[Seite 1]
Nordhausen, 03.10.2026
Leistungsverzeichnis
Los 3 Dachdeckungs- und Abdichtungsarbeiten
Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis Waldstraße 2 OT Berka 99706 Sondershausen
Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen
Anbieter: _____________________________________________________________
Summe Angebot netto: ____________________EUR
19,0 % MwSt: ____________________EUR
brutto: ____________________EUR
Summe geprüft netto: ____________________EUR
19,0 % MwSt: ____________________EUR
brutto: ____________________EUR
[Seite 2]
| 03.10.2026 Seite 2 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Los 3: Dachdeckungs- und Abdichtungsarbeiten Allgemeine Vorbemerkungen 1. Bauvorhaben und Auftraggeber Das Landratsamt Kyffhäuserkreis (Markt 8, 99706 Sondershausen) plant als Auftraggeber (AG) die Errichtung eines neuen Katastrophenschutzzentrums (KatS-Stützpunkt) im Gewerbegebiet Sondershausen / OT Berka. Bauort: Waldstraße 2, 99706 Sondershausen (OT Berka) Gemarkung Berka, Flur 2, Flurstück 201/325 (sowie Randbereiche Flurstück 201/326) Geografische Koordinaten: 51.356452 N, 10.905311 E 2. Örtliche Situation und Baufeldbedingungen Das Baugrundstück schließt direkt an den Gebäudekomplex des „BIC Nordthüringen“ (Business-und Innovationszentrum) an. Das bestehende Büro-und Verwaltungsgebäude des BIC (unter anderem mit Räumlichkeiten der Ausländerbehörde des Landkreises) verbleibt während der gesamten Bauzeit im uneingeschränkten Vollbetrieb mit ständigem Publikums-, Mitarbeiter-und Lieferverkehr. (Quelle: Google Maps) Das Baufeld gliedert sich gemäß Lageplanskizze wie folgt: (1) Bürogebäude BIC Nordthüringen (bleibt vollumfänglich in Betrieb) (2) Baufeld / Standort der geplanten KatS-Fahrzeughalle mit Lager und Sozialtrakt (3) Bisherige Hauptzufahrt von der Waldstraße (wird ausschließliche Baustellenzufahrt) (4) Neue bauzeitliche Zufahrt und Ausfahrt für das BIC Nordthüringen (5) Befestigte Wegeflächen und Übergabepunkte (6) Zugewiesene Lager-und Bereitstellungsfläche im Baufeld (ca. 225 m²) (7) Vollständige Absperrung / Bauzaunlinie zur baulichen Trennung vom BIC |
[Seite 3]
| 03.10.2026 Seite 3 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| Vorrang für Einsatz-und Rettungsfahrzeuge: Alarm-, Einsatz-und Übungsfahrten von Katastrophenschutz-, Feuerwehr-und Rettungskräften auf der Waldstraße und den gemeinsamen Zufahrtsbereichen haben zu jedem Zeitpunkt absoluten Vorrang. Baustellenfahrzeuge, Liefer-Lkw und Krane dürfen die Fahrgassen zu keinem Zeitpunkt so blockieren, dass Einsatzkräfte behindert werden. Kurzzeitige Wartezeiten von wenigen Minuten infolge von Einsatzabwicklungen sind als baustellentypische Randbedingung einkalkuliert und begründen keine Behinderungsanzeigen oder Vergütungsansprüche. 3. Baustellenzufahrt und Schwerlastlogistik 3.1 Baustellenzufahrt und BIC-Ausweichzufahrt: Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die bestehende Zufahrt von der Waldstraße (3) als zentrale Baustellenzufahrt. Zur Aufrechterhaltung des Betriebs des BIC ist die separate, verkehrssichere Ausweichzufahrt (4) für das Bürogebäude zu jedem Zeitpunkt freizuhalten. 3.2 Schwerlastanlieferung und Transportlogistik für Bedachungsmaterialien: Die Zufahrts-und Rangiermöglichkeiten von der Waldstraße in das Baufeld sind für die Anlieferung von Langguttransporten (insbesondere der bis zu 14,00 m langen Stahltrapezprofile H135/310) sowie für den Einsatz von Mobilkranen und Hubsteigern vom Auftragnehmer eigenverantwortlich im Vorfeld zu prüfen. Sämtliche straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen nach § 29 Abs. 3 und § 46 StVO für Überlängen-und Schwerlasttransporte,behördliche Auflagen (z. B. temporäre Halteverbotszonen auf der Waldstraße, Begleitfahrzeuge) sowie etwaige Einweisungs-und Sicherungsposten sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten rechtzeitig zu veranlassen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Standgelder für anliefernde Lkw infolge interner Baustellen-, Entlade-oder Kranstaus werden vom AG nicht erstattet. 4. Kurzbeschreibung der Leistungen Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind sämtliche Dachdeckungs-, Abdichtungs-, Klempner-, Trapezprofil-, Entwässerungs-und Absturzsicherungsarbeiten zur vollständigen Schließung des Hallenbaukörpers sowie des angeschlossenen Techniktrakts: 4.1 Baustelleneinrichtung, Randsicherungen und Bauaufstiege (Titel 1): Vollständiges Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle; Errichtung und Vorhaltung des temporären Seitenschutzes nach DIN EN 13374 (Klasse A) auf 280 m Dachrandlänge inklusive derMehr-/Minderpreisoption bei Montage an Wandpaneelen; Bereitstellung, Montage und Vorhaltung von zwei freistehenden System-Treppentürmen nach DIN EN 12811-1 / TRBS 2121-1 (Austrittshöhen ca. 7,00 m und 8,00 m); Erstellung der vollständigen Dokumentations-,Revisions-und Bestandsunterlagen. 4.2 Flachdacharbeiten Fahrzeughalle / Lager / Halle Hauptamt (Titel 2): -Untertitel Abdichtung und Dämmung: Aufbringen eines bituminösen Voranstrichs auf 1.554 m² Dachtragschale, Verlegung einer kaltselbstklebenden Aluminium- Dampfsperrbahn (Notabdichtung), Einbau von 100 mm EPS-Dämmung (EPS 035 DAA dh, 150 kPa) mit systemgerechter Lagesicherung; zweilagige bituminöse Dachabdichtung (Unterlage kaltselbstklebend PYE-KTG KSP-3,0 mechanisch fixiert mit nachgewiesenen Rand-und Eckverstärkungen; Oberlage vollflächig verschweißt PYE-KTP 270 S5 lichtgrau beschiefert); Einbau von Querschotts (83,10 m) aus 2K-PU-Flüssigkunststoff gegen Wasserwanderung sowie 8 Kontrollöffnungsschächten DN 125; alle Rand-, Wand-, Lichtkuppel-und Lüfteranschlüsse in Flüssigkunststoff sowie Mehr-/Minderpreisoption für FPO- Kunststoffbahn (mechanisch befestigt ohne Kies). |
[Seite 4]
| 03.10.2026 Seite 4 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| -Untertitel Klempnerarbeiten: Lieferung und fachgerechte Montage von 111 m vorgehängter Kastenrinne Titanzink 400er (0,8 mm) inklusive Rinnenhaltern, Dehnungsstücken, 6 Band-Dehnungsausgleichern, Rinneneinlaufblechen, Fallrohren DN 150, passgenauer EPDM-Übergangsdichtmanschetten an bauseitige Grundleitungsanschlüsse/KG-Rohre (sowie ggf. Standrohren), Notentwässerungsleitungen, Dachschalungen aus OSB (30 mm und 25 mm) sowie vollständige Vorbereitung und Abdeckung der Brandwand (14 m) mittels 2 mm Aluminiumprofilen (Abwicklung 800 mm). -Untertitel Metallbauarbeiten / Stahltrapezprofile: Lieferung und Verlegung von 1.554 m² verzinkten und bandbeschichteten Stahltrapezprofilen H 135/310 (t = 1,25 mm) als Dachtragschale auf den Beton-Pultdachbindern (Dachneigung einheitlich 2 %); Lieferung, Montage und Demontage von 1.460 m² Personenauffangnetzen nach DIN EN 1263-1 / DGUV Information 201-011 unterhalb der Tragschale inklusive Hubbühnengestellung; Montage aller First-, Dehnfugen-und Randkantteile, Sickenfüller aus Mineralwolle, 9 Stück RWA- Lichtkuppeln (150/150 cm) mit Verbundaufsatzkränzen (H = 40 cm), Durchsturzgittern, pneumatischem CO2-Beschlag, Motoröffnern, Wind- /Regensensoren auf Konsole, Brandschutzeinfassungen nach DIN 18234-4 sowie Bauschnittholz und Traufbohlen. 4.3 Flachdacharbeiten Techniktrakt (Titel 3): Herstellung des Dachaufbaus auf ca. 85,60 m² massiver Stahlbetondecke: Voranstrich, Polymerbitumen-Dampfsperre als Notabdichtung, EPS-Gefälledämmung (2 %, mittlere Dicke 180 mm), Querschotts, Kontrollschacht, Dachabdichtung mittels 2,0 mm FPO-Kunststoffbahn auf Glasvliestrennlage, Trennvlies 300 g/m² und Rollkiesschüttung (16/32 mm, 50 mm Dicke) als Oberflächenschutz inklusive gelochter Aluminium-Kiesfangleiste (12 m); Betonwerkstein-Wartungsweg, Attikaabläufe DN 70, Notentwässerungsgullys mit Anstauelementen, Titanzink-und Aluminium-Attikaabdeckungen sowie Einbau und Eindichtung eines Tageslichtspots (DN 350) mit Aufsetzkranzerhöhung. 4.4 Dauerhafte Absturzsicherungen (Titel 4): Lieferung und fachgerechte Montage eines ständig nutzbaren, überfahrbaren Seilsicherungssystems nach DIN EN 795 (Typ C) und DIN 4426 für Inspektions-und Wartungsarbeiten auf der Fahrzeughalle (Untergrund Trapezblech) und dem Techniktrakt (Untergrund Beton) inklusive aller Systemstützen, Seile, Endhalter, Falldämpfer und DGUV- konformer Montagedokumentation. 4.5 Sonstige Arbeiten (Titel 5-Bedarfsleistungen auf gesonderte Anordnung): Trocknen des vorhandenen Untergrunds (Trapezblech, Bitumenbahn) mittels Gasbrenner (1.640 m²) sowie Absaugen von stehendem Niederschlagswasser mittels Industrienaßsaugern (1.640m²); Abrechnung ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung zur Vermeidung von Bauzeitverzögerungen. 4.6 Stundenlohnarbeiten (Titel 6): Gesondert zu vergütende Facharbeiterstunden, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und vor Ausführung ausdrücklich schriftlich von der Bauleitung angeordnet wurden. 4A. Technische Ausführungsvorschriften: Stahltrapezprofile (Metallbauarbeiten) 4A.1 Regelwerke und Normen: Die Lieferung und Montage der Stahltrapezprofile H 135/310 (Blechdicke t = 1,25 mm) hat streng nach DIN EN 1993-1-3, den Fachregeln des IFBS (Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau) sowie den statischen Vorgaben (Schneelastzone 2, Windlastzone 2 Binnenland) zu erfolgen. |
[Seite 5]
| 03.10.2026 Seite 5 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 4A.2 Auflagerung und Auflagertiefen: Die Trapezbleche sind als Mehrfeldträger (Zwei-und Dreifeldträger) planmäßig auf die Stahlbeton-Pultdachbinder und Ringbalken aufzulegen. Die Mindestauflagertiefe beträgt an den Endauflagern mindestens 60 mm, an den Zwischenauflagern mindestens 100 mm. Höhenversätze oder Maßtoleranzen der bauseitigen Binder sind vor Beginn der Verlegung zu prüfen. Das elastische Ausrichten, Unterlegen und Entkoppeln der Bleche auf den Betonbindern ist eine vertragliche Nebenleistung. 4A.3 Befestigung auf den Betonbindern: Die Verankerung erfolgt vorrangig über bauaufsichtlich zugelassene Schraub-und Befestigungssysteme in die bauseits in den Bindern einbetonierten Trapezblech-Befestigungsschienen. Sollten im Einzelfall Schienen durchBetoniervorleistungen Toleranzen aufweisen, hat der Auftragnehmer geeignete, typgeprüfte Befestiger (z. B. bauaufsichtlich zugelassene Betonschrauben oder Setzbolzen mit bauaufsichtlicher Zulassung) ohne Mehrkosten einzusetzen. 4A.4 Schubfeldverschraubung und Längsstoß: Das Stahltrapezprofil wird planmäßig als aussteifende Dachscheibe (Schubfeld) herangezogen. Sämtliche hierfür nach statischem Nachweis erforderlichen Längsstoßverschraubungen (im Obergurt mittels Dünnblechschrauben oder Blindnieten im Abstand e <= 500 mm bzw. nach Statik) sind vollumfänglich in den Einheitspreis der Verlegung einzukalkulieren. Querstöße sind mit mindestens 100 mm Überdeckung zwingend über einem Auflager anzuordnen. 4A.5 Kaltverformung und Zuschnitte (Striktes Flex-Verbot): Alle Längs-, Quer-, Schräg-und Passschnitte an den bandverzinkten und beschichteten Profilblechen dürfen ausnahmslos nur durch spanlose Kaltverformung (Knabber, Nibbler, Profilblechschere oder Spezialsäge mit Spanabsaugung) ausgeführt werden. Der Einsatz von Trennschleifern (Winkelschleifer / Flex) ist auf der gesamten Baustelle strikt untersagt. Funkenflug beschädigt die Zink-und Kunststoffbeschichtung und führt zu Lochfraßkorrosion. Zuwiderhandlungen verpflichten zum sofortigen Austausch der betroffenen Bleche auf Kosten des AN. 4A.6 Auswechslungen und Kantenverstärkungen bis 2,50 m²: Das maßgenaue Einschneiden von Öffnungen für RWA-Lichtkuppeln, Lüfter und Schwanenhälse bis 2,50 m² Einzelgröße gehört zur Verlegeleistung. Die statisch erforderlichen Randverstärkungen, Kanten-undWechselprofile (Z-oder L-Profile aus verzinktem Stahlblech mind. 1,5 mm) zur Abfangung der aufgeschnittenen Rippen sind vollumfänglich in die Einheitspreise einzurechnen. 4A.7 Sickenfüller und Brandschutzabschlüsse (DIN 18234): An Traufen, Ortgängen und Firstlinien sind formstabile Sickenfüllstücke aus nichtbrennbarer Mineralwolle (Rohdichte mind. 90 kg/m³, Schmelzpunkt >= 1.000 °C) passgenau einzusetzen, um Schall-und Brandschutzbrücken sowie Zugluft zu verhindern. 4B. Technische Ausführungsvorschriften: Dampfsperre und Notabdichtung 4B.1 Untergrundvorbereitung und Voranstrich: Vor der Verlegung der Dampfsperre sind die Obergurte der Trapezbleche gründlich von Staub, Bohrgraten, Fetten und Feuchtigkeit zu reinigen. Der bituminöse Voranstrich (geprüft nach DIN EN 14188- 4) ist gleichmäßig auf die sauberen Obergurte aufzutragen und vor dem Verkleben der Bahnen vollständig ablüften zu lassen. 4B.2 Kaltselbstklebende Dampfsperre mit Aluminium-Verbundträger: Als Luftdichtheits-und Dampfsperrschicht kommt eine kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn (Dicke mind. 3,5 mm, sd-Wert > 1.500 m, hochreißfester Alu-Polyester-Verbundträger) zum Einsatz. Die Verlegung erfolgt parallel zur Profilrichtung auf den Obergurten. |
[Seite 6]
| 03.10.2026 Seite 6 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 4B.3 Naht-und Stoßverschweißung (Funktion als Notabdichtung): Längsnähte (mind. 10 cm) und Querstöße (mind. 10 cm) sind fest anzudrücken und thermisch (mittels Handbrenner oder Heißluftschweißgerät) vollflächig und hohlraumfrei zu verschweißen. Im Bereichvon T-Stößen ist ein 45°-Eckschnitt an der verdeckten Lage auszuführen, um Kapillarspalte zu verhindern. Die Dampfsperre muss am Ende jedes Arbeitstages als regendichte Behelfsabdichtung geschlossen sein. 4B.4 Anschlüsse und Durchdringungen: An allen aufgehenden Bauteilen (Wände, Brandwand, Lichtkuppelkränze, Attiken) ist die Dampfsperre mindestens bis zur Oberkante der Wärmedämmung hochzuführen und mittels Klemmleisten oder systemzugehörigen Klebebändern dampfdicht anzuschließen. 4C. Technische Ausführungsvorschriften: Wärmedämmung und Lagesicherung 4C.1 Materialgüte: Zur Ausführung kommt expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh nach DIN EN 13163 / DIN 4108-10, Dicke 100 mm). Die Druckspannung bei 10 % Stauchung muss mindestens 150 kPa betragen, um die Beulsteifigkeit bei Begehen und Schneelasten dauerhaft zu gewährleisten. 4C.2 Verlegung im Verband: Die Dämmplatten sind im Verband dicht gestoßen mit versetzten Fugen zu verlegen. Kreuzfugen sind unzulässig. Fugenbreiten über 2 mm sind vor dem Schließen der Abdichtung mit Dämmstoffstreifen oder PU- Füllschaum hohlraumfrei zu schließen. 4C.3 Windsogsicherung der Dämmung: Die Lagesicherung der Dämmstoffplatten erfolgt gemäß statischer Windlastberechnung durch systemzugehörigen PU- Dachdämmstoffkleber im Streifenverfahren oder mechanische Fixierung. Die Klebermengen sind in den Rand-und Eckbereichen nach DIN EN 1991-1-4 entsprechend zu erhöhen (Mischkalkulation). 4C.4 Brandschutzstreifen nach DIN 18234-4: Im Umkreis von Durchdringungen größer 0,10 m² (insbesondere um die 9 RWA-Lichtkuppeln 1,50 × 1,50 m) ist die EPS-Dämmung auf einer Breite von mindestens 50 cm umlaufend durch nichtbrennbare Mineralwolle-Dämmung (A1, Schmelzpunkt >= 1.000 °C) zu ersetzen, um eine Brandweiterleitung im Schichtenpaket nach DIN 18234 auszuschließen. 4D. Technische Ausführungsvorschriften: Zweilagige Bitumenabdichtung 4D.1 Erste Abdichtungslage (Unterlage): Als erste Lage wird eine Elastomerbitumen-Schweißbahn (Dicke mind. 4,0 mm, Polyester-Verbundträger mind. 150 g/m²) im Saumbereich mechanisch mit typgeprüften Haltetellern (82 × 40 mm) durch die Dämmung in die Obergurte der Trapezbleche befestigt. -Befestigerdichten: Gemäß statischem Nachweis (Feld: 2,2 St/m²; Innenrand: 2,9 St/m²; Außenrand: 5,5 St/m²; Eckbereich: 5,8 St/m²). -Nahtfügung: Längsnähte (8 cm) und Querstöße (mind. 10 cm) sind mit Brenner vollflächig dicht zu verschweißen. In Rand-und Eckbereichen mit Mittenfixierung ist die Fixierlinie mit einem mind. 25 cm breiten Bitumenstreifen vollflächig zu überdecken. 4D.2 Zweite Abdichtungslage (Oberlage): Als Decklage wird eine hochwertige Polymerbitumen-Schweißbahn (PYE-KTP 270 S5, Dicke mind. 5,2 mm, Einlage 260 g/m² Glas-Polyester-Verbund) vollflächig auf die untere Lage aufgeschweißt. -Fugenversatz: Die Nähte der Oberlage müssen zu den Nähten der Unterlage um mindestens 50 cm versetzt verlaufen. -Schweißraupe: Entlang aller Nahtüberdeckungen muss eine kontinuierliche Bitumenschweißraupe von ca. 5 mm Breite sichtbar austreten (Nachweis lückenloser Verschweißung). -Oberflächenschutz: Die werkseitige mineralische Beschieferung (Lichtgrau) dient als dauerhafter UV-Schutz und harte Bedachung (Broof(t1)). |
[Seite 7]
| 03.10.2026 Seite 7 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 4D.3 Querschotts gegen Feuchtigkeitswanderung: Zur Begrenzung von Feuchteschäden im Schadensfall sind die Dachflächen in Schottenfelder zu unterteilen. Im Bereich der Abschottungslinien ist die Dampfsperre mit der Abdichtungsoberlage mittels 2K-Flüssigkunststoff bzw. Bitumen- Abschottungsstreifen dampf-und wasserdicht zu verbinden. Die Lage aller Querschotts sowie der 8 Kontrollöffnungsschächte DN 125 ist im Revisionsplan millimetergenau einzumessen. 4E. Technische Ausführungsvorschriften: Flüssigkunststoff, RWA und Klempnertechnik 4E.1 Anschlüsse mit 2K-Flüssigkunststoff (ETAG 005 / W3): Alle komplizierten Durchdringungen (Rohre DN 100/160, Lichtkuppelaufsatzkränze, Seilsystemstützen, Geländerkonsolen) sind mit bauaufsichtlich zugelassenem, vliesarmiertem 2K-PUR/PMMA-Flüssigkunststoff lückenlos einzubinden: -Mindesttrockenschichtdicke: 2,1 mm. -Einbettung eines Spezial-Polyestervlieses (110 g/m²) mit mindestens 5 cm Überlappung. -Untergründe (Kunststoffe, Edelstahl, verzinktes Blech) sind vorab anzurauen und mit systemspezifischem Primer zu reinigen. 4E.2 Kastenrinne Titanzink 400er (Klempnerarbeiten): -Gefälle und Halter: Die Rinnenhalter sind bündig in die 30-mm-OSB- Dachschalung einzulassen und im Abstand von max. 65 cm zu befestigen. -Lötnähte: Fachgerechte Weichlötung mit mindestens 10 mm Nahtüberdeckung nach ZVDH-Klempnerregeln. -Dehnungsausgleich: Zur Aufnahme thermischer Längenänderungen auf der 111 m langen Traufe sind die Band-Dehnungsausgleicher mit anvulkanisiertem EPDM- Dichtstreifen im gleichmäßigen Abstand einzulöten. 5. Allgemeine Vollständigkeits-und Kalkulationsvorgaben Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebots mit den örtlichen Verhältnissen, der Zufahrtssituation sowie der unmittelbaren Nachbarschaft zum genutzten BIC- Gebäude vertraut zu machen. In die Einheitspreise sind alle Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiteneinzukalkulieren, die zur fach-und normgerechten, vollständigen, termingerechten sowie dauerhaft regendichten und betriebssicheren Ausführung des Werkes nach den anerkannten Regeln der Technik (insbesondere den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks–ZVDH) und den Bestimmungen der VOB gehören. 6. Baustellenspezifische Erschwernisse, Grenzabstand und Nachbarschutz 6.1 Bauen im laufenden Betrieb des BIC Nordthüringen: Die Arbeiten finden in unmittelbarer räumlicher Nähe des vollständig genutzten Büro-und Verwaltungsgebäudes des BIC Nordthüringen (unter anderem mit Publikumsverkehr der Ausländerbehörde des Landkreises) statt. Der ungestörte Dienstbetrieb, der ständige Publikums-und Mitarbeiterzugang sowie die Rettungs- und Feuerwehrzufahrten dürfen zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt oder versperrt werden. 6.2 Angrenzung an den öffentlichen Verkehrsraum und Reinhaltung der Waldstraße: Die Baustelle grenzt unmittelbar an die Waldstraße sowie den Jechaer Weg. Bei Materialanlieferungen (Trapezblechpakete, Dämmstoffzüge, Bitumenkocher/Paletten, Krangestellung) hat der Auftragnehmer durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass die öffentlichen Verkehrsflächen nicht verunreinigt oder beschädigt werden. Entstehende Verschmutzungen sind unverzüglich auf eigene Kosten nass zu reinigen. Eventuelle vorübergehende Straßenschäden durch Schwerlast-oder Kranabstützungen sind auf Basis des vor Baubeginn erstellten Beweissicherungsprotokolls nach Abschluss der Dacharbeiten vom AN fachgerecht instand zu setzen. |
[Seite 8]
| 03.10.2026 Seite 8 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 6.3 Grenzabstand der Halle und Schutz des Nachbargrundstücks: Entlang der ca. 130 m langen Grundstücksgrenze zum Flurstück 201/326 hält die Fahrzeughalle den Grenzabstand von 3,00 m ein. Sämtliche Arbeitsräume, Gerüststellungen, Hebevorgänge und Dachrandsicherungen sind strikt auf das Baugrundstück zu beschränken. Ein Betreten, Befahren oder Überschwenken des Nachbargrundstücks ist unzulässig. Soweit im Rahmen des gesetzlichen Hammerschlags-und Leiterrechts (ThürNRG) an der Traufe ein temporäres Betreten zwingend erforderlich werden sollte, ist dies mindestens 10 Werktage vorab über die Bauleitung anzumelden. 6.4 Logistik und Zwischenlagerung bei beengter BE-Fläche (ca. 225 m²): Dem Bieter ist bekannt, dass die nutzbare Bereitstellungs-und Lagerfläche auf dem Grundstück auf ca. 225 m² begrenzt ist. Ein Anspruch auf Bereitstellung zusätzlicher Flächen besteht nicht. Das gesamte Dämmstoffvolumen (über 155 m³ EPS) sowie die Stahltrapezblechpakete können nicht auf einmal auf dem Baufeld gelagert werden. Der AN hat eine getaktete Just-in-time-Anlieferung und den unmittelbaren Einhub auf das Dach zu organisieren. Sämtliche auf der BE-Fläche sowie auf der Dachtragschale zwischengelagerten Dämmstoffpakete, Dichtungsbahnen und Kleinteile sind zu jedem Zeitpunkt wirksam gegen Windsog, Sturm und Verwehung zu sichern (z. B. durch Spanngurte, Ballastierung oder Planen). Fortgewehte Materialien sind vom AN unverzüglich auf eigene Kosten einzusammeln; hieraus resultierende Schäden auf dem Gelände des BIC oder an Nachbargebäuden gehen vollumfänglich zu Lasten des Auftragnehmers. 6.5 Kranstellflächen, Hebezonen und Hubsteiger: Sämtliche für den Einhub der Trapezbleche und der Bedachungsmaterialien erforderlichen Mobilkran-und Autodrehkran-Standorte sowie die Fahrspuren für Teleskop-und Scherenarbeitsbühnen auf dem Gelände sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich standsicher auszubilden. Erforderliche lastverteilende Stahlplatten, Baggermatten oder Hartholzunterlagen zur Schonung der eingebrachten Schottertragschichten bzw. des Planums sind als vertragliche Nebenleistung einzukalkulieren. 7. Prüfung der Vorleistungen, Maßkontrollen und Windsognachweis 7.1 Prüf-und Rügepflicht der Vorleistungen aus Los 2 (§ 4 Abs. 3 VOB/B): Vor Beginn der Verlegung der Stahltrapezprofile hat der Auftragnehmer die Vorleistungen des Rohbauers aus Los 2 (Stahlbeton-Pultdachbinder, Stützenköpfe, Ringbalken) eigenverantwortlich auf Maßhaltigkeit, Flucht, Höhenlage und Einhaltung der Dachneigung (2 %) zu überprüfen. Die Lage und Ausrichtung der in den Betonbinderobergurten und Wandköpfen einbetonierten Trapezblech-Befestigungsschienen ist eigenverantwortlich einzumessen. Abweichungen der Binderauflager außerhalb der Grenzmaße nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) oder fehlerhafte Schienenlagen sind der Bauleitung vor Beginn der Montagearbeiten unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mit dem Auflegen und Verschrauben der Trapezblecheerkennt der Auftragnehmer die Eignung der Unterkonstruktion vorbehaltlos an; spätere Mehrkostenansprüche oder Behinderungsanzeigen infolge unebener Binderauflager sind ausgeschlossen. 7.2 Eigenverantwortliche Verlegeplanung (WMP) und objektbezogener Windsognachweis: Die vollständige werkseigene Montage-und Verlegeplanung für die Stahltrapezprofile (einschließlich aller Plattenstöße, Kantteile, Profilfüller und Lisenenanschlüsse) ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich auf Basis der Ausführungsplanung zu erstellen. Zusammen mit der Verlegeplanung ist der objektbezogene statische Nachweis der Lagesicherheit gegen Windsog nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4/NA (Windzone 2, Binnenland) für den gesamten Dachaufbau (Trapezblech, Dämmung, Abdichtungslagen) zu führen. Verlegeplanung und Windsognachweis sind spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn der Bauleitung zur baufachlichen Prüfung und Freigabe vorzulegen. Das nachgewiesene Befestigungsraster (Schraubenanzahl je m² in Eck-, Rand-und Feldbereichen) ist auf der Baustelle strikt umzusetzen und im Bautagebuch zu dokumentieren. |
[Seite 9]
| 03.10.2026 Seite 9 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 7.3 Aufmaß-und Abrechnungsregeln nach VOB/C (ATV DIN 18338 / ATV DIN 18335): Die Abrechnung der Dachflächen, Dämmschichten und Abdichtungslagen erfolgt nach den tatsächlichen Maßen der hergestellten Fläche im Gefälle (Dachmaße, nicht Grundrissmaße). Aussparungen für Lichtkuppeln, RWA- Öffnungen, Tageslichtspots und Schornsteine/Schwanenhälse werden gemäß VOB/C ATV DIN 18338 erst ab einer Einzelgröße von über 2,50 m² übermessen bzw. in Abzug gebracht. Dachrinnen, Attikaabdeckungen, Tropfbleche und Fallrohrewerden nach tatsächlicher Einbaulänge (Laufende Meter) abgerechnet. Rinneneinlaufbleche, Überdeckungen, Passstücke, Lötnähte und Dehnungsausgleicher sind Nebenleistungen der jeweiligen Meter-Positionen. 8. Geräte, Hebezeuge, Heißarbeiten und bauzeitlicher Witterungsschutz 8.1 Hebezeuge, Krane und Hubbühnen: Sämtliche für die Ausführung der Dacharbeiten erforderlichen Hebezeuge (Mobilkrane, Schrägaufzüge, Teleskopstapler) sowie die Scheren-und Teleskoparbeitsbühnen für die Montage der Personenauffangnetze und Trapezprofileliegen in der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht; die Kosten sind vollumfänglich in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen. 8.2 Absolutes Überschwenkverbot für Krane: Beim Einsatz von Mobil-und Autodrehkranen sind die Vorschriften der DGUV Vorschrift 52 strikt einzuhalten. Ein Überschwenken des im Vollbetrieb befindlichen Bürogebäudes des BIC Nordthüringen sowie der öffentlichen Verkehrsflächen der Waldstraße mit Lasten ist ausnahmslos untersagt. Krane sind so zu positionieren und lasttechnisch abzugrenzen, dass Transportwege ausschließlich über dem eigenen Baufeld verlaufen. 8.3 Strenge Brandschutz-und Heißarbeitsauflagen bei Bitumenschweißarbeiten: Da auf der Dachfläche der Halle 1.554 m² PYE-KTP 270 S5 Schweißbahn mittels offener Flamme verarbeitet werden und die Arbeiten unmittelbar an das belegte Bürogebäude des BIC grenzen, gelten verschärfte Brandschutzbestimmungen. Vor Beginn jeglicher Flämm-oder Schweißarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich einen formellen Heißarbeitserlaubnisschein (Schweißerlaubnis) bei der Bauleitung einzuholen und die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort abzuzeichnen. Während der Schweißarbeiten sind auf der Dachfläche im unmittelbaren Arbeitsbereich mindestens zwei einsatzbereite, geprüfte 12-kg-Pulver-oder Schaumfeuerlöscher (Brandklassen A, B, C) griffbereit vorzuhalten. Nach Beendigung der Schweißarbeiten an jedem Arbeitstag hat der Auftragnehmer eine mindestens zweistündige Brandwache durchzuführen. Die Dachfläche, Traufen, Wandanschlüsse und Materiallager sind vor dem Verlassen der Baustelle mittels Infrarot-Thermometer auf Glutnester zu kontrollieren. Das Ergebnis der Brandwache ist im Bautagebuch schriftlich zu dokumentieren. 8.4 Bauzeitliche Notentwässerung und taggleicher Feuchteschutz (Vertragliche Nebenleistung): Der Auftragnehmer hat das Gebäude während der gesamten Ausführungszeit wirksam vor witterungsbedingten Wassereinbrüchen zu schützen. Die kaltselbstklebende Dampfsperrbahn (Aluverbund) ist als bauzeitliche Notabdichtung unmittelbar nach der Trapezblechverlegung aufzubringen. Offene Dämmstoffränder sind am Ende jedes Arbeitstages sowie vor angekündigten Niederschlägen mit Notabdichtungsstreifen regendicht einzubinden(Abschottung). Bei Regenereignissen während der Bauphase hat der Auftragnehmer das anfallende Oberflächenwasser über provisorische Notausläufe oder temporär angeschlossene Folienschläuche schadensfrei vom Gebäude wegzuleiten. Das Durchfeuchten bereits verlegter Dämmschichten durch offene Bauzustände gilt als grober Ausführungsmangel. Durchfeuchtete Dämmstoffe sind vom Auftragnehmer unverzüglich auf eigene Kosten vollständig auszubauen und durch neues Material zu ersetzen; eine Austrocknung im Bauteil ist unzulässig. |
[Seite 10]
| 03.10.2026 Seite 10 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 8.5 Gebrauchsüberlassung und Mitbenutzung der Aufstiege und Seitenschutze: Die im Titel Baustelleneinrichtung ausgeschriebenen temporären Treppentürme sowie der Dachrand-Seitenschutz sind vom Auftragnehmer für die gesamte vertragliche Vorhaltezeit so zu unterhalten, dass sie von den am Dach tätigen Folgegewerken des Auftraggebers (z. B. Blitzschutzbauer, RWA-Installateure, Fassadenbauer Los 4) gemäß VOB/C ATV DIN 18451 mitbenutzt werden können. Aus der reinen Mitbenutzung der Verkehrswege durch andere Unternehmer erwächst dem Auftragnehmer kein Anspruch auf gesonderte Vergütung. 9. Baustrom, Bauwasser, Zählerablesung und Gewässerschutz (WHG) 9.1 Anschlusspunkte und Verbrauch: Die zentralen Übergabepunkte für Baustrom und Bauwasser auf dem Baufeld werden bereitgestellt. Die behördlichen Verbrauchskosten für Strom und Wasser trägt der Auftraggeber; eine gesonderte Umlage erfolgt nicht. 9.2 Medienführung und Zählerkontrolle: Sämtliche Zuleitungen, Schläuche, Kabeltrommeln und Unterverteiler ab den Übergabepunkten bis auf das Dach sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten betriebssicher vorzuhalten und gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. Die Zählerstände werden monatlich gemeinsam mit der Bauleitung erfasst. Festgestellte Defekte oder Leckagen sind unverzüglich anzuzeigen. 9.3 Beseitigung von Niederschlagswasser auf der Dachtragschale: Das Beseitigen von Niederschlagswasser, Schnee oder Reif von den verlegten Stahltrapezprofilen bzw. der Betondecke vor dem Aufbringen von Voranstrichen, Dampfsperren oder Dämmstoffen gehört gemäß VOB/C ATV DIN 18338 zur vertraglichen Nebenleistung des Auftragnehmers. Dämmstoffe und Abdichtungslagen dürfen ausschließlich auf besenreine, trockene und eisfreie Untergründe verlegt werden. 9.4 Gefahrstoffe und Gewässerschutz (WHG): Beim Umgang mit Bitumen- Voranstrichmitteln, Kaltklebern, Nahtreinigern und Flüssigkunststoffen sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der TRGS strikt einzuhalten. Gebinde sind stets auf dichten Auffangwannen zu lagern. Das Ausgießen von Restmengen oder Lösungsmitteln auf dem Baufeld, in Entwässerungsrinnen oder im Schotterkörper ist strengstens untersagt. 10. Schnittstellenkoordination, Schutz von Bauteilen und Fassade (Los 4) 10.1 Schnittstelle zu Los 4 (Sandwich-Fassadenpaneele): Der Auftragnehmer hat die Ausführung aller Dachrandabschlüsse, Rinneneinläufe, Attikakantungen und Notüberläufe eng mit dem Fassadenbauer aus Los 4 abzustimmen. Bei Schweißarbeiten mit offener Flammeim Rand-und Attikabereich sind bereits montierte Sandwich-Wandelemente durch feuerfeste Abschirmungen (z. B. Schweißschutzdecken) wirksam vor Hitzeschäden, Rußablagerungen und Bitumenspritzern zu schützen. Beschädigungen oder optische Mängel an den bandbeschichteten Paneelen gelten als vom Auftragnehmer zu vertretender Mangel und verpflichten zum kostenfreien Austausch des betroffenen Paneels. 10.2 Schnittstelle Haustechnik, RWA und Blitzschutz: Das regendichte Einbinden aller werkvertraglich gelieferten RWA-Aufsetzkränze, Dachabläufe, Lüfterrohre, Schwanenhälse sowie der Durchdringungen für die äußere Blitzschutzanlage in die Dachabdichtungslagen gehört zur Leistung des Auftragnehmers. Die Anschlüsse sind streng nach den Herstellervorschriften und den Fachregeln des ZVDH auszuführen. 10.3 Schutz der verlegten Dachhaut und Lastverteilung: Die fertig verlegten Dachabdichtungslagen sind bis zur förmlichen Abnahme vor Punktlasten, Perforationen und Verschmutzungen zu schützen. Verkehrswege für den Materialtransport auf dem Dach sind durchlastverteilende Bohlen oder Bauschutzmatten (Gummigranulat) auszulegen. Das Abstellen schwerer Geräte oder geballter Materialmassen auf ungeschützten Dämmschichten ist unzulässig. |
[Seite 11]
| 03.10.2026 Seite 11 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 11. Qualitätskontrollen, Dichtheitsprüfung und Baustellenreinigung 11.1 Gefälle-und Abflusskontrolle: Nach Fertigstellung der Dachabdichtung ist der planmäßige Wasserabfluss zur 400er Kastenrinne bzw. zu den Abläufen des Techniktrakts durch eine gemeinsame Wasserlaufprobe mit der Bauleitung nachzuweisen. Ein dauerhafterWasseranstau infolge unzureichenden Gefälles oder Bauteilverdrückungen außerhalb der Toleranzen der Flachdachrichtlinie ist unzulässig und vom Auftragnehmer kostenfrei nachzubessern. 11.2 Zerstörungsfreie Nahtprüfung: Sämtliche Nahtverbindungen der Bitumen- bzw. FPO-Dachbahnen sind vom Auftragnehmer lückenlos mittels Nahtprüfnadel bzw. Schälprüfung im Beisein der Bauleitung zu überprüfen. Das Prüfergebnis ist in einem gemeinsamen Abnahmeprotokoll festzuhalten. 11.3 Baustellenreinigung und Schrottentsorgung: Sämtliche Verpackungsmaterialien, Paletten, Folien, Dämmstoffabschnitte, Trapezblech- Verschnitte und leere Gebinde gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ordnungsgemäß und nachweisbar zu entsorgen. Die Dachflächen sowie die zugewiesene BE-Fläche sind täglich besenrein zu hinterlassen. Leichte Dämmstoffabfälle sind sofort in geschlossenen Säcken zu sichern, um ein Verwehen auf das Nachbargrundstück oder das BIC-Gelände zu verhindern. 12. Immissionsschutz, Lärm-und Staubminderung (BImSchG / AVV Baulärm) 12.1 Gesetzliche Grundlagen: Der Auftragnehmer ist zur strikten Einhaltung aller einschlägigen umweltrechtlichen Vorgaben verpflichtet, insbesondere des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) sowie der 32. BImSchV. 12.2 Rücksichtnahme auf den BIC-Betrieb: Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Büroräumen des BIC Nordthüringen sind übermäßige Lärmentwicklungen beim Zuschnitt von Trapezblechen oder Kantteilen zu vermeiden. Trennschleifarbeiten an Profilblechen auf demDach sind aus Korrosions-und Lärmschutzgründen unzulässig; Zuschnitte haben ausschließlich mit Knabbern oder Profilblechscheren (spanlose Kaltverformung) zu erfolgen. 13. Schadstoffvermeidung und Geruchsemissionsschutz am BIC-Bürogebäude 13.1 Geruchsimmissionsschutz bei Bitumenarbeiten: Beim Erhitzen und Verschweißen von Bitumenbahnen sowie beim Aufbringen lösemittelhaltiger Voranstriche ist streng darauf zu achten, dass keine Dämpfe über geöffnete Fenster oder Außenluftansaugungen in dasBürogebäude des BIC Nordthüringen eingezogen werden. Die Bauleitung behält sich vor, bei ungünstigen Windverhältnissen zeitliche Beschränkungen für Geruchs-und Rauchgas-intensive Arbeiten anzuordnen. 13.2 Sicherheitsdatenblätter: Für alle eingesetzten Voranstriche, Kleber, Dichtstoffe und Heißbitumenmassen sind der Bauleitung und dem SiGeKo mindestens 5 Werktage vor Beginn der Arbeiten die aktuellen Sicherheitsdatenblätter unaufgefordert vorzulegen. 14. Sicherheits-und Gesundheitsschutz (BaustellV / DGUV Vorschrift 1 und 38) 14.1 SiGe-Koordination: Für das Bauvorhaben ist ein Sicherheits-und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) durch den Auftraggeber bestellt. Den Weisungen des SiGeKo bezüglich des Arbeitsschutzes und der Baustellensicherheit ist unverzüglich Folge zu leisten. |
[Seite 12]
| 03.10.2026 Seite 12 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 14.2 SiGe-Plan und DGUV-Regeln: Der Auftragnehmer ist zur lückenlosen Einhaltung der Vorgaben des SiGe-Plans, der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der DGUV Vorschrift 1 sowie der DGUV Vorschrift 38 (Bauarbeiten, insbesondere Abschnitte für Dach-und Montagearbeiten) verpflichtet. 14.3 Gefahrenbereiche unter Hebezonen: Während des Einhubs von Trapezblechpaketen, Dämmstoffen oder Schüttgütern sind die Schwenk-und Gefahrenbereiche am Boden durch Absperrketten und Warnschilder zuverlässig gegen unbefugtes Betreten abzusichern. Ein Aufenthalt von Personen unter schwebenden Lasten ist strengstens untersagt. 15. Unfallmeldewesen und Notfallorganisation 15.1 Meldepflicht gegenüber Bauleitung: Jeder Unfall auf der Baustelle– gleichgültig welcher Schwere–ist der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers unverzüglich mündlich und binnen 24 Stunden schriftlich anzuzeigen (unter Verwendung eines formellen Unfallberichts mit Schilderung des genauen Unfallhergangs und der Ursache). 15.2 Gesetzliche Anzeigepflichten: Die öffentlich-rechtlichen Meldepflichten des Unternehmers nach dem Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) gegenüber der zuständigen Berufsgenossenschaft (BG BAU) sowie der staatlichen Arbeitsschutzbehörde (Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz–TLV) bleiben hiervon unberührt und sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich und fristgerecht zu erfüllen. 15.3 Erste Hilfe und Rettungskette am Dach: Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle jederzeit ausreichendes, normgerechtes Verbandsmaterial (DIN 13157 / DIN 13169) bereitzuhalten und ausgebildete Ersthelfer nach DGUV Vorschrift 1 in erforderlicher Anzahl einzusetzen. Das Rettungskonzept für die Rettung verunfallter Personen von der Dachfläche (über die Treppentürme bzw. per Rettungskorb) ist vor Beginn der Montagearbeiten mit dem SiGeKo abzustimmen. 16. Rechnungslegung und Prüffähigkeit gem. § 14 VOB/B 16.1 Form und Gliederung: Alle Rechnungen (Abschlags-, Teilschluss-und Schlussrechnungen) sind gemäß § 14 VOB/B prüffähig zu erstellen. Sie müssen in Aufbau, Positionsnummerierung und Textfolge exakt der Struktur des Leistungsverzeichnisses bzw. des Auftragsschreibens entsprechen. 16.2 Abschlagsrechnungen (A-Konto): Abschlagszahlungen werden ausschließlich auf der Grundlage von prüffähig nachgewiesenen, tatsächlich erbrachten Leistungen freigegeben. Jeder Abschlagsrechnung sind detaillierte Mengenberechnungen, nachvollziehbare Aufmaßblätter mit Positionsbezug sowie die zugehörigen Dachaufmaßskizzen beizufügen. Pauschale Abschlagsforderungen oder prozentuale Schätzungen ohne prüffähiges Aufmaß sind unzulässig und werden nicht zur Zahlung freigegeben. 16.3 Maßgeblicher Rechnungseingang: Als formeller Rechnungseingang gilt ausnahmslos der Tag, an dem die Rechnung einschließlich aller zugehörigen, prüffähigen Aufmaße, Berechnungen, Lieferscheine und Dokumentationsbelege vollständig im Büro der vom Auftraggeber beauftragten Bauleitung vorliegt. 16.4 Schlussrechnung: Der Schlussrechnung ist ein kumuliertes, prüffähiges Gesamtaufmaß über alle vertraglichen Leistungen und genehmigten Nachträge beizufügen. Dem Rechnungsexemplar sind alle Materiallieferscheine, Werksprüfzeugnisse, Übereinstimmungsbestätigungen, die Fachunternehmererklärung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Dokumentation der Blitzschutzeinbindung, die Abnahmeprotokolle der Absturzsicherungen (DGUV) sowie bestätigte Stundenlohnzettel unaufgefordert und geordnet beizulegen. |
[Seite 13]
| 03.10.2026 Seite 13 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 17. Nachtragsmanagement, Mengenfortschreibung und Stundenlohnregelung 17.1 Vorankündigungspflicht (§ 2 Abs. 5 / 6 VOB/B): Beabsichtigt der Auftragnehmer, Ansprüche auf Vergütung für zusätzliche oder geänderte Leistungen geltend zu machen, hat er diesen Anspruch der Bauleitung des AG zwingend VOR Beginn der Ausführung der betreffenden Leistung schriftlich anzuzeigen. Nachtragsangebote sind mit den Formblättern EFB 221 / 223 auf Basis der beim Auftraggeber hinterlegten Urkalkulation vorzulegen. Ohne vorherige schriftliche Beauftragung erbrachte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 8 VOB/B nicht vergütet. 17.2 Mengenabweichungen über 10 % (§ 2 Abs. 3 VOB/B): Eine Anpassung des Einheitspreises bei Mengenüberschreitungen über 10 % erfolgt ausschließlich auf schriftliches Verlangen und nur unter Zugrundelegung der tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten auf Basis der Urkalkulation. Mehrmengen, die auf ungenauen Verschnitt, Abrechnungsfehler oder eigenmächtige Überdeckungsbreiten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, bleiben unberücksichtigt und werden nicht vergütet. 17.3 Strikte Stundenlohnregelung (§ 15 VOB/B): Stundenlohnarbeiten werden ausnahmslos nur vergütet, wenn sie VOR Beginn der Ausführung von der Bauleitung ausdrücklich schriftlich angeordnet wurden. Stundenzettel sind arbeitstäglich, spätestens jedoch binnen einer Ausschlussfrist von 6 Werktagen nach Ausführung bei der Bauleitung zur Gegenzeichnung einzureichen. Nicht fristgerecht eingereichte Stundenzettel gelten als nicht erbracht und begründen keinen Vergütungsanspruch. 18. Zahlungsfristen, Skontovereinbarung, Aufrechnung und Ausschlussfristen 18.1 Zahlungsfristen: Abschlags-und Schlusszahlungen richten sich nach den Bestimmungen des § 16 VOB/B in Verbindung mit den Besonderen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 214). 18.2 Skontoregelung: Sofern im Zuschlagsschreiben ein Skontoabzug vereinbart wird, beginnt der Lauf der Skontofrist mit dem Tag des Eingangs der vollständig prüffähigen Rechnung bei der Bauleitung. Als fristwahrender Tag der Zahlung gilt der Tag, an dem der Zahlungsauftrag der zuständigen Kreiskasse / des Landratsamtes an das Kreditinstitut übermittelt wurde bzw. das Konto des AG belastet wird. 18.3 Verrechnung und Aufrechnung: Der AG ist berechtigt, berechtigte Gegenforderungen (z. B. aus schuldhafter Bauzeitverzögerung, Vertragsstrafen, mangelbedingten Minderwerten, Schadensersatzansprüchen wegen Beschädigung von Bestandsanlagen des BIC oder der Sandwichpaneele aus Los 4 sowie Kosten aus berechtigten Ersatzvornahmen) mit fälligen Vergütungsansprüchen des AN aufzurechnen bzw. bei der Rechnungsprüfung in Abzug zu bringen. 18.4 Wirkung der vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B): Die vorbehaltlose Annahme der durch den Auftraggeber festgestellten und angewiesenen Schlusszahlung schließt alle nachträglichen Forderungen des Auftragnehmers aus, auch wenn Nachforderungen aus Vorbehalten bei Abschlagszahlungen hergeleitet werden sollen. Ein Vorbehalt gegen die Schlusszahlung ist vom Auftragnehmer innerhalb einer Ausschlussfrist von 28 Kalendertagen nach Zugang der Schlusszahlungsschrift schriftlich gegenüber dem Auftraggeber zu erklären und innerhalb weiterer 28 Kalendertage prüffähig zu begründen. Nach Ablauf dieser Fristen sind alle Vergütungsansprüche erloschen. 19. Preisbestandteile und Kalkulationsumfang der Einheitspreise |
[Seite 14]
| 03.10.2026 Seite 14 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 19.1 Vollständigkeit der Leistung: Mit den vereinbarten Einheitspreisen sind alle Lieferungen, Leistungen, Nebenarbeiten, Transporte, Hebezeuge, Schutzmaßnahmen sowie Lohn-, Material-, Geräte-und Entsorgungskosten abgegolten, die zur vollen, fachgerechtenund dauerhaft regendichten Fertigstellung des Werkes erforderlich sind. 19.2 Kein Anspruch auf Mehraufwand bei Etappierung: Muss die Leistung aus baubetrieblichen, wetterbedingten oder terminlichen Gründen in getakteten Teilabschnitten, Etappen oder Bauphasen erbracht werden (z. B. abschnittsweises Verlegen der Trapezbleche, Vorabmontage der Notabdichtung vor Montage der Fassadenpaneele aus Los 4), erwächst dem Auftragnehmer hieraus kein Anspruch auf gesonderte Vergütung oder Rüstzulagen. 19.3 Höhenlagen und Geschosse: Sämtliche Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Einbauhöhe, Geschossebene oder Erreichbarkeit auf dem Dach, soweit im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich differenzierte Positionen vorgegeben sind. 20. Baustellenorganisation, Bautagebuch, Arbeitszeiten und Behinderungen 20.1 Ständige deutschsprachige Bauleitung: Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass während der gesamten Ausführungszeit er selbst oder ein qualifizierter, deutschsprachiger und bevollmächtigter Vertreter (Fachbauleiter / Dachdeckermeister) ständig aufder Baustelle anwesend ist. Der Bauleiter ist der Bauleitung des AG vor Baubeginn schriftlich unter Angabe der Kontaktdaten (Mobiltelefon, E-Mail) verbindlich zu benennen. 20.2 Bauberatungen und Vorarbeiter: Unmittelbar nach Auftragserteilung findet eine gemeinsame Bauanlaufbesprechung unter Teilnahme aller beteiligten Planer und Gewerke statt; die Teilnahme ist für den AN Pflicht. An den regelmäßigen wöchentlichen Baubesprechungen vor Ort hat neben dem Bauleiter mindestens ein deutschsprachiger Vorarbeiter teilzunehmen, der zur Entgegennahme und unmittelbaren Umsetzung technischer Anweisungen befugt ist. 20.3 Arbeitszeitfenster und Ausschluss von Mehrarbeitszuschlägen: Die regulären Ausführungszeiten auf der Baustelle sind werktags (Montag bis Freitag) von 07:00 bis 18:00 Uhr. Arbeiten außerhalb dieses Zeitfensters sowie an Samstagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bauleitung sowie der behördlichen Genehmigung. Sämtliche Lohnzuschläge für Überstunden, Schlechtwetteraufholungen oder Samstagsarbeit, die zur Einhaltung der vertraglichen Fertigstellungsfristen erforderlich werden, sind mitden vertraglichen Einheitspreisen abgegolten. 20.4 Bautagebuch: Der AN ist zur täglichen Führung eines detaillierten Bautagebuchs gemäß § 4 Abs. 1 VOB/B verpflichtet. Darin sind täglich Witterung, Temperaturen, Windstärken, Personalstärken nach Qualifikation, eingesetzte Großgeräte (Krane, Hubbühnen),Leistungsfortschritt nach Bauteilen/Achsen, die Durchführung der Brandwachen nach Schweißarbeiten sowie etwaige Behinderungen zu erfassen. Die Bautagebuchblätter sind der Bauleitung wöchentlich unaufgefordert zur Gegenzeichnung vorzulegen. 20.5 Witterungseinflüsse und Schlechtwettertage (DWD-Referenzstation): Übliche, jahreszeitlich zu erwartende Witterungseinflüsse (wie Niederschläge, Windperioden oder herbstliche Kälte bis-5 °C) sind in die Ausführungsfristen und die Bauablaufplanung eingerechnet. Behinderungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B können nur anerkannt werden, wenn die Witterungsbedingungen nachweislich von den langjährigen statistischen Mittelwerten der für den Standort maßgeblichen DWD-Messstation (Station Artern bzw. Sondershausen) signifikant abweichen (z. B. anhaltende Windstärken über 6 Bft, die Kran-und Dacharbeiten unmöglich machen, oder extreme Starkregenereignisse). Der Auftragnehmer hat den Nachweis anhand der amtlichen DWD-Klimadaten auf eigene Kosten zu führen. |
[Seite 15]
| 03.10.2026 Seite 15 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 20.6 Formelle Anforderungen an Behinderungsanzeigen (§ 6 VOB/B): Eine Behinderungsanzeige nach § 6 Abs. 1 VOB/B ist nur dann wirksam und beachtlich, wenn sie unverzüglich schriftlich erfolgt und kumulativ folgende Angaben detailliert enthält: die genaue bauliche Bezeichnung des betroffenen Dachbereichs (Achsen, Dachfläche), die konkret behinderte Teilleistung und deren Auswirkung auf den Rahmenterminplan, die Anzahl der tatsächlich behinderten Arbeitskräfte und stillgesetzten Großgeräte sowie die vom Auftragnehmer zur Schadensminderung (§ 6 Abs. 3 VOB/B i. V. m. § 254 BGB) geprüften und durchgeführten Ausweich- oder Umstellungsmaßnahmen. Pauschale, unkonkrete oder erst nachträglich eingereichte Behinderungsanzeigen entfalten keine Rechtswirkung. 21. Vertragsgrundlagen und Vergabehandbuch Bund (VHB) Dem Bauvertrag werden neben dem Angebotsschreiben, diesem Leistungsverzeichnis sowie den Bauzeichnungen und Berechnungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) sowie die Bestimmungen des Vergabehandbuchs Bund (VHB) zugrunde gelegt: 21.1 Vertragserfüllungsbürgschaft: Richtet sich nach den Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 214). 21.2 Mängelansprüchebürgschaft (Gewährleistung): Richtet sich nach den Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 214). 21.3 Bauzeit und Fristen: Die Ausführungsfristen ergeben sich verbindlich aus dem Zuschlagsschreiben bzw. den Besonderen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 214) in Verbindung mit dem Rahmenterminplan. 21.4 Besondere Vertragsbedingungen zu Fristen (Ergänzung zu Fbl. 214 VHB): Ziffer 1 der Besonderen Vertragsbedingungen (Fbl. 214 VHB) wird um folgende Ziffer 1.3 verbindlich ergänzt: „1.3 Sämtliche der in Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen vereinbarten Fristen sind Vertragsfristen. Das gilt insbesondere für die Fertigstellungsfrist. Im Wege der Überarbeitung eines Bauzeiten-und Ablaufplanes sich neu ergebende Fristen sind automatisch ebenfalls Vertragsfristen. Das gilt insbesondere auch für densich daraus ergebenden neuen Fertigstellungstermin. Auch der neue Fertigstellungstermin ist kalendermäßig bestimmt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB und darüber hinaus automatisch vertragsstrafenbewehrt. Die beiden vorstehenden Sätze gelten sinngemäß inBezug auf nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B verlängerte Ausführungsfristen bzw. Vertragsfristen.“ 21.5 Besondere Vertragsbedingungen zu Vertragsstrafen (Ergänzung zu Fbl. 214 VHB): Ziffer 2 der Besonderen Vertragsbedingungen (Fbl. 214 VHB) wird um folgende Ziffer 2.4 verbindlich ergänzt: „2.4 Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Bauzeitverlängerungsansprüche des AN verschieben, oder soweitVertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, knüpft die vereinbarte Vertragsstrafenregelung unmittelbar an die neu bestimmten Termine an, ohne dass es hierzu einer erneuten gesonderten Vereinbarung oder eines erneuten Vorbehalts hinsichtlich derVertragsstrafenregelung bedarf.“ Hinweis zur Vertragsstrafenhöhe: Die Höhe der Vertragsstrafe bei Überschreitung der verbindlichen Fertigstellungsfrist bzw. von vertraglich vereinbarten Zwischenfristen richtet sich nach den Vorgaben des Formblatts 214 VHB (maximal 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag des Verzugs, begrenzt auf insgesamt höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme). Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung gemäß § 11 Abs. 4 VOB/B geltend gemacht werden. 22. Rangfolge der Vertragsbestandteile und Ausschluss von AGB 22.1 Rangfolge gem. § 1 Abs. 2 VOB/B: Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: -Das Auftragsschreiben (Zuschlagsschreiben) des Auftraggebers |
[Seite 16]
| 03.10.2026 Seite 16 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| -Die Leistungsbeschreibung (dieses Leistungsverzeichnis inklusive der vorliegenden Allgemeinen Vorbemerkungen sowie etwaiger titelspezifischer Hinweise) -Die Besonderen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 214) nebst den vorstehenden Ergänzungen -Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (VHB Formblatt 215) -Die Ausführungs-und Genehmigungspläne sowie Berechnungen -Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C, ATV DIN 18299, ATV DIN 18338, ATV DIN 18335 sowie die einschlägigen Gewerkenormen in neuester Fassung) -Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 22.2 Ausschluss von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters: Etwaige Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs-oder Zahlungsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil. Ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Mit Abgabe des Angebotserkennt der Bieter die vorliegenden Ausschreibungs-und Vertragsbedingungen des Auftraggebers ausnahmslos und uneingeschränkt an. 22.3 Vertragsbestandteil bei Angebotsabgabe: Mit der Abgabe des Angebotes werden die vorliegenden Allgemeinen Vorbemerkungen sowie alle darin enthaltenen technischen, baubetrieblichen und vertraglichen Festlegungen ohne gesonderte Unterzeichnung automatisch und vollumfänglich integraler Vertragsbestandteil. Der Bieter bestätigt mit der Einreichung seines Angebots, dass sämtliche genannten Erfordernisse, Schnittstellen und Randbedingungen in den Einheitspreisen berücksichtigt und einkalkuliert sind. Vertragsrelevante Vereinbarungen Dem Bauvertrag sollen-neben allen seinen Anlagen sowie den Festlegungen aus dem Vergabehandbuch Bund (VHB)-die weiteren Vereinbarungen zugrunde gelegt werden. -Vertragserfüllung: 5 % (z. B. über Bürgschaft oder Einbehalt, wenn über 250.000 EUR Netto Auftragssumme) -Gewährleistung: 3 % -Baustromanschluss: gem. Titel "BE" herstellen u. vorhalten. Anmeldung für Bauherrn vornehmen. Der Bauherr trägt die Verbrauchskosten. -Bauwasseranschluss: gem. Titel "BE" herstellen u. vorhalten. Anmeldung für Bauherrn vornehmen. Der Bauherr trägt die Verbrauchskosten. -Bauzeiten: siehe VHB -Fbl. 214 VHB: Ziffer 1 der Besonderen Vertragsbedingungen wird um folgende Ziffer 1.3 ergänzt: "1.3 Sämtliche der in Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen vereinbarten Fristen sind Vertragsfristen. Das gilt insbesondere für die Fertigstellungsfrist. Im Wege der Überarbeitung eines Bauzeiten-und Ablaufplanes sich neu ergebende Fristen sind automatisch ebenfalls Vertragsfristen. Das gilt insbesondere auch für den sich daraus ergebenden neuen Fertigstellungstermin. Auch der neue Fertigstellungstermin ist kalendermäßig bestimmt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB und darüber hinaus automatisch vertragsstrafenbewehrt. Die beiden vorstehenden Sätze gelten sinngemäß in Bezug auf nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B verlängerte Ausführungsfristen bzw. Vertragsfristen." -Fbl. 214 VHB: Ziffer 2 der Besonderen Vertragsbedingungen wird um folgende Ziffer 2.4 ergänzt: |
[Seite 17]
| 03.10.2026 Seite 17 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| "2.4 Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Bauzeitverlängerungsansprüche des AN verschieben, oder soweitVertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, knüpft die vorstehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne dass es hierzu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Vertragsstrafenregelung bedarf." |
[Seite 18]
| 03.10.2026 Seite 18 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1. 1.1. 1.2. | Titel: Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung, Einrichten, Vorhalten, Rückbauen Baustelleneinrichtung liefern und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Die Baustelleneinrichtung muss auf die auszuführende Leistung des gesamten LV'sabgestimmt sein. Nach Beendigung der Leistung ist diese Einrichtung wieder zu entfernen. Vorhaltedauer: für die eigene Leistungszeit Eigener Baustromverteiler an Baustromanschluß des Bauherrn anschließen, warten, vorhalten, rückbauen. Gleiches gilt für Bauwasser-wenn Bedarf besteht. Vorhaltung: eigene Leistungszeit Es ist kein Kran seitens des Rohbauunternehmens vorhanden. Ein eigener Kran/Hebezeug (z. B. Mobilkran) zur Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistung ist in die BE einzurechnen. Länge der Halle: rd. 115 m. Breite der Halle: ca. 14 m. Traufhöhen 6,5bis 7,5 m. Dachneigung 2 %. Der Untergrund ist durch den Rohbau tragfähig hergestellt. 1,00 Psch _______________ __________________ Absturzsicherungen Montagezustand Temporären Seitenschutz als Absturzsicherung für Arbeiten auf der Flachdachfläche gemäß DIN EN 13374 (Schutzklasse A), DGUV Vorschrift 38 sowie den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.1 liefern, an den Dachrandbereichen (Traufe und Ortgänge) fachgerecht montieren, für die Dauer der Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten vorhalten und nach vollständiger Fertigstellung der Dachhaut demontieren und abtransportieren. Ausführung und Befestigung:Die Montage und Verankerung der Geländerpfosten erfolgt auf dem bauseitigen Primärtragwerk (Stahlbetonstützen und Pultdachbinder im Achsabstand 4,50 m) bzw. der verlegten Dachtragschale: Vorrangig über bauaufsichtlich zugelassene Seitenschutz- Pfostenschuhe, montiert auf den Obergurten der verlegten Stahltrapezprofile (Profil H 135/310, t = 1,25 mm) mittels zugelassener Dünnblechschrauben/Dichtschrauben, bzw. über bauaufsichtlich zugelassene Klemmen/Zwingen direkt an den Stahlbeton-Pultdachbindern bzw. Randträgern. Ausstattung des Geländers (dreiteiliger Seitenschutz): Pfostenabstand nach statischer Vorgabe des Systemherstellers (max. 2,50 m), Oberholm (Handlauf), Mindesthöhe 1,00 m über Oberkante Dachtragschale / Arbeitsfläche, Zwischenholm (Knieleiste), Bordbrett (Fußwehr), Mindesthöhe 150 mm. Dachneigung: 2 % Inkl. aller Verbindungsmittel, statischem Verwendbarkeitsnachweis des Systemherstellers für die Befestigung auf dem Trapezprofil H 150/280 / Betonbinder, Vorhaltung von Revisionsöffnungen sowie der laufenden Sicherheitsüberprüfung während der Vorhaltezeit. |
[Seite 19]
| 03.10.2026 Seite 19 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1.3. | Vorhaltung: eigene Leistungszeit Es handelt sich um 2 Dächer. Beide sind rechteckig vom Grundriss her. 2 Durchstiegsöffnungen vom Treppenturm sind einzurechnen. Abrechnungseinheit: Laufende Meter (m), gemessen an den gesicherten Außenkanten der Dachfläche. 280,00 m _______________ __________________ Wie vor, jedoch Mehr-oder Minderpreis nach Montage der Wandpaneele Mehr-oder Minderpreis zu vorstehender Position für den Fall, dass die Montage des bauzeitlichen Seitenschutzes auf Anordnung des Auftraggebers abweichend erstnach Errichtung der bauseitigen Außenwand-Sandwichpaneele ausgeführt wird. Geänderte Ausführungs-und Montagebedingungen: Die Befestigung der Geländerpfosten erfolgt abweichend von vorstehender Position nicht auf der Stahltrapeztragschale, sondern über geprüfte System-Klemmkonsolen / Attikazwingen direkt auf den oberen Köpfen der montierten Sandwich-Wandelemente (10 cm Stärke) bzw. der oberen Wandabschlusskantung. Zwingende Schadensprävention:Die Befestigung hat zwingendvollständig durchdringungsfrei und beschädigungsfreifür die werkseitig beschichteten Deckschalen der Sandwichpaneele zu erfolgen. Es sind zwingend Klemmen mit geeigneten Druckverteilungs-und Gummischonbacken einzusetzen. Jegliches Durchbohren, Durchschrauben oder Vernieten in die Sichtflächen der Fassadenpaneele ist unzulässig. In die Einheitspreisänderung sind alle Mehr-oder Minderaufwendungen für das erschwerte Anarbeiten der Dachabdichtungslagen im Trauf-/Ortgangbereich sowie das bauzeitliche Versetzen/Freihalten der Zwingen zur Montage der Rinneneinlauf-und Ortgangbleche einzukalkulieren. Der angebotene Einheitspreis versteht sich als Mehr-oder Minderpreis je laufendem Meter (m). 280,00 m _______________ __________________ |
[Seite 20]
| 03.10.2026 Seite 20 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. | Treppenturm, freistehend, Dachaufstieg, H = 7 m Freistehenden, systemgebundenen Gerüst-Treppenturm als sicheren und verkehrsgerechten Dachaufstieg zurDachfläche der Halle gemäß DIN EN 12811-1, DIN 4420, DGUV Vorschrift 38 sowie TRBS 2121-1 anliefern, fachgerecht montieren, für die Dauer der Dacharbeiten vorhalten und nach Fertigstellung demontieren und abtransportieren. Leistungsdaten: Einsatzort:Fahrzeughalle Austrittshöhe:bis 7,00 m über Gelände (exakt an Trauf- /Attikahöhe anzupassen). Ausführung:4-stieliger Modulgerüstturm, Treppenläufe mit rutschhemmenden Aluminium-oder Stahl-Gitterroststufen (Stufenbreite mind. 0,60 m, Lastklasse 3), beidseitige Handläufe, Zwischenpodeste. Kopfpodest:Höhengleicher Übergang auf Dachtragschale, dreiseitig geschlossene Umwehrung mit dreiteiligem Seitenschutz (Handlauf, Knieleiste, Bordbrett), lückenloser Anschluss an den Dachrand-Seitenschutz. Standsicherheit:Vorrangig über Dreiecksausleger / Fußverbreiterung und Ballastierung. Keine sichtbare Durchbohrung der Sandwich-Wandelemente. Turm komplett freistehend. Inkl. statischem Typennachweis und Freigabeprüfung durch befähigte Person nach BetrSichV mit Prüfetikett. 7,00 m _______________ __________________ Wie vorstehend beschrieben, jedoch H = 8 m Wie vorstehend beschrieben, mit folgender Änderung: Höhe = 8 m 8,00 m _______________ __________________ Vorhaltung Treppentürme Vorhaltung für vorstehende Treppentürme: 10 Wochen 150,00 mWo _______________ __________________ Dokumentation Diese Position ist für die folgenden Teilleistungen dieses LV zu verpreisen: *Abdichtungen *Dämmungen *Trapezprofile *Absturzsicherungen *RWA-Anlagen Erstellung der vom AG geforderten Dokumentationsunterlagen mit Inhalt und Ausführung nach den Vorgaben des AG. Die Erstellung der Dokumentations-, Bestands-und Revisionsunterlagen umfasst folgende Leistungen: |
[Seite 21]
| 03.10.2026 Seite 21 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1.8. | Die Dokumentations-, Bestands-und Revisionsunterlagen sind in Ordnern mit Inhaltsverzeichnis in folgender Grob-Gliederung (Untergliederung durch AN entsprechend tatsächlichen Umfang) zu liefern: 0-Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis zu den beiliegenden Nachweisen und Produktunterlagen, wie folgt gegliedert: *Lfd. Nr./ Pos.-Nr. (LV)/ Bezeichnung/Datum/Seiten 1-Erklärungen Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung 2-Produkt-, Hersteller-und Lieferantennachweise *Nachweise zu allen Material-und Produktlieferungen *Produktnachweisen, Prüfzeugnisse, Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, CE-Unterlagen oder dergleichen 3-Wartungs-und Nutzungshinweise *** Alle Unterlagen sind dreifach zu übergeben. Sind in o. g. Unterlagen Aussagen zu mehreren Typen von Produkten enthalten, so ist der tatsächliche Typ durch farbige Signatur eindeutig zu kennzeichnen. Die Trennung der einzelnen Gliederungspunkte hat durch Trennblätter mit verstärktemLochrand und mit Beschriftung (Lfd.Nr.) entsprechend dem Inhaltsverzeichnis zu erfolgen. Unterlagen im Format größer als A4 sind grundsätzlich mit selbstklebenden Verstärkungs-Lochbändern zu versehen. Das Inhaltsverzeichnis entspr. Gliederungspunkt 0 ist 1-fach als Datei im MS-Exel-Format zu übergeben. Die Dokumentations-, Bestands-und Revisionsunterlagen sind eine Woche vor Leistungsabnahme bzw. Nutzereinweisung beim Planer zur Vorkontrolle vorzulegen. Die Vorlage der vollständigen Dokumentations-, Bestands- und Revisionsunterlagen ist Grundlage für die abschließende Schlussabnahme der Leistungen des AN. 1,00 Psch _______________ __________________ Dichtheitsprüfung Flachdächer Durchführung einer Dichtheitsprobe für die Flachdächer durch einen zugelassenen Sachverständigen. Hochspannungsverfahren (Trockenortung/Funkenschlagverfahren) nach DIN 55670. Verfahren zur Überprüfung von elektrisch nichtleitendem Material auf horizontaler oder vertikaler Ebene (Abdichtung) nach DIN 55670: Die Oberseite der Abdichtung wird mittels bündig aufliegender Porensuchelektrode gleichmäßig überstrichen. Die Höhe der elektrischen Spannung richtet sich nach der Schichtdicke des zu prüfenden Materials. Damit können Leckagen durch Funkenentladung, sowie durch optische und akustische Anzeige, sichtbar gemacht und punktgenau geortet werden. |
[Seite 22]
| 03.10.2026 Seite 22 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1.9. | 1. Termin: Prüfung der Dachfläche durch den Sachverständigen. Markierung von Schadstellen und Fotodokumentation 2. Termin: Nachprüfung durch den Sachverständigen, nach Abarbeitung der Mängel aus Termin 1. Mit Fotodokumentation und Abschlussbericht. Alle Unterlagen digital. Inkl. aller Fahrt- und Nebenkosten sowie der erforderlichen Prüfgeräte. Dachfläche 1: ca. 790 m² Dachfläche 2: ca. 750 m² Dachfläche 3: ca. 85 m² Vorstehende Prüfung gilt nicht für FPO-Abdichtungen. 1,00 Psch _______________ __________________ Schweißproben Tägliche Schweiß-und Schälproben zur Eigenüberwachung Tägliche Durchführung, Dokumentation und Vorlage von Probeschweißungen (Schweißproben) zur qualitativen Eigenüberwachung der Nahtfügung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), DIN 18531 sowie in Anlehnung an DVS 2225-1 (FPO-Bahnen) bzw. Herstellervorgaben (Polymerbitumenbahnen). Leistungsumfang: -Durchführung arbeitstäglich zwingend VOR Beginn der regulären Verlege-und Schweißarbeiten sowie nach jedem signifikanten Witterungswechsel (Temperaturabfall, Feuchte, Windstärkenänderung). -Justierung der Schweißparameter (Temperatur, Anpressdruck, Düseneinstellung, Schweißgeschwindigkeit) an Schweißautomaten und Handschweißgeräten. -Anfertigung von Prüfstreifen (Länge ca. 50 cm, Breite mind. 10 cm) aus dem Original-Baustellenmaterial unter realen Baustellenbedingungen. -Nach vollständigem Erkalten: Durchführung eines zerstörenden Schälzugversuchs (Handschälprüfung nach DVS 2226-2). Gefordertes Prüfergebnis: Homogener Gefügebruch im Material außerhalb der Naht (Materialversagen); ein adhäsives Aufschälen in der Schweißebene (Trennflächenbruch) ist unzulässig und führt zur Neujustierung und Wiederholung der Probe. -Witterungsfeste Kennzeichnung der bestandenen Schweißprobe mittels Folienstift (Datum, Uhrzeit, Schweißgerät-Nr., eingestellte Temperatur in °C, Schweißgeschwindigkeit m/min, Außentemperatur, Name des Schweißers). -Tägliche Vorlage der beschrifteten Probe zur Gegenzeichnung und Tagesfreigabe durch die Bauleitung vor Ort. -Geordnete Aufbewahrung aller Probekörper auf der Baustelle und lückenlose Übergabe im Revisionsordner zur Abnahme. Abrechnung als Pauschale 1,00 Psch _______________ __________________ |
[Seite 23]
| 03.10.2026 Seite 23 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 1.10. 1.11. | Vakuumglockenprüfung FPO Zerstörungsfreie Vakuumprüfung an T-Stößen und Anschlüssen Zerstörungsfreie Dichtheitsprüfung der Schweißnähte an Detailpunkten, T-Stößen, Eckausbildungen, Lüftern, Entwässerungseinläufen und Aufkantungen mittels transparenter Vakuum-Prüfglocke nach DIN EN 1593. Leistungsumfang: -Benetzen des Prüfbereichs mit schaumbildender Prüflösung (Prüfschaum) -Aufsetzen der Vakuumglocke und Erzeugen eines Unterdrucks von mindestens 0,2 bar (200 hPa) bis 0,5 bar -Visuelle Kontrolle auf Blasenbildung über eine Standzeit von mind. 10 s -Protokollierung der geprüften Punkte im Revisionsplan -Bei Undichtigkeit: Fachgerechtes Nachschweißen mit Überschweißstreifen und Wiederholungsprüfung. 30,00 St _______________ __________________ Nahtprüfung FPO Lückenlose mechanische Nahtprüfung aller Schweißnähte Lückenloses Abfahren aller Schweißnahtkanten (Längs-, Quer-und T-Stöße sowie Zuschnittsnähte) der verlegten FPO-Abdichtung nach vollständigem Erkalten (frühestens 1 Stunde nach Schweißung) mit einer stumpfen Nahtprüfnadel (Spitzendurchmesser 2 mm, 45°-Winkel) gemäß ZVDH- Flachdachrichtlinie und DVS 2225-4. Einschließlich: -Kennzeichnung aller geprüften Nahtabschnitte auf der Bahn mit wetterfestem Wachsstift / Signierkreide -Sofortige fachgerechte Nacharbeit mangelhafter Nahtstellen und erneute Nachprüfung -Führung eines Nahtprüfplanes (Dachaufsicht mit eingetragenen Nahtnummern, Prüfdatum und Unterschrift des Prüfers) -Förmliche Übergabe des Nahtprüfprotokolls an die Bauüberwachung vor Freigabe von Folgegewerken oder Auflasten. 1,00 Psch _______________ __________________ Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung __________________ |
[Seite 24]
| 03.10.2026 Seite 24 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. | Titel: Flachdacharbeiten - Fahrzeughalle/Lager/Halle Hauptamt Untertitel: Abdichtung, Dämmung Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung für die Ausführung der folgenden Dachabdichtung bestehend Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung. *Nachweis der mechanischen Befestigung für den Dachaufbau (Windsog), Entwässerung (Fallrohre, Rinnen). Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Positionen erforderlich sein, so sind diese mit dem Architekten und dem Bauherrn detailliert abzustimmen. *Erstellung von Verlegepläne der Dachdeämmung Die genannten Nachweise sind vor Beginn der Ausführungen vorzulegen: - 1 x für Bauherr - 1 x für Bauleitung Die Unterlagen sind zusätzlich in digitaler Form im pdf-Format zu übergeben. Angaben zur Belastung: -Standort: Sondershausen OT Berka, 198 m ü NN -Eigengewicht Dachaufbau: 1,3 kN/m2 -Schneelastzone: 2 mit Schneeverwehungen im Bereich Lichtkuppel -Windzone: 2 / Binnenland Angaben zum Gebäude -Länge / Breite: ca. 115 / 14 m -Höhe Traufe/First: ca. 7,6 / 8,5 m -Dachneigung Pultdach: 2 % 1,00 Psch _______________ __________________ Stahlprofilbleche vorbereiten Vorhandene Stahlprofilbleche von Staub und losen Teilen säubern. Scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein abfegen. Anfallenden Schutt nach Materialien trennen und vom Dach in die Container schaffen, inkl. Entsorgung. 1.554,00 m2 _______________ __________________ |
[Seite 25]
| 03.10.2026 Seite 25 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. | Stahlprofilblech primern Elastomerbitumen Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, geprüft nach DIN EN 14188-4, gut deckend auf die sauberen und trockenen Obergurte der Stahlprofilbleche aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein. Verbrauch: ca. 0,10-0,20l/m2 Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach Temperatur) Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften. In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger Bitumenprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt. 1.554,00 m2 _______________ __________________ Kaltselbstklebende Dampfbremse Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn auf Stahlprofilblech Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn, d = 3,5 mm, bestehend aus hochreißfestem Aluminium-Verbundträger, sd > 1.500 m, oberseitig PP-Vlies und 10 cm Sicherheitsnaht, unterseitig SK-Bitumen und abziehbare Folie, durch Abziehen der unterseitigen Folie aufkleben. Selbstklebenden Nahtbereich andrücken und anschließend mit Handbrenner verschweißen. Dampfsperrbahn muss auch als Not-und Behelfsabdichtung eingesetzt werden können! Nähte 10 cm und Stöße 8 cm breit überdecken, mit Handbrenner oder Heißluftgerät vollflächig verschweißen und andrücken. Dabei ist ein 45°-Eckschnitt an der unteren Lage im Bereich des T-Stoßes auszuführen. Im Bereich von Durchbrüchen und Anschlüssen ist die Dampfsperre dampfdicht anzuschließen bzw. hochzuführen. Die Obergurte der Stahlprofilbleche müssen sauber sowie öl-, staub-und fettfrei sein. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, wie z. B. hohe Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen, sind besondere Maßnahmen zu ergreifen. 1.554,00 m2 _______________ __________________ Dämmung EPS 035 DAA dh, 100 mm Dachdämmung auf Trapezblech mit Dampfbremse, aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 liefern und dicht gestoßen im Verband, auch 2-lagig möglich, lose verlegen. Die Wärmedämmplatten, die nicht durch die mechanische Befestigung der Dachabdichtung erfasst werden, sind für sich getrennt nach Herstellerangaben mechanisch zu befestigen. Wärmedämmung: EPS 035 DAA dh Brandverhalten: Euroklasse E nach DIN EN 13501-1 Baustoffklasse: B2 (DIN 4102) Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) Anwendungstyp: DAA dh Druckspannung: mind. 150 kPa Gefälle: 2 %, Pultdach Dicke: 100 mm |
[Seite 26]
| 03.10.2026 Seite 26 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. | Erstellung Verlegepläne: siehe "Techn. Bearbeitung" Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 1.554,00 m2 _______________ __________________ Elastomer-Bitumen-Schweißbahn, 1. Lage Dachabdichtung, 1. Lage, bestehend aus Elastomerbitumen- Schweißbahn, oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht, unterseitig Rillen-VARIO und Folie, d = 4,0 mm, Einlage 150 g/m2 Polyestergewebe-Verbundträger, auf vorbereiteten Untergrund lose im Innenbereich der Dachfläche auslegen und im Nahtbereich mit zugelassenen Befestigern, Tellergröße 82 x 40 mm, mechanisch befestigen. Anzahl der Befestiger gem. DIN EN 1991-1-4 bzw. Flachdachrichtlinien, Anh. 1. Befestigeranzahl: 2,2 St/m2 Anschließend Nähte und Stöße 8 cm überdecken, vollflächig verschweißen und andrücken. Eigenschaftsklasse E1 Anwendungstyp DO/DU/BA 1.554,00 m2 _______________ __________________ 1. Lage, mechanisch fixiert, Innenrand 1. Abdichtungslage wie in der Vorposition beschrieben fachgerecht verlegen, jedoch im Innenrandbereich der Dachfläche. Anzahl der Befestiger gem. DIN EN 1991-1-4 bzw. Flachdachrichtlinien, Anh. 1. Befestigeranzahl: 2,9 St/m2 410,00 m2 _______________ __________________ 1. Lage, mechanisch fixiert, Außenrand 1. Abdichtungslage im Außenrandbereich der Dachfläche wie vor beschrieben verlegen und zusätzlich in der Bahnmitte befestigen. Anschließend einen Streifen der 1. Lage, b = 25 cm, vollflächig über die mittige Fixierlinie schweißen. Anzahl der Befestiger gem. DIN EN 1991-1-4 bzw. Flachdachrichtlinien, Anh. 1. Befestigeranzahl: 5,5 St/m2 240,00 m2 _______________ __________________ |
[Seite 27]
| 03.10.2026 Seite 27 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. | 1. Lage, mechanisch fixiert, Eck 1. Abdichtungslage im Eckbereich der Dachfläche wie vor beschrieben verlegen und zusätzlich in der Bahnmitte befestigen. Anschließend einen Streifen der 1. Lage, b = 25 cm, vollflächig über die mittige Fixierlinie schweißen. Anzahl der Befestiger gem. DIN EN 1991-1-4 bzw. Flachdachrichtlinien, Anh. 1. Befestigeranzahl: 5,8 St/m2 56,00 m2 _______________ __________________ Lagesicherung Dachdämmung Lagesicherung der Dachdämmung durch systemgeeignete Verklebung gemäß Windlastberechnung. 1.554,00 m2 _______________ __________________ Schweißbahn-Oberlage vollflächig Schweißbahn-Oberlage vollflächig aufschweißen. Oberlage der Dachabdichtung, bestehend aus Elastomer-Bitumen- Schweißbahn, oberseitig lichtgrau bestreut, Sicherheitsnaht und bestreuungsfreier Querstoß, unterseitig Rillen-VARIO und Folie, d = 5,2 mm, Einlage 260 g/m2 Glas-Polyester-Verbundträger, auf vorbereiteten Untergrund vollflächig aufschweißen. Dabei sind die Nähte 8 cm und die Stöße 10 cm breit zu überdecken und zu verschweißen. Austretendes Bitumen an den Nahtüberdeckungen kann auf besonderen Wunsch des Auftraggebers zusätzlich mit Abstreumaterial im noch klebefähigen Zustand abgestreut werden. Es handelt sich hierbei um eine zusätzlich zu vergütende Leistung. Eigenschaftsklasse E1 Anwendungstyp DO Kaltbiegeverhalten und Wärmestandfestigkeit nach Alterung gemäß EN 1296 geprüft. Widerstand gegen statische Belastung nach EN 12730: Höchste Laststufe von 20 kg bestanden. Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. 1.554,00 m2 _______________ __________________ |
[Seite 28]
| 03.10.2026 Seite 28 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. | Abschottungen einbauen Abschottungen zur Reduzierung des Risikos der Wasserwanderung innerhalb des Schichtenpakets bei Beschädigung der Abdichtung wie folgt herstellen: 2-K-PU Flüssigkunststoff als flüssige Dampfbremse im Bereich der verlegten Wärmedämmung bis zur Oberseite hoch ziehenund mindestens 10 cm auf die Dampfsperrbahn einbinden. Im Bereich der Abschottung ist die Dampfsperrbahn in einer Breite von mindestens 50 cm vollflächig aufzuschweißen oder zu verkleben. Die Abschottungen sind in einem Dachaufsichtsplan einzuzeichnen undzu vermaßen. Passend zur Dämmhöhe dieses Titels. 83,10 m _______________ __________________ Kontrollschacht in Dachaufbau Kontrollöffnungsschacht, DN 125, einteilig, zum nachträglichen Einbau in Bitumendach liefern, einbauen und eindichten, inkl. Kernbohurng in Warmdachaufbau bis zur Dampfsperre. Schacht inkl. Schraubdeckel. Dämmstärke: 100 mm 8,00 St _______________ __________________ Dachrand, Warmdach Dachrand Warmdach, zweilagig. Dachrandabschluss wie folgt herstellen: Dampfsperrbahn bis zum Dachrand verlegen. Drei Holzbohlen aus z. B. KVH, je 3 x 14 cm, mit Dämmstoffplatten aus EPS 035 DAA dh, d = Dämmstoffdicke abzüglich 3 cm und Abstandshölzern unterbauen und am Dachrand befestigen (Berechnungsgrundlage DIN EN 1991-1-4). Streifen der Dampfsperrbahn, auf die Dampfsperre vollflächig aufschweißen bzw.-kleben und bis zur Oberkante der Bohlenkonstruktion an der Innenseite hochführen und fixieren. Nach Verlegung der Wärmedämmung und der 1. Abdichtungslage Dämmstoffkeil, ca. 5 x 5 cm, durch Anflämmen der 1. Abdichtungslage fixieren. Anschlussbahn unbestreut oder Streifen der 1. Lage, b = 33 cm, von der Außenkante der Holzbohlen bis vor den Keil aufschweißen. Im Keilbereich unverschweißt lassen. Oberlage bis Vorderkante Keil aufschweißen. 277,00 m _______________ __________________ Anschluss Eckausbildung Endausbildungen zum Anschluss der Vorposition, z. B. im Übergang zu aufgehenden Bauteilen fachgerecht herstellen. 60,00 St _______________ __________________ |
[Seite 29]
| 03.10.2026 Seite 29 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. | Traufabschluss Warmdach, zweilagig Traufabschluss passend zum Dachabdichtungsprodukt wie folgt herstellen: Dampfsperrbahn bis zum Dachrand verlegen. Holzbohle aus z. B. KVH, 3 x 14 cm, mit Dämmstoffplatten aus EPS 035 DAA dh, d = Dämmstoffdicke abzüglich 4 cm und Abstandshölzern unterbauen und am Dachrand befestigen (Berechnungsgrundlage DIN EN 1991-1-4). auf die Dampfsperre vollflächig aufschweißen bzw.-kleben und bis zur Oberkante der Bohlenkonstruktion an der Innenseite hochführen und fixieren. Nach Montage der Rinnenhalter und des Traufblechs als Stützblech, Traufblech mit Elastomerbitumen-Voranstrich grundieren. Nach Verlegung der Wärmedämmung Schleppstreifen aus SCR-Matte, b = ca. 10 cm, über der Traufblechkante verlegen. 1. Abdichtungslage bis zur Hälfte des Traufblechs aufschweißen. Oberlage bis zur Tropfkante des Traufblechs aufschweißen. 222,00 m _______________ __________________ Mehrteiliges Dachrandprofil, h 30 cm Mehrteiliges farbbeschichtetes Aluminium -Dachrandprofil für Schweißbahnanschluss, komplett mit allem Zubehör und Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren und mit Anschlussbahn unbestreut oder Streifen der 1. Lage, b = 33 cm, und Anschlussbahn bestreut oder Streifen der Oberlage, b = 50 cm, in das montierte Dachrandprofil eingeklemmt, eindichten. Blendenhöhe: 300 mm 277,00 m _______________ __________________ Endstücke Endstücke (rechts oder links) liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren. 8,00 St _______________ __________________ Farbbeschichtung Dachrandprofile Farbbeschichtung Dachrandprofile, Zulage Zulage für die Farbbeschichtung der vorgenannten Dachrandprofile aus Aluminium, witterungs-und alterungsbeständig. Farbton: Ral 7016 anthrazitgrau 1,00 Psch _______________ __________________ |
[Seite 30]
| 03.10.2026 Seite 30 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. | Anschluss an Lichtkuppel Abdichtung mit einer Systemlösung "Flüssigkunststoff". Anschluss an Lichtkuppel, 150 x 150 cm, mit Flüssigabdichtung inkl. Eckausbildungen wie folgt herstellen: *Untergrund gegebenenfalls aufrauen und mit Reiniger säubern (siehe Untergrundtabelle). Ränder sowie Abgrenzungen der Abdichtung sollten mit Krepp-Klebeband abgeklebt werden. *Abdichtung mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen Untergrund auftragen und Spezialvlies, 110 g/m2, mit 5 cm Überdeckung vollflächig und hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen sind an den Kontaktflächen zueinander mit der entsprechende Abdichtung zu belegen. *Abdichtung auf das Spezialvlies wie vorbeschrieben auftragen. Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm 9,00 St _______________ __________________ Anschluss an Lüfter, DN 100 Abdichtung mit einer Systemlösung "Flüssigkunststoff". Anschluss an vorhandene Rohrdurchführungen, Lüfter, etc., Durchmesser ca. 100 mm, mit Flüssigabdichtung wie folgt herstellen: Untergrund gegebenenfalls aufrauen, z. B. Edelstahl oder PVC-Dunstrohr und mit entsprechendem Reiniger säubern (siehe Untergrundtabelle). Ränder sowie Abgrenzungen der Abdichtung mit Krepp-Band abkleben. Abdichtung mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen Untergrund auftragen und zugeschnittenes Spezialvlies 110 g/m2 mit 5 cm Überdeckung vollflächig und hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen sind an den Kontaktflächen zueinander mit Abdichtung zu belegen. Vorzugsweise sind die Vliesformteile als Rohrmanschetten in entsprechenden Größen zu nutzen. Abdichtung auf das Spezialvlies wie vorbeschrieben auftragen. Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm 10,00 St _______________ __________________ Leitungshalter Blitzschutz Auf der Dachfläche bauseits gelieferte Leitungshalter für die Blitzschutzanlage einbauen 50,00 St _______________ __________________ |
[Seite 31]
| 03.10.2026 Seite 31 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.1.23. | Mehr-oder Minderpreis FPO-Bahn, 2,0 mm Mehr-oder Minderpreis für die Leistungen dieses Untertitels bei Ausführung der Decklage oberhalb der Dämmung mittels einer 2 mm FPO-Bahn, inkl. aller hierfür zugehörigen Leistungen. *Sonst alle An-und Abdichtungen, Durchführungen, Einfassungen nach dem Herstellersystem des FPO-Bahn- Herstellers. *Pultdach, 2 % Dachneigung *gleichmäßige EPS-Dämmung 100 mm, verlegt in Neigung der Pultdachbinder *Einbindung, Eindichtung der Absturzsicherungen Abrechnung als Pauschale *Lagesicherung der FPO-Bahn gegen Windsog erfolgt durchmechanische Saumbefestigung in den Obergurten des Stahltrapezprofilsnach statischem Windsognachweis des Bahnherstellers. Ein schwerer Oberflächenschutz (Kies) ist statisch unzulässig. 1,00 Psch _______________ __________________ Summe Untertitel 2.1. Abdichtung, Dämmung __________________ |
[Seite 32]
| 03.10.2026 Seite 32 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. | Untertitel: Klempnerarbeiten Kastenrinne, eckig, Titan-Zink, 400 mm Vorgehängte Dachrinne, kastenförmig aus Zink, einschließlich Rinnenhalter, liefern und montieren. Die einzelnen Längen durch Weichlöten (10 mm gebundene Lötnaht), verbinden. Material: Titanzink Oberfläche: walzblank Nenngröße 400mm Metalldicke 0,8 mm Rinnenhalter passend zu vorgenannter Rinne, Die Rinnenhalter bündig in die Unterkonstruktion einlassen und mit geeigneten Rinnenhalternägeln befestigen. Ausführung: feuerverzinkt 111,00 m _______________ __________________ Rinnenendstück, flach Rinnen-Endstück, flach, für vorgenannte Kastenrinne. Material: Titan-Zink Blechdicke: 0,8 mm 4,00 St _______________ __________________ Rinneneinhang, Trapezblech Rinneneinhang als Übergang von der Trapezblech- Dachdeckung zur Dachrinne, dreifach gekantet. Material: Titan-Zink Blechdicke: 0,7 mm Zuschnitt: 333 mm 111,00 m _______________ __________________ Band-Dehnungsausgleicher Band-Dehnungsausgleicher aus Zink Material: Titanzink Oberfläche: walzblank Nenngröße: 400 mm entsprechend den Fachregeln in die Rinne einbauen. 6,00 St _______________ __________________ Kastenrinneneinhangstutzen Kastenrinneneinhangstutzen Zink mit trapezförmigem Übergang und zylindrischem Einlauf, passend zu vor- beschriebener Kastenrinne liefern und montieren. 10,00 St _______________ __________________ Regenfallrohr kreisförmig Kreisförmiges Regenfallrohr aus aus Zink Material: Titanzink Oberfläche: walzblank Nenngröße: DN 150 mm Metalldicke 0,7 mm liefern und montieren. |
[Seite 33]
| 03.10.2026 Seite 33 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. | Die Befestigung erfolgt auf 100 mm starken Sandwichpaneelelemente (Außen-und Innenseite aus Stahl) Rohrschellenabstand: max. 2,0 m. Inkl. fachgerechtem Anschluss an die bauseits vorhandenen Grundleitungsanschlüsse/KG-Rohre mittels passgenauer EPDM-Übergangsdichtmanschetten, soweit keine gesonderten Standrohre ausgeschrieben sind. 70,00 m _______________ __________________ Fallrohrbogen Rohrbogen aus Zink, Material: Titanzink Oberfläche: walzblank Nenngröße: DN 150 mm, 45-60° liefern und montieren. 20,00 St _______________ __________________ Standrohr, DN 150 Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischenFallleitung und Entwässerungskanal liefern und montieren. Material: Rohr aus Titan-Zinkblech mit schlagfestem Kunststoffkern Nenngröße: passend zum Fallrohr gem. Pos. zuvor 2,00 m _______________ __________________ Revisionsöffnung, Standrohr, DN 150 Reinigungsöffnung mit Laubfangsieb in Standrohren. Für Nenngröße: DN 150 Material: Titan-Zink 2,00 St _______________ __________________ Dachentwässerung, provisorisch Provisorische Dachentwässerung während der gesamten Bauzeit liefern, fachgerecht montieren, vorhalten und nach Fertigstellung der endgültigen Fallrohranlage wieder rückbauen. Ausführung ausdrücklich NICHT als dünnwandiger Folienschlauch, sondern als formstabiles, UV-beständiges und knickfestes Wellrohr (Vollwand-Kunststoffwellrohr, z. B. PE-HD/PVC-U, ungelocht). Leistungsbestandteile: -Passgenauer, wasserdichter Anschluss an die bauseitigen Kastenrinneneinhangstutzen DN 100 / DN 120 mittels stabiler, nachspannbarer Edelstahl-Bandschellen (Schneckengewinde). -Sturm-und lagesichere Fixierung des Wellrohres entlang der Gerüstkonstruktion bzw. Außenwand in Abständen von max. 2,00 m, um Windabtrieb, Pendelbewegungen und Beschädigungen der Fassadenoberflächen zuverlässig auszuschließen. -Führung des Wellrohres bis auf Geländeniveau und schadlose Einleitung in die bauseits vorhandenen Regenwasser-Standrohre, Kanalschächte oder ein provisorisches Entwässerungsgerinne |
[Seite 34]
| 03.10.2026 Seite 34 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.2.11. 2.2.12. 2.2.13. 2.2.14. | (mind. 3,0 m vom Baukörper weggeführt). -Laufende Kontrolle, Unterhalt und Instandsetzung während der gesamten Standzeit. Nenngröße: DN 100 bis DN 125 Einzellänge je Fallstrang: ca. 6,50 m bis 7,50 m Vorhaltedauer: für die gesamte eigene Ausführungszeit bis zur Montage der endgültigen Fallrohre. 90,00 m _______________ __________________ Dunstrohreinfassung, DN 100 Dunstrohr-oder Lüfterdurchführung, zum Einbau in Dächer mit Trapezblechdeckung, mit starrem Anschluss, mit Dichtungsmasse und Bördelung an vorhandene Leitung. Material: Kunststoff Blechdicke: 0,7 mm Rohrdurchmesser: DN 100 Deckungsart: Trapezblech Dachneigung: 2 % 2,00 St _______________ __________________ Rohreinfassung, DN 160 Dunstrohr-oder Lüfterdurchführung, wie vorherige Pos. jedoch DN 160 mm. 2,00 St _______________ __________________ Dachschalung, OSB 30 mm Dachschalung, OSB, d=30mm, auf Trapezprofil Dachschalung aus OSB-Platten, allseitig Nut und Feder, als Beplankung auf Trapezprofil. Material: OSB-Platten Abmessungen: längs Traufe als Halterung für Traufbohle- ca. 60 cm breit Dachneigung: 2 % Befestigungsmittel: Schnellbauschrauben 4,0/50 mm Emissionsklasse: E1 Bindemittel: kunstharzgebunden Plattendicke: 30 mm 184,95 m2 _______________ __________________ Dachschalung, OSB 25 mm Dachschalung, OSB, d=25mm, unter Trapezprofil Dachschalung aus OSB-Platten, allseitig Nut und Feder, als unterseitige Beplankung an Trapezprofil-Unterseite. Material: OSB-Platten Abmessungen: längs Traufe als Anschluß Wandelement im Traufbereich ca. 80 cm breit Dachneigung: 2 % Befestigungsmittel: Schnellbauschrauben 4,0/50 mm Emissionsklasse: E1 Bindemittel: kunstharzgebunden Plattendicke: 25 mm 88,80 m2 _______________ __________________ |
[Seite 35]
| 03.10.2026 Seite 35 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.2.15. 2.2.16. | Brandwandkopf für Verblechung vorbereiten Brandwandkopf für Blechabdeckung wie folgt vorbereiten: -Mauerwerk ist seitens Rohbau mit Mörtel abgeglichen oder mit eine 30 mm starken Perimeterdämmung belegt und verdübelt -OSB-3-Plattenstreifen (OSB = 23 mm) als UK für Blech aufschrauben, mit Lattung -Seitlich: OSB-3-Platte auf Lattung Abwicklung: 24 cm + 24 cm (1 Seite + Wandkopf, die andere Seite hat eine Bekleidung aus Sandwichpaneelen, 100 mm Stärke) 14,00 m _______________ __________________ Abdeckung Brandwand, Dachanschluss Anschluss des vorstehend beschriebenen Flachdachaufbaus an über das Dach geführte Brandwand, nur einseitig, wie folgt: -Bitumen-Voranstrich, kaltflüssig, an Brandwandfläche -Dampfsperre einseitig an der Brandwand hochführen -Dämmlage geschlossen über Brandwand führen -Kehlleisten einseitig aus Dämmstoff, mit flachem Steigewinkel -Dachabdichtung einseitig über Kehlleisten und an Brandwanddämmung hochführen -Abdeckung der Abdichtung mit Metallblech, einseitig, befestigt an Brandwand -Attikaabdeckung (Aluminium) des gesamten Brandwandkopfes: Vierfach gekantet, auf Haltevorrichtung, inkl. der erforderlichen Befestigungen sowie den Längsstoßverbindungen. Gefälleausbildung nach innen. Kehlleisten: ca. 100/40 mm Dämmlage: d=60 mm Dämmstoff: Mineralwolle Dachabichtungsbahnen: wie angebotenes System. Blechabdeckung: Aluminium, 2 mm Kantungen Blech: 4 Stck. Abwicklung: 800 mm Farbe: nach Wahl Bauherr Höhe Brandwandkopf über Dachhaut: >= 300 mm 14,00 m _______________ __________________ Summe Untertitel 2.2. Klempnerarbeiten __________________ |
[Seite 36]
| 03.10.2026 Seite 36 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. | Untertitel: Metallbauarbeiten/Trapezblech Hubbühnen, Dacharbeiten Geeignete Hubbühnen (Scherenbühne / Teleskopbühne) bereitstellen, inkl. An-und Abtransport, inkl. Vorhaltung Arbeitshöhe: bis 7,5 m Hubbühnen für nachfolgend beschriebene Leistungen: Montage Stahltrapezprofilbleche, Montage Lichtkuppeln, Montage regensichere Abdeckungen In den Einheitspreis sind erforderliche Versicherungen und die Einweisung in das Bedienpersonal mit einzukalkulieren. Abrechnungseinheit: Pauschale für alle Dacharbeiten Es handelt sich um 2 Hallenkörper: 1 x Fahrzeughalle mit 6,5 m Höhe und 1 x Lagerhalle/Halle Bauhof mit 7,5 m Höhe. Die Pauschal gilt für beide Hallenkörper. Die Hubbühne ist ebenfalls für die Montage der Zahnleisten zu benutzen sowie für Anschlussarbeitenan den RWA's. 1,00 Psch _______________ __________________ Personenauffangnetze, Dacharbeiten Geeignete Personenauffangnetze für die notwendigen Sicherungsmaßnahmen der nachfolgend beschriebenen Leistungen liefern, montieren und nach Beendigung demontieren. DIN EN 1263-1, nach DIN 32767, DN 4420 und die DGUV Regeln 101-011 der BG Bau vom Juli 2016 sind zu beachten und anzuwenden. Die Montage / Befestigung erfolgt am Obergurt mit Hubbühnen. Hubbühnen in gesonderter Position. Einbauhöhe: 6,5 m bis 7,5 m Hallenbreite: ca. 13 m 1.460,00 m2 _______________ __________________ Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung und statischer Nachweis für die Ausführung der Dacheindeckung bestehend aus Stahltrapezprofilblechen, Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung. Vom Tragwerksplaner wurde eine Vordimensionierung für die Stahltrapezprofilbleche erstellt. Basierend auf diesen Angaben und in Verbindung mit den Werk-und Detailplänen des Architekten hat der Auftragnehmer die technische Bearbeitung die Montage-, Werkstatt-und Detailpläne, die statischen Nachweise sowie Montagezustände zu erbringen. Die Bearbeitung umfasst: -Biege-und Schubbemessung der Stahltrapezprofilbleche nach DIN 18807, inkl. Nachweis der Befestigungen und Verbindungsmittel, inkl. Windsogverankerung, inkl. Nachweis eventuell erforderlicher Stöße, |
[Seite 37]
| 03.10.2026 Seite 37 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. | -Nachweis der mechanischen Befestigung für den Dachaufbau. Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und Ausführungen erforderlich sein, so sind diese mit dem Architekten und dem vom Bauherrn beauftragten Tragwerksplaner detailliert abzustimmen. Angaben zur Belastung: -Standort: Sondershausen, 198 m ü NN -Eigengewicht Dachaufbau: 1,3 kN/m2 -Schneelastzone: 2 mit Schneeverwehungen im Bereich Lichtkuppel -Windzone: 2 / Binnenland Auflagerbreiten: -Endauflager: Ringbalken (Stb.), 24 cm -Mittelauflager: Stahlbetonbinder, T-Form, Breite: 20 cm 1,00 Psch _______________ __________________ Verlegepläne Erarbeitung der Verlegepläne gem. Anforderung der DIN 18807, Teil 3 und der IFBS-Fachregeln. Ausfertigungen / Übergabe gem. Pos. zuvor (3-fach) und in digitaler Form im pdf und dxf Format. 1,00 Psch _______________ __________________ Trapezblech liefern und verlegen Trapezblech, 135/310, tN 1,25 mm Positivlage Trapezblechkonstruktion liefern und auf die Stahlbetonbinder montieren. -Korrosionschutzsystem nach DIN 55928-8, Tab 3 mit Bandverzinkung nach DIN EN 10147 -Oberseite mit Schutzschicht -Unterseite farbig, nach Standardfarbkarte des Herstellers -Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform Bauhöhe: 135 mm Blechdicke: 1,25 mm Abstand Stahlbetonbinder: ca. 4,5 bis 4,76 m Statisches System: Zwei-und Dreifeldträger Inkl. fachgerechter Ausbildung der Auflager der Trapezbleche auf den Bindern durch Unterlagskonstruktionen bzw. Entkopplungen o. ä. 1.554,00 m2 _______________ __________________ Zulage Innenseite mit Vlies Zulage zu vorstehender Position für Ausführung des Trapezbleches mit Antikondensatvlies. Ort: Bereich des Trapezbleches über der Waschhalle. 76,00 m2 _______________ __________________ |
[Seite 38]
| 03.10.2026 Seite 38 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. | Randeinfassprofil, Trapezblech Randeinfassprofil für Trapezblech, feuerverzinkt, Beschichtung wie Trapezblech, Zuschnitt entsprechend Trapezblechprofil, einschl. Befestigungen Zuschnitt: 500 mm Abkantung: 3-fach ungleichschenkelig Bauhöhe Trapezblech: 135 mm Blechdicke: 0,88 mm 278,00 m _______________ __________________ Dehnungsfuge quer, Trapezblech Ausbildung einer Dehnungsfuge quer zur Spannrichtung der Stahltrapezprofile wie folgt: -Montage eines Dehnfugenbleches oberseitig auf Stahltrapezprofile -Korrosionsschutz und Farbton wie Stahltrapezprofile -Blechdicke: 1,25 mm 28,00 m _______________ __________________ Zulage Biegesteifer Stoß Zulage zur Pos. Trapezblech zur Herstellung eines biegesteifen Stoßes gem. statischen Erfordernissen. 84,00 m _______________ __________________ Randabschlussprofil, Trapezblech, quer Randabschlussprofil quer zur Profilrichtung für Trapezblech, feuerverzinkt, Beschichtung wie Trapezblech, Zuschnitt entsprechend Trapezblechprofil, einschl. Befestigungen. Bauhöhe Trapezblech: 135 mm Zuschnitt: 500 mm / Blechdicke: 1,0 mm Anzahl der Kantungen: 3-fach ungleichschenkelig 222,00 m _______________ __________________ Randabschlussprofil, Trapezblech, längs Randabschlussprofil längs zur Profilrichtung für Trapezblech, analog Pos. zuvor. Zuschnitt: 600 mm / Blechdicke: 1,0 mm Anzahl der Kantungen: 1 56,00 m _______________ __________________ Sickenfüller Traufe, o+u Sickenfüllung an Traufe zum Füllen von oben und unten liefern und montieren gemäß Herstellervorschriften. Sickenfüller aus Mineralfaser (90 kg/m2) Breite: ca. 60 cm (3 Sicken) 222,00 m _______________ __________________ |
[Seite 39]
| 03.10.2026 Seite 39 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.13. 2.3.14. 2.3.15. 2.3.16. 2.3.17. | Sickenfüller Ortgang, o+u Sickenfüllung am Ortgang für Füllung von oben und unten liefern und montieren gemäß Herstellervorschriften. Sickenfüller aus Mineralfaser (90 kg/m2) Breite: ca. 60 cm Abrechnung nach Länge Ortgang. 56,00 m _______________ __________________ Schliessblech Trapezblechsickenfüller von unten Schliessblech für unteren Sickenfüller im Traufbereich liefern und montieren. Korrosionsschutz und Beschichtung wie Trapezblech. Abwicklung ca. 600 mm / Stärke 1,0 mm Kantung: 2-fach 112,00 m _______________ __________________ Durchdringungen, DN 100-160 Maßnahmen für kleine Durchdringungen Stahltrapezbleche DIN 18234-4 Bild 1. Liefern und Verlegen eines flächigen Baustoffes, d 100-160 mm in Stärke der Flächenwärmedämmung sowie die erforderliche Sickenfüllung aus Formteilen. Material nach DIN 1234-3 PKT 4.1 aus Mineralfaser, Schmelzpunkt mind. 1000°C 4,00 St _______________ __________________ Durchdringungen, 1,5 m x 1,5 m Maßnahmen für kleine Durchdringungen Stahltrapezbleche DIN 18234-4 Bild 1. Liefern und Verlegen eines flächigen Baustoffes, Breite mind. 1,5 m x 1,5 m in Stärke der Flächenwärmedämmung sowie die erforderliche Sickenfüllung aus Formteilen. Material nach DIN 1234-3 PKT 4.1 aus Mineralfaser, Schmelzpunkt mind. 1000°C 9,00 St _______________ __________________ Öffnung regensicher abdecken Öffnung in der Dachfläche bis zum Einbau der RWA regensicher abdecken, incl. der erforderlichen Unterkonstruktion, Schalung und Abdeckung sowie der erforderlichen Windsogsicherung. Der Einbau der Abdeckung muss auf der Abdichtungsebene unter Berücksichtigung der Lichtbandzargenhöhe erfolgen. Die regensichere Abdeckung ist bis zum Einbau der RWA vorzuhalten. Lichtbandzargenhöhe über OK Abdichtung: 25 cm abzudeckende Öffnung: ca. 1,5 m x 1,5 m 9,00 St _______________ __________________ |
[Seite 40]
| 03.10.2026 Seite 40 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.18. | RWA-Lichtkuppel, Wellendesign RWA-Lichtkuppel, gewölbt liefern und fertig montieren. RWA-Lichtkuppel für verbesserte Funktionssicherheit, höhere Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei extremen Wetterbedingungen, für RWA-Beschlag, geprüft nach DIN EN 12101-2, thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP- Technologie als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem, bestehend aus: Kunststoffverglasung, dreischalig, Schalenaufbau von außen nach innen: opal/opal/opal DL-Klasse nach DIN EN 1873 Abschnitt 5.4.2: DL5000 Ut = ca. 1,8 W/(m²K) Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit Aufsatzkranz) beträgt: Urc = 1,20 W/(m²K) (Rechnerisch wird die volle Höhe des Aufsatzkranzes berücksichtigt (ohne Einbau in Dach-Dämmung).) Schalldämmwert ca. 21 dB Lichttransmission: 59 % Gesamtenergiedurchlass: 59 % Bestellgröße = OKD-Maß 150 cm x 150 cm Mit formsteifem Kunststoffeinfassrahmen zur Begrenzung der Brandweiterleitung nach DIN 18234-4 Sowie ein mehrstufiges Doppeldichtungssystem Glasleiste aus Kunststoff mit coextrudierten Dichtelementen Ausführung: RWA Solo-Zuhaltung pneumatisch, für Spoiler Öffnungswinkel: 172° Aerodynamisch wirksame Rauchabzugsfläche: 1,69 m² geometrisch freie Öffnungsfläche: 1,92 m² SL-Klasse nach EN 12101-2: SL836 Zulässige Einbaulage: 0°-25° (>10° Scharnierseite = Traufseite) Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener, torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch für Ausführung in Steilgeometrie Höhe 40 cm Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum mit einlaminiertem PVC-Sicherheitsrahmen am Aufsatzkranzkopf vorgerichtet zur Aufnahme einer Einhängeschürze. vormontiert Beschlag CO2 werkseitig 3 Gruppen sind herzustellen: 1. Gruppe: Fahrzeughalle, 4 x RWA 2. Gruppe: Lager, 3 x RWA 3. Gruppe: Halle Bauamt, 2 x RWA Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 9,00 St _______________ __________________ |
[Seite 41]
| 03.10.2026 Seite 41 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.19. 2.3.20. 2.3.21. 2.3.22. | Durchsturzgitter Zu vorstehender RWA-Kuppel passend. bestehend aus: verschweißten Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung, Tragstabstärke mit 4 mm Materialstärke, Maschenweite 150 mm x 150 mm Befestigung erfolgt mit flexiblen Edelstahlhaltelaschen, zur Montage in Aufsatzkranz, inkl. Befestigungsmittel, Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18: 2015 bis 600 Joule Bestellgröße = OKD-Maß 150 cm x 150 cm für Ausführung in Steilgeometrie. 9,00 St _______________ __________________ RWA-Beschlag Zu vorstehender RWA-Kuppel passend. entsprechend EN 12101-2 mit CO2-Fern-und Thermoauslösung, Ausführung Solo-Zuhaltung-nur Auf- Auslösetemperatur 68°C, SL-Klasse nach EN 12101-2: SL836 passend für Nenngröße 150 cm. für Ausführung in Steilgeometrie RWA-Beschlag aus Stahlblech verzinkt. 9,00 St _______________ __________________ Spindelhubantrieb Zu vorstehender RWA-Kuppel passend. Spindelhubantrieb 230 V Hubhöhe: 300 mm Hubkraft: 500 N Stromaufnahme: 0,6 A Schutzart: IP54 Gehäusefarbe: RAL9002 Kabellänge: 5 m 9,00 St _______________ __________________ CO2-Alarmstation Größe III Zu vorstehender RWA-Kuppel passend. in Aufputzausführung inkl. Anschlussverschraubungen, inkl. 1x300g-Mehrwegflasche (ohne Reserveflasche) mit Hebelanstechventil 6mm, inkl. Wartungsmodul, abschließbar mit Vierkantschlüssel und Beschriftung Rauchabzug, Hebelstellung des Auslösezustands sichtbar durch Glasscheibe. Breite: 335mm, Höhe: 520mm, Tiefe: 105mm Stahlblechgehäuse beschichtet in RAL2011 (Tieforange) 3,00 St _______________ __________________ |
[Seite 42]
| 03.10.2026 Seite 42 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.23. 2.3.24. 2.3.25. 2.3.26. 2.3.27. | Einfachdruckleitung 6 x 1 mm Liefern und Montieren. Einfachdruckleitung aus Stahlrohr 6x1mm, inkl. aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen. Verteilt auf 3 Gruppen. 100,00 lfdm _______________ __________________ Aufputzschalter Aufputzschalter für Motoröffner, ohne Kontrolleuchte, IP44 Tasten gegenseitig verriegelt. 3,00 St _______________ __________________ Wind-und Regensensorset Zu vorstehender RWA-Kuppel passend. Wind-und Regenfühlerset Typ J, bestehend aus: Wind-Regenfühler sowie Wind-Regenmelder, mit optischen Anzeigen Betrieb/Regen/Temperatur/Wind inkl. Gehäuse (Schutzart IP54) und Wandbefestigung für 3 Gruppen mit max. 10 Motoren je Gruppe. Hier für Sondershausen: 1. Gruppe: Fahrzeughalle, 4 x RWA 2. Gruppe: Lager, 3 x RWA 3. Gruppe: Halle Bauamt, 2 x RWA 1,00 St _______________ __________________ Konsole für Wind-und Regensensor Auflastgehaltene Konsole (zu vorstehendem Set passend) für Wind-und Regensensor, ca. 80-100 cm hoch, inkl. Lagesicherung aus Pflasterplatten liefern und montieren. 1,00 St _______________ __________________ Dokumentation für die gelieferten/montierten Tageslichtsysteme, bestehend aus: -Leistungserklärung nach harmonisierter EN oder ETA -Wartungs-und Pflegeanleitung -Montageanleitungen für Lieferprodukte -Betriebsanleitungen -CE-Kennzeichnung am Produkt -Ü-Kennzeichnung am Produkt -Fachunternehmererklärung -Präqualifikationsbescheinigung -Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zum Produkt -Allgemeine Bauartgenehmigung -Technisches Datenblatt zum Produkt -Fachbauleitererklärung -Inbetriebnahme-/ Montageabnahmeprotokoll -Funktionsbestätigung NRA-NRWG -VDS-Erklärung zum Produkt -VDS-Errichter-Anerkennung 1,00 Psch _______________ __________________ |
[Seite 43]
| 03.10.2026 Seite 43 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.28. 2.3.29. | Prüfung RWA, Sachverständiger Prüfung der RWA-Anlage durch einen Sachverständigen, gemäß der geltenden Prüfverordnung des jeweiligen Bundes- landes einschließlich der Berichterstellung mit entsprechender Prüfbescheinigung für die Baubehörde, Reisekosten und Prüfhonorar, sowie die Bereitstellung von Monteuren für die Funktionsprobe und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der RWA-Anlage. Durch den AG bereitzustellende Unterlagen: Baugenehmigung, Brandschutznachweis mit dazugehörigem Prüfbericht, Grundrisszeichnungen und Ansichten mit den eingetragenen relevanten RWA-Bestandteilen (Abluftflächen, Zuluftflächen, Lage der Auslösestelle, usw.) und Protokolle der zuständigen Brandschutzdienststelle. Ein sicherer Zugang auf die Dachfläche ist durch den AG herzustellen. Nach Fertigstellung der RWA ist für die Terminfindung mit dem Sachverständigen eine Vorlaufzeit von 4-6 Wochen notwendig. Prüfumfang: 3 Gruppen SV-Prüfung 1,00 Psch _______________ __________________ Zulage RWA-Kuppelanschluss längs und quer Komplettleistung Zulage für das Herstellen des Anschlusses an die vorgenannte RWA-Kuppel (1,5 m x 1,5 m) für das Dach bestehend aus Metalltrapezprofilblech, Dampfsperrbahn, Wärmedämmung und Abdichtungsbahn als Komplettleistung unter Beachtung der Flachdachrichtlinie und der DIN 18234- 4 "Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer, Brandbeanspruchung von unten", Maßnahmen für mittlere -große Durchgringungen incl. aller erforderlichen Hilfs-und Nebenleistungen, Dichtbänder, Verbindungsmittel, Zuschnitte und Materialien. orrosionsschutz und Beschichtung wie Trapezblech unter anderem bestehend aus: -Einfassblech, Zuschnitt 500 mm, Blechdicke 1,0 mm Kantungen: 3-fach -Zahnblech, Zuschnitt: 85 / 40 mm, Blechdicke: 0,8 mm Kantungen: 1-fach -Sickenfüllung zur Verhinderung der Brandsausbreitung b=50 cm mit Formstücken aus Material nach DIN 18234-3, Pkt. 4.1 (Mineralfaser, Schmelzpunkt mind. 1.000°C) -Einbau einer Wärmedämmung nach DIN 18234-3, Pk t. 4.1 (Mineralfaser, Schmelzpunkt mind. 1.000°C) b=50 cm in der Dämmebene (Polyurethan Hartschaum) -Einbau einer Wärmedämmung WLG 035 nach DIN 18234-3, Pkt. 4.1 (Mineralfaser, Schmelzpunkt mind. 1.000°C) h= 25 bis 30 cm, in Stärke der Flächenwärmedämmung d=12 cm -Anarbeiten der Dampfsperre und Wärmedämmung gem . Dachaufbau aus Pos. zuvor -Heran-und Hochführen (größer 25 cm über OK Harte Bedachung) der Abdichtung mittels Zuschnittstreifen und aufschweißen. Eckausbildungen: 2 x 4 = 8 Ecken 54,00 m _______________ __________________ |
[Seite 44]
| 03.10.2026 Seite 44 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 2.3.30. 2.3.31. 2.3.32. 2.3.33. Summe | Bauschnittholz, S 10, Fi/Ta/Ki liefern Bauschnittholz, S 10, Fi/Ta/Ki liefern. Kantholz für Dachstuhl und Decken liefern, Abbund gesondert. Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer Sortierklasse: S 10 Nutzklasse: 2 Festigkeitsklasse: C 24 vorbeugender chemischer Holschutz nach DIN 68800 3,50 m3 _______________ __________________ Holzbohle, Traufe Montieren einer Montagebohle als Höhenausgleich im Bereich der Traufe. In den EP sind die Trennlage und alle erforderlichen Verbindungsmittel einzukalkulieren! Befestigung auf Trapezprofil. Lieferung Bauschnittholz in gesonderter Position. Höhe /Breite: bis 14 /14 cm Trauflänge: ca. 57 m + 54 m Abrechnungseinheit: lfm Abbund 111,00 m _______________ __________________ Holzbohle Attika, Ortgang Montieren einer Montagebohle als Attikaabschluß im Bereich des Ortganges. In den EP sind die Trennlage und alle erforderlichen Verbindungsmittel einzukalkulieren! Befestigung auf Stahltrapezprofil. Lieferung Bauschnittholz in gesonderter Position. Höhe / Breite: 14/14 cm Ortlänge: ca. 14 m Abrechnungseinheit: lfm Abbund 112,00 m _______________ __________________ Abbund Bauholz Abbund von Bauholz für vorgenannte Positionen durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen. Kleineisenteile, soweit es Besondere Leistungen sind, Lieferung von Bauholz gesondert. Querschnitte: bis 20/20 cm 417,00 m _______________ __________________ Summe Untertitel 2.3. Metallbauarbeiten/Trapezblech __________________ Titel 2. Flachdacharbeiten-Fahrzeughalle/Lager/Halle Hauptamt __________________ |
[Seite 45]
| 03.10.2026 Seite 45 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. | Titel: Flachdacharbeiten - Techniktrakt Untertitel: Abdichtung, Gefälledämmung Hinweise Nach Fertigstellung des Rohbaus und der Dachabdichtung/Dämmung, wird die Fassade noch nicht fertig sein. Dementsprechend hier bitte einrechnen, dass z. B. die Leistungen der Attikaabdeckung oder der Einbau der Wasserfangkästen erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr erfolgt. In die Einheitspreise dieses Titels ist einzurechen: *Werkplanung Gefälledämmung, *Festlegung der Lage der Abläufe und Notabläufe, *komplettes Ausdämmen der Schwanenhälse in Abstimmung mit den Technischen Gewerken. Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung Betondecke für einen staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückständen u. ä. trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen. 85,60 m2 _______________ __________________ Voranstrich, Dach, Beton, Bitumenbasis Bituminöser Voranstrich als Haftbrücke auf mineralischen Untergründen, für bituminöse oder bitumenverträgliche Dachabdichtungen. Vollflächiger Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen, auf den besenreinen, staubfreien und trockenen Untergrund. Untergrund: Beton Material: Bitumenlösung auf Lösemittelbasis Bauteil: Flachdach (Fläche), Attika, seitlich Aufbringmenge: mind. 0,3 kg/m² 85,60 m2 _______________ __________________ Hinweise Die nachstehend beschriebene Flachdachabdichtung sowie Gefälledämmung sind mittels eines Systemherstellers zu erbringen. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten. Sollte ein alternativer Aufbau gewählt werden, so kann dieser als Nebenangebot abgegeben werden. Angebotenes Abdichtungssystem: ___________________________ Bieterangabe |
[Seite 46]
| 03.10.2026 Seite 46 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. | Angebotene Dämmung: ___________________________ Bieterangabe Dampfsperre u. Ausgleichsschicht Dampfsperre und Ausgleichschicht aus Polymerbitumen, mit ober-und unterseitigen, wärmeaktivierbaren und unterbrochenen Streifen aus Selbstklebebitumen. Dampfsperre als Notabdichtung ausbilden. Untergrund: Rohdecke Bahnendicke: 4 mm sd-Wert: > 100 m Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 85,60 m2 _______________ __________________ Dampfsperre anschließen Dampfsperre im Bereich der Aufkantungen und sonstiger Anschlüsse und Öffnungen hochführen und mit Klebeband oder gleichwertigen Mitteln dampfdicht anschließen. Aufkantungshöhe: i. M. 50 cm 38,40 m _______________ __________________ Gefälledämmung EPS 035 DAA dh, i. M. 180 mm Gefälledämmung, bestehend aus Grund-und Gefälleplatte, aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 liefern und dicht gestoßen im Verband (bestehend aus Grundplatte und Gefälleplatte) lose verlegen. Die Wärmedämmplatten,die nicht durch die mechanische Befestigung der Dachabdichtung erfasst werden, sind für sich getrennt nach Herstellerangaben mechanisch zu befestigen. Wärmedämmung: EPS 035 DAA dh Brandverhalten: Euroklasse E nach DIN EN 13501-1 Baustoffklasse: B2 (DIN 4102) Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) Anwendungstyp: DAA dh Druckspannung: mind. 150 kPa Gefälle: 2 % Mittlere Dicke: 180 mm i. M. |
[Seite 47]
| 03.10.2026 Seite 47 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.1.6. | Aufwendungen für das Erstellen der Verlegepläne sind einzurechnen. Inkl. aller erforderlichen Kehlgefälle-und Dachreiter. Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 64,00 m2 _______________ __________________ Zulage Gefälledämmung, Steinwolle, A1, i. M. 180 mm Zulage zu vorstehender Pos. für Gefälledämmung aus Steinwolle A1 Zulage zur Grundposition für die Ausführung der gesamten Gefälledämmung des Techniktrakts aus nichtbrennbaren, formstabilen Steinwolle-Dämmplatten nach DIN EN 13162 und DIN 4108-10 anstelle von EPS-Hartschaumplatten. Liefern und dicht gestoßen im Verband einbauen (Grund-und Gefälleplatten, Gefälle 2 %, mittlere Dicke 180 mm i. M.). Ausführung als hochbelastbare Steinwolleplatten mit Zweischichtcharakteristik (hochverdichtete, trittfeste Oberlage) zur Aufnahme der Auflast aus Rollkiesschüttung. Die Platten sind für sich getrennt nach Herstellerangaben gegen Verrutschen und Windsog zu sichern. Wärmedämmung: Steinwolle nach DIN EN 13162 Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar) Schmelzpunkt: >= 1.000 °C nach DIN 4102-17 Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert max. 0,039 W/(mK) Anwendungstyp: DAA dh / ds nach DIN 4108-10 Druckspannung bei 10 % Stauchung: mind. 60 kPa nach DIN EN 826 Punktbelastbarkeit: mind. 800 N nach DIN EN 12430 Gefälle: 2 % Mittlere Dicke: 180 mm i. M. Inklusive Erstellung und Vorlage der werkseitigen Verlege- und Gefällepläne sowie aller erforderlichen Kehlgefälle-, Grat-und Dachreiterschnitte. (Zulage zu Grundposition: Gefälledämmung EPS) 64,00 m2 _______________ __________________ |
[Seite 48]
| 03.10.2026 Seite 48 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. | Flachdachdämmung, Anschluss, XPS, 60 mm Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol an aufgehenden Bauteilen und auf der Attika, vollflächig geklebt. Dämmstoff: XPS Anschlusshöhe: 45 cm WLG: max. 035 Anwendungstyp: PW Klasse zum Brandverhalten: E Dämmdicke: 60 mm Untergrund: Stahlbetonwand 18,00 m2 _______________ __________________ Abschottungen einbauen Abschottungen zur Reduzierung des Risikos der Wasserwanderung innerhalb des Schichtenpakets bei Beschädigung der Abdichtung wie folgt herstellen: 2-K-PU Flüssigkunststoff als flüssige Dampfbremse im Bereich der verlegten Wärmedämmung bis zur Oberseite hoch ziehen und mindestens 10 cm auf die Dampfsperrbahn einbinden. Im Bereich der Abschottung ist die Dampfsperrbahn in einer Breite von mindestens 50cm vollflächig aufzuschweißen oder zu verkleben. Die Abschottungen sind in einem Dachaufsichtsplan einzuzeichnen und zu vermaßen. Passend zur Dämmhöhe dieses Titels. 4,00 m _______________ __________________ Kontrollschacht in Dachaufbau Kontrollöffnungsschacht, DN 125, einteilig, zum nachträglichen Einbau in Bitumendach liefern, einbauen und eindichten, inkl. Kernbohurng in Warmdachaufbau bis zur Dampfsperre. Schacht inkl. Schraubdeckel. Dämmstärke: 180 mm i. M. 1,00 St _______________ __________________ Flachdachdämmung an Ecken Zulage der vorstehenden Flachdachdämmung für Arbeiten im Bereich von Ecken. Wärmedämmung des Flachdachs in Ecken, an Attiken, Wänden und dgl. hochführen, inkl. mechanischer Befestigung. 4,00 St _______________ __________________ Dachabdichtung FPO-Bahn, 2 mm Dachabdichtung mittels FPO-Bahn, 2 mm, inkl. Trennlage aus Rohglasvlies 120 g/mm, inkl. aller Nebenarbeiten Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 85,60 m2 _______________ __________________ |
[Seite 49]
| 03.10.2026 Seite 49 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.1.12. 3.1.13. | Anschluss Dachabdichtung, FPO-Bahn, a. Attika Dachabdichtungsanschluss der FPO-Bahn an Attika wie folgt: -Bitumen-Voranstrich, kaltflüssig, auf Attikafläche (in vorstehenden Positionen enthalten) -Abdichtung bis Attika-Außenkante führen (in vorstehenden Positionen enthalten) -Dämmung bis Attika-Außenkante führen (in vorstehenden Positionen enthalten) -Dreischichtplatte b=300 mm einschl. geeigneten Befestigungsmittel auf Stahlbetonattika montieren (in nachstehenden Positionen enthalten) -FPO-Bahn bis Außenkante Attika verlegen -FPO-Streifen als Abdeckung zwischen Attikadämmung (senkrecht) und Flachdachdämmung (waagerecht). -Alles gem. Herstellervorgaben verkleben und eindichten. Oberflächenschutz: Einkornkies Attika b/h Rohbau: 24/50 cm 36,00 m _______________ __________________ Wandanschluss gedämmt, beweglich, H 40 cm Wandanschluss beweglich, gedämmt, inkl. Stützblech, H ca. 40 cm. Ort: rechts und links des Techniktraktes an den beiden Giebelwänden der Hallen. Beweglicher Wandanschluss, gedämmt inkl. Unterkonstruktion aus gekantetem Aluminiumblech, Ausführung wie folgt: Stützblech als Alu-Kantblech, Dicke 2,0 mm, 3 Kantungen, Abwicklung ca. 800 mm auf der Stahlbetondecke befestigen. Zuschnitt Kantblech: 15+50+10+5 cm Vorbeschriebenen Voranstrich und Dampfsperre bis Oberkante Wandanschluss aufbringen bzw. verlegen. Wärmedämmung aus Mineralwolle, Dicke 10 cm, Höhe ca. 40 cm auf der Dampfsperre bzw. innerhalb des Stützbleches verkleben und gesonderte Wärmedämmungschichten der Dachfläche dicht gestoßen heranführen. Abdichtung, bestehend aus vorbeschriebener Flächenabdichtung hochführen, vollflächig anschweißen und mittels Kappleiste mechanisch befestigen und dauerelastisch versiegeln. |
[Seite 50]
| 03.10.2026 Seite 50 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. | Mineralwolle: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 Brandverhalten: Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN 13501-1 Anwendung: DAA nach DIN 4108-10 Druckspannung bei 10% Stauchung: > = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung: > = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkr. z. Plattene- bene (Abreißfestigkeit): > = 15 kPa nach DIN EN 1607 Befestigung Dämmstoff: verklebt Befestigung Dachhaut: flächig verschweißt Die Verklebung der Dämmplatten auf die Dampfsperre bzw. auf der Grunddämmung erfolgt mit leicht schäumenden und max. lösemittelarmen PUR-Kleber. Die Auftragsmengen der gesonderten Windsogberechnung gemäß DIN 1991-5 sind einzuhalten. 27,70 m _______________ __________________ Trenn-u. Schutzlage, PES-Vlies, 300 g/m², lose Trenn-und Schutzlage aus Polyestervlies mit 10 cm Naht-und Stoßüberdeckung lose auf die Dachflächen auslegen, inkl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen, sowie Hochziehen an den Rändern. Unterlage: Dachabdichtung Material: Polyestervlies Vliesdicke: 2,5 mm Flächengewicht: 300 g/m² Aufkantungshöhe: 10 cm 64,00 m2 _______________ __________________ Rollkiesschüttung, 16/32 mm, d=50 mm Rollkiesschüttung als Oberflächenschutz auf Flachdachflächen mit einer Mindestdicke von 50 mm aufbringen und gleichmäßig verteilen. Unterlage: Schutzlage Körnung: 16 / 32 mm Schütthöhe: i. M. 50 mm Farbe: anthrazit 64,00 m2 _______________ __________________ Wartungsweg, Betonwerkstein, 30/30/5 Wartungsweg aus Betonwerksteinplatten lose auf Bautenschutzmatte, dreireihig verlegen, einschl. Lieferung und Verlegung Bautenschutzmatte. Plattenabmessung: 30/30/5 cm Bauteil: Wartungsweg Farbe: grau 2,00 m2 _______________ __________________ Summe Untertitel 3.1. Abdichtung, Gefälledämmung __________________ |
[Seite 51]
| 03.10.2026 Seite 51 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.2. 3.2.1. 3.2.2. | Untertitel: Attika, Entwässerung Attika-und Dachrandbohle, 440/30 mm Attikaabdeckung und Dachrandausbildung aus mehrschichtverleimten Baufurnierholzplatten, in 2° Gefälle verlegt, mit geeigneten Dübeln und Schrauben verwindungssteif auf Attika befestigen, inkl. Zwischenlage aus Bitumenbahn. Untergrund: Stahlbetonattika Querschnitt: 440 / 30 mm Bereich: Sozialtrakt 9,00 m _______________ __________________ Attikaablauf für Hauptentwässerung als Komplettsystem Attikaablauf mit geringer Einbautiefe für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 70, mit Klemmflansch, als Los-und Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung für FPO-Bahn, Eingrifftiefe 55 mm, mit Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Abflussleistung 5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach; einschl. Wärmedämmblock, Abzweig mit Verschlussstopfen, Dichtelement und Schiebeflansch mit Anschlussmanschette aus Stahl als Komplettsystem liefern, einbauen und in die Abdichtungslagen eindichten (siehe Regeldetail). Inkl. Kiesfang. Nennweite: DN 70 Unterbau: Betondach Dachdämmung: Gefälledämmung Kernbohrung in gesonderter Position. Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 2,00 St _______________ __________________ |
[Seite 52]
| 03.10.2026 Seite 52 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.2.3. 3.2.4. | Notentwässerung Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperrplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit lambda=0,0249 W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen. Manschette: FPO Nennweite DN: DN 70 Außendurchmesser OD (mm): 75 mm Länge Ablaufstutzen: 1500mm 2,00 St _______________ __________________ Kiesfangleiste Gelochte Kiesfangleiste zur linearen Abgrenzung und Lagesicherung der Rollkiesschüttung vor den Dachabläufen, Attika-Notüberläufen sowie entlang des Wartungswegs liefern und fachgerecht montieren. Ausführung und Abmessungen: Material: Aluminium, korrosionsbeständig, Werkstoff AlMgSi 0,5, Materialdicke: mind. 1,5 mm, Profilform: L-Winkelprofil mit oberer Abkantung / Bördelung als Verletzungsschutz, Schenkelmaße: Höhe ca. 80 bis 100 mm (passend zur Kiesschütthöhe von 50 mm zzgl. Freibord), Auflageschenkel ca. 60 bis 80 mm, Lochung: Schlitzlochung / Langlochstanzung im vertikalen Schenkel (Schlitzbreite ca. 4 bis 5 mm), so dimensioniert, dass Wasser ungehindert zu den Abläufen abfließen kann, ein Durchtreten von Rollkies (Körnung 16/32 mm) jedoch zuverlässig verhindert wird. Montage: Das Profil ist auf der verlegten Schutzlage/FPO- Abdichtung fluchtgerecht zu verlegen. Die Lagesicherung erfolgt durch Auflast des Kieses auf dem Fußschenkel sowie durch werkseitige Stoßverbinder / Verbinderlaschen. Ein Durchdringen oder Verschrauben der Dachabdichtung ist unzulässig. Inkl. aller Profilstöße, Eckausbildungen (Gehrungsschnitte), Endkappen und Stoßverbinder. Abrechnungseinheit: Laufende Meter (m), gemessen an der fertig eingebauten Fangleiste. 4,00 m _______________ __________________ |
[Seite 53]
| 03.10.2026 Seite 53 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. | Dampfsperrplatte Dampfsperrplatte Duoflex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit zwei mehrlippigen integrierten Dichtzonen für den dampfdichten Anschluss von zwei runden Rohren in der Nennweite DN 70, liefern und fachgerecht einbauen. 2,00 St _______________ __________________ Dichtmaschette WDVS Dichtmanschette für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Luftdichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108- 7 und GEG 2023, in der Nennweite DN 70, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund (ggf. Haftprimer erforderlich) und der Vlies-Haftoberfläche mit dem Putz, liefern und fachgerecht einbauen. 2,00 St _______________ __________________ Fassaden-Abdeckplatte, Edelstahl, DN 70 Fassaden-Abdeckplatte DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika-bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 70, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 54 mm, liefern und fachgerecht einbauen. Fassaden-Abdeckplatte: DN:70 Länge: 155 mm Breite: 155 mm 2,00 St _______________ __________________ Einzelnachweis der Windsogsicherung Erstellung des Einzelnachweises der Windsogsicherung nach den "Hinweisen zur Lastermittlung" aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks unter Berücksichtigung DIN 1055-41 und DIN EN 1991-1-42. Gebäudetyp: Nichtwohngebäude Gebäudehöhe: ca. 4 m Gebäudekategorie: Binnenland, LK Kyffhäuser Dachneigung: kleiner 5° Dachform: Flachdach 1,00 Psch _______________ __________________ |
[Seite 54]
| 03.10.2026 Seite 54 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12. 3.2.13. | Durchgangsmanschette, Flachdach, bis 150 mm Dichtungsdurchgang im Flachdach zur Durchführung von Rundrohren mit Dichtungsmanschette aus Neoprene- Kunstkautschuk (Balgenform), bitumenverträglich, einschl. der Anschlussarbeiten an alle Schichten des Dachaufbaus sowie Verstärkung der Lagen. Durchgehendes Rohr mit einer Anschlussschelle aus nicht rostendem Material befestigen, Flansch einkleben. Durchmesser: bis 150 mm 2,00 St _______________ __________________ Dachdurchführung Schwanenhals Dachdurchführung, Schwanenhals, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, inkl. aller Nebenarbeiten. DN 100 Hart-PVC Inkl. Unterrohr, Durchgangs-Oberteil, 2 Rohrbögen, Oberrohrverlängerung. 1,00 St _______________ __________________ Stranglüfter, DN 100 Strangentlüfter, DN 100 vor Bestellen prüfen der Durchmesser. Strangentlüfter zum oberen Abschluss von Fallleitungen DN 100 (OD 110) bei flachgeneigten Dächern mit Dachabdichtungen aller Konstruktionsarten aus FPO. Aufstockelement. Zum direkten Anschluss an die Flächenabdichtung mittels vormontiertem Anschlusskragen aus dem Material und Farbe der Dachbahn, als ein-oder zweiteiliges System mit wärmegedämmter Durchgangshülse zum Anschluss an die Dampfsperre, einschl. ggf. exzentrischere Reduzierung 125/110 und abnehmbarer Lüfterhaube und Wetterschutzhaube liefern, fachgerecht einbauen und nach Herstellervorschrift an die Dachabdichtung, homogen verschweißen. 2,00 St _______________ __________________ Stranglüfter eindichten Einbau, Anschluss u. Eindichten Strangentlüfter nach Herstellervorgabe der Dachabdichtungsbahn ausführen. Dichtheitsprüfung der Anschlüsse. Anschluss an dachabdichtung und Dampfbremse. DN 100 2,00 St _______________ __________________ Absturzsicherung Einzelanschlagpunkt, Edelstahl Einzelanschlagpunkt, aus Edelstahl, geprüft nach EN 795 Klasse A 2 / max. 4 Personen, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Abstand der Einzelanschlagpunkte max. 7,50m, Mindestabstand zum Dachrand 2,50m. |
[Seite 55]
| 03.10.2026 Seite 55 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.2.14. 3.2.15. 3.2.16. | Dachaufbau: 18 cm Montageuntergrund: 26 cm Stahlbetondecke 2,00 St _______________ __________________ Sicherheitsgeschirr Persönliches Sicherheitsgeschirr mit ca. 10 m Laufseil, einschl. Falldämpfer und Seilkürzer, im Kunststoffbeutel liefern und dem Nutzer für spätere Wartung übergeben. 1,00 St _______________ __________________ Randbefestigung an aufgehenden Bauteilen Randbefestigung der Flächenbahn mit Befestigungsprofil und aufgeschweißter Schweißschnur mit zugelassenen Befestigern nach Herstellervorschrift an Dachrändern, Dachdurchdringungen und Anschlüssen an aufgehenden Bauteilen, liefern und montieren. 36,00 m _______________ __________________ Dachabdichtungsanschluss, Flüssigkunststoff Dachabdichtungsanschluss an aufgehende Bauteile mit Flüssigkunststoff und einer Armierungslage, inkl. Hochführen der Dampfsperre und Schutzprofil aus Aluminium mit elastischer Fugendichtung am oberen Anschlussende Art der Durchdringung: Klimageräte/Sockel auf Dach Schichtdicke:2,0 mm Höhe der Aufkantung: 150 mm über OK Dach Blendenhöhe Schutzprofil:ca. 70 mm Material Beschichtung:PMMA/UP/PUR Material Armierung: Polyestervlies 5,00 m _______________ __________________ Summe Untertitel 3.2. Attika, Entwässerung __________________ |
[Seite 56]
| 03.10.2026 Seite 56 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. | Untertitel: Klempnerarbeiten Attikaabdeckung, Alu-Profil, Abw. 700 mm Dachrandabdeckung (Attika) aus stranggepressten Aluminiumprofilen, einteilig, vierfach gekantet, auf Haltevorrichtung, inkl. der erforderlichen Befestigungen sowie den Längsstoßverbindungen. Gefälleausbildung nach innen. Material: AlMg 1 NQ, natur Oberfläche: beschichtet Farbe: RAL 7016 Anthrazit Blechdicke: 2,0 mm Abwicklung: ca. 700 mm Äußere Schenkelhöhe: ca. 130 mm Wandstärke: 24 cm Befestigungsgrund: Stahlbeton und Baufurnierholzplatte 9,00 m _______________ __________________ Zink Flachdach-Wasserfangkasten DN 100 Wasserfangkasten, eckig, mit Ablauftrichter, Maße ca. 230 x 230 x 340 mm, Titanzink, für Fallrohr DN 100, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 2,00 St _______________ __________________ Dachentwässerung provisorisch, Flexrohr Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten. Durchmesser: 100 mm 9,00 m _______________ __________________ |
[Seite 57]
| 03.10.2026 Seite 57 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.3.4. | Fallrohr, rund, Stahlblech, DN 100 Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehör-und Befestigungsteile. Befestigungsuntergrund: Mauerwerk Material : verzinktes Stahlblech Blechdicke: 0,6 mm Nenngröße: DN 100 Nahtausführung: Klasse X Inkl. fachgerechtem Anschluss an die bauseits vorhandenen Grundleitungsanschlüsse/KG-Rohre mittels passgenauer EPDM-Übergangsdichtmanschetten, soweit keine gesonderten Standrohre ausgeschrieben sind. 9,00 m _______________ __________________ Summe Untertitel 3.3. Klempnerarbeiten __________________ |
[Seite 58]
| 03.10.2026 Seite 58 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. | Untertitel: Tageslichtspots Tageslichtspot, 60/60 cm Tageslicht-Spot, Rohrdurchmesser = 35 cm , 60/60 cm Öffnungsmaß "Zur natürlichen Belichtung von innen liegenden Räumen mit Tageslicht, wie z. B. Flur und Treppenhaus etc. Für flache Dächer von 0°- 15°. Bestehend aus: durchsichtigen Kuppel aus Acryl 15 cm Aufsetzkranz aus PVC, weiß NCS S 0502-Y, BBX-Dampfsperrschürze zur Anbindung an die dachseitige Luftdichtheitsschicht. Innovative Streuscheibe aus Polycarbonat-Isolierglas für bessere Lichtverhältnisse "Diffusor mit integriertem Deckenring, weiß NCS 1000-N" starrem Rohr und 2 Kniegelenken (170 cm Gesamtlänge) (Position der Kniegelenke frei wählbar) aus Aluminium mit silberne Hochglanzbeschichtung auf der Innenfläche für eine sehr hohe natürliche Lichtausbeute. Schnelle und einfache Steckmontage des Rohrsystems durch patentiertes Flexi LocTM System. Ausrichtung und Rohrmontage des kompletten System von außen möglich. Alles liefern und einbauen, inkl. Ein-und Anarbeiten der Tageslichtspots an die Lagen der Abdichtung. Hersteller: ______________________ (Bieterangabe) Typ: ______________________ (Bieterangabe) 1,00 St _______________ __________________ Bohlenkranz, 8/18 NH C24 Bohlenkranz, 8/18 cm, NH C24 unter Tageslichtspots, als Höhenausgleich in Dämmebene liefern und einbauen, befestigen auf Betondecke, 2,40 m _______________ __________________ Kappleistenset Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen am Aufsetzkranz. Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge- bohrten Aluminium-Kappleisten und Befestigungsmaterial. Inkl. fachgerechtem Einbau und Herstellen aller Anschlüsse an den Tageslichtspot. Zum angebotenen System passend. 1,00 St _______________ __________________ |
[Seite 59]
| 03.10.2026 Seite 59 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 3.4.4. | Adapter, 15 cm 15 cm Adapterkranz zur Aufsetzkranzerhöhung. PVC- Adapterkranz mit 12 cm Flansch, grau, 15 cm hoch mit umlaufender Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses an den Tageslicht-Spot. Inkl. fachgerechtem Einbau und Herstellen aller Anschlüsse an den Tageslichtspot. Zum angebotenen System passend. 2,00 St _______________ __________________ Summe Untertitel 3.4. Tageslichtspots __________________ Summe Titel 3. Flachdacharbeiten-Techniktrakt __________________ |
[Seite 60]
| 03.10.2026 Seite 60 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 4. 4.1. 4.2. | Titel: Absturzsicherungen Absturzsicherung Seilsystem Überfahrbares Seilsystem, Absturzsicherung, Untergrund: Trapezblech, H 135 mm, t = 1,25 mm Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz als Anschlageinrichtung im Rückhalte- bzw. Auffangsystem mit beweglichen Anschlagpunkten in Ausstattungsklasse 2 (BG-Bau, DGUV 201-056) nach DIN 4426 und DIN EN 795. Leistungs-und Funktionsanforderungen: -überfahrbare Ausführung (Ab-und wieder Anschnallen an den Stützen nicht notwendig) -Edelstahlseil, Durchmesser: 8 mm -Seilvorspannung: 50-120 kg -Stützenabstand bis 15 m -Untergrund Trapezblech, H 135 mm -Dampfsperre: Bitumen -Decklage: Bitumen -Dämmung: EPS-Dämmung, 100 mm Liefern und gemäß Herstellervorgaben fachgerecht montieren. Stützen mit Formteil, passend zur Dachabdichtung, fachgerecht eindichten. Die Montage ist gemäß DGUV zu dokumentieren. Inkl. Werkplanung, inkl. aller Nebenleistungen. Daten: *2 separte Dachflächen: 1. Fläche ca. 800 m², 2. Fläche ca. 755 m² *Umlauf 1. Dachfläche rd. 122 m *Umlauf 2. Dachfläche rd. 116 m *Abstand vom Dachrand konstant 2,5 m *Absturzhöhe: zwischen 6,5 m und 7,5 m 1,00 Psch _______________ __________________ Montagedokumentation Individualschutz Erstellung einer Montagedokumentation gemäß DGUV-I 201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten: -Objekt-Adresse -Produkte / Befestigungsmittel -Montagefirma / Monteur -Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der Stützenpositionen -Fotodokumentation: -Jede fachgerecht montierte Stütze, nummeriert -bei Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende Eine vollständige Montagedokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten an den Auftraggeber zu übergeben. 1,00 Psch _______________ __________________ |
[Seite 61]
| 03.10.2026 Seite 61 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 4.3. | Ortsfeste Steigleiter mit Tritt und Sicherheitstür Liefern und Anbauen einer ortsfesten Leiter, Überwindungshöhe ca. 2,87 m 10 Sprossen Material: Aluminium Ortsfeste Aluminiumleiter mit Podest und automatischem Sicherheistür mit Sockel. (cid:127) Vermeiden Sie Absturzgefahr, wenn sich Personen auf dem von der Leiter bedienten Dach befinden. (cid:127) Optimalen Benutzerkomfort dank einem Tritt (cid:127) Aussiegshilfe 1,19 m hoch. Befestigung an Sandwichpaneelen (D 100 mm) mit PUR- Dämmkern. Inkl. aller erforderlichen Wandhalter und Wandkonsolen. Untergrund hinter der Sandwichpaneelen: 24er Hochlochziegel Systembild 2,00 St _______________ __________________ Summe Titel 4. Absturzsicherungen __________________ |
[Seite 62]
| 03.10.2026 Seite 62 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 5. 5.1. 5.2. | Titel: Sonstiges Vorhandenen Untergrund trocknen Vorhandenen Untergrund (Trapezblech, Bitumenbahn) mittels Gasbrenner trocknen, so dass die Arbeiten weitergehen können. (z. B. Dachfläche vom Eis freimachen) Nur auf gesonderte Freigabe durch Bauleitung abrechenbar. 1.640,00 m2 _______________ __________________ Vorhandenen Untergrund absaugen Stehendes Wasser, z. B. nach Niederschlägen in der Nacht, mittels Nasssauger von der Bitumenbahn oder Voranstrich absaugen und entsorgen. Nur auf gesonderte Freigabe durch Bauleitung abrechenbar. 1.640,00 m2 _______________ __________________ Summe Titel 5. Sonstiges __________________ |
[Seite 63]
| 03.10.2026 Seite 63 | |
|---|---|
| Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten | |
| Pos.Nr. | Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR |
| 6. 6.1. | Titel: Stundenlohnarbeiten Stundensatz Facharbeiter Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter 10,00 h _______________ __________________ Summe Titel 6. Stundenlohnarbeiten __________________ Summe LV 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten __________________ |
[Seite 64]
03.10.2026 Seite 64 Projekt: Katschutzstützpunkt Kyffhäuserkreis, Waldstraße 2, 99706 Sondershausen Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen LV: 3 Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten
Zusammenfassung
Titel 1. Baustelleneinrichtung __________________ EUR
Untertitel 2.1.Abdichtung, Dämmung __________________ EUR
Untertitel 2.2.Klempnerarbeiten __________________ EUR
Untertitel 2.3.Metallbauarbeiten/Trapezblech __________________ EUR
Titel 2. Flachdacharbeiten-Fahrzeughalle/Lager/Halle Hauptamt __________________ EUR
Untertitel 3.1.Abdichtung, Gefälledämmung __________________ EUR
Untertitel 3.2.Attika, Entwässerung __________________ EUR
Untertitel 3.3.Klempnerarbeiten __________________ EUR
Untertitel 3.4.Tageslichtspots __________________ EUR
Titel 3. Flachdacharbeiten-Techniktrakt __________________ EUR
Titel 4. Absturzsicherungen __________________ EUR
Titel 5. Sonstiges __________________ EUR
Titel 6. Stundenlohnarbeiten __________________ EUR
Gesamt netto __________________ EUR
zzgl. 19,0 % MwSt. __________________ EUR
Gesamt brutto __________________ EUR
Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
[Seite 65]
Inhaltsverzeichnis I
3 LV: Dachdeckungs-und Abdichtungsarbeiten..........................................................................................2
- Titel: Baustelleneinrichtung.................................................................................................................18
- Titel: Flachdacharbeiten-Fahrzeughalle/Lager/Halle Hauptamt........................................................24 2.1. Untertitel: Abdichtung, Dämmung...............................................................................................24 2.2. Untertitel: Klempnerarbeiten.......................................................................................................32 2.3. Untertitel: Metallbauarbeiten/Trapezblech..................................................................................36
- Titel: Flachdacharbeiten-Techniktrakt...............................................................................................45 3.1. Untertitel: Abdichtung, Gefälledämmung....................................................................................45 3.2. Untertitel: Attika, Entwässerung..................................................................................................51 3.3. Untertitel: Klempnerarbeiten.......................................................................................................56 3.4. Untertitel: Tageslichtspots..........................................................................................................58
- Titel: Absturzsicherungen....................................................................................................................60
- Titel: Sonstiges....................................................................................................................................62
- Titel: Stundenlohnarbeiten...................................................................................................................63