................... ....................

03.01.0009. Untermauerung herstellen Untermauerung herstellen Untermauerung aus Hartbrand- bzw. Schwer- betonsteinen nach Angabe herstellen. Die Untermauerung ist nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens herzustellen und von diesem abnehmen zu lassen.

1.00 m3 .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 55]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 41/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 03.01.0010. Beton einbringen Beton einbringen Beton C 12/15 als Hinter-, Unter- bzw. Überbetonierung sowie zur Rohrsicherung liefern und einbringen einschl. aller Erd-, Schalungs- und Nebenarbeiten.

2.00 m3 .................... ....................

03.01.0011. Kalksteinmaterial einb. Kalksteinmaterial liefern u. einbauen Kalksteinmaterial, gebrochen, d.K. 0/56 mm oder gleichwertiges Materail, liefern, und als Grabenver- füllung einbauen und verdichten. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

90.00 m3 .................... ....................

03.01.0012. Material liefern und einbauen Material liefern, profilgerecht als Bodenverbesserung unter der Rohrsohle einbauen und verdichten. Material ´Kalksteinmaterial d.K. 0/56 mm, gebrochen, in abgestufer Körnung´ Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Aushub unge- eigneten Bodens entstanden sind. Das Herstellen des Planums wird nicht vergütet. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringen- den Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

50.00 m3 .................... ....................

Zwischensumme 1 ....................... ROHRGRABENAUSHUB

[Seite 56]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 42/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.02. BAUGRUBENVERBAUARBEITEN

Vorbemerkung : Sofern nicht ein Normverbau nach DIN 4124 verwendet wird, hat der Auftragnehmer vor Be- ginn der Arbeiten eine statische Berechnung des Verbaues aufstellen und prüfen zu lassen und vorzulegen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

03.02.0001. Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2,50 m Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2,50 m Rohrgraben mit Verbaugeräten während der Rohr- verlegearbeiten beidseitig absteifen, die Geräte vorhalten und mit dem Baufortschritt nachziehen sowie ausbauen. Die Geräte sollen mind. 3,00 m lang, 2,50 m hoch und aufsetzbar sein. Für Grabentiefen von 0,00 bis 2,50 m.

120.00 m .................... ....................

03.02.0002. Zulage für Spezial-Verbau Zulage zu der v.g. Verbauposition für die Verwendung eines Kammerdielenverbaues oder eines gleichwer- tigen Verbaus nach Wahl des AN, einschl. aller hierfür erforderlichen Nebenarbeiten. Die Anwendung des Spezialverbaues erfolgt erst bei nicht ausreichender Sicherungsmöglichkeit im Bereich der Ausbaustrecke durch den normalen Verbau nach DIN 4124. Der Einsatz von einem Spezialverbau ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Bauleitung kann den Einsatz eines Spezialverbaues anordnen. Die Erschwernisse von Querungen der Gebäude- und Straßenentwässerungsleitungen bis DN 150 sowie von sonstigen Versorgungsleitungen ist in die Zulage- position Sicherung von Leitungs - und Kabelkreu- zungen einzurechnen. Der zusätzliche erforderliche Erdaushub sowie der Mehreinbau bei der Wiederverfüllung gegenüber dem normalen Verbau sind einzukalkulieren. Max. Sohltiefe: tmax = 4,00 m. Abrechnungsgrundlage ist die mittlere Grabentiefe.

30.00 m2 .................... ....................

Zwischensumme 2 ....................... BAUGRUBENVERBAUARBEITEN

[Seite 57]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 43/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.03. WASSERHALTUNGSARBEITEN

03.03.0001. Abpumpen von Grund- und Tagwasser Abpumpen von Grund- und Tagwasser, direkt aus den Rohrgräben, einschließlich Ausheben und Sicherung von Pumpensaugmulden mit Tauchmotorpumpe, für alle Graben- und Baugrubenarbeiten im LV. Einschl. Materiallieferung, erforderlichen Pumpen, Betrieb der Anlagen und allen Nebenleistungen.

Psch ....................

03.03.0002. Wasserhaltung (Mischwasser) Wasserhaltung während der Bauarbeiten, nach Wahl des AN, in Teillängen, für alles Abwasser aus Mischwasserkanal bis DN 400, zur Herstellung der Kanalerneuerung auf einer Gesamtlänge von 110 m, einschließlich der Schächte, Baustreckenlänge bis 55,00 m, einschl. Anschluß des neuen Kanals DN/OD 400 an den bestehenden Schacht KM1400980 Mischwassermenge bis 5 l/s, z.B. mit Absperrmaßnahmen im Schacht, Überpumpen der Mischwassermenge von Haltung zu Haltung. Einschließlich dem Vorhalten, Warten, Stellen der Arbeitsmittel, erforderlichen Pumpen und Absperr- blasen sowie Rohrüberbrückung mit Rohrkurz- schluss aus PVC-Leitung im Übergangsbereich von vorh. Kanal Mischwasser DN 300 und 400 auf neu verlegte Leitung DN 400 einschl. Materialbeschaffung bzw. lieferung zum täglichen Auf- und Abbau zur Weiterverlegung sowie aller Nebenarbeiten.

Psch ....................

Zwischensumme 3 ....................... WASSERHALTUNGSARBEITEN

[Seite 58]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 44/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.04. ROHRLIEFERUNGS- und -VERLEGEARBEITEN

Vorbemerkung :

In den nachfolgenden Positionen ist die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, wie z.B. Rohre, Dich- tungen, Kanalbaufertigteile, Sand, Splitt usw., in die Einheitspreise einzurechnen, sofern bei den einzelnen Positionen nichts anders vorgeschrie- ben ist.

Es sind nur Materialien zu verwenden, die von einem Liefer- bzw. Herstellerwerk mit Güte- schutzzeichen versehen sind, z.B. FBS- Qualitätsrichtlinien bzw. DIBt-Zulassungen besitzen.

Liefern und Verlegen von Abwasserkanälen nach DIN EN 1610.

Die Verlegvorschriften des Herstellers sind zu be- achten. Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind entsprechend der statischen Berechnung einzuhalten.

Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu säubern, dünn und gleichmäßig im Dichtungs- und An- fasungsbereich mit Gleitmittel zu versehen und in gleichmäßigem Gefälle von Schacht zu Schacht zu verlegen und die Muffen vorschriftsmäßig abzu- dichten. Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben der DIN EN 1610 herzustellen. Die Verfül- lung der Rohrgräben kann erst nach Abnahme durch die Bauleitung erfolgen.

Standssicherheitsnachweise für nachfolgend ausgeschriebene Rohre sind vor der ersten Waren- anlieferung dem Auftraggeber in 2-facher Ausfer- tigung vorzulegen. Werden abweichend von diesen Standsicherheitsnachweisen und abweichend von den beschriebenen DIN-Normen und Qualitätsricht- linien Rohre geliefert, so sind diese auf Kosten des AN zu entfernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszubauen und durch Produkte in vorgeschrie- bener Qualität mit den erforderlichen Nachweisen auszutauschen.

Die Erstellung und Vorlage des Standsicherheits- nachweises für alle ausgeschriebenen Rohrnenn- weiten und Rohrwerkstoffe ist in die nachfolgen- den Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Übertrag: ..................

[Seite 59]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 45/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

03.04.0001. Kanalrohre SN 16 DN/OD 400 liefern und verlegen Kanalrohre SN 16 DN/OD 400 liefern und verlegen Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 400 (400 x 14,9 mm), Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mindestens 16 kN/m2, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wand- dicke,glattwandig, mit DIBt-Zulassung, E-Modul Kurzzeit ≥ 3000 N/mm² bzw. Langzeit ≥ 1500 N/mm2, mit 3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und Produktionsquartal, mit 1 angeformten Muffe und fest eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtung, geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berück- sichtigung der Anforderungen aus dem DWA- Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck - liefern, abladen, verteilen und höhen- und fluchtgerecht verlegen. Baulängen: 3,0 m Überdeckung: 0,70 m bis 1,70 m; SLW60

110.00 m .................... ....................

03.04.0002. Kanalrohre SN 16 DN/OD 400 Gelenkstück liefern und verlegen Kanalrohre SN 16 DN/OD 400 Gelenkstück liefern und verlegen Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 400 (400 x 14,9 mm), Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mindestens 16 kN/m2, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wand- dicke,glattwandig, mit DIBt-Zulassung, E-Modul Kurzzeit ≥ 3000 N/mm² bzw. Langzeit ≥ 1500 N/mm2, mit 3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und Produktionsquartal, mit 1 angeformten Muffe und fest eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtung, geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berück- sichtigung der Anforderungen aus dem DWA- Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck - liefern, abladen, verteilen und höhen- und fluchtgerecht als Zulage zu Pos. 03.04.0001 verlegen. Baulängen: 1,50 m Überdeckung: 0,70 m bis 1,70 m; SLW60

6.00 St .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 60]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 46/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 03.04.0003. Überschiebmuffe DN/OD 400 liefern und verlegen Überschiebmuffe DN/OD 400 liefern und verlegen Überschiebmuffe DN/OD 400, Farbe : braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit DIBT- Zulassung, als Reparaturmuffe, mit 2 angeformeten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE- Dichtungen, liefern und verlegen.

1.00 St .................... ....................

03.04.0004. Rohrschnitte für Kanalrohre aus PVC-U bis DN/OD 400 ausführen Rohrschnitte für Kanalrohre aus PVC-U bis DN/OD 400 mm ausführen Rohrschnitte für Kanalrohre aus PVC-U bis DN/OD 400 mm, Winkel 45° - 90°, mit geeignetem Werkzeug im bzw. außerhalb des Rohrgrabens ausführen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

4.00 St .................... ....................

03.04.0005. Rohrschnitte für Stahlbetonrohre bis DN 400 ausführen Rohrschnitte für Stahlbetonrohre bis DN 400 mm ausführen Rohrschnitte für Stahlbetonrohre bis DN 400 mm, Winkel 45° - 90°, mit geeignetem Werkzeug im bzw. außerhalb des Rohrgrabens ausführen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

1.00 St .................... ....................

03.04.0006. Material für die Leitungszone Material für die Leitungszone liefern und einbauen Kalksteinmaterial d.K. 0/16 oder gleichwertiges nicht bindiges verdichtungsfähgiges Material in runder bzw. gebrochener Form entsprechend DIN EN 1610 liefern und in den Rohrgraben als Auflager (mind. 10 cm + DN/10 bei Rohren DN/OD 400, seilich des Rohres zur Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als Rohrüberdeckung (mind. 30 cm) einbauen. Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein leichtes mechanisches Ver- dichtungsgerät zu verwenden. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zu legen ist. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine

Übertrag: ..................

[Seite 61]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 47/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. nachzuweisen.

120.00 m3 .................... ....................

03.04.0007. Basaltmaterial für Schachtbettung liefern u. einbauen Basaltmaterial für Schachtbettung liefern und einbauen Basaltmaterial d.K. 0/32 mm für die Einbettung und das Auflager der Betonschächte liefern, einbauen und verdichten. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 2,1 t/m³ zugrunde zu legen ist.

5.00 m3 .................... ....................

03.04.0008. Kanal DN/OD 400 an vorh. Schacht anschließen Kanalleitung DN/OD 400 mm an vorh. Schacht anschließen, durch Öffnung der Schachtwand und Lieferung und Einbau eines Einbinderinges bzw. Schachtfutters DN/OD 400 mm für Kanalrohr aus Kunststoff PVC-U, wasserundurchlässiges Verschließen der verbleibenden Öffnungen, Fehlstellen und Fugen, Gerinne im Schacht nach den Grundsätzen des ATV-Arbeitsblattes A 241 aufbrechen und anpassen.

1.00 St .................... ....................

03.04.0009. Rohrkupplung für Rohre DN/OD 400 mm liefern und einbauen Rohrkupplung für Rohre DN/OD 400 liefern und einbauen Rohrkupplung 465, Spannbereich 395 - 465 mm, zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasser- rohren der gleichen Nennweite DN/OD 400 mit Außen- durchmesser von 400 mm, aus unterschied- lichen bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus: Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungs- kanal sowie vier Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click- System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmäßigen Anziehen der Rohrkupplung über den kompletten Umfang des Rohres, liefern und

Übertrag: ..................

[Seite 62]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 48/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

1.00 St .................... ....................

03.04.0010. Lehmriegel für Grabenbreiten bis 1,40 m einbauen Lehmriegel für Grabenbreiten bis 1,40 m einbauen Lehmriegel, vor bzw. hinter den Schachtbauwerken, die Drainageschicht unterbrechend, das Kanalrohr vollständig umschließend, für Grabenbreiten bis 1,40 m, ca. 0,30 m stark und 1,00 m hoch, einbauen und fachgerecht verdichten.

3.00 St .................... ....................

Zwischensumme 4 ....................... ROHRLIEFERUNGS- und -VERLEGEARBEITEN

[Seite 63]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 49/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.05. KANALBAUWERKE

Vorbemerkung : Die unter Titel "Rohrlieferungs- und -verlegearbeiten" gegebenen Hinweise gelten sinngemäß auch für Titel "Kanalbauwerke".

03.05.0001. Stahlbeton-Fertigschacht DN1000/950 (000/400) versetzen Stahlbeton-Fertigschacht DN 1000/950 mm (0/400) versetzen Stahlbeton-Fertigschächte, DN 1000 mm, Bauhöhe 0,95 m (i.L. 0,80 m), mit 1 Ablauföffnung DN 400 mm, zum Anschluß von Kunststoffrohren PVC-U mit geradem oder abgewinkeltem Sohlgerinne, gesamter Schachtkörper inklusive Gerinne und Berme aus Beton der Druckfestigkeitsklasse C40/50 monolithisch gefertigt, mit Fließrinne mit Steigkästen, soweit erforderlich, und Bankett, mit werkseitig eingebauten, mechanisch und verschiebesicher verankerten Dichtungen für die Rohranschlüsse, Neigung der Muffen ent- sprechend dem jeweiligen Rohrgefälle bis ca. 10 %, sowie mit Muffenverbindung mit aufgehender werkseitig fest eingebauter Gleitringdichtung, liefern und versetzen sowie aller anfallenden Nebenarbeiten.

1.00 St .................... ....................

03.05.0002. Stahlbeton-Fertigschacht DN1000/950 (400/400) versetzen Stahlbeton-Fertigschacht DN 1000/950 mm (400/400) versetzen Stahlbeton-Fertigschächte, DN 1000 mm, Bauhöhe 0,95 m (i.L. 0,80 m), mit 1 Zulauföffnung DN 400 sowie 1 Ablauföffnung DN 400 mm, zum Anschluß von Kunststoffrohren PVC-U mit geradem oder abgewinkeltem Sohlgerinne, gesamter Schachtkörper inklusive Gerinne und Berme aus Beton der Druck- festigkeitsklasse C40/50 monolithisch gefertigt, mit Fließrinne mit Steigkästen, soweit erforderlich, und Bankett, mit werkseitig eingebauten, mechanisch und verschiebesicher verankerten Dichtungen für die Rohranschlüsse, Neigung der Muffen ent- sprechend dem jeweiligen Rohrgefälle bis ca. 10 %, sowie mit Muffenverbindung mit aufgehender werkseitig fest eingebauter Gleitringdichtung, liefern und versetzen sowie aller anfallenden Nebenarbeiten.

2.00 St .................... ....................

03.05.0003. Schachtring , DN 1000 / 500-1000 mm Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

Übertrag: ..................

[Seite 64]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 50/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, liefern, abladen und nach Montagevorschrift des Herstellers einbauen. Bauteilverbindung mit fest integrierter Dichtung nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060, Sicherheitssteigbügel mit Edelstahl- kern PP-Ummantelung für einläufige Steigeisengänge, Steigmaß 250 mm, Schachtring SR-M, Bauhöhe: 500 - 1000, Nennweite: 1000 mm,

1.00 m .................... ....................

03.05.0004. Schachthälse DN 1000/625/350 mm versetzen Schachthälse DN 1000/625/350 mm versetzen Schachthälse, DN 1000/625 mm, Bauhöhe 350 mm, Wanddicke 120 mm, nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, mit Sicherheitssteigbügel mit Edelstahl- kern PP-Ummantelung und Muffenverbindung mit aufgehender fest eingebauter Gleitringdichtung, liefern und nach Werksvorschrift versetzen und abdichten einschl. aller anfallenden Neben- arbeiten.

1.00 St .................... ....................

03.05.0005. Schachthälse DN 1000/625/600 mm versetzen Schachthälse DN 1000/625/600 mm versetzen Schachthälse, DN 1000/625 mm, Bauhöhe 600 mm, Wanddicke 120 mm, nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, mit Sicherheitssteigbügel mit Edelstahl- kern PP-Ummantelung und Muffenverbindung mit aufgehender fest eingebauter Gleitringdichtung, liefern und nach Werksvorschrift versetzen und abdichten einschl. aller anfallenden Neben- arbeiten.

2.00 St .................... ....................

03.05.0006. Auflageringe DN 625 mm versetzen Auflageringe DN 625 mm versetzen Auflagerringe nach DIN 4034-1, AR-V, für Schacht- abdeckungen mit Verschiebesicherung, Schlupf- weite 625 mm, 40 - 100 mm hoch, liefern und in MG III versetzen und die Lagerfuge ausfugen.

2.00 St .................... ....................

03.05.0007. Schachtabdeckung D=625 mm verlegen

Übertrag: ..................

[Seite 65]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 51/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Schachtabdeckung D =625 mm verlegen Bauseits gelieferte Schachtabdeckung aus Gusseisen mit Beton, abladen und höhengerecht zum oberflächigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge einbauen, einschl. Schmutzfänger. Die Schachtabdeckung ist zunächst provisorisch aufzulegen und entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug bis auf die planmäßige Höhe (Straße, Bürgersteig usw.) im Längs- und Quergefälle einzubauen. Die Fuge zwischen den Fertigteilen und dem Deckel ist vollflächig mit Distanzstücken entsprechender Festigkeit zu unterlegen. Bei Verwendung von Zementmörtel MG III nach DIN 1053. Die Fugen sind innen und außen glatt abzuziehen. Holzkeile dürfen zur Einregulierung und Verlegung der Schachtabdeckungen nicht verwendet werden, einschließlich allen Anpassungen im Zuge des Straßenbaus. Klasse: D entsprechend DIN EN 124/E DIN 1229, Deckelgröße D = 625 mm Bauhöhe = min 160 bis max. 220 mm Rahmen mit vier Einhängetaschen für Schmutzfänger. Schachtabdeckung wird vom AG geliefert.

3.00 St .................... ....................

Zwischensumme 5 ....................... KANALBAUWERKE

[Seite 66]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 52/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.06. VERSCHIEDENES

03.06.0001. Vorh. Kanalrohre bis DN 400 mm aufnehmen und entsorgen Vorh. Kanalrohre bis DN 400 mm aufnehmen und entsorgen Vorhandene Kanalrohre bis DN 400 mm aus der ausgeschachteten Baugrube aufnehmen, auf eine dem Auftragnehmer freigestellte, zur Ablagerung zugelassene Deponie abfahren und ordnungsgemäß entsorgen einschl. aller anfal- lenden Nebenarbeiten. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert ver- gütet.

110.00 m .................... ....................

03.06.0002. Vorh. Schachtbauwerke, Fläche bis 2,00 m2 und Höhe bis 2,10 m aufnehmen und entsorgen Vorh. Schachtbauwerke, Fläche bis 2,00 m2 und Höhe bis 2,10 m, aufnehmen u. entsorgen Vorhandene Schachtbauwerke bis zu 2,00 m2 Grundfläche und 2,10 m Höhe mit Betonsohle, Mauerwerk oder Betonwänden und Betondecke, Ringen, Konen, Abdeckungen usw. aufnehmen, die brauchbaren Materialien zur Wiederverwen- dung zum Bauhof des Auftraggebers und die unbrauchbaren Materialien auf eine zugelassene Deponie abfahren und ordnungsgemäß entsor- gen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert ver- gütet.

3.00 St .................... ....................

03.06.0003. Dynam. Plattendruckversuch Kontrollprüfung Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-Stb Teil B 8.3, Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG. Die beschriebenen Verdichtungsnachweise sind nur für zusätzliche Kontrollprüfungen und nur auf besondere Anordnung des AG auszuführen. Zur Kontrolle der Tragfähigkeit der Grabensohle, unter Aufsicht eines Vertreters des AG bzw. der BÜ. EDV-Prüfausdrucke spätestens eine Woche später zweifach der Bauüberwachung übergeben. Prüfpunkte in einen Übersichtplan eintragen. Ohne Protokoll und ohne Übersichtsplan erfolgt keine Vergütung.

Übertrag: ..................

[Seite 67]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 53/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

3.00 St .................... ....................

Zwischensumme 6 ....................... VERSCHIEDENES

[Seite 68]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 54/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.07. KANALHAUSANSCHLÜSSE

Vorbemerkung : Alle nachfolgend nicht aufgeführten Arbeiten werden nach den Einheitspreisen der vorher- gehenden Titel und Einzelpositionen abge- rechnet.

Jeder einzelne Anschluß ist gesondert aufzu- messen; für die erbrachten Leistungen ist die Bestätigung durch Unterschrift des Grundstück- eigentümers (soweit dieser bekannt ist) und der Bauleitung einzuholen.

Für jeden einzelnen Anschluß ist eine gesonderte Rechnung aufzustellen.

03.07.0001. Boden ausheben von 0 - 2,5 m Boden ausheben von 0,00 - 2,50 m Tiefe Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und Geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für die Baugruben von Leitungen und Bauwerken, Grabenbreite nach DIN EN 1610, für Baugrubentiefen von 0,00 bis 2,50 m Tiefe ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Graben bzw. Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Abzurechende Grabenbreiten nach DIN EN 1610 : Rohre DN/OD 160 = 0,90 m bei Tiefe < 4,00 m Rohre DN/OD 160 = 1,00 m bei Tiefe >= 4,00 m Rohre DN/OD 200 = 1,00 m bei Tiefe >= 4,00 m Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischem Bericht zu entnehmen.

20.00 m3 .................... ....................

03.07.0002. Verdrängten Boden abfahren Verdrängten Boden abfahren Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1

Übertrag: ..................

[Seite 69]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 55/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. vorgenannte Verpflichtung und der Betreiber ist verpflichtet, die Annahmekontrolle sowie Untersuchung, Klassifizierung und Dokumentation nach ErsatzbaustoffV vorzunehmen. Gebühren für Beprobung, Transport, Abladen, Deponierung und Wiederverwertung bzw. Entsorgung sind in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

20.00 m3 .................... ....................

03.07.0003. Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden für die Herstellung von Querschlägen sowie neben und unter Hindernissen in Handarbeit ausheben, als Zulage. Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Geotechnischem Bericht vom 09.05.2025. Baugrundkennwerte sind den Geotechnischem Bericht zu entnehmen.

5.00 m3 .................... ....................

03.07.0004. Kreuzungen herstellen Kreuzungen von Leitungen herstellen Kreuzungen von Kanal-, Wasser- und Gasleitungs- rohren bzw. Einzelkabelleitungen und Kabelpakete oder Schutzrohre bis zu 60 cm Breite herstellen und die gekreuzten Leitungen sichern, als Zulage.

10.00 m .................... ....................

03.07.0005. Untermauerung herstellen Untermauerung herstellen Untermauerung aus Hartbrand- bzw. Schwer- betonsteinen nach Angabe herstellen. Die Untermauerung ist nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens herzustellen und von diesem abnehmen zu lassen.

1.00 m3 .................... ....................

03.07.0006. Beton einbringen Beton einbringen Beton C 12/15 als Hinter-, Unter- bzw. Überbetonierung sowie zur Rohrsicherung liefern und einbringen einschl. aller Erd-, Schalungs- und Nebenarbeiten.

Übertrag: ..................

[Seite 70]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 56/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

2.00 m3 .................... ....................

03.07.0007. Sand liefern und einbauen Sand liefern und einbringen Steinfreien, nicht aggressiven Sand liefern und nach Angabe einbringen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,9 t/m3 zugrunde zu legen ist. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

7.00 m3 .................... ....................

03.07.0008. Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies d.K. 0/45 mm, gebrochen, oder gleichwertiges Material in abgestufter Körnung, liefern, einbauen und verdichten. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

13.00 m3 .................... ....................

03.07.0009. Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2.5 m Rohrgraben mit Verbaugerät absteifen von 0 - 2,5 m Rohrgraben mit Verbaugeräten während der Rohrverlegearbeiten beidseitig absteifen, die Geräte vorhalten und mit dem Baufortschritt nachziehen sowie ausbauen. Die Geräte sollen mind. 3,00 m lang, 2,50 m hoch und aufsetzbar sein. Für Grabentiefen von 0,00 bis 2,50 m.

10.00 m .................... ....................

03.07.0010. Anschluss DN/OD 160/200 mm liefern und verlegen Anschluss DN/OD 160/200 mm liefern und verlegen Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/200, Rohrwanddicke Hauptrohr: 4 bis 31,8 mm, Hauptrohr- nennweite DN/OD 400, Innendurchmesser,

Übertrag: ..................

[Seite 71]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 57/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit 1 angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 11° (gemäß DWA A 139), mit DIBt-Zulassung, mit einem dem Außendurchmesser des Hauptrohres angepassten Distanzring und einem Gewinderad zum Anziehen des Anschlusses von außen an das Hauptrohr, zum nach- träglichen Anschluss von Abwasserrohren und Form- stücken aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 (z. B. HS- und KG-Rohre) an und alle glattwandigen Kanalrohre der Nennweite DN/OD 400 (z. B. HS-, CONNEX- und KG-Rohre) mit zuvor aufgeführten Wanddicken, einschließlich aller Materialien frei Baustelle liefern und einbauen. Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz (Bohrung Ø 200 +/- 1 mm) am Hauptkanal einzu- rechnen. Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

5.00 St .................... ....................

03.07.0011. Kunststoffrohr DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Kunststoffrohr DN/OD 160 mm liefern und verlegen Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 mm), mit axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Her- stellers, Angaben zur Ringsteifigkeit und Produk- tionsdatum, Farbe: braun (RAL 8011), aus weich- macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), E-Modul Kurzzeit >= 3000 N/mm² bzw. Langzeit >= 1500 N/mm², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m², glattwandig, mit DIBt-Zulas- sung, inkl. der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten, ölbeständigen FE- Dichtungen, liefern, abladen, verteilen und verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Baulängen: 0,18 m; 0,5 m; 1,5 m Überdeckung: 0,5 m bis 3,5 m; SLW60

15.00 m .................... ....................

03.07.0012. Kunststoff-Bögen DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Kunststoff-Bogen DN/OD 160/15° bis 45°, Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Poly- vinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wand- verstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser- Wanddickenverhältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, als Zulage liefern

Übertrag: ..................

[Seite 72]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 58/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. und verlegen.

15.00 St .................... ....................

03.07.0013. Doppelmuffe DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Doppelmuffe DN/OD 160 liefern und verlegen Doppelmuffe DN/OD 160, Farbe: braun (RAL 8011) bzw. blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Polyvinyl- chlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenver- hältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, mit innen liegendem Steg, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

1.00 St .................... ....................

03.07.0014. Überschiebmuffe DN/OD 160 mm liefern u. verlegen Überschiebmuffe DN/OD 160 liefern und verlegen Überschiebmuffe DN/OD 160, Farbe: braun (RAL 8011) bzw. blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Poly- vinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandver- stärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wand- dickenverhältnis SDR 34, mit DIBt-Zulassung, als Reparaturmuffe, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

5.00 St .................... ....................

03.07.0015. Abzweig DN/OD 160/160 mm liefern u. verlegen Abzweig DN/OD 160/160 mm liefern und verlegen Abzweig DN/OD 160/160/45°, Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit DIBt- Zulassung, Zulauf unter 45°, mit 3 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und als Zulage verlegen.

1.00 St .................... ....................

03.07.0016. Rohrkupplung 150 liefern und einbauen Rohrkupplung 150 liefern und einbauen Rohrkupplung 150, Spannbereich 160 - 192 mm, mit DIBt-Zulassung, zur variablen, stufenlosen Verbin- dung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit Außendurchmesser von 160 bis 192 mm, aus unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus: Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil

Übertrag: ..................

[Seite 73]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 59/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. und mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungs- kanal sowie zwei Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

5.00 St .................... ....................

03.07.0017. Anschlüsse von Rohren an vorh. Rohre DN 150 Anschlüsse v. Rohren an vorh. Rohre bis DN 150 herstellen Anschlüsse von Rohren bis zu DN 150 mm an bereits vorhandene Rohre herstellen einschl. Freilegen und Säubern des vorhandenen Rohrendes sowie alle anfallenden Rohrschnitte und Erd- und Nebenarbeiten.

5.00 St .................... ....................

03.07.0018. Foto-Dokumentation der Anschlüsse Foto-Dokumentation der Anschlüsse Foto-Dokumentaiton für jeden einzelnen Kanalhaus- anschluß, pro Anschluß 2 Aufnahmen, davon je 2 Bilder. Jeder einzelne Anschluß muß mit mind. 2 Bildern am offenen Graben in der Abrechnung belegt werden. Am Rohrgrabenende ist eine Maßlatte auf- zustellen, an der die Aushubtiefe ersichtlich ist. Es ist die gesamte Anschlußleitung, einschl. der Formstücke aufzunehmen. Die Bilder sind mit einer Digitalkamera zu fertigen, darin muß das Aufnahme- datum und die Hausnummer des Kanalhausan- schlusses eingeblendet oder auf einem Schild im Foto dargestellt sein. Polaroidbilder sind nicht zugelassen. Von jedem Bild sind 2 Abzüge anzufertigen. Mit der Schlußrechnung ist zusätzlich eine CD mit allen Bildern vorzulegen.

5.00 St .................... ....................

03.07.0019. Vorhandene Rohrleitungen bis DN 150 mm aufnehmen u. entsorgen Vorh. Rohrleitungen bis DN 150 mm aufnehmen und entsorgen Vorhandene Rohrleitungen bis DN 150 mm aus der ausgeschachteten Baugrube aufnehmen, auf eine dem Auftragnehmer freigestellte, zur Ablagerung zugelassene Deponie abfahren und ordnungsgemäß entsorgen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis

Übertrag: ..................

[Seite 74]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 60/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

15.00 m .................... ....................

03.07.0020. Hecken und Mauern unterfahren Hecken und Mauern unterfahren Vorhandene Hecken bis 1,50 m Breite und Mauern bis 0,40 m unterfahren einschl. aller anfallenden Neben- arbeiten, als Zulage zur Pos. 02.08.0001 "Boden ausheben für Hausanschlüsse".

2.00 St .................... ....................

03.07.0021. Mutterbodenfläche herstellen Mutterbodenfläche aufnehmen, wieder herstellen und ansäen Mutterboden bzw. Rasen in 20 - 30 cm Stärke in Hand- bzw. Maschinenbetrieb abheben, innerhalb des Baufeldes fördern und getrennt vom übrigen Aushub lagern. Zwischengelagerten Mutterboden nach Fertigstellung der Bauarbeiten aufnehmen, innerhalb des Baufeldes fördern und auf die Arbeitsflächen in 20 - 30 cm Stärke einbauen und einebnen. Mutter- bodenfläche mit Fräse oder gleichwertigem Gerät gärtnerisch bearbeiten, Steine lesen und mit einer geeigneten Grassamenmischung in einer Menge von mind. 40 g/m² einsäen.

15.00 m2 .................... ....................

03.07.0022. Vorh. Pflaster aufnehmen u. wieder verlegen Vorh. Pflaster aufnehmen und wieder verlegen Vorhandenes Pflaster, Plattenbelag oder ähnliches in befestigen Grundstücksflächen aufnehmen, reinigen, seitlich lagern und wieder auf ein 3 cm starkes Basaltsandbett verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten sowie Anpassung des vorh. frost- sicheren Unterbaus aus Basaltschotter.

25.00 m2 .................... ....................

Zwischensumme 7 ....................... KANALHAUSANSCHLÜSSE

[Seite 75]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 61/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

03.08. ARBEITEN gegen NACHWEIS

03.08.0001. Tagelohn Tagelohn Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis Helfer als Mischpreis, für unvorhergesehene Leistungen gem. §15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die Stundensätze sind alle Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge einzurechnen. Die Stundenlohnzettel müssen § 15 Nr. 3 VOB/B entsprechen und Angaben über die Ausführungen und den Ort der Leistungen enthalten.

25.00 h .................... ....................

03.08.0002. Rad-Bagger Rad-Bagger

2.00 h .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 76]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 62/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

03.08.0003. LkW, ca. 12 t Nutzlast LKW, ca. 12 t Nutzlast

2.00 h .................... ....................

03.08.0004. LKW mit Tieflader LKW mit Tieflader

2.00 h .................... ....................

03.08.0005. Radlader Radlader

2.00 h .................... ....................

03.08.0006. Rüttler bzw. Stampfer Rüttler bzw. Stampfer

2.00 h .................... ....................

03.08.0007. Kompressor Kompressor

2.00 h .................... ....................

03.08.0008. Bohr- o. Abbauhammer Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg

2.00 h .................... ....................

Zwischensumme 8 ....................... ARBEITEN gegen NACHWEIS

[Seite 77]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 63/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung der Abschnitte

ROHRGRABENAUSHUB ....................... EUR
BAUGRUBENVERBAUARBEITEN ....................... EUR
WASSERHALTUNGSARBEITEN ....................... EUR
ROHRLIEFERUNGS- und -VERLEGEARBEITEN ....................... EUR
KANALBAUWERKE ....................... EUR
VERSCHIEDENES ....................... EUR
KANALHAUSANSCHLÜSSE ....................... EUR
ARBEITEN gegen NACHWEIS ....................... EUR

Summe der Abschnitte Titel 3 ....................... EUR KANALISATION

[Seite 78]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 64/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung Titel 3 KANALISATION

Netto - Angebotssumme ....................... EUR

[Seite 79]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 65/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

04.01. STRASSENAUFBRUCH- und -WIEDERHERSTELLUNG

Alle Bordsteine, Hoch-, Rund- und Tiefbordsteine, sind gemäß DIN EN 1340, Qualität DTI-DIN 483 HB...(RB..., T...) aus einschichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale herzustellen, zu liefern und einzubauen. Die Güte ist schriftlich vom AN dem AG vor Einbau zu belegen und zu bestätigen. Alle auf der Baustelle gelieferten Bordsteine müssen mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN- Qualität, das Produktionsdatum und die Ge- brauchstauglichkeit abzulesen ist. Nachweise sind dem AG oder dessen Beauftragten unaufge- fordert zu übergeben. Produkte ohne diesen Nach- weis dürfen nicht verwendet oder eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten Produkte sofort auf Kosten des AN von der Baustelle zu ent- fernen bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszu- bauen und durch Produkte in entsprechender Qualität und erforderlichen Nachweisen auszu- tauschen.

Aufbruch von bituminösen Schichten Das Aufbruchmaterial muß auf Teer- und Pech- bestandteile hin vom AN überprüft werden. Werden Teer- und Pechbestandteile gefunden, ist das Aufbruchgut auf eine zugelassene Sonderdeponie abzufahren und zu entsorgen. Die anfallenden Gebühren auch für die Kontroll- untersuchungen sind in den entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Bescheinigungen über Prüfung,

Übertrag: ..................

[Seite 80]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 66/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Gewichtsnachweis und Deponiegebühren sind der Schlußrechnung beizufügen.

Die Einstufung des Asphaltmaterial und der Böden im Untergrund ist dem beiliegendem Geo- und Umwelttechnischen Bericht vom 09.05.2025 zu entnehmen.

04.01.0001. Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, Dicke der bituminösen Befestigung über 5 bis 25 cm, Gesamtaufbruchtiefe über 5 bis 25 cm. Auseinanderliegende Teilflächen (Einzelstellen). Fläche in Fahrbahnen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Aufbruchstücke zerkleinern. Kantenlänge max. 40 cm.

35.00 m2 .................... ....................

04.01.0002. Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung trennen Durchführung an Einzelstellen. Anfallendes Material, einschliesslich Schneidschlämme in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden. An verschiedenen Einzelstellen Deckschicht und Tragschicht der Fahrbahn und Gehwege trennen. Bituminöse Unterlage schichtweise abtreppen. Dicke der bituminösen Befestigung über 8 bis 25 cm. In den Einheitspreis der Position sind alle erforder- lichen Leistungen und Erschwernisse für den Nachschnitt vor dem Einbau der neuen bituminösen Befestigung einzurechnen. Es erfolgt für diese Leistungen keine gesonderte Vergütung.

65.00 m .................... ....................

04.01.0003. Erdplanum nach ZTVE herstellen Erdplanum nach ZTVE herstellen Erdplanum nach ZTVE zur Aufnahme des Unterbaues mit dem vorgeschriebenen Gefälle in Fahrbahn- und Gehwegflächen herstellen einschl. der Nachverdichtung von vorhandenen Leitungsgräben. Zulässige Abweichung der Nennhöhe +/- 2 cm. Verformungsmodul >= 45 MN/m2. Auf Anordnung zusätzlich zu liefernde und ein- zubauende Materialien, wie z.B. Kalkkies oder Basaltmaterial, werden nach den entsprechen- den Positionen gesondert vergütet.

Übertrag: ..................

[Seite 81]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 67/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

40.00 m2 .................... ....................

04.01.0004. Frostschutzschicht in Fahrbahnflächen herstellen Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungskl. bis 1,0. Baustoffgemisch 0/32. Im Fahrbahnbereich. Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. Einbaudicke i.M. 50 cm Baustoffgemisch Basaltschotter. Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Die Einbaustärke ist zusätzlich durch Lieferscheine nachzuweisen.

20.00 m3 .................... ....................

04.01.0005. Asphalttragschicht AC 32 TN herst. Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht- mischgut AC 32 TN herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungskl. 1,0. Einbaudicke 10 cm. Bindemittel = Bitumenpaar 50/70 // 50/80 VL Verdichtungsgrad >= 98,0 %. Hohlraumgehalt <= 8,0 Vol.-% Die Einbaustärke ist zusätzlich durch Liefer- scheine nachzuweisen.

35.00 m2 .................... ....................

Zwischensumme 1 ....................... STRASSENAUFBRUCH- und -WIEDERHERSTELLUNG

[Seite 82]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 68/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.02. ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

Die Einstufung des Asphaltmaterial und der Böden im Untergrund ist dem beiliegendem Umwelt- und Geotechnischen Bericht vom 09.05.2025 zu entnehmen.

04.02.0001. Boden ausheben für Wasserhauptleitungen Boden ausheben für Wasserhauptleitungen Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und Geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für Baugruben der Wasserhauptleitungen als Einzel- graben, Grabenbreite = 70 cm, für Baugrubentiefen von 0,00 bis 1,75 m Tiefe ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Graben- bzw. Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

170.00 m3 .................... ....................

04.02.0002. Boden ausheben für Kopflöcher Boden ausheben für Kopflöcher Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für Kopflöcher zum Anschluß an vorhandene Wasser- hauptleitungen, Grabenbreite bis 1,50 m, Grabenlänge bis 2,50 m, Grabentiefe bis 2,00 m, ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

25.00 m3 .................... ....................

04.02.0003. Suchschlitze für Kabel Suchschlitze für Kabel Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,

Übertrag: ..................

[Seite 83]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 69/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Leitungen und dgl. nach Angabe des AG, der Bauleitung oder des Versorgungsträgers, in Hand- schachtung, bis 1,25 m Tiefe, in Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025 herstellen. Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

10.00 m3 .................... ....................

04.02.0004. Seitlich gelagerten Boden verfüllen Seitlich gelagerten Boden verfüllen Seitlich gelagerten einbaufähigen Boden wieder in die Baugruben verfüllen und setzungsfrei ver- dichten.

30.00 m3 .................... ....................

04.02.0005. Verdrängten Boden abfahren Verdrängten Boden abfahren Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1

165.00 m3 .................... ....................

04.02.0006. Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für die Herstellung von Querschlägen sowie neben und unter Hindernissen in Handarbeit ausheben, als Zulage. Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

Übertrag: ..................

[Seite 84]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 70/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 10.00 m3 .................... ....................

04.02.0007. Kreuzungen herstellen Kreuzungen herstellen Kreuzungen von Kanal-, Wasser- und Gasleitungsrohren bzw. Einzelkabel- leitungen und Kabelpakete oder Schutzrohre bis zu 60 cm Breite herstellen und die gekreuzten Leitungen sichern, als Zulage.

10.00 m .................... ....................

04.02.0008. Untermauerung herstellen Untermauerung herstellen Untermauerung aus Hartbrand- bzw. Schwerbetonsteinen nach Angabe herstellen. Die Untermauerung ist nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens herzustellen und von diesem abnehmen zu lassen.

1.00 m3 .................... ....................

04.02.0009. Beton einbringen Beton einbringen Beton C 12/15 als Hinter-, Unter- bzw. Über- betonierung sowie zur Rohrsicherung liefern und einbringen einschl. aller Erd-, Schalungs- und Nebenarbeiten.

2.00 m3 .................... ....................

04.02.0010. Erschwerniszulage für Wasserleitungen Erschwerniszulage für Wasserleitungen Erschwerniszulage für Aushub, Verbau, Verlegung, Verdichtung und Verfüllung im Bereich von Wasser- leitungen bis zu einer Breite von 0,5 m, längs und quer im Baugrubenraum, einschl. eventueller Hand- arbeit zur Suche von Wasserleitungen bzw. bei der Ausschachtung unter kreuzenden Wasserleitungen. Die angetroffenen Leitungen sind während der ge- samten Bauzeit zu sichern. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Leitungen in Sand zu betten und mit Trassenwarnband abzudecken. Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage von Leitungen aller Art bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen und die Leitungslage festzustellen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbrin- genden Leistung durch den AG bzw. die Bauleitung.

70.00 m .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 85]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 71/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

04.02.0011. Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Kabelleitungen Erschwerniszulage für Aushub, Verbau, Verlegung, Verdichtung und Verfüllung im Bereich von Kabel- leitungen bis zu einer Breite von 0,5 m, längs und quer im Baugrubenraum, einschl. eventueller Hand- arbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw. bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen. Die angetroffenen Kabel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Kabel in Sand zu betten und mit Trassen- warnband abzudecken. Der AN hat sich vor Baube- ginn über die Lage von Kabeln aller Art bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen und die Kabellage festzustellen. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

25.00 m .................... ....................

04.02.0012. Rohrgraben absteifen Rohrgraben absteifen von 0 - 1,75 m Rohrgraben mit Saumbohlen während der Rohrverlege- arbeiten entsprechend DIN 4124 beidseitig absteifen, die Gerätschaften vorhalten und mit dem Baufortschritt nachziehen sowie ausbauen. Für Grabentiefen von 0,00 bis 1,75 m.

90.00 m .................... ....................

04.02.0013. Sand liefern und einbauen Sand liefern und einbringen Steinfreien, nicht aggressiven Sand liefern und nach Angabe einbringen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,9 t/m3 zugrunde zu legen ist. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

60.00 m3 .................... ....................

04.02.0014. Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies d.K. 0/45 mm, gebrochen, oder gleichwertiges Material in abgestufter Körnung, liefern, einbauen und verdichten. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine

Übertrag: ..................

[Seite 86]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 72/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

60.00 m3 .................... ....................

04.02.0015. Abpumpen von Grund- und Tagwasser Abpumpen von Grund- und Tagwasser, direkt aus den Rohrgräben, einschließlich Ausheben und Sicherung von Pumpensaugmulden mit Tauchmotorpumpe, für alle Graben- und Baugrubenarbeiten im LV. Einschl. Materiallieferung, erforderlichen Pumpen, Betrieb der Anlagen und allen Nebenleistungen.

20.00 Std .................... ....................

04.02.0016. Trassenwarnband verlegen Trassenwarnband verlegen Trassenwarnband, am Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in bis zu 3 km Entfernung gelagert, aufladen, antransportieren, abladen, ordnungsgemäß nach Angabe ausziehen und verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

150.00 m .................... ....................

04.02.0017. Straßenkappen versetzen Straßenkappen versetzen Straßenkappen für Schieber bzw. Hydranten einschl. Unterlagsplatten, am Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in bis zu 3,0 km Entfernung gelagert, auf- laden, antransportieren, abladen, ordnungsgemäß in auszubauenden Wegen versetzen und der späteren Niveauhöhe der Wege angleichen und aller anfallen- den Erd- und Nebenarbeiten.

7.00 St .................... ....................

04.02.0018. Wasserleitungen bis DN 100 ausbauen Wasserleitungen bis DN 100 ausbauen Wasserleitungen ausbauen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemass entsorgen. Art : Wasserleitungen aus GG, GGG bzw. Kunststoff (PE), wie vorgefunden.

Übertrag: ..................

[Seite 87]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 73/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. bis DN 100. Abdeckung : Sand Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdruecklicher Anord- nung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

10.00 m .................... ....................

04.02.0019. Formstücke ausbauen Formstücke ausbauen Formstücke und Armaturen ausbauen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemass entsorgen. Art : Stahl oder Guss, wie vorgefunden. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdruecklicher Anord- nung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

7.00 St .................... ....................

04.02.0020. Kappen ausbauen Kappen ausbauen Alte Schieber und Hydrantenkappen ausbauen, aufnehmen und an einer Stelle gesammelt im Baufeld lagern. Art : Stahl oder Guss, einschl. Tragplatten wie vorgefunden. Abholung auf dem Lagerplatz und Entsorgung durch den AG.

7.00 St .................... ....................

Zwischensumme 2 ....................... ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

[Seite 88]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 74/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.03. ERDARBEITEN Wasserhausanschlüsse

Vorbemerkung : Alle nachfolgend nicht aufgeführten Arbeiten werden nach den Einheitspreisen der vorhergehenden Titel und Einzelpositionen abgerechnet.

Jeder einzelne Anschluß ist gesondert aufzu- messen.

Für jeden einzelnen Anschluß ist eine gesonderte Rechnung aufzustellen.

04.03.0001. Boden ausheben für Hausanschlüsse Boden ausheben für Hausanschlüsse Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für Baugruben der Wasserhausanschlüsse, Graben- breiten = 70 cm nach DIN 4124, für Baugrubentiefen von 0,00 bis 1,75 m Tiefe ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Graben- bzw. Bau- grubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

40.00 m3 .................... ....................

04.03.0002. Boden ausheben für Kopflöcher Boden ausheben für Kopflöcher Boden nach Homogenbereich HB 1 bis HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für Kopflöcher zum Anschluß an vorhandene Wasser- hauptleitungen, Grabenbreite bis 1,50 m, Grabenlänge bis 1,50 m, Grabentiefe bis 1,50 m, ausheben und seitlich lagern einschl. profilgemäße Herstellung der Baugrubensohle. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1 Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

30.00 m3 .................... ....................

04.03.0003. Seitlich gelagerten Boden verfüllen Seitlich gelagerten Boden verfüllen

Übertrag: ..................

[Seite 89]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 75/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Seitlich gelagerten einbaufähigen Boden wieder in die Baugruben verfüllen und setzungsfrei ver- dichten.

20.00 m3 .................... ....................

04.03.0004. Verdrängten Boden abfahren Verdrängten Boden abfahren Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Materialwerte nach ErsatzbaustoffV = BM-0 und BM-F0 Materialwerte nach LAGA = Z0 und Z1.1

50.00 m3 .................... ....................

04.03.0005. Boden in Handarbeit ausheben Boden in Handarbeit ausheben Boden nach Homogenbereich HB 1 und HB 3 nach Umwelt- und geotechnischem Bericht vom 09.05.2025, für die Herstellung von Querschlägen sowie neben und unter Hindernissen in Handarbeit ausheben, als Zulage. Baugrundkennwerte sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

8.00 m3 .................... ....................

04.03.0006. Kreuzungen herstellen Kreuzungen herstellen Kreuzungen von Kanal-, Wasser- und Gasleitungsrohren bzw. Einzelkabel- leitungen und Kabelpakete oder Schutzrohre bis zu 60 cm Breite herstellen und die gekreuzten Leitungen sichern, als Zulage.

Übertrag: ..................

[Seite 90]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 76/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 10.00 m .................... ....................

04.03.0007. Untermauerung herstellen Untermauerung herstellen Untermauerung aus Hartbrand- bzw. Schwerbetonsteinen nach Angabe herstellen. Die Untermauerung ist nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens herzustellen und von diesem abnehmen zu lassen.

1.00 m3 .................... ....................

04.03.0008. Beton einbringen Beton einbringen Beton C 12/15 als Hinter-, Unter- bzw. Über- betonierung sowie zur Rohrsicherung liefern und einbringen einschl. aller Erd-, Schalungs- und Nebenarbeiten.

2.00 m3 .................... ....................

04.03.0009. Sand liefern und einbauen Sand liefern und einbringen Steinfreien, nicht aggressiven Sand liefern und nach Angabe einbringen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,9 t/m3 zugrunde zu legen ist. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

25.00 m3 .................... ....................

04.03.0010. Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies liefern und einbauen Kalkkies d.K. 0/45 mm, gebrochen, oder gleichwertiges Material in abgestufter Körnung, liefern, einbauen und verdichten. Die Liefermenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt in verdichtetem Zustand, wobei bei Abrechnung nach Wagenmaß die Auflockerung mit 25 % und bei Abrechnung nach Wiegescheinen als Faktor 1,6 t/m3 zugrunde zulegen ist. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

25.00 m3 .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 91]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 77/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

04.03.0011. Trassenwarnband verlegen Trassenwarnband verlegen Trassenwarnband, am Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in bis zu 3 km Entfernung gelagert, aufladen, antransportieren, abladen, ordnungsgemäß nach Angabe ausziehen und verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

40.00 m .................... ....................

04.03.0012. Straßenkappen versetzen Straßenkappen versetzen Straßenkappen für Schieber einschl. Unterlagsplatten, am Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in bis zu 3,0 km Entfernung gelagert, auf- laden, antransportieren, abladen, ordnungsgemäß in auszubauenden Wegen versetzen und der späteren Niveauhöhe der Wege angleichen und aller anfallen- den Erd- und Nebenarbeiten.

7.00 St .................... ....................

04.03.0013. Hecken und Mauern unterfahren Hecken und Mauern unterfahren Vorhandene Hecken bis 1,50 m Breite und Mauern bis 0,40 m unterfahren einschl. aller anfallenden Neben- arbeiten, als Zulage.

4.00 St .................... ....................

04.03.0014. Mauerdurchbrüche herstellen Mauerdurchbrüche herstellen Mauerdurchbrüche bis zu 40 cm Stärke mittels Kernbohrung herstellen und nach dem Verlegen von Versorgungsleitungen wieder ordnungsgemäß verschließen einschl. Innen- und Außenputz sowie Isolieranstrich und Einbau vom AG gestelltem Mauerschutzrohr in der erforderlichen Nennweite einschl. Einbringen von Expansionsharz Tangit M3000 oder vergleichbarem Material und aller anfallenden Nebenarbeiten.

7.00 St .................... ....................

04.03.0015. Mutterbodenfläche herstellen Mutterbodenfläche aufnehmen, wieder herstellen und ansäen Mutterboden bzw. Rasen in 20 - 30 cm Stärke in Hand- bzw. Maschinenbetrieb abheben, innerhalb des

Übertrag: ..................

[Seite 92]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 78/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Baufeldes fördern und getrennt vom übrigen Aushub lagern. Zwischengelagerten Mutterboden nach Fertigstellung der Bauarbeiten aufnehmen, innerhalb des Baufeldes fördern und auf die Arbeitsflächen in 20 - 30 cm Stärke einbauen und einebnen. Mutter- bodenfläche mit Fräse oder gleichwertigem Gerät gärtnerisch bearbeiten, Steine lesen und mit einer geeigneten Grassamenmischung in einer Menge von mind. 40 g/m² einsäen.

50.00 m2 .................... ....................

04.03.0016. Vorh. Pflaster aufnehmen u. wieder verlegen Vorh. Pflaster aufnehmen und wieder verlegen Vorhandenes Pflaster, Plattenbelag oder ähnliches in Einfahrten und Zugängen aufnehmen, reinigen, seitlich lagern und wieder auf ein 3 cm starkes Basaltsandbett verlegen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten sowie Anpassung des vorh. frost- sicheren Unterbaus aus Basaltschotter.

15.00 m2 .................... ....................

04.03.0017. Erdrakete DA 50 mm Erdrakete DA 50 mm Grabenloses Verlegen von Schutzrohren DA 50 mm mittels Erdrakete herstellen. Eingeschlossen sind die Erdarbeiten für die Herstellung der erforderlichen Start- und Zielgruben einschl. Sicherung / Abstüzung der Gruben sowie Wiederverfüllung nach Abschluß der Arbeiten. Eingeschlossen sind weiterhin alle Be- dienungs- und Gerätekosten sowie die Lieferung und der Einbau des Schutzrohres. Ausführung nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und ausdrücklicher Anordnung der zu erbringenden Leistung durch den AG bzw.die Bauleitung.

20.00 m .................... ....................

Zwischensumme 3 ....................... ERDARBEITEN Wasserhausanschlüsse

[Seite 93]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 79/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.04. ROHRVERLEGUNG WASSERHAUPTLEITUNG

Vorbemerkung : Die Verlegung der Wasserleitung hat nach den Vorgaben folgender Normen und Regelwerke zu erfolgen :

Arbeitsblattes W 400 "Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV), Teil 2 : Bau und Prüfung" des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

DIN EN 805 "Wasserversorgung Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden" Deutsche Fassung EN 805 : 2000"

DVGW-Arbeitsblatt GW 301 "Verfahren für die Erteilung der DVGW-Bescheinigung für Rohrleitungsbauunternehmen"

DVGW-Arbeitsblatt GW 330 "Schweissen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus PE-HD für Gas- und Wasserleitungen; Lehr- und Prüfplan"

DVGW-Arbeitsblatt GW 331 "Schweißaufsicht für Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus PE-HD für die Gas- und Wasserversorgung; Lehr- und Prüfplan"

Die Wasserleitungsrohre und alle Formstücke (Bögen, Abzweige, Elektroschweißmuffen usw.) sowie Armaturen werden vom AG zur Verfügung gestellt und sind vom Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld in ca. 3 km Entfernung auf die Baustelle zu transportieren.

Mit der Angebotsabgabe sind sämtliche lt. den vorgenannten Regelwerken geforderten Zulassungen und Bescheinigungen wie z.B. Prüfbescheinigungen für PE-Schweißer nach GW 330 und Benennung der Schweißaufsicht nach GW 331 vorzulegen.

Vor Ausführung der Schweißarbeiten sind vor Ort Testschweißnähte für jede Nennweite ausführen. Die Durchführung der Testschweiß- nähte ist in die Einheitspreise des LV einzu- rechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Rohrverlegung ist mittels eines Rohrbuches z.B. nach dem Muster Anhang A des Arbeits- blattes G 472 für Gasleitungen aus Polyethylen für einen Betriebsdruck > 4 bar zu dokumentieren.

Übertrag: ..................

[Seite 94]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 80/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

Hinweis zur Leitungsverlegung : Die Lage der verlegten Wasserleitungsrohre und Formstücke sowie die Enden der Hausanschluß- leitungen ist von vorh. Grenzmarkierungen z.B. über Dreiecksmass einzumessen und in ge- eigneter Form in der Abrechnungszeichnung für die Wasserversorgung darzustellen. Die Ab- rechnungszeichnungen sind anschließend spätestens mit der Schlußrechnung dem AG zu übergeben. Eine besondere Vergütung für die Einmessung erfolgt nicht. Die Kosten sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Po- sitionen einzurechnen.

04.04.0001. Rohr bis DA 125 PEHD antransportieren Rohr bis DA 125 PEHD antransportieren Trinkwasserrohr bis DA 125 x 11,4 SDR 11 PEHD in Stangen je 12 m am Lagerplatz des AG (Betriebs- hof der Stadtwerke Hünfeld) in ca. 3 km Entfernung aufladen und zur Baustelle transportieren.

150.00 m .................... ....................

04.04.0002. Formstücke und Armaturen antransportieren Formstücke und Armaturen antransportieren Formstücke und Armaturen (Bögen, Abzweige, Schieber, Hydranten, Muffenverbindungen usw.) am Lagerplatz des AG (Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld) in ca. 3 km Entfernung aufladen und zur Baustelle transportieren.

15.00 St .................... ....................

04.04.0003. Rohr DA 125 PEHD verschweißen Rohr DA 125 PEHD verschweißen Bauseits gestelltes Trinkwasserrohr DA 125 x 11,4 SDR 11 PEHD in Stangen je 12 m am Lagerplatz im Baustellenbereich aufnehmen, entlang der Ver- legetrasse verziehen und mittels Heizelement- stumpfschweißung auf die der Baugrube ange- messene Länge verbinden. Der Rohrschnitt ist enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

150.00 m .................... ....................

04.04.0004. Rohr DA 125 PEHD verlegen Rohr DA 125 PEHD verlegen In der Verlängerung der Verlegetrasse ausgelegtes und verschweißtes Trinkwasserrohr DA 125 x 11,4 SDR 11 PEHD aufnehmen und in den offenen Leitungsgraben in

Übertrag: ..................

[Seite 95]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 81/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. gleichmäßigem Gefälle und auf die Baugrubenlänge als Strang oder Einzelrohr abgestimmt verlegen. Bei abschnittsweiser Verlegung ist Einbau einer Muffen-Endkappe z.B. Hawle System 2000 oder gleichwertig mit der entsprechenden Nennweite für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung oder Bauab- schnittsende in der Verlegeposition enthalten. Die Verfüllung der Leitungsgräben kann erst nach Abnahme durch die Bauleitung erfolgen.

150.00 m .................... ....................

04.04.0005. Zulage für Verlegung von Formstücken Zulage für die Verlegung von Formstücken Zulage für die Verlegung von Formstücken und Armaturen aller Art (Bögen, Abzweige, Schieber, Hydranten, Muffenverbindungen usw.). Einschl. Anbindung der Formstücke und Armaturen an neu verlegte bzw. vorhandene Wasserleitungen aus PEHD und Gußeisen. Die erforderlichen Verbindungen mit Elektroschweiß- muffen oder im Heizelement-Stumpfschweißen nach DVGW-Arbeitsblatt G472 / W400-2 in Verbindung mit DVS 2207 sind einzurechnen, sonst wie Rohrleitungs- positionen. Betriebsdruck : PN 16 bar, entspr. SDR-Stufe 11 Grundsätzlich sind die Rohre mittels Heizelement- Stumpfschweissung zu verbinden. Elektorschweiß- muffen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zulässig und zu verwenden.

15.00 St .................... ....................

04.04.0006. Rohrschnitte für Gußrohre bis DN 100 Rohrschnitte für Gußrohre bis DN 100 Rohrschnitte für Wasserleitungsrohre aus Gußeisen bzw. duktilem Gußeisen bis DN 100 mm, Winkel 90°, mit geeignetem Werkzeug im bzw. außerhalb des Rohrgrabens ausführen einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten.

5.00 St .................... ....................

04.04.0007. Trinkwasserleitung DA 125 verbinden Trinkwasserleitung verbinden Enden der verlegten Trinkwasserleitung DA 125 in offenen Gräben bzw. Gruben mit den vorhandenen Trinkwasserleitungen DN 100 GGG bzw. DA 125 x 11,4 PE verbinden. Einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte.

3.00 St .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 96]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 82/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. 04.04.0008. Trinkwasserleitung molchen Trinkwasserleitung bis DA 125 molchen Die verlegte Wasserversorgungsleitung zur Reinigung vor dem Spül- und Desinfetkionsvorgang molchen, einschl. Bereitstellung der erforderlichen Gerät- schaften und aller Nebenarbeiten. Ausführung in mehreren Abschnitten.

150.00 m .................... ....................

04.04.0009. Trinkwasserleitung spülen und desinfizieren Trinkwasserleitung bis DA 125 spülen und desinfizieren Die verlegte Wasserversorgungsleitung spülen und desinfizieren nach DVGW W 291, Entkeimung der Wasserleitungen mit Desinfektions- mittel, einschl. Beschaffen und schadloses Fortschaffen des Spülwassers, sowie liefern des Desinfektionsmittels, einschl. aller Nebenarbeiten. Die Versorgungsleitung muss den mikrobiologischen Anforderungen entsprechen und in einem ordnungsge- mäßen Zustand übergeben werden. Die mikrobiologische Untersuchung wird durch und auf Kosten des AG vorgenommen. Die Probeent- nahme ist mind. 1 Woche im Voraus beim AG an- zumelden. Ausführung in mehreren Abschnitten. Evtl. weitere erforderliche Untersuchungen des Wassers infolge nicht einwandfreien bakterilo- gischen Erstbefund gehen zu Lasten des Auftag- nehmers. Es wird daher empfohlen bereits dem zur Druckprüfung der Leitung erforderlichen Wasser Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit,- Chlorbleich- lauge- beizugeben. Die Abnahme der Baumaßnahme kann erst nach Vorliegen eines einwandfreien mikrobiologischen Untersuchungsbefundes erfolgen.

150.00 m .................... ....................

04.04.0010. Dichtigkeitsprüfung Wasserleitung bis DA 125 Dichtigkeitsprüfung Wasserleitung bis DA 125 Druckprüfung von Rohrleitungssystemen nach EN 805, W 400-2, auch Kontraktionsverfahren für große Nenn- weiten und Leitungslängen nach W 400-2. HDPE und PVC-Leitungen nach Kontraktionsverfahren, Stahl- und Gussrohrleitungen mit/ ohne Zementmörtel im be- schleunigten Normalverfahren oder Normalverfahren. Die Druckprüfungserfassung erfolgt mit elektronischen Datenloggersystemen. Einschl. Bereitstellen und Vorhalten des Prüfgerätes, Be- und Wegschaffen des Druckwassers, sowie allen Nebenarbeiten. Die Prüfberichte sind 2-fach der Bauleitung vorzulegen.

Übertrag: ..................

[Seite 97]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 83/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: .................. Prüfdruck: PN + 5 bar. Ausführung in mehreren Abschnitten.

150.00 m .................... ....................

Zwischensumme 4 ....................... ROHRVERLEGUNG WASSERHAUPTLEITUNG

[Seite 98]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 84/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.05. ROHRVERLEGUNG HAUSANSCHLÜSSE

Vorbemerkung : Die Verlegung der Wasserleitung hat nach den Vorgaben folgender Normen und Regelwerke zu erfolgen :

Arbeitsblattes W 400 "Technische Regeln Wasser- verteilungsanlagen (TRWV), Teil 2 : Bau und Prüfung" des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasser- faches e.V.)

DIN EN 805 "Wasserversorgung Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden" Deutsche Fassung EN 805 : 2000"

Die Wasserleitungsrohre und alle Formstücke (Bögen, Abzweige, Elektroschweißmuffen usw.) sowie Armaturen werden vom AG zur Verfügung gestellt.

04.05.0001. Rohr bis DA 50 PE antransportieren Rohr bis DA 50 PE antransportieren Trinkwasserrohr bis DA 50 x 4,6 PE als Rollenware am Lagerplatz des AG (Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld) in ca. 3 km Entfernung aufladen und zur Baustelle transportieren.

40.00 m .................... ....................

04.05.0002. Formstücke und Armaturen antransportieren Formstücke und Armaturen antransportieren Formstücke und Armaturen (Bögen, Abzweige, Druckanbohrventile, Werkstoffübergangsverbinder, Muffenverbindungen usw. für Hausanschlußleitungen) am Lagerplatz des AG (Betriebshof der Stadtwerke Hünfeld) in ca. 3 km Entfernung aufladen und zur Baustelle transportieren.

Übertrag: ..................

[Seite 99]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 85/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

25.00 St .................... ....................

04.05.0003. Rohr DA 50 PE verlegen Rohr bis DA 50 PE verlegen Trinkwasserrohr bis DA 50 x 4,6 PE am Lagerplatz aufnehmen, entlang der Verlegetrasse auslegen einschl. Rohrschnitte zur Abstimmung auf die erforderliche Grabenlänge und in den offenen Leitungsgraben in gleichmäßigem Gefälle und auf die Baugrubenlänge als Strang oder Einzelrohr abgestimmt verlegen. Durchführung an Einzelstellen. Die Verfüllung der Leitungsgräben kann erst nach Abnahme durch die Bauleitung erfolgen.

40.00 m .................... ....................

04.05.0004. Zulage für Verlegung Druckanbohrventil Zulage für die Verlegung Druckanbohrventil Zulage für die Verlegung von Durckanbohrventilen zum Anschliessen der Hausanschlußleitungen an die Hauptleitungen DA 125, sonst wie Pos. 04.05.0003. Einschl. Anbindung der Druckanbohrventile an neu verlegte Wasserhaupt- und -hausanschlußleitungen aus PEHD.

7.00 St .................... ....................

04.05.0005. Zulage für Verlegung von Formstücken Zulage für die Verlegung von Formstücken Zulage für die Verlegung von Formstücken aller Art (Bögen, Abzweige, Werkstoffübergangsverbinder, Muffenverbindungen usw.), sonst wie Pos. 04.05.0003. Einschl. Anbindung der Formstücke an neu verlegte bzw. vorhandene Wasserhausanschlußleitungen aus PE und Gußeisen.

20.00 St .................... ....................

Zwischensumme 5 ....................... ROHRVERLEGUNG HAUSANSCHLÜSSE

[Seite 100]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 86/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.06. VERSCHIEDENES

04.06.0001. Straßenbeleuchtungsmast aufstellen Straßenbeleuchtungsmast aufstellen Straßenbeleuchtungsmast, Lichtpunkthöhe 4,50 m, am Betrebshof der Stadtwerke Hünfeld in bis zu 3 km Entfernung gelagert, aufladen, anstransportieren, abladen, stellen, ausrichten und in ein Betonfundament L/B/H = 50 x 50 x 80, mit einbetonierter Bodenhülse aus PVC, d = 30 cm, l = 50 cm, einsetzen. Seitliche Kabelzuführungsöffnungen sind vorzusehen. Hohlräume mit Sand verfüllen und verdichten, einschl. Verschluss- klappe aus Beton C8/10 und Glattstrich. Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 5 ausführen. Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

2.00 St .................... ....................

Zwischensumme 6 ....................... VERSCHIEDENES

[Seite 101]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 87/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

04.07. ARBEITEN gegen NACHWEIS

04.07.0002. Tagelohn Tagelohn Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis Helfer als Mischpreis, für unvorhergesehene Leistungen gem. §15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die Stundensätze sind alle Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge einzurechnen. Die Stundenlohnzettel müssen § 15 Nr. 3 VOB/B entsprechen und Angaben über die Ausführungen und den Ort der Leistungen enthalten.

25.00 h .................... ....................

04.07.0003. Rad-Bagger Rad-Bagger

2.00 h .................... ....................

Übertrag: ..................

[Seite 102]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 88/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026 Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

Übertrag: ..................

04.07.0004. LkW, ca. 12 t Nutzlast LKW, ca. 12 t Nutzlast

2.00 h .................... ....................

04.07.0005. LKW mit Tieflader LKW mit Tieflader

2.00 h .................... ....................

04.07.0006. Radlader Radlader

2.00 h .................... ....................

04.07.0007. Rüttler bzw. Stampfer Rüttler bzw. Stampfer

2.00 h .................... ....................

04.07.0008. Kompressor Kompressor

2.00 h .................... ....................

04.07.0009. Bohr- o. Abbauhammer Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg

2.00 h .................... ....................

Zwischensumme 7 ....................... ARBEITEN gegen NACHWEIS

[Seite 103]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 89/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung der Abschnitte

STRASSENAUFBRUCH- und -WIEDERHERSTELLUNG ....................... EUR
ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG ....................... EUR
ERDARBEITEN Wasserhausanschlüsse ....................... EUR
ROHRVERLEGUNG WASSERHAUPTLEITUNG ....................... EUR
ROHRVERLEGUNG HAUSANSCHLÜSSE ....................... EUR
VERSCHIEDENES ....................... EUR
ARBEITEN gegen NACHWEIS ....................... EUR

Summe der Abschnitte Titel 4 ....................... EUR ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

[Seite 104]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 90/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Zusammenstellung Titel 4 ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

Netto - Angebotssumme ....................... EUR

[Seite 105]

Projekt:: Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung Seite 91/91 der Stadt Hünfeld / Stadtteil Nüst Grundhafter Ausbau "Theodor-Storm-Straße" Bauherr: Stadtwerke Hünfeld GmbH / Magistrat Stadt Hünfeld Datum 01.10.2026

Gesamtzusammenstellung

Netto - Summe Titel 1 ....................... EUR BAUSTELLENEINRICHTUNG, VERKEHRSSICHERUNG und BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

Netto - Summe Titel 2 ....................... EUR STRASSENBAU

Netto - Summe Titel 3 ....................... EUR KANALISATION

Netto - Summe Titel 4 ....................... EUR ERDARBEITEN WASSERVERSORGUNG

Netto - Gesamtsumme ....................... EUR

19.00 % Mehrwertsteuer ....................... EUR

Brutto - Gesamtsumme ....................... EUR

................................................., den .........................

................................................................................... (Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

Str Ka W Nüst Theodor Storm Straße Langtext LV 01 10 2026.pdf

......................................... EUR