[Seite 1]

28.09..2026

Leistungsverzeichnis

Fenster für Neubau Bertriebsgebäude VGW Diez

Projekt: Neubau 3

Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1, 65582 Diez

Anbieter: _____________________________________________________________

Summe Angebot netto: ____________________€

19 % MwSt: ____________________€

brutto: ____________________€

Summe geprüft netto: ____________________€

19 % MwSt: ____________________€

brutto: ____________________€

[Seite 2]

28.09.2026 Seite 2
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
04	LV: Fensterbauarbeiten Allgemeine Vorbemerkungen 1. Grundlagen Als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten gilt die VOB/B und VOB/C in der neuesten Fassung. Weiterhin sind die Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. WICHTIG ! Die Texte der einzelnen Positionen dürfen keinesfalls vom Bieter bearbeitet oder verändert werden. Erfolgt eine Änderung oder ein Zusatz, wird das Angebot nicht gewertet. Gleiches gilt, wenn Positionen nicht oder nur mit einem Strich ausgefüllt werden. Sollte eine Position keine Kosten verursachen, ist sie mit 0,00 € auszufüllen. Dafür muss aber eine plausible Begründung erfolgen. Die Bietertextergänzungen sind entsprechend auszufüllen. Es wird ausdrücklich empfohlen, dass der Bieter sich vor Abgabe eines Angebotes über die örtlichen und baulichen Verhältnisse genauestens informiert. Unklarheiten sind vor Abgabe eines Angebotes zu klären. Spätere Forderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht anerkannt. Der AN haftet für Anliegerschäden gemäß § 909 BGB. Mögliche Gefährdungen hat der Auftragnehmer grundsätzlich durch entsprechende Wahl seines Bau- und Sicherungsverfahrens auszuschliessen. Bei Eintritt einer Gefahr hat der AN sofort wirksame Sicherungsmaßnahmen zu treffen und dies dem AG gleich anzuzeigen. Alle verwendeten Materialien müssen den DIN-Bestimmungen entsprechen. Der Auftragnehmer hat den Nachweis der Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen entsprechend EU-Baustelleneinrichtung 92/57/EWG ist in vollem Umfange einzuhalten. Gewerkeübliche Sicherheitseinrichtungen sind vom AN zu stellen. Soweit es der Text der einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist jeweils die komplette fix und fertige Arbeit einschl. aller Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Anschlussteile und Materialien gefordert. Auch alle Kosten für Verschnitt, Bruch- und Streuverluste, Stellung von Gerüsten, Handwerkszeug und Kleingerät, sowie Lieferung einschl. Abladen und Wegtragen der Materialien bis zum Verwendungsort gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Park- und Anliefermöglichkeiten nach Absprache mit der Bauleitung. Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Vom Auftraggeber wird vor Beginn der Bauarbeiten eine Baustrom- und Bauwasseranlage durch das Bauhauptgewerke eingerichtet und während der Bauarbeiten vorgehalten. WC-Anlagen werden vom Auftraggeber beim Bauhaupt- gewerbe beauftragt, aufgestellt und vorgehalten. Eine Bauwesensversicherung ist abgeschlossen. Ausführungspläne werden nur digital zur Verfügung gestellt. 2. Baustelleneinrichtung

[Seite 3]

28.09.2026 Seite 3
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Vorbemerkungen Die Baustelleneinrichtung ist in die EPs einzukalkulieren. 3. Außervertragliche Leistungen Leistungen, die nicht im Angebot aufgeführt sind, müssen vom Auftragnehmer mindestens 7 Werktage vor der Ausführung in Form eines Nachtrages eingereicht werden. 4. Ausführung der Arbeiten Der Auftragnehmer hat insbesondere zu beachten: ·· Alle Pläne, Zeichnungen und Unterlagen sind hinsichtlich der eingetragenen Maße und hinsichtlich der Konstruktion auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, Maßdifferenzen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen und mit ihr abzustimmen. ·· Vom Auftragnehmer zu erstellende Pläne, Statiken und Unterlagen sind dem Auftraggeber vorzulegen. ·· Die Ausführung hat erst nach ausdrücklicher Freigabe zu erfolgen; der verbindliche Ausführungstermin wird dem Auftragnehmer 12 Werktage vorher mitgeteilt. ·· Der Auftragnehmer hat die von ihm auszuführenden Leistungen, sowie die für die Ausführung erforderlichen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigungen und Diebstahl zu schützen. Eine Versicherung bis zur Abnahme ist daher Sache des Auftragnehmers. ·· Die ausgeführten Leistungen sind vom Auftragnehmer in geeigneter Form nach den Vorgaben des Auftraggebers zu dokumentieren. ·· Werden vom AG Gerüste, Maschinen o.ä. gestellt, ist darauf zu achten, dass die vereinbarte Vorhaltezeit nicht überschritten wird. Sobald abzusehen ist, dass die zur Verfügung gestellten Geräte nicht mehr gebraucht werden, spätestens jedoch umgehend nach Beendigung der Arbeiten ist die Freistellung bei der Bauüberwachung schriftlich zu melden. Sollten dem AG unnötige Kosten wegen verspäteter Freistellung der Gerätschaften entstehen, werden diese an den AN weitergegeben. ·· Die Anweisungen, Vorschriften und Verarbeitungsanleitungen von Herstellerfirmen sind unbedingt einzuhalten. Die entsprechenden Unterlagen sind auf der Baustelle zur jederzeitigen Einsicht vorzuhalten. ·· Es dürfen nur Materialien 1. Wahl mit EU-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen und Umweltengel verarbeitet werden. Weiterhin ist die Qualität der Materialien mit einer Leistungserklärung des Herstellers nachzuweisen. ·· Alle für die Durchführung der Baustelle zusätzlich zu der Baugenehmigung notwendigen Genehmigungen hat der AN auf seine Kosten bei dem zuständigen Amt einzuholen. Eine Vergütung dafür erfolgt nicht. Von allen eingeholten Genehmigungen ist der Bauleitung unmittelbar eine Kopie kostenfrei zu übergeben. Vor Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Mit der Baustelleneinrichtung darf erst nach der Genehmigung durch die Bauleitung begonnen werden. ·· Durch Terminvorgaben sind teilweise verschiedene Gewerke auf der Baustelle vertreten. Die Ausführungsarbeiten sind in Absprache mit der Bauleitung zu

[Seite 4]

28.09.2026 Seite 4
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Vorbemerkungen koordinieren, so dass sich die Gewerke nicht gegenseitig behindern. ·· Grobe Verunreinigungen der Strasse sind im Sinne der Verkehrssicherheit zu entfernen; dies bezieht sich auch auf öffentliche Verkehrsflächen, die durch Fahrzeuge und Maschinen des AN oder seiner Subunternehmer verunreinigt wurden. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Vorhandene und zu erhaltende Bauteile sind unbedingt vor Beschädigung zu schützen und die Verkehrswege täglich besenrein zu hinterlassen. Bei groben und weitläufigen Verschmutzungen sowie auf Forderung der Bauleitung sind die öffentlichen Verkehrswege nach Bedarf mehrmals am Tag besenrein zu halten. Der AN hat eigenständig auf die Verkehrssicherheit seiner Fahrzeuge sowie auf die Berechtigung zur Teilnahme am öffentlichen Strassenverkehr zu achten. 5. Verantwortliche Bauleitung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, übernommene Arbeiten ordnungsgemäß, entsprechend den öffentlich- rechtlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, ohne Gefährdung Dritter durchzuführen. Der Auftragnehmer haben dem Auftraggeber einen Sachbauleiter zu benennen, der seiner Aufgabe angemessen qualifiziert und der deutschen Sprache mächtig ist und für die Einhaltung der Sicherheit und der Unfallverhütungsvorschriften auf der Baustelle verantwortlich ist. Die Bauleitung des Auftraggebers wird regelmäßig, voraussichtlich wöchentlich Baubesprechungen abhalten. An diesen hat der Auftragnehmer mit einem Sachbauleiter teilzunehmen. Der Auftraggeber hat auf der Baustelle das Hausrecht. Es wird durch seinen Bauleiter bzw. dessen Beauftragten wahrgenommen. 6. Bautagebuch Der Auftragnehmer verpflichtet sich, täglich ausführliche Berichte über die ausgeführten Arbeiten und besonderen Vorkommnisse auf der Baustelle zu führen, zu unterscheiben und diese der Bauleitung unaufgefordert wöchentlich zu übergeben. Dafür ist vom AN ein Bautagebuch mit den nachfolgend aufgeführten Punkten zu führen: ·· Bezeichnung der Baumaßnahme bzw. Bauunterhaltungsarbeiten ·· Datum und Tagesberichtsnummer ·· Auftraggeber und Auftragnehmer ·· Name des Bauleiters des AN und jeder etwaige Personalwechsel ·· Beginn und Fertigstellung der einzelnen Arbeiten ·· arbeitstäglich das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur ·· Zuordnung der Arbeitszeiten zu den Positionen des LVs ·· die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter ·· anwesende Nachunternehmer mit Personalstärke ·· Behinderungen im Bauablauf (Grund, Ort, Dauer, betroffene Kapazitäten)

[Seite 5]

28.09.2026 Seite 5
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Vorbemerkungen ·· Planeingänge ·· Angaben der Bauleitung wie z.B. Leistungs- änderungen ·· zusätzliche Leistungen ·· besondere Vorkommnisse 7. Abfallbeseitigung nach DIN 18299 Es werden keine bauseitigen Container zur Verfügung gestellt. Der AN ist verpflichtet nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299, umgehend, spätestens täglich seine Abfälle (Schutt, Schmutz, Verpackungen, Reststoffe, udgl.) von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen. 8. Baustellensicherheit und Unfallschutz Die Sicherheits- und Unfallschutzkoordination wird seitens des vom AG beauftragten SiGe-Koordinator ausgeführt. Der AN hat eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Gefährdungsanalysen gemäß dem Arbeitsschutzgesetz sowie den aktuellen BauBG-Vorschriften mit einzuplanen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. 9. Abnahme/Schlussabnahme Generell wird eine förmliche Abnahme verlangt. Der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilabnahme rechtzeitig schriftlich bei der Bauleitung zu beantragen und dafür Sorge zu tragen, dass die erbrachten Leistungen ggf. durch ein gemeinsames Aufmaß mit der Bauleitung überprüft und festgehalten werden. Der AN hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte zu stellen. Die Schlussabnahme erfolgt grundsätzlich erst nach den Abnahmen der zuständigen Behörden, soweit eine derartige Abnahme erforderlich ist. Die Abnahme der geleisteten Arbeiten wird durch eine frühere Benutzung oder Inbetriebnahme nicht ersetzt. Die Leistung wird förmlich abgenommen. Die Abnahme ist erst erfolgt, wenn der AG dem AN eine schriftliche mängelfreie Abnahmebescheinigung aushändigt und/oder erst wenn die ordnungsgemäße Beseitigung festgestellter Mängel schriftlich bestätigt wird. 10. Verjährung der Mängelansprüche § 13 Abs. 4 VOB/B sieht eine Regelverjährungsfrist von 4 Jahren vor. Die Frist beginnt mit der mängelfreien Abnahme der gesamten Leistung. Der AN ist auch dann zur Mängelbeseitigung verpflichtet, wenn sie bei der Abnahme nicht gerügt worden sind. 11. Abrechnung Als Grundlage für die Abrechnung und das Aufmaß dienen grundsätzlich die vorhandenen Pläne. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem AG oder seinem Objektüberwacher

[Seite 6]

28.09.2026 Seite 6
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Vorbemerkungen vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der AN den AG unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren. Alle Abschlagsrechnungen sind 1-fach zu erstellen und fortlaufend zu nummerieren. Die Positionen sind in chronologischer Reihenfolge entsprechend den Ziffern des Leistungsverzeichnisses aufzuführen. Die Zusendung der Rechnung hat an den Architekten zu erfolgen. Die Schlussrechnung ist 1-fach zu erstellen und an den Architekten zu schicken. Rechnungen ohne die erforderlichen Abrechnungsunterlagen werden nicht anerkannt. Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird entsprechned § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. §16 Abs. 5 Nr. 3 verlängert auf 60 Tage. Die Anweisung der Schlussrechnung kann erst erfolgen, wenn die geforderte Gewährleistungsbürgschaft und mängelfreie Abnahmebescheinigung vorliegen. 12. Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, ·· wenn sie vor Ausführung schriftlich angeordnet, ·· spätestens am 2. Werktag nach Ausführung (mit Datum und Unterschrift) anerkannt ·· spätestens nach 4 Wochen (unabhängig von Abschlagszahlungen oder Schlussrechnung) geltend gemacht werden - vgl. § 15 Abs. 4 VOB/B Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 13. Sonstiges: Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

[Seite 7]

28.09.2026 Seite 7
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
00.	Bereich: Beschreibung ZTV für Metallbau- und Verglasungsarbeiten Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Art und Umfang der Leistung Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage von Aluminium-Bauelementen. Zusätzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen. Hinweis zu aufgeführte Normen etc.: Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung. Art und Umfang der Leistung Gegenstand dieser Ausschreibung sind Sonnenschutzkonstruktionen. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage der Konstruktionen. Allgemeine Texte Vereinfachte Schreibweise AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer (Bieter) Konstruktionssystem Die Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den gültigen Unterlagen des jeweiligen System- Herstellers erfolgen. Angaben zur Leistungsbeschreibung Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen. Qualitätssicherung Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäisch Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklärung anzugeben. Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden. Für die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD´s gemäß EN 15804, nachgewiesen gemäß ISO 14025, vorzulegen.

Art	und		der
Gegenstan		d dieser		Ausschreibung			sind
Die	Leistun	g umfass		t die	Herstellung			, di	e Lieferung un			d die
Montage vo		n Aluminium-Bauelementen
Zusätzliche		r Gegenstand			diese	r Ausschreibung				sind d
Verglasungsarbeiten
Die	Leistun	g umfass		t die	Lieferung		, das		Einsetzen		und	das
Abdichten a		ller	Glasscheiben u			nd Ausfachunge

Hinweis			aufgeführte N			ormen
Alle	aufgeführte			n Norme		n, Vorschriften,		Gesetz		e gelte	n, we
nicht		ander	s in d	en	Texte	n vermerkt,	in	der	zum
Vertragsschluss				gültigen		Fassung.

Art		der
Gegenstan	d dieser		Ausschreibung			sind
Sonnenschutzkonstruktionen. D					ie Leistung		umfasst di
Herstellung	, die	Lieferun		g und	die Montage		der
Konstruktionen.

Vereinfacht			e Schreibweis
AG	=	Auftraggeber
AN	=	Auftragnehme

Konstruktionssystem
Die	Profil-,		Zubehör-		, Dichtungs	- und	Beschlagauswah	l mus
nach		den g	ültige	n Unterlagen d		es jeweilige
Herstellers			erfolgen.

Angaben zu	r Leistungsbeschreibung
Grundlage	des	Angebote		s ist d
Leistungsverzeichni			s einschließlich		der	Vorbemerkung

Gemäß			der	Bauproduktenverordnung							muss		für
nachfolgen				d beschrieben			e Bauprodukt,					das	von	einer
harmonisierten					Norm	erfasst ist			oder		da	s einer
Technische				n Bewertung			entspricht,			eine		Leistungserklärung
in	Bezug au			f dessen		wesentlich			e Merkmale				(Anhang Z		A der
harmonisierten					Norm	) vorliegen			. Alle		für	de
Verwendungszweck						im M	itgliedstaat				geforderte
wesentliche				n Merkmale s			ind in		der	Leistungserklärung
anzugeben.
Weiterhin k				önne	n nach L		andesbauordnung						die	Bauprodukte
zusätzlich m				it einer		Bestätigun			g ihrer		Übereinstimmun				g mit
den		technischen			Regeln,		den a		llgemeinen b				auaufsichtlichen
Zulassunge				n, de	n allgemeinen				bauaufsichtliche
Prüfzeugnissen					ode	r den	Zustimmunge					n im	Einzelfall
ausgestatte				t werden
Für		die	einzelne		n Aluminiumelement						e sind		element- u
herstellerspezifische						EPD´s		gemäß		EN		15804,		nachgewiese
gemäß			ISO	14025,		vorzulegen.

[Seite 8]

28.09.2026 Seite 8
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Texte Für die Auftragsabwicklung gelten VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen). VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen). Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten. Ausführungsunterlagen Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur Ausführung notwendigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich vor. Ausführungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die außer Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen Durchführung der Bauleistung benötigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie vertraglich vorgesehen oder gar überhaupt nicht erbringen kann; dazu zählen u.a. auch Proben, Muster und Modelle, sowie endgültige vollständige und ausführungstechnisch brauchbare Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34 Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen - Ausführungspläne des bauplanenden Architekten mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben, und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer Sonderfachleute. Tragwerkspläne und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausführungsplanung integriert. Sollten sich bei den Ausführungsunterlagen Änderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN betreffen, werden diese Änderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN unverzüglich schriftlich verbindlich mitgeteilt. Baumaße Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein Aufmaß vor Fertigung unmöglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom AG vorzugeben und vom AN zu beachten. Werkstatt- und Montageplanung Der AN schuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt- und Montageplanung auf Basis der vom AG zu liefernden Ausführungsunterlagen. Diese ist vor Fertigungsbeginn vorzulegen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).

Für	die A
VOB/B (A		llgemeine Vertragsbedingun
von	Bauleistungen).
VOB/C (A		llgemeine Technische Vertra
Bauleistungen).
Die	für di	eses Gewerk und für die Erst
ausgeschriebenen Maßnahmen aktue
EN-Norm		en, DIN EN ISO-Normen, Vo
Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanwei
einzuhalte

Der	AG le	gt dem AN nach der Auftrag
Beginn de		r Arbeiten, die zur Ausführu
Unterlage		n gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B
unentgeltl		ich vor. Ausführungsunterlag
das	Werk	betreffenden Hilfsmittel, die
ode	r Bod	en zur Vorbereitung und man
rechtzeitig		en Durchführung der Baulei
und	ohne	die der AN die Bauleistung
vorgeseh		en oder gar überhaupt nicht
zählen u.		a. auch Proben, Muster und
endgültig		e vollständige und ausführun
Ausführungs-, Detail- und Konstruktio
Maßstab		1:50 bis 1:1, die nach § 34 A
anzufertigenden und angefertigten - a
freigegebenen - Ausführungspläne de
Architekte		n mit allen für die Ausführun
Einzelangaben, und statische und son
ode	r bestimmte Planungen anderer S
Tragwerkspläne und statische Berech
Planunge		n anderer Sonderfachleute s
stellende		Ausführungsplanung integrie
Ausführungsunterlagen Änderungen e
die	Leistungen des AN betreffen, werd
durch den		AG gekennzeichnet und de
schriftlich

Baumaße
Das	Aufm	aß ist vom AN grundsätzlich
und	auf G	rundlage der bauseitig herg
Ausgangssituation am Bau zu nehmen
Rohbautoleranzen außerhalb der fest
festgestel		lt, ist der AG darüber zu info
AG,	dass	die Konstruktionen schon zu
Montage		bereitstehen müssen, der ein
unmöglich		macht, so sind die objektsp
vom	AG v	orzugeben und vom AN zu b

Werkstatt
Der	AN s	chuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN
und	Montageplanung auf Basis der vo
Ausführungsunterlagen. Diese ist vor
vorzulege		n. Aus den Darstellungen m
Maße, Ein		bau, Befestigung und Baua
sowie die		Einbaufolge erkennbar sein

[Seite 9]

28.09.2026 Seite 9
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Allgemeine Texte Die Darstellungen sind in Zeichnungen, Maßstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Der AG prüft die Werkstatt- und Montageplanung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung. Bei Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung gibt der AG die Werkstatt- und Montageplanung mit dem entsprechenden Prüfvermerk an den AN zurück (Freigabe). Toleranzen Die Toleranzen für die jeweiligen Gewerke werden durch den AG aufeinander abgestimmt. Sofern die Maße der Elemente vor Ausführung nicht genommen werden können, legt der AG objektspezifische Toleranzen fest (vgl. RAL Leitfaden zur Montage: 2024-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 16, Seite 45f.). Für die Montage sind Abweichungen von vorgeschriebenen Maßen in den durch DIN 18202 bestimmten Grenzen zulässig, sofern die Funktion und die Tragfähigkeit der Bauteile nicht beeinträchtigt wird (DIN 18360 Ziff. 3.1.4). Soll auf bauseitigen Wunsch hin nach theoretischen Maßen geplant und gefertigt werden und kommt es trotz Einhaltung der jeweiligen Toleranzen zu Passungenauigkeiten in der Ausführung, so dass die Leistung des AN auf die Leistung Rohbau nicht ausreichend abgestimmt ist, entscheidet der AG, wie diese zu beseitigen sind. Werkstoffe Low Carbon Aluminium Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualität nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden. Für anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualität ist die Legierung AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu verwenden. Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor, angehören, oder einen gleichwertigen schlüssigen Recyclingprozess (PRP) nachweisen können. Es ist sicherzustellen, dass Produktionsabfälle und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, für die Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zurückgeführt werden. Die relevante CO2-Einsparung findet immer in der Herstellung statt, z.B. durch den verringerten Energieaufwand, der für die Herstellung der Profile benötigt wird. Bei der Belieferung steht im Vordergrund, dass bestellte Profile möglichst effizient und mit kurzen Transportwegen ihr Ziel erreichen. Um das zu gewährleisten, ist es zulässig nach der Herstellung der Profile in der Lagerhaltung und Auslieferung nicht mehr zwischen verschiedenen Materialgüten z.B. mit unterschiedlich hohen Anteilen an Primär- oder Recycling-Aluminium zu unterscheiden. Es ist dann durch externe Nachweise sicherzustellen, dass der Hersteller stets eine ausreichende Menge der Aluminium- Profile herstellt, die der hier beschriebenen Güte entspricht. Der Embodied Carbon Footprint bzw. GWP-Wert von 3,84 kg pro kg Aluminium-Profil darf nicht überschritten werden. Der

Die	Darstellungen sind				in Zeichnungen, Maßsta			b mind. 1:5
und	in	3-fache		r Ausfert	igung, zu l	iefern. Der AG		prüft die
Werkstatt			- und	Montageplanung		auf	Übereinsti	mmung mit
Ausführungsplanung. B					ei Übereinstimmung mit
Ausführungsplanung g					ibt der AG	die	Werkstatt-
Montageplanung mit d					em entsprechenden Prüf			vermerk an
den	AN z		urück	(Freiga

Toleranze
Die	Toleranze		n für die	jeweiligen		Gewerke wer		den durch d
AG	aufeinande		r abges	timmt. Sofern			die Maße	der Element
vor	Ausführun		g nicht g	enommen		werden könne		n, legt der
objektspezifische Toler				anzen fest		(vg	l. RAL Leit	faden zur
Montage:		2024-03, Ziff		er 3.1.2,	N	r. 1	6, Seite 45	f.). Für die
Montage		sind	Abweich	ungen von		vorgeschrieb		enen Maße
den	durch	DIN	18202 b	estimmten		Grenzen zulä		ssig, sofern
die	Funkti	on und die Tr		agfähigkei		t de	r Bauteile
beeinträchtigt			wird (DIN	18360	Zi	ff. 3.1.4).
Sol	l auf b	auseitigen W		unsch hin		nach	theoretis	chen Maße
geplant u		nd gefertigt w		erden und		kommt es trot		z Einhaltun
der	jeweiligen		Toleranz	en zu Passungenauigke				iten in der
Ausführun		g, so	dass di	e Leistung		des	AN auf d	ie Leistung
Rohbau n		icht a	usreich	end abgestimm			t ist, ents	cheidet der
AG	, wie d	iese	zu besei	tigen sind.

Aluminium
Es	sind st			ranggepresst		e Aluminium-Profile der				Legierung E
AW	6060			und	EN AW	6063 in Eloxalqualität na				ch DIN EN
und	DIN E			N 12020 zu		verwenden
Für	anodisierte				Aluminium-Blech			e in	Eloxalqual
Legierung				AlM	g 1, halb	hart, (EN		AW	5005A) zu	verwenden
Der	AN h			at sicherzuste		llen, dass		die	von ihm a	ngebotenen
und	verarbeiteten Alum					iniumbauteile			von Liefer
stammen,				die	der A/U/	F Initiative,		Recycling im		Bausektor,
angehöre				n, oder einen		gleichwertigen			schlüssig
Recyclingprozess (PR						P) nachweisen			können. E
sicherzustellen					, dass P	roduktionsabfälle und de
Elemente				(Sanierungs		bau) aus	Aluminium dem
Verwertungsprozess, f						ür die Herstellung von Fe				nster- und
Fassadenprofilen, zurü						ckgeführt		werden.
Die	relevante				CO2-Einsparung		findet		immer in	der Herstell
statt,		z.B.		durc	h den ve	rringerten		Energieaufwa		nd, der für d
Herstellun				g de	r Profile	benötigt	wird.
Bei	der B			elieferung ste		ht im Vordergrund, dass
Profile			möglichst effizie			nt und mit		kurzen Trans		portwegen i
Ziel	erreichen.				Um das	zu gewährleisten, ist es				zulässig na
der	Herstellun				g der Pro	file in der		Lagerhaltung
Auslieferu				ng nicht meh		r zwischen		verschiedene
Materialgüten					z.B. mit	unterschiedlich			hohen An
Primär- o				der Recycling-Aluminiu				m zu	untersche	iden. Es ist
dann		durc		h externe Na		chweise	sicherzustellen,			dass der luminium-
Hersteller				stets	eine au	sreichend		e Menge der A
Profile			herstellt		, die der	hier beschriebenen Güt				e entspricht
Der	Embodied				Carbon	Footprint		bzw.	GWP-We	rt von 3,84
pro	kg		Aluminium-Profi			l darf nicht		überschritten		werden. De

[Seite 10]

28.09.2026 Seite 10
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Werkstoffe Low Carbon Recyclinganteil und der GWP-Wert müssen durch einen entsprechenden Nachweis gemäß ISO 14025 und EN 15804 erbracht werden. Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v.g. Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen. Stahl Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszuführen. Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen sowie das Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen. Edelstahl Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und für Wartungen nicht zugänglich sind, z.B. Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von vorgehängten Fassaden (Kaltfassaden) sowie alle Verbindungsteile sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl herzustellen. Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dürfen, ohne besonderen Korrosionsschutznachweis gemäß DIN 18516-1, nur nichtrostende Stähle bzw. Stähle gemäß der allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 05. März 2018 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, verwendet werden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschränkter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen. Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v. g. Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen. Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl. vorzusehen. Systembeschreibung Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten von außen) und der Konstruktionsmerkmale sind zu berücksichtigen. Bei Widersprüchen geht die Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Positionen den Vorbemerkungen und diesen ZTV vor.

Recyclinganteil u			nd der		GWP-We	rt müssen
entsprechenden			Nachwe		is gemäß	ISO	14025		und E	N 158
erbracht		werden	. Auf	Anforderung		des	AG	hat	der A	N über
die	Einhaltung d		er v.g	. Forderung		en projektbezogen
Bescheinigunge			n des	Herstellers		bzw.	Prüfzeugniss			e und
Nachweis

Sta
Stahlteile		(Anker	-, Unterkonstruktionen					, geschweißte
Konstruktionen,			etc.)	sind	in	feuerverzinkter
vorzusehen. Sta			hlbleche		sin	d verzinkt		auszuführen.
Die	Nachbesser		ung von		Fehlstelle		n, Beschädigunge			n sowi
das	Nacharbeite		n vo	n etwaigen S			chweißstellen		hat
entsprechend DI			N EN	IS	O 1461 z		u erfolgen

Edelstahl
Verankerungselemente u							nd	-mitte	l, die
Korrosionsangrif					f ausgesetzt			und	für Wartunge				n nich
zugänglic				h sind,	z.B.	Befestigungs			- un
Verankerungskonstruktionen								von	vorgehängten				Fassaden
(Kaltfassaden) s					owie	alle	Verbindungsteil				e sind		grundsätzli
aus		rostfreiem E			delstahl		herzustellen.
Als		Verankerung			s-, Verbindungs-				und	Befestigungselemen
dürfen,			ohne bes		onderen		Korrosionsschutznachweis							gemä
DIN		18516-1, nu			r nichtrostende St				ähle	bzw.		Stähle g		emäß
der		allgemeine b			auaufsichtlichen				Zulassung			"Z-30.3-6" vom
05.		März		2018 d	er Informationsste				lle Edelstahl
verwende				t werde
Weiterhin				ist sich	erzustellen,			dass	unte	r Spannung s				tehen
Bauteile,				besond	ers wen		n si	e legi	ert sind,		in
uneingeschränkt					er Festigkeit			zu k	einer	Spannungskorrosio
ode		r anderweitig			er interkristalliner				oder	auch		anderweitig
wirksam				werden	der Zersetzung im				Alterungsprozess					neige
Auf		Anforderung			des	AG	hat	der A	N über		di	e Einhaltung d
v.	g	. Forderunge			n projektbezogen				e Bescheinigunge					n des
Hersteller				s bzw.	Prüfzeugnisse un				d Nachweise				vorzulegen

Zusammenbau u			nterschiedlicher				Werkstoffe
Bei	m Zusammenbau			unterschiedlicher				Werkstoffe m
gewährleistet sei			n, dass		kein	e Kontaktkorrosio				n und	keine
andere		ungünsti	ge Beeinflussung				entstehen		kann. E		s sind
Zwischenlagen a			us Kunststofffolie				ode	r dgl.

Systembeschreibung
Die	Angaben der			formale		n Profilabmessungen				(Bautiefen u
Ansichtsbreiten				von außen)			und d	er Konstruktionsmerkmal
sind	zu	berücksichtigen.
Bei	Widersprüch			en geht		die	Leistungsbeschreibung				in den
jeweiligen			Positionen		den	Vorbemerkungen			un	d diesen ZT
vor.

[Seite 11]

28.09.2026 Seite 11
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Profile allgemein Profilauswahl Bei wärmegedämmten Profilen sind nur solche zulässig, bei denen die Innen- und Außenschalen durch Wärmedämmprofile durchgehend kraft- und formschlüssig miteinander verbunden sind. Die Profile müssen die auftretenden Beanspruchungen gemäß DIN EN 1990 nach DIN EN 1991 inkl. der zugeordneten nationalen Anhängen sicher abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Außenschalen auftretenden Schubkräfte müssen vom Verbund zuverlässig übertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen wirksamen Trägheitsmomente (Ix) sind, unter Berücksichtigung der DIBT Richtlinie für thermisch getrennte Profile, für die Auswahl zu berücksichtigen. Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion einzuhalten. Alle Verbundprofile der Fenster- und Türsysteme sind mindestens als Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus Verbundzone) auszuführen. Der Verbund der Profile muss ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbeständig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut glattflächig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende Feuchtigkeit immer in die tiefste, außenliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgeführt wird, ohne dass hierfür zusätzliche Drainagekanäle hergestellt werden müssen. Die Belüftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien der Isolierglas- Hersteller erfolgen. Profilverbindungen Eckverbinder müssen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsfläche zu achten. Auch an den T-Stößen ist das Einsickern von Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Füllstücke mit dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern. Bei wärmegedämmten Profilen muss die Dämmwirkung auch im Eck- und T-Verbinderbereich voll erhalten bleiben. Flügeldichtungen Die Dichtungen müssen auswechselbar sein. Für Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben. Entwässerung der Konstruktion Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen können, müssen nach außen entwässert werden. Sichtbare Entwässerungsschlitze sind mit Kappen abzudecken. Entwässerung, Dampfdruckausgleichsöffnungen Entwässerung: Gemäß DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgeführt wird, um Schäden am Fenster und am Baukörper zu vermeiden. Die Entwässerungsöffnungen zur Außenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand der

Bei	wärmegedämmt				en Profilen sind	nur	solche zuläs
denen				die Innen- un	d Außenschale	n durch
Wärmedämmprofile					durchgehend k	raft-	und formsch
miteinander verbund
Die	Profile müssen				die auftretende	n Beanspruchung
gemäß				DIN EN 199	0 nach DIN EN	1991 inkl. der
zugeordneten nation					alen Anhänge	n sicher abtragen
dabei			zwischen Inne		n- und Außenschalen auftretend
Schubkräfte müssen					vom Verbund	zuverlässig übert
werden				. Die vom Sy	stem-Herstelle	r angegebenen w
Trägheitsmomente (					Ix) sind, unter	Berücksichtigung
Richtlinie für thermis					ch getrennte P	rofile, für die Aus
berücksichtigen.
Das	Prinzip der Wär				medämmung is	t für	die gesamte
Konstruktion einzuh
Alle	Verbundprofile				der Fenster- un	d Türsysteme sin
mindestens als Drei					kammersystem	(zwei Hohlprofile
Verbundzone) ausz
Der	Verbund der Pr				ofile muss ohne	zusätzliche Abdi
wasserdicht und wa					sserbeständig s	ein.	Der Falzgru
Profile				muss absolut	glattflächig ausgebildet sein (au
Verbundzone), so d					ass anfallende	Feuchtigkeit imm
tiefste,				außenliegen	de Ebene (Rinn	e) des Falzes ab
wird,		ohne dass hier			für zusätzliche	Drainagekanäle
werden				müssen. Die	Belüftung des	Falzgrundes bei
Isolierverglasungen					muss nach den	Richtlinien der I

Eckverbinder müsse				n in ihrem Querschnitt den inne
Profilkonturen entsp				rechen. Bei de	n Gehrungen ist a
einwandfreie Verkle				bung der Gehrungsfläche zu ach
an	den		T-Stößen ist	das Einsickern	von	Wasser in d
Konstruktion - durch				entsprechend	e Füllstücke mit erhindern.
dauerelastischer Ab				dichtung - zu v
Bei		wärmegedämmt		en Profilen mu	ss die Dämmwirk
im	Eck-		und T-Verbi	nderbereich vo	ll erhalten bleiben

Die	Dichtungen müs	sen auswechselbar
Für	Dreh-, Drehkipp	- und Stulp-Fenster	ist eine Mitte

Entwässerung der K
Falze		und Profilnute
Kondenswasser ein				dringen können	, müssen nach a
entwässert werden.				Sichtbare Entwässerungsschlitz
Kappen			abzudecken
Entwässerung, Dam
Entwässerung:
Gemäß			DIN 18055	muss sichergestellt		sein, dass in
Rahmenkonstruktion				eingedrungen	es Wasser unmit
kontrolliert abgeführ				t wird, um Schäden		am Fenster
Baukörper zu verme
Die	Entwässerungsö			ffnungen zur A	ußenseite sollen
Mindestquerschnitt				von 5x20 mm h	aben. Der Abstan

[Seite 12]

28.09.2026 Seite 12
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Profile allgemein Öffnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm betragen. Beschläge Fenster Alu Beschläge Fenster Alu Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, müssen diese unter Beachtung der gültigen DIN-Normen ausgewählt werden. Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen / Gewichte / Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite nach den Bemessungstabellen des System- Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. Inkl. der erforderlichen Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder. Beschläge Türen Alu Beschläge Türen Für die jeweiligen Anforderungen der Türen, sind die einzusetzenden Türbänder und Beschläge in ihrer Grundausstattung in den Leistungspositionen beschrieben. Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen. Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlösser und die Schließbleche müssen aus Edelstahl bestehen. Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Drückerstifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör und Fußpunktabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt; diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern. Element ID (IoF) Element ID (IoF) UV- und witterungsbeständige Kennzeichnung der Elemente mittels NFC-Etikett oder QR-Code. Über eine zugehörige cloudbasierte Datenbank werden die Bauteileigenschaften digital gesichert, verwaltet und sind elementbezogen abrufbar. Einzelne Elemente und Bauteile lassen sich eindeutig identifizieren und zuordnen. Die Managementplattform als cloudbasierte Datenbank erfüllt DSGVO konforme Sicherheitsstandards zur Verwaltung einzelner oder mehrerer Projekte. Die individuelle Vergabe von Zugriffsrechten (z.B. Facility Management) sowie die Kennzeichnung von öffentlichen und nicht öffentlichen Dokumenten in der Datenbank ist möglich. Zu allen Elementen liegen digital abrufbare technische Produktinformationen vor. Diese Merkmale umfassen CE- Kennzeichnung, Leistungserklärung, Elementbeschreibungen,

Öffnunge		n untereinander		soll bei die	sem Mindestquerschnitt
nich	t meh	r als 60	0 mm be

Beschläg		e Fenste
Sind	nicht	systemgebund		ene Beschlagteile vorge
müssen d		iese unt	er Beachtung		der	gültigen DIN-
ausgewäh		lt werd

Die	für	jeweili	ge Öffnungsart ein		zusetzenden	Beschläge i
ihre	r Grundausstattung si			nd unter B	erücksichtigun
Lastannahmen /			Gewichte	/ Größen	und der zu er	reichenden
Öffnungsweite na			ch den	Bemessungstabellen de
Hersteller		s einzusetzen. A		lle Beschlagteile sind a
nichtrostenden M			aterialie	n herzustel	len und müss	en justierba
sein	. Inkl.	der erfo	rderlich	en Zusatzt	eile wie zusät
Verriegelungen, S			cherenbefestigung		en, Eigenans	chlag und

Beschläg
Für	die	jeweiligen	Anforderungen de			r Türen, sind
einzusetzenden T			ürbände	r und	Beschläge in ihrer
Grundausstattung			in den	Leistungspositionen bes
Die	Ausführung u		nd die A	nordnung		der Türbände
Berücksichtigung			der Lastannahmen			nach den
Bemessungstabe			llen des	System-Herstellers vorz
Die	Stulpbleche d		er einzusetzenden			Schlösser un
Schließbleche mü			ssen au	s Edelstah

Zubehörteile			wie	Zylinder-Rosetten,			Drückerstifte,
Dichtstücke,			Befestigungszubehör u
Fußpunktabdichtungen w					erden	in de	n folgenden
Beschreibungen				nicht besonders er			wähnt; diese Z	ubehörteile
sind	jedoc	h in jed		em Fall	mitzuliefer

Element I
UV-	und		witterungsbeständige				Kennzeichnung de		r Elemente
mittels		NFC-Etike			tt oder Q	R-Code.
Übe	r eine		zugehö		rige cloudbasierte			Datenbank w
Bauteileigenschaf					ten digit	al gesiche		rt, verwaltet u
elementbezogen					abrufbar
Einzelne			Element		e und B	auteile lass		en sich einde
identifizieren				und	zuordne
Die	Managementplattform					als cloudbasierte Daten			bank erfüll
DSGVO k			onform		e Sicherheitsstanda			rds zur Verw
einzelner			oder me		hrerer P	rojekte.
Die	individuelle V				ergabe v	on Zugriffsrechten (z.B.
Management) so					wie die K	ennzeichn		ung von öffen	tlichen und
nich	t öffentlichen				Dokumenten		in de	r Datenbank i	st möglich.

Zu	allen E	lement	en liegen	digital ab	rufbare techni
Produktinformatio			nen vor.	Diese Me	rkmale umfas
Kennzeichnung, L			eistungserklärung		, Elementbeschreibunge

[Seite 13]

28.09.2026 Seite 13
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Element ID (IoF) Aluminiumgüte und Nachhaltigkeitswerte (GWP und Materialzusammensetzung). Über die individuelle Kennzeichnung sind elementbezogene Serviceanfragen möglich. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine elementbezogene Dokumentation der Wartungshistorie und der Wartungsprotokolle zu hinterlegen. In Abstimmung mit dem AG und AN können projektspezifische Unterlagen unter den Gebäudedokumenten hinzugefügt werden. Dies ist im Auftragsfall abzustimmen oder im Rahmen der zugehörigen Position detailliert zu beschreiben. Alle genannten Eigenschaften sind unter der zugehörigen Position im LV zu bepreisen. Verglasung Verglasung Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar. Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Außenmaße der Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken. Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln. Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH) DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim Die Verglasungen sind gemäß den "Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln" nach DIN 18008-1 bis -5 und DIN 18545 "Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme" unter Berücksichtigung der EN 12488 (Verklotzung) auszuführen. Die Glaskanten der beschriebenen Gläser sind nach DIN 1249-11, auszuführen. Einscheibensicherheitsglas Sollte es, bedingt durch die ausgeschriebene Konstruktionsart / Anwendung erforderlich sein, dass eine ESG- oder eine ESG-H-Scheibe als Außenscheibe einer Isolierglaseinheit in einer Vertikalfassade eingesetzt wird, ist der Auftraggeber in Anbetracht des bestehenden Spontanbruchrisikos hierüber

Aluminiumgüte un	d Nachhaltigkeitswerte	(G
Materialzusammensetzung).

Übe	r die i	ndividue	lle Kennzeichnung			sin
Serviceanfragen			möglich. W		eiterhin	besteht		die Möglichk
eine	elementbezogene			Dokumentation			der W	artungshisto
und	der W	artungsprotokolle

In			it dem AG	und AN	können
projektspezifische			Unterlage	n unter	den	Gebäudedokume
hinzugefü		gt werd	en. Dies ist	im Auftragsfall a			bzustimmen
oder	im R	ahmen	der zugehö	rigen Position d

Alle	genannten Ei		genschafte	n sind u	nter	der	zugehörigen
Position i		m LV zu	bepreisen.

Verglasun
Die		nachfolgende		Beschreib		ung stel	lt eine al
Regelung			für die	Lieferung u		nd das	Einsetze		n der	Vergla
in	Bauelementen
Die i		n den	Positionsbeschreibungen				angegebene
Abmessungen be				ziehen sich		auf die	Außenmaße
Bauelemente. Die				Kosten fü		r die Ermittlung d			er Glasmaß
sind		in die	Angebotspreise e			inzurechnen		, ein	e gesondert
Vergütung			erfolgt	hierfür nic
Zum		Lieferumfan		g der	Verglasungsarbeiten				gehören alle
hierf		ür erforderlic		hen Dichtun		gen un	d deren		Einbau,
einschließlich der				dicht	auszuführenden			Eckausbildungen
Stöß		e. Weiterhin		mitzuliefern		sind al
Dichtstoff			e, Glasauflager un			d Klotzungsbrücken.
Die		Dicke	n der Ei	nzelscheib		en sind	unte	r Berücksichtigun
der		Scheibengröß		en und der		Lastannahmen			nach
Bemessungstabe				llen des Gl		as-Herstellers zu

Technisch		e Richtlinien		nstituts	des	Glashandwerks f
Verglasungstechn			ik und Fen	sterbau	, Hadam		ar (IGH) Dichtstoffen n für die
DIN	1854	5 Abdic	hten von V	erglasungen		mit
Richtlinie		VE-06/0	1: Beanspruchungsgruppe				n für
Verglasun		g von F	enstern vo	m Instit	ut für	Fenstertechnik e
Rosenhei

Die	Verglasungen		sind	ß den	"Glasbemessungs- u
Konstruktionsreg			eln" nach D	IN 18008-1		bis -	5 und	DIN 18
"Anforderungen a			n Glasfalze	und Verglasungssysteme" u
Berücksichtigung			der EN 12	488 (Verklotzung			) auszuführe
Die	Glaskanten d		er beschriebenen		Gläser si		nd nach DIN
1249-11,		auszuführen.

Sollt	e es,	bedingt	durch die	ausgeschriebene			Konstruktio
/ Anwendung erfo			rderlich sei	n, dass	eine	ES	G- oder eine
ESG-H-Scheibe a			ls Außenscheibe e		iner	Isolierglaseinheit
eine	r Vertikalfass		ade einges	etzt wir	d, ist	der	Auftraggebe
Anbetrach		t des b	estehenden	Spontanbruchrisikos				hierüb

[Seite 14]

28.09.2026 Seite 14
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Verglasung vorab zu informieren, bspw. durch eindeutige Benennung in den dem Auftraggeber übergebenen Unterlagen wie der Werkstatt- und Montageplanung. Der AN informiert den AG, wenn ESG bzw. ESG-H zum Einsatz kommt. Dies gilt nur soweit die Leistungsbeschreibung nicht ohnehin oder technisch zwingend die Ausführung mit ESG bzw. ESG-H vorsieht und soweit das Risiko dem AG nicht bekannt ist. Baukörperanschlüsse Einbau der Elemente Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, dass alle aus horizontaler und vertikaler Richtung auftretenden Kräfte und Lasten kraftschlüssig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den Baukörper übertragen werden. Bewegungen des Baukörpers und Dehnungen der Elemente müssen aufgenommen werden, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden. Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoss durch den AG anzubringen sind. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen und zu befolgen. Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel zur Ausführung. Sämtliche Befestigungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlüfteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen. Sämtliche Anschlüsse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Anschlüsse müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heißt, Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berücksichtigen. Für die Montage nach Meterriss sind gemäß dem RAL Leitfaden zur Montage 2024-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 16, Seite 45f., Höhenbezugspunkte an der Baustelle durch den AG vorzusehen. Diese müssen sich in jedem Stockwerk befinden und dürfen nicht weiter als 10 Meter von jedem Einbauort einer der nachfolgend beschriebenen Leistung entfernt sein. Abdichtung zum Baukörper Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie müssen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften müssen im vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen. Für Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven

vorab zu infor	mieren, bspw.	durch eindeutige B
den dem Auftr	aggeber übergebenen Unterlage
Werkstatt- un	d Montageplanung. Der AN inform
wenn ESG bz	w. ESG-H zu	m Einsatz kommt. D
soweit die Lei	stungsbeschreibung nicht ohnehi
technisch zwi	ngend die Ausführung mit ESG b
vorsieht und s	oweit das Risiko dem AG nicht b

Einbau der El
Die Verankeru	ngen der Elemente sind so ausz
alle aus horiz	ontaler und vertikaler Richtung au
Kräfte und La	sten kraftschlüssig und mit den
vorgeschriebe	nen Sicherheitsreserven auf den
übertragen we
Bewegungen	des Baukörpe	rs und Dehnungen
müssen aufge	nommen werden, ohne dass hier
Belastungen a	uf die Konstruktion übertragen w
Die Montage	der Aluminium-Bauelemente mus
lotrecht erfolg	en. Die horizontalen Einbaueben
den Meterriss	en einzumessen, die in jedem Ge
den AG anzu	bringen sind.
Alle zur Monta	ge erforderlichen Befestigungsm
Einheitspreise	mit einzukalkulieren.
Befestigungs-	und Verbindungsmittel - wie Sch
und Dübel - m	üssen entsprechend dem jeweili
Verwendungs	zweck und gemäß den Anforderu
ausgewählt w	erden. Bei der	Auswahl sind die h
Normen und d	en allgemein	anerkannten Regel
zu berücksich	tigen und zu b	efolgen.
Es kommen n	ur bauaufsichtlich zugelassene D
Ausführung. S	ämtliche Befestigungsteile, die d
ausgesetzt sin	d bzw. in hinterlüfteten Bereiche
aus Edelstahl	zu fertigen.
Sämtliche An	schlüsse und	Abdichtungen an an
Bauteile sind i	n die Einheitspreise einzukalkulie
Die Anschlüss	e müssen de	n bauphysikalische
Anforderunge	n gerecht werden. Das heißt, Anf
aus Wärmesc	hutz, Feuchteschutz, Schallschut
Fugenbewegu	ng sind zu berücksichtigen.
Für die Monta	ge nach Meterriss sind gemäß d
Leitfaden zur	Montage 2024-03, Ziffer 3.1.2, Nr
45f., Höhenbe	zugspunkte a	n der Baustelle dur
vorzusehen. D	iese müssen	sich in jedem Stock
und dürfen nic	ht weiter als 1	0 Meter von jedem
einer der nac	hfolgend beschriebenen Leistung

Abdichtung zu	m Baukörper
Erforderliche	Dichtungsprofi	le sind aus EPDM
Sie müssen in	Beschaffenheit, Abmessung und
dem vorgeseh	enen Verwendungszweck entspr
elastischen Ei	genschaften	müssen im vorkomm
Temperaturbe	reich den Anforderungen genüge
Für Versiegel	ungen sind elastisch bleibende Di
Silikon- oder	Polysulfidbasis	zu verwenden. Die
muss unter B	erücksichtigun	g der konstruktiven

[Seite 15]

28.09.2026 Seite 15
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Baukörperanschlüsse Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berücksichtigung der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflächen abreißt. PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen. Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlässigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. Feuchtigkeitsschutz Bei der Wärmedämmung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die dampfdichten Materialien auf der warmen Seite und die dampfdurchlässigen auf der kalten Seite angebracht werden. Baukörperanschlüsse sind fachgerecht abzudichten. Die Abdichtung der Fenster-, Tür- und Fassadenelemente zum Baukörper ist mit Bauabdichtungsfolien bzw. abgekanteten Blechprofilen einschl. geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfüller zu angrenzenden Bauteilen herzustellen. Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien müssen wärme- und feuchttechnischen Erfordernissen entsprechen. Alle Flächen der Fassade müssen so entkoppelt, gedämmt und abgedichtet werden, dass an keiner Stelle (Flächen, Ecken, Randbereiche, Deckenbereiche und Fußpunkte etc.) unzulässiges Tau- bzw. Kondensatwasser anfällt. Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen Bauteiloberflächen darf die raumseitige Oberflächentemperatur von 12,6° C gemäß DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur und -5° C Außentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50% nicht unterschritten werden. Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich von Wärmebrücken sind gemäß DIN 4108 einzuhalten. Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN 4108 ausgeführt werden, ist kein gesonderter Nachweis erforderlich. Für alle abweichenden Konstruktionen müssen die Mindestanforderungen nachgewiesen werden. Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das Außenklima sind zu berücksichtigen. Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den Anforderungen aus Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden. Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7, DIN 4109 sowie DIN 18355 und DIN 18533 enthalten. Für nähere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der

Gegebenheiten in		nerhalb der vorkommend
Temperaturbereic		he an den anschließende	n Bauteilen so
haften, dass sie -		unter Berücksichtigung d
Dehnungsbewegu		ngen der Bauteile - nicht
Haftflächen abreiß		t. PVC-Profile dürfen nic
bitumenhaltigen S		toffen in Verbindung kom
Abdichtung von An		schlussfugen mit elastis	chen Dichtstoffe
sind	die DIN 1854	0 und die Verarbeitungs-	Richtlinien des
Herstellers zu befo
Bei	Abdichtung de	r Bauteile zum Baukörpe
Bauabdichtungsfol		ien ist die Auswahl nach
Eigenschaften, ge		ringe bzw. hohe Dampfd
entsprechend den		jeweiligen Anforderunge	n vorzunehmen
Wir	d die Bauabdic	htungsfolie verklebt, so m
Klebeflächen frei v		on Verunreinigungen un	d Fremdstoffen
sein	. Die Angaben	des Herstellers sind zu

Feuchtigkeitsschu
Bei	der Wärmedä	mmung eines Bauteils ist	stets darauf zu
achten, dass die d		ampfdichten Materialien	auf der warmen
Seit	e und die dam	pfdurchlässigen auf der k
angebracht werde		n. Baukörperanschlüsse	sind fachgerech
abzudichten.
Die	Abdichtung de	r Fenster-, Tür- und Fass	adenelemente
zum	Baukörper ist	mit Bauabdichtungsfolie
abgekanteten Blec		hprofilen einschl. geeign
dauerelastischer V		ersiegelungen inkl. Vorfü
angrenzenden Ba		uteilen herzustellen.
Lag	e und Anordnu	ng von Dampfsperren un	d Folien müsse
wärme- und feuch		ttechnischen Erforderniss	en entspreche
Alle	Flächen der F	assade müssen so entko	ppelt, gedämm
und	abgedichtet w	erden, dass an keiner St	elle (Flächen,
Ecken, Randberei		che, Deckenbereiche und	Fußpunkte etc
unzulässiges Tau-		bzw. Kondensatwasser
Zur	Vermeidung v	on Tauwasser- und Schi	mmelpilzbildung
auf	raumseitigen B	auteiloberflächen darf di
Oberflächentempe		ratur von 12,6° C gemäß
bezogen auf 20° C		Rauminnentemperatur
Außentemperatur,		bei einer korrespondiere
Raumluftfeuchte v		on 50% nicht unterschritt
Die	Mindestforder	ungen zur Vermeidung v
Schimmelpilzbildu		ng im Bereich von Wärm
gemäß DIN 4108		einzuhalten.
Soweit die Anschl		ussausbildungen entspre
Beiblatt 2 zur DIN		4108 ausgeführt werden,
gesonderter Nach		weis erforderlich.
Für	alle abweichen	den Konstruktionen müs
Mindestanforderun		gen nachgewiesen werd

Die	bauphysikalisc	hen Einwirkungen durch	das Raumklim
und	das Außenkli	ma sind zu berücksichtige	n. Die Anschlü
zum	Baukörper m	üssen den Anforderunge	n aus Wärme-,
Schall- und Feuch		teschutz gerecht werden
Die	Anforderungen	an die Anschlussfugena	usbildung sind
DIN	4108-7, DIN 4	109 sowie DIN 18355 un
enthalten.
Für	nähere Inform	ationen wird der Leitfade	n zur Montage

[Seite 16]

28.09.2026 Seite 16
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Baukörperanschlüsse RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren, Frankfurt a. M. empfohlen. Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukörper zum Element zur kalten Außenseite, sowie zur warmen Innenseite, ist entsprechend der Anforderungen aus dem Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Bauanschlüsse auszuführen. Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen. Folien sind vor Erstellung der Außenschale anzubringen. Materialdicke: 0,75 mm Folienbreite seitlich: ca. 250 mm Folienbreite oben: ca. 250 mm Folienbreite unten: ca. 250 mm Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile ein andere Funktion hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausführung der Folien gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben. Fensterbänke Bei Fensterbänken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere Kante der Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen Abknicken zu sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten. Der Anteil der beschichteten Fläche darf 50% der Gesamtfläche nicht unterschreiten. Fensterbänke sind grundsätzlich so auszubilden, dass Schlagregenwasser sicher nach außen über die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser in das Gebäude bzw. die Wärmedämmungen eindringen kann. Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade weitgehend vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der Fensterbänke darf 5% nicht unterschreiten. Der Überstand der Abtropfkanten über der Vorderkante der fertigen Fassade muss mindestens 30-40 mm betragen. Der Überstand darf 20 mm entsprechend den Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten. Die Befestigung ist grundsätzlich nach statischen Erfordernissen auszuführen, sowie sind thermisch bedingte Längenänderungen durch ausreichende Dehnungsmöglichkeiten sicherzustellen.

RAL-Gütegemeinsc		haften Fenster und	Haustüre	n, Frankf
a.	M.

Die	Anschlussfugenabdichtun			g vom B		aukörper z
zur	kalten	Außense	ite, sowie	zur	warm
entsprechend der A			nforderungen		aus	dem
Wärmeschutznach			weis gemä	ß Gebäudeenergiegesetz (G
für	Bauanschlüsse		auszuführen.

Die	nachfolgend sp			ezifizierten	Folien d	ienen	als
Elementabdichtung
Folien		sin	d vor Erst	ellung der	Außenschale

Sollten				ch den Verwendungsort
Bauteile		ein andere		Funktion	hinsichtli	ch der	Beschaffenh
un	d Ausführung de			r Folien gefordert s		ein, wird d
gesondert			beschrie

Bei	Fensterbänken					mit einer A	usladun		g > 150 m			m ist die
vordere				Kante der		Fensterban	k mit ent		sprechenden
Konstruktionen geg						en Abknicken		zu si	chern.		Die	Fensterb
ist	auf		der		Untersei	te mit eine	r Antidröhnmasse
(Baustoffklasse B1						nach DIN	4102) vo		n ca.	1,5		mm Dicke
beschichten. Der A						nteil der beschichte			ten Fläch			e darf 50
der	Gesamtfläche n					icht unterschreiten.			Fensterbänke sind
grundsätzlich so au						szubilden,	dass Sc		hlagregenwasser si
nach		außen über d				ie Fassade	abgeleit		et wird		un
Wasser				in	das Geb	äude bzw.	die
eindringen					kann. D	ie Ableitun	g muss s		o erfolgen			, dass ei
Verschmutzung de						r Fassade	weitgehe		nd vermieden wird.
Neigung				der Attika		verkleidungen		sowie	der	Fensterbänke
5%	nich			t unterschr		eiten. Der	Überstan		d der	Abtropfkanten
über		der		Vorderkan		te der fertigen		Fassade		muss		mindest
30-40			mm		betragen	. Der Überstand da			rf 20	mm		entsprec
de	n Richtlinien für					die Planun	g und Au		sführung			von Däch
mit	Abdichtungen -					Flachdachrichtlinie			n nicht		unterschreit
Die	Befestigung ist					grundsätzlich		nach	statische
Erfordernissen aus						zuführen, s	owie sin		d thermisc			h beding
Längenänderungen						durch ausreichend
Dehnungsmöglichk						eiten sicherzustelle

[Seite 17]

28.09.2026 Seite 17
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Verankerung Fenster / Tür Die Verankerung von Fenster- und Türwänden hat gemäß DIN 18360 und den örtlichen Gegebenheiten statisch ausreichend zu erfolgen. Der Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren, Frankfurt a. M, Stand 2024-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 8, Seite 41 ist zu berücksichtigen. Einbruchhemmende Elemente Der Einbau der einbruchhemmenden Elemente ist gemäß DIN EN 1627 auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass für die gemäß Widerstandsklasse nach Norm benannten Wandqualitäten des Baukörpers jeweils geeignete, zugelassene Befestigungsmittel verwendet werden. Befestigung am Baukörper Der Blendrahmen muss an mindestens zwei Punkten je Seite mit einem geeigneten Befestigungsmittel am Baukörper gesichert werden. Wird der Maximalabstand gemäß den Angaben des Systemherstellers zwischen zwei Befestigungspunkten überschritten, sind weitere Befestigungspunkte vorzusehen. Der Maximalabstand zwischen den Befestigungspunkten ist auch bei Festverglasungen zu beachten. Oberflächenbehandlung, Farb-Beschichtung Pulver Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB International und/oder QUALICOAT gütegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 µm / bzw. nach Vorgaben des Nasslackherstellers, erfolgen. Die mit Pulverlacken zu beschichtenden Teile erhalten zunächst eine chemische Oberflächenbehandlung, die mit einer chromfreien Passivierung nach DIN 50939 zu erfolgen hat. Rahmen welche eine mechanische (gesickte) Eckverbindung aufweisen müssen zusätzlich eine chemische Oberflächenbehandlung aufweisen, die über eine QUALICOAT-Zulassung verfügen. Die anschließende Beschichtung erfolgt mit einem Premium Pulverlacksystemen in hochwetterfester / fassadentauglicher Pulverqualität und deren Beschichtungsprozess über eine QUALICOAT- Zulassung verfügen. Der ausführende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gütezeichens der GSB International ("Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium", Franziskanergasse 6, D-73525 Schwäbisch Gmünd) oder des Gütezeichens der QUALICOAT (Verband für die Oberflächenveredelung e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nürnberg) sein. Für Metallbauelemente im einbaufertigen oder eingebauten Zustand sind die Empfehlungen für die visuelle Beurteilung von organisch beschichteten Oberflächen des VFF-Merkblatts AL.02 zu berücksichtigen. Farbbestimmung Metallbauarbeiten

Die	Verankerung v			on Fenster			- und	Türwänden hat ge
DIN	18360		und de	n örtlichen			Gegebenheiten			statisch
ausreichen			d zu er	folgen
Der	Leitfad		en zur	Montage		de	r RAL-Gütegemeinschaf
Fenster un			d Haustüren,		Frankfurt			a. M,	Stand 2024-03
3.1.2,		Nr. 8	, Seite	41 ist	zu

Der	Einbau	der ein	bruchhemmenden El	emente ist gem
DIN	EN 16	27 auszuführen.

Es	ist	hten,	dass	für d
Widerstandsklass		e nac	h Norm	benannt	en Wandqualit
des	Baukörpers je	weils	geeignete,
Befestigungsmittel		verwendet

Befestigun			g am B	aukörper
Der	Blendrahmen			muss	an	mindestens			zwei	Punkten j
mit	einem g		eeigne	ten Befestigungsmitte					l am	Baukörpe
gesichert w			erden.	Wird	der	Maximalabstand				gemäß de
Angaben d			es Systemherstellers z					wisch
Befestigungspunk				ten überschritten				, sind
Befestigungspunk				te vorzusehen.
Der	Maximalabsta			nd zwische			n de	n Befestigungspunkt
auch		bei F	estverglasungen			zu	beachten

Die		Beschichtung			der Aluminium-Profile					und/oder -Ble
muss			mit G	SB Internationa			l und/oder Q			UALICOAT sis in einer
gütegesicherten P					ulver	auf	Polyesterba			sis in
Schichtdick				e von	mindestens			50 µ	m / b	zw. nach Vorga
des		Nasslackherstellers				, erfolgen.			Die m	it Pulverlacke
beschichtenden T					eile erhalten			zunächst		eine	chemisch
Oberflächenbehandlung						, die		mit ei	ner c	hromfreien
Passivierun				g nach	DIN	50939		zu e	rfolg	en hat. Rahme
welche ein				e mechanische			(gesickt		e) Eckverbindung chemische n, die über eine
aufweisen				müssen	zusätzlich			eine
Oberflächenbehandlung						aufweise			n, die	über
QUALICOAT-Zulassung						verfügen.			Die a	nschließende
Beschichtu				ng erfo	lgt mi	t eine		m Premium		Pulverlacksy
in	hochwetterfeste				r / fassadentauglicher					Pulverqualität
deren			Beschichtungsprozess					über	eine	QUALICOAT-
Zulassung				verfüge	n. De	r ausführende B				eschichtungsb
muss			Inhab	er des	Gütezeichens d				er GS	B Internationa
("Gütegemeinscha					ft für	die	Stückbeschichtung von Ba
aus		Aluminium", F			ranziskanergass				e 6,	D-73525 Schw
Gmünd) od				er des	Gütezeichens d				er QUALICOAT (Ver
für		die	Oberflächenveredelun					g e.V	. (VO	A) Laufertorma
90403			Nürnberg)		sein.
Für		Metallbauelemente				im	einbaufertige			n oder eingeba
Zustand sin				d die E	mpfehlungen fü				r die	visuelle Beurte
von		organi		sch beschichteten				Oberfläche		n des VFF-Me
AL.02			zu b	erücksichtigen.
Farbbestimmung					Metallbauarbeite

[Seite 18]

28.09.2026 Seite 18
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Oberflächenbehandlung, Farb-Beschichtung Pulver Farbton außen / innen: RAL / DB nach Wahl des AG (außer Intensiv-, Metallic- und Perlglimmerfarben) Betätigungen / Handhaben Fenster: C-0 Der endgültige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben. Die Palette der zur Wahl stehenden Farbtöne ist auf die obige Farbkarte eingegrenzt. Alle Profile erhalten den gleichen Farbton. Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben: Leistungseigenschaften und Anforderungen Anforderungen an die Bauteile Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung die Übereinstimmung seines Produkts mit den jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklären. Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente. Gegebenenfalls können andere Elementformen/Öffnungsvarianten oder Profilkombinationen abweichende Klassifizierungen haben. Fenster nach DIN EN 14351-1 Fensterelement: Glaswerte nach DIN EN 673: Gesamtenergiedurchlässigkeit: Isolierglas-Abstandshalter: Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prüfverfahren A: Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen über die CE- Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen. Außentüren nach DIN EN 14351-1 Türelement: Glaswerte nach DIN EN 673: Gesamtenergiedurchlässigkeit: Isolierglas-Abstandshalter: Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prüfverfahren A: Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung:

Der	endgültig		e Farbton			wird	Auftragserteilung			bekannt
gegeben.
Die	Palette d		er zu	r Wa		hl stehende	n Farbtöne	ist	auf	die	obig
Farbkarte		eingegrenzt.
Alle	Profile er		halten		de	n gleichen F	arbton.

Technische V			orgaben		und
Soweit	in	den	Leistungsbeschreibunge				n fü	r einzelne
Positionen ke			ine	ander	en Angabe	n erfolgen,			gelten	die
nachstehend			en Vorgaben:

Anforderunge				n an	die		Bauteile
Die		entsprechenden				Nachweis			e sind n		ach	Aufforderung				durc
den		AG	diese	m in	schriftlicher				For	m vorzulegen.				Der	AN	hat
im	Rahmen s			eine	r EG-Konformitätserklärung								die
Übereinstimmung					sein		es Produkts			mit	den	jeweilige
Anforderunge				n nach		DI	N EN	z

Die					ich
Standardelement
Gegebenenfa	lls könne	n andere
Elementformen/Öffnungsvarianten				od	er Profilkombinationen
abweichende	Klassifizierungen		haben

Der	Gesamtenergiedurchlassgrad					und	der
Lichttransmissionsgrad				sind	objektbezoge			n über	die	CE
Kennzeichen		der	Verglasung		nachzuweisen.

Luftdurchlässigkeit	nach	DIN	EN	12207
Schlagregendichth	eit nac	h DIN E		N 12208		Klassifizierun		g, Prüfverfahren	A:
Widerstandsfähigk	eit bei	Windlast		nach	DIN E		N 12210 K

Türelement:
Glaswerte	nach DI	N EN 6	73:

Luftdurchlässigkeit	nach	DIN	EN	12207
Schlagregendichth	eit nac	h DIN E		N 12208		Klassifizierun		g, Prüfverfahren	A:
Widerstandsfähigk	eit bei	Windlast		nach	DIN E		N 12210 K

AL	/ DB	nac	h Wahl
es	AG (	auße	r Intensiv-,
etallic-		und
erlglimmerfarben

[Seite 19]

28.09.2026 Seite 19
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Leistungseigenschaften und Anforderungen Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen über die CE- Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen. Lastannahmen Lastannahmen Winddruck auf Außenbauteile nach DIN EN 1991-1-4 inkl. der nationalen Anhänge Aluminium Systembeschreibung Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Konstruktionsmerkmale: Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene, Außenseite flächenbündig. Wärmedämmende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag für die koextrudierte Moosgummi- Doppelhohlkammer-Mitteldichtung. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern. Profilbautiefen: Flügelrahmen 85 mm Blendrahmen, Pfosten, Riegel 84,5 mm Profilansichtsbreiten: Blendrahmen umlaufend 79 mm Pfosten 94 mm Flügelrahmen (Fenster) 41 mm Wärmegedämmtes Aluminium Tür-System mit 75 mm Grundbautiefe Konstruktionsmerkmale Außen flächenbündige Türkonstruktion mit außen umlaufender 7 mm Schattenfuge. 5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei Aluminiumschalen die mittels spezieller Isolierstege ohne Dämmschäume verbunden sind. Die Türflügelprofile sind als Hybridverbund mit einem großem schubfesten Anteil zwischen Innen- und Mittelschale sowie einer entkoppelten Außenschale, als "schubloser Verbund" auszuführen. Die Entkopplung muss zwischen der äußeren Aluminiumhalbschale und dem Isoliersteg erfolgen um den Bi- Metall-Effect zu verringern. Die Abdichtung muss über eine Mitteldichtungs- und zwei

Der	Gesamtenergiedurchlassgrad					und	der
Lichttransmissionsgrad				sind	objektbezoge			n übe	r die	CE-
Kennzeichen		der	Verglasun		g nachzuweisen.

Winddruck a		uf Außenbauteile	nac	h DIN	EN	1991-1-	4 inkl.
der	nationale	n Anhänge

Konstruktionsmerkmale
Raumseitig a		ufschlagender				Flügelrahmen				mit 1	0 mm
Flächenversa		tz zur		Rahmenebene				, Außenseite
flächenbündi
Wärmedämmende				Isolierstege			mit	dre	i Hohlkammern			bilden
den	Anschla	g für	die		koextrudierte			Moosgummi-
Doppelhohlkammer-Mitteldichtung.

Das	System i	st mit		rechteckigen G			lasleisten
Die	Montage	der	Glasleiste			n erfolg	t mittels
toleranzausgleichenden					Kunststoffhaltern.

Profilansichtsbreiten
Blendrahmen u	mlaufend
Pfosten

Konstruktionsmerkmale
Außen			flächenbündige						Türkonstruktion					mit		auße
umlaufender					7 mm		Schattenfuge.
5 Kammer Pr					ofilaufbau				, symmetris				ch angeordne				t, bestehen
aus	drei			Aluminiumschalen							die	mittels		spezieller			Isolierstege
ohne		Dämmschäume						verbunden s					ind.
Die	Türflügelprofile						sind		als		Hybridverbund					mit e	inem	große
schubfesten					Anteil		zwische				n Innen		- und		Mittelschale			sowie
einer		entkoppelten					Außenschale, a						ls "schublose				r Verbund"
auszuführen.
Die	Entkopplung					muss			zwischen d
Aluminiumhalbschale								und		dem		Isoliersteg				erfolg	en u	m den
Metall-Effect

[Seite 20]

28.09.2026 Seite 20
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Wärmegedämmtes Aluminium Tür-System mit 75 mm Grundbautiefe Anschlagsdichtungsebenen erfolgen. Die Beschlagsmontage erfolgt in der Aluminium Mittelschale, nicht im Isoliersteg. Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig über die Mittelschale möglich. Der untere Türabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fußpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer stabilisierenden zwischen gesetzten thermisch getrennten Aluminium-Schwelle und entsprechenden Dichtformstücken, auszustatten. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern. Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm Flügelrahmen und Sockel 75 mm Profilansichtsbreiten: O p t i o n al Türblendrahmen nach außen öffnende Tür 44 mm 3 4 / 5 4 m m Flügelrahmen (nach außen öffnend) 119 mm Flügelrahmen (nach innen öffnend) 87 mm Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen. Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank vorgesetzt vor Aluminium-Fenster-System mit integriertem Raffstore-Behang Es ist ein formschlüssiger Verbund zwischen Aluminium- Fenster sowohl mit dem Sonnenschutzsystem als auch mit der Fensterbank und der Rigolrinne bei bodengebundenen Öffnungselementen herzustellen. Die Leibung muss raumhoch ausgebildet werden können, dabei vollflächig aus Aluminium bestehen und hinterdämmt sein. Fensterbank Stranggepresste Aluminiumfensterbank ohne Anschraubsteg zur Minimierung der Ansichtsbreite. Die Fensterbank muss in das Profil der Blendrahmenschale, des Fensters, formschlüssig verbunden sein. Der Radius der Fensterbank, darf aufgrund des modernen Gesamtbildes max. einen Radius von 2,5mm, bei einer Höhe der Tropfnase von 25mm,

Anschlagsdichtungsebenen e								rfolge
Die	Beschlagsmontage					erfolg		t in	de	r Aluminium			Mittelschale
nich	t im		Isoliersteg
Ein	e Bauwerksbefestigung						is	t im	Profil		mitti	g über		die
Mittelschale				mögli
Der	untere			Türabschlus		s ist,		soweit		keine a		ndere
Anforderungen an					den F	ußpunk			t durch		Normen		/	Richtlinien
LBO's		gegeben si			nd, mi	t eine		r stabilisierend
gesetzten t				hermis	ch getrennten				Aluminium-Schwelle
entsprechenden D					ichtformstücken,					auszustatten.

Das	System	ist mi	t rechteckigen		Glasleisten
Die	Montag	e der	Glasleisten	erfolgt		mittels
toleranzausgleichenden

Die	Türflüg	el sind	mit einem	4-seitig		umlaufenden	, auf
Gehrung ge		fertigt	en Flügelprofil		auszuführe

vorgesetzt v	or Aluminium-Fenster-System m
Raffstore-Behang

Es i	st		rmschlüssig		er Verbund			zwische
Fenster		sowohl mi		t dem	Sonnenschutzsyste					m als	auc
der	Fensterbank u			nd de	r Rigolrinne			be
Öffnungselemente				n herzustellen			. D	ie Leibu		ng muss
raumhoch a			usgebildet w		erde	n können,			dab	ei vollfläch		ig aus
Aluminium			besteh	en un	d hinterdämmt				sein.

Fensterban
Stranggepresste A				luminiumfensterban				k ohn	e Anschraubste
zur	Minimierung d			er Ansichtsbreite.			Die	Fensterbank			muss i
das	Profil d		er Blendrahmenschale,				des	Fensters,
formschlüss			ig verbunde		n sei	n. Der	Radius		der Fensterbank,
darf	aufgrun		d des	modernen		Gesamtbildes			max.	eine
Radius		von	2,5mm	, bei	einer	Höhe	der	Tropfnase		von	25mm

Profilbautiefe
Blendrahmen,	Pfosten	, Riege
Flügelrahmen	und So

Flügelrahmen	(nach a	ußen ö	ffnend)
Flügelrahmen	(nach in	nen öffnend)

[Seite 21]

28.09.2026 Seite 21
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank aufweisen. Die Gleit-Dicht-Abschlüsse müssen so beschaffen sein, dass die thermisch bedingte Längenausdehnung der Fensterbank beidseitig aufgenommen und ausgeglichen werden kann. Die Entwässerung im Bereich der Rollladen- oder Raffstoreführungsschiene muss unterhalb der Fensterbank über ein geprüftes Entwässerungsmodul erfolgen. Sonnenschutz Universal System für Rollladen und Raffstore aus einem stranggepressten Aluminium-Kasten pulverbeschichtet mit seitlichem Abschluss durch Kunststoffendkappen. Die Blendenhöhe ist unabhängig der Beschattungshöhe einheitlich 221 mm. Sonnenschutz muss sowohl als Rollladen und Raffstore in das Grundsystem integrierbar als auch nach- und umrüstbar sein. Die Kastentiefe muss mit den Führungsschienen linear sein. Rücksprünge sind nicht zulässig. Führungsschienen aus Aluminium, sowohl bei Rollladen, Textilbehang, als auch bei Raffstore überdämmbar. Insektenschutz muss sowohl als IG Rollo, Plissee oder Schieberahmen in das Grundsystem integrierbar als auch nach- und umrüstbar sein. Raffstore Randgebördelte C-Lamelle aus Aluminium in einer Breite von 80 mm, schienengeführt mit wechselseitig angeordneten Führungsnippel aus Metall. Führungsnippel aus Kunststoff sind ausnahmslos nicht zulässig. Randgebördelte Z-Lamelle aus Aluminium in einer Breite von ca. 93 mm mit eingewalztem Dichtungskeder, schienengeführt mit wechselseitig angeordneten Führungsnippel aus Metall. Führungsnippel aus Kunststoff sind ausnahmslos nicht zulässig. Die Führungsschienen sind über ein geprüftes Entwässerungsmodul unterhalb der Fensterbank zu entwässern. Ein Ausklinken, sowohl der Schiene, als auch des Fensterbank Bordstücks sind ausnahmslos nicht zulässig. Zur Geräuschdämmung muss eine einklipsbare Einlegeschiene ausgeführt werden. Die Befestigung der mehrteiligen Führungsschiene muss formschlüssig über einen Scharniermechanismus mit der Blendrahmenschale des Fensters erfolgen. Ansichtsbreite 58mm, komplett zur Innenlichtkante einputzbar. Unterleiste stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet in hochwetterfester / fassadentauglicher Pulverqualität mit Beschichtungs-Zertifizierung. Das System muss im eingebauten Zustand, ohne Öffnen der Fassade auf Rollladen oder Textilbehang umrüstbar sein. Ebenfalls muss es möglich sein, ein IG Rollo, ein Insektenschutzplissee oder einen Schieberahmen in den Systemkasten sowie in die Führungsschienen zu integrieren. E-Antrieb für Sonnenschutz - Raffstore E-Motor Standard oder in geräuscharmer Ausführung. In die Oberschiene eingebauter Mittelmotor bei der in oben angeführter Ausführung mit integriertem Funkempfänger,

aufweise		n. Die Gl	eit-Dicht-Abschlü	sse müssen so		beschaff
sein	, das	s die ther	misch bedingte	Längenausdeh		nung der
Fensterbank beids			eitig aufgenom	men und	ausgeglichen
werden k		ann. Die	Entwässerung i	m Bereic	h der R	ollladen-
ode	r Raffstoreführungsschiene mu			ss unterhalb de
Fensterbank über			ein geprüftes En	twässerungsm
erfolgen.

Universal			System	für Rollladen un			d Raffstore aus
stranggepressten				Aluminium-Kast			en pulverbeschi			chtet mit
seitlichem			Abschl	uss durch		Kunststoffendkappen.
Blendenhöhe ist u				nabhängi		g der B	eschattungshö
einheitlich			221 mm	. Sonnenschutz			muss	sowohl a		ls Rolllad
und	Raffstore in d			as Grundsystem			integrierbar als			auch na
und	umrüstbar sei
Die	Kastentiefe m			uss mit	de	n Führungsschienen l				inear sei
Rücksprünge sind				nicht zulässig.
Führungsschienen				aus Aluminium,			sowohl		bei Rol
Textilbehang, als				auch bei		Raffsto	re überdämmba
Insektenschutz mu				ss sowoh		l als IG	Rollo,		Plissee
Schieberahmen in				das Grundsyste			m integrierbar			als auch
nach-		un	d umrüst

Raffstore
Randgebördelte C				-Lamelle		aus Al	uminium		in eine	r Breite v
80	mm, s		chieneng	eführt mit		wechselseitig			angeordneten
Führungsnippel a				us Metall.		Führungsnippe			l aus K	unststoff
sind	ausnahmslos			nicht zulässig.
Randgebördelte Z				-Lamelle		aus Al	uminium		in eine	r Breite v
ca.	93	m	m mit ein	gewalzte
schienengeführt m				it wechselseitig
Führungsnippel a				us Metall.		Führungsnippe			l aus K	unststoff
sind	ausnahmslos			nicht zulässig.
Die	Führungsschi			enen sind		über e
Entwässerungsmo				dul unterhalb de			r Fensterbank
entwässern. Ein A				usklinken		, sowo	hl der	Schiene,		als auch
des	Fensterbank			Bordstück		s sind	ausnahmslos ni			cht zuläs
Zur	Geräuschdäm			mung mu		ss eine
Einlegeschiene au				sgeführt		werden
Die	Befestigung d			er mehrteiligen F			ührungsschien
formschlüssig übe				r einen	Scharniermechanismus
Blendrahmenscha				le des Fensters			erfolgen
Ansichtsbreite 58				mm, komplett zur			Innenlichtkante			einputz
Unterleist			e stranggepresste			s Aluminiumprofil
pulverbeschichtet				in hochwetterfes			ter / fassadentauglicher
Pulverqualität mit				Beschichtungs-Zertifizierung.
Das	System muss			im eingebauten			Zustand		, ohne	Öffnen d
Fassade			auf Rolll	aden oder		Textilbehang u			mrüstb
Ebenfalls			muss es	möglich		sein, e	in IG Rollo, ein
Insektenschutzplis				see oder		einen	Schieberahmen
Systemkasten sow				ie in die		Führungsschienen zu				integriere

E-Antrieb			für Sonn	enschutz		- Raffs
E-Motor			Standard	oder in	geräuscharmer			Ausführ
In d	ie	Oberschien		e eingebauter M			ittelmoto	r bei de	r in oben
angeführter Ausfü				hrung mit		integriertem

[Seite 22]

28.09.2026 Seite 22
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank Planetenradgetriebe und beidseitigem Wellenabgang für den Antrieb und die Wendung der Lamellen, wartungsfrei mit eingebauten Thermoschutz sowie einstellbarer elektronischer Endlagenabschaltung, automatisches nachjustieren der oberen Endlage, Hindernis- und Frosterkennung. Elektronischer Anschluss mit Hirschmannkupplung und flexiblem Anschlusskabel, Spannung 230V AC, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP54, Drehmoment 6 Nm oder 10 Nm, Drehzahl 26 U/min, Kabelquerschnitt 4 x 0,75 mm². Anforderungen an die Konstruktion Folgende Eigenschaften und Klassifizierungen sind entsprechend der Produktnorm für Fenster DIN EN 14351-1 gefordert: Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077-2: Windlastwiderstand nach DIN EN 12210: Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207: Schlagregendichtigkeit nach DIN EN 12208: Die Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert. Aluminium Fenster Beschläge Beschlag Allgemein Fenster Fenster - Beschlag Allgemein Die Fensterbeschläge sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden Vorbemerkungen beschrieben, die Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert. KvD-Beschlag verdeckt liegend, einbruchhemmend in Kippstellung Verdeckt liegender Kipp-vor-Dreh Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg und einem Öffnungswinkel in Drehstellung von 90°/180° und in Kippstellung von mind. 113 mm bis zu 175 mm (stufenweise einstellbar) Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 2, auch in Kippstellung, gemäß DIN EN 1627 Funktionsbeschreibung Die Kippstellung muss ohne aufschließen der Olive zu betätigen sein. Die Dreh-Funktion wird nach Freigabe durch den Schlüssel ausführbar. Wird der Fenstergriff, im abgeschlossenen Zustand, aus der senkrechten Stellung (verschlossenes Fenster) um 90° nach oben gedreht, so wird die Kippstellung (Öffnungsweite bis zu 175 mm) erreicht. Erst wenn der Fenstergriff (aufgeschlossen) um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt wird, befindet sich der Beschlag in Drehstellung. Der Fenstergriff kann mit einem Abzugsschutz ausgeführt werden, ist aber immer mit einem integrierten Schließzylinder - abschließbar auszuführen.

Planetenradgetrie			be und b	eidseitigem		Wellenabga			ng für d
Antrieb u		nd die W	endung d	er Lamelle		n, wartungsfr			ei mit
eingebauten Ther			moschutz	sowie	einstellbare			r elektronisc
Endlagenabschalt			ung, automatisches			nachjustieren
oberen E		ndlage,	Hindernis-	und F	rosterkennung.
Elektronischer An			schluss m	it Hirschmannkupplung
flexiblem		Anschlusskabel,		Spannung 2		30V	AC	, Frequenz
Hz,	Schutzart IP5		4, Drehmoment		6 Nm	oder 1		0 Nm
Drehzah		l 26 U/min	, Kabelquerschnitt 4			x 0,75		mm².

Anforderungen an		die Konstruktio
Folgend	e Eigenschaften un		d Klassifizierungen			sind
entsprechend der		Produktnorm fü		r Fenste	r DI	N EN	14351
geforder

Wärmedämmung nac	h DIN EN IS	O 10077-2:
Windlastwiderstand n	ach DIN EN	12210:
Luftdurchlässigkeit na	ch DIN EN	12207:
Schlagregendichtigke	it nach DIN	EN 122

Die	Fensterbeschl	äge sind	in der	Grundausstattung		in den
nachfolgenden Vo		rbemerkungen		beschrieben,	die
Spezifikationen w		erden in d	er Leistungspositio

Verdeck	r Kipp-vor-Dreh		Beschlag			m
Einhandbedienun	g, für Flügellast		en bi	s 200		kg	und	einem
Öffnungswinkel in	Drehstellung v		on 90°/180° u				nd in
Kippstellung von	mind. 113	mm b	is zu	175	mm		(stufenwei

Einbruchhemmun	g bis Widerstandsklasse		RC	2, au
Kippstellung, gem	äß DIN E	N 162

Funktionsbeschre
Die	Kippstellung m			uss ohn	e aufschließen			der	Olive
betätige			n sein.
Die	Dreh-Funktion			wird nac	h Freigabe		durch d		en S	chlüsse
ausführbar.
Wird		der	Fensterg	riff, im ab	geschlossenen			Zustand		, aus d
senkrechten Stellu				ng (verschlossenes			Fenster		) um	90° na
oben		gedreht, so		wird die K	ippstellung		(Öffnungsweite bis
175	mm		) erreicht.	Erst wen	n der	Fenstergriff
(aufgeschlossen)				um weite	re 90°	(Senkrechtstellun				g oben
betätigt			wird, befin	det sich	der Beschla		g in	Drehstellung.
Der	Fenstergriff k			ann mit ei	nem A	bzugsschutz			ausgeführt
werden,			ist aber i	mmer mit	einem	integrierten			Schließzylin
- abschließbar au				szuführen

[Seite 23]

28.09.2026 Seite 23
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung KvD-Beschlag verdeckt liegend, einbruchhemmend in Kippstellung Gewährleistung der Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC 2 sowohl in geschlossener Position des Fensters, als auch in Kippstellung. Konstruktionsmerkmale Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet. Scheren- und Ecklager sind verdeckt liegend im Falz eingebaut. Alle Verriegelungspunkte sind mit Schließrollen auszuführen. Die Anzahl und Ausführung der Verriegelungspunkte (Riegelstücke) ist in Abhängigkeit der Größe des Flügels und der Belastung, anhand der Systemvorgaben vorzunehmen. Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgeführt werden. Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt über einen im Auflaufbock integrierten Verschlusspunkt mit Schließrolle. Die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung beträgt maximal 180°. Durch Montage eines zusätzlichen Eigenanschlages kann der Öffnungswinkel, der Einbausituation angepasst, auf 90° begrenzt werden. Für einbruchhemmende Elemente ist ein gegen Aufbohren geschütztes Kammergetriebe mit RC-Griffen, sowie zusätzliche Sicherheitsverriegelungen gemäß den Systemvorgaben, sind einzusetzen. Ab 160 kg ist zusätzlich ein Schwerlastbauteil gemäß den Systemvorgaben zu montieren. Das zu verbauende Flügelprofil muss hinsichtlich den Anforderungen, der entsprechenden Profilgruppe (ab Profilgruppe IIIa aufwärts und ab Bautiefe 60) zugeordnet sein. Klassifizierungen Einbruchhemmung Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670 Bedienkräfte nach DIN EN 13115 Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Stoßprüfung gemäß DIN EN 13126-5: Fenstersteckgriff abschließbar mit einer Schaltstufe, mit Das Getriebe wird in den Falz eingebaut. Die Befestigung des Getriebes erfolgt mittels einer raumseitig aufgeschraubten Rosette. Die Befestigungsschrauben werden durch den - später zu montierenden - Fenstergriff abgedeckt. Während der Bauzeit ist die Rosette mit einer Schutzkappe abzudecken. Der Fenstergriff ist mit einem Schließzylinder mit einer Schaltstufe auszustatten. Der Fenstergriff ist erst nach Abschluss der Fenstermontage beziehungsweise vor der Gebrauchsabnahme der Fenster zu montieren.

Gewährleistung de		r Einbruchhemmung
Widerstandsklasse		RC 2	sowohl i	n geschlossener	Position
des	Fensters, als	auch in	Kippstellung.

Konstruktionsmerk
Der	Beschlag ist m				it eine	r in	Dreh		- und		in	Kippstellung
wirksamen				Fehlbedienungssperre					ausgestattet.
Scheren-			und Eckl		ager sind		verdeckt			liegend			im	Falz
eingebaut.
Alle	Verriegelungspunkte					sin	d mit		Schließrollen					auszuführen.
Die	Anzahl			und Au	sführung		der	Verriegelungspunkte
(Riegelstücke) ist i					n Abhängigkeit				de	r Größe			des		Flüg	els und
der	Belastung, anh				and der S		ystemvorgaben						vorzunehmen
Die	untere			griffseit	ige Eckumlenkung					muss m			it einem
Entlastungslager a					usgeführt		werden.
Die	Verriegelung a				n diesem		Punk		t erfolgt			üb	er einen i
Auflaufboc				k integri	erten Verschlusspunkt							mit
Die	Öffnungsweite				der Flüge		l in	Drehstellung					beträgt			maximal
180°.
Durch		Montage ein			es zusätzliche				n Eigenanschlages k							ann	de
Öffnungswinkel, d					er Einbausituation					angepasst,				auf 9
begrenzt

Für	einbruchhemm			ende Elemente				ist	ein	gegen
geschützte			s Kammergetrieb			e mit		RC-Griffen,
zusätzliche			Sicherheitsverriegelunge						n gemä		ß den
Systemvorgaben,				sind einzusetzen.
Ab	160	kg i	st zusä	tzlich ein		Schwerlastbaute					il gemäß		den
Systemvorgaben z				u montieren.
Da	s zu	verbauend		e Flügelprofil			muss		hinsichtlich			den
Anforderungen, de				r entsprechenden					Profilgruppe			(ab
Profilgrupp			e IIIa a	ufwärts	un	d ab		Bautiefe		60	) zugeordnet

Da	s Getriebe wird			in den	Fa	lz eingebaut.
Die	Befestigung d			es Getriebes			erfolg	t mittels			einer			raumseitig
aufgeschraubten R				osette
Die	Befestigungsschrauben					werden		durc		h de	n -	späte			r zu
montierenden - Fe				nstergriff		abgedeckt.			Während				der		Bauzeit
ist	die	Rosette mit		einer Schutzkappe				abzudecken
Der	Fenstergriff ist			mit einem		Schließzylinder					mit		eine
Schaltstufe			auszustatten.
Der	Fenstergriff ist			erst nach		Abschluss			der F		enstermontage
beziehungsweise				vor der	Gebrauchsabnahm						e der			Fenster		zu
montieren.

Korrosionsschutz des		Grundbeschlages n
Bedienkräfte	nach DIN	EN 13115
Dauerfunktio	n nach DI	N EN 12400
Stoßprüfung	gemäß D	IN EN 13126-5:

[Seite 24]

28.09.2026 Seite 24
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung Fenstersteckgriff abschließbar mit einer Schaltstufe, mit Farbton: C0 Werkstoff: Alu Funktionsbeschreibung verwendung abschließen (RC) Grundstellung Ein Öffnen des Fensters wird verhindert. Schaltstufe 1 Der Fenstergriff kann aus der senkrechten Stellung um 90° nach oben in die Drehstellung und um weitere 90° in die Kippstellung, gedreht werden. Funktionsbeschreibung verwendung KvD Grundstellung Der Fenstergriff kann aus der senkrechten Stellung um 90° nach oben in die Kippstellung gedreht werden. Schaltstufe 1 Der Fenstergriff kann um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt werden, der Beschlag ist in Drehstellung. Der Schlüssel ist in der 180° Stellung des Griffes nicht abziehbar (Schließzwangfunktion). Aluminium Tür Beschläge Beschlag Allgemein - Türen Die Türbeschläge sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden Vorbemerkungen beschrieben, die Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert. Schließfunktion von Notausgangs- und Paniktüren 1- flg. Türen "E" -Wechselfunktion-, Grundstellung: Die Tür ist auf der Bandseite nur mit Schlüssel zu öffnen. Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tür über den Drücker, auch im abgeschlossenen Zustand, immer geöffnet werden. 2- flg. Türen Teilpanik: Schließfunktion "E" -Wechselfunktion-, Die Antipanik-Funktion kann nur vom Gangflügel ausgelöst werden. Grundstellung: Die Tür ist auf der Bandseite nur mit Schlüssel zu öffnen. Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tür über den Drücker, auch im abgeschlossenen Zustand, immer geöffnet werden.

Funktionsbeschreibung				verwendung			abschließen
Grundstellung
Ein	Öffnen	des	Fensters		wird	verhindert.

Schaltstuf			e 1
Der	Fenstergrif				f kann		aus	der	senkrechten			Stellun		g um		90°
nach		oben	in	die		Drehstellun			g und	u	m weitere		90°	in	die
Kippstellung,				gedreht			werden

Funktionsbeschreibung										KvD
Grundstellung
Der	Fenstergrif				f kann		aus	der	senkrechten		Stellun	g um	90°
nach		oben	in	die		Kippstellung			gedreh	t werden.

Schaltstuf			e 1
Der	Fenstergrif				f kann	um		weitere	90°	(Senkrechtstellun
oben)		betätigt		werden,			de	r Beschlag		ist	in	Drehstellung.

Der	Schlüssel		ist	in	der	180°	Stellung	des	Griffes
abziehbar		(Schließzwangfunktion).

Die	Türbeschläge		sind	in	der	Grundausstattung			in
nachfolgenden		Vorbemerkungen					beschrieben,	die
Spezifikationen		werden		in	de	r Leistungsposition			definier

"E"		-Wechselfunktion-,
Grundstellung:					Die	Tür		ist	auf	de	r Bandseite		nur		m	it Schlüssel
zu	öffnen.
Schaltstellung:					Auf	der		Bandgegenseite				kann		die		Tür	über
den		Drücker,		auch		im	abgeschlossenen					Zustand,				imme
geöffnet			werden.

Teilpanik:									"E"
Die		Antipanik-Funktion						kann		nur	vom	Gangflügel					ausgelöst
werden.
Grundstellung:					Die	Tür		ist	auf	de	r Bandseite			nur		m	it Schlüssel
zu	öffnen.
Schaltstellung:					Auf	der		Bandgegenseite					kann		die		Tür	über
den		Drücker,		auch		im	abgeschlossenen						Zustand,				imme
geöffnet			werden.

[Seite 25]

28.09.2026 Seite 25
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Türbänder für "Standard" Türen (Außenbereich) Wartungsarme Aluminium-Rollentürbänder Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 200 mm, für Flügellasten bis 200 kg. Konstruktionsmerkmale Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden. Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN Klasse 8 12400: Aufsatztürbänder Design Kontur Dreiteilige Aufsatztürbänder mit einem Achsmaß von 22 mm, für Flügellasten bis 200 kg. Konstruktionsmerkmale Der Lagerbolzen aus Edelstahl wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff geführt. Er ist mit einem Gewindestift gegen Demontage bei geschlossener Tür zu schützen. Die Feinjustierung ist dreidimensional in sechs Verstellrichtungen gewährleistet. Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN Klasse 8 12400: Zusatzkomponenten bei RC-Anforderung Zusatzkomponenten bei RC-Anforderung Bei Türen mit RC-Anforderung sind folgende Komponenten zusätzlich zu verwenden: Sicherungsbolzen, Falzluftbegrenzer, Anbohrschutz, Riegelschutz entsprechend des Systemprüfzeugnisses Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz, Klasse 2 nach DIN 18252 und Aufbohrschutz. Türschlösser 2 - Schwenkhaken - Bolzenschloss mit Antipanikfunktion Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 2 Ausführung mit 1/4 tourig 9 mm Drückernuss Stulp, INOX Falle und Riegel (Hauptschloss) 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel

Wartungsarm					e Aluminium-Rollentürbänder
Dreiteilige				Aluminium-Rollentürbänder					mit	einer	Abmessung
von	2	2 x	200 m		m,	für	Flügellasten	bis	200

Die	echnik		ie sicher
Feinjustierung	ist im	Türfa	lz angeordnet.		Ohne	den	Türflüge
auszuhängen,	kann	eine F	einjustierung	vorgenommen
werden.

Aufsatztürbänder				Desig	n Kontur
Dreiteilige		Aufsatztürbänd			er mit	einem	Achsmaß	von	2	2 mm
für	Flügellaste		n bis	200 kg

Der		en aus		Edelstahl		wird	in	einer
Kunststoff	geführt.		Er	ist m	it einem		Gewindestift			gegen
Demontag	e be	i geschlossener				Tür	zu	schützen.		Die
Feinjustierung		ist dreidimensional i					n sech		s Verstellrichtunge

Zusatzkomponenten						bei	RC-Anforderung
Bei	Türen		mit	RC-Anforderung				sind	folgende			Komponenten
zusätzlich			zu v	erwenden:
Sicherungsbolzen,					Falzluftbegrenzer,					Anbohrschutz,
Riegelschutz e				ntsprechen			d des	Systemprüfzeugnisses
Profilzylinder m				it Bohr-		un	d Ziehschutz,				Klasse		2	nach
18252		und	Aufbohrschutz

Ausführun						g mi
1/4		tourig
9	mm			Drückernuss
Stulp,				INO
Falle			und			Rieg	el (Hauptschloss
2	Stück				Schwenkhaken-Rundbolze			n Kombinatio	n und	Riege

Gebrauchsklasse		nach	DIN		EN
Korrosionsschutz		nach	DIN		EN
Bandklasse	nach	DIN	EN	1935:
Mechanisch	e Beanspruchung n					ach DI	N EN
12400:

Gebrauchsklasse		nach	DIN		EN
Korrosionsschutz		nach	DIN		EN
Bandklasse	nach	DIN	EN	1935:
Mechanisch	e Beanspruchung n					ach DI	N EN
12400:

Klasse	4
Klasse	4
Klasse	1
Klasse	8

Klasse	4
Klasse	4
Klasse	1
Klasse	8

[Seite 26]

28.09.2026 Seite 26
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung 2 - Schwenkhaken - Bolzenschloss mit Antipanikfunktion (Hauptschloss) Falle und Riegel glanzvernickelt Rundbolzen und Schwenkhaken verzinkt Endkappen Schließplatten, Falleneinlaufteil Vorgerichtet für Profilzylinder Zusatzfunktionen optional E-Öffner, Kabelset, Kabelübergang und Netzteil Tagesfalle Verriegelung Standflügel Verdeckt liegender Falztreibriegel Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mitnehmer, Treibstangenführung. Betätigung Türen Gangflügel innen (Drücker) Standard und EN 179 Türdrücker Schüco gekröpft Art.Nr.: 210921, INOX Gangflügel außen (Handhabe) Türgriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Wandstärke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung, türhoch Beschläge Türen Zubehör BT 700 1 St oben liegender Türschließer mit Gleitschiene Ein Stück oben liegender Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154. Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar. Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite. BT 703 2 St. oben liegender Türschließer mit Gleitschiene und Zwei Stück oben liegende Türschließer nach DIN EN 1154, mit Gleitschienen und integrierter Schließfolgeregelung. Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar. Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite und Verkleidung.

Falle		glanzvernickelt
Rundbolzen	und	Schwenkhaken	verzinkt
Endkappen
Schließplatten, F
Vorgerichte	t für	Profilzylinder

Zusatzfunktione		n optional
E-Öffner,	Kabels	et, Kabelübergang	und	Netztei

Verdeckt		er Falztreibrieg
Befestigungs- u		nd Verriegelungsplatte,		Bodenbuchse		und
Befestigungsmaterial,			Treibriegelstangen		, Falleneinlaufteil
Mitnehmer,	Treibstangenführung

Gangflügel	inne	n (Drücker)	Standard			und	EN	179
Türdrücker	Schü	co gekröpft		Art.Nr.:	210921,			INO

Gangflügel		auße
Türgriff,	gerade		Griffstange		mit E	ndkappen			aus		Edelstahl,
Durchmesser 40			mm,	Wandstär		ke 3	mm,	inkl.		Halter
Befestigung		, türhoch

Ein	Stück			iegender
DIN	EN	1154.
Schließablauf, E				ndanschlag				und	Öffnungsdämpfung
hydraulisch			kontrolliert			und	einstellbar,
Schließkraft			stufenlos		einstellbar
Schließergröße,				entsprechend d					er Türflügelbreite

Zwei		oben	liegende						EN
mit	Gleitschiene		n und	integrierte				r Schließfolgeregelung.
Schließablauf, E			ndanschlag				und	Öffnungsdämpfung
hydraulisch		kontrolliert			und	einstellbar,
Schließkraft		stufenlos		einstellbar
Schließergröße,			entsprechend d					er Türflügelbreite	un
Verkleidung

[Seite 27]

28.09.2026 Seite 27
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Verglasungen ISO 2-Fach GT 641 einbruchhemmendes Wärmeschutz-2-fach-Glas für Paniktüren (RC 2) für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs Glasaufbau: Glasart außen VSG Glasart innen gemäß Prüfzeugnis und nach Rücksprache zwischen Hersteller und Glasindustrie - mit thermisch verbessertem Randverbund Technische Daten: U-Wert Ug: - Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet. Verglasungen ISO 3-Fach GT 615c einbruchhemmendes Wärmeschutz-3-fach-Glas (P4A - Türen) für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs Glasaufbau: Glasart außen P4A-Glas Glasart außen Float Glasart innen VSG mit thermisch verbessertem Randverbund Technische Daten: Gesamtenergiedurchlässigkeit g: U-Wert Ug: - Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet. Baukörperanschlüsse für Fenster / Türelemente AS 101 Anschluss seitlich (Fenster/ Tür) WDVS (Einbau Baukörperebene) Der Baukörper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden außen bündig mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Auf der Außenseite wird nach dem Einbau der Elemente ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen. Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

für	Türen	und	bodengebundene			Verglasungen
Zugangsmöglichkeit				des	öffentlichen		Personenverkehrs

De	r angegebene	Ug-Wert	wurde	nach	DIN	EN	673
berechnet.

für	Türen	und	bodengebundene			Verglasungen
Zugangsmöglichkeit				des	öffentlichen		Personenverkehrs

- De	r angegebene	Ug-Wert	wurde	nach	DIN	E	N 67
berechnet.

Der	Baukörp				er ist	einschalig									Die
werden		auße			n bündig			mit		dem	tragenden				Baukörpe
eingebaut.				A	uf de	r Außenseite					wird		nach		dem		Einb	au der
Elemente			ein		Wärmedämmverbundsystem											aufgebracht. Der
Bereich		zwischen				Blendrahmen						und		Baukörper			ist v	ollflächig
mit	Wärmedämmung						zu		verfüllen.

Inne	n ist	die		Anschlussfuge	zwischen		Blendrahmen			und
Baukörper			m	it dauerelastischen		Dichtstoffen		zu	versiegeln

VSG
gemäß	Prüfzeugnis		und	nach
Rücksprache		zwischen		Hersteller	und
Glasindustrie

[Seite 28]

28.09.2026 Seite 28
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung AS 101 Anschluss seitlich (Fenster/ Tür) WDVS (Einbau Baukörperebene) Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszuführen, die auf dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist. Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung. AO 101 Anschluss oben (Fenster/ Tür) WDVS (Einbau Baukörperebene) Der Baukörper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden außen bündig mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Auf der Außenseite wird nach dem Einbau der Elemente ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben. Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung. AU 205 Anschluss unten (Türen) Nullschwelle (Komfortschwelle) Die Höhe des Fußbodenaufbaues beträgt ca. 200 mm. Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen. Das Element wird mit einem wärmegedämmten im Bereich des Fußbodenaufbaues eingelassenen Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau der Oberkante des Fertigfußbodens zu montieren. In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne integriert, die eine kontrollierte Ableitung sicherstellt. Zur Befestigung der Konstruktion am unteren Baukörper ist ein statisch ausreichend dimensionierten Stahlwinkel zu verankern. Unterhalb des Schwellenprofils ist ein KS-Basisprofil anzuordnen. Der Bereich zwischen dem KS-Basisprofil und dem Rohfußboden ist zu unterfüttern und vollflächig mit Wärmedämmung auszufüllen. Die äußere Abdichtung des Anschlusses erfolgt mit einer Dichtungsfolie, die bis zur Stirnseite der bauseitigen Betonsohle herunterzuführen ist. Das Sockelprofil der Tür ist zusätzlich mit einem Wetterschenkel zu versehen. Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18531 / 18533, bezüglich der Bodenfeuchte, stauendes Sickerwasser sowie aufstauendes Sickerwasser, auszuführen. HIERFÜR IST ZWINGEND EIN ABSTIMMUNGSGESPRÄCH ZWISCHEN PLANER, METALLBAUER UND DACHDECKER UM DIE SCHNITTSTELLEN ABZUKLÄREN, ERFORDERLICH.

Außen	ist	die	Anschlussfugenabdichtung			mit
Dichtungsfolie			auszuführen, d	ie auf	dem	Baukörper un
Elementen		zu	verkleben

Der			r is				usgebildet		. Die	Element
werden	auße		n bündig		mi	t de	m tragende		n Baukörper
eingebaut.		Au	f der	Außenseit			e wird	nach	dem	Einbau
Elemente		ein	Wärmedämmverbundsyste						m aufgebrach

Der	Fußpunkt		de	r Tür		ist	gemäß	DI	N 18040-2	"Barriere
Bauen		" sowie	MBO		§	50

Das		Element		wir	d mit			wärmegedämmten im Ber
des		Fußbodenaufbaues					eingelassenen			Schwellenprofil
Abdeckprofil				zum	Verschließe			n der	Schwelle		ausgefüh
Diese			Abdeckun		g is	t auf	das	Niveau	der	Oberkante de
Fertigfußbodens					zu	montieren
In	dem		Bodeneinstandsprofil i					st eine	Wasserrinne integ
die		ein	e kontrollierte			Ableitun		g sicherstel		lt. Zu	r Befestig
der		Konstruktion			am	unteren		Baukörper		ist ei	n statisch
ausreichend d				imensionierten				Stahlwinke		l zu v	erankern

Unterhalb		Schwellenprofi
anzuordnen.		Der	Bereich			zwischen	dem	KS-Basisprofil
dem	Rohfußboden			ist	zu	unterfütter	n un	d vollflächig mi
Wärmedämmung			auszufüllen

Die	äußer	e Abdichtun			g des A		nschlusses		erfolgt mit ein
Dichtungsfolie			, die	bis	zu	r Stirnseite		der
Betonsohl		e herunterzuführen					ist.

Das	Sockelprofil	der		Tür	ist zu	sätzlich m
Wetterschenkel z		u	versehen.

Der	Anschlus			s der					n Element		e ist h
seiner		untere		n Ausbildun				g gemäß		den A	nforderungen	aus der
DIN	18531		/ 1	8533,		bezüglich			der	Bodenfeuchte, staue
Sickerwasser				sowie		aufstauendes
auszuführen.
HIERFÜR			IST	ZWINGEND E					IN ABSTIMMUNGSGESPRÄCH
ZWISCHEN P				LANER			, METALLBAUER				UND
DACHDECKER					UM	DIE		SCHNITTSTELLEN
ABZUKLÄREN,					ERFORDERLICH.

[Seite 29]

28.09.2026 Seite 29
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
00. Beschreibung
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung AU 205 Anschluss unten (Türen) Nullschwelle (Komfortschwelle) Bauseits ist eine rückstaufreie Ableitung des Oberflächenwassers sicherzustellen. Dieses ist durch eine vor den Elementen angeordnete bauseitige Drain- / Entwässerungsrinne, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar, zu gewährleisten. Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung. Baukörperanschlüsse für Elemente mit A 130 Anschluss (Fenster) in Baukörperebene Die Elemente werden außen bündig mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Die Befestigung der Elemente am Baukörper erfolgt mit Eindrehankern oder anderen geeigneten Befestigungsmitteln. Die seitliche Anschlussfuge zwischen Mauerwerk und Blendrahmen ist mit einem multifunktionalem Dichtband zu schließen. Die Abdichtung des oberen Anschlusses erfolgt mit einer Dichtungsfolie auf dem Sonnenschutzkasten, die bis auf den Baukörper zu führen und dort zu verkleben ist. Entstehende Hohlräume sind zusätzlich vollflächig zu dämmen. Abhängig von der Wahl des Sonnenschutzkastens ist eine zusätzliche Dämmplatte zwischen dem Sonnenschutzkasten und dem Betonsturz / der optionalen Blendrahmenverbreiterung zu montieren. Anschluss unten: Mauerwerksbrüstung Unterhalb des Blendrahmens wird entweder ein zusätzliches Sockeldämmprofil oder ein Aluminiumsystemprofil mit Dämmmontageklotz verbaut. Die Anschlussfuge wird mit Montageschaum gefüllt. Die System-Fensterbank wird zusätzlich mit wärmegedämmten Fensterbank- und Adapterprofilen unterstützt. Summe Bereich 00. Beschreibung

Bauseits		t eine	rückstaufreie			Ableitung	des
Oberflächenwassers				sicherzustellen.
Dieses	ist	durch	eine	vor	den	Elementen	angeordnet
bauseitige		Drain	- / Entwässerungsrinne,				begehbar s	owie
rollstuhlbefahrb			ar, zu	gewährleisten.

Die	Elemente w		erden	außen	bündig	mit	dem	tragenden
Baukörper		eingebaut.

Die	Befestigung	der E	lemente	am	Baukörper		erfolgt	mit
Eindrehankern o		der a	nderen	geeigneten		Befestigungsmittel

Die	seitlich	e Anschlussfuge			zwische	n Mauerwer		k un
Blendrahmen ist			mit e	inem	multifunktionalem		Dichtband		zu
schließen.

Die		des o	beren		Anschlusses							mit e	ine
Dichtungsfolie a		uf de	m Sonnenschutzkasten							, die		bis	auf	den
Baukörper	zu fü	hren	und	dort		zu	verkleben		ist.		Entstehende
Hohlräume	sind	zusätzlich			vollflächig			zu

Abhängig			von d	hl de		s Sonnenschutzkastens is
zusätzliche			Dämmpla	tte zwischen				dem	Sonnenschutzkasten
und	dem	Betonsturz /		de	r optionalen
Blendrahmenverbreiterung						zu	montieren

Anschluss	unten	: Mauerwerksbrüstung
Unterhalb	des B	lendrahmens			wird		entweder	ein	zusätzliches
Sockeldämmpro		fil od	er ein	Aluminiumsystemprofil m
Dämmmontageklotz v			erbaut.		Die	Anschlussfuge			wird	mi
Montageschaum		gefü

Die	System-Fensterbank		wird	zusätzlich			mit
wärmegedämmt		en Fensterbank-			und	Adapterprofilen
unterstützt

[Seite 30]

28.09.2026 Seite 30
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01. 01.01. 01.01.1.	Bereich: Metallbau- und Verglasungsarbeiten Titel: Aluminium Außenelemente U-Werte Fenster Uw von 1,30 W/(m²K) Raffstore Uw von 1,30 W/(m²K) Türen ein U von 1,60 W/(m²K) sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen Alu-Fenster-Element - EG, F 1.00 & F 1.01 & F 1.02 & F1.03 & Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 2510 mm x 2000 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: EG, F 1.00 & F 1.01 & F 1.02 & F1.03 & F 1.05 & F 1.06 & F 1.10 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 2 St Fensteröffnung bestehend aus:

Hochwärmegedämmtes							Aluminium
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mit		integriertem				Sonnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	RC		2,	nach	DIN		EN	1627	mit
"RC		2	sicher		in	Kippstellung"

Fensteröffnung	bestehend
aus:

2510	mm		x 2000
einschl.		Rahmenverbreiterung
oben	, ca.		400	mm
einschl.		Rahmenverbreiterung
seitlich,		54	mm

EG,	F 1.00		&	F	1.01			&	F	1.02 &
F1.0	3 &	F	1.05		&	F	1.06			&	F	1.

[Seite 31]

28.09.2026 Seite 31
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
- - 01.01.2.	Fortsetzung 01.01.1. Alu-Fenster-Element - EG, F 1.00 & F 1.01 & F 1.02 & F1.03 & KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore in der Mitte geteilt Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 7,00 St Alu-Fenster-Element - EG, F 1.04 Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 885 mm x 2000 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: EG, F 1.04 Elementansicht:

Profile	vorgerichte			t mit	Aufnahmenut	für
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen un
Fensterbank.

Folgende			Komponenten
der	Position:
Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
Aluminium-Fensterbank		+	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen		den	Anforderung	en au	s der	No
und	des	Prüfzeugnisses		des	Systemgebers

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann n	ur mi
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreicht w		erden

Alle	Komponenten		müssen		den	Anforderung	en au	s der	No
und	des	Prüfzeugnisses		des	Systemgebers

Endgültig	e Ausführung		gemäß	Detailplanun	g und
konstruktiven		Erfordernisse

Hochwärmegedämmte							s Aluminium
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mi	t integriertem S				onnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	RC	2,	nach	DIN	EN 1	627	mit
"RC		2	sicher		in	Kippstellung

Beschlag
RC	2	sicher	in	Kippstellung

Öffnungsbegrenzung:
Verglasung:
Sonnenschutz-Raffstore			in
der	Mitte	geteilt

Fenstersteckg		riff abschließbar,
Schaltstufe mi		t Sonderfunktion,
Eigenanschlag
GT	615

885	m x 20	00 mm
einschl	. Rahmenverbreiterung
oben, c	a. 40	0 mm
einschl	. Rahmenverbreiterung
seitlich	, 54 m

[Seite 32]

28.09.2026 Seite 32
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung 01.01.2. Alu-Fenster-Element - EG, F 1.04 Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Fensteröffnung bestehend aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore einteilig Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: - Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen - Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Anschlüsse

Profile	vorgerichte			t mit	Aufnahmenut	für	formschlüssigen
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen		und
Fensterbank

Folgende
der		Position
-	Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
-	Aluminium-Fensterban		k +	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		aus	der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann		nur	mit
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreich		t werden.

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		aus	der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Fensteröffnung	bestehend
aus:

Beschlag:
RC	2 sicher	in	Kippstellung
Betätigung:

Fenstersteckgrif			f abschließbar, 1
Schaltstufe		mit	Sonderfunktion,
C0
Eigenanschlag			90°
GT	615c

[Seite 33]

28.09.2026 Seite 33
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.3.	Fortsetzung 01.01.2. Alu-Fenster-Element - EG, F 1.04 Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Alu-Fenster-Element - EG, F 1.07 & F 1.08, F 1.09 Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 885 mm x 1700 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 100 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: EG, F 1.07 & F 1.08, F 1.09 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Fensteröffnung bestehend aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1

Endgültige	Ausführung		gemä	ß Detailplanung	und
konstruktiven		Erfordernissen.

Hochwärmegedämmtes							Aluminium
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mit		integriertem			Sonnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	R	C 2,	nach	DIN		EN	1627
"RC		2	sicher		in	Kippstellung

Fensteröffnung
aus:
KvD-Flügel
Beschlag
R	C 2	sicher	in	Kippstellun
Betätigung:

885	mm	x 1700
einschl.		Rahmenverbreiterung	oben, c
100	mm
einschl.		Rahmenverbreiterung	seitlich
54

[Seite 34]

28.09.2026 Seite 34
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.4.	Fortsetzung 01.01.3. Alu-Fenster-Element - EG, F 1.07 & F 1.08, F 1.09 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: - Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen - Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 3,00 St Alu-Tür-Element - EG, T 1.1 Alu-Tür-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe mit Nullschwelle, Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift- Richtlinie BA-01/1 2018-10 mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 Abmessung ca.: 1550 mm x 2700 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 100 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: EG, T 1.1 Elementansicht:

Profile	vorgerichtet			mit	Aufnahmenut	fü	r formschlüssigen
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen		und
Fensterbank.

Folgende			e Komponenten
der	Position:
- Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
- Aluminium-Fensterban		k +	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen		den	Anforderungen a		us der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		de	s Systemgebers		entsprechen.

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann	nur m
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreicht		werde

Alle	Komponenten		müssen		den	Anforderungen a		us der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		de	s Systemgebers		entsprechen.

Endgültig	e Ausführung		gemäß	Detailplanun	g und
konstruktiven		Erfordernisse

Alu-Tür-Element,			System		mit	75	mm	Grundbautiefe
mit	Nullschwelle,		Überrollbarkei				t Klasse		6 nac
Richtlini		e BA-01/1	2018-10
mit	Einbruchhemmung			in	RC	2,	nach	DI	N EN	1627

Schaltstufe m		it Sonderfunktion,	C0
Eigenanschla
GT	615

1550 m	m x	2700 m
einsch	l. Rahmenverbreiterung
oben,	ca. 1	00 mm
einsch	l. Rahmenverbreiterung
seitlich	, 54	mm

[Seite 35]

28.09.2026 Seite 35
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
* u " d	Fortsetzung* 01.01.4. Alu-Tür-Element - EG, T 1.1 Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Türöffnung bestehend aus: 1-flg. Tür Vollpanik, nach außen öffnend (EN 179) Funktion: E Schloss: 2 - Schwenkhaken - Bolzenschloss mit Antipanikfunktion Betätigung Innen: Türdrücker gekröpft, INOX Außen: Griffstange, INOX Türschließer: BT 700 mit Rastfeststellung Verglasung gemäß GT 641 Prüfzeugnis: Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm nd des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Der Fußpunkt des Elementes ist gemäß DIN 18040 Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen. Ein Prüfbericht mit dem Nachweis über die "Fähigkeit zur Freigabe" für Fluchttüren bis zu einer Höhe von 3 m ist durch en AN vorzulegen. Anschlüsse Seitlich: AS 101 Oben: AO 101 Fußpunkt Tür: AU 205

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		aus	der	Norm
nd	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Der	Fußpunkt	des	Elementes			ist	gemäß			DIN	18040
Barrierefreies		Bauen"		sowie	MBO			§	50	auszuführen.

Ein	Prüfberich				t mit	dem	Nachweis			über		die	"Fähigkeit				zur
Freigabe			" für	Fluchttüre			n bis	zu	einer		Höhe		von	3	m	ist		durch
en	AN	vorzulege

Seitlich:
Oben:
Fußpunkt	Tür:

Türöffnung				bestehend
1-flg.	Tür
Vollpanik			, nach		außen
öffnend		(EN		179)
Funktion:
Schloss:

Verglasung	gemäß
Prüfzeugnis

2 -	Schwenkhaken		-
Bolzenschloss		mit

Türdrücker		gekröpft,
Griffstange		, INOX
BT	70
mit
GT	64

[Seite 36]

28.09.2026 Seite 36
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
* s 01.01.5.	Fortsetzung* 01.01.4. Alu-Tür-Element - EG, T 1.1 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung, sowie tatischen und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Alu-Tür-Element - EG, T 1.0 Alu-Tür-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe mit Nullschwelle, Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift- Richtlinie BA-01/1 2018-10 mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 Abmessung ca.: 2700 mm x 2700 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 100 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: EG, T 1.0 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Türöffnung bestehend aus: 2-flg. Tür Teilpanik, nach außen öffnend (EN 179) Funktion: E Schloss: 2 - Schwenkhaken - Bolzenschloss mit Antipanikfunktion Standflügelverriegelung: Verdeckt liegender Falztreibriegel

Endgültige	Ausführung		gemäß		Detailplanung,	sowie
tatischen	und	konstruktiven		Erfordernissen.

Alu-Tür-Element,			System			mit	75	mm
mit	Nullschwelle,		Überrollbarkei					t Klasse		6	nac	h ift-
Richtlinie		BA-01/1		2018-10
mit	Einbruchhemmung				in	RC	2,	nach	DIN		EN 1	627

Türöffnung
2-flg.	Tür
Teilpanik			, nach		außen
öffnend		(EN		179)
Funktion:
Schloss:

2700	mm		x	2700 m
einschl.		Rahmenverbreiterung
oben,	ca.		100		mm
einschl.		Rahmenverbreiterung
eitlich,		54		mm

2 -
Bolzenschloss		mit
Antipanikfunktion
Verdeckt	liegender		Falztreibriegel

[Seite 37]

28.09.2026 Seite 37
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.6.	Fortsetzung 01.01.5. Alu-Tür-Element - EG, T 1.0 Betätigung Gangflügel, innen: Türdrücker gekröpft, INOX Gangflügel, außen: Griffstange, INOX Verglasung gemäß GT 641 Prüfzeugnis: Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Der Fußpunkt des Elementes ist gemäß DIN 18040 "Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen. Ein Prüfbericht mit dem Nachweis über die "Fähigkeit zur Freigabe" für Fluchttüren bis zu einer Höhe von 3 m ist durch den AN vorzulegen. Anschlüsse Seitlich: AS 101 Oben: AO 101 Fußpunkt Tür: AU 205 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung, sowie statischen und konstruktiven Erfordernissen. Eine Tür nach außen Eine Tür nach innen 1,00 St Alu-Fenster-Element - OG, F 2.01 & F 2.02 & F 2.04 & F 2.05 & Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 2510 mm x 2200 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: OG, F 2.01 & F 2.02 & F 2.04 & F 2.05 & F 2.06 & F 2.07 & F 2.08 & F 2.09 & F 2.10 & F 2.11 & F 2.12 Elementansicht:

Alle	Komponenten		müssen		de	n Anforderung	en aus	der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des S		ystemgebers e

Der	Fußpunkt	des	Elementes		ist	gemä		ß DIN	18040
"Barrierefreies		Bauen" s		owie	MBO		§ 50	auszuführe

Ein	Prüfberich			t mi	t dem	Nachweis		über	die "F	ähigke	it zur
Freigabe"			für	Fluchttüre		n bis z	u einer H		öhe v	on 3 m	ist	durch
den	AN	vorzulegen.

Oben:
Fußpunkt	Tür:

Endgültige	Ausführung		gemä	ß Detailplanung	, sowie
statischen	und	konstruktiven		Erfordernissen.

Hochwärmegedämmte						s Aluminium F				enster-System
75	mm		Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarg						e mit i		ntegriertem S			onnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung				in	R	C 2,	nach	DIN	EN 162	7 mit
"RC		2 s	icher	in	Kippstellung

AS
AO	101
AU	205

Türdrücker g	ekröpft, I	NOX
Griffstange, I
GT 64

2510	mm x 22
einsch	l. Rahmenverbreiterung
oben,	ca. 400
einsch	l. Rahmenverbreiterung
seitlich	, 54 m

OG, F	2.01 &	F 2.02 &	F 2.04		& F
2.05 &	F 2.06	& F 2.07	& F	2.0	8 &
F 2.09	& F 2.1	0 & F 2.	11 &	F 2	.12

[Seite 38]

28.09.2026 Seite 38
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung 01.01.6. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.01 & F 2.02 & F 2.04 & F 2.05 & Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 2 St Fensteröffnung bestehend aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore geteilt Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: - Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen - Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm

Profile	vorgerichte			t mit	Aufnahmenut	für	formschlüssigen
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen		und
Fensterbank

Folgende
der		Position:
-	Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
-	Aluminium-Fensterbank		+	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		aus	der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann		nur	mit
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreich		t werden.

Fensteröffnung	bestehend
aus:

Beschlag:
RC	2	sicher	in	Kippstellung
Betätigung:

Fenstersteckgrif			f abschließbar, 1
Schaltstufe		mit	Sonderfunktion,
C0
Eigenanschlag			90°
GT	615c

[Seite 39]

28.09.2026 Seite 39
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.7.	Fortsetzung 01.01.6. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.01 & F 2.02 & F 2.04 & F 2.05 & und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 11,00 St Alu-Fenster-Element - OG, F 2.03 & F 2.13 & F 2.14 & F 2.15 & Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 885 mm x 2200 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: OG, F 2.03 & F 2.13 & F 2.14 & F 2.15 & F 2.16 & F 2.17 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Fensteröffnung bestehend

Endgültige	Ausführung		gemä	ß Detailplanun	g und
konstruktiven		Erfordernissen.

Hochwärmegedämmtes							Aluminium				Fenster-System
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mit		integriertem			Sonnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	R	C 2,	nac	h DIN		EN	1627
"RC		2	sicher		in	Kippstellun

885		mm	x
einschl.			Rahmenverbreiterung	oben, c
400		mm
einschl.			Rahmenverbreiterung	seitlich,
54	mm

OG,		F 2	.03	&	F	2.13	&	F 2.14	&	F	2.15
F	2.16		& F	2.17

[Seite 40]

28.09.2026 Seite 40
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
- - 01.01.8.	Fortsetzung 01.01.7. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.03 & F 2.13 & F 2.14 & F 2.15 & aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore einteilig Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 6,00 St Alu-Fenster-Element - OG, F 2.00 Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 2760 mm x 2200 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: OG, F 2.00 Elementansicht:

Profile	vorgerichte			t mit	Aufnahmenut f
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen	un
Fensterbank.

Folgende
der	Position:
Aluminium-Laibungsverkleidung				mit i	ntegrierten
Führungsschienen
Aluminium-Fensterbank		+	Abdichtun

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen	au	s der	Nor
und	des P	rüfzeugnisses		des		Systemgeber

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann	nur	mit
Verklebun		g des	Glases	/	Rahmen		erreicht		werden

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen	au	s der	Nor
und	des P	rüfzeugnisses		des		Systemgeber

Endgültig	e Ausführung		gemäß	Detailplanung	und
konstruktiven		Erfordernissen

Hochwärmegedämmte							s Aluminium					Fenster-System
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mit		integriertem				Sonnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	RC		2,	nac	h DI	N EN	1627
"RC		2	sicher		in	Kippstellung"

vD-Flügel
eschlag:
C 2	sicher	in	Kippstellung
etätigung:

Fenstersteckgrif		f abschließbar,
Schaltstuf	e mit	Sonderfunktion,
C0
Eigenanschlag
GT 6

2760	mm x 2
einsch	l. Rahmenverbreiterung	oben, c
400 m
einsch	l. Rahmenverbreiterung	seitlich,
54 mm

[Seite 41]

28.09.2026 Seite 41
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
	Fortsetzung 01.01.8. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.00 Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 2 St Fensteröffnung bestehend aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore geteilt Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: - Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen - Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm

Profile	vorgerichte			t mit	Aufnahmenut	für	formschlüssigen
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschienen		und
Fensterbank

Folgende
der		Position:
-	Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
-	Aluminium-Fensterbank		+	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		aus	der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann		nur	mit
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreich		t werden.

Fensteröffnung	bestehend
aus:

Beschlag:
RC	2	sicher	in	Kippstellung
Betätigung:

Fenstersteckgrif			f abschließbar, 1
Schaltstufe		mit	Sonderfunktion,
C0
Eigenanschlag			90°
GT	615c

[Seite 42]

28.09.2026 Seite 42
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.9.	Fortsetzung 01.01.8. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.00 und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Einseitig 90° Eckkopplung mit Pos. F 2.18 Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Alu-Fenster-Element - OG, F 2.18 Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe Vorsatz-Laibungszarge mit integriertem Sonnenschutz und Fensterbank mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 mit "RC 2 sicher in Kippstellung" Abmessung ca.: 2760 mm x 2200 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 400 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: OG, F 2.18 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

Endgültige	Ausführung		gemäß	Detailplanung	und
konstruktiven		Erfordernissen

Hochwärmegedämmte							s Aluminium					Fenster-System
75	mm			Grundbautiefe
Vorsatz-Laibungszarge							mit		integriertem				Sonnenschutz
und		Fensterbank
mit		Einbruchhemmung					in	RC		2,	nac	h DIN		EN	1627
"RC		2	sicher		in	Kippstellung

2760		mm x
einsch		l. Rahmenverbreiterung	oben, c
400 m
einsch		l. Rahmenverbreiterung	seitlich
54	mm

[Seite 43]

28.09.2026 Seite 43
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
- - 01.01.10. f	Fortsetzung 01.01.9. Alu-Fenster-Element - OG, F 2.18 2 St Fensteröffnung bestehend aus: KvD-Flügel Beschlag: verdeckt liegend RC 2 sicher in Kippstellung Betätigung: Fenstersteckgriff abschließbar, 1 Schaltstufe mit Sonderfunktion, C0 Öffnungsbegrenzung: Eigenanschlag 90° Verglasung: GT 615c 1 St Sonnenschutz-Raffstore geteilt Profile vorgerichtet mit Aufnahmenut für formschlüssigen Anschluss von Sonnenschutzkasten, Führungsschienen und Fensterbank. Folgende systemgebundene Komponenten sind Bestandteil der Position: Aluminium-Laibungsverkleidung mit integrierten Führungsschienen Aluminium-Fensterbank + Abdichtung Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Die Einbruchhemmung des Bauteiles kann nur mit Verklebung des Glases / Rahmen erreicht werden. Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Einseitig 90° Eckkopplung mit Pos. F 2.00 Anschlüsse Umlaufend: A 130 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Eckkopplung Elementkopplung als 90° Ecke ür F2.00 / F2.18 inkl. Sonnenschutz Breite 1: ca. 250 mm Breite 2: ca. 250 mm Höhe: ca. 2200 mm Elementkopplung als Aluminiumpaneel, bestehend aus Aluminiumblech, innen und außen mit innenliegender

Profile	vorgerichtet			mit	Aufnahmenut	für	formschlüssigen
Anschlus		s von	Sonnenschutzkasten,			Führungsschiene		n und
Fensterbank

Folgende			Komponenten
der	Position
Aluminium-Laibungsverkleidung				mit	integrierten
Führungsschienen
Aluminium-Fensterban		k +	Abdichtung

Alle	Komponenten		müssen d		en	Anforderungen		au	s der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des	Systemgebers		entsprechen.

Die	Einbruchhemmung			des		Bauteiles		kann		nur	mit
Verklebung		des	Glases	/	Rahmen		erreich		t werden

Alle	Komponenten		müssen d		en	Anforderungen		au	s der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des	Systemgebers		entsprechen.

Endgültig	e Ausführung		gem	äß Detailplanung	und
konstruktive		n Erfordernissen

Breite	1:	ca.	250		mm
Breite	2:	ca.	250		mm
Höhe:	ca	. 2200		m

Elementkopplung		als	Aluminiumpaneel,					bestehend	aus
Aluminiumblech,	innen			und	außen	mi	t innenliegender

Fensteröffnung	bestehen
aus:

Beschlag:
RC	2 sicher	in Kippstellu

Fenstersteckgrif			f abschließbar, 1
Schaltstufe		mit	Sonderfunktion,
C0
Eigenanschlag
GT	615c

[Seite 44]

28.09.2026 Seite 44
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.01.11.	Fortsetzung 01.01.10. Eckkopplung Mineralwolldämmung. Einschl. äußerer 90° Blechverkleidung der Perfect Führungsschienen. Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung, sowie statischen und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Alu-Tür-Element - OG, T 2.20 Alu-Tür-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe mit Nullschwelle, Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift- Richtlinie BA-01/1 2018-10 mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627 Abmessung ca.: 1550 mm x 2900 mm einschl. Rahmenverbreiterung oben, ca. 100 mm einschl. Rahmenverbreiterung seitlich, 54 mm Einbauort: OG, T 2.20 Elementansicht: Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: 1 St Türöffnung bestehend aus: 1-flg. Tür Vollpanik, nach außen öffnend (EN 179)

Einschl.	äußerer	90°	Blechverkleidung	der	Perfect
Führungsschienen.

Endgültige	Ausführu		ng gemäß		Detailplanung,	sowie
statischen	und	konstruktiven		Erfordernissen.

Alu-Tür-Element,			System			mit	75	mm
mit	Nullschwelle,		Überrollbarkei					t Klasse		6	nach		ift-
Richtlinie		BA-01/1 2		018-10
mit	Einbruchhemmung				in	RC	2,	nach	DIN		EN	1627

Türöffnung
1-flg.	Tür
Vollpanik			, nach		außen
öffnend		(EN		17

1550	mm		x	2900
einschl.		Rahmenverbreiterung
oben,	ca.		100		mm
einschl.		Rahmenverbreiterung
seitlich,		54		mm

[Seite 45]

28.09.2026 Seite 45
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.01. Aluminium Außenelemente
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
* " s	Fortsetzung* 01.01.11. Alu-Tür-Element - OG, T 2.20 Funktion: E Schloss: 2 - Schwenkhaken - Bolzenschloss mit Antipanikfunktion Betätigung Innen: Türdrücker gekröpft, INOX Außen: Griffstange, INOX Türschließer: BT 700 mit Rastfeststellung Verglasung gemäß GT 641 Prüfzeugnis: Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen. Der Fußpunkt des Elementes ist gemäß DIN 18040 Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen. Aufgrund der Türgröße, Ausführung mit Aufsatzbändern. Ein Prüfbericht mit dem Nachweis über die "Fähigkeit zur Freigabe" für Fluchttüren bis zu einer Höhe von 3 m ist durch den AN vorzulegen. Anschlüsse Seitlich: AS 101 Oben: AO 101 Fußpunkt Tür: AU 205 Endgültige Ausführung gemäß Detailplanung, sowie tatischen und konstruktiven Erfordernissen. 1,00 St Summe Titel 01.01. Aluminium Außenelemente

Alle	Komponenten		müssen		den		Anforderungen		au	s der	Norm
und	des	Prüfzeugnisses		des		Systemgebers		entsprechen.

Der	Fußpunkt	des	Elementes		ist	gemäß			DIN	1804
Barrierefreies		Bauen"		sowie	MBO		§	50	auszuführ

Ein	Prüfbericht				mi	t dem	Nachweis				über		die	"Fähigkeit		zur
Freigabe"			für	Fluchttüren				bis	zu	einer		Höhe		von 3	m ist
durch		den	AN	vorzulegen.

Seitlich:
Oben:
Fußpunkt	Tür:

Endgültige	Ausführung		gemä	ß Detailplanung,	sow
tatischen	und	konstruktiven		Erfordernissen

Verglasung	gemäß
Prüfzeugnis

AS	101
A	O 101
AU	205

2 -	Schwenkhaken -
Bolzenschloss

Türdrücker		gekröpft,	INOX
Griffstange,
BT	700
mit	Rastfeststellung
GT	64

[Seite 46]

28.09.2026 Seite 46
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.02. Allgemein
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.02. 01.02.1. 01.02.2. 01.02.3.	Titel: Allgemein Zulage für Magnetschalter-Set (Fenster) Zulage für Ausführung der Fensterelemente mit einem Magnetschalter-Set Zur elektronischen Öffnungs- und Verschlussüberwachung VDS-Klasse C Dieses Magnetschalter-Set ist speziell abgestimmt auf das ausgeschriebene System. Lieferung und Montage Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 53,00 St Zulage für Magnetschalter-Set (Tür) Zulage für Ausführung der Türelemente mit einem Magnetschalter-Set Zur elektronischen Öffnungsüberwachung VDS-Klasse C Dieses Magnetschalter-Set ist speziell abgestimmt auf das ausgeschriebene System. Lieferung und Montage Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 4,00 St Zulage für Riegelschaltkontakt Zulage für Ausführung der Türelemente mit einem Riegelschaltkontakt zur elektronischen Verschlussüberwachung der Türflügel Dieser Kontakt ist speziell abgestimmt auf das Profilsystem Lieferung und Montage Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 2,00 St

Zulage	für	Ausführung	der	Fensterelemente	mit	einem
Magnetschalter-Set

Dieses	Magnetschalter-Set		ist	speziell	abgestimmt	auf	das
ausgeschriebene		System.

Inbetriebnahme	und	E-Anschluss	durch	bauseitigen
Elektriker

Zulage	für	Ausführung	der	Türelemente	mit	einem
Magnetschalter-Set

Dieses	Magnetschalter-Set		ist	speziell	abgestimmt	auf	das
ausgeschriebene		System.

Inbetriebnahme	und	E-Anschluss	durch	bauseitigen
Elektriker

Zulage	für	Ausführung	der	Türelemente	mit	einem
Riegelschaltkontakt

Inbetriebnahme	und	E-Anschluss	durch	bauseitigen
Elektriker

[Seite 47]

28.09.2026 Seite 47
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.02. Allgemein
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.02.4. 01.02.5. 01.02.6. 01.02.7.	Zulage für Riegelschaltkontakt (GF) Zulage für Ausführung der Türelemente mit einem Riegelschaltkontakt T1.0 zur elektronischen Verschlussüberwachung des Gangflügels bei 2 flgl. Türen. (einschl. eines evtl. notwendigen Kabelüberganges) Dieser Kontakt ist speziell abgestimmt auf das Profilsystem Lieferung und Montage Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 1,00 St Zulage für Riegelschaltkontakt (SF) Zulage für Ausführung der Türelemente mit einem Riegelschaltkontakt für die Standflügelverriegelung T1.0 zur elektronischen Verschlussüberwachung des Standflügels bei 2 flgl. Türen. Dieser Kontakt ist speziell abgestimmt auf das Profilsystem Lieferung und Montage Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 1,00 St Sonnenschutz-Steuerung Sonnenschutzsteuerung inkl. aller notwendigen Netzgeräte, Geber (Wind, Regen, Sonne incl. erforderlichen Mastverlängerungen), Wetterzentrale und des Bediengerätes. Montage und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 1,00 Stk. Wind- und Regenmelder Wind- und Regenmelders mit eingebauter Auswertungselektronik und beheizter Regensensorfläche. Windgeschwindigkeit und Einschaltverzögerung im Sensor einstellbar. Montage und Inbetriebnahme sowie E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker. 1,00 Stk.

Zulage	für	Ausführung	der	Türelemente	mit	einem
Riegelschaltkontakt

zur	elektronischen				Verschlussüberwachung				des	Gangflügel
bei	2	flgl.	Türen	. (einschl.		eines	evtl.	notwendigen
Kabelüberganges)

Inbetriebnahme	un	d E-Anschluss	durch	bauseitigen
Elektriker

Zulage	für	Ausführung		der	Türelemente	mit	einem
Riegelschaltkontakt			für	die	Standflügelverriegelung

zur	elektronischen			Verschlussüberwachung	des	Standflügel
bei	2	flgl.	Türen

Inbetriebnahme	un	d E-Anschluss	durch	bauseitigen
Elektriker

[Seite 48]

28.09.2026 Seite 48
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten 01.02. Allgemein
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
01.02.8. f 01.02.9. l	Statischer Nachweis Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis ür alle Fenster- Fassaden-Konstruktionen sowie aller Ihrer Einbauelemente einschließlich Verglasungen, Verankerungen etc. Der prüfbare statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis, über die Einhaltung sämtlicher statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form (3-fach), vorzulegen. Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist dem Prüfstatiker zur Prüfung und Freigabe rechtzeitig vorzulegen. 1,00 psch Werkplanung Metallbauarbeiten Werkplanung Metallbauarbeiten Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die Ausführungsplanung des Planers übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten recht- zeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße - Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne, Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu iefern. Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an den AN zurückzugeben. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7). 1,00 psch Summe Titel 01.02. Allgemein Summe Bereich 01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten

ür	alle	Fenst	er- Fassaden-Konstruktionen		sowie		aller
Einbaueleme			nte einschließlich	Verglasungen		, Verankerunge
etc.

Der	prüfbare		statische		Nachweis
übe	r die	Einhaltun		g sämtlicher				statischer		Forderungen, i			st in
schriftlicher F			orm (	3-fach), v			orzulegen.
Der	statische		Nachwei		s /	Standsicherheitsnachweis						ist d	em
Prüfstatiker z			ur Prüfun		g und		Freigabe		rechtzeitig		vorzulegen

Dem	Auftragnehmer	wird	nach	de	r Auftragserteilung	die
Ausführungsplanung		des	Planers		übergeben

Die	weitere t		echnische		Bearbeitung,				d.
- Erstellen vo			n Konstruktion				s- un	d Detailplänen					fü	r alle i	n der
Leistungsbeschreibung					aufgeführten				Anlagen
- Abstimmun			g der	Details		m	it dem	AG		bzw.		mit	dem
Architekten r			echt-
zeitig		vor Fe	rtigungsbeginn
- örtlich		e Aufmaße
- Vorlag		e von	Original-Must				er der	Fenster-			und
Fassadenpro
ist	mit	dies	er Position		komplett			anzubieten.

Die	mit	dem	Architekte			n abgestimmten						Konstruktionspläne,
Beschreibun			gen und		Muster		sind		vo		r Fertigungsbeginn						bzw.
vor	Materialbestellung					dem	AG	in	dreifacher					Ausfertigun			g zu
iefern.
Nac	h Überprüfung			auf		Übereinstimmung							mit	der
Ausführungsplanung					durch		den	AG		hat		diese		r die	genannten
Unterlagen in			eine	r Ausfertigung					mit		seinem			Prüfvermer			k an
den	AN	zurückzugeben
Aus	den	Darstellungen				müssen		Konstruktion						, Maße		, Einbau,
Befestigung			und Bauanschlüsse						der		Bauteile			sowie		die
Einbaufolge			erkennbar			sein	(DIN		18360,				Ziff.	3.1.7).
													psch

[Seite 49]

28.09.2026 Seite 49
Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten
02. Stundenlohnarbeiten
Pos.Nr.	Einheitspr. € Gesamtpr. €
02. 02.1. 02.2.	Bereich: Stundenlohnarbeiten Hinweis - Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten 1.Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung durch die BL auszuführen. Nachweise hierüber sind sofort der BL zur Anerkenntnis vorzulegen. Nachträglich vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Nachstehende Stundenlöhne beinhalten die prozentualen Zuschläge für lohngebundene Kosten, Unkosten, Wagnis und Gewinn, einschl. Auslösungs-, Laufzeit- und Reisegelder (einschl.Personal- und Betriebsstoffe). 2.Stundenlohnzettel hat der AN werktäglich in zweifacher Ausfertigung dem bauleitenden Architekten vorzulegen und abzeichnen zu lassen. Ein Exemplar erhält der AN zurück. Außer den Angaben nach § 15, Nr. 3 VOB/B müssen die Stundenzettel Namen und Beruf, geleistete Stunden je Person, sowie Art und Ort der Arbeiten enthalten. 3.Vom bauleitenden Architekten abgezeichnete Stundenzettel gelten lediglich als Bescheinigung dafür, dass die dort vermerkte Leistung erbracht wurde, sie gelten jedoch nicht als Abnahme im Sinne von § 12 VOB/B. 4.Stellt sich bei späterer Prüfung heraus, dass im Stundenlohn abgerechnete Leistungen bereits zu anderen Vertragsleistungen oder deren Nebenleistungen gehören, werden sie nicht als Stundenlohnarbeiten vergütet, auch wenn die darauf angeführten Arbeiten schriftlich anerkannt sind. 5.Es gilt als grundsätzlich festgelegt, dass ausschließlich Facharbeiter- und Helferstunden abgerechnet werden können, Ausnahmen hiervon sind vorher mit den objektüberwachenden Architekten zu vereinbaren. Facharbeiter Facharbeiterstunde 15,00 Std Helfer Helferstunde 15,00 Std Summe Bereich 02. Stundenlohnarbeiten Summe LV 04 Fensterbauarbeiten

[Seite 50]

28.09.2026 Seite 50 Projekt: 04 Fensterbauarbeiten Bauherr: Verbandsgemeindewerke Diez, Louise-Seher-Straße 1,65582 Diez Lv: 04 Fensterbauarbeiten

Zusammenfassung

Bereich 00. Beschreibung €

Titel 01.01. Aluminium Außenelemente € Titel 01.02. Allgemein € Bereich 01. Metallbau- und Verglasungsarbeiten €

Bereich 02. Stundenlohnarbeiten €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

04 LV.pdf

Zusammenfassung