2026_09_29-Vergabeunterlagen-Los-020_BV-MFG.pdf

[Seite 1]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Einheitliche Fassung) Vergabestelle Datum der Versendung Vergabeart

mit Teilnah- mewettbewerb ohne Teil- nahmewettbewerb

Internationale NATO-Ausschreibung Ablauf der Angebotsfrist Datum Uhrzeit

Datum Uhrzeit Ort

Raum Bindefrist endet am

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gem Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Vergabenummer Leistung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 227 Zuschlagskriterien 242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung 214 Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 241 Abfall 244 Datenverarbeitung 246 247 A mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 247MIL 625 NATO Infrastrukturbauten

VHB - Bund Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 1 von 4

[Seite 2]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Einheitliche Fassung)

C) 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 125 Teilnehmer 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 233 Nachunternehmerleistungen 234 -/Arbeitsgemeinschaft 248

D) 126 Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Bauleistungen im

zu vergeben. Es ist beabsichtigt, die in n-

zu vergeben. 2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebots(er) ;danach schriftlich oder in Textform Stelle

Fax PLZ/Ort E-Mail 3

3.1 Folgende Unterlagensind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei -

VHB - Bund Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 2 von 4

[Seite 3]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Einheitliche Fassung)

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert. 3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote Los ein Los oder mehrere Lose

5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. W 13Absatz1Nummer . nicht zugelassen. 6 Nebenangebote

6.1 Nebenangebote sindnicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-

die gesamte Leistung

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

VHB - Bund Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 3 von 4

[Seite 4]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung die Wertung der Haupt-und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde- d- haltungsangeboten.

Wertungssumme ein Bonus von 15Prozent

ebenso wirtschaftlich wie ein

8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/mSignatur/Siegel e- ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist t- itteln. Schriftlich Das bei Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos- senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge- ben: siehe Briefkopf Stelle:

Der Umschlag ist mit Namen (Firma)undAnschrift des Bieters und der Angabe

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 21 VOB/A):

10

VHB - Bund Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 4 von 4

[Seite 5]

212 (Teilnahmebedingungen) Teilnahmebedingungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- A "Allgemeine Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A,Abschnitt1). 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten i- ten oder Fehler, so hat es h die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen. 2 Unz

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer un chlossen.

geben, ob und auf welche Art erwirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigteAbschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses . Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnissesist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5

3.6 Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen r- tung ausgeschlossen.

3.7

zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss

und

erteilung Vertragsinhalt. 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind im bri- en sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die

4.2 -

s- tung erforderlich sind. Soweit der Biete r- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2

[Seite 6]

212 (Teilnahmebedingungen) 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen. 5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine aller Mitglieder in Textform abzugeben,

Vertreter bezeichnet ist,

vertritt,

• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene

5.2 ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu- gelassen. 6 Nachunternehmen

i- nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 7 Eignung

7.1 en den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des e.V. und ggf. er- auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. haben Nachweis der Eignung mit dem Angebot die geforderte auftragsspezifi- sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen- diese abzugeben fische Einzelnach- weise. Sind die Nachunternehmen , reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der e.V. ge- fische Einzelnachweise. benannten Nachun- ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in n- Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-

7.2 Vergaben der enge- ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen gefor- derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die vorzulegen e-

werden, unter denen die benannten von Bauunternehmen e.V. auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,

Bescheinigungen soweit die Eignung (Bieter undbenannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2

[Seite 7]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

Leistung

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1 5 VOB/B)

1.1

am . Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW , KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 5Absatz2Satz2VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen;Ihr Auskunftsrecht 5 Absatz2 Satz1VOB/B bleibt .

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am . innerhalb von

in der KW , Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fri 5Absatz1VOB/B sind:

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen :

2 Vertragsstrafen 11VOB/B)

2.1 Einzelfristen oder der : (ohne Umsatzsteuer) Prozentder im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2

[Seite 8]

214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.3 wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3 16VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Fris 16Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 16Absatz5Nummer3 Tage. 4 Sicherheitsleistung 17VOB/B)

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer bet

5 Sicherheitsleistung

6 17VOB/B)

Wird

• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen -/ 16 Absatz1 Nummer1 Satz3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

Bezug genommen.

8 Werbung

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2

[Seite 9]

213 (Angebotsschreiben Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters Ort: (Firmenname lt. Handelsregister) Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: (Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: BImA-Nummer:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Vergabenummer Leistung

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen

sowie den geforderten Angaben

224 Lohngleitklausel - 233 Nachunternehmerleistungen 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen 248 Nebenangebot(e)

Anlagen1 124

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1

VHB - Bund - Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 1 von 3

[Seite 10]

213 (Angebotsschreiben Einheitliche Fassung)

1 zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis- tungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer Euro

2.1 Die Gesamtsumme der n- standhaltungsvertrag2 einschl. Umsatzsteuer Euro*

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme Haupt- und alle Nebenangebote3 d- % r- tragliche Leistung zu bilden sind

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

• 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B

6 i- onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen KMU - (< 250 und 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. 43 Mio Jahresbilanzsumme).4

7 Ich/Wir

ich/wir alle Leistung ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis h- ren werde(n).

2

3 4 n- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 2 von 3

[Seite 11]

213 (Angebotsschreiben Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir (n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis- ses als alleinverbindlich anerkenne(n). Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange- botes sind. ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits- Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter ordinator (Konkretisierung zu 3 BaustellV) (RAB

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie ich/wir einen Prozent der Bruttoabrechnungs- summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n) , es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

• ich/wir g- te Freistellungsbeschein 48b in Textform mittei- le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

• der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 Stand 2019 Seite 3 von 3

[Seite 12]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

Leistung

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen r-

Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung eingerichtet

VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1