Dacharbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze
- Status
- Vergeben
- Angebotsfrist
- 23.03.2026, 12:00 (Europe/Berlin)
- Geschätzter Auftragswert
- Nicht angegeben
- Lose
- 1
- Auftraggeber
- Gemeinde WeezeProfil ansehen
- Erfüllungsregion
- Nordrhein-Westfalen, Deutschland
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Auftragsart
- Bauleistung
- Veröffentlicht
- 24.02.2026
- Bekanntmachungsnummer
- 127786-2026
- Verfahrensnummer
- 77df9adf-e9e6-4759-8f9b-b3f173056f21
- CPV-Codes
45112713 · Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Dachbegrünungen; 45261300 · Klempnerarbeiten; 45261410 · Dachabdichtungs- und -dämmarbeitenMehr anzeigenWeniger anzeigen
Passt diese Ausschreibung zu deinem Unternehmen?
Die KI prüft sie gegen deine eigenen Kriterien und zeigt dir Punkt für Punkt, was passt und wo es hakt.
Kurzbeschreibung
Die Gemeinde Weeze schreibt Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule aus. Das Projekt ist auf einen Zeitraum von Mai bis September 2026 terminiert und erfordert die strikte Einhaltung spezifischer Meilensteine für drei Bauteile. Der Zuschlag erfolgt ausschließlich auf Basis des günstigsten Preises.
KI-Zusammenfassung · Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung.
Leistungsbeschreibung
Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend Dacharbeiten in Form der Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze europaweit aus. Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind der Leistungsbeschreibung mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Um-stände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals. 2. Leistungszeitraum Der Leistungszeitraum erstreckt sich für die hier einschlägige Leistung voraussichtlich vom 06.05.2026 bis zum 07.09.2026. Die Fertigstellung der hier aus-geschriebenen Leistungen ist nach den Bauteilen zu unterscheiden: • Bauteil A: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil B: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil C: Endfertigstellungstermin am 07.09.2026 Folgende Meilensteine des Rahmenterminplans Dach (Bestandteil des Anlagenkonvoluts 3) sind zwingend einzuhalten: • Bauteil A dicht: 24.06.2026 • Bauteil B dicht: 25.08.2026 • Bauteil C dicht: 18.08.2026 Die weiteren zeitlichen Vorgaben können den BVB (Anlage 04) und dem Bauzeitenplan bzw. dem Rahmenterminplan Dach (Bestandteile des Anlagenkonvoluts 03) entnommen werden. ACHTUNG: In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Bauzeitenplan und des Rahmenterminplans Dach (Anlagenkonvolut 03) zu beachten. Die Bieter müssen aufgrund der zeitlichen Taktung mit dem unmittelbaren Leistungsbeginn ab Zuschlagserteilung rechnen. 3. Angebotsaufforderung Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben. Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter. Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen: • Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03). • Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen. • Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) und dem Leistungsverzeichnis inkl. ZTV (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. • Der obsiegende Bieter wird vor der eigentliche Zuschlagserteilung aufgefor-dert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einreichen. • Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorgenannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden. • Die Bieter müssen mit dem Angebot schriftlich zusagen, dass die im Bau-zeitenplan, Rahmenterminplan Dach und den BVB des Auftraggebers (Anlagenkonvolut 03) angegebenen Termine bestätigt und eingehalten werden (für die einzureichende schriftliche Bestätigung gibt es keinen Vordruck).
Leistungen nach Losen (1)
LOT-0001 · Projekt Neubau Petrus-Canisius-Grundschule Weeze Dacharbeiten
Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend Dacharbeiten in Form der Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze europaweit aus. Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind der Leistungsbeschreibung mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Umstände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals. 2. Leistungszeitraum Der Leistungszeitraum erstreckt sich für die hier einschlägige Leistung voraussichtlich vom 06.05.2026 bis zum 07.09.2026. Die Fertigstellung der hier aus-geschriebenen Leistungen ist nach den Bauteilen zu unterscheiden: • Bauteil A: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil B: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil C: Endfertigstellungstermin am 07.09.2026 Folgende Meilensteine des Rahmenterminplans Dach (Bestandteil des Anlagenkonvoluts 3) sind zwingend einzuhalten: • Bauteil A dicht: 24.06.2026 • Bauteil B dicht: 25.08.2026 • Bauteil C dicht: 18.08.2026 Die weiteren zeitlichen Vorgaben können den BVB (Anlage 04) und dem Bauzeitenplan bzw. dem Rahmenterminplan Dach (Bestandteile des Anlagenkonvoluts 03) entnommen werden. ACHTUNG: In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Bauzeitenplan und des Rahmenterminplans Dach (Anlagenkonvolut 03) zu beachten. Die Bieter müssen aufgrund der zeitlichen Taktung mit dem unmittelbaren Leistungsbeginn ab Zuschlagserteilung rechnen. 3. Angebotsaufforderung Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben. Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter. Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen: • Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03). • Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen. • Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) und dem Leistungsverzeichnis inkl. ZTV (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. • Der obsiegende Bieter wird vor der eigentliche Zuschlagserteilung aufgefor-dert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einreichen. • Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorge-nannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden. • Die Bieter müssen mit dem Angebot schriftlich zusagen, dass die im Bauzeitenplan, Rahmenterminplan Dach und den BVB des Auftraggebers (Anlagenkonvolut 03) angegebenen Termine bestätigt und eingehalten werden (für die einzureichende schriftliche Bestätigung gibt es keinen Vordruck).
Frist: 23.03.2026, 01:00 (Europe/Berlin)
Anforderungen an deinen Betrieb
Die Vergabestelle wird ggf. fehlende Unterlagen gem. § 16a VOB/A-EU teilweise mit einer Frist von 6 Kalendertagen nachfordern.
Wie wird das Angebot bewertet?
LOT-0001 · Projekt Neubau Petrus-Canisius-Grundschule Weeze Dacharbeiten
- Die Wertungs- und Zuschlagskriterien im Offenen Verfahren werden wie folgt gefasst: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Entscheidend ist allein der günstigste Preis.
- 100 %
Vergabeunterlagen
Keine abgerufenen Dateien hinterlegt. Ein abgeschlossener Abruf ist nicht dokumentiert.
Anforderungen
Die Vergabestelle wird ggf. fehlende Unterlagen gem. § 16a VOB/A-EU teilweise mit einer Frist von 6 Kalendertagen nachfordern.
Änderungen und Bieterfragen
1 Eintrag- 11.06.2026VergabebekanntmachungBekanntmachung 400835-2026
Ähnliche Verfahren, die du verpasst hast
Frist in den letzten 12 Monaten abgelaufen, nach Ähnlichkeit| Titel | |||
|---|---|---|---|
| Metallbauarbeiten und PR-Fassaden für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 24.08.2026 | - |
| Heizungs- und Sanitärtechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 15.06.2026 | - |
| Heizungs- und Sanitärtechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 15.06.2026 | - |
| Elektro- und Nachrichtentechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 15.06.2026 | - |
| Dachdichtungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Grundschule SchönkirchenGemeinde Schönkirchen c/o Amt Schrevenborn | Heikendorf, Deutschland | 30.07.2026 | - |
| Lüftungs- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 15.06.2026 | - |
| Lüftungs- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule WeezeGemeinde Weeze | Weeze, Deutschland | 15.06.2026 | - |
| Dachabdichtungsarbeiten für die Erweiterung und den Umbau der Grundschule WiesenthauGemeinde Wiesenthau | Pinzberg, Deutschland | 28.07.2026 | - |
Wer gewinnt solche Vergaben?
Die 300 inhaltlich ähnlichsten Verfahren im erfassten Bestand| Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJH. J. Nolte Bedachungen GmbH | Wuppertal | 2 | 0 | 14.09.2026 | 690 Tsd. € | steigend |
| BGBerns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | Kleve | 1 | 1 | 21.07.2026 | 1,1 Mio. € | steigend |
| HHHans Hussmann GmbH | Kleve | 1 | 1 | 08.07.2026 | 1,7 Mio. € | steigend |
| IGIGETEC GmbH Gesellschaft für innovative Gebäudetechnik mbH | Bedburg-Hau | 1 | 1 | 08.07.2026 | 1,8 Mio. € | steigend |
| SISOCOTEC Ingenieure AG | Bochum | 1 | 0 | 11.09.2026 | - | steigend |
| EGEsin GmbH | Willich | 1 | 0 | 09.09.2026 | - | steigend |
| KRKlinkerzentrum Roland Weigel GmbH & CO. KG | Mellrichstadt | 1 | 0 | 08.09.2026 | 575 Tsd. € | steigend |
| BGBedachungen Grosskopp GmbH | Hamm | 1 | 0 | 08.09.2026 | 456 Tsd. € | steigend |
| GBGerüstbautechnik Bosch GmbH & Co. KG | Aldenhoven | 1 | 0 | 07.09.2026 | 41 Tsd. € | steigend |
| FJFaltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG | Erbendorf | 1 | 0 | 07.09.2026 | 97 Tsd. € | steigend |
Wer schreibt solche Vergaben aus?
Regionen: Nordrhein-Westfalen (66) · Bayern (51) · Niedersachsen (26) · Schleswig-Holstein (22) · Rheinland-Pfalz (14) · Baden-Württemberg (13)| GWGemeinde Weeze | Weeze | 9 | 31.07.2026 |
| GWGemeinde Wiesenthau | Pinzberg | 7 | 22.06.2026 |
| GSGemeinde Schönkirchen c/o Amt Schrevenborn | Heikendorf | 6 | 25.06.2026 |
| SNStadt Nürnberg Hochbauamt | Nürnberg | 4 | 07.08.2026 |
| S|SBH | Schulbau Hamburg | Hamburg | 4 | 07.08.2026 |
| LLLandkreis Ludwigslust-Parchim - Der Landrat | Parchim | 4 | 20.07.2026 |
| SLStadt Leipzig | Leipzig | 3 | 13.08.2026 |
| SWStadt Windischeschenbach | Windischeschenbach | 3 | 03.08.2026 |
Laufende Rahmenverträge
Nordrhein-Westfalen- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an LiegenschaftenBlaufuß & Behring GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Landschaftsbau sowie Beseitigung von Störfällen und Instandsetzungen im Raum BonnGeschwister Balter GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Landschaftsbauarbeiten zur Beseitigung von Not- und Störfällen sowie InstandsetzungenGeschwister Balter GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an GebäudenHees + Knoll Dachtechnik GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Dachbauarbeiten für Notfallbeseitigung und Instandsetzung an LiegenschaftenHees + Knoll Dachtechnik GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an LiegenschaftenBlaufuß & Behring GmbHBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q3 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet04.03.2024noch 4 Monate31.01.2027
- Rahmenvertrag für die Pflege von Dachbegrünungen am Universitätsklinikum MünsterBodrug Galabau&FachmontageUniversitätsklinikum MünsterMünster, Deutschland74 Tsd. €Neuausschreibung erwartet ca. Q4 2026 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet20.07.2026noch 7 Monate30.04.2027
- Tief- und Landschaftsbau für Instandsetzungen und Not- und StörungsfälleAuftragnehmer nicht veröffentlichtBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ZentraleDüsseldorf, DeutschlandNeuausschreibung erwartet ca. Q2 2028 · Ende vsl., aus dem geplanten Zeitraum abgeleitet01.09.2026noch 26 Monate30.11.2028
Gemeinde Weeze
Aktiv seit 2026 · 10 VerfahrenLeistungsbereiche
Top 5 nach VerfahrenErfüllungsorte
nach VerfahrenBisherige Auftragnehmer
Zuschläge dieses Auftraggebers, alle Leistungsbereiche| BGBerns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 1 | 21.07.2026 | 1,1 Mio. € |
| IGIGETEC GmbH Gesellschaft für innovative Gebäudetechnik mbH | 1 | 08.07.2026 | 1,8 Mio. € |
| HHHans Hussmann GmbH | 1 | 08.07.2026 | 1,7 Mio. € |
| GGGrote GmbH & Co. KG | 1 | 27.04.2026 | 1 Mio. € |
Laufende Rahmenverträge
nach voraussichtlichem VertragsendeKeine laufenden Rahmenverträge dieses Auftraggebers bekannt.
Letzte Verfahren
neueste zuerst · Zuschlagsempfänger, wo veröffentlicht| 31.07.2026 | Elektro- und Nachrichtentechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule Weeze | Vergeben | HHHans Hussmann GmbH | 1,7 Mio. € |
| 31.07.2026 | Lüftungs- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule Weeze | Vergeben | BGBerns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 1,1 Mio. € |
| 31.07.2026 | Heizungs- und Sanitärtechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze | Vergeben | IGIGETEC GmbH Gesellschaft für innovative Gebäudetechnik mbH | 1,8 Mio. € |
| 24.07.2026 | Metallbauarbeiten und PR-Fassaden für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze | Offen | - | - |
| 12.05.2026 | Elektro- und Nachrichtentechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule Weeze | Offen | - | - |
| 12.05.2026 | Lüftungs- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule Weeze | Offen | - | - |
| 12.05.2026 | Lüftungs- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule Weeze | Offen | - | - |
| 12.05.2026 | Heizungs- und Sanitärtechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze | Offen | - | - |
| 12.05.2026 | Heizungs- und Sanitärtechnik für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze | Offen | - | - |
| 24.02.2026 | Dacharbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze | Vergeben | GGGrote GmbH & Co. KG | 1 Mio. € |
Welche ähnlichen Ausschreibungen sind offen?
Alle ähnlichen Ausschreibungen anzeigenDachabdichtungsarbeiten mit Dachbegrünung für den Neubau einer Grundschule
Würzburg · Offen · Frist 26.10.2026
Die Stadt Würzburg, Fachbereich Schule, beschafft Dachabdichtungsarbeiten für den Neubau einer Grundschule mit Tiefgarage am Hubland in Würzburg. Der Auftrag umfasst etwa 1.800 m² Dachabdichtung mit Heißbitumen, rund 2.150 m² Verbundabdichtung, circa 176 m Sockelbekleidung aus Faserzementplatten sowie etwa 2.400 m² Dachbegrünung. Angebote können bis zum 26. Oktober 2026 um 9:30 Uhr eingereicht werden.
68 % ähnlichFlachdach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten für Schule und Feuerwehrhaus
Neusäß · Offen · Frist 29.09.2026
Die Stadt Neusäß beauftragt Flachdach-, Dachaufbau-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten für den Abbruch und Neubau einer Grundschule und eines Feuerwehrhauses in Westheim, Neusäß. Die Leistung wird in der Region Augsburg (NUTS-Gebiet DE276) ausgeführt. Angebote müssen bis zum 29. September 2026 um 9:00 Uhr eingereicht werden; den Zuschlag erhält das preislich günstigste Angebot.
64 % ähnlichDachabdichtungsarbeiten für die Sanierung und Erweiterung einer Grundschule
Stadthagen · Offen · Frist 01.10.2026
Die Stadt Obernkirchen schreibt Dachabdichtungsarbeiten für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Obernkirchen aus. Der konkrete Leistungsumfang ist dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Auftraggeber ist der Landkreis Schaumburg, Vergabestelle in Stadthagen; die Arbeiten werden in Obernkirchen in der Region Schaumburg (NUTS-Code DE928) ausgeführt. Die Angebotsfrist endet am 1. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit.
64 % ähnlichDachabdichtungsarbeiten einschließlich Dachbegrünung für den Neubau einer Grundschule
Ellwangen (Jagst) · Offen · Frist 07.10.2026
Die Stadtverwaltung Ellwangen, Hochbauamt, beschafft Dachabdichtungsarbeiten für den Neubau der Grundschule Rindelbach in Ellwangen (Jagst). Der Leistungsumfang umfasst 182 m² Dachabdichtung mit Heißbitumen, 175 m² extensive Dachbegrünung, 157 m² Perimeterdämmung sowie 66 m² geklebte Sockelverkleidung. Die Frist für die Einreichung der Angebote endet am 7. Oktober 2026 um 08:00 Uhr.
63 % ähnlichSchlüsselfertige Errichtung eines Anbaus für die Grundschule Nümbrecht
Nümbrecht · Offen · Frist 16.10.2026
Die Gemeinde Nümbrecht schreibt die schlüsselfertige Errichtung eines Anbaus für die Grundschule Nümbrecht aus. Das Bauwerk ist in Nümbrecht (Nordrhein-Westfalen) zu errichten. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Oktober 2026. Das Projekt wird nicht mit EU-Mitteln gefördert.
62 % ähnlichFlachdacharbeiten und Abdichtungsarbeiten für einen Schulneubau
Offen · Frist 29.09.2026
SBH | Schulbau Hamburg beauftragt die Lieferung und Montage von Flachdachaufbauten einschließlich Abdichtungsarbeiten für den Neubau eines dreistöckigen Gebäudes. Der Auftrag betrifft einen Schulneubau am Weidenstieg 29 in Hamburg; ein konkreter Ausführungszeitraum oder Auftragswert ist nicht angegeben. Die Angebotsfrist endet am 29. September 2026 um 8:00 Uhr.
60 % ähnlichDachdecker- und Klempnerarbeiten für das Schulprojekt Kardinal-von-Galen-Schule
Harsewinkel · Offen · Frist 28.09.2026
Die Stadt Harsewinkel schreibt Dachdecker- und Klempnerarbeiten für das Schulprojekt Kardinal-von-Galen-Schule aus. Es handelt sich um ein einzelnes Los mit einem geschätzten Auftragswert von rund 988.000 Euro. Die Vergabe erfolgt ausschließlich nach dem Kriterium des niedrigsten Preises.
60 % ähnlichDachdeckerarbeiten für den Neubau einer Hauptschule in Ibbenbüren
Ibbenbüren · Offen · Frist 22.09.2026
Die Stadt Ibbenbüren schreibt die Ausführung von Dachdeckerarbeiten für den Neubau einer Hauptschule aus. Die Leistungen umfassen ca. 2200 m² Bodenabdichtung, 300 m² Trapezblecharbeiten, 2200 m² Flachdachabdichtung inkl. Dämmung und Entwässerung, 1800 m² Gründach mit PV‑Unterkonstruktion, etwa 10 Dachhauben (teilweise als RWA) sowie 370 m Attikaabdeckung. Die Vergabe erfolgt im offenen Verfahren in einem Los. Angebotsfrist ist der 22. September 2026.
59 % ähnlichDachdeckarbeiten für den zweiten baulichen Rettungsweg an Berufsbildenden Schulen I
26789 Leer · Offen · Frist 24.09.2026
Der Landkreis Leer, vertreten durch das Gebäudemanagement, beschafft Dachdeckarbeiten für den zweiten baulichen Rettungsweg im ersten Obergeschoss des Trakts N-alt der Berufsbildenden Schulen I in Leer. Die Angebotsfrist endet am 24. September 2026 um 09:00 Uhr (UTC); eine Mengen- oder Wertangabe ist nicht enthalten.
59 % ähnlichSanitärtechnik für Neubau Grundschule Grebben
Heinsberg · Offen · Frist 20.10.2026
Die Stadt Heinsberg vergibt die Sanitärtechnik-Arbeiten für den Neubau der Grundschule Grebben. Das Leistungspaket umfasst Abwasserleitungen, Trinkwasserleitungen, Sanitärobjekte, Armaturen, Durchlauferhitzer und weitere sanitärtechnische Installationen. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Oktober 2026.
59 % ähnlichFlachdach- und Klempnerarbeiten für Grundschulanbau und Gebäudesanierung
Obersulm · Offen · Frist 15.10.2026
Die Gemeinde Obersulm vergibt Flachdach- und Klempnerarbeiten für die energetische Sanierung und Erweiterung der Grundschule Affaltrach in Obersulm. Vorgesehen sind unter anderem die Dämmung und Erneuerung der Dachhaut sowie Arbeiten am Anbau für Lehrerbereich und Mensa; die Angebotsfrist endet am 15. Oktober 2026 um 08:00 Uhr.
58 % ähnlichFassadensanierung Grundschule Hanftalstraße – Trockenbau, Putzarbeiten und Abhangdecken
Hennef · Offen · Frist 25.09.2026
Die Stadt Hennef (Sieg) schreibt Fassadensanierungs- und Innenausbauarbeiten an der Grundschule Hanftalstraße aus. Der erste Bauabschnitt umfasst Trockenbau- und Putzarbeiten sowie die Herstellung von Abhangdecken. Die Vergabe erfolgt im offenen Verfahren mit Zuschlag an das wirtschaftlich günstigste Angebot; Bewerbungsfrist ist der 25. September 2026.
58 % ähnlichPlanungsleistungen für die Sanierung der Gebäudehülle einer Grundschule mit Turnhalle
Zetel · Offen · Frist 02.10.2026
Die Gemeinde Zetel beauftragt Planungsleistungen für die Sanierung der Gebäudehülle einer Grundschule mit Turnhalle. Der Auftrag umfasst die Objektplanung, also die architektonische Planung, sowie die Tragwerksplanung. Die Leistungen werden in Zetel in Niedersachsen erbracht und sind je Los für eine Dauer von 1.080 Tagen vorgesehen; die Angebotsfrist endet am 2. Oktober 2026 um 08:00 Uhr.
58 % ähnlichDachdecker- und Klempnerarbeiten für die Erweiterung der Franziskusschule in Brilon
59872 Meschede · Offen · Frist 01.10.2026
Der Hochsauerlandkreis beauftragt Dachdecker- und Klempnerarbeiten für die Erweiterung der Franziskusschule in Brilon. Die Ausschreibung umfasst ein Los; die Frist endet am 1. Oktober 2026 um 7:00 Uhr (UTC).
58 % ähnlichDachdeckungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten für die Grundschule Wagenstadt
Herbolzheim · Offen · Frist 13.10.2026
Die Stadt Herbolzheim beauftragt Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Wagenstadt. Der Leistungsumfang umfasst unter anderem Rückbauarbeiten, Stehfalz- und Sandwichdächer, Dachentwässerung, Flachdachabdichtungen mit Dachbegrünung sowie Dachsicherungssysteme. Die Ausführung ist in den Kalenderwochen 29 bis 40 in Herbolzheim vorgesehen; die Angebotsfrist endet am 13. Oktober 2026 um 10:15 Uhr.
58 % ähnlichDachsanierungsarbeiten mit Abbruch und Abdichtung an der Johannesschule
Sundern · Offen · Frist 25.09.2026
Die Stadt Sundern schreibt Dachsanierungsarbeiten an der Johannesschule aus, die im Rahmen des Offenen Ganztagsschul-Ausbaus durchgeführt werden. Die Arbeiten umfassen den Abbruch vorhandener, teilweise asbestbelasteter Dacheindeckungen sowie Abdichtungs- und Dacharbeiten. Das Verfahren ist offen, die Bewerbungsfrist endet am 25. September 2026.
57 % ähnlichDachabdichtungsarbeiten Neubau Rettungswache Lüdinghausen
Coesfeld · Offen · Frist 25.09.2026
Der Kreis Coesfeld vergibt Dachabdichtungsarbeiten für den Neubau der Rettungswache Lüdinghausen. Die Leistung umfasst Abdichtungsarbeiten für Flachdächer als Warmdach mit Solar-Gründach sowie Abklebungen von Bodenplatten, Türen und bodentiefen Fenstern. Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren mit Bewertung nach Preis; Angebotsfrist ist der 25. September 2026.
57 % ähnlichBaustelleneinrichtung für den Neubau der Kardinal-von-Galen-Schule
Harsewinkel · Offen · Frist 28.09.2026
Die Stadt Harsewinkel schreibt die Baustelleneinrichtung für den Neubau der Kardinal-von-Galen-Schule aus. Es handelt sich um ein einzelnes Los für die bauliche Vorbereitung und Ausstattung der Baustelle. Die Frist für die Einreichung der Angebote endet am 28. September 2026.
57 % ähnlichDachabdichtungsarbeiten für den Neubau des Rathauses, 2. Bauabschnitt
Moormerland · Offen · Frist 24.09.2026
Die Gemeinde Moormerland vergibt Dachabdichtungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Neubaus ihres Rathauses. Die Arbeiten betreffen einen eingeschossigen Gebäudeteil in Massivbauweise in der Region Moormerland. Ein Ausführungszeitraum oder eine Größenordnung ist nicht angegeben; die Angebotsfrist endet am 24. September 2026 um 10:00 Uhr.
57 % ähnlichLandschaftsbauarbeiten für den Neubau der Moltkeschule in Dinslaken
Dinslaken · Offen · Frist 22.09.2026
Die Stadt Dinslaken für die ProZent GmbH beauftragt Landschaftsbauarbeiten für den Neubau einer zweizügigen Ganztagsgrundschule in der Tackenstraße 51 a, 46539 Dinslaken. Die Angebotsfrist endet am 22. September 2026 um 12:10 Uhr (UTC); der Zuschlag wird ausschließlich nach dem Preis erteilt.
57 % ähnlich
Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungen können sich jederzeit ändern – wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier dargestellten Daten. Maßgeblich ist stets die Originalbekanntmachung des Auftraggebers.
Veröffentlichter Zuschlag
Auftragnehmer: Grote GmbH & Co. KG
Zuschlagswert: 1.045.097,11 EUR · Vertragsschluss: 27.04.2026
Welche Vergabeunterlagen liegen vor?
Keine abgerufenen Dateien hinterlegt. Ein abgeschlossener Abruf ist nicht dokumentiert.
Unterlagen auf dem Ursprungsportal
Wer hat vergleichbare Aufträge gewonnen?
Auswertung der inhaltlich ähnlichsten Verfahren im erfassten Bestand (Embedding-Nachbarn aus Titel und Kurzfassung). Historische Zuschlagsempfänger sind keine bestätigten Bieter dieser Ausschreibung.
254 vergleichbare Verfahren, davon 88 mit erfasstem Zuschlag · 77 veröffentlichte Auftragnehmerkennungen.
Median der positiven, in EUR veröffentlichten Zuschlagswerte: 408.096 EUR.
Zuschlag zu Schätzwert: Median 100 % aus 6 Verfahren mit beiden Werten in EUR.
Auswahl von bis zu zehn Firmen, sortiert nach Zahl der Zuschläge. Je Firma bis zu drei Belegverfahren.
H. J. Nolte Bedachungen GmbH · Wuppertal
2 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Berns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG · Kleve
1 vergleichbare Zuschläge, davon 1 bei diesem Auftraggeber.
Hans Hussmann GmbH · Kleve
1 vergleichbare Zuschläge, davon 1 bei diesem Auftraggeber.
IGETEC GmbH Gesellschaft für innovative Gebäudetechnik mbH · Bedburg-Hau
1 vergleichbare Zuschläge, davon 1 bei diesem Auftraggeber.
SOCOTEC Ingenieure AG · Bochum
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Esin GmbH · Willich
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Klinkerzentrum Roland Weigel GmbH & CO. KG · Mellrichstadt
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Bedachungen Grosskopp GmbH · Hamm
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Gerüstbautechnik Bosch GmbH & Co. KG · Aldenhoven
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG · Erbendorf
1 vergleichbare Zuschläge, davon 0 bei diesem Auftraggeber.
Die Auswertung bildet den erfassten Datenbestand ab, nicht den gesamten Markt. Ohne Vertragsschlussdatum wird das letzte Bekanntmachungsdatum verwendet.
Welche vergebenen Rahmenverträge passen dazu?
Bis zu acht vergebene Rahmenvereinbarungen mit gemeinsamem CPV-Code und künftigem voraussichtlichem Vertragsende in Nordrhein-Westfalen, nach Vertragsende sortiert.
- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an Liegenschaften
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Blaufuß & Behring GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Landschaftsbau sowie Beseitigung von Störfällen und Instandsetzungen im Raum Bonn
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Geschwister Balter GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Landschaftsbauarbeiten zur Beseitigung von Not- und Störfällen sowie Instandsetzungen
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Geschwister Balter GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an Gebäuden
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Hees + Knoll Dachtechnik GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Dachbauarbeiten für Notfallbeseitigung und Instandsetzung an Liegenschaften
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Hees + Knoll Dachtechnik GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Dachbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und Instandsetzung an Liegenschaften
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 31.01.2027
Auftragnehmer: Blaufuß & Behring GmbH
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
- Rahmenvertrag für die Pflege von Dachbegrünungen am Universitätsklinikum Münster
Universitätsklinikum Münster · Münster
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 30.04.2027
Auftragnehmer: Bodrug Galabau&Fachmontage
Vertragsschluss: 20.07.2026
Zuschlagswert: 74.240,54 EUR
- Tief- und Landschaftsbau für Instandsetzungen und Not- und Störungsfälle
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale · Düsseldorf
Vergeben · Voraussichtliches Vertragsende: 30.11.2028
Auftragnehmer: Nicht veröffentlicht
Geschätzter Wert: Nicht angegeben
Das voraussichtliche Ende ist aus Bekanntmachungsdaten abgeleitet. Vertragsbeginn, Abrufberechtigung und eine spätere Neuausschreibung sind damit nicht bestätigt.
Auftraggeber und Vergabehistorie
Gemeinde Weeze
47652 · Weeze
info@weeze.de+49 (2837) 910-010 erfasste Verfahren, davon 4 vergeben. 0 Verfahren betreffen Rahmenvereinbarungen.
Vergabehistorie des Auftraggebers öffnenKontakt laut Bekanntmachung
j.pelka@lenz-johlen.de02837910122
VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de+49 221147-3055
Quellen und Datenstand
Marktvergleich und verwandte Verfahren: Datenabrufe ab 18.09.2026, 13:06 (Europe/Berlin). Die Abschnitte werden regelmäßig aktualisiert.
Originalbekanntmachung öffnenVeröffentlicht: 24.02.2026 · Datensatz zuletzt geändert: 17.09.2026, 12:10 (Europe/Berlin)
VergabeHero führt Bekanntmachungen, verfügbare Unterlagen und historische Zuschläge zusammen. KI-Zusammenfassungen und Vergleiche sind abgeleitete Informationen. Maßgeblich sind die aktuelle Originalbekanntmachung und die Vergabeunterlagen des Auftraggebers.
Was bietet VergabeHero für öffentliche Aufträge?
VergabeHero verbindet KI-gestützte Ausschreibungssuche, Vergabeunterlagen, Wettbewerbsanalyse und Rahmenverträge mit Eignungsprüfung und gemeinsamer Angebotsorganisation. Unternehmen recherchieren öffentliche Aufträge aus Deutschland und Europa, bewerten Chancen anhand von Leistungsanforderungen und Vergabehistorie und bearbeiten ihre Bewerbung im Team.
- Ausschreibungssuche und KI-Matching
- Öffentliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge nach Suchbegriffen, CPV-Codes, Regionen und Fristen recherchieren. KI-Matching gleicht Ausschreibungen mit der Leistungsbeschreibung im Suchprofil ab und begründet die Zuordnung. Passende Neuzugänge laufen im gemeinsamen Posteingang zusammen.
- Vergabeunterlagen und Dokumentextraktion
- Verfügbare Vergabeunterlagen aus angebundenen Quellen abrufen und beim Verfahren bündeln. Das Dokumentinventar zeigt tatsächlich hinterlegte Dateien, Abrufstatus und Originalverweise. Fertig extrahierte Dokumenttexte sind über eigene Unterlagenseiten lesbar.
- Leistungsumfang, Lose und Anforderungen
- KI-Zusammenfassungen, Leistungsbeschreibungen, Lose, Eignungsanforderungen und Zuschlagskriterien erleichtern die erste Prüfung. Verfügbare Fristen, Auftragswerte, Verfahrensarten und Kontaktangaben stehen in der Ausschreibungsakte zusammen.
- Wettbewerbsanalyse mit Zuschlagshistorie
- Historische Auftragnehmer vergleichbarer Vergaben anhand gemeinsamer CPV-Codes und der Region untersuchen. Zuschlagshäufigkeiten, Belegverfahren und veröffentlichte Auftragswerte machen die Wettbewerbssituation nachvollziehbar. Frühere Gewinner sind keine bestätigten Bieter des aktuellen Verfahrens.
- Rahmenverträge und Vertragslaufzeiten
- Vergebene Rahmenvereinbarungen mit Auftragnehmern, verfügbaren Zuschlagswerten und voraussichtlichen Vertragsenden recherchieren. Verwandte Rahmenverträge helfen, das Marktumfeld und mögliche künftige Beschaffungsbedarfe einzuordnen. Ein Vertragsende bestätigt keine Neuausschreibung.
- Auftraggeber und Marktüberblick
- Öffentliche Auftraggeber mit ihren veröffentlichten Kontaktdaten, laufenden Verfahren und erfassten früheren Vergaben kennenlernen. Ähnliche offene Ausschreibungen und verknüpfte Zuschläge unterstützen die Recherche nach weiteren Geschäftschancen.
- Eignungsprüfung mit eigenen Checklisten
- Eigene Prüfkriterien in wiederverwendbaren Checklisten organisieren und Ausschreibungen mit KI-Unterstützung prüfen. Ergebnisse, Begründungen und offene Punkte helfen dem Team, die Entscheidung über eine Bewerbung vorzubereiten.
- Angebotsorganisation und Projektmanagement
- Aus einer Ausschreibung ein gemeinsames Projekt erstellen. Aufgaben, Abgabeunterlagen, Zuständigkeiten, Fristen, Kommentare und Bearbeitungsstände bündeln und die Bewerbung von der Prüfung bis zum eingereichten Angebot und Ergebnis verfolgen.
Die Angaben zur konkreten Ausschreibung stehen in den Abschnitten darüber. Umfang und Verfügbarkeit der Unterlagen und Marktdaten hängen vom erfassten Verfahren ab. Persönliche Suchprofile und Teamfunktionen erfordern ein Konto; KI-Matching und KI-Checklistenprüfungen eine entsprechende Freischaltung. Die aktuellen Leistungen und Tarife stehen auf der Preisseite.
Leistungen und Preise ansehen