[Seite 1]

A n g e b o t

Ablauf der Bindefrist ist am: (Name und Anschrift des Bieters) 22.02 .2027 Sachbearbeiter: Tel.:

Auftraggeber: de gewo Nord Wohnungsgesellschaft mbH

Potsdamer Str. 60

10785Berlin

Leistungsort: W IE 949, Koloniestraße 137 und WIE 960 Drontheimer Str. 6, 13359 Berlin

Art der Leistungen: El ektroinstallation

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der in den Vertragsunterlagen beschriebenen Leistung zu den von mir/uns in das Leistungsverzeichnis eingesetzten Preisen an. An dieses Angebot halte(n) ich mich/wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. Dem Angebot liegen folgende, beiliegende Unterlagen zugrunde:

A1)Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern A2)Datenschutz-Geheimhaltungsvereinbarung A3)Eigenerklärungen zur Eignung A4)Eigenerklärungen zur Frauenförderung und zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen A5)Eigenerklärung über die Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten in Lieferketten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Vertragsunterlagen/-bestandteile: V1)Eigenerklärungen zu Mindestentlohnung, Arbeitsbedingungen V2)"Zusätzliche Vertragsbedingungen des Auftraggebers für die Ausführung von Bauleistungen" (ZVB) in der aktuell gültigen Fassung V3)Merkblatt zur BauRisk-Versicherung V4)„Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“, VOB, Teil B - DIN 1961 - in der aktuell gültigen Fassung V5)Besondere Vertragsbedingungen V6)„Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“, VOB, Teil C, in der aktuell gültigen Fassung (nicht beiliegend) V7)Leistungsbeschreibung mit verpreistem Leistungsverzeichnis V8)Anlagenverzeichnis vom 16.08.2026 und darin aufgeführte Anlagen

Mit Abgabe des elektronischen Angebotes über die Vergabeplattform gelten die oben genannten Angebots- und Vertragsunterlagen (A1 bis A5 und V1 bis V8) als unterschrieben und die dort enthaltenen Erklärungen als abgegeben. Der Bieter bestätigt, alle Unterlagen sorgsam durchgelesen und verstanden zu haben, und gibt auf Basis dieser Unterlagen sein Angebot ab.

Angebotssumme: €

zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Nebenangebote:	sind nicht zugelassen
sind zugelassen
Anzahl:	Stück
Nachlass: %

Geldinstitut: IBAN:

_____________________________________________

Ort, Datum

[Seite 2]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 1 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

Allgemeine Vorbemerkungen zur vertragsgemäßen Leistungserbringung Leistungsort: WIE 949 - Koloniestr. 137, 13359 Berlin

WIE 960 - Drontheimerstr. 6, 13359 Berlin

Art der Leistungen: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation

Objektspezifische Angaben

WIE 949 Koloniestr. 137:

Anzahl der Wohnungen:13 WE

Anzahl Gewerbeeinheiten im EG:1 GE

Anzahl Geschosse:7 (KG, EG, 1.-4. OG, DG)

Dachraum ausgebaut:nein

WIE 960 Dronheimerstr. 6

Anzahl der Wohnungen:13 WE

Anzahl Gewerbeeinheiten im EG:1 GE

Anzahl Geschosse:7 (KG, EG, 1.-4. OG, DG)

Dachraum ausgebaut:nein

2.Zugänglichkeit zur Baustelle

Das Bauvorhaben Koloniestr. 137/ Drontheimerstr. 6 liegt im Berliner Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen. Es ist über die Koloniestr./ Drontheimerstr. zu erreichen. Die beiden Wirtschaftseinheiten sind über einen gemeinsamen Innenhof verbunden.

Die unterkellerten Durchfahrten zum Innenhof sind nicht für LKW-Transporte zugelassen.

Baustelleneinrichtungsflächen stehen begrenzt auf der Straße zur Verfügung.

3.Geplante Leistungen am Objekt

Beide Gebäude werden energetisch ertüchtigt. Hofseitig werden die Fenster komplett ausgetauscht, die Hoffassade erhält ein Wärmedämmverbundsystem.

Straßenseitig werden die vorhandenen Holzkastenfenster aufgearbeitet und die Innenflügel mit einer Isolierverglasung ausgerüstet.

Die Straßenfassade des Hauses Koloniestraße 137 (WIE 949) erhält einen neuen Anstrich.

Es erfolgt eine Strangsanierung ohne eine Erneuerung der Bäder und Küchen. Die zentrale Warmwasserversorgung wird zurückgebaut und durch dezentrale elektr. Warmwasserbereitung ersetzt. In diesem Zusammenhang werden die Mieteinheiten mit einem neuen Elektrosteigestrang und einer neuen Unterverteilung ausgestattet.

Die Gasversorgung der Mieteinheiten wird durch Demontage der Gaszähler außer Betrieb gesetzt und die Gasherde durch Elektroherde ersetzt.

Die Kabelverlegung für Herd und Warmwasserbereitung erfolgt im Kabelkanal.

Leistungsumfang dieses Ausschreibungspakets:

Sanierung und Instandsetzung WIE 949 Koloniestraße 137
Sanierung und Instandsetzung WIE 960 Dronheimerstr. 6

Maßnahmenbeschreibung

Ausgehend von dem baulichen Zustand der Gebäude ist eine energetische Ertüchtigung und eine Stransanierung geplant.

4.Baustelleneinrichtung, Vorkehrungen und deren Kosten

4.1Kosten der Einrichtungen

☒ Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: Alle erforderlichen Einrichtungen zur Durchführung der Arbeiten, wie Mannschaftsunterkünfte mit den Toilettenräumen, Sanitär- und Heizungsanlagen, Lagerräume, Transportgeräte, Hebeanlagen, Gerüste und deren Vorhaltung für die gesamte Bauzeit.

[Seite 3]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 2 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge Alle erford	Einheit erlichen Einrichtungen zur Durchführung der Arbeite	Einheitspreis in			Gesamtpreis in tsunterkünfte mit EUR
		n, wie	Man EUR	nschaf

Nr.) den Toilettenräumen, Sanitär- und Heizungsanlagen, Lagerräume, TranspEoUrRtgeräte, HebeanElUaRgen, Gerüste und deren Vorhaltung für die gesamte Bauzeit.

Gegebenenfalls ist ein mehrmaliger An- und Abtransport der Geräte bzw. Umsetzen der Baumaterialien und -maschinen aufgrund der vereinbarten Ausführungstermine bzw. bauseitiger Leistungen in den Außenanlagen erforderlich. Kellerräume zur Lagerung von Materialien stehen nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung zur Verfügung. Ein Anspruch auf diese Räume besteht nicht.

☐ Die Positionen zur Baustelleneinrichtung und deren Vorhaltung für die gesamte Bauzeit sind in der Leistungsbeschreibung gesondert textlich erfasst und dort entsprechend zu verpreisen.

4.2 Flächen und Räume auf dem Grundstück / im öffentlichen Bereich

☒ Auf dem Grundstück und im Hause steht kein Raum für die Materiallagerung und zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat auf seine eigenen Kosten für Personal- und Materialunterkunft und deren notwendigen Aufstellflächen zu sorgen. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

☒ Für die Nutzung von öffentlichen Flächen hat der AN die notwendigen Genehmigungen vorzubereiten, dem AG zum Einreichen an die zuständigen Behörden rechtzeitig zu übergeben und für die entsprechenden Absperr- und Sicherungsmaßnahmen zu sorgen. Die Kosten für die verkehrsrechtliche Genehmigung (Absperr- und Sicherungsmaßnahmen) für die Nutzung des Straßenlandes bzw. Gehweges trägt der Auftragnehmer.

Versäumt der Auftragnehmer dies, trägt er selbst die durch die Unterlassung und oder verspätete Übergabe der Antragsunterlagen entstehenden Kosten.

4.3 Schutz und pfleglicher Umgang mit Pflanzen, Flächen, Räumen, Einrichtungen und Bauteilen, Wiederherstellung des Ursprungszustandes

Vom AN ist die ggf. vorhandene Bepflanzung pfleglich zu behandeln und ggf. zu schützen. Schäden an der Bepflanzung infolge nicht ausreichenden Schutzes gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat insbesondere angrenzende Bauteile sowie Gullys, Sickerschächte, Balkon- und Balkondacheinläufe u.ä. vor Verschmutzung bzw. Verstopfung je nach Erfordernis, ggf. mit Überfahrschutz, zu schützen.

Schäden durch Nichtbeachtung hat der AN auf seine Kosten zu beseitigen.

Bei Nichtbeseitigung werden alle verursachten Schäden, einschl. der Folgeschäden zu Lasten des AN beseitigt. Der AN trägt die Beweislast, dass die aufgetretenen Schäden nicht von ihm stammen.

Die Wiederherstellung des Zustandes der übergebenen Einrichtungen, Räume, Plätze, Außenanlagen Wege, Vegetationsflächen, Bäume sowie der Straßenbefestigung zum Zeitpunkt der Übergabe ist Sache des AN. Er hat mit Fertigstellung seiner Leistungen, Flächen, die er zur Baustelleneinrichtung genutzt hat, wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen. Bauschutt, Verpackungen und sonstige Verunreinigungen zu beseitigen. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der bestehende Zustand des Grundstückes und der Gebäude ist gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten bzw. vor Baustelleneinrichtung protokollarisch und an Hand von Fotos zu dokumentieren und durch gegenseitige Unterschrift zu fixieren. Die Zustandserfassung ist durch den AN zu veranlassen und der AG hierzu einzuladen.

Unterbleibt dies, gehen Leistungen zur ordnungsgemäßen Herstellung des Ursprungszustandes zu Lasten des Auftragnehmers, wenn und soweit nicht eindeutig feststellbar ist, dass die Beeinträchtigung des Ursprungszustandes nicht vom AN zu vertreten ist.

Der Auftragnehmer übernimmt bis zu dem Tag, an welchem dem Auftraggeber die Fertigstellung angezeigt wird und der Auftraggeber die Bauleistung abgenommen hat, die Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle.

Wirtschafts- und Hauszugangswege sowie Rettungswege und öffentliche Einrichtungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe Wasser- und Entwässerungswerke, GASAG, Vattenfall, Post, Feuerwehr usw. wie Hydranten, Absperrschieber, Schachtabdeckungen usw. sind für den ungehinderten Zugang ständig freizuhalten.

Vermeidung von Lärm auf der Baustelle

Auf der Baustelle sind die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zum Schutz gegen Baulärm

(Geräuschimmissionen) einzuhalten. Als Zeit mit erhöhtem Ruhebedürfnis gilt in der AVV die Zeit von 20:00 Uhr - 7:00 Uhr morgens. Die Baustelle ist so zu betreiben, dass die verursachten Schallemissionen nicht zur Überschreitung der Richtwerte nach der TA Lärm führen.

Die Betriebszeitenregelung und zulässigen Immissionsrichtwerte von Geräten und Maschinen sind in der Geräte-Maschinenlärmschutzverordnung (32.BImSchV) aufgeführt und ggf. durch geeignete zusätzliche Maßnahmen, einzuhalten.

[Seite 4]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 3 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge Die Betrieb	Einheit szeitenregelung und zulässigen Immissionsrichtwerte	Einheitspreis in			Gesamtpreis in Maschinen sind EUR
		von G	erät EUR	en und

Nr.) in der Geräte-Maschinenlärmschutzverordnung (32.BImSchV) aufgeführt uEnUdR ggf. durch geeEiUgRnete zusätzliche Maßnahmen, einzuhalten.

Örtliche Gegebenheiten, Kalkulation, Leistungsverzeichnis und Ausführung

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Unkenntnis der Örtlichkeit berechtigt den AN nicht zu Nachforderungen.

Für Ortsbesichtigungen vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Herrn Lars Böhning (Objektüberwachung Büro DAHM Architekten+Ingenieure GmbH, Telefon: +49171 5792400, erreichbar arbeitstäglich in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr.

Bei Unklarheiten zum Leistungsverzeichnis sind entsprechende Anfragen nur über die Vergabeplattform einzureichen.

☒ Nur bei bewohnten Wohnungen:

Bei allen Arbeiten in den Wohnungen sind die notwendigen Abdeckarbeiten in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Zur teilweisen Sicherung sind einige Gebäude und/oder Räume durch verschlossene Türen gesichert.

Die Schlüssel hierzu werden vom o. g. zuständigen Kundenzentrum gegen Quittung ausgehändigt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit den ihm überreichten Schlüsseln sehr sorgfältig umzugehen. Kann der Auftragnehmer ihm übergebene Schlüssel nicht zurückreichen - gleich aus welchem Grund - hat er die Kosten einer deshalb notwendigen Änderung der Schließanlage zu tragen.

Baubesprechungen

Durch die vom Auftraggeber beauftragte Bauüberwachung wird in regelmäßigen Abständen eine Baubesprechung durchgeführt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zu den festgesetzten Baubesprechungen und für die gesamte Dauer seiner Tätigkeit auf der Baustelle einen entsprechend sachverständigen deutschsprechenden Fachbauleiter (Polier) mit ausreichenden Entscheidungsbefugnissen und Vollmachten zu stellen. Der Auftragnehmer kann sich auf mangelnde Kenntnis einzelner Umstände nicht berufen, wenn er den Besprechungen unentschuldigt fernbleibt und diese Umstände in einer Besprechung ausreichend behandelt wurden. Letzteres wird vermutet, wenn diese Umstände in einem über die Besprechung zeitnah erstellten, unwidersprochen gebliebenen und dem AN zugänglichen Protokoll festgehalten

worden sind.

Bautechnische Hinweise

Wird ein Bauprodukt verwendet,

für das es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik gibt
das Bauprodukt von einer Technische Baubestimmung wesentlich abweicht,

ist ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Der Verwendungsnachweis des Bauproduktes ist vor Einsatz und oder Einbau dem AG und der örtlichen Bauleitung unbedingt vorzulegen.

Entsorgung und Dokumentation nicht gefährlicher Abfälle, GewAbfV:

Die durch die Tätigkeiten des Auftragnehmers entstehenden Abfälle gehen in seinen Besitz über. Der Auftragnehmer ist somit Abfallbesitzer und der Bauherr Abfallerzeuger im Sinne des Kreislauf-wirtschaftsgesetzes sowie der Gewerbeabfallverordnung.

Bei der Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen ist der Auftragnehmer somit verpflichtet grundlegend die folgenden und die Vorgaben des KrWG sowie der GewAbfV einzuhalten. Dementsprechend ist u. a. die Abfallhierarchie gem. KrWG § 6 und das getrennte Sammeln und Behandeln gem. KrWG § 9 zu berücksichtigen. Für die Dokumentation und Entsorgung der durch seine Arbeit entstehenden Gewerbeabfälle im Sinne der GewAbfV, § 3 (gewerbliche Siedlungsabfälle) ist alleinig der AN verantwortlich.

Folgende Abfallfraktionen sind gem. GewAbfV § 8 getrennt auszubauen, zu lagern und einer Recyclinganlage zuzuführen:

Glas (Abfallschlüssel 17 02 02)
Kunststoff (Abfallschlüssel 17 02 03),
Metalle, einschließlich Legierungen (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 17 04 07 und 17 04 11),
Holz (Abfallschlüssel 17 02 01),

[Seite 5]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 4 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 4. Holz (Abfallschlüssel 17 02 01),

Dämmmaterial (Abfallschlüssel 17 06 04),
Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02),
Baustoffe auf Gipsbasis (Abfallschlüssel 17 08 02),
Beton (Abfallschlüssel 17 01 01),
Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02) und
Fliesen und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03).

Die Lagerung der Abfälle hat auf dem Baustellengelände und in geeigneten, abschließbaren und eindeutig gekennzeichneten Deckelcontainern zu erfolgen. Andere Möglichkeiten der Lagerung sind vorab mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen. Die Entsorgung ist gemäß den Angaben im Entsorgungskonzept vom AN umzusetzen. Bei Änderungen der Nachunternehmer sind diese der Bauüberwachung und dem AG schriftlich anzuzeigen.

Entsorgungsvorgänge sind dem Bauherrn und der Bauüberwachung mit einer Vorlaufzeit von min. 2 Werktagen anzuzeigen.

Der Auftragnehmer als Abfallbesitzer hat die fachgerechte Entsorgung seiner nicht gefährlichen Abfälle gem. Gewerbeabfallverordnung zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Bauherrn und der Bauüberwachung für jeden Entsorgungsvorgang unverzüglich nach Durchführung, auf Anfrage und spätestens bei Rechnungsstellung zusammengefasst, aufbereitet und in digitaler Form vorzulegen.

Zu den Dokumentationsunterlagen zählen:

-Bilderdokumentation: jeweils Container (Übersichtsbild) sowie mind. ein Bild des Containerinhalts

-Eindeutig lesbare Liefer-/Wiegescheine

-Elektronischer Registerbeleg, bei Verwendung von elektronischen Entsorgungsnachweisen für nicht gefährliche Abfälle

-Entsorgungsdokumentation in Tabellenform gem. Vorlage der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

-Begründung bei Erstellung von Baumischabfällen

-Erklärung/Bestätigung des Entsorgers über Verbleib für angenommene Abfälle (bei erstmaliger Annahme)

Das Erzeugen von Baumischabfällen ist grundsätzlich nicht gestattet. Im Ausnahmefall wird das Erzeugen von Baumischabfällen nur gestattet, wenn durch schriftliche Erklärung und Nachweisführung gegenüber dem Bauherrn begründet wird, warum eine Trennung der Abfallfraktionen nicht möglich ist. Begründung und Nachweise sind vom AN in die Dokumentation zur GewAbfV einzutragen, rechtskräftig zu bestätigen und dem Bauherrn und der Bauüberwachung umgehend zu übergeben. Nur nach Plausibilitätsprüfung und Bestätigung vom Bauherrn ist die Erstellung von Mischfraktionen möglich.

Ein Anspruch auf Vergütung der von ihm und seiner Nachunternehmer erbrachten Entsorgungsleistungen besteht nur, wenn die o.g. Vorgaben eingehalten und die vollständigen Dokumentationsunterlagen als Nachweis vorgelegt werden

Entsorgung und Dokumentation gefährlicher Abfälle:

Der Abbruch und die Entsorgung der gefährlichen Materialien/Abfälle hat entsprechend den behördlichen Vorschriften und einschlägigen Gesetze zu erfolgen. Der Transport zur Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt durch den AN. Spätestens nach Abschluss der Arbeiten, nach vollständiger Containerfüllung oder auf Anweisung der Bauüberwachung bzw. vom AG muss der Container abgefahren werden.

Gefährlicher Abfall zur Beseitigung unterliegt der Andienungspflicht bzw. gefährlicher Abfall zur Verwertung der Anzeigepflicht an die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin (SBB). Das Merkblatt 2 "Hinweise zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen, die bei Baumaßnahmen im Land Berlin anfallen" von der Senatsverwaltung Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Abfallbehörde ist zu beachten.

Grundlage des Nachweisverfahrens bildet die Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungs- nachweise (Nachweisverordnung) vom 20.10.2006, zuletzt geändert am 28.04.2022. Ab dem 01.04.2010 ist das elektronische Nachweisverfahren bei den gefährlichen Abfällen anzuwenden.

Die Probenahme zur Abfalldeklaration bzw. die Einstufung der Abfälle erfolgt über den externen Schadstoff- und Abfallmanager des AG.

Der AN muss technisch und organisatorisch das elektronische Nachweisverfahren (z.B. ZEDAL)

[Seite 6]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 5 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Der AN muss technisch und organisatorisch das elektronische Nachweisverfahren (z.B. ZEDAL) gemäß NachwV anwenden. Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit- und Übernahmescheinen zu belegen. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen erfolgt im Einzelentsorgungs- oder bei kleineren Mengen (< 20t) im Sammelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entscheidung obliegt dem AG.

Der AN übernimmt alle anfallenden Kosten für den Transport und die Entsorgung. Entsorgungs- bzw- Verwertungsanlagen sind vom AN, vor Andienung zu benennen (Entsorgungskonzept). Die Erstellung von Einzelentsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle erfolgt durch das vom AG gesondert beauftragtes Ingenieurbüro (Schadstoff- und Abfallmanager). Dieses übernimmt die Funktion als Verfahrensbevollmächtigter des Abfallerzeugers. Der AN tritt bei der elektronischen Nachweisführung von gefährlichen Abfällen als Beauftragter auf. Die EN- Erstellung übernimmt der AG bzw. der durch ihn beauftragte externe Schadstoff- und Abfallmanager.

Jeder Entsorgungsvorgang für den AG ist mit mindestens 2 Werktagen Vorlauf vor dem geplanten Entsorgungstermin und unter Benennung der Abfallfraktion der Containernummer, des Beförderers, und der Menge/Kubatur anzumelden. Die Information ist an das interne Schadstoffmanagement des AG (schadstoffmanagment@degewo.de), den externen Schadstoff- und Abfallmanager des AG und die Bauleitung zu richten.

Vor Abtransport der Bau- und Abbruchabfälle werden im Einzelentsorgungsnachweisverfahren (Regelfall) die elektronischen Begleitscheine auf Anforderung des AN durch den Schadstoff- und Abfallmanager des AG erstellt, signiert und an den Beförderer und den Entsorger per ZEDAL weitergeleitet. Der Schadstoff- und Abfallmanager ist min. 2 Werktage vor der Beförderung von dem AN zu benachrichtigen.

Im Sammelentsorgungsnachweisverfahren (Ausnahmefall) erstellt der Sammler den elektronischen Übernahmeschein und leitet diesen an den Schadstoff- und Abfallmanager des AG weiter. Dieser signiert im Auftrag des AG und leitet an den Sammler zurück. Der Schadstoff- und Abfallmanager ist min. 2 Werktage vor der Beförderung von dem AN zu benachrichtigen.

Bei einer Entsorgung der gefährlichen Abfälle über einen Sammelentsorgungsnachweis ist der Übernahmeschein des Sammlers erst digital in ZEDAL dem AG und dem Schadstoff- und Abfallmanager zur Signatur vorzulegen. Den durchsignierten Übernahmeschein hat der Beförderer dann während des Transportvorganges immer in Papierform mitzuführen. Die Entscheidung ob die Abfälle über einen Sammelentsorgungsnachweis entsorgt werden können, trifft der AG.

Der zugehörige Begleitschein, der die Verbringung vom Zwischenlager in die Deponie oder Verwertungsanlage belegt, ist dem AG unverzüglich nach Vorliegen in ZEDAL vorzulegen.

Der Transport und die Entsorgung sowie die hierzu notwenigen Nebenleistungen hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Unternehmen zu erfolgen. An der Abfallbilanz der gefährlichen Abfälle ist durch Aufbereitung und Vorlage der Daten mitzuwirken. Abfallerzeuger ist der Bauherr mit der bei der Landesbehörde registrierten Betriebsstätte (Erzeugernummer).

Grundsätzlich hat der AN durch seine Sach- und Fachkunde die ordnungsgemäße Sicherung und den fachgerechten Transport (z.B. Abplanen, Transportnetze, etc.) in geeigneten, abschließbaren Deckel-containern zu gewährleisten.

Der AN hat die Voraussetzungen für den Transport von Abfällen gemäß §§ 53, 54 KrWG zu erfüllen.

Für den Transport der Abfälle ist eine gültige Transportgenehmigung/Beförderungserlaubnis erforderlich. Diese ist nach Aufforderung der Vergabestelle unverzüglich vorzulegen, jedoch spätestens vor Auftragserteilung. Die Fahrzeuge sind während des Transportes von gefährlichen Abfällen auf öffentlichen Straßen mit der Warntafel "A" zu kennzeichnen.

Die Abfälle sind nach Entstehung und Ausbau, gemäß der spezifisch geltenden technischen Regeln für Gefahrstoffe, fachgerecht zu verpacken und in geeignete Container zu verladen.

Sämtliche Gebühren und Kosten für Containergestellung, Transport und Entsorgung für gefährliche Abfälle werden von AN getragen. Grundlage für die Abrechnung bilden die Verbleibsdokumente (Begleitscheine im Einzelnachweisverfahren oder die Übernahmescheine im Sammelentsorgungs- nachweisverfahren) in Verbindung mit den Wiegenoten. Der Nachweis der Entsorgungsausführung (Beibringung von Wiegenoten, etc.) ist durch den AN nach Aufforderung unmittelbar und spätestens bei Rechnungsstellung zu erbringen.

Zur Abrechnung sind sämtliche Dokumente der Rechnung beizulegen.

Das gültige Berliner Landesabfallrecht ist bei der Entsorgung zugrunde zu legen.

Gefahrstoffe

Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind über die gesetzlichen Vorgaben bei konventionellen Bau- und Abbrucharbeiten (u.a. Arbeitsstättenrichtlinie, Baustellenverordnung, ATV Abbruch- und Rückbauarbeiten) hinausgehend u. a. folgende Verordnungen/Richtlinien/Technische Regeln

für Gefahrstoffe (TRGS) zu berücksichtigen, wenn Gefahrstoffe im Schadstoffkataster aufgeführt sind oder im Bauablauf vorgefunden werden:

-Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

[Seite 7]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 6 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR -Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

-TRGS 505 - Blei

-TRGS 519 - Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

-TRGS 521 - Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

-TRGS 524 - Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen

-TRGS 551 - Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material

Arbeiten zur Beseitigung von schadstoffhaltigen Bauteilen/Baustoffe dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, es sind entsprechend behördliche Zulassungen, Sachkunde u. ä. nachzuweisen. Personelle und sicherheitstechnische Ausstattung müssen für die auszuführenden Arbeiten geeignet sein.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seiner Mitteilungspflicht gem. GefStoffV rechtzeitig bei den zuständigen Behörden und Verbänden nachzukommen sowie alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass durch den AN die Transportgenehmigungen für alle dem Umfang der Arbeiten nach nötigen Fahrzeugen ebenso einzuholen sind.

Die Sanierungs-, Entsorgungsarbeiten sind mit größter Sorgfalt und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften durchzuführen. Alle Folgekosten aufgrund eines unsachgemäßen Umgangs mit Gefahrstoffen, z. B. bei einer unzureichenden Feinreinigung, sowie ggf. die Kosten von Messungen, unabhängig vom Ergebnis der Messungen, gehen zu Lasten des AN 2. Projektbezogene Vorbemerkungen

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch den AG.

Das Bauvorhaben besteht aus 2 separaten Wirtschaftseinheiten.

Das Leistungsverzeichnis ist entsprechend der Wirtschaftseinheiten aufgestellt. Die Abrechnung sowie die Aufstellung der Aufmasse muss zwingend gemäß der vorgegebenen Aufteilung erfolgen.

Weisungsbefugter SIGEKO

Name: wird später bekanntgegeben

Kontaktdaten:Tel.: / E-Mail:

Allgemeine Hinweise

Die Aufzählung der in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Normen, DIN, Verordnungen etc. sind nicht als abschließend zu betrachten sondern stellen nur eine beispielhafte Aufzählung geltender Vorschriften dar und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Bei allen im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen (sofern diese überwiegen) handelt es sich generell um die Lieferung und Montage. Ausnahmen werden in den Positionen kenntlich gemacht.

Hinweise Fabrikatsangaben

Alle in den Positionen angegebenen Leitfabrikate und damit verbundenen Qualitäten gelten als bindend, es sei denn, der Bieter reicht auf einem Beiblatt mit der Angebotsabgabe

folgende Unterlagen für ein gleichwertiges Fabrikat ein:

LV - Positionsbezeichnung,
Fabrikat, Typbezeichnung
Nachweise der Gleichwertigkeit mit allen erforderlichen Parametern (Konfirmitätsnachweis).

5.Qualitätssicherungskonzept

Der Bieter hat bis zum Baubeginn sein baustellenbezogenes Qualitätssicherungskonzept für die ausgeschriebenen und vertraglich vereinbarten Bauleistungen schriftlich darzustellen. Hierbei ist insbesondere darzulegen, wie die Überwachung und Sicherstellung sowie Dokumentation der verdeckten Bauleistungen erfolgt, die Benennung des Überwachungsrhythmus sowie des hierfür qualifizierten Überwachungspersonals sowie ggf. seitens des AN extern beauftragten Überwachern und deren Qualifikation wird erwartet. 3. Hinweis Firmendokumentation Das Erstellen und Übergeben einer kompletten Firmendokumentation ist Bestandteil des

Leistungsverzeichnisses und somit Vertragsbestandteil.

Die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert

[Seite 8]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 7 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Firmendokumentation ist entsprechend der Anlage zur Ausschreibung 5.4_Muster_Inhaltsverzeichnis Baudokumentation.xls mit dem beschriebenen Inhalt zwingend zu erstellen. Weiterhin sind zusätzlich zu einzureichen:

Die Firmendokumentation ist mit folgendem Inhalt zwingend zu erstellen:

Deckblatt der Revisionsunterlagen mit den entsprechenden kommerziellen Angaben
Inhaltsverzeichnis
Anlagenbeschreibung nach Gewerken in Kurzform mit Hinweisen auf besondere Details, vorgenommene Einstellwerte
Zusammenstellung der technischen Hauptdaten der Haustechnik und installierten Anlagen, ggf. Liste der installierten Baugruppen, Hauptanlagenteilen, Objekten etc.
Gewährsbescheinigung nach Gewerken mit Verweis auf die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden DIN, EN, VDI, VDE
Bauleiter- / Fachbauleitererklärung zur Baubegleitung / Einhaltung der zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Regelwerke (Lüftung, Isolierung, Elektroinstallationen)
Gewähr- und Errichterbescheinigung zur bauwerkskonformen Einhaltung des Brandschutzes, nach Installationsgewerken (Auflistung der verwendeten Produkte und deren Zulassungen, einschl. Ablauf der Zulassung)
Konformitätserklärung zur Entsorgung nach Gefahrstoffen und Gefährdungsgruppen, Entsorgungsnachweise
Wartungshinweise nach den installierten Baugruppen als Liste, geordnet nach den erforderlichen Wartungsintervallen, nach Gewerken geordnet
Externe Abnahmeprotokolle im Original durch Versorgungsunternehmen, TÜV, nach VDI 6022
Fachunternehmererklärung
Lieferscheine
Zertifikate und Zulassungen
Werkplanung und Revisionszeichnungsunterlagen
Befähigungsnachweise, Zertifikate und Bescheinigungen
Personaleinsatzlisten
Entsorgungsnachweise
Gefährdungsbeurteilungen
Bautagebuch
Sonstige Anlagen

Die Revisionszeichnungsunterlagen umfassen:

Planliste der Revisionszeichnungen, Plan-Nr., Fortschreibungsdatum, Inhalt der Darstellung (kann beliebig ergänzt werden), Zusammenfassung von Gewerken auf Plänen nach Abstimmung mit dem Bauherrn
Darstellung der Grundrisse - wie von der Planung - übernommen mit den tatsächlichen Leitungsverläufen, den tatsächlichen Installationsorten und den ggf. angepassten Dimensionen
Schalt- und Strangschemen für jedes Gewerk, beginnend ab Versorgungsanschluss bis zum angeschlossenen Verbraucher, mit Dimensionierung der Baugruppen, Leitungen, Ka- näle, Kabel etc., Eintragung der tatsächlich eingestellten Werte

Die Sonstigen Anlagen umfassen:

Anträge, Schriftwechsel und für die Ausführung relevante Anschlusspläne von den öffentlichen Versorgungsunternehmen
Protokolle von maßgebenden Baubesprechungen und deren Wirksamkeit für die Ausführung
Gutachten, die für die Haustechnik erforderlich wurden, Brandschutz, Baugenehmigung, Hygienegutachten, Schallschutzgutachten etc.

[Seite 9]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 8 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) - Gutachten, die für die Haustechnik erforderlich wurden, BrandschutzE,U RBaugenehmigung,EUR Hygienegutachten, Schallschutzgutachten etc.

Alle Unterlagen sind 1-fach in deutscher Sprache digital (nicht per E-Mail) auf geeignetem Datenträger dem AG zu übergeben.

Die Firmendokumentation ist bis spätestens 4 Wochen vor der VOB-Abnahme der Bauleitung zur Prüfung auf Vollständigkeit zu übergeben.

Eine fehlende Firmendokumentation stellt einen wesentlichen Mangel dar und und kann zu Sondereinbehalten von bis zu 5% des Brutto-Auftragswertes und ggf. zu einer Verweigerung der VOB-Abnahme durch den AG führen.

Eine nicht termingerecht übergebene Firmendokumentation kann somit vertragsstrafenrelevant werden.

1 Bauabschnitt 1 WIE 949 Kolonniestr. 137

1.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines

1.1.1 Firmeneigene Baustelleneinrichtung Einrichten, Räumen und Vorhalten der firmeneigenen Baustelleneinrichtung für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bauleistungen sowie notwendigen Leistungen zur Erbringung des Vertragssolls über die gesamte Bauzeit.

Diese Posiition umfasst alle firmeneigenen Material,-Büro- und Unterkunftcontainer sowie sämtliche für die Ausführung erforderlichen Maschinen, Geräte, Arbeitsmittel etc. auf den von der Objektüberwachung des AG zugewiesenen Plätzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.

Einzukalkulieren sind die baubehördlichen bzw. berufsgenossenschaftlich erforderlichen Aufenthaltsbereiche und die Einholung aller für die Baustelleneinrichtung und den

Baubetrieb erforderlichen Genehmigungen und Gebühren.

Erklärung:

Die Baustelleneinrichtung, Stellung von Bauwagen, Material-u. Abfallcontainer etc. sowie Lagerung von Materialen erfolgt lt. Baustellenplan.

Dieser wird nach Auftragserteilung unter Beteiligung aller am Bau beschäftigten Gewerke und deren Platzbedarf festgelegt.

Die Anlieferung des Materials darf nur über die gekennzeichneten Bereich und öffentliches Straßenland erfolgen.

Eine Beeinträchtigung des Straßenverkehr darf nicht geschehen.

Sperrungen von Straßen sind nicht vorgesehen, erscheinen diese als notwendig, so sind diese beim zuständigen Bezirksamt durch den AN selbstständig zu beantragen.

Kosten hierfür werden nicht separat vergütet.

Die Beschilderung und Beleuchtung ist Sache des AN und

erfolgt in Absprache mit der Objektüberwachung des AG.

Mögliche Containerstandorte sind im BE-Plan angegeben.

Sämtliche nicht verarbeiteten Anlagenteile sind in geschlossenen Containern zu lagern.

Sämtlicher Bauschutt und nicht benötigte Verpackungen sowie Materialien sind täglich aus dem Gebäude zu entfernen und in den durch den Auftragnehmer zu stellenden Schuttcontainern zu sammeln. Es ist auf eine grundsätzliche Sauberkeit auf der Baustelle zu achten.

Wartung, Betreiben und Reinigen aller betroffenen Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze.

Aufbau, Herstellung, Anschluss und Rückbau der benötigten Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Sanitärcontainer wird bauseits gestellt.

1,000 psch Hinweistext Baustromanlage Der AN Elektro erstellt für das komplette Bauvorhaben die Baustromanlage inkl. regelmäßiger monatlicher Prüfung der Baustromverteileranlage

[Seite 10]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 9 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 1.1.2 Abgang für die Versorgung des Baustromverteilers im Hof Abgang für die Versorgung des Baustromverteilers im Hof im NSHV-Raum im Keller herstellen und nach Ende der Bamaßnahme wieder zurückbauen

1,000 St 1.1.3 Zählerschrank mit 1 NH00 Abgang inkl. beglaubigten Zählerschrank mit 1 NH00 Abgang inkl. beglaubigten Zwischenzähler NZR 10(60) aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

inkl. 1 Monat Mietzeit und Erstprüfung

inkl. aller erforderlichen Abstimmungen und Beantragungen beim EVU

Fabr. Walther WA 0011 oder gleichwertiger Art

Anschlussschrank, Anschlussleistung: 55kVA , nach IEC61439-4, und DIN/VDE 43868/1, Gehäuse (H12) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech, mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung, Farbe: RAL 2004 -reinorange-, mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde , mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen, inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel, Einbauten im Isolierstoffgehäuse, Schutzart: IP 44, Messeinrichtung Schutzart: IP 54, Größe ca.: 973 x 483 x 265mm / H-B-T, + Untergestell-Höhe ca.: 437mm , Anschluss:, 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A, mit Bügelklemmen 10-50qmm , Messung:, 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43 870/2 , Abgang / Absicherung:, 1 Leistungsschalter 3P 80A, mit thermisch-magnetischem Auslöser, mit Rahmenklemmen 10-50 mm²

1,000 St 1.1.4 Zählerschrank Verlängerung der Mietzeit Verlängerung der Mietzeit für den vor beschriebenen Zählerschrank je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

5,000 Mona 1.1.5 Baustromunterverteiler als Hauptverteiler auf dem Hof Baustromunterverteiler als Hauptverteiler auf dem Hof 45 kVa nach DIN EN 61439-1

Bestückung:

Zugang Anbaugerätestecker CEE 32A/5-pol 400V/6h
Fehlerstromschutzschalter: 2x FI 40/0,03A
Stromkreissicherungen:

2xLSS D/16A/3-pol

1xLSS D/25A/3-pol

6xLSS C/16A/1-pol

Steckdosen

1x CEE 32A/5-pol

2x CEE 16A/5-pol

6x Schutzkontaktsteckdosen 16A

Aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ende der Bauzeit wieder zurückbauen

1,000 St 1.1.6 Baustromunterverteilung Verlängerung der Mietzeit Verlängerung der Mietzeit für die vor beschriebene Baustromunterverteilung je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

5,000 Mona 1.1.7 Gummischlauchleitung H07RN-F 535mm² zwischen Gummischlauchleitung H07RN-F 535mm² zwischen Zählerschrank und Baustromverteiler, inkl. Befestigung an vorhandenen Kabeltrassen oder Rohrleitungen, inkl. beidseitgem Anschluss und Rückbau nach Beendigung der Baustelle

30,000 m 1.1.8 Gerüstaufzug anschliessen zwischen Baustromverteiler Gerüstaufzug anschliessen zwischen Baustromverteiler und Gerüstaufzug, 400V, 2,5 kW, 16A, Kabellänge max. 20m

betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

[Seite 11]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 10 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

1,000 psch 1.1.9 WC-/Dusch-Container Mieter im Hof anschliessen zwischen WC-/Dusch-Container Mieter im Hof anschliessen zwischen Baustromverteiler und WC-Container 400V, 18 kW, 32A,

Kabellänge max. 10 m, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen.

Inkl. Vorhaltung des Anschlusses über die gesamte Bauzeit der Strangsanierung.

2,000 St 1.1.10 Baustromverteiler Baustromverteiler z.B. Brennestuhl Artnr. 1153650 oder gleichwertiger Art im Treppenhaus auf jeder 2. Etage montieren

aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

inkl. 1 Monat Miete und Erstprüfung

3,000 St 1.1.11 Verlängerung Mietzeit Baustromverteiler Verlängerung der Mietzeit für die vor beschriebene Baustromunterverteilung in den Treppenhäusern je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

15,000 Mona 1.1.12 Verkabelung Baustromverteiler Verkabelung der zuvor beschriebenen Baustromverteiler Brennestuhl oder gleichwertiger Art, inkl. Befestigung und Anschluss an den Baustromverteiler, Kabellänge gesamt max. 40m

Abrechnung erfolgt je Stück Treppenhaus

2,000 St

Gesamtbetrag:

[Seite 12]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 11 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 1.2 Neuinstallation Elektroanlage Keller und Steiger

1.2.1 Vorhandene Hauptsicherung im HA-Kasten Bestand im Vorhandene Hauptsicherung im HA-Kasten im Bestand 3125 A tauschen gegen Absicherung 3160 A

Das Rückbaumaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen, inkl. ggf. erforderlichem Verpacken und vertragen aus dem Gebäude.

1,000 psch 1.2.2 Zählermontage (Austausch alt gegen neue eHZ) Neue Elektronische Zähler beantragen, in Abstimmung und

nach Bereitstellung durch den VNB Stromnetz Berlin im

Austausch gegen den alten Zähler abholen, anliefern und betriebsbereit montieren bzw. anschließen,

einschl. Zuordnung und Erfassung der Zählernummer in Listen (Excel-Format) und Übergabe an den Bauherrn und an den Versorgungsnetzbetreiber,

Bemerkung:

Die ausführende Elektrofirma (Bieter) muß beim VNB Stromnetz Berlin die Zulassung zur Zählermontage besitzen und diese mit Angebotsabgabe vorlegen.

15,000 St 1.2.3 Zählermontage (neu eHZ) Neue Elektronische Zähler beantragen, in Abstimmung und nach Bereitstellung durch den VNB anliefern und betriebsbereit montieren bzw. anschließen,

einschl. Zuordnung und Erfassung der Zählernummer in Listen (Excel-Format) und Übergabe an den Bauherrn und an den Versorgungsnetzbetreiber,

Bemerkung:

Die ausführende Elektrofirma (Bieter) muß beim VNB die Zulassung zur Zählermontagebesitzen und diese mit Angebotsabgabe vorlegen.

1,000 St Hinweistext Die neue Versorgung der Wohnungen mit einem Kabel 5x16mm² erfolgt auf neuen und alten Kabeltrassen als Parallelverlegung um die Stromversorgung der WE möglichst lange aufrecht zu erhalten und den Umschluss an einem Tag zu ermöglichen. 1.2.4 Neue Steigeleitung im Keller und Strang Kabel Neue Steigeleitung im Keller und Strang Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 16 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder auf Kabelrinnen

[Seite 13]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 12 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial liefern und verlegen

450,000 m 1.2.5 NYY-J 5x10 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 10 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

50,000 m 1.2.6 NYY-J 5x6 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 6 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz, in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 1.2.7 NYM-J 3x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

3 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 1.2.8 NYM-J 3x1,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

3 x 1,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 1.2.9 NYM-J 5x1,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 1,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 1.2.10 NYM-J 5x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

[Seite 14]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 13 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR liefern und verlegen

10,000 m 1.2.11 NYY-J 5x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

10,000 m 1.2.12 S-STP-Datenleitung 4x2xAWG 23, Kat. 7 Datenleitung, S-STP 4x2xAWG 23 (0,58 mm),

Kategorie 7,

paargeschirmtes Installationskabel,

geeignet für Sprach-, Video- und Datenübertragung für

Frequenzen bis 600 MHz,

Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht und

Aluminiumfolie Durchmesser Isolation: 1,4 mm

Außenmantel: Durchmesser 7,5 mm,

Garantierte Grenzwerte nach ISO/IEC IS 11801, IEC

1156-1, IEC 1156-2, EN 50173, HD 608, EN 50167

liefern und unter Putz verlegen bzw. in Leerrohre

einziehen. (zwischen Zählerplatz oberer Anschlussraum

und APL-Telekom)

150,000 m 1.2.13 Kabelrinne 60x200 Kabelrinne gelocht aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN

10346,

Seitenhöhe 60 mm, Nennbreite 200 mm,

mit Metalltrennsteg (Teilung 100/100 mm),

komplett mit Wandausleger-/Hängestiel für Wand-oder

Deckenbefestigung,

Stützweite 1,5 m,

mit Metalldübeln/Schrauben gemäß DIBt-Zulassung.

einschl. Form,-Übergangs-und Abzweigstücke

mit sämtlichem systembedingten Zubehör

liefern und montieren

30,000 m 1.2.14 Leitungskanal 60/60mm Installationskanal als LF-Kanal,

Unterteil und Abdeckung aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 60/ 60 mm,

einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile,

[Seite 15]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 14 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile,

auf Putzmauerwerk oder Betonwänden verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

150,000 m 1.2.15 Brandschottung Kabeldurchführungen Brandschottung der Wand- und Deckendurchführungen liefern und fachgerecht einbauen;

Rockwool Conlit Brandschutz Kombiabschottung oder gleichwertiger Art;

S 90 Abschottung von Einzelkabeln sowie Kabel- und Kabelleerrohrbündel mit einem Außendurchmesser bis 100 mm, zum Einbau in Massivwände bzw. -decken. Innerhalb des Weichschottsystems mit dem Conlit Penetration Board auch für die Abschottung von Kabeltragsystemen geeignet.

Zur Ummantelung von bis zu fünf Kabel 5*16mm² liefern und nach Herstellerangaben, inkl. Fixierung der Bandagen mit sstemkonformen Bindedraht, montieren.

Wand-/Deckenstärken bis 50 cm;

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu befestigen.

Das Schließen der Durchbrüche (Ausmörtelung und/oder Verguss) erfolgt bauseits.

20,000 St

Gesamtbetrag:

[Seite 16]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 15 Datum: 15.09.2026 LV-Datum: Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in EUR Gesamtpreis in EUR Nr.) 1.3 Neuinstallation Elektroanlage Wohnung

Hinweis Unterverteilung Wohnungen Die Unterverteilungen in den Wohnungen werden wegen der zusätzlichen Bauteile für die Umrüstung auf dezentrale Warmwasserbereitung mit 18 kW Durchlauferhitzern (Kabel 5x6mm²) und des Elektroherdes (5x2,5mm²) an bestehender Position erneuert. Die bestehenden Stromkreise werden in der neuen Verteilung wieder aufgeklemmt.

Nach der Installation der neuen Verteilung wird ein E-Check (gesonderte Position) für die gesamte Wohnung durchgeführt.

Partiell wird ein Austausch defekter Schalter und Steckdosenoberteile vorgenommen. 1.3.1 Stromlos schalten der einzelnen Elektrounterverteilung Stromlos schalten der einzelnen Elektrounterverteilung durch freischalten am Zählerplatz im Keller. Demontage und Abfuhr der bestehenden Elektrounterverteilung, (siehe folgendes Foto). Sichern der vorhandenen Verkabelung und vorbereiten für die Verkabelung in der neuen Verteilung.

Die Unterverteilungen haben dabei unterschiedliche Ausstattungen, sind aber in der Regel alle noch unsaniert seit 1989

[Seite 17]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 16 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

15,000 St 1.3.2 Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler gemäß folgender Planung inkl. aller Klemmarbeiten, ggf. Kabel verlängern bzw. kürzen

[Seite 18]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 17 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 19]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 18 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 20]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 19 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

8,000 St 1.3.3 Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler gemäß folgender Planung inkl. aller Klemmarbeiten, ggf. Kabel verlängern bzw. kürzen

[Seite 21]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 20 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 22]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 21 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 23]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 22 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

7,000 St 1.3.4 E-Check für 2-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Zweizimmer-Wohnung

1,000 St 1.3.5 E-Check für 3-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Dreizimmer-Wohnung

8,000 St 1.3.6 E-Check für 4-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

[Seite 24]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 23 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Vierzimmer-Wohnung

6,000 St Hinweistext Schalter / Steckdosen Bauteile Schalter / Steckdosen u.s.w. aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

1.3.7 Oberteil Einfach-Steckdose Oberteil Einfach-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.8 Oberteil Doppel-Steckdose Oberteil Doppel-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.9 Oberteil Dreifach-Steckdose Oberteil Dreifach-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.10 Oberteil Schalter-Steckdosen Kombination Oberteil Schalter-Steckdosen Kombination

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.11 Oberteil Wippschalter Oberteil Wippschalter

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.12 Oberteil Serienschalter Oberteil Serienschalter

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St

[Seite 25]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 24 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 1.3.13 Oberteil Datendose einfach Oberteil Datendose einfach

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 1.3.14 Oberteil Telefondose einfach Oberteil Telefondose einfach

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St Hinweistext Leitungsführung in den Wohnungen Die Leitungsführung in den Wohnungen vom Unteverteiler zum Durchlauferhitzer im Bad und zum Elektroherd in der Küche wird aufgrund von Einbauten / Abhangdecken in jeder Wohnung anders festgelegt. Die Festlegung erfolgt wohnungsweise bei einer Begehung des AN mit der Bauleitung und dem Mieter. 1.3.15 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 6 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz, in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

als Leitung zum neuen Durchlauferhitzer

225,000 m 1.3.16 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

als Leitung zum neuen E-Herd

200,000 m 1.3.17 Anschluss Durchlauferhitzer im Schacht Bauseits gelieferte Durchlauferhitzer im Installationsschacht unter Hinzulieferung einer Klemmdose betriebsfertig elektrisch anschließen

Nennquerschnitt 5*6 mm²

19,000 St 1.3.18 Geräteanschlußdose nach DIN VDE 0606 Geräteanschlußdose nach DIN VDE 0606

als Herdanschlussdose in Unterputzausführung,

5-polig, 400 V AC, mit Verbindungsklemmen bis 5x4 mm²

für Schraub-und Spreizbefestigung,

einschl. Fräsen in Mauerwerk

und Kabeleinführung

liefern und montieren und flächenbündig anspachteln.

[Seite 26]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 25 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR liefern und montieren und flächenbündig anspachteln.

15,000 St 1.3.19 Elektro Standherd 600 mm Elektro Standherd 600 mm

Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochzonen

(2x 145mm, 1x 180mm, 1x210mm), 4-fach Restwärmeanzeige,

Multifunktionsbackraum mit Ober- und Unterhitze,

Heißluft, Grill, Schaltbar einzeln oder in Kombination,

höhenverstellbar, Backrauminnebeleuchtung,

Geschirrkasten inkl. Zubehör (2 Backbleche, Fettpfanne,

Grillrost)

Anschlussleistung 8,5 kW in Drehstrom

Fabrikat/Typ: Heller / EHF 648/ 28 Zoll oder

gleichwertiger Art

liefern, waagerecht aufstellen, ausrichten und

funktionsbereit anschließen

13,000 St 1.3.20 Herdanschlussleitung H05VV-F 5G 2,5mm² Herdanschlussleitung H05VV-F 5G 2,5mm²

2,5 m Länge, beidseitig abisoliert, mit Aderendhülsen,

vorkonfektioniert liefern und beidseitig anschließen,

Herd waagerecht ausrichten

15,000 St 1.3.21 Elektrische Mobile Kochplatten verleihen Elektrische Mobile Kochplatten,

mit 2 Herdplatten, mit Emailegehäuse

Gesamtleistung max. 2x1000W,

230V 8,7 A

mit Netzstecker und Betriebsanzeige

liefern, an Mieter für die Dauer der Leihgabe (ca. 2

Wochen) verteilen, in Excel-Listen erfassen und

nach Gebrauch bei der Objektüberwachung des AG

zwischensammeln

14,000 St 1.3.22 Leitungskanal 60/60mm Installationskanal als LF-kanal,

Unterteil und Abdeckung,

aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 60/ 60 mm,

einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile,

auf Putzmauerwerk oder Betonwänden verlegen

Farbe: reinweiß,

[Seite 27]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 26 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

50,000 m 1.3.23 Leitungskanal 20x54mm Installationskanal als LF-Kanal aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 20x54mm,

auf Putzmauerwerk verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

10,000 m 1.3.24 Leitungskanal 15x30mm Installationskanal als LF-Kanal, Unterteil und Abdeckung,

aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 15x30mm,

auf Putzmauerwerk verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

375,000 m 1.3.25 Installationsrohr M40 Installationsrohr VDE 0605-21,

aus Kunststoff,

mittelschwer, starr,

Nenngröße M40,

Verlegung offen,

mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25facher

Rohrdurchmesser.

liefern und verlegen

50,000 m 1.3.26 Installationsrohr M25 Installationsrohr VDE 0605-21,

aus Kunststoff,

mittelschwer, starr,

Nenngröße M25,

Verlegung offen,

mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25facher

Rohrdurchmesser.

liefern und verlegen

50,000 m

[Seite 28]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 27 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 1.3.27 Installationsrohr M25 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M25,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

40,000 m 1.3.28 Installationsrohr M32 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M32,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

40,000 m 1.3.29 Installationsrohr M40 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M40,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

10,000 m 1.3.30 Bohrung in Mauerwerk, Dm.20, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 20 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

25,000 St 1.3.31 Bohrung in Mauerwerk, Dm.30, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 30 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

[Seite 29]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 28 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

15,000 St 1.3.32 Bohrung in Mauerwerk, Dm.40, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 40 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

10,000 St 1.3.33 Feuchtraumleuchte, 22W Feuchtraumleuchte LED 22W, IP66

Feuchtraumleuchte aus Kunststoff mit PMMA-Abdeckung,

breit strahlend, Multilumen-Betriebsgerät, Ein /Aus

Länge: ca. 1590 mm, Höhe: ca. 88mm, Breite: ca. 90 mm,

Schutzart: IP 66,

Schlagfestigkeit: IK 04

Bemessungslichtstrom: 3970 lm,

Farbtemperatur: 4000 K,

Farbwidergabe: CRI >80

Bemessungsleistung: 22 W,

Betriebsdauer LED: 70000 h bei 35°C

Fabrikat/Typ: Siteco/Monsun 11 oder gleichwertiger Art

liefern, montieren und betriebsbereit anschließen

10,000 St 1.3.34 Türstation (10 WE) Klingel-Gegensprech-Tableau (Türstation), mit Lautsprecher-Grill und Diodenbeleuchtung, Bauform

für Einbau in Mauerkasten, einschl. UP-Mauerkasten mit

Winkelrahmen (Alu- in Edelstahloptik eloxiert) mit

Fangband und Ausstellblech,

Kastenmaß: nach Angabe Hersteller,

Tableaumaß: nach Angabe Hersteller,

Detailausführungen:

mit Lautsprecher-Grill gestanzt als Lochblech für Einbau des Steuermoduls 4808,
mit Ausschnitt für ein Videomodul 820 Color, mit Abdeckung und Diodenbeleuchtung, ohne Kameraeinsatz,
mit Auschnitt 70x56 mm für optisches Zustandsmodul-/ Benachrichtung, nach DIN 18040,
mit aktuellem degewo-LOGO eingraviert, farbig ausgelackt, ohne SKS - Logo
mit Ausschnitt 99x99mm, flächenbündig ausgelegt mit schwarzem Plexiglas,

[Seite 30]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 29 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

mit Ausschnitt 99x99mm, flächenbündig ausgelegt mit schwarzem Plexiglas,
das Plexiglas mit Gravur KIWI,
beleuchtete Namensschilder mit Spezialwerkzeug von vorne zu wechseln
Anordnung der Klingeltasten logisch nach ihrer Lage im Haus (in 2 Spalten),

in Antivandalismusausführung mit:

3 mm starker Frontplatte aus Edelstahl V4A, gebürstet,
10 mm starke Namensschildträger aus Plexiglas, hinterleuchtet mit weißen LED`s, Farbton warmweiß
10 flachen Edelstahl-Hügelkontakten V4A,
10 Mikroschalter, komplett vorverdrahtet und vorprogrammiert

Fabrikat:

sks-elektronik S.Kinkel / Typ: HTS 10 /2 Antivandalismus oder gleichwertiger Art

liefern, montieren, betriebsbereit anschließen und

programmieren, einschl. Stemm- und Einputzarbeiten

sowie Demontage und Entsorgung des alten

Klingeltableaus

1,000 St 1.3.35 Türstation (15 WE) wie in der Vorposition:

Türstation (10 WE)

beschrieben, jedoch für 5 Sprechstellen

1,000 St 1.3.36 Türstation (5 WE) wie in der Vorposition:

Türstation (10 WE)

beschrieben, jedoch für 5 Sprechstellen

1,000 St 1.3.37 Audio-Gegensprechstelle Audio-Gegensprechstelle Freisprechen,

ap weiß für Wandmontage, mit 8 wählbaren Ruftönen von

der Haustür mit 4 wählbaren Ruftönen von der Etagentür,

mithörgesperrt, mißbrauchgeschützt, mit

Rufunterscheidung, mit elektronischem Rufabsteller,

mit Lichttaste,

Bedienung über 6 kontaktfreie Tastenflächen,

mit Status-LED bei Rufeingang,

flache Bauform (13 mm)

liefern, betriebsfertig montieren, anschließen und

programmieren

Fabrikat:

sks-elektronik S.Kinkel / Typ: BS 2012 (20002101)

oder gleichwertiger Art

[Seite 31]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 30 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR oder gleichwertiger Art

inkl. Demontage der alten Sprechstelle, inkl. Inbetriebnahme auf und Programmierung auf das vorhandenen Tableau

15,000 St

Gesamtbetrag:

[Seite 32]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 31 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 1.4 Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

1.4.1 Stunden Obermonteur Stundenlohnarbeiten Obermonteur gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h 1.4.2 Stunden eines Facharbeiters Stundenlohnarbeiten Facharbeiter gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h 1.4.3 Stunden eines Helfers Stundenlohnarbeiten Helfers gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h

Gesamtbetrag:

[Seite 33]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 32 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 2 Bauabschnitt 2 WIE 960 Drontheimer Str. 6

2.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines

2.1.1 Firmeneigene Baustelleneinrichtung Einrichten, Räumen und Vorhalten der firmeneigenen Baustelleneinrichtung für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bauleistungen sowie notwendigen Leistungen zur Erbringung des Vertragssolls über die gesamte Bauzeit.

Einzukalkulieren sind die baubehördlichen bzw. berufsgenossenschaftlich erforderlichen Aufenthaltsbereiche und die Einholung aller für die Baustelleneinrichtung und den

Baubetrieb erforderlichen Genehmigungen und Gebühren.

Erklärung:

Die Baustelleneinrichtung, Stellung von Bauwagen, Material-u. Abfallcontainer etc. sowie Lagerung von Materialen erfolgt lt. Baustellenplan.

Dieser wird nach Auftragserteilung unter Beteiligung aller am Bau beschäftigten Gewerke und deren Platzbedarf festgelegt.

Die Anlieferung des Materials darf nur über die gekennzeichneten Bereich und öffentliches Straßenland erfolgen.

Eine Beeinträchtigung des Straßenverkehr darf nicht geschehen.

Sperrungen von Straßen sind nicht vorgesehen, erscheinen diese als notwendig, so sind diese beim zuständigen Bezirksamt durch den AN selbstständig zu beantragen.

Kosten hierfür werden nicht separat vergütet.

Die Beschilderung und Beleuchtung ist Sache des AN und

erfolgt in Absprache mit der Objektüberwachung des AG.

Mögliche Containerstandorte sind im BE-Plan angegeben.

Sämtliche nicht verarbeiteten Anlagenteile sind in geschlossenen Containern zu lagern.

Wartung, Betreiben und Reinigen aller betroffenen Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze.

Aufbau, Herstellung, Anschluss und Rückbau der benötigten Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Sanitärcontainer wird bauseits gestellt.

1,000 psch Hinweistext Baustromanlage Der AN Elektro erstellt für das komplette Bauvorhaben die Baustromanlage inkl. regelmäßiger monatlicher Prüfung der Baustromverteileranlage 2.1.2 Abgang für die Versorgung des Baustromverteilers im Hof Abgang für die Versorgung des Baustromverteilers im Hof im NSHV-Raum im Keller herstellen und nach Ende der Bamaßnahme wieder zurückbauen

1,000 St 2.1.3 Zählerschrank mit 1 NH00 Abgang inkl. beglaubigten Zählerschrank mit 1 NH00 Abgang inkl. beglaubigten Zwischenzähler NZR 10(60) aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

inkl. 1 Monat Mietzeit und Erstprüfung, inkl. aller erforderlichen Abstimmungen und Beantragungen beim EVU

Fabr. Walther WA 0011 oder gleichwertiger Art

[Seite 34]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 33 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge Anschlusssc	Einheit hrank, Anschlussleistung: 55kVA , nach IEC61439-4,	Einheitspreis in			Gesamtpreis in 8/1, Gehäuse EUR
		und DI	N/VD EUR	E 4386

Nr.) (H12) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech, mit schwermetallfreieErU RKunststoff-LackEiUeRrung, Farbe: RAL 2004 -reinorange-, mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde , mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen, inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel, Einbauten im Isolierstoffgehäuse, Schutzart: IP 44, Messeinrichtung Schutzart: IP 54, Größe ca.: 973 x 483 x 265mm / H-B-T, + Untergestell-Höhe ca.: 437mm,

Anschluss: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A, mit Bügelklemmen 10-50qmm,

Messung: 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43 870/2, Abgang / Absicherung: 1 Leistungsschalter 3P 80A, mit thermisch-magnetischem Auslöser, mit Rahmenklemmen 10-50 mm²

1,000 St 2.1.4 Zählerschrank Verlängerung der Mietzeit Verlängerung der Mietzeit für den vor beschriebenen Zählerschrank je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

5,000 Mona 2.1.5 Baustromunterverteiler als Hauptverteiler auf dem Hof Baustromunterverteiler als Hauptverteiler auf dem Hof 45 kVa nach DIN EN 61439-1

Bestückung:

Zugang Anbaugerätestecker CEE 32A/5-pol 400V/6h
Fehlerstromschutzschalter: 2x FI 40/0,03A
Stromkreissicherungen:

2xLSS D/16A/3-pol

1xLSS D/25A/3-pol

6xLSS C/16A/1-pol

Steckdosen

1x CEE 32A/5-pol

2x CEE 16A/5-pol

6x Schutzkontaktsteckdosen 16A

Aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ende der Bauzeit wieder zurückbauen

1,000 St 2.1.6 Baustromunterverteilung Verlängerung der Mietzeit Verlängerung der Mietzeit für die vor beschriebene Baustromunterverteilung je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

5,000 Mona 2.1.7 Gummischlauchleitung H07RN-F 535mm² zwischen Gummischlauchleitung H07RN-F 535mm² zwischen Zählerschrank und Baustromverteiler inkl. Befestigung

an vorhandenen Kabeltrassen oder Rohrleitungen;

inkl. beidseitgem Anschluss und Rückbau nach Beendigung der Baustelle

30,000 m 2.1.8 Gerüstaufzug anschliessen zwischen Baustromverteiler Gerüstaufzug anschliessen zwischen Baustromverteiler und Gerüstaufzug, 400V, 2,5 kW, 16A, Kabellänge max. 20m

betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

1,000 psch 2.1.9 WC-/Dusch-Container Mieter im Hof anschliessen zwischen WC-/Dusch-Container Mieter im Hof anschliessen zwischen Baustromverteiler und WC-Container 400V, 18 kW, 32A,

Kabellänge max. 10 m, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen.

Inkl. Vorhaltung des Anschluses über die gesamte Bauzeit der Strangsanierung.

[Seite 35]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 34 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Inkl. Vorhaltung des Anschluses über die gesamte Bauzeit der Strangsanierung.

2,000 St 2.1.10 Sanitärcontainer Straße anschliessen zwischen Sanitärcontainer Straße anschliessen zwischen Baustromverteiler und Sanitärcontainer, 400V, 18 kW, 32A, Kabellänge max. 30m, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen.

Inkl. Vorhaltung des Anschlusses über die gesamte Bauzeit.

1,000 St 2.1.11 Bürocontainer Straße anschliessen zwischen Bürocontainer Straße anschliessen zwischen Baustromverteiler und Bürocontainer, 230V, 5 kW,

16A, Kabellänge max. 30m, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen.

Inkl. Vorhaltung des Anschlusses über die gesamte Bauzeit.

1,000 St 2.1.12 Baustromverteiler Baustromverteiler z.B. Brennestuhl Artnr. 1153650 oder gleichwertiger Art im Treppenhaus auf jeder 2. Etage montieren

aufstellen, betriebsfertig anschliessen und nach Ablauf der Bauzeit wieder zurückbauen

inkl. 1 Monat Miete und Erstprüfung

3,000 St 2.1.13 Verlängerung Mietzeit Baustromverteiler Verlängerung der Mietzeit für die vor beschriebene Baustromunterverteilung in den Treppenhäusern je weiteren angefangenen Monat, inkl. der erforderlichen monatlichen Prüfung.

15,000 Mona 2.1.14 Verkabelung Baustromverteiler Verkabelung der zuvor beschriebenen Baustromverteiler Brennestuhl oder gleichwertiger Art, inkl. Befestigung und Anschluss an den Baustromverteiler, Kabellänge gesamt max. 40m

Abrechnung erfolgt je Stück Treppenhaus

2,000 TRH

Gesamtbetrag:

[Seite 36]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 35 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 2.2 Neuinstallation Elektroanlage Keller und Steiger

2.2.1 Vorhandene Hauptsicherung im HA-Kasten Bestand im Vorhandene Hauptsicherung im HA-Kasten im Bestand 3125 A tauschen gegen Absicherung 3160 A

Das Rückbaumaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen, inkl. ggf. erforderlichem Verpacken und vertragen aus dem Gebäude.

1,000 psch 2.2.2 Zählermontage (Austausch alt gegen neue eHZ) Neue Elektronische Zähler beantragen, in Abstimmung und

nach Bereitstellung durch den VNB Stromnetz Berlin im

Austausch gegen den alten Zähler abholen, anliefern und betriebsbereit montieren bzw. anschließen,

einschl. Zuordnung und Erfassung der Zählernummer in Listen (Excel-Format) und Übergabe an den Bauherrn und an den Versorgungsnetzbetreiber,

Bemerkung:

Die ausführende Elektrofirma (Bieter) muß beim VNB Stromnetz Berlin die Zulassung zur Zählermontage besitzen und diese mit Angebotsabgabe vorlegen.

15,000 St 2.2.3 Zählermontage (neu eHZ) Neue Elektronische Zähler beantragen, in Abstimmung und nach Bereitstellung durch den VNB anliefern und betriebsbereit montieren bzw. anschließen,

einschl. Zuordnung und Erfassung der Zählernummer in Listen (Excel-Format) und Übergabe an den Bauherrn und an den Versorgungsnetzbetreiber,

Bemerkung:

Die ausführende Elektrofirma (Bieter) muß beim VNB die Zulassung zur Zählermontagebesitzen und diese mit Angebotsabgabe vorlegen.

[Seite 37]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 36 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 2.2.4 Neue Steigeleitung im Keller und Strang Kabel Neue Steigeleitung im Keller und Strang Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 16 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

420,000 m 2.2.5 NYY-J 5x10 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 10 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz, in Kabelkanäle, Rohre oder auf Kabelrinnen

bzw. auf Sammelhaltern,

einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

45,000 m 2.2.6 NYY-J 5x6 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 6 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz, in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 2.2.7 NYM-J 3x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

3 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 2.2.8 NYM-J 3x1,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

3 x 1,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 2.2.9 NYM-J 5x1,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 1,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

[Seite 38]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 37 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR liefern und verlegen

10,000 m 2.2.10 NYM-J 5x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 2.2.11 NYY-J 5x2,5 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen

bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

10,000 m 2.2.12 S-STP-Datenleitung 4x2xAWG 23, Kat. 7 Datenleitung, S-STP 4x2xAWG 23 (0,58 mm),

Kategorie 7,

paargeschirmtes Installationskabel,

geeignet für Sprach-, Video- und Datenübertragung für

Frequenzen bis 600 MHz,

Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht und

Aluminiumfolie Durchmesser Isolation: 1,4 mm

Außenmantel: Durchmesser 7,5 mm,

Garantierte Grenzwerte nach ISO/IEC IS 11801, IEC

1156-1, IEC 1156-2, EN 50173, HD 608, EN 50167

liefern und unter Putz verlegen bzw. in Leerrohre

einziehen. (zwischen Zählerplatz oberer Anschlussraum

und APL-Telekom)

150,000 m 2.2.13 Kabelrinne 60x200 Kabelrinne gelocht aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN

10346,

Seitenhöhe 60 mm, Nennbreite 200 mm,

mit Metalltrennsteg (Teilung 100/100 mm),

komplett mit Wandausleger-/Hängestiel für Wand-oder

Deckenbefestigung,

Stützweite 1,5 m,

mit Metalldübeln/Schrauben gemäß DIBt-Zulassung.

einschl. Form,-Übergangs-und Abzweigstücke

[Seite 39]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 38 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR einschl. Form,-Übergangs-und Abzweigstücke

mit sämtlichem systembedingten Zubehör,

liefern und montieren

30,000 m 2.2.14 Leitungskanal 60/60mm Installationskanal als LF-Kanal,

Unterteil und Abdeckung aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 60/ 60 mm,

einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile,

auf Putzmauerwerk oder Betonwänden verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel,

liefern und verlegen

120,000 m 2.2.15 Brandschottung Kabeldurchführungen Brandschottung der Wand- und Deckendurchführungen liefern und fachgerecht einbauen;

Rockwool Conlit Brandschutz Kombiabschottung oder gleichwertiger Art;

Zur Ummantelung von bis zu fünf Kabel 5*16mm² liefern und nach Herstellerangaben, inkl. Fixierung der Bandagen mit sstemkonformen Bindedraht, montieren.

Wand-/Deckenstärken bis 50 cm;

Das Schließen der Durchbrüche (Ausmörtelung und/oder Verguss) erfolgt bauseits.

20,000 St

Gesamtbetrag:

[Seite 40]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 39 Datum: 15.09.2026 LV-Datum: Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in EUR Gesamtpreis in EUR Nr.) 2.3 Neuinstallation Elektroanlage Wohnung

Die Unterverteilungen in den Wohnungen werden wegen der Die Unterverteilungen in den Wohnungen werden wegen der zusätzlichen Bauteile für die Umrüstung auf dezentrale Warmwasserbereitung mit 18 kW Durchlauferhitzern (Kabel 5x6mm²) und des Elektroherdes (5x2,5mm²) an bestehender Position erneuert. Die bestehenden Stromkreise werden in der neuen Verteilung wieder aufgeklemmt.

Nach der Installation der neuen Verteilung wird ein E-Check (gesonderte Position) für die gesamte Wohnung durchgeführt.

Partiell wird ein Austausch defekter Schalter und Steckdosenoberteile vorgenommen. 2.3.1 Stromlos schalten der einzelnen Elektrounterverteilung Stromlos schalten der einzelnen Elektrounterverteilung durch freischalten am Zählerplatz im Keller. Demontage und Abfuhr der bestehenden Elektrounterverteilung, (siehe folgendes Foto). Sichern der vorhandenen Verkabelung und vorbereiten für die Verkabelung in der neuen Verteilung.

Die Unterverteilungen haben dabei unterschiedliche Ausstattungen, sind aber in der Regel alle noch unsaniert seit 1989

[Seite 41]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 40 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

15,000 St 2.3.2 Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler Erneuerung der Unterverteilung als Aufputzverteiler gemäß folgender Planung inkl. aller Klemmarbeiten, ggf. Kabel verlängern bzw. kürzen

[Seite 42]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 41 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 43]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 42 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 44]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 43 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

8,000 St 2.3.3 Erneuerung der Unterverteilung als Unterputzverteiler Erneuerung der Unterverteilung als Unterputzverteiler gemäß folgender Planung inkl. aller Klemmarbeiten, ggf. Kabel verlängern bzw. kürzen

[Seite 45]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 44 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 46]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 45 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

[Seite 47]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 46 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

7,000 St 2.3.4 E-Check für 2-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Zweizimmer-Wohnung

1,000 St 2.3.5 E-Check für 3-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Dreizimmer-Wohnung

8,000 St 2.3.6 E-Check für 4-Zimmer-Whg. Durchführen und dokumentieren des E-Check für die gesamte Wohnung bestehend aus:

Sichtprüfung

[Seite 48]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 47 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Sichtprüfung

Funktionsprüfung

Messtechnische Prüfung

Dokumentation mit Mängelbericht und Manahmenkatalog

für Vierzimmer-Wohnung

6,000 St Hinweistext Schalter / Steckdosen Bauteile Schalter / Steckdosen u.s.w. aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art 2.3.7 Oberteil Einfach-Steckdose Oberteil Einfach-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.8 Oberteil Doppel-Steckdose Oberteil Doppel-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.9 Oberteil Dreifach-Steckdose Oberteil Dreifach-Steckdose

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.10 Oberteil Schalter-Steckdosen Kombination Oberteil Schalter-Steckdosen Kombination

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.11 Oberteil Wippschalter Oberteil Wippschalter

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.12 Oberteil Serienschalter Oberteil Serienschalter

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.13 Oberteil Datendose einfach

[Seite 49]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 48 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Oberteil Datendose einfach

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St 2.3.14 Oberteil Telefondose einfach Oberteil Telefondose einfach

Austausch beschädigter Oberteile + Rahmen durch Demontage und Abfuhtr des Oberteiles und Erneuerung des Oberteils aus der Serie Busch Jaeger Busch-balance SI oder gleichwertiger Art

10,000 St Hinweistext Leitungsführung in den Wohnungen Die Leitungsführung in den Wohnungen vom Unteverteiler zum Durchlauferhitzer im Bad und zum Elektroherd in der Küche wird aufgrund von Einbauten / Abhangdecken in jeder Wohnung anders festgelegt. Die Festlegung erfolgt wohnungsweise bei einer Begehung des AN mit der Bauleitung und dem Mieter. 2.3.15 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604 Kabel 0,6/1 kV NYY-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 6 mm²,

Verlegeart: im Kabelgraben, unter Putz, in vorhandenen

Mauerschlitz, in Kabelkanäle, in Rohre einziehen oder auf Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

als Leitung zum neuen Durchlauferhitzer

225,000 m 2.3.16 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604 Kabel 0,6/1 kV NYM-J nach DIN VDE 0276-604

5 x 2,5 mm²,

Verlegeart: unter Putz, in vorhandenen Mauerschlitz,

in Kabelkanäle, Rohre oder Kabelrinnen bzw. auf Sammelhaltern, einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und verlegen

als Leitung zum neuen E-Herd

200,000 m 2.3.17 Anschluss Durchlauferhitzer im Schacht Bauseits gelieferte Durchlauferhitzer im Installationsschacht unter Hinzulieferung einer Klemmdose betriebsfertig elektrisch anschließen

Nennquerschnitt 5*6 mm²

19,000 St 2.3.18 Geräteanschlußdose nach DIN VDE 0606 Geräteanschlußdose nach DIN VDE 0606

als Herdanschlussdose in Unterputzausführung,

5-polig, 400 V AC, mit Verbindungsklemmen bis 5x4 mm²

für Schraub-und Spreizbefestigung,

einschl. Fräsen in Mauerwerk

und Kabeleinführung

liefern und montieren und flächenbündig anspachteln.

[Seite 50]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 49 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR liefern und montieren und flächenbündig anspachteln.

15,000 St 2.3.19 Elektro Standherd 600 mm Elektro Standherd 600 mm

Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochzonen

(2x 145mm, 1x 180mm, 1x210mm), 4-fach Restwärmeanzeige,

Multifunktionsbackraum mit Ober- und Unterhitze,

Heißluft, Grill, Schaltbar einzeln oder in Kombination,

höhenverstellbar, Backrauminnebeleuchtung,

Geschirrkasten inkl. Zubehör (2 Backbleche, Fettpfanne,

Grillrost)

Anschlussleistung 8,5 kW in Drehstrom

Fabrikat/Typ: Heller / EHF 648/ 28 Zoll oder

gleichwertiger Art

liefern, waagerecht aufstellen, ausrichten und

funktionsbereit anschließen

13,000 St 2.3.20 Herdanschlussleitung H05VV-F 5G 2,5mm² Herdanschlussleitung H05VV-F 5G 2,5mm²

2,5 m Länge, beidseitig abisoliert, mit Aderendhülsen,

vorkonfektioniert liefern und beidseitig anschließen,

Herd waagerecht ausrichten

13,000 St 2.3.21 Elektrische Mobile Kochplatten verleihen Elektrische Mobile Kochplatten,

mit 2 Herdplatten, mit Emailegehäuse

Gesamtleistung max. 2x1000W,

230V 8,7 A

mit Netzstecker und Betriebsanzeige

liefern, an Mieter für die Dauer der Leihgabe (ca. 2

Wochen) verteilen, in Excel-Listen erfassen und

nach Gebrauch bei der Objektüberwachung des AG

zwischensammeln

14,000 St 2.3.22 Leitungskanal 60/60mm Installationskanal als LF-kanal,

Unterteil und Abdeckung,

aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 60/60 mm,

einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile,

auf Putzmauerwerk oder Betonwänden verlegen

Farbe: reinweiß,

[Seite 51]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 50 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

50,000 m 2.3.23 Leitungskanal 20x54mm Installationskanal als LF-Kanal

aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 20x54mm,

auf Putzmauerwerk verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

10,000 m 2.3.24 Leitungskanal 15x30mm Installationskanal als LF-Kanal

Unterteil und Abdeckung,

aus Kunststoff, halogenfreie Ausführung,

Außenmaß H/B mind. 15x30mm,

auf Putzmauerwerk verlegen

Farbe: reinweiß,

einschl. Befestigungsmittel

liefern und verlegen

325,000 m 2.3.25 Installationsrohr M40 Installationsrohr VDE 0605-21,

aus Kunststoff,

mittelschwer, starr,

Nenngröße M40,

Verlegung offen,

mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25facher

Rohrdurchmesser.

liefern und verlegen

50,000 m 2.3.26 Installationsrohr M25 Installationsrohr VDE 0605-21,

aus Kunststoff,

mittelschwer, starr,

Nenngröße M25,

Verlegung offen,

mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25facher

Rohrdurchmesser.

liefern und verlegen

[Seite 52]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 51 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR liefern und verlegen

50,000 m 2.3.27 Installationsrohr M25 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M25,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

40,000 m 2.3.28 Installationsrohr M32 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M32,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

40,000 m 2.3.29 Installationsrohr M40 flex Installationsrohr VDE 0605-23,

aus Kunststoff,

mittelschwere Ausführung, flexibel,

Nenngröße M40,

Verlegung unter Putz oder auf C-Schienen mit Schellen,

einschl. Arretierungs- und Befestigungsmaterial

liefern und verlegen

10,000 m 2.3.30 Bohrung in Mauerwerk, Dm.20, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 20 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

25,000 St 2.3.31 Bohrung in Mauerwerk, Dm.30, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 30 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

[Seite 53]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 52 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

15,000 St 2.3.32 Bohrung in Mauerwerk, Dm.40, bis 25 Bohrung in Mauerwerk

bis 40 mm,

Stärke bis 25 cm,

herstellen

und rauchdichtes schließen der Restöffnungsfläche

mit Betonmörtel ohne Brandschutzanforderung nach

Kabellegung

10,000 St 2.3.33 Feuchtraumleuchte, 22W Feuchtraumleuchte LED 22W, IP66

Feuchtraumleuchte aus Kunststoff mit PMMA-Abdeckung,

breit strahlend, Multilumen-Betriebsgerät, Ein /Aus

Länge: ca. 1590 mm, Höhe: ca. 88mm, Breite: ca. 90 mm,

Schutzart: IP 66,

Schlagfestigkeit: IK 04

Bemessungslichtstrom: 3970 lm,

Farbtemperatur: 4000 K,

Farbwidergabe: CRI >80

Bemessungsleistung: 22 W,

Betriebsdauer LED: 70000 h bei 35°C

Fabrikat/Typ: Siteco/Monsun 11 oder gleichwertiger Art

liefern, montieren und betriebsbereit anschließen

10,000 St 2.3.34 Türstation (10 WE) Klingel-Gegensprech-Tableau (Türstation)

mit Lautsprecher-Grill und Diodenbeleuchtung, Bauform

für Einbau in Mauerkasten, einschl. UP-Mauerkasten mit

Winkelrahmen (Alu- in Edelstahloptik eloxiert) mit

Fangband und Ausstellblech,

Kastenmaß: nach Angabe Hersteller,

Tableaumaß: nach Angabe Hersteller,

Detailausführungen:

mit Lautsprecher-Grill gestanzt als Lochblech für Einbau des Steuermoduls 4808,
mit Ausschnitt für ein Videomodul 820 Color, mit Abdeckung und Diodenbeleuchtung, ohne Kameraeinsatz,
mit Auschnitt 70x56 mm für optisches Zustandsmodul-/ Benachrichtung, nach DIN 18040,

[Seite 54]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 53 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

mit Auschnitt 70x56 mm für optisches Zustandsmodul-/ Benachrichtung, nach DIN 18040,
mit aktuellem degewo-LOGO eingraviert, farbig ausgelackt, ohne SKS - Logo
mit Ausschnitt 99x99mm, flächenbündig ausgelegt mit schwarzem Plexiglas,
das Plexiglas mit Gravur KIWI,
beleuchtete Namensschilder mit Spezialwerkzeug von vorne zu wechseln
Anordnung der Klingeltasten logisch nach ihrer Lage im Haus (in 2 Spalten),

in Antivandalismusausführung mit:

3 mm starker Frontplatte aus Edelstahl V4A, gebürstet,
10 mm starke Namensschildträger aus Plexiglas, hinterleuchtet mit weißen LED`s, Farbton warmweiß
10 flachen Edelstahl-Hügelkontakten V4A,
10 Mikroschalter, komplett vorverdrahtet und vorprogrammiert

Fabrikat:

sks-elektronik S.Kinkel / Typ: HTS 10 /2 Antivandalismus oder gleichwertiger Art

liefern, montieren, betriebsbereit anschließen und

programmieren, einschl. Stemm- und Einputzarbeiten

sowie Demontage und Entsorgung des alten

Klingeltableaus

1,000 St 2.3.35 Türstation (15 WE) wie in der Vorposition:

Türstation (10 WE)

beschrieben, jedoch für 5 Sprechstellen

1,000 St 2.3.36 Türstation (5 WE) wie in der Vorposition:

Türstation (10 WE)

beschrieben, jedoch für 5 Sprechstellen

1,000 St 2.3.37 Audio-Gegensprechstelle Audio-Gegensprechstelle Freisprechen,

ap weiß für Wandmontage, mit 8 wählbaren Ruftönen von

der Haustür mit 4 wählbaren Ruftönen von der Etagentür,

mithörgesperrt, mißbrauchgeschützt, mit

Rufunterscheidung, mit elektronischem Rufabsteller,

mit Lichttaste,

Bedienung über 6 kontaktfreie Tastenflächen,

mit Status-LED bei Rufeingang,

flache Bauform (13 mm)

liefern, betriebsfertig montieren, anschließen und

programmieren

Fabrikat:

[Seite 55]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 54 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR Fabrikat:

sks-elektronik S.Kinkel / Typ: BS 2012 (20002101)

oder gleichwertiger Art

inkl. Demontage der alten Sprechstelle, inkl. Inbetriebnahme auf und Programmierung auf das vorhandenen Tableau

15,000 St

Gesamtbetrag:

[Seite 56]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 55 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR 2.4 Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

2.4.1 Stunden Obermonteur Stundenlohnarbeiten Obermonteur gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h 2.4.2 Stunden eines Facharbeiters Stundenlohnarbeiten Facharbeiter gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h 2.4.3 Stunden eines Helfers Stundenlohnarbeiten Helfers gemäß VOB/B § 15, mittlerer Stundensatz.

Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauüberwachung des AG.

Stundenzettel sind arbeitstäglich bei der Bauüberwachung des AG / dem Bauherrn vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10,000 h

Gesamtbetrag:

[Seite 57]

LV: Strangsanierung KG 400 - Elektroinstallation Seite: 56 Datum: 15.09.2026 LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Menge	Einheit	Einheitspreis in			Gesamtpreis in EUR
			EUR

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

1 Bauabschnitt 1 WIE 949 Kolonniestr. 137 1.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines 1.2 Neuinstallation Elektroanlage Keller und Steiger 1.3 Neuinstallation Elektroanlage Wohnung 1.4 Sonstiges/Stundenlohnarbeiten 2 Bauabschnitt 2 WIE 960 Drontheimer Str. 6 2.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines 2.2 Neuinstallation Elektroanlage Keller und Steiger 2.3 Neuinstallation Elektroanlage Wohnung 2.4 Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

Summe: USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

Vergabeunterlagen vom 15.09.2026 (PDF)

A n g e b o t

Auftraggeber: de gewo Nord Wohnungsgesellschaft mbH

Potsdamer Str. 60

10785Berlin

Leistungsort: W IE 949, Koloniestraße 137 und WIE 960 Drontheimer Str. 6, 13359 Berlin

Art der Leistungen: El ektroinstallation

Angebotssumme: €

zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Geldinstitut: IBAN:

_____________________________________________

Ort, Datum