[Seite 1]
Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung
Projekt
24_568
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa
Bauvorhaben
Zubau Mensaerweiterung STS Max-Schmeling-Schule Oktaviostraße 143 22043 Hamburg
Leistung (LV)
04
KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Ausführungsbeginn Ausführungsende
k.A. k.A.
Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.
Abgabeort
Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)
Zuschlagsfrist
k.A.
MwSt. Währung
19,00 % EUR
Seiten o. Anlage(n)
Seiten: 31 Leistungsverzeichnis (ohne 2.+ 3. Seite LV-Deckblatt
12.08.2026 - Seite 1
[Seite 2]
Inhaltsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Nr. Bezeichnung Seite Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Allgemeine Vorbemerkungen 3
Angaben zur Baustelle 9
04.01 Titel KG 480 MSR 13
04.02 Titel KG 480 Sonstiges 25
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 31
12.08.2026 - Seite 2
[Seite 3]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen Allgemeine Vorbemerkungen
Baustelleneinrichtung
Die Aufstellung von Baubuden und Baucontainern zur Material- und Gerätelagerung ist nur eingeschränkt, im Bereich der BE-Flächen, möglich. Die Aufstellorte sind zuvor mit der Bauleitung abzustimmen. Benötigte Parkflächen sind im Voraus mit dem Auftraggeber und der örtlichen Bauleitung abzustimmen, ein Anspruch zur Mitbenutzung besteht nicht. Schlaf- und Wohncontainer werden nicht zugelassen.
Für die Baustelle wird keine Baustellenüberwachung eingesetzt. Die Bewachung, Verwahrung und Versicherung der Baubuden, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. des Auftragnehmers und seiner Erfüllungsgehilfen, auch während der Arbeitsruhe, obliegt dem Auftragnehmer. Das gilt auch für die dem Auftragnehmer überlassenen Gegenstände. Der Auftraggeber ist nicht dafür verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden. Eine besondere Vergütung für diese Leistungen wird nicht gewährt. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Zusätzlich gilt, dass alle Schäden und Rückstände, die auf dem Baugelände entstehen oder zurückbleiben, vom AN auf seine Kosten beseitigt werden und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird
Die Einrichtung der Baustelle, sowie die Vorhaltung aller zur Ausführung des Gewerkes erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Hebezeuge, etc. inklusive Wiederherstellung des Ursprungszustandes bei Verlassen der Baustelle, sind Bestandteil der Einheitspreise.
WC- und Waschgelegenheiten werden durch den AG für die gesamte Bauzeit, zur Verfügung gestellt.
Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan
Gemäß Baustellenverordnung wird für die Baustelle ein Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan erstellt und dessen Einhaltung durch einen Koordinator sichergestellt. Die Inhalte des Planes sind allen auf der Baustelle tätigen Mitarbeitern des AN und auch seinen Subunternehmen durch den AN zu vermitteln.
Den Anweisungen des Planes und des Koordinators ist Folge zu leisten.
Gerüste / Baukran
Für den Rohbau wird ein Standgerüst vorgesehen (Fassade außen), alle weiteren Sicherungsmaßnahmen müssen vom jeweiligen AN ebenso erbracht werden
und müssen entsprechend in die Angebotspreise einkalkuliert werden.
Ein Baukran zur Mitbenutzung aller am Bau beteiligten Gewerke wird 12.08.2026 - Seite 3
[Seite 4]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen vom AN der Rohbauarbeiten für die Dauer der Rohbauarbeiten gegen Gebühr auch für die
anderen Gewerke in Absprache mit der Bauleitung gestellt.
Baustrom / Bauwasser
Dem AN stehen Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser zu den in den "Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299" genannten Bedingungen zur Verfügung.
Vom AN sind die für seine Leistung erforderlichen Bauwasser- und Baustromanschlüsse ab den genannten Übergabestellen selbst herzustellen. Übergabestellen stehen nach Art und Lage wie folgt zur Verfügung:
-
Anschluss Wasser: 1 Bauwasseranschluss innerhalb des Bauzaunes; Hydrant im Umkreis von 200 m vorhanden
-
Anschluss Strom: 1 Baustromverteiler mit Anschluss für Kranschrank;
Die Kosten für Bauwasser und Baustrom werden Anteilig zur Abrechnungssumme berechnet und von der Schlussrechnung abgezogen.
0,2 % Baustrom
0,2 % Bauwasser
als Umlage auf Abrechnungsendsumme.
Abfallbeseitigung
Für den Abtransport von Bauschutt, Materialresten und dergleichen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Reinigung von Arbeitsplätzen hat umgehend und ständig sowie auf besondere Anordnung der Bauleitung zu erfolgen. Werden diesbezügliche Weisungen der Bauleitung nicht beachtet, kann der Auftraggeber, nach Fristsetzung, die Abfallbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen lassen.
Der Auftragnehmer hat die Beseitigung von durch ihn verursachten Verunreinigungen der öffentlichen und privaten Verkehrswege und soweit erforderlich, der Baustellenzufahrt und Baustraßen durch die Baufahrzeuge unverzüglich zu veranlassen.
12.08.2026 - Seite 4
[Seite 5]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen
Baustellenbesetzung in der Ausführungszeit
In der Ausführungszeit gemäß abgestimmten Ablauf und Montagewochen ist Personal an den Werktagen auf der Baustelle ausreichend vorzuhalten.
Die Besetzung der Baustelle an Werktagen ist auch bei einer betrieblichen 4 Tage sicherzustellen
Bautagesberichte
Über die vom Auftragnehmer auszuführenden Arbeiten sind täglich Bautagesberichte zu führen und in Kopie 1x wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Vorgänge des für den Auftragnehmer tätigen Beschäftigten am Bau dokumentieren, z. B. Anzahl des eingesetzten Personals, Tätigkeit, wichtige Bauabschnitte und Ereignisse, usw.
Baubesprechungen
Der Auftragnehmer hat während der Bauausführung, sowie nach Aufforderung durch die Bauleitung, an den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. Zu Beginn der Leistungen ist seitens des AN ein deutschsprachiger Ansprechpartner zu benennen.
Lärmintensive Arbeiten
Lärmintensive Arbeiten sind nach dem Schulbetrieb anzupassen. Die Zeiträume sind vorab mit der Bauleitung/Bauüberwachung festzulegen/abzustimmen.
Rauchverbot
Auf dem gesamten Schulgelände sowie innerhalb der Baustelleneinrichtung gilt ein absolutes Rauchverbot.
Technische Hinweise
Soweit im Ausschreibungstext nicht anders ausgeführt, ist die Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen beinhalten die vollständige Leistung inkl. der Lieferung von Materialien und deren Montage, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben.
Maß- und Materialangaben im LV dienen ausschließlich der Kalkulation. Vor der Ausführung sind sie mit den Zeichnungen und den baulichen Gegebenheiten zu vergleichen und mit der Bauleitung/Bauüberwachung abzusprechen. Die im LV-Text und auf
12.08.2026 - Seite 5
[Seite 6]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen den Übersichtszeichnungen angegebenen Abmessungen sind grundsätzlich nur "ca.-Maße".
3 Woche nach schriftlicher Auftragserteilung ist eine Materialliste in Anlehnung an die Struktur des Leistungsverzeichnisses der Objektüberwachung digital zu übergeben.
Dem Auftragnehmer werden die Ausführungsunterlagen der Architekten/Fachplaner digital zur Verfügung gestellt. Sollten die Planungsunterlagen in Papierform benötigt werden, sind die Unterlagen durch den AN auszudrucken. Die dadurch entstandenen Druckkosten sind durch den AN zu tragen.
Vor der Durchführung der Arbeiten sind die Detailpunkte mit den Architekten abzusprechen und die entsprechenden Detailzeichnungen zu beachten. Unklarheiten sind vor Baubeginn zu klären. Leistungen, die im LV nicht aufgeführt sind, müssen vor Ausführung mit der Bauleitung abgesprochen und mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart werden.
Die Reihenfolge der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung/Bauüberwachung.
Vor der Durchführung der einzelnen Arbeiten hat sich der AN von der Eignung der anzuwendenden Systeme und Materialien für den jeweiligen Anwendungsfall zu überzeugen. Der AN haftet ferner für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der einschlägigen DIN-Normen,Arbeitsrichtlinien, Verordnungen und Werksvorschriften. Insbesondere sind die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft einzuhalten.Die speziellen Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Herstellerwerkes der Rohstoffe bzw. der anzuwendenden Materialien werden Vertragsbestandteil. Die Modernisierungsarbeiten sind unter Beachtung der geltenden Vorschriften und DIN -Normen und gem. Stand der Technik durchzuführen. Nach Festlegung des zur Anwendung kommenden Systems seitens des AG's sind sämtliche im LV ausgeschriebenen u. eventuell nachträglich beauftragten Leistungen systemgebunden auszuführen.
Stundenlohn
Sollten Stundenlohnarbeiten notwendig sein, sind diese der Bauleitung vor Ausführung anzuzeigen. Der Beginn und das Ende der Stundenlohnarbeiten sind beim Hausmeister oder einem Mitglied der Objektüber- wachung anzumelden. Diesem ist der Stundenlohnzettel noch am gleichen Tage zur Unterschrift vorzulegen. Dem verantwortlichen Objektüberwacher (also den Fachingenieuren oder dem bauleitenden Architekten) sind die Stundenlohnzettel wöchentlich
12.08.2026 - Seite 6
[Seite 7]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen zu übergeben. Dies betrifft dann auch die Bautagebücher. Sie sind täglich zu führen und wöchentlich dem verantwortlichen Objektüberwacher zu übergeben.
Werk- und Montageplanung
Es gelten insbesondere die Anforderungen in der VOB/ C für die Herstellung der Werk- und Montageplanung.
Der Auftragnehmer hat die Ausführungsunterlagen 3 Wochen nach Beauftragung auf Vollständigkeit und Bedenken zu prüfen.
Zu der Werk.- und Montageplanung sind die jeweiligen Datenblätter zur Freigabe 4 Wochen vor Montagebeginn gemäß Terminplan vorzulegen.
Fabrikatsänderungen sind min. 6 Wochen vor Einbau genehmigen zu lassen
Termine
Beginn der Baumaßnahme sowie der Terminanblauf sind dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen.
Der Bauzeitenplan wird für alle Anbieter verbindlich sein, mit Abgabe des Angebots erkennt der Bieter die Termine an. Der Bauherr behält sich die Änderung der Reihenfolge der Gewerke vor.
Die AN kann nicht von einem zusammenhängenden Bauablauf in beiden Gebäudeteilen ausgehen, ein Anspruch auf durchgehende Tätigkeit besteht nicht.
Nachträge
Sollten Nachträge für zusätzliche oder geänderte Leistungen erforderlich werden, sind alle Nachweis gemäß Vergabehandbuch Bau einzureichen, wie
-
Einkaufnachweise
-
Formblätter zur Kalkulation
-
und sonstige Angaben für eine revisionssichere Prüfung.
Vorgabe Abrechnung
Die Rechnungen und Aufmaße sind in Papierform und digital einzureichen.
12.08.2026 - Seite 7
[Seite 8]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Allgemeine Vorbemerkungen
Dokumentation
Die Dokumentation ist gemäß den Vorbemerkungen/ Vorgaben SBH/GMH zu erstellen und ist zwei Wochen vor Abnahme vollständig zur Prüfung der Objektüberwachung digital zu übergeben.
Die Dokumentation wird nicht separat vergütet und ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
Ohne Dokumentation ist eine VOB Abnahme nicht möglich!
12.08.2026 - Seite 8
[Seite 9]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Angaben zur Baustelle Angaben zur Baustelle
Lage und Art des Bauvorhabens
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterung der Mensa zwischen vorhandener Mensa und Bestandsklassenhaus am Standort der Stadtteilschule Oktaviostraße in Hamburg.
(Koordinaten 53.566785, 10.104985 googleMaps)
Die Baustelle liegt auf der Schulliegenschaft Hopfenhofweg 86 bzw. Oktaviostraße 143 in Hamburg.
Der Neubau ist Eingeschossig und wird als Holzbauvariante ausgeführt.
Ein Teil des Altbaus Geb. 2 wird umgebaut zu einem Theaterfachraum.
Alle installationen erfolgen als Sichtinstallation.
- Lage der Baustelle, Zufahrt:
Es wird dem Bieter dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle über die vorhandenen Örtlichkeiten zu informieren. Der Bieter hat sich anhand der diesen Ausschreibungsunterlagen anliegenden Planunterlagen, insbesondere anhand des Baustelleneinrichtungsplans, über die örtlichen
Gegebenheiten zu informieren. Dementsprechend sind alle Transportkosten oder andere durch die Besonderheit der Örtlichkeit entstehende Kosten zu erkunden und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist im Zufahrtsbereich mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, aufgrund des Schulbetriebs, zu rechnen. Eine Gefährdung der Kinder ist in jedem Fall zu verhindern. Innerhalb der BE-Fläche und in dem Bereich der Baustellenzufahrt ist mit Schritttempo zufahren.
Die für die Maßnahme verwendeten Bau- und Lieferfahrzuge sind aufgrund der Enge der Straßenräume sowie der eingeschränkten Schleppkurven/Radien von den AN an die Situation angepasst, auszuwählen.
Der daraus gegebenenfalls resultierende Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist durch die AN einzukalkulieren.
Rückwärtsfahrten mit LKW sind grundsätzlich nur mit Einweisung durch eine weitere Person zulässig!
12.08.2026 - Seite 9
[Seite 10]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Angaben zur Baustelle
- Lage von baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück
Das Grundstück weist eine Reihe von Bestandsgebäuden (Klassenzimmergebäude / Kreuzbau Verwaltungsbau), sowie eine Laubengangerschließung (Achtung: lichte Höhe ca. 2,1m) auf.
- Geländeoberflächen, vorhandene bauliche Anlagen, Aufwuchs
Die Geländeoberflächen sind größtenteils mit Betonplatten bzw. -Pflaster befestigt.
Im nördlichen Bereich des Grundstücks grenzt die Baustelle an schützenswerten Baumbestand an. Die Abgrenzung erfolgt über ortsfeste Bauzäune.
Im südlichen und westlichen Bereich grenzt die Baustelle an den Schulhof. Ein Umfahren des Neubaus mit Fahrzeugen ist nicht möglich.
Insbesondere im Bereich der Engstelle zwischen Neubau und Fachklassengebäude ist die Durchgangsbreite auf ca. 1m eingeschränkt.
Der Schwenkbereich des Krans liegt auch über Schulhof- bzw. Gebäudeflächen. In diesen Bereichen ist ein Überschwenken mit Lasten auszuschließen.
- Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, befahrbare und freizuhaltende Flächen, Einschränkungen
Das Baugelände ist bauseits, wie im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt, mit einem Bauzaun umschlossen. Die Baustelle darf nur über die Zufahrt betreten oder verlassen werden. Der umlaufende Bauzaun darf nicht geöffnet werden, das Einfahrtstor der Baustelle ist nach Arbeitsschluss zu verschließen.
Die Baustellenzufahrt sowie die Verkehrswege auf dem Baugelände sind jederzeit für den Verkehr, insbesondere für Feuerwehr und Rettungsdienste, freizuhalten und dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Feuerwehraufstellflächen und ihre Zufahrten sowie Hydranten und ihre Zugänge sind dauernd freizuhalten. Flucht- und Rettungswege sind grundsätzlich freizuhalten, insbesondere darf in diesen kein Material gelagert werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, z.B. an Wochenenden und Feiertagen, sind Maschinen und Geräte so abzustellen, dass Feuerwehr und Rettungsdienste alle Gebäudeteile ungehindert erreichen können. Private Personenkraftwagen dürfen innerhalb des Baugeländes nicht abgestellt werden.
Auf dem Baugelände gilt die Straßenverkehrsordnung.
- Lage und Ausmaß der dem AN zur Verfügung stehenden 12.08.2026 - Seite 10
[Seite 11]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Angaben zur Baustelle BE-Flächen Baustelleneinrichtungsflächen stehen auf dem Baugrundstück unentgeltlich zur Verfügung, allerdings nur in begrenztem Umfang. Diese Flächen befinden sich innerhalb des eingezäunten Baugeländes. Lage und Ausmaß der zur Verfügung stehenden Flächen sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Sie sind gemeinsam mit anderen Unternehmern zu nutzen.Die Nutzung ist der der örtlichen OÜ abzustimmen.
- Bodenverhältnisse
- für TGA nicht relevant
- Schadstoffbelastung Boden
-für TGA nicht relevant
- Grundwasserverhältnisse
- für TGA nicht relevant
- Kampfmittel
-für TGA nicht relevant
- Besonders zu schützende Bereiche und Objekte
Alle Arbeiten, Anlieferungen etc. haben so zu erfolgen, dass keinerlei Schäden an den angrenzenden Bereichen und der Nachbarbebauung sowie an bestehenden Bäumen entstehen.
- Zugänglichkeit
Die Zufahrt erfolgt über die Baustellen-/Feuerwehr-Zufahrt an der Oktaviostraße.
- Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Im Einwirkungsbereich der Baustelle liegen zum Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude. Diese liegen in einem Allgemeinen Wohngebiet sowie einem Gebiet für Hochschul- und Schuleinrichtungen. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVwV) zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschimmissionen).
- Gemäß Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen / SiGeKo
12.08.2026 - Seite 11
[Seite 12]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Angaben zur Baustelle
Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) gem. BaustellV beauftragt. Hierdurch wird die Verantwortlichkeit der AN für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsschutzgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften nicht berührt. Vom SiGeKo wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) erstellt. Dieser gilt für den gesamten Bereich der Baustelle, für alle am Bau Beteiligten einschließlich Lieferanten und Nachunternehmern sowie für Besucher. Jeder AN ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle eingesetztem Personal, seinen Nachunternehmern sowie seinen Lieferanten vor Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans bekannt zugeben und während der Arbeit dessen Einhaltung durchzusetzen und zu kontrollieren. Vor Arbeitsaufnahme ist vom AN eine Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind. Den Beschäftigten des AN sind vom AN vor Arbeitsbeginn die entsprechenden Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und Demontageanweisungen) zu erteilen. Montage-, Abbruch- und Arbeitsanweisungen für potentiell gefährliche Arbeiten und Montagen sind dem SiGeKo vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung der Bauleitung des AG in Kopie zu übergeben.
12.08.2026 - Seite 12
[Seite 13]
Leistungsverzeichnis Leistung (Titel)
04.01 KG 480 MSR
12.08.2026 - Seite 13
[Seite 14]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Technische Vorbemerkungen: Technische Vorbemerkungen:
Anforderungen an die technische Ausführung von Kabelträger- systemen aus verzinktem Stahl. Die Holme sind als Verstärkung und Kantenschutz mit oberem Falz zu versehen. Sprossen aus C-Profil, Abstand höchstens 300 mm, mit gratloser Kabelauf- lagerfläche.
Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen Befesti- gungswinkel, Klemmwinkel, Stahl-Spreizdübel, Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen, Ankerbolzen, Verbin- dungsstücke, Klemmstücke, Klemmschellen, Wandausleger, Trägerlaschen, Schutzkappen, Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel, Gelenkstücke, Auflager, Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige Kleinteile, inkl. aller erforderlichen Maßnahmen zur Einbindung des vorg. Tragsystems in den örtlichen Potentialausgleich.
Die Kabelträgersysteme sind in verzinkter Ausführung; Feuer- verzinkung nach DIN 17162, Teil 1.Die Kabelrinnen besitzen eine Spezial-Lochprägung zur Bodenverstärkung und gratloser Kabelauflagefläche. Der Befestigungsabstand der einzelnen Kabelrinnen beträgt max. 150 cm, sonst je nach Bedarf.
Die Kabeltragsysteme und Einzelverlegesysteme, geeignet für Verlegetechniken mit Funktionserhalt nach DIN 4102, Teil 12, müssen grundsätzlich die notwendigen Prüfungszeugnisse beinhalten.
Für die Verlegung bzw. Montage der Kabeltrag- und Verlegesysteme sind die notwendigen EInzelbohrungen in den jeweiligen Einheitspreisen einzukalkulieren.
Für die Montage in Kalksandsteinwänden sind zugelassene Schraubanker zu verwenden und in der Kalkulation zu berücksichtigen.
04.01.10 Kabelrinne Stahl bandverz H 60mm B 100mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 100 mm.
40m EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 14
[Seite 15]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.01.20 Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Klassifizierungscode: 55561
Korrosionsschutz: Aluminium, Durchmesser aussen: 20mm Materialstärke: 1,9mm Verlegung offen,auf Putz bzw. Holz, mit Abstandsschellen.
50m EP.......................... GP ............................
04.01.30 Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Klassifizierungscode: 55561
Korrosionsschutz: Aluminium, Durchmesser aussen: 25mm Materialstärke: 1,9mm Verlegung offen,auf Putz bzw. Holz, mit Abstandsschellen.
80m EP.......................... GP ............................
04.01.40 Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Klassifizierungscode: 55561
Korrosionsschutz: Aluminium, Durchmesser aussen: 32mm Materialstärke: 1,9mm Verlegung offen,auf Putz bzw. Holz, mit Abstandsschellen.
80m EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 15
[Seite 16]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.01.50 Abzweigkasten Einführungen Kunststoff 80/80mm T 37mm Hohlwand Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für andere Arten von Leitern/Leitungen oder Elektroinstallationsrohre, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel, in Hohlwand.
25St EP.......................... GP ............................
04.01.60 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 20 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 2 (90 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe über 4 bis 6 m.
10m EP.......................... GP ............................
04.01.70 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 2 (90 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe über 4 bis 6 m.
5m EP.......................... GP ............................
04.01.80 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 16
[Seite 17]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 2 (90 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe über 4 bis 6 m.
5m EP.......................... GP ............................
Es kommen für die nachfolgend aufgeführten Es kommen für die nachfolgend aufgeführten Leitungstypen mehrere Installationsarten zur Ausführung.
Die jeweilige Installationsart ist in den Installationsplänen ersichtlich.
Installationsart Kabelrinne: Die Verlegung der Kabel und Leitungen erfolgt AP auf Kabel- rinnen mit Trennsteg als geordnetes System. Die Kabel und Leitungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit Kabelbindern zu befestigen. Der max. Befestigungsabstand sollte 3,0m nicht überschreiten. Bei Kabelanhäufigung, Bögen, Abzweigern, T-Stücken etc. ist der Befestigungsabstand zu minimieren, sodass eine geordnete Kabelverlegung gewährleistet wird. Notwendige Befestigungsmittel sind im Einheitspreis der Kabel und Leitungen einzukalkulieren. Die Kabelbinder sind nach Fertigstellung der Verlegung einzukürzen.
Installationsart Sammelhalter: Die Verlegung der Kabel und Leitungen erfolgt AP in Sammel- haltern als geordnetes System. Nachfolgende Kabel- und Sammelhalter sind entsprechend dem minimalst notwendigen Bedarf vor Ort zu wählen. Es wird eine maximale Platzreserve von 60 % akzeptiert. Überdimensionierte Halter werden vom Bauherrn nicht akzep- tiert und werden nicht vergütet. Befestigungsmaterialien einschl. Bohrungen sind in den Ein- heitspreisen einzukalkulieren.
Notwendige Befestigungsmittel sind im Einheitspreis der Kabel und Leitungen einzukalkulieren. Die Kabelbinder sind nach Fertigstellung der Verlegung einzukürzen.
Installation in UP-Ausführung: Bei sämtlichen Mauerwerks- und Betonwänden o. Wänden, die nachträglich verputzt oder eine sonstige Verkleidung erhalten, sind die gesamten Kabel und Leitungen in das Mauerwerk einzufräsen bzw.
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 17
[Seite 18]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ einzuschlitzen. Die Befestigung kann wahlweise mit Gips oder Kunststoffschellen erfolgen; der Befestigungsabstand beträgt max. 50 cm.
Einzelbohrungen durch Wände und Decken sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Installation FR-AP: Die Verlegung der Leitungen bzw. Kabel erfolgt AP mit PVC-Rohren, der Befestigungsabstand beträgt ca. 40 cm. Bei Anhäufungen von Leitungen bzw. Kabeln können ent- sprechend mehrere Kabel/Leitungen in einem Rohr mit größerem Querschnitt geführt werden.
Installation AP in Zwischendecke: Die Verlegung der Leitungen und Kabel erfolgt einzeln mit PVC-Schellen oder bei Anhäufungen mittels serienmäßiger Sammel- befestigung (PVC-Klemmschellen). Der Befestigungsabstand der Schellen beträgt ca. 50 cm. Vor Verlegung ist mit der Deckenbaufirma ein Koordinations- gespräch zu führen, damit eine gegenseitige Behinderung für die Unterkonstruktion ausgeschlossen ist. Die Leitungen sind grundsätzlich an der Rohdecke zu montieren; ein Auflegen auf der Unterkonstruktion der Zwischendecke ist nichtzulässig.
Installation in UP-Ausführung: Bei sämtlichen Mauerwerks- und Betonwänden o.. Wänden, die nachträglich verputzt oder eine sonstige Verkleidung erhalten, sind die gesamten Kabel und Leitungen in das Mauerwerk einzufräsen bzw. einzuschlitzen. Die Befestigung kann wahl- weise mit Gips oder Kunststoffschellen erfolgen; der Befesti- gungsabstand beträgt max. 50 cm.
Installation in Kabelrinnen: Die Verlegung der Leitungen und Kabel erfolgt in einem geordneten System, ausgerichtet und mit Kabelbindern versehen. Sämtliche Schwachstromleitungen sowie Schwach- stromkabel innerhalb der Kabel- und Gitterrinnen sind im abgeschotteten Teil zu verlegen.
Installation in Brüstungskanälen: Die Leitungen bzw. Kabel in Brüstungskanälen müssen mittels Halteklammern verlegt bzw. befestigt werden. Leitungsnetz im geordneten System; Befestigungsabstand ca. alle 30 cm.
Einzelne für die Leitungsführung erforderliche Bohrungen und Durchführungen in z.B. Lüftungsgeräte sind in die jeweiligen Einheitspreise mit
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 18
[Seite 19]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ einzukalkulieren.
Die Verlegung versteht sich einschl. Befestigung.
Alle Leitungsmassen verstehen sich als Gesamtmassen. Die Leitungen sind in unterschiedlichsten Teillängen entsprech- end dem Bauablauf zu verlegen und aufzumessen.
Entsprechend der vorgenannten Leistungstexte sind nur Entsprechend der vorgenannten Leistungstexte sind nur Leitungen der Art PVC-Steuerleitung, feindrähtig flexibel, teilweise mit Schirmung zu verwenden.
Leitungstyp: YSLY-JZ/-OZ; YSLY-JB; YSLYCY-JZ/-OZ
04.01.90 YSLY-JB 3x1,5mm² YSLY-JB 3x1,5mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
100m EP.......................... GP ............................
04.01.100 YSLY-JB 3x2,5mm² YSLY-JB 3x2,5mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
10m EP.......................... GP ............................
04.01.110 YSLY-JB 5x2,5mm² YSLY-JB 5x2,5mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
10m EP.......................... GP ............................
04.01.120 YSLY-OZ 2x0,75mm² YSLY-OZ 2x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
70m EP.......................... GP ............................
04.01.130 YSLY-OZ 3x0,75mm² YSLY-OZ 3x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
20m EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 19
[Seite 20]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.01.140 YSLY-OZ 4x0,75mm² YSLY-OZ 4x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
20m EP.......................... GP ............................
04.01.150 YSLY-JZ 3x0,75mm² YSLY-JZ 3x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
20m EP.......................... GP ............................
04.01.160 YSLY-JZ 3x1,5mm² YSLY-JZ 3x1,5mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
20m EP.......................... GP ............................
04.01.170 YSLYCY-OZ 2x0,75mm² YSLYCY-OZ 2x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
150m EP.......................... GP ............................
04.01.180 YSLYCY-OZ 3x0,75mm² YSLYCY-OZ 3x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
20m EP.......................... GP ............................
04.01.190 YSLYCY-OZ 4x0,75mm² YSLYCY-OZ 4x0,75mm² wie zuvor beschrieben liefern und verlegen.
60m EP.......................... GP ............................
04.01.200 Herstellung der E-Verdrahtung Heizung/Lüftung Herstellung der betriebsfertigen E-Verdrahtung der Komponenten für die Beheizung und Lüftung des Objektes, ein- schließlich Auflegen und Anklemmen aller verlegter Kabel und Leitungen auf die externen Geräte bzw. Regelmodul, Montage und Position der Fernbedienung und des Außentem- peraturfühlers prüfen. Parametrierung nach
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 20
[Seite 21]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ Vorgaben des Be- treibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vor- nehmen. Inbetriebnahmeprotokoll erstellen inkl. Beschriftung bzw. Kennzeichnungsschilder.
Aufschaltung auf die Bestands GLT von Kieback und Peter
1psch GP ............................
04.01.210 Antrieb Fenster Kettenantrieb für die verdeckte Montage zum Einbau in das im Flügelprofil Programmierbarer 24 V DC Kettenantrieb für Kipp- oder Drehflügel. Je nach Fenstergröße ist die erforderliche Anzahl an Kettenantrieben einzusetzen, ggf. in Kombination mit einem Verriegelungsantrieb. Es sind Antriebe mit integrierter Synchronisationsfunktion ohne Zusatzmodule zu verwenden. Es ist eine objektbezogene Risikobeurteilung gemäß Maschinenbaurichtlinie durchzuführen. Gemäß dieser Beurteilung ist der Antrieb mit einer entsprechenden Klemmschutzfunktion auszustatten. Schutzklasse 3: Reduktion der Schließgeschwindigkeit (< 5 mm/s) Schutzklasse 4: direkte Anschlussmöglichkeit für Klemmleiste ohne Zusatzmodule (eine entsprechende Klemmleiste ist mit einzukalkulieren) Es ist eine Kettenlänge von mind. 400 mm vorzusehen.
Folgende Programmiermöglichkeiten müssen auchnachträglich im eingebauten
Zustand am Antrieb realisierbar sein:
-
Druck- und Zugkraft
-
Unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten (AUF/ZU) Truespeed™
-
Klemmschutzklasse bis S4 ohne Zusatzmodule
-
Hubweitenänderung
-
Druckentlastung- und Reversierung
Technische Daten:
Montageart: eingebaut in Flügelprofil
Betriebsspannung: 20-36 VDC
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 21
[Seite 22]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ Stromaufnahme: max. 1,0 A
Restwelligkeit: max. 10%
Abmessungen (BxHxT): 33 x 22mm (H x T), Länge (L) abhängig von Kettenhub
Zugkraft: 250 N
Zuhaltekraft: 2000 N
Temperaturbereich:-5°C bis 74°C
Farbe: RAL 9005
Schutzart: integrierte Montage: IP 32
Maximale Hubweite: 1000 mm
Geschwindigkeit: 1-17 mm/s (TrueSpeed™)
Bei der Montage sind die Herstellervorgaben,
insbesondere bei der Auswahl und Anzahl der
Befestigungsmittel zu beachten. Nach Abschluss der Montagearbeiten sind
die Fenster im eingebauten Zustand auf der Baustelle "Probe" zu fahren und
einzustellen. Hierüber ist ein entsprechender Nachweis zu führen.
Lieferumfang:
Antrieb mit 35mm Kabel mit Molex Micro-fit für WLL-Zuleitung.
Klemmschutzleisteanschluss.
vorgefertiger Kabelsatz mit 5 m Anschlussleitung
Konsolen für die integrierte Montage
Liefern und betriebsbereit montieren
22St EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 22
[Seite 23]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.01.220 Gruppensteuerung Motor Controller Lüftung -Kompaktzentrale für die Ansteuerung von ±24 VDC Standardantrieben Antrieben für die Funktion täglicher Lüftung. Die Zentralen sind geeignet für kleine und mittelgroße Gebäude.
Funktionsmerkmale: Für die Tägliche Lüftung; 8 Lüftungsgruppen/ 10 Eingänge 8 x 10A Motorausgang (max. 10A Gesamtstrom);
Anschluss von ±24V Standardantrieben und/oder Antrieben; Konfiguration über DIP Schalter
Weniger Verkabelungsaufwand durch Bustechnologie;
Anschlussmöglichkeiten: 8 Motorlinien für ±24V Standard Antriebe oder Antriebe; Motoranschlussklemmen: Litze max. 6mm²,
Volldraht max.10mm²; 10 Eingänge für Lüftungstaster;
Eingang für Wind-/Regensensor Anschluss von Raumthermostat, Zeitschaltuhr
und Co² Sensoren möglich.
Anschluss für USB Geräte.
Technische Daten: Gehäusegröße (BxHxT): 355x320x76 mm Material: Stahlblechgehäuse Farbe: Weiß (RAL 9010) Schutzart: IP20 Leerlaufspannung bei 230VAC: 27,6VDC bei 20°C Nominalspannung: 24VDC (±15%) Restwelligkeit (Volllast): max 6% (3,5Vss) Strombelastung der Antriebe max. 20A
3St EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 23
[Seite 24]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.01 Titel KG 480 MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.01.230 Elektro-Verteilerkasten Elektro-Verteilerkasten Zur Montage des Servers Bus-Netzteils. Lieferumfang
- Elektro-Verteilerkasten
- Hutschiene, vormontiert
- Deckel, 4-fach verriegelt
- Vorstanzungen für ISO- Klemmverschraubungen Technische Daten
- Schutzart: IP65
Liefern und montieren
2St EP.......................... GP ............................
04.01.240 Gateway Gateway MODBUS IP/RTU Zur Integration des Antriebe Lüftung /Heizung in eine Gebäudeleittechnik/- automatisation. Übersetzung Bus-Protokoll MODBUS IP/RTU. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.
Lieferumfang
- Gateway mit Webinterface
- ARM9-Prozessor
- Statusanzeige über LEDs
- Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
- Schnittstellen RS485 / COM1
- LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
- Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch Technische Daten
- Datenpunkte: 500
- Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC
2St EP.......................... GP ............................
Summe Titel 04.01 KG 480 MSR, Netto: ...............................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 24
[Seite 25]
Leistungsverzeichnis Leistung (Titel)
04.02 KG 480 Sonstiges
12.08.2026 - Seite 25
[Seite 26]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.02 Titel KG 480 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.02.10 Einrichten der Baustelle für Gewerk: MSR
1psch GP ............................
04.02.20 Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen
1psch GP ............................
04.02.30 Räumen der Baustelle für sämtlich in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen
1psch GP ............................
04.02.40 Gerüstgestellung (Montagehöhe bis 4,5 m) An- und Abtransport sowie Aufstellung der für die Montagearbeiten erforderlichen Gerüste in einwandfreier, von der Berufsgenossenschaft zugelassener Ausführung. Einschließlich Transport auf der Baustelle. Vorhaltung der Gerüste während der gesamten Montagezeit.
1psch GP ............................
04.02.50 Informationsaustausch Information zur Gebäudeautomation an den AN der Gebäudeautomation übergeben und fortschreiben, die Informationen werden mit den AN der beteiligten Leistungsbereiche abgestimmt und bearbeitet nach Bauzeitenplan, die Informationsunterlagen bestehen aus Grund- und Verfahrensfließschemata, Funktionsbeschreibungen und Funktionslisten DIN EN ISO 16484-3 sowie einem Übersichtsplan mit Standorten für Bedienung, Informationsschwerpunkte, Schaltschränke und Stationen der Automations- und Managementebene, für Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung gemäß Einzelbeschreibung, die Abstimmung umfasst Benutzeradress-System, Anlagenkonfiguration der Gebäudeautomation, betriebstechnische Daten und Funktionen der Anlagenbauteile, Messorte und Anordnung der Messwertgeber, Funktionen, Parameter und Einstellwerte, Bildschirmdarstellungen, Art und Text der Stör- und Fehlermeldungen, Schnittstellenprotokoll und projektspezifische Daten, Wartungsintervalle,
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 26
[Seite 27]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.02 Titel KG 480 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................ Informationen für die GA-Managementebene, Verknüpfungen/Kopplungen mit Anlagen und Automationsebenen anderer AN, Anschlussbedingungen von AN anderer Gewerke.
1psch GP ............................
04.02.60 Zusammenarbeit und Koordination Zusammenarbeit und Koordination mit dem Errichter der Fremdgewerke, Abstimmung und Angabe/Übergabe der notwendigen Technischen Daten sowie Bauteile, Abstimmung von Datenpunktlisten, Parameter sowie Sollwertvorgaben. Teilnahme an den hierfür notwendigen Besprechungsterminen.
1psch GP ............................
04.02.70 Bezeichnungsschilder 50 x 100 Bezeichnungsschilder Schild aus mehrschichtigem Kunststoff Gravoply II/ Resopal oder Gravoply Ultra, weiß, 1,5mm stark selbstklebend oder zzgl. 4 Schrauben Höhe: 50 mm Breite: 100 mm Schriftart: Arial SH Schriftgröße: Titel 4,5mm Fett Schriftfarbe schwarz gefräst, Beschriftung mehrzeilig, umlaufend 7,0mm unbeschrifteter Rahmen für eventuelle Bohrungen zur Befestigung durch Schrauben. Befestigung der Bezeichnungsschilder mittels Trägerschiene oder an Rohrleitungen, auf der Dämmung mittels Spannband Die Rohrleitungen müssen gem. TRGS 201 bzw. DIN 2403 durch den Namen des durchfließenden Mediums eindeutig gekennzeichnet werden. Rohrleitungen müssen am Anfang, Ende und im Abstand von höchstens 10 Meter über die gesamte Länge eine Kennzeichnung erhalten.
10St EP.......................... GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 27
[Seite 28]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.02 Titel KG 480 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.02.80 Profilstahlkonstruktion als Stütz-, Hänge- und Tragkonstruktion Profilstahlkonstruktion als Stütz-, Hänge- und Tragkonstruktion einschl. Befestigungsmaterial, feuerverzinkt, Ausführung nach den örtlichen Gegebenheiten, Abrechnung nach Einheitsge- wichten.
10kg EP.......................... GP ............................
04.02.90 Einweisung des Betriebes bzw. dessen Vertreter in:
- Anlagenbedienung
- Anlagenwartung
- Störungsursachen
- Störungsbehebung sämtl. möglicher Betriebszustände Die Einweisung ist vom Betreiber schriftlich bestätigen zu lassen. Die Bescheinigung ist in 3 - facher Ausfertigung den Revisionsunterlagen beizufügen.
1psch GP ............................
04.02.100 Übergabe von Revisionsunterlagen: Die Revisionsunterlagen spiegeln den Endzustand der Anlage nach Fertigstellung aller Arbeiten wieder. Die Übergabe erfolgt in einem stabilem Orderner mit Register und Rückenbeschriftung und die Zeichnungen im Datensatz dxf. Die Unterlagen bestehen aus:
- Inhaltsverzeichnis
- Bedienungsanleitung
- Ersatzteillisten
- Wartungsanweisung
- Bestandsplänen M 1:50
- Werksattesten
- Protokollen über durchgeführte Druckproben
- Datenträger Diskette oder CD-ROM mit den Revisionsplänen im dxf- oder dwg-Format Die Revisions- und Wartungsunterlagen entsprechend DIN 12170 für qualifiziertes Fachpersonal zu erstellen. Pauschal
1psch GP ............................
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 28
[Seite 29]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.02 Titel KG 480 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.02.110 Mitwirken bei der Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Funktionsprobe Mitwirken bei der Vorbereitung zur Inbetriebnahme sowie aller im Los aufgeführten Zu- und Abluftanlagen bei der Inbetrieb- nahme. Erforderliche Zuarbeiten, Dokumentation etc. sind mit den entsprechenden Gewerken abzustimmen. Es ist die Teilnahme bei der Inbetriebnahme des Schaltschrankes mit einzukalkulieren. Bei der Inbetriebnahme des Schaltschrankes soll auch gleichzeitig das Lüftungsgerät Inbetrieb genommen werden. Dabei sind die Volumenströme entsprechend einzuregulieren sowie die Messprotokolle zu erstellen. Bei der Inbetriebnahme/Funktionsprobe sind Baufilter zu verwenden, welche nach der Inbetriebnahme wieder gegen die Originalfilter zu ersetzen sind. Die Kosten für die Baufilter sowie alle erforder- lichem Material- und Lohnkosten für eine erfolgreiche Inbetrieb- nahme/Funktionsprobe sind in diese Position mit einzukalkulie- ren. Die Inbetriebnahme/Funktionsprobe ist schriftlich zu dokumen- tieren, das Ergebnisprotokoll ist den Revisionsunterlagen bei- zufügen.
1St EP.......................... GP ............................
Hinweis Stundenlohnarbeiten Die Arbeiten sind mindestens 24 Stunden vor Beginn der Bauüberwachung anzuzeigen. Die Anordnung dieser Arbeiten trifft nur die Bauüberwachung. Die Tagelohnzettel sind täglich zur Anerkennung vorzulegen. Für die Abrechnung gelten die Stundenlohnabrechnungsvorschriften über die Abrechnung von Bauleistungen im Stundenlohn aufgrund öffentlicher oder mit öffentlichen Mitteln finanzierter Aufträge. Die in dieser Verordnung genannten Höchstsätze dürfen nicht überschritten werden.
Verrechnungssätze Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene, - lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten werden gesondert vergütet.
Übertrag: ................................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 29
[Seite 30]
Leistungsverzeichnis
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater 04.02 Titel KG 480 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.02.120 Verrechnungssatz Obermonteur Fachrichtung MSR eines selbstständigen Obermonteurs der Fachrichtung MSR
5h EP.......................... GP ............................
04.02.130 Verrechnungssatz Monteur Fachrichtung MSR eines selbstständigen Monteurs der Fachrichtung MSR
5h EP.......................... GP ............................
04.02.140 Verrechnungssatz Helfer Fachrichtung MSR eines Helfers der Fachrichtung MSR
5h EP.......................... GP ............................
Summe Titel 04.02 KG 480 Sonstiges, Netto: ...............................
A l le Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 30
[Seite 31]
LV-Zusammenfassung
SBH Oktaviostraße Zubau Mensa (24_568)
04 LV KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
04.01 Titel KG 480 MSR 13 ..............................
04.02 Titel KG 480 Sonstiges 25 ..............................
Summe LV 04 KG 480 MSR Zubau Mensa und Bestand Theater
Angebotssumme, Netto: EUR ..................................
Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR .................................. A nbieter - Unterschrift
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.08.2026 - Seite 31