[Seite 1]
214 (Besondere Vertragsbedingungen)
Vergabenummer BN-2026-04707 Baumaßnahme Bundesstadt Bonn: Neubau Dependance Adelheidisschule - Elektroinstallation Leistung Neubau Dependance Adelheidisschule - Elektroinstallation
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. x innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 02.12.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 347Tag(e) nach Auftragserteilung x innerhalb von 347 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: X vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn X vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: ____________ € (ohne Umsatzsteuer) x 0,10 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von2 10.09.2026 17:53 Uhr - BMS 13.0.2.0806
[Seite 2]
214 (Besondere Vertragsbedingungen)
2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ____________________ Tage.
4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. x Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. x Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und „Abschlagszahlungs-/ Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbürgschaft“ Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
7 Technische Spezifikationen Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
9 frei
10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
• Die nichtverwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird gemäß § 17 Abs. 8 Nr.2
VOB/B zum Ende der Verjährungsfrist gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B zurückgegeben.
• Planunterlagen werden ausschließlich digital über die vom Bauherren zur Verfügung gestellte Plattform verteilt. Der Empfang der entsprechenden Benachrichtigungen per
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von2 10.09.2026 17:53 Uhr - BMS 13.0.2.0806
[Seite 3]
214 (Besondere Vertragsbedingungen)
E-Mail und das eigenverantwortliche Herunterladen und interne Verteilen der Planstände ist durch den AN sicherzustellen.
• Erforderliche Nachweise bei Nachträgen (für den Fall das Leistungen nach VOB/B §2 Abs. 5 oder Abs 6. Notwendig werden):
Die Kalkulation (Aufgliederung des Nachtragspreises z.B. nach VHB 223) und die dazugehörigen Nachweise sind mit dem Nachtragsangebot vorzulegen. Zu den Nachweisen zählen u. a:
-
VHB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation oder VHB 222 Kalkulation über die Endsumme,
-
Materialkosten (in der Regel Angebote, Belege der Lieferanten)
-
Nachunternehmerkosten (in der Regel NU-Angebote)
-
Bautagesberichte, Fotos, Vereinbarungen (z. B. Verhandlungsprotokolle, Nachlässe etc.)
Bei Mehr-/Mindermengen ist der Bezug zur Originalposition darzustellen.
• Baustrom, Bauwasser wird gestellt
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von2 10.09.2026 17:53 Uhr - BMS 13.0.2.0806