LOS 20 - Fliesenarbeiten_blankett.pdf

[Seite 1]

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau) Förderschule für "Geistig Behinderte" Grochwitzer Straße 20 04916 Herzberg (Elster)

Auftraggeber: Landkreis Elbe - Elster Dezernat I/Immobilienmanagement L.-Jahn-Str. 2, 04916 Herzberg (Elster)

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: Datum: 23.10.2026 Uhrzeit: 23:59

Ort: Angebotsabgabe nur elektronisch

Ende Zuschlagsfrist: Datum: 13.11.2026

Ausführungsfrist: Beginn: 01.12.2026 Ende: 31.07.2027

Bieter: ____________________________

Das Dokument umfasst 76 Seiten

[Seite 2]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen / Vertragstexte 3

01 ALLGEMEINE POSITIONEN 25

01.01 auftragnehmerinterne Gemeinkosten 25

01.02 Stundenleistungen 27

01.03 Allgemeine Kosten 29

01.04 Bauteile schützen 31

02 ARBEITEN NEUBAU 33

02.01 Vorbereitung und Zulagen 33

02.02 Bodenfliesen Nutzräume 46

02.03 Wandfliesen Nutzräume 49

02.04 Bodenfliesen Sanitär 51

02.05 Wandfliesen Sanitär 52

03 ARBEITEN BESTAND 55

03.01 Vorbereitung und Zulagen 55

03.02 Bodenfliesen Flur 69

03.03 Bodenfliesen Sanitär 71

03.04 Wandfliesen Sanitär 72

Zusammenstellung (Ebene 2) 75

Zusammenstellung 76

Seite 2

[Seite 3]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Beschreibung des Vorhabens:

Folgende Maßnahmen sind insgesamt geplant:

• Neubau eines Erweiterungsbaus an der Förderschule für geistig Behinderte in Herzberg (Elster),
• Umbau und Sanierung des bestehenden Gebäudes
• Neubau eines Parkplatzes
• Neubau Spielplatz
• Neugestaltung Außenanlagen im Umfeld.

Im Rahmen dieser Ausschreibung durchzuführende Arbeiten:

• Fliesenleger

Adresse der Baustelle:

Grochwitzer Straße 20 04916 Herzberg (Elster)

Seite 3

[Seite 4]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Zufahrt von der Grochwitzer Straße zu den Parkplätzen, der Förderschule und dem Kreishaus muss jederzeit nutzbar sein. Hier finden morgens 07 Uhr - 08 Uhr und Nachmittags 13Uhr - 17Uhr die An- und Abreise der Schüler und des Personals statt.

Zeitlich beschränkte Einschränkungen der Nutzbarkeit sind dem AG rechtzeitig vorher anzuzeigen und von diesem zu genehmigen.

Zufahrten:

Die Zufahrt erfolgt über die Grochwitzer Straße Die Zufahrt zum Bauplatz ist für LKW geeignet.

Hinweis zu Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen in dieser Leistungsbeschreibung sind in die Positionen einzukalkulieren, es sei denn eine abweichende Leistung wird in einer Position gesondert ausgeschrieben. Alle Vorbemerkungen sind hierarchisch für alle darunter gegliederten Untertitel und Positionen gültig und sind entsprechend einzukalkulieren, auch wenn dieser Hinweis nicht mehr gesondert auftaucht. Dies gilt auch für Vorbemerkungen und Definitionen von Positionsgruppen mit ähnlichem Inhalt, die als solche klar zu erkennen sind. Vorangestellte ZTVs werden durch ZTVs in den jeweiligen Titeln ergänzt. Die ZTVs in den jeweiligen Titeln sind

Seite 4

[Seite 5]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

vorrangig zu behandeln. Des weiteren werden folgende Abkürzungen in der Ausschreibung verwendet: AG: Auftraggeber AN: Auftragnehmer OÜ: Objektüberwachung des Auftraggebers WPL: Tragwerksplaner HLSPL: Fachplaner Heizung / Lüftung / Sanitär EPL: Fachplaner Elektro SG: Schadensgutachter BG: Baugrundgutachter BSG: Brandschutzgutachter STB: Stahlbeton GK: Gipskarton MW: Mauerwerk

1. Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechende funktionsfähige Leistung geschuldet wird. Es ist, soweit nicht anders beschrieben, stets das LIEFERN UND BEREITSTELLEN auf der Baustelle mit einzukalkulieren so nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Aufgrund der knappen Ausführungsfristen und der notwendigen engen Verzahnung der Gewerke wird vor Vergabe ein Vergabegespräch in Herzberg (Elster) durchgeführt. Dazu wird zeitnah nach Angeboteingang ein Termin vereinbart. Nichtteilnahme am Vergabegespräch führt zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

1.1 Baustellenbeschreibung / Besonderheiten der Baustelle

Während der in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Arbeiten sind die angrenzenden Gebäude in Nutzung. Die Arbeitsprozesse sind so zu planen, dass die Zuwegung zu den Gebäuden der Förderschule und des Kreishauses stets gegeben ist.

Für die Ausführung von Leistungen sind die ATV in der VOB/C sowie alle leistungsbezogenen DIN-Vorschriften maßgebend. Werden durch die Baustelleinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder kurzfristig beeinträchtigt ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen.

BESONDERHEITEN BAUAUSFÜHRUNG

Die Staub- und Lärmbelästigungen sind gegenüber den angrenzenden Nachbargebäuden und dem direkt anschließenden/angrenzenden öffentlichen Gehweg- und Straßenbereich auf ein Minimum zu beschränken.

Es wird darauf hingewiesen, dass folgende

NEBENLEISTUNGEN

in die EP des Angebotes einzurechnen sind:

• tägliche Säuberung der Arbeitsbereiche nach Beendigung der Tagesleistung
• Maßnahmen zum Schutz vor Staub- und Schmutzbelästigungen und jeglicher Beschädigungen der Gebäude der direkten Nachbargrundstücke und angrenzender öffentlicher Bereich

Seite 5

[Seite 6]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

• Aufwendung für die Einhaltung der Vorschriften der UVV

ZUGANG ZUR BAUSTELLE

Der Zugang/die Zufahrt zur Baustelle/Abbruchort ist über die Grochwitzer Straße sichergestellt.

Dem Auftragnehmer stehen keine Hebe- und Transportmittel sowie Schuttcontainer zur Verfügung. Erforderliche Hebe- und Transportmittel für das Hinein- und Hinausheben bzw. für das Herauf- und Herunterheben ect. von Maschinen, Geräten, Materialien ect. sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Der Bieter wird aufgefordert, vor Abgabe seines Angebotes zur Sicherheit seiner Kalkulation die Baustelle bezüglich der Anfahrtswege, Maschineneinsatz, ect. zu besichtigen. Die sich aus der Lage des Grundstückes ergebenden Besonderheiten im Hinblick auf die Erschließung der Baustelle sind vom Bieter zu berücksichtigen. Nachforderungen, welche auf Grund der Nichtberücksichtigung der vorbeschriebenen örtlichen Verhältnisse beruhen werden nicht anerkannt. Baustelleneinrichtung, Schuttbeseitigung und Baustellenreinigung sind pauschal in die einzelnen Positionen einzurechnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der AG-Bauleitung - soweit diese nicht mit längeren Zeitabständen einverstanden ist - täglich zu übergeben.

Die Bautagesberichte müssen zumindest Angaben enthalten über Wetter, Temperatur, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Unfälle und sonstige Vorkommnisse, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.

2. Mengenabweichungen (§ 2 Abs. 3 VOB/B) Bei Mengenabweichungen >10% kann der AN eine Preisanpassung für die nicht korrekt abgedeckten Gemeinkosten verlangen. Voraussetzung hierfür ist das Hinterlegen der Urkalkulation bei Auftragserteilung und das prüfbare Darlegen der Einheitspreisanpassung anhand der Kalkulation.

3. Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden.

BEACHTE Pkt. 22 "Bereitstellung von Unterlagen"

4. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

5. Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

Seite 6

[Seite 7]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

6. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits gestellt und stehen dem AN im Rahmen des für den Auftrag notwendigen und wirtschaftlich sinnvollen Umfangs unentgeltlich zur Verfügung.

7. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

8. Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

9. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

10. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

• Begin der Leistung: 01.12.2026
• Ende der Leistung Erweiterungsbau: 31.03.2027
• Ende der Leistung Bestand: 31.07.2027

Der Auftragnehmer erkennt an, dass er sich in der Bauzeit nicht als alleinige Firma auf der Baustelle befindet. Die Koordination der verschiedenen Arbeitsschritte mit anderen Gewerken während der angegebenen Bauzeit obliegt der Bauleitung. Die Mehraufwände, die sich aus der Einschränkung der eigenen Baufreiheit durch andere Gewerke im üblichen Maße ergeben, sind bei der Preisbildung und Einsatzplanung zu berücksichtigen.

11. Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B)

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

12. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an

Seite 7

[Seite 8]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

13. Abnahme (§ 12 VOB/B)

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt. Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen.

14. Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B)

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 4 Jahren, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat.

15. Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung in Papierform und elektronisch einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1-facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellung vorzulegen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Seite 8

[Seite 9]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

16. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

18. Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Werktagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat. Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen. Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

19. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für der Sachmängelansprüche auf die Dauer von 4 Jahren zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 3 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten. Für die Vertragserfüllung darf der Auftraggeber eine Sicherheit von 5% mit der ersten Rechnung einbehalten. Der Einbehalt kann vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

20. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

21. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt

Seite 9

[Seite 10]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

22. Bereitstellung von Plänen und Unterlagen Durch den AG werden keine Pläne oder Unterlagen in Papierform zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung von Planunterlagen und Aktualisierungen erfolgt über einen zentralen Planserver. Der AN erhält Zugriff auf diesen Server. Der AN hat dafür zu sorgen, dass auf der Baustelle stets die aktuellen Unterlagen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Ein Plott- und Kopierservice vor Ort kann dem AN auf Verlangen genannt werden. Die Kosten für die vom AN in Auftrag gegebenen Kopien und Drucke trägt der AN. Die Kosten sind einzukalkulieren.

Durch Unterzeichnung des Angebots erkennt der Auftragnehmer die Angebots- und Auftragsbedingungen an. Gegenteilige Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers. Vorstehende Vorbemerkungen gelesen und anerkannt.

Ort '.................................................',

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

'...............................................'

Seite 10

[Seite 11]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Mitgeltende Normen und Regeln 1.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

.Technische Vorbemerkungen

2. Mitgeltende Normen und Regeln 1.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 6173-1 Farbabmusterung; Allgemeine Farbabmusterungsbedingungen

DIN EN 280 Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prüfungen

DIN EN 1504-2 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton

DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen - Prüfverfahren

DIN EN 13377 Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz - Anforderungen, Klassifikation und Nachweis

DIN EN 13411-5 Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel

DIN EN 13414-1

Seite 11

[Seite 12]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

DIN EN ISO 4628 Normenreihe: Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

AGI-Arbeitsblatt K 10 Schutz von Beton Oberflächenbehandlung; Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BFS Merkblatt Nr. 4 Zinkstaubbeschichtungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 5 Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 8 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 14 Beschichtungen von Platten aus Faserzement und Asbestzement Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 17 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 19 Risse in Außenputzen, Beschichtung und Armierung

Seite 12

[Seite 13]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 19.1 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20 Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20.1 Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten: Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 22 Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 24 Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 25 Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26 Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

DGUV Information 201-011 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

DGUV Information 201-026 Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher: BGI 825)

DGUV Regel 101-011 Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher BGR/GUV-R 179)

Seite 13

[Seite 14]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

IVD-Merkblatt Nr. 14 Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen Vorbeugung Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage des Baufeldes / Umfeld

Es handelt sich um einen Anbau an ein bestehendes Schulgebäude. Das Baufeld ist Teil des Schulgeländes und grenzt an den Pausenhof sowie an eine öffentliche Straße.

2.2 Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

( x ) Art der Bauwerke: Schule

( x ) Gründungstiefe in m: - 1,0m unter GOK

( x ) Gründungsart: Streifenfundamente

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um: Erweiterungsbau Förderschule Herzberg

Es ist zu beachten, dass in der angrenzenden Schule normaler Schulbetrieb stattfindet. Die daraus erwachsenden erhöhten Auflagen bei der Baustellensicherung sind bei den Arbeiten einzukalkulieren. Arbeitsverfahren sind so zu wählen, dass kein Lärm über das normale Maß hinaus verursacht wird. Der AG kann den Wechsel von Arbeitsverfahren und Geräten verlangen, wenn diese nicht den anerkannten Regeln der Technik bezüglich Lärmentwicklung auf der Baustelle entsprechen.

3.0 Angaben zur Ausführung

3.1 Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen

Seite 14

[Seite 15]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Wenn der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der Ausführung oder Wahl der vorgegebenen Reinigungsmittel hat, hat er das dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom Auftragnehmer auf Beschädigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Verschmutzungen, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, sind von ihm zu beseitigen.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

Nachbehandlungsmittel, wie z.B. konservierende oder hydrophobierende Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn sie in der Leistungsbeschreibung vorgeschrieben sind.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu

Seite 15

[Seite 16]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

reinigen.

Regler, Sensoren, wie z.B. Thermostatventile, Raumthermostate, Bewegungsmelder, dürfen nicht verstellt werden.

Mit Türschließern versehene Türen mit Brand- und Rauchschutzanforderungen dürfen nur während der Reinigungsarbeiten an den Bodenflächen im unmittelbaren Öffnungsbereich kurzfristig geöffnet festgestellt werden. Die Türen sind sofort nach Fertigstellung der Reinigung des Öffnungsbereiches wieder zu verschließen und Hilfsmittel zum Offenhalten, z.B. Unterlegkeile, zu entfernen. Das gilt auch, wenn mehrere Reinigungsgänge erforderlich sind und diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang durchgeführt werden können. Weder die Türen, noch die Türschließer und die Bodenflächen dürfen durch Hilfsmittel zum Offenhalten der Türen beschädigt werden.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit lastverteilenden und vor Beschädigungen schützenden Auflagen sowie nach Absprache mit der Bauleitung betreten werden.

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind abzusperren. Falls Verkehrs- und Fluchtwege davon betroffen sind, ist abschnittsweise zu arbeiten.

Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt. Für die Schlüsselübergabe an Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.

Der gesamte Ablauf der Dienstleistungen ist so zu dokumentieren, dass eine Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Leistungsbestandteile gewährleistet ist. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Leistungsorganisation wie auch hinsichtlich der Leistungsvorgänge einschließlich der verwendeten Betriebsmittel und Arbeitsstoffe.

Für die Ausführung und Überwachung der Dienstleistungen entsprechend den Auftragsbestimmungen und Leistungsanforderungen ist geeignetes Personal einzusetzen, das über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Durch Schulungsmaßnahmen sind die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im jeweiligen Verantwortungsbereich des Personals zu fördern und zu überprüfen.

Es ist dem Personal untersagt, im Gebäude zu rauchen. Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Wenn außer dem Auftragnehmer keine weiteren Auftragnehmer oder sonstige berechtigte Personen auf der Baustelle anwesend sind, hat der Auftragnehmer alle Zugangstüren beim Verlassen der Baustelle abzuschließen. Das gilt auch für ein zeitweiliges Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines Arbeitstages.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden.

Seite 16

[Seite 17]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Seite 17

[Seite 18]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch möglich und falls nichts anderes vereinbart ist.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten Gebühren zu tragen.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen der Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes (geputzte Fassade, Fassade mit Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflächen, Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) abgestimmt ist.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu beseitigen oder über den Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen.

Seite 18

[Seite 19]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung sind im Zuge des Abbaus der Gerüste mit Stopfen zu verschließen.

3.2 Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße für verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen.

3.3 Nebenleistungen

Abschließen der Türen vor zeitweiligem Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines Arbeitstages.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, wenn die zu bearbeitende Fläche bis zu 3,50 m über Gelände oder Fußboden liegt, sowie von Stehleitern und Anlegeleitern bis 4 m Länge.

Entfernen von Aufklebern, Entfernen von Schutzfolien einzelner Bauteile.

Absperren von Räumen oder Bereichen, die während der Reinigungsarbeiten und eventuell anschließender Trockenzeiten nicht betreten werden dürfen, Aufstellen von Warnschildern bei vorübergehender, durch die Reinigung verursachter Rutschgefahr.

Schutz der für die Ausführung übergebenen Stoffe und Geräte vor Beschädigung und Verlust bis zur Rückgabe.

4.0 Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Seite 19

[Seite 20]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Bei Abrechnung nach Flächenmaß werden Rahmen, Pfosten, Kämpfer und dergleichen bis zu einer Einzelbreite von 30 cm übermessen.

Bei abzurechnenden Fassadenflächen werden die Maße der Bekleidung zugrunde gelegt.

Probeflächen, die als Nebenleistung ausgeführt wurden, werden übermessen.

Wenn keine Abrechnung gemäß Abschnitt 5 ATV DIN 18299 nach Zeichnung möglich ist, ist ein baubegleitendes und prüfbares Aufmaß zu erstellen, das unaufgefordert und rechtzeitig vor Verdeckung der Leistungen durch nachfolgende Leistungen der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Ein prüfbares Aufmaß erfordert die eindeutige Zuordnung der Maße zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses, gegliedert nach Räumen, Anlagenteilen, Leitungssträngen und dergleichen, in Verbindung mit vorzulegenden Aufmaßzeichnungen, so dass alle Maße problemlos nachvollziehbar sind.

5.0 Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Einzelangaben in Ergänzung zu den ATV

1 Baustellenordnung

Aufgrund seiner Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998, bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens die allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu berücksichtigen, macht der AG die Baustellenordnung des SiGeKo zum Bestandteil des Bauvertrages. Jeder AN hat sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten sowie für die Einhaltung der Maßgaben zu sorgen. Alle Nachunternehmer (auch Lieferanten, etc.) unterliegen der Baustellenordnung und sind von ihren Auftraggebern mit dieser vertraut zu machen.

2 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die Arbeiten müssen von Fachpersonal durchgeführt und von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden. Während der Arbeiten muss diese Person ständig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen. Weiter wird verpflichtend festgelegt, dass sowohl die Bauleitung des AN als auch die Poliere mit Mobilfunktelefonen ausgestattet sind. Ein SiGe-Koordinator wird durch den AG gestellt.

3 Altlasten/Schadstoffe

Der AN ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe sach- und fachkundig über die Abbruchobjekte zu informieren. Im Vorgang zur Abbruchmaßnahme wurde Schadstoffkataster durch einen Gutachter erstellt. Die Aussagen in diesem Gutachten (dem LV beiliegend) sind zwingend zu beachten und die getroffenen Festlegungen einzuhalten. Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube (Asbestfeinstaub, Quarzfeinstaub) oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind besondere Maßnahmen festzulegen, die in der Unfallverhütungsvorschrift "Gesundheitsgefährlicher mineralischer Staub" (VBG 119), der Technischen Regel Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten", TRGS 521 "Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter

Seite 20

[Seite 21]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mineralwolle" oder der Gefahrstoffverordnung festgelegt sind. Sind Schadstoffe und Altlasten im Vorfeld nicht erkennbar gewesen, sind diese unmittelbar nach ihrem Auftreten als Sondermüll anzukündigen, inkl. einer Klassifizierung des Materials und einem Entsorgungskonzeptes einschließlich der Aufstellung der zu erwartenden Kosten. Entsprechende Schutzmaßnahmen zum Sichern, Abdecken oder Verschließen der Materialien sind sofort zu treffen.

4 Bauschuttentsorgung Für die Schutt- und Abfallentsorgung der gesamten, nachfolgend beschriebenen Abbrucharbeiten sind die zur fachgerechten Entsorgung aller anfallenden Materialien notwendigen Schuttcontainer bereitzustellen und in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren. Die Container werden soweit nicht gesondert beschrieben nicht gesondert vergütet. Es ist zwingend notwendig, dass die Abbruchmaterialien nach Baustoffen gemäß den Vorschriften getrennt sortiert werden. Es ist sowohl der Abbruch und das Aussortieren maschinell, als auch von Hand möglich, die Wahl ist dem AN überlassen bzw. in den jeweiligen LV-Pos. beschrieben. Die Sortierung erfolgt über jeweils getrennte Container mit deutlicher Kennzeichnung wie nachfolgend, beispielhaft beschrieben, zu stellen:

1. Papier, Pappe, Kartonagen
2. Wertstoffe/Wertstoffgemisch
3. Holz
4. Folien
5. Bauschutt

Einzukalkulieren sind die Kosten für das Liefern, Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit sowie das Abbauen der Container. Im Vorhalten enthalten ist das Sauberhalten des Containerstellplatzes und evtl. erforderlicher Wind- und Witterungsschutz . Alle weiteren anfallenden Kosten für das Abfahren und Entsorgen bzw. Verwerten der Abfälle einschließlich sämtlicher anfallenden Deponiegebühren sind ebenfalls einzukalkulieren. Die Container sind bei vollem Zustand nach Abstimmung mit der OÜ unverzüglich auszutauschen. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass alle nachfolgend beschriebenen Abbruch- und Entsorgungspositionen in allen Titeln inkl. aller Entsorgungs-, Deponiegebühren, etc. anzubieten sind, sowohl bei allen Feststoffen, als auch bei sämtlichen Flüssigkeiten (Öl, Farben, etc).

Die Bauleitung behält sich vor, nach einmaliger Aufforderung ohne weitere Vorankündigung die Ordnung auf der Baustelle durch einen Dienstleister herstellen zu lassen und die Kosten auf alle auf der Baustelle anwesenden Firmen umzulegen.

5 Schutzmaßnahmen

während der Ausführung Schutz gegen Staub: Die Staubentwicklung ist so gering wie möglich zu halten, Schutzmaßnahmen dagegen zu ergreifen. Hierzu zählt vor allem das Abdecken/Abhängen von einzelnen Bereichen im Gebäude und der Schuttcontainer mit reißfester Folie. Eventuell sind Randbereiche effektiv mit Klebebänder zu sichern. Besondere Schutzmaßnahmen (z.B.Staubschutzwände) werden gesondert ausgeschrieben und vergütet. Schutz gegen Erschütterung bei Abbrucharbeiten: Der AN ist verpflichtet, die Abbrucharbeiten möglichst erschütterungsfrei durchzuführen, damit keine Schäden im Gebäude und in den sehr sensiblen Nachbargebäuden auftreten. Hierfür notwendige Zwischenabstützungen und erhöhter Aufwand für einen vorsichtigeren, erschwerten und kleinteiligen Abbruch sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es muss so abgebrochen werden, dass keine Blöcke herabfallen und Erschütterungen verursachen. Dies ist zwingend zu vermeiden. Schutzmaßnahmen während der Ausführung: Werden vom AN auf der Baustelle Schweiß- und Flexarbeiten vorgenommen, so müssen für alle evtl. angrenzende benachbarten Bauteile Schutzmaßnahmen vorgesehen werden (insbesondere Glasflächen sind zu schützen).

6 Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Arbeitszeitgesetz. Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden, hat der AN diese dem Bauherrn vorzulegen.

Seite 21

[Seite 22]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

7 Maschinen und Geräte

Für die Ausführung der Arbeiten sind Maschinen und Geräte zu verwenden, die dem Stand der Technik sowie der Richtlinie 89/392 EWG entsprechen, nach § 39 der VBG 1 geprüft sind und die gemäß den einschlägigen Vorschriften die Lärm- und Erschütterungsbelästigungen der Anlieger auf ein Minimum reduzieren. Vorgaben unter Punkt 0.2.3 Baulärm und Geräuschimmission sind zu beachten.

8 Bauleitung des Auftragnehmers / Fachpersonal

Vor Auftragserteilung hat der AN schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vertreter) zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der OÜ und verantwortlich für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des AN. Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollmächtigter des AN gegenüber dem AG bzw. seinen Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" berufen. Der Firmenbauleiter oder ein qualifizierter Vertreter muss täglich auf der Baustelle anwesend sein und hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Der AN ist gehalten, bestens geschultes und in der Ausführung der beschriebenen Leistungen erfahrenes Personal unter verantwortlicher Aufsicht abzustellen. Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der eingesetzten Arbeitskräfte zu beurteilen und erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter oder unerfahrener Arbeitskräfte zu verlangen. Einem solchen Verlangen ist unverzüglich nachzukommen, dem AG entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

9 Baustellentagesberichte

Der AN hat dem AG in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem AG sind alle Unfälle, Erste Hilfe - Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Das Bautagebuch ist der OÜ wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Bautagesberichten sind u.a. aufzunehmen: - Name der Firma und Baustelle - fortlaufende Nummerierung - Datum - Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle - Witterungsverhältnisse - Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen - Maschineneinsatz - ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen) und Bezug zum betroffenen Vorgang (Vorgangsnummer / Planbezeichnung) - besondere Maßnahmen und Vorkommnisse - Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGe-Koordinators - Unterschrift des Bauleiters des AN

10 Firmenschilder / Werbung auf der Baustelle

Das Anbringen von Firmenschildern oder Werbung auf der Baustelle ist nicht zulässig. . 11 Besichtigung der Baustelle

Die Besichtigung der Baustelle durch Dritte ist nicht erlaubt. Begründete Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des AG.

12 Hinweise und Vorbemerkungen

Alle Vorbemerkungen sind hierarchisch für alle darunter gegliederten Untertitel und Positionen gültig und sind entsprechend einzukalkulieren, auch wenn dieser Hinweis nicht mehr gesondert auftaucht. Dies gilt auch für Vorbemerkungen und Definitionen von Positionsgruppen mit ähnlichem Inhalt, die als solche klar zu erkennen sind.

13 Dokumentationsunterlagen

Die kompletten Dokumentationsunterlagen sind 1 Woche vor Abnahme an den Bauherrn zu übergeben. Die

Seite 22

[Seite 23]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Übergabe erfolgt unter Einhaltung der Vorgaben, zum einen in Papierform (Ordner und Inhaltsverzeichnis) in 1-facher Ausfertigung, zum andern in digitaler Form (DWG & PDF) auf CD als Teil des Ordners. Die Dokumentation hat streng nach der nachfolgend angegebenen Reihenfolge zu erfolgen. Sollten einzelne Punkte nicht erforderlich sein, so sind diese Register leer zu führen. Zusätzliche Unterlagen sind in Abstimmung mit der OÜ des AG entweder als Unterpunkt in die vorgegebene Struktur zu integrieren oder am Ende anzustellen. Die Reihenfolge der Unterlagen ist auch auf dem Datenträger einzuhalten

0. Inhaltsverzeichnis
1. Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung
2. Übereinstimmungserklärungen
3. Dokumentationsunterlagen gemäß Hinweistext / Ausführungsbeschreibung
4. Entsorgungsnachweise aller Abbruchmaterialien
5. Bautagebücher
6. CD oder DVD

14 Abrechnungsunterlagen

Abschlagsrechnungen, sowie deren Aufmaße und Mengenzusammenstellungen sind ausschließlich kumuliert aufzustellen. In jeder Massenermittlung müssen die Endmassen der vorangegangenen Abschlagsrechnung als Zwischensummen dargestellt sein. Korrekturen durch die OÜ sind in der jeweils nächsten Abschlagsrechnung nach Rücklauf des geprüften Aufmaßes im Aufmaß in der entsprechenden Aufmaßzeile zu übernehmen. Pauschale Korrekturzeilen werden nicht akzeptiert. Jede Aufmaßzeile muss mit der entsprechenden Abschlagsrechnung, in der sie aufgestellt wurde, gekennzeichnet sei

Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Für die Baumaßnahme hat der AG einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 2 der Baustellenverordnung bestellt. Dieser hat eine Baustellenordnung erstellt, die Vertragsbestandteil wird und beim Ersteller abgerufen oder eingesehen werden kann. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen), die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung.

Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung des Bauvorhabens gehört die Organisation der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht, seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen (Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten. Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5 BaustellV wird hingewiesen. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen.

Seite 23

[Seite 24]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung und/oder Absaugung zu vermeiden. Arbeiten mit Staubentwicklung sind wenn möglich, auf das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Bau-stelle durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor dem täglichen Arbeitsende zu erfolgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.

Pläne Bauantrag:

B21-124-A-4-02-b-Grundriss EG Bauantrag-b B21-124-A-4-03-b-Grundriss OG Bauantrag-b

Pläne Ausführungsplanung Architektur:

B21-124-A-5-02.2-f-Grundriss-EG-Rohbauplan-Index-f

B21-124-A-5-03.1-f-Grundriss-OG-Neubau-mit-Einrichtung-Index-f

B21-124-A-5-04-f-Schnitte A-A_ B-B_C-C_D-D-Index-f

B21-124-A-5-09-b-Schnitt E-E Treppenhaus-Index-b B21-124-A-5-D03-01-a - Detail - Fußbodenaufbauten

B21-124-A-5-D03-02-b - Übersichtsplan-Fußbodenaufbauten und Fugen - Grundriss EG

B21-124-A-5-D03-03-c - Übersichtsplan Fußbodenaufbauten und Fugen - Grundriss OG

B21-124-A-5-D10-01 - EG - Übersichtsplan Putzarbeiten

B21-124-A-5-D10-02-a - OG - Übersichtsplan Putzarbeiten

Seite 24

[Seite 25]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 ALLGEMEINE POSITIONEN

01.01 auftragnehmerinterne Gemeinkosten

01.01.0010 Regiekosten / Bauleitung AN

Kosten des AN für die organisatorische Ausführung der unten beschriebenen POS.

Dazu zählen insbesondere:

• Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit Bauleiter,

• Teilnahme an Besprechungen und Absprachen,

• Teilnahme an der wöchentlichen Bauberatung,

• Teilnahme an Abnahmen,

• Erstellung erforderlicher Dokumentationen und Aufmaße soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

• Reise- und Fahrtkosten,

• Druckkosten usw.

Dabei ist zu beachten, dass keine Pläne in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

1 psch ...................... ..............................

01.01.0020 Dokumentation

Dokumentation als Bestandsunterlagen, Revisionsplanung für alle Bauteile, die Aufstellung erfolgt in Abstimmung mit dem AG auf der Grundlage des VFF Merkblatts VOB.02:2014-04, zu den Bestandsunterlagen gehören: -Bestandspläne als nach der tatsächlichen Ausführung berichtigte und ergänzte Werk- und Montagepläne, -Betriebs-, Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanweisungen, -Beschreibungen für die Ersatzteilbeschaffung / Ersatzteillisten, -bauaufsichtliche Zulassungen, Herstellerzulassungen, -behördliche Prüfbescheinigungen und Werkstattatteste, soweit diese gem. Zulassung erforderlich sind, alle Bestandsunterlagen sind übersichtlich geordnet und gegliedert, in Ordnern abgeheftet, 2-fach zu übergeben, zusätzlich sind die Bestandunterlagen dem 1-fach in digitaler Form als PDF-Datei auf CD zu übergeben, die Dokumentationsunterlagen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor der VOB-Abnahme zu übergeben.

1 psch ...................... ..............................

Seite 25

[Seite 26]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Summe 01.01 auftragnehmerinterne Gemeinkosten ..............................

Seite 26

[Seite 27]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02 Stundenleistungen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR STUNDENLOHNARBEITEN DIN 18 299

Bei den nachfolgend ausgeschriebenen Stundenlohnarbeiten handelt es sich grundsätzlich um Bedarfspositionen. Ein Rechtsanspruch auf Ausführung besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt werden.

Der Nachweis hat durch detaillierte Regieberichte zu erfolgen. Diese sind spätestens 3 Tage nach erbrachter Leistung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet eingereichte Regieberichte werden nicht anerkannt.

Stellt sich bei der Rechnungsprüfung oder bei einer späteren Nachprüfung heraus, dass im Stundenlohn abgerechnete Leistungen bei der Abrechnung von Vertragsleistungen berücksichtigt sind, oder zu deren Nebenleistungen gehören, so werden die Kosten nicht vergütet, auch wenn die Stundenlohnberichte durch die örtliche Bauleitung des AG schriftlich anerkannt sind.

Bei Doppelbezahlung besteht ein Rückerstattungsanspruch. Bei der Vergütung von Stundenlohnleistungen werden nur die an der Baustelle zur Leistungserbringung anfallenden Arbeitszeiten vergütet. Auslagen für Fahrzeiten, Wege- und Unterkunftgelder sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergütet.

In die nachfolgend aufgeführten Verrechnungssätze sind alle Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Sozialkosten, Gemeinkostenanteile und auch der Gewinn einzukalkulieren.

Zulagen für Überstunden werden nach den gesetzlichen bzw. tariflichen Bestimmungen nur dann vergütet, wenn die Erbringung von Überstunden durch den AG verlangt werden. Werden vom AN ohne Verlangen Überstunden ausgeführt, erfolgt die Abrechnung nach den angebotenen Einheitspeisen ohne Zulage.

Für die Ausführung von untergeordneten Leistungen, wie z. B. Stemm- und Reinigungarbeiten etc. wird nur der Lohn eines Fachwerkers vergütet, auch wenn vom AN höher qualifiziertes Personal eingesetzt wird.

Bei Arbeiten im Zuge der normalen Bauarbeiten werden Aufsichtsstunden nicht vergütet. Die dafür anfallenden Kosten sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. Arbeiten Aufsichtsführende selbst mit, so werden die dafür anfallenden Stunden über die Positionen abgerechnet, die der Qualifikation der Arbeiten entsprechen.

Beschäftigt der AN keine Arbeitskräfte in einer der nachstehenden Lohn- und Berufsgrupen, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Kommen Stoffe zur Ausführung, für die kein Einheitspreis vorhanden ist, so hat der AN die Einkaufspreise mittels Original-Einkaufsrechnung

Seite 27

[Seite 28]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

nachzuweisen. Auf die nachgewiesenen Einkaufskosten erhält der AN eine Unternehmerzulage wie angeboten.

Bei der Ausführung von Stundenlohnleistungen werden Kleingeräte wie z.B. Winkelschleifer, Bohrmaschine, Bohrhammer ect. sowie Handwerkzeug nicht gesondert vergütet, es sei denn sie sind als eigene Position ausgeschrieben. Diese Leistungen sind mit den angebotenen Stundenlohnsätzen abgegegolten. Zu Kleingeräten gehören alle Geräte, welche mit 220 V Wechselstrom betrieben werden.

01.02.0010 Stundensatz Bauleiter AN

Stundensatz für Bauleiter bzw. Vorarbeiter des Auftragnehmers für zusätzliche Tätigkeiten auf Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers

• incl. aller Nebenkosten

10 h ...................... ..............................

01.02.0020 Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz für Facharbeiter für zusätzliche Tätigkeiten auf Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers

• incl. aller Nebenkosten

30 h ...................... ..............................

01.02.0030 Stundensatz Helfer

Stundensatz für Helfer für zusätzliche Tätigkeiten auf Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers

• incl. aller Nebenkosten

60 h ...................... ..............................

Summe 01.02 Stundenleistungen ..............................

Seite 28

[Seite 29]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03 Allgemeine Kosten

01.03.0010 Baustelleneinrichtung AG

Im LOS 1 sind enthalten und werden dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

• Bauzaun

• Baumschutz

• 2 x 20ft Containerraumzelle als Aufenthaltsraum und WC Kabine

• Ein Fassadengerüst und Dachfanggerüst wird im LOS 8 ausgeschrieben.

• Im Los 2 sind Absturzsicherungen an den Öffnungen ausgeschrieben.

• Baustrom steht gem. BE-Plan am Baustromkasten zur Verfügung.

• Alle darüber hinaus notwendigen Baustelleneinrichtungen, soweit nicht gesondert genannt, sind vom AN in dieser Pos. anzubieten oder in die Einzelpositionen einzukalkulieren.

Dies betrifft unter anderem:

• Baustelle Einrichten und Räumen,
• Bereitstellen, Auf- und Abbauen von Arbeitsgerüsten bis 4,0 m Arbeitshöhe, soweit diese nur für die eigene Leistung notwendig sind.
• Bereitstellung von Arbeitsgeräten zum Entladen und Umschlag notwendiger Baumaterialien des AN auf der Baustelle,
• Bereitstellung von Material- und Magazincontainern zur Lagerung eigener Baustoffe und Geräte,
• Bereitstellung von Bürocontainern für die eigene Bauleitung (Aufstellung in Absprache AG),
• Beistellen von Containern zum Sammeln und Entsorgen von Bauschutt und sonstigen Abfällen,
• notwendige Beleuchtung der Baustelle für eigene Arbeiten,
• Schutzgerüste und Absturzsicherungen im Gebäude, so sie nicht unten gesondert aufgeführt wurden.

u.s.w.

Incl. Vorhaltung über gesamte Einsatzzeit

1 psch ...................... ..............................

Seite 29

[Seite 30]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0020 Baustelle einrichten und räumen

Die Arbeiten werden nicht in einem Zug ausgeführt

Grundsätzlich werden mehrere Aufzüge notwendig sein, um die Arbeiten durchzuführen.

Neben den unten beschriebenen Arbeiten mit geringem Umfang sind folgenden größere zeitlich getrennte Arbeitspakete notwendig für die eine Wiedereinrichtung und Räumung der Baustelle notwendig ist.

2 psch ...................... ..............................

01.03.0030 Zulage Einsatz mit geringem Umfang

Zulage für das zeitliche Vorziehen oder spätere Ausführen von Arbeitsschritten mit geringem Umfang gem. Leistungsverzeichnis zur Sicherstellung des Bauablaufs

• Zeit: Außerhalb der angegebenen Bauzeiten

• Umfang: < 5 Manntage

• Vorlaufzeit: Information bis Einsatz auf Baustelle 5 Arbeitstage

• Einsatz erfolgt nur auf direkte Weisung der Bauleitung

• Die Zulage umfasst Mehraufwendungen bei:

• Baustelle einrichten und räumen,

• Fahrt- und Übernachtungskosten,

• Koordinations- und Lieferkosten Material (auch Mindermengen),

• Koordinationskosten Bauleitung.

3 Stk ...................... ..............................

Summe 01.03 Allgemeine Kosten ..............................

Seite 30

[Seite 31]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.04 Bauteile schützen

01.04.0010 Abdeckung Fenster und Sichtbetonwände, Folie,

Sichtbetonwände, Fenster mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Fliesenlegerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

500 m² ...................... ..............................

01.04.0020 Abdeckung Boden, mit Folie

Böden und Treppen mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Fliesenlegerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

750 m² ...................... ..............................

01.04.0030 Boden abdecken, Malervlies

Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während der Fliesenlegerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist. Art des Bodenbelags: Parkett, Linoleum, textiler Bodenbelag-Belag u. Fliesenbelag

300 m² ...................... ..............................

01.04.0040 Zulage Abdeckung Boden zusätzlich mit Spanplatte

Zusätzliches Abdecken der Flächen auf denen Malervlies oder Folie angebracht wurde mit Spanplatten als Verstärkung im Bereich Laufwege usw.

50 m² ...................... ..............................

Seite 31

[Seite 32]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Summe 01.04 Bauteile schützen ..............................

Summe 01 ALLGEMEINE POSITIONEN ..............................

Seite 32

[Seite 33]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 ARBEITEN NEUBAU

02.01 Vorbereitung und Zulagen

02.01.0010 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Boden

Reinigung des Untergrundes der Bodenflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen. Evtl. erforderliche Grundierungen oder Spachtelungen werden in gesonderter Position vergütet.

125 m² ...................... ..............................

02.01.0020 Reinigung Untergrund, Wand

Reinigung des Untergrundes der Wandflächen einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen. Evtl. erforderliche Grundierungen oder Spachtelungen werden in gesonderter Position vergütet.

275 m² ...................... ..............................

02.01.0030 Estrich anschleifen

Estrich anschleifen Staub entfernen

incl. aller Nebenarbeiten

125 m² ...................... ..............................

02.01.0040 Untergrundvorbereitung, Rohboden/Estrichfräse

Untergrundvorbereitung vor Aufbringen des Höhenausgleiches/Estriches durch Fräsen des Betonuntergrundes, im Kreuzgang, einschl. Hochdruckreinigen und Absaugen des anfallenden Schmutzwasser. Abfräshöhe im Mittel 8-10 mm. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Raum-Einzelgröße ca. 30-100m²

Ort: Nach Weisung Bauleitung

60 m² ...................... ..............................

Seite 33

[Seite 34]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0050 Untergrundvorbereit. Kugelstrahlen

Untergrundvorbereitung vor Aufbringen des Höhenausgleiches/Estriches durch Kugelstrahlen von Betonoberflächen, einschl. Hochdruckreinigen und Absaugen des anfallenden Schmutzwassers. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Raum-Einzelgröße ca. 30-100m²

Ort: Nach Weisung Bauleitung

60 m² ...................... ..............................

02.01.0060 Risse im Estrich verschließen

Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

75 m ...................... ..............................

02.01.0070 Bemusterung, Material

Bemusterung, Material liefern von bis zu 6 Musterplatten im Format bis 20 x 30 cm

1 psch ...................... ..............................

02.01.0080 Bemusterung, Material, Fugen

Bemusterung Fugenmörtel, Anlegen einer Musterfläche zur Abstimmung der Fugenfarbe. Entfernen und Reinigen der Flächen und Flanken nach erfolgter Abstimmung inkl. Vertretung des AN beim Abstimmungstermin mit dem AG Größe der Musterfläche: 1 m²

1 psch ...................... ..............................

Seite 34

[Seite 35]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0090 CM-Messung, Restfeuchte

Messung der Restfeuchte im Estrich mit dem CM-Gerät, Angabe Messstellen durch AG,

einschl. protokollieren der Ergebnisse.

20 St ...................... ..............................

02.01.0100 Grundierung, Boden

Haftgrundierung, Standard Betonoberfläche des tragenden Untergrundes vor der Plattenverlegung gut vornässen und Kontakt- bzw. Haftschlämme sach- und fachgerecht entsprechend Herstellerrichtlinien aufbringen, um einen wirksamen Verbund zwischen Mörtelbett und tragendem Untergrund herzustellen.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

125 m² ...................... ..............................

02.01.0110 Ausgleichsestrich

Ausgleichsestrich zum Ausgleich für größere Unebenheiten bzw. bei Rohr- oder Kabelverlegung auf Rohboden. Der Ausgleichsestrich muß mit dem Untergrund fest verbunden sein und Rohrleitungen und Kabel so überdecken, daß er als tragender Untergrund geeignet ist. Beanspruchung überwiegend ruhend; jedoch auch leichte Flurförderzeuge möglich (Standardausführung). Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Dicke: bis ca. 2-3 cm angeb.

Fabrikat:......

60 m² ...................... ..............................

Seite 35

[Seite 36]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0120 Estrich feinspachteln, großformatige Fliesen

Ausgleichspachtelung von Estrich, für nachfolgende Verlegung von großformatigen Bodenfliesen im Mörtelbett. Auf erhöhte Oberflächenebenheit und die Vermeidung von Überzähnen ist zu achten. Ausgleichsdicke: bis 5mm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

125 m² ...................... ..............................

02.01.0130 Entkopplungsbahn, unter Bodenfliesen, innen, Dicke 3 mm

Entkopplungsbahn oder -matte aus Polyethylen, für Fliesenbelag im Innenbereich, auf Untergrund geklebt, Stöße mit Klebeband verklebt.

Untergrund: Zementestrich

Dicke: 3 mm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

125 m² ...................... ..............................

Seite 36

[Seite 37]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0140 Tiefengrundierung Wandfläche

Tiefengrundierung auf saugfähige zementäre Untergründe, wie Beton oder Kalk-Zementputz, für Wandfliesenbelag.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

275 m² ...................... ..............................

02.01.0150 Flächenabdichtung Wand, AIV-B, DIN 18534

Flächenabdichtung Wand, AIV-B, DIN 18534 Abdichtung von Wandflächen in Nassräumen (Wassereinwirkungsklasse W3-I) als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen gemäß DIN 18534-5. Ausführung als bahnenförmige Abdichtung (AIV-B), bestehend aus rissüberbrückender, wasser- und wasserdampfundurchlässiger, beidseitig vlieskaschierter Polyethylen-Dichtbahn. Die Bahn ist mit einem systemkonformen, hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel (C2 nach DIN EN 12004) vollflächig und hohlraumfrei auf dem vorbereiteten und grundierten Untergrund (Zementputz/Kalk-Zementputz/Gipskarton) zu verkleben. Die Stoßüberlappungen (mind. 5 cm) sind mit einem systemzugehörigen, wasserfesten Dichtkleber (z.B. MS-Polymer) fachgerecht und wasserdicht zu verkleben und abzuglätten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. Verschnitt, aller

Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile.

Angeb. Fabrikat: .....

275 m² ...................... ..............................

Seite 37

[Seite 38]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0160 Flächenabdichtung Boden, AIV-B, DIN 18534

Abdichtung von Wandflächen in Nassräumen (Wassereinwirkungsklasse W3-I) als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen gemäß DIN 18534-5. Ausführung als bahnenförmige Abdichtung (AIV-B), bestehend aus rissüberbrückender, wasser- und wasserdampfundurchlässiger, beidseitig vlieskaschierter Polyethylen-Dichtbahn. Die Bahn ist mit einem systemkonformen, hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel (C2 nach DIN EN 12004) vollflächig und hohlraumfrei auf dem vorbereiteten und grundierten Untergrund (Zementputz/Kalk-Zementputz/Gipskarton) zu verkleben. Die Stoßüberlappungen (mind. 5 cm) sind mit einem systemzugehörigen, wasserfesten Dichtkleber (z.B. MS-Polymer) fachgerecht und wasserdicht zu verkleben und abzuglätten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. Verschnitt, aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile. Angeb.

Fabrikat: .....

125 m² ...................... ..............................

02.01.0170 Fugendichtband, AIV

Fugendichtband, AIV Fugendichtband als Systemergänzung zur Flächenabdichtung für die wasserdichte Ausbildung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen (Übergang Wand/Boden, Wand/Wand). Querelastisches, vlieskaschiertes Dichtband. Einlegen in das Kleberbett und Überarbeiten der Ränder mit dem systemkonformen Dichtkleber, so dass ein wasserdichter Verbund mit der Flächenabdichtungsbahn hergestellt wird. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile.

Angeb. Fabrikat: .....

250 m ...................... ..............................

02.01.0180 Innenecken für Abdichtungssystem

Vorgeformte Innenecke (90 Grad), aus dem gleichen Material wie das Fugendichtband, zur sicheren Abdichtung der Raumecken. Wasserdicht und flächenbündig mit systemkonformem Dichtkleber in das Abdichtungssystem einarbeiten. Die Überlappungen mit dem Fugendichtband müssen mind. 5 cm betragen. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

50 St ...................... ..............................

Seite 38

[Seite 39]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0190 Außenecken für Abdichtungssystem

Außenecken für Abdichtungssystem Vorgeformte Außenecke (90 Grad), aus dem gleichen Material wie das Fugendichtband, zur sicheren Abdichtung von vorspringenden Bauteilen (z. B. Vorwandinstallationen). Wasserdicht und flächenbündig mit systemkonformem Dichtkleber in das Abdichtungssystem einarbeiten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

20 St ...................... ..............................

02.01.0200 Wandmanschette für Rohrdurchführungen

Wandmanschette für Rohrdurchführungen Wandmanschette / Dichtmanschette zur sicheren, wasserdichten Einbindung von Rohrdurchführungen (z.B. Wasseranschlüsse, Eckventile, UP-Armaturen) in die Flächenabdichtung. Aus hochelastischem Trägermaterial mit Dehnzone. Mit systemkonformem Dichtkleber vollflächig und wasserdicht über den Anschlüssen verkleben. Lochdurchmesser: 12 - 25 mm (bzw. nach Erfordernis). Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

50 St ...................... ..............................

02.01.0210 Bodenmanschette / Anschluss an Bodenablauf

Bodenmanschette / Anschluss an Bodenablauf Bodenmanschette / Flanschkragen zum sicheren und wasserdichten Anschluss der bahnenförmigen Abdichtung an bauseitig gesetzte Bodenabläufe oder Duschrinnen. Mit systemkonformem Dichtkleber blasenfrei und wasserdicht verkleben, ggf. in den Klebeflansch des Ablaufsystems einarbeiten gemäß Herstellervorgabe. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

10 St ...................... ..............................

Seite 39

[Seite 40]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0220 Fuge 1

Fuge 1 gem. Detailplanung Architektur

bestehend aus: Bodenbelag-Abschluss Profil stanggepresste Aluprofile mit Montage durch Befestigungsschenkel mit Lochung. Aufbauhöhe ca. 15mm. Elastischer Fuge zwischen verschiedenen Bodenbeläge OK Profil=OK FFB

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

8 m ...................... ..............................

02.01.0230 Fuge 4

Fuge 4 gem. Detailplanung Architektur

Bodenbelag-Abschluss Profil stanggepresste Aluprofile mit Montage durch Befestigungsschenkel mit Lochung. Aufbauhöhe ca. 15mm. Elastischer Fuge zwischen verschiedenen Bodenbeläge OK Profil=OK FFB

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

2 m ...................... ..............................

02.01.0240 Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen

Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.

Durchmesser: 20 bis 50 mm

20 St ...................... ..............................

02.01.0250 Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten

Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

10 St ...................... ..............................

Seite 40

[Seite 41]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0260 Bewegungsfugen schließen, innen, Silikon, vertikal

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen vertikalen Wandanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung Fugen. Die Ausführung erfolgt als Dreiecksfuge. Fugenbreite: 8 - 10 mm i.M.

Fugenfarbe: Standardfarbe nach Wahl AG

Material: Silikonacetat vernetzend

Angeb. Fabrikat: .....

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Hinweis Es dürfen nur die vom Dichtstoffhersteller empfohlenen Glättmittel eingesetzt werden. Glättmittel müssen neutral sein, keine Verfärbungen des Dichtstoffs oder der angrenzenden Materialien (z.B. Naturstein) verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch aufreißenden Film bei Dehnung des Dichtstoffes).

300 m ...................... ..............................

Seite 41

[Seite 42]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0270 Bewegungsfugen schließen, innen, Silikon, horizontal

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen Wandanschlüssen einschl. Vorreinigung der Fugen. Die Ausführung erfolgt als Rechteckfuge. Je nach Anschluss kann die Verwendung eines geeigneten geschlossenzelligen Hinterfüllmaterials erforderlich sein. Die Leistung wird in separater Position ausgeschrieben. Fugenbreite: 8 - 10 mm i.M.

Fugenfarbe: Standardfarbe nach Wahl AG

Material: Silikonacetat vernetzend

Angeb. Fabrikat: .....

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Hinweis Es dürfen nur die vom Dichtstoffhersteller empfohlenen Glättmittel eingesetzt werden. Glättmittel müssen neutral sein, keine Verfärbungen des Dichtstoffs oder der angrenzenden Materialien (z.B. Naturstein) verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch aufreißenden Film bei Dehnung des Dichtstoffes).

200 m ...................... ..............................

Seite 42

[Seite 43]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0280 Schnittschutzband unter elastischen Fugen, inkl. Lieferung.

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines selbstklebenden, hoch schnittfesten Schutzbandes im Bereich von elastisch zu verfugenden Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen (Wartungsfugen) in nassbelasteten Bereichen.

Das Schnittschutzband dient dem dauerhaften Schutz der darunterliegenden Verbundabdichtung (gemäß DIN 18534) vor mechanischen Beschädigungen durch Cuttermesser oder Fugenkratzer bei zukünftigen Wartungs- und Sanierungsarbeiten des elastischen Dichtstoffs.

Leistungsumfang und Materialanforderungen:

· Material: Flexibles Spezialgewebeband (z. B. mit Edelstahldrahteinlage oder hoch schnittfesten Kunstfasern), alkalibeständig, verrottungsfrei und wasserfest.

· Systemkompatibilität: Das Klebeband muss voll verträglich mit dem verwendeten Verbundabdichtungssystem, dem Hinterfüllmaterial und dem Fugendichtstoff (Silikon) sein.

· Ausführung: Das Band ist nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten und vor dem Einbringen des elastischen Dichtstoffs mittig, falten- und hohlraumfrei im Fugenbereich aufzukleben. Stöße sind gemäß Herstellervorschrift auszuführen (in der Regel überlappend).

· Bandbreite: ca. 10 bis 15 mm (auf die geplante Fugenbreite abzustimmen).

Die Lieferung des Materials, der Zuschnitt sowie sämtliche erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten (z. B. Reinigen des Haftgrundes) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

300 m ...................... ..............................

Seite 43

[Seite 44]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0290 Belagsabschluss- / Eckprofil Wand, PVC (Jolly), H=10mm, inkl. Formteile.

Belagsabschluss- / Eckprofil Wand, PVC (Jolly), H=10mm, inkl. Formteile.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von Belagsabschluss- bzw. Eckprofilen (Jolly-Profil) für Wandbeläge. Das Profil ist vollsatt in das Dünnbettmörtelbett einzuarbeiten und flucht- sowie lotrecht auszurichten.

Material: Hart-PVC, durchgefärbt

Form: Jolly-Profil (Viertelkreis- oder Winkelprofil)

Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (z. B. weiß, pergamon, silbergrau)

Profilhöhe (gemäß Fliesenstärke): 10 mm (bzw. passend zur Fliese inkl. Kleberbett)

Befestigung: trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel

Der Einbau von systemzugehörigen Formteilen (wie Außen- und Innenecken) sowie der anfallende Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

150 m ...................... ..............................

02.01.0300 Belagsabschlussprofil Boden, Alu natur, H=10mm, inkl. Formteile.

Belagsabschlussprofil Boden, Alu natur, H=10mm, inkl. Formteile.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von Belagsabschlussprofilen für Bodenbeläge zum sauberen Abschluss an angrenzende Beläge, an Teppichböden oder als freier Randabschluss. Das Profil ist vollsatt in das Dünnbettmörtelbett des Bodenbelags einzuspachteln.

Material: Aluminium natur (alternativ: eloxiert)

Form: L-Profil (Winkelprofil) mit rechtwinkliger Sichtfläche

Profilhöhe (gemäß Fliesenstärke): 10 mm (bzw. passend zur Fliese inkl. Kleberbett)

Befestigung: trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel

Der Einbau von systemzugehörigen Formteilen (Eckstücke, Verbinder) sowie der anfallende Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

50 m ...................... ..............................

Seite 44

[Seite 45]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.01.0310 Bewegungsfugenprofil, V2A / EPDM, H=10mm.

Bewegungsfugenprofil, V2A / EPDM, H=10mm.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von vorgefertigten Bewegungsfugenprofilen im Dünnbettverfahren zur Übernahme von thermischen oder mechanischen Spannungen im Fliesenbelag. Das Profil ist exakt deckungsgleich über den vorhandenen Bewegungsfugen des Estrichs anzuordnen.

Material Schenkel: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301), trapezförmig gelocht

Material Dehnzone: Flexible EPDM-Einlage (oder vergleichbares Elastomer)

Breite der Dehnzone: ca. 8 - 10 mm

Farbe der Einlage: nach Bemusterung (z. B. grau, schwarz, zementgrau)

Profilhöhe: 10 mm

Kreuzungspunkte und Stöße sind fachgerecht gemäß Herstellervorgaben auszubilden. Etwaige Formteile, Stoßverbinder und der Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

50 m ...................... ..............................

Summe 02.01 Vorbereitung und Zulagen ..............................

Seite 45

[Seite 46]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.02 Bodenfliesen Nutzräume

02.02.0010 Bodenbelag, Feinsteinzeug, geraut R11, Dünnbett, 20/20 cm, innen

Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format: 20/20 cm Oberfläche: matt, geriffelt Rutschsicherheit: R11 Verlegung gem. Plan Farbe: als Zulage Leitfabrikat: Villeroy Boch Crossover gem Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Waschküche

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

15 m² ...................... ..............................

Seite 46

[Seite 47]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.02.0020 Bodenbelag, Feinsteinzeug, geraut R10, Dünnbett, 20/20cm, innen

Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format: 2020 cm Oberfläche: matt, geriffelt Rutschsicherheit: R10/ B Verlegung gem. Plan Farbe: als Zulage

Leitfabrikat: Villeroy Boch Crossover gem Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Hausmeister, Putzmittel, Essensausgabe

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

60 m² ...................... ..............................

Seite 47

[Seite 48]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.02.0030 Hohlkehlsockel aus Feinsteinzeugplatten

Hohlkehlsockel aus Feinsteinzeugplatten, passend zum Bodenbelag, zur leicht zu reinigenden und hygienischen Ausbildung des Wand-/Bodenanschlusses, im Dünnbettverfahren lot- und fluchtrecht angesetzt.

Format: 20/10 cm (Länge / Höhe) mit Hohlkehlenradius gem. Hersteller

Leitfabrikat: Villeroy & Boch gem. Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile (hierzu zählen zwingend die systemzugehörigen, vorgeformten Innen- und Außenecken).

Angeb. Fabrikat:

........................................

Serie:

.......................................................

Materialpreis Belag: .................................

Hinweis zur Kalkulation: Bei Hohlkehlsockeln sind die vorgeformten Eckstücke (Innen- und Außenecken) im Materialeinkauf oft sehr preisintensiv. Im obigen Text sind diese über den Passus "notwendige Zubehörteile" in den laufenden Meter eingerechnet.

60 m ...................... ..............................

02.02.0040 Zulage Farbe Bodenfliesen - weis

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe neutral withe (weis) oder ähnlich gem. Bemusterung

45 m² ...................... ..............................

02.02.0050 Zulage Farbe Bodenfliesen - grau

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe Secret Grey (grau) oder ähnlich gem. Bemusterung

30 m² ...................... ..............................

Summe 02.02 Bodenfliesen Nutzräume ..............................

Seite 48

[Seite 49]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.03 Wandfliesen Nutzräume

02.03.0010 Wandfliesen, Steinzeug eben,20/20 cm, innen

Wandbekleidung aus Steinzeug für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) mit einem zementären, hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Material: Steingut Format: 20/20 cm Oberfläche: eben Farbe:: als Zulage Fliesen raumhoch

Fugenfarbe: nach Wahl AG

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Waschküche Wand

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

75 m² ...................... ..............................

02.03.0020 Zulage Format 20/40 cm

Wandfliese, Steinzeig wie zuvor Format 20/40cm gilt für alle Farben

20 m² ...................... ..............................

02.03.0030 Zulage Farbe Wandfliesen - weis

Zulage für die Ausführung der Wandfliesen in Farbe neutral withe (weis) oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: zementgrau

45 m² ...................... ..............................

Seite 49

[Seite 50]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.03.0040 Zulage Farbe Wandfliesen - grau

Zulage für die Ausführung der Wandfliesen in Farbe Secret Grey (grau) oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

30 m² ...................... ..............................

02.03.0050 Zulage Kleinflächen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Erstellen von Kleinflächen z.B Wandstirnseiten

Fläche < 1m² Breite: < 30 cm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

15 m² ...................... ..............................

02.03.0060 Fensterleibungen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Zulage für das Erstellen von Fensterlaibungen

Horizontale und vertikale Flächen gem. Detail

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

10 m² ...................... ..............................

Summe 02.03 Wandfliesen Nutzräume ..............................

Seite 50

[Seite 51]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.04 Bodenfliesen Sanitär

02.04.0010 Bodenbelag, Feinsteinzeug, geraut R10, Dünnbett, 20/20cm, innen

Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format: 20/20 cm Oberfläche: matt, geriffelt Rutschsicherheit: R10 B Verlegung gem. Plan Farbe: Sand

Leitfabrikat: Villeroy Boch Crossover gem. Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen. incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Sanitärräume EG und OG

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

45 m² ...................... ..............................

Summe 02.04 Bodenfliesen Sanitär ..............................

Seite 51

[Seite 52]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.05 Wandfliesen Sanitär

02.05.0010 Wandfliesen, Steinzeug, eben, 20/20 cm, innen

Wandbekleidung aus Steinzeug für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) mit einem zementären, hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Material: Steingut Format: 20/20 cm Oberfläche: eben Farbe: als Zulage Fliesen raumhoch

Fugenfarbe: nach Wahl AG

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort:

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

200 m² ...................... ..............................

02.05.0020 Zulage Farbe Wandfliesen - weis

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe neutral withe (weis) oder ähnlich gem. Bemusterung

120 m² ...................... ..............................

02.05.0030 Zulage Farbe Wandfliesen - apfelgrün

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe apple green (apfelgrün) oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

Seite 52

[Seite 53]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.05.0040 Zulage Farbe Wandfliesen - mauve

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe mauve oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

02.05.0050 Zulage Farbe Wandfliesen - hellgrün

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe hellgrün oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

02.05.0060 Zulage Farbe Wandfliesen - hellblau

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe hellblau oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

02.05.0070 Zulage Farbe Wandfliesen - hellgrau

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe hellgrau oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

02.05.0080 Zulage Farbe Wandfliesen - sonnengelb

Zulage für die Ausführung der Bodenfliesen in Farbe sonnengelb (sunshine yellow) oder ähnlich gem. Bemusterung

Fuge: Creme

20 m² ...................... ..............................

Seite 53

[Seite 54]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.05.0090 Zulage Kleinflächen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Erstellen von Kleinflächen z.B Wandstirnseiten

Fläche < 1m² Breite: < 30 cm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

10 m² ...................... ..............................

02.05.0100 Fensterleibungen

Fliesen wie zuvor beschrieben

für das Erstellen von Fensterlaibungen

Horizontale und vertikale Flächen gem. Detail

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

1 m² ...................... ..............................

Summe 02.05 Wandfliesen Sanitär ..............................

Summe 02 ARBEITEN NEUBAU ..............................

Seite 54

[Seite 55]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03 ARBEITEN BESTAND

03.01 Vorbereitung und Zulagen

03.01.0010 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Boden

Reinigung des Untergrundes der Bodenflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen. Evtl. erforderliche Grundierungen oder Spachtelungen werden in gesonderter Position vergütet.

125 m² ...................... ..............................

03.01.0020 Reinigung Untergrund, Wand

Reinigung des Untergrundes der Wandflächen einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen. Evtl. erforderliche Grundierungen oder Spachtelungen werden in gesonderter Position vergütet.

150 m² ...................... ..............................

03.01.0030 Abbruch Bestandsfliesen Wand

Keramische Wandfliesen in Nassräumen aufnehmen und abbrechen.

Verlegungsart: Dünnbettverfahren (Gesamtdicke Fliese inkl. Kleberbett ca. 10 – 15 mm).

Die Leistung umfasst:

· Vorsichtiges Abschlagen der Fliesenbeläge unter weitmöglicher Schonung des vorhandenen Untergrundes (Putz/Estrich).

· Ausbauen und Entfernen eventuell vorhandener Eckschutzschienen, Silikonfugen und alter Verbundabdichtungen.

· Maschinelles Abschleifen/Abfräsen (z. B. mit Sanierungsfräse) der hartnäckigen Dünnbettmörtel- und Spachtelreste bis auf den tragfähigen Grund, zur Herstellung eines planebenen Untergrundes für die nachfolgende Verbundabdichtung gem. DIN 18534.

· Aufnehmen, Transport aus dem Gebäude und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts inkl. aller Deponiegebühren (AVV 17 01 03 oder 17 01 07).

Abrechnung nach Aufmaß der tatsächlich abgebrochen

150 m² ...................... ..............................

Seite 55

[Seite 56]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0040 Abbruch Bestandsfliesen Boden

Keramische Bodenfliesen in Nassräumen aufnehmen und abbrechen.

Verlegungsart: Dünnbettverfahren (Gesamtdicke Fliese inkl. Kleberbett ca. 10 – 15 mm).

Die Leistung umfasst:

· Vorsichtiges Abschlagen der Fliesenbeläge unter weitmöglicher Schonung des vorhandenen Untergrundes (Putz/Estrich).

· Ausbauen und Entfernen eventuell vorhandener Eckschutzschienen, Silikonfugen und alter Verbundabdichtungen.

· Maschinelles Abschleifen/Abfräsen (z. B. mit Sanierungsfräse) der hartnäckigen Dünnbettmörtel- und Spachtelreste bis auf den tragfähigen Grund, zur Herstellung eines planebenen Untergrundes für die nachfolgende Verbundabdichtung gem. DIN 18534.

· Aufnehmen, Transport aus dem Gebäude und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts inkl. aller Deponiegebühren (AVV 17 01 03 oder 17 01 07).

Abrechnung nach Aufmaß der tatsächlich abgebrochenen Fläche.

55 m² ...................... ..............................

03.01.0050 Zulage Abbruch Dickbett

Zulage zu den vorherigen Abbruchpositionen für das Abbrechen von im Dickbett verlegten Fliesen.

Die Zulage gilt für Wand- und Deckenfliesen und umfasst sowohl den Mehraufwand an Arbeitsleistung als auch Entsorgung

Dickbett < 5cm

150 m² ...................... ..............................

03.01.0060 Estrich anschleifen

Estrich anschleifen Staub entfernen

incl. aller Nebenarbeiten

55 m² ...................... ..............................

Seite 56

[Seite 57]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0070 Untergrundvorbereitung, Rohboden/Estrichfräse

Untergrundvorbereitung vor Aufbringen des Höhenausgleiches/Estriches durch Fräsen des Betonuntergrundes, im Kreuzgang, einschl. Hochdruckreinigen und Absaugen des anfallenden Schmutzwasser. Abfräshöhe im Mittel 8-10 mm. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Raum-Einzelgröße ca. 30-100m²

Ort: Nach Weisung Bauleitung

55 m² ...................... ..............................

03.01.0080 Untergrundvorbereit. Kugelstrahlen

Untergrundvorbereitung vor Aufbringen des Höhenausgleiches/Estriches durch Kugelstrahlen von Betonoberflächen, einschl. Hochdruckreinigen und Absaugen des anfallenden Schmutzwassers. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Raum-Einzelgröße ca. 30-100m²

Ort: Nach Weisung Bauleitung

50 m² ...................... ..............................

03.01.0090 Risse im Estrich verschließen

Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

50 m ...................... ..............................

03.01.0100 Bemusterung, Material

Bemusterung, Material liefern von bis zu 6 Musterplatten im Format bis 20 x 30 cm

1 psch ...................... ..............................

Seite 57

[Seite 58]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0110 Bemusterung, Material, Fugen

Bemusterung Fugenmörtel, Anlegen einer Musterfläche zur Abstimmung der Fugenfarbe. Entfernen und Reinigen der Flächen und Flanken nach erfolgter Abstimmung inkl. Vertretung des AN beim Abstimmungstermin mit dem AG Größe der Musterfläche: 1 m²

1 psch ...................... ..............................

03.01.0120 CM-Messung, Restfeuchte

Messung der Restfeuchte im Estrich mit dem CM-Gerät, Angabe Messstellen durch AG,

einschl. protokollieren der Ergebnisse.

10 St ...................... ..............................

03.01.0130 Grundierung, Boden

Haftgrundierung, Standard Betonoberfläche des tragenden Untergrundes vor der Plattenverlegung gut vornässen und Kontakt- bzw. Haftschlämme sach- und fachgerecht entsprechend Herstellerrichtlinien aufbringen, um einen wirksamen Verbund zwischen Mörtelbett und tragendem Untergrund herzustellen.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

50 m² ...................... ..............................

Seite 58

[Seite 59]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0140 Ausgleichsestrich

Ausgleichsestrich zum Ausgleich für größere Unebenheiten bzw. bei Rohr- oder Kabelverlegung auf Rohboden. Der Ausgleichsestrich muß mit dem Untergrund fest verbunden sein und Rohrleitungen und Kabel so überdecken, daß er als tragender Untergrund geeignet ist. Beanspruchung überwiegend ruhend; jedoch auch leichte Flurförderzeuge möglich (Standardausführung). Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Dicke: bis ca. 2-3 cm angeb.

Fabrikat:......

50 m² ...................... ..............................

03.01.0150 Estrich feinspachteln, großformatige Fliesen

Ausgleichspachtelung von Estrich, für nachfolgende Verlegung von großformatigen Bodenfliesen im Mörtelbett. Auf erhöhte Oberflächenebenheit und die Vermeidung von Überzähnen ist zu achten. Ausgleichsdicke: bis 5mm

Fliesenformat: ca. 60/60 cm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

50 m² ...................... ..............................

Seite 59

[Seite 60]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0160 Entkopplungsbahn, unter Bodenfliesen, innen, Dicke 3 mm

Entkopplungsbahn oder -matte aus Polyethylen, für Fliesenbelag im Innenbereich, auf Untergrund geklebt, Stöße mit Klebeband verklebt.

Untergrund: Zementestrich

Dicke: 3 mm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

45 m² ...................... ..............................

03.01.0170 Tiefengrundierung Wandfläche

Tiefengrundierung auf saugfähige zementäre Untergründe, wie Beton oder Kalk-Zementputz, für Wandfliesenbelag.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Angeb. Fabrikat: .....

150 m² ...................... ..............................

Seite 60

[Seite 61]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0180 Flächenabdichtung Wand, AIV-B, DIN 18534

Flächenabdichtung Wand, AIV-B, DIN 18534 Abdichtung von Wandflächen in Nassräumen (Wassereinwirkungsklasse W3-I) als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen gemäß DIN 18534-5. Ausführung als bahnenförmige Abdichtung (AIV-B), bestehend aus rissüberbrückender, wasser- und wasserdampfundurchlässiger, beidseitig vlieskaschierter Polyethylen-Dichtbahn. Die Bahn ist mit einem systemkonformen, hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel (C2 nach DIN EN 12004) vollflächig und hohlraumfrei auf dem vorbereiteten und grundierten Untergrund (Zementputz/Kalk-Zementputz/Gipskarton) zu verkleben. Die Stoßüberlappungen (mind. 5 cm) sind mit einem systemzugehörigen, wasserfesten Dichtkleber (z.B. MS-Polymer) fachgerecht und wasserdicht zu verkleben und abzuglätten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. Verschnitt, aller

Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile.

Angeb. Fabrikat: .....

65 m² ...................... ..............................

03.01.0190 Flächenabdichtung Boden, AIV-B, DIN 18534

Abdichtung von Wandflächen in Nassräumen (Wassereinwirkungsklasse W3-I) als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen gemäß DIN 18534-5. Ausführung als bahnenförmige Abdichtung (AIV-B), bestehend aus rissüberbrückender, wasser- und wasserdampfundurchlässiger, beidseitig vlieskaschierter Polyethylen-Dichtbahn. Die Bahn ist mit einem systemkonformen, hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel (C2 nach DIN EN 12004) vollflächig und hohlraumfrei auf dem vorbereiteten und grundierten Untergrund (Zementputz/Kalk-Zementputz/Gipskarton) zu verkleben. Die Stoßüberlappungen (mind. 5 cm) sind mit einem systemzugehörigen, wasserfesten Dichtkleber (z.B. MS-Polymer) fachgerecht und wasserdicht zu verkleben und abzuglätten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. Verschnitt, aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile. Angeb.

Fabrikat: .....

45 m² ...................... ..............................

Seite 61

[Seite 62]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0200 Fugendichtband, AIV

Fugendichtband, AIV Fugendichtband als Systemergänzung zur Flächenabdichtung für die wasserdichte Ausbildung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen (Übergang Wand/Boden, Wand/Wand). Querelastisches, vlieskaschiertes Dichtband. Einlegen in das Kleberbett und Überarbeiten der Ränder mit dem systemkonformen Dichtkleber, so dass ein wasserdichter Verbund mit der Flächenabdichtungsbahn hergestellt wird. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile.

Angeb. Fabrikat: .....

65 m ...................... ..............................

03.01.0210 Innenecken für Abdichtungssystem

Vorgeformte Innenecke (90 Grad), aus dem gleichen Material wie das Fugendichtband, zur sicheren Abdichtung der Raumecken. Wasserdicht und flächenbündig mit systemkonformem Dichtkleber in das Abdichtungssystem einarbeiten. Die Überlappungen mit dem Fugendichtband müssen mind. 5 cm betragen. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

50 St ...................... ..............................

03.01.0220 Außenecken für Abdichtungssystem

Außenecken für Abdichtungssystem Vorgeformte Außenecke (90 Grad), aus dem gleichen Material wie das Fugendichtband, zur sicheren Abdichtung von vorspringenden Bauteilen (z. B. Vorwandinstallationen). Wasserdicht und flächenbündig mit systemkonformem Dichtkleber in das Abdichtungssystem einarbeiten. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

10 St ...................... ..............................

03.01.0230 Wandmanschette für Rohrdurchführungen

Wandmanschette für Rohrdurchführungen Wandmanschette / Dichtmanschette zur sicheren, wasserdichten Einbindung von Rohrdurchführungen (z.B. Wasseranschlüsse, Eckventile, UP-Armaturen) in die Flächenabdichtung. Aus hochelastischem Trägermaterial mit Dehnzone. Mit systemkonformem Dichtkleber vollflächig und wasserdicht über den Anschlüssen verkleben. Lochdurchmesser: 12 - 25 mm (bzw. nach Erfordernis). Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

10 St ...................... ..............................

Seite 62

[Seite 63]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0240 Bodenmanschette / Anschluss an Bodenablauf

Bodenmanschette / Anschluss an Bodenablauf Bodenmanschette / Flanschkragen zum sicheren und wasserdichten Anschluss der bahnenförmigen Abdichtung an bauseitig gesetzte Bodenabläufe oder Duschrinnen. Mit systemkonformem Dichtkleber blasenfrei und wasserdicht verkleben, ggf. in den Klebeflansch des Ablaufsystems einarbeiten gemäß Herstellervorgabe. Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. aller Nebenarbeiten.

10 St ...................... ..............................

03.01.0250 Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen

Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.

Durchmesser: 20 bis 50 mm

15 St ...................... ..............................

03.01.0260 Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten

Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

10 St ...................... ..............................

Seite 63

[Seite 64]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0270 Bewegungsfugen schließen, innen, Silikon, vertikal

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen vertikalen Wandanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung Fugen. Die Ausführung erfolgt als Dreiecksfuge. Fugenbreite: 8 - 10 mm i.M.

Fugenfarbe: Standartfarbe nach Wahl AG

Material: Silikonacetat vernetzend

Angeb. Fabrikat: .....

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Hinweis Es dürfen nur die vom Dichtstoffhersteller empfohlenen Glättmittel eingesetzt werden. Glättmittel müssen neutral sein, keine Verfärbungen des Dichtstoffs oder der angrenzenden Materialien (z.B. Naturstein) verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch aufreißenden Film bei Dehnung des Dichtstoffes).

100 m ...................... ..............................

Seite 64

[Seite 65]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0280 Bewegungsfugen schließen, innen, Silikon, horizontal

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen Wandanschlüssen einschl. Vorreinigung der Fugen. Die Ausführung erfolgt als Rechteckfuge. Je nach Anschluss kann die Verwendung eines geeigneten geschlossenzelligen Hinterfüllmaterials erforderlich sein. Die Leistung wird in separater Position ausgeschrieben. Fugenbreite: 8 - 10 mm i.M.

Fugenfarbe: Standartfarbe nach Wahl AG

Material: Silikonacetat vernetzend

Angeb. Fabrikat: .....

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Hinweis Es dürfen nur die vom Dichtstoffhersteller empfohlenen Glättmittel eingesetzt werden. Glättmittel müssen neutral sein, keine Verfärbungen des Dichtstoffs oder der angrenzenden Materialien (z.B. Naturstein) verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch aufreißenden Film bei Dehnung des Dichtstoffes).

70 m ...................... ..............................

Seite 65

[Seite 66]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0290 Schnittschutzband unter elastischen Fugen, inkl. Lieferung.

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines selbstklebenden, hoch schnittfesten Schutzbandes im Bereich von elastisch zu verfugenden Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen (Wartungsfugen) in nassbelasteten Bereichen.

Das Schnittschutzband dient dem dauerhaften Schutz der darunterliegenden Verbundabdichtung (gemäß DIN 18534) vor mechanischen Beschädigungen durch Cuttermesser oder Fugenkratzer bei zukünftigen Wartungs- und Sanierungsarbeiten des elastischen Dichtstoffs.

Leistungsumfang und Materialanforderungen:

· Material: Flexibles Spezialgewebeband (z. B. mit Edelstahldrahteinlage oder hoch schnittfesten Kunstfasern), alkalibeständig, verrottungsfrei und wasserfest.

· Systemkompatibilität: Das Klebeband muss voll verträglich mit dem verwendeten Verbundabdichtungssystem, dem Hinterfüllmaterial und dem Fugendichtstoff (Silikon) sein.

· Ausführung: Das Band ist nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten und vor dem Einbringen des elastischen Dichtstoffs mittig, falten- und hohlraumfrei im Fugenbereich aufzukleben. Stöße sind gemäß Herstellervorschrift auszuführen (in der Regel überlappend).

· Bandbreite: ca. 10 bis 15 mm (auf die geplante Fugenbreite abzustimmen).

Die Lieferung des Materials, der Zuschnitt sowie sämtliche erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten (z. B. Reinigen des Haftgrundes) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

95 m ...................... ..............................

Seite 66

[Seite 67]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0300 Belagsabschluss- / Eckprofil Wand, PVC (Jolly), H=10mm, inkl. Formteile.

Belagsabschluss- / Eckprofil Wand, PVC (Jolly), H=10mm, inkl. Formteile.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von Belagsabschluss- bzw. Eckprofilen (Jolly-Profil) für Wandbeläge. Das Profil ist vollsatt in das Dünnbettmörtelbett einzuarbeiten und flucht- sowie lotrecht auszurichten.

Material: Hart-PVC, durchgefärbt

Form: Jolly-Profil (Viertelkreis- oder Winkelprofil)

Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (z. B. weiß, pergamon, silbergrau)

Profilhöhe (gemäß Fliesenstärke): 10 mm (bzw. passend zur Fliese inkl. Kleberbett)

Befestigung: trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel

Der Einbau von systemzugehörigen Formteilen (wie Außen- und Innenecken) sowie der anfallende Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

100 m ...................... ..............................

03.01.0310 Belagsabschlussprofil Boden, Alu natur, H=10mm, inkl. Formteile.

Belagsabschlussprofil Boden, Alu natur, H=10mm, inkl. Formteile.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von Belagsabschlussprofilen für Bodenbeläge zum sauberen Abschluss an angrenzende Beläge, an Teppichböden oder als freier Randabschluss. Das Profil ist vollsatt in das Dünnbettmörtelbett des Bodenbelags einzuspachteln.

Material: Aluminium natur (alternativ: eloxiert)

Form: L-Profil (Winkelprofil) mit rechtwinkliger Sichtfläche

Profilhöhe (gemäß Fliesenstärke): 10 mm (bzw. passend zur Fliese inkl. Kleberbett)

Befestigung: trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel

Der Einbau von systemzugehörigen Formteilen (Eckstücke, Verbinder) sowie der anfallende Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

30 m ...................... ..............................

Seite 67

[Seite 68]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0320 Bewegungsfugenprofil, V2A / EPDM, H=10mm.

Bewegungsfugenprofil, V2A / EPDM, H=10mm.

Langtext: Liefern und fachgerechtes Einbauen von vorgefertigten Bewegungsfugenprofilen im Dünnbettverfahren zur Übernahme von thermischen oder mechanischen Spannungen im Fliesenbelag. Das Profil ist exakt deckungsgleich über den vorhandenen Bewegungsfugen des Estrichs anzuordnen.

Material Schenkel: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301), trapezförmig gelocht

Material Dehnzone: Flexible EPDM-Einlage (oder vergleichbares Elastomer)

Breite der Dehnzone: ca. 8 - 10 mm

Farbe der Einlage: nach Bemusterung (z. B. grau, schwarz, zementgrau)

Profilhöhe: 10 mm

Kreuzungspunkte und Stöße sind fachgerecht gemäß Herstellervorgaben auszubilden. Etwaige Formteile, Stoßverbinder und der Verschnitt sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

25 m ...................... ..............................

Summe 03.01 Vorbereitung und Zulagen ..............................

Seite 68

[Seite 69]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.02 Bodenfliesen Flur

03.02.0010 Bodenbelag, Feinsteinzeug, geraut R10, Dünnbett, 30/30 cm, innen

Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format: 30/30 cm Oberfläche: matt, geriffelt Rutschsicherheit: R10 / B Verlegung gem. Plan Farbe: Sand

Leitfabrikat: Villeroy Boch Crossover gem Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Hausmeister, Waschküche, Putzmittel, Essensausgabe

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

30 m² ...................... ..............................

Seite 69

[Seite 70]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.02.0020 Hohlkehlsockel aus Feinsteinzeugplatten

Hohlkehlsockel aus Feinsteinzeugplatten, passend zum Bodenbelag, zur leicht zu reinigenden und hygienischen Ausbildung des Wand-/Bodenanschlusses, im Dünnbettverfahren lot- und fluchtrecht angesetzt.

Format: 30/10 cm (Länge / Höhe) mit Hohlkehlenradius gem. Hersteller

Leitfabrikat: Villeroy & Boch gem. Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile (hierzu zählen zwingend die systemzugehörigen, vorgeformten Innen- und Außenecken).

Angeb. Fabrikat:

........................................

Serie:

.......................................................

Materialpreis Belag: .................................

Hinweis zur Kalkulation: Bei Hohlkehlsockeln sind die vorgeformten Eckstücke (Innen- und Außenecken) im Materialeinkauf oft sehr preisintensiv. Im obigen Text sind diese über den Passus "notwendige Zubehörteile" in den laufenden Meter eingerechnet.

50 m ...................... ..............................

Summe 03.02 Bodenfliesen Flur ..............................

Seite 70

[Seite 71]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.03 Bodenfliesen Sanitär

03.03.0010 Bodenbelag, Feinsteinzeug, geraut R10, Dünnbett, 30/30 cm, innen

Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format: 30/30 cm Oberfläche: matt, geriffelt Rutschsicherheit: R10 / B Verlegung gem. Plan Farbe: Sand

Leitfabrikat: Villeroy Boch Crossover gem. Katalog oder dem Leitfabrikat gleichwertig

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen. incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort: Sanitärräume EG und OG

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

45 m² ...................... ..............................

Summe 03.03 Bodenfliesen Sanitär ..............................

Seite 71

[Seite 72]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.04 Wandfliesen Sanitär

03.04.0010 Wandfliesen, Steingut, eben, 30/30 cm, innen

Wandbekleidung aus Steinzeug für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) mit einem zementären, hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Material: Steinzeug Format: 30/30 cm Oberfläche: eben Farbe:: Creme/ Weiß Fliesen raumhoch

Fugenfarbe: nach Wahl AG

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort:

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

100 m² ...................... ..............................

Seite 72

[Seite 73]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.04.0020 Wandfliesen, farbig, Dünnbett, 15/15 cm, innen

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Material: Steinzeug / Feinsteinzeug Format: 15/15 cm Fugenfarbe: gem. Wahl AG Leitfabrikat: Villeroy Boch Pro Arch Farbe: Farbe Nr 2 gem. Lieferprogramm Leitfabrikat oder dem Leitfabrikat gleichwertig Fliesenhöhe: 2,10m

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

Einbauort:

Angeb. Fabrikat: .....

Serie: .....

Materialpreis Belag:......

50 m² ...................... ..............................

03.04.0030 Zulage Kleinflächen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Erstellen von Kleinflächen z.B Wandstirnseiten

Fläche < 1m² Breite: < 30 cm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

10 m² ...................... ..............................

Seite 73

[Seite 74]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.04.0040 Zulage Fensterleibungen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Zulage für das Erstellen von Fensterlaibungen

Horizontale und vertikale Flächen gem. Detail

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

1 m² ...................... ..............................

03.04.0050 Zulage Kleinflächen

Fliesen wie zuvor beschrieben

Erstellen von Kleinflächen z.B Wandstirnseiten

Fläche < 1m² Breite: < 30 cm

Liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen, incl. fachgerecht verfugen, incl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Zubehörteile

1 m² ...................... ..............................

Summe 03.04 Wandfliesen Sanitär ..............................

Summe 03 ARBEITEN BESTAND ..............................

Seite 74

[Seite 75]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

01.01 auftragnehmerinterne Gemeinkosten ..............................

01.02 Stundenleistungen ..............................

01.03 Allgemeine Kosten ..............................

01.04 Bauteile schützen ..............................

Summe 01 ALLGEMEINE POSITIONEN ..............................

02.01 Vorbereitung und Zulagen ..............................

02.02 Bodenfliesen Nutzräume ..............................

02.03 Wandfliesen Nutzräume ..............................

02.04 Bodenfliesen Sanitär ..............................

02.05 Wandfliesen Sanitär ..............................

Summe 02 ARBEITEN NEUBAU ..............................

03.01 Vorbereitung und Zulagen ..............................

03.02 Bodenfliesen Flur ..............................

03.03 Bodenfliesen Sanitär ..............................

03.04 Wandfliesen Sanitär ..............................

Summe 03 ARBEITEN BESTAND ..............................

Seite 75

[Seite 76]

Projekt: Erweiterungsbau (Neubau-bzw. Ausbau)

LV-Bezeichnung: LOS 20 - Fliesenlegerarbeiten

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 ALLGEMEINE POSITIONEN ..............................

02 ARBEITEN NEUBAU ..............................

03 ARBEITEN BESTAND ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................

Seite 76