[Seite 1]

BAUMASSNAHME: Wilhelm-Leuschner-Schule

Sanierung und Erweiterung der Pavillons

Wiesbaden Kostheim

2. Bauabschnitt

GEWERK: BAUSTELLENEINRICHTUNG

LV- BEZEICHNUNG: WLS-A-41

PROJEKTADRESSE: Steinern Straße 20

55246 Wiesbaden

[Seite 2]

Inhaltsverzeichnis

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 15

01.01 Beweissicherung 15

01.02 Bauschild 16

01.03 Bauzaun 17

01.04 Baustrasse, Lagerflächen 22

01.05 Baum- und Wurzelschutz 26

01.06 Container, mit Bauwasseranschluss 28

01.07 Trinkwasseranschluss Container 33

01.08 Baustromversorgung 38

01.09 Baubeleuchtung 43

01.10 Bautür mit Schloss 46

01.11 Fahrradständer, Spielgerät 47

01.12 Materialentsorgung 48

01.13 Stundenlohnarbeiten 53

[Seite 3]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Maßnahmen zur Minimierung von Lärmbelästigung, Erschütterungen, Staubentwicklungen,

etc.:

Grundsätzlich sind die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Lärm- und Staubemissionen vollumfänglich

einzuhalten, ebenso die Vorschriften für Ruhe- und Arbeitszeiten.

Der Auftragnehmer hat alle Arbeiten mit Geräten auszuführen, die dem neuesten Stand des

Immissionsschutzes entsprechen.

Seite 1 von 54

[Seite 4]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

BAUBESCHREIBUNG

Projektadresse: Steinern Straße 20

55246 Wiesbaden

Der Auftraggeber führt auf dem Grundstück der Wilhelm-Leuschner-Schule in der Steinern Straße 20

im Wiesbadener Stadtteil Kostheim die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Pavillons C, D, E

und F mit Neugestaltung der unmittelbar anliegenden Außenanlagen durch.

Errichtung der Bestandsgebäude um 1966.

Zuvor, im ersten Bauabschnitt, ist bereits die Sanierung und Erweiterung der Pavillons A und B erfolgt.

Baustelle:

Die Baustelle wird auf dem Baugrundstück eingerichtet und für Material-, Geräte- und

Personaltransporte vom der Zelterstraße aus erschlossen. Lagerflächen sind nur auf vorbereiteten

Untergründen möglich, in den Baumbereichen darf nichts gelagert oder aufgestellt werden, wenn dort

kein Baum- oder Wurzelschutz vorhanden ist.

Die gesamte Schule bleibt während der Bauarbeiten in Betrieb. Somit steht die Fläche des Pausenhofs

nur eingeschränkt für die Baustelle zur Verfügung. Der Schulbetrieb darf durch die Baustelle nicht

behindert und die Schulgemeinde nicht gefährdet werden.

Das Baufeld wird mit einem Bauzaun des AN umgeben, die Baustellenzufahrt erfolgt über das Tor der

Feuerwehrzufahrt. Diese ist immer freizuhalten!

Gebäude- und Raumaufteilung:

Die Pavillons A und B, der sog. H-Bau sowie die Pavillons C-F und der sog. L-Bau gruppieren sich um

den asphaltierten Pausenhof. Der Pausenhof hat eine Zufahrt von der Straße Im Sachsengraben und

Zugänge von der Steinern Straße und der Zelterstraße.

Die Pavillons beinhalten baugleiche Unterrichtsräume, sowie verschiedene Nebenräume

(Sanitäranlagen, Technik, Lager) im westlichen Gebäudeende. Pavillon F ist geringfügig kürzer.

Der Erweiterungsbau schließt an die Pavillons an und verbindet diese innerräumlich wie ein Kamm. Er

umfasst Unterrichtsräume, Differenzierungsräume, Lehrerstützpunkte, einen Besprechungsraum und

zwei Foyers.

Die Hauptzugänge im Norden und Süden des Erschließungsbaus verbinden Foyer mit überdachtem

Außenbereich. Das Vordach erstreckt sich zudem als Laubengang am H-Bau entlang.

Konstruktion:

Die Pavillons sind in Schottenbauweise aus Stahlbetonfertigteilelementen errichtet. Die Erweiterung

wird als Holzrahmenbau, ebenfalls in Schottenbauweise errichtet. Ergänzend gibt es in den Pavillons

und in der Erweiterung tragende Stahlstützen im Bereich der Fassade. Für neue Öffnungen werden die

Stahlbetonwände der Pavillons durch Stahlprofile ertüchtigt.

Die Pavillons sind mit einem Pultdach ausgestattet, das über ein Fensterband in ein leicht geneigtes

Dach übergeht. Das Dachtragwerk der Pavillons ist aus Stahlbetonträgern mit aufgelegten Bimsdielen

Seite 2 von 54

[Seite 5]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

errichtet. Es wird mit Metall-Halbfertigteilen neu abgedichtet und gedeckt.

Die Erweiterung erhält ein Pultdach mit freispannender Metalldeckung aus Halbfertigteilen, das in ein

umlaufendes Flachdach als Brettschichtdecke eingeschnitten ist. Teile des Flachdachs werden

extensiv begrünt.

Die Gründung des Erweiterungsbaus erfolgt gemäß der Empfehlung des Bodengutachters mit

Streifenfundamenten.

Abmessungen:

Die Grundfläche der Sanierung und Erweiterung BA2, ohne Außenanlagen, wird ca. 3.300 m²

betragen, der Brutto-Rauminhalt ca. 15.000 m³.

Die Pavillons erstrecken sich eingeschossig über eine Länge von jeweils ca. 36m (Pavillon F ca. 2m

kürzer) und ca. 13m Breite in Ost-West-Richtung. Die Erweiterung erstreckt sich über eine Länge von

ca. 85m und eine Breite von ca. 15m in Nord-Süd-Richtung.

Es ist kein Untergeschoss geplant, jedoch befinden sich im Bestand unter den WC-Räumen Erdkeller

(H ca. 1,5m) mit Bodenluke.

Die maximale Gebäudehöhe der Pavillons und der Erweiterung beträgt von OKFFB bis OK Pultfirst ca.

6,2m.

Höhenlage Geschosse:

Erdgeschoss: OK FFB EG = +/- 0,00 m = +88,73 m NHN

Seite 3 von 54

[Seite 6]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

GEGENSTAND DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Baustelleneinrichtung, Vorbereitungen und Sicherungsmaßnahmen für die v.g. Baumaßnahmen.

Seite 4 von 54

[Seite 7]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

ATV ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Die technischen Angaben sind als Ergänzung der ohnehin einzuhaltenden allgemeinen gültigen

Bestimmungen, Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu verstehen.

In Zweifelsfällen oder bei vermuteten Widersprüchlichkeiten ist die erforderliche Eindeutigkeit durch

Rückfragen vor Angebotsabgabe herbeizuführen. Rückfragen sind an die Vergabestelle zu richten.

Alle Arbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der Technik sowie den einschlägigen Gesetzen,

Verordnungen, Vorschriften, (DIN-)Normen und Richtlinien in der jeweils neuesten Fassung sowie dem

Leistungsverzeichnis auszuführen und zu kalkulieren.

Alle hierzu erforderlichen Nebenleistungen, Geräte und Sonderausstattungen sind,

sofern sie nicht als eigene Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, in die Einheitspreise

einzurechnen.

Die Ausschreibung / Positionen sind "grundsätzlich" nicht nach Gebäudeteilen, Räumen etc. gegliedert

und aufgeteilt.

Eine solche teilweise Aufteilung bzw. Angaben von Örtlichkeiten soll nur der besseren Zuordnung und

Beschreibung von einzelnen Positionen und Teilleistungen dienen.

Gesetzliche Grundlagen:

Die Arbeiten unterliegen den gesetzlichen Regeln, den Unfallverhütungsvorschriften und allen

sonstigen einschlägigen Vorschriften und Auflagen.

Schutzmaßnahmen, sicherheitstechnische Ausstattungen usw., die gemäß Vorschriften erforderlich

sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Betriebsanweisungen für Feuerwehr und Rettungsdienste sind vom Auftragnehmer vorzuhalten.

Für die Gesamtmaßnahme gilt die Baustellenverordnung. Die hieraus resultierenden Maßnahmen zum

Arbeitsschutz, wie die Baustellenordnung, werden im Auftragsfall Bestandteil des Vertrages. Bei

wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen die Baustellenordnung kann der betreffende

Mitarbeiter des Auftragnehmers der Baustelle verwiesen werden. Die Kosten gehen zu Lasten des

Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist für Einrichtungen der Arbeitssicherheit seines Personals eigenverantwortlich

zuständig. Die Unfallverhütungsvorschriften sind immer einzuhalten. Sämtliche elektrischen

Betriebsmittel auf der Baustelle müssen nach DGUV Vorschriften geprüft und mittels Prüfplakette oder

Banderole entsprechend gekennzeichnet sein. Die Gefährdungsbeurteilungen sind vom

Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten dem Arbeitgeber und der Objektüberwachung des AG

vorzulegen. Die notwendigen Ersthelfer auf der Baustelle sind schriftlich zu benennen.

Leitern:

Arbeiten bei Verwendung von Leitern ist die TRBS 2121 Teil 2 zu beachten und einzuhalten.

Vorbeugender Brandschutz:

Seite 5 von 54

[Seite 8]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Leicht entflammbare Materialien dürfen im Gebäude nur für den täglichen Arbeitsbedarf im Bereich der

Arbeitsstätten gelagert werden, damit sie einer ständigen Aufsicht unterliegen.

Verpackungen sind sofort zu beseitigen.

Entflammbare Lösungsmittel und dergleichen sind an jedem Arbeitstag mit Beendigung der Arbeiten

aus dem Gebäude zu entfernen.

Bei Arbeiten mit feuergefährlichen Gütern und Schweißarbeiten ist ein 12-kg-Feuerlöscher

betriebsbereit an der Arbeitsstätte bereitzuhalten.

Schweißarbeiten:

Bei Schweißarbeiten und Arbeiten mit offener Flamme ist eine Schweißerlaubnis einzuholen.

Bei den Arbeiten ist eine Aufsichtsperson beizustellen.

Demontagen bzw. Leistungen im Zusammenhang mit sog. Heißarbeiten dürfen nur nach

Genehmigung durch den AG und unter Berücksichtigung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen

ausgeführt werden. Der schriftliche Antrag ist rechtzeitig mindestens 3 Arbeitstage vorab bei der

Objektüberwachung des AG einzureichen.

Planung:

Die Planung sowie die Durchführung aller notwendigen Arbeitsschritte ist durch den Auftragnehmer

selbst aus den beiliegenden Plänen, den ggf. beiliegenden Untersuchungsberichten und durch

eigenverantwortliche zusätzliche Untersuchungen und Messungen vor Ort zu entwickeln.

Diese Planung ist unter Einhaltung sämtlicher gültigen Vorschriften und Gesetze vom Auftragnehmer

zu erstellen und vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber bzw. der Objektüberwachung des AG

vorzulegen. Die Planungsleistung wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Ort zu überprüfen.

Koordinationsleistungen:

Koordinationsbesprechungen finden regelmäßig (mind. vierzehntägig, nach Angabe des AG) statt.

Baubegehungen nach Erfordernis.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an diesen vom Auftraggeber oder deren Vertreter, die

Objektüberwachung des AG, festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmächtigten

Vertreter nach Erfordernis teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen bevollmächtigt ist.

Der hierfür erforderliche Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen gegenüber anderen Auftragnehmern des Bauvorhabens,

sind eigenständig auszuführen und im Leistungsumfang enthalten. Der hierfür erforderliche Aufwand

ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abstimmungen mit der Objektüberwachung des AG sind an den Koordinationsbesprechungen

(Bau-Jour-Fixe) abzuhalten.

Bauleiter, Fachbauleiter, Aufsichtspersonal, Koordinatoren:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten den verantwortlichen fachlich geeigneten, qualifizierten

Bauleiter, Fachbauleiter nach LBO dem Auftraggeber und der Objektüberwachung schriftlich zu

Seite 6 von 54

[Seite 9]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

benennen, der während der gesamten Bauzeit zur Verfügung des AGs bzw. der Objektüberwachung

des AGs steht.

Bei Abwesenheit ist ein entsprechend geeigneter und bevollmächtigter Vertreter schriftlich zu

benennen und einzusetzen.

Zu den Pflichten des Bauleiters, Fachbauleiters gehören insbesondere:

- Überwachen, dass sämtliche Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere

nach den in den Verdingungsgrundlagen genannten Vorschriften ausgeführt werden.

- Überwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

- Teilnahme an den regelmäßigen Koordinationsbesprechungen, Baubesprechungen.

Teilausführung:

Die Arbeiten sind mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen. Auf Anordnung der

Objektüberwachung des AG sind auch Teilausführungen durchzuführen.

Baustellendokumentation:

Der Auftragnehmer muss Bautagesberichte aufstellen. Die Bautagesberichte müssen regelmäßig

wöchentlich bei der Objektüberwachung des AG vorgelegt werden. Die Bautagesberichte müssen den

Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle nennenswerte Ereignisse lückenlos festhalten. Die

Bautagesberichte müssen für jeden Arbeitstag mindestens folgende Angaben enthalten:

- Datum und Arbeitszeit (Uhrzeit von/bis)

- Witterungsverhältnisse, sowie die höchste und niedrigste Temperaturangaben

- Art und Umfang der ausgeführten Leistungen mit Angabe der genauen Ausführungsorte

- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte (einschließlich

Nachunternehmereinsatz)

- Eingänge von Material, Einsatz und Abzug von Maschinen und Geräten

- sonstige wichtige, den Baufortschritt betreffende Ereignisse (z. B. Planübergaben, Behinderungen,

Anordnung zusätzlicher Leistungen, Änderungsanordnungen, Feststellung mangelhafter

Vorleistungen, oder sonstige Vorkommnisse)

- Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden sind zu dokumentieren

- Seiten der Bautagesberichte sind laufend zu nummerieren

Neben- und Zusatzleistungen, Sicherungsmaßnahmen:

Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen gegenüber mitbeschäftigte Drittunternehmern, auch

wenn diese direkt vom Auftraggeber beauftragt wurden, sind im Leistungsumfang enthalten. Der

hierfür erforderliche Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Die Leistungen des Auftragnehmers sind durch diesen bis zur endgültigen Abnahme zu schützen. Alle

erforderlichen Maßnahmen zum Schutze seiner Leistungen gegen Witterungseinflüsse, Grund-,

Schichten- und Tagwasser, Schnee u. ä., provisorische Einhausungen und Schutzwände sind im

Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten, ebenso die Entfernung von Wasser, Schnee, Eis und

dgl..

Alle zur Schaffung irgendwelcher erforderlichen Provisorien notwendigen Leistungen, die nicht zum

eigentlichen Leistungsumfang gehören, sondern lediglich dem Baufortschritt dienen oder

vorübergehende Sicherungs- oder Hilfsmaßnahmen darstellen, sind im Leistungsumfang des

Auftragnehmers enthalten und mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen abgegolten.

Seite 7 von 54

[Seite 10]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Rechnungen:

Der AN hat seine Rechnungen:

- übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den

Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden.

- grundsätzlich kumulativ zu erstellen und die Rechnungen einschließlich Mengenberechnungen als

PDF und DA11 Dateiformat dem Auftraggeber digital zur Verfügung zu stellen.

Lagerung:

Kosten für Lagerung und Zwischenlagerung für Materialien, auch außerhalb der Baustelleneinrichtung

und der Baustelle, werden nicht gesondert vergütet, sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und

sind mit den Vertragspreisen abgegolten.

Lagerflächen stehen innerhalb der Baustelleinrichtungsfläche in begrenztem Umfang zur Verfügung.

Benötigte Lagerflächen und Aufstellflächen in der Baustelleneinrichtungsfläche sind mit der

Objektüberwachung abzustimmen.

Sicherheitskoordination:

Der Auftragnehmer einschließlich etwaiger Nachunternehmer werden darauf hingewiesen, dass sie für

die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nötigen Unterlagen für die

Planungs- und Ausführungsphase rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung zu stellen haben.

Änderungen in der Auftragsabwicklung müssen sofort dem Auftraggeber oder deren Vertreter, dem

Sicherheitskoordinator und der Objektüberwachung gemeldet werden. Der Sicherheitskoordinator

nimmt jederzeit und in eigener Verantwortung Einfluss auf die sicherheitstechnisch korrekte

Abwicklung der Baustelle und koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit der einzelnen

Unternehmen.

Bestandsleitungen:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.

beim Auftraggeber bzw. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu

unterrichten.

Seite 8 von 54

[Seite 11]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND AUSFÜHRUNG

Zufahrtsmöglichkeiten:

Da die Baustellenfläche eng an Bestandsgebäuden, Installationen und Vegetation angrenzt, und nur

geringfügig Rangiermöglichkeiten bestehen (siehe Lageplan und Baustelleneinrichtungsplan), sind

kleinere Baustellenfahrzeuge zu verwenden.

Die Erschließung der Baustelle kann über die östlich liegende A66, Ausfahrt Mainz Kastel oder die

östlich liegende A671, Ausfahrt Mainz Kastel, und die B455 erfolgen. Die Zufahrt von Süden ist über

die B43 möglich. Die Andienung der Baustelle findet über die Straße Im Sachsengraben statt.

Auf dem Gelände gibt es keine Parkplätze für Mitarbeiter, süd-westlich befindet sich ein öffentlicher

Parkplatz an der B43 in ca. 500 m Entfernung.

Die Zufahrten und Feuerwehranfahrtswege sind in der erforderlichen Form ständig freizuhalten.

Störungen, die den Straßenverkehr beeinträchtigen, sind grundsätzlich zu vermeiden. Es ist

insbesondere stets sicher zu stellen, dass aus den Arbeiten keinerlei Beeinträchtigungen oder

Materialeintrag auf benachbarte Grundstücke und öffentliche Verkehrsflächen erfolgt.

Öffentliche Verkehrsflächen, Straßen, Wege und sonstige Außenanlagen sind unbeschädigt und

sauber zu halten und bei unvermeidlichen Verschmutzungen vom Auftragnehmer unverzüglich, jedoch

mindestens werktäglich zu reinigen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Im Bereich der Baustellenfläche sind Schutzmaßnahmen von Bäumen, Pflanzbeständen,

Vegetationsflächen, Verkehrsflächen vorzusehen. Darüber hinaus sind öffentliche Verkehrsflächen bei

der Bauausführung zu schützen; für Schäden muss nach zivilrechtlichen Grundsätzen Ersatz geleistet

werden.

Baustellengenehmigung/Benutzung öffentlichen Straßenraumes:

Etwaige Straßennutzungen bzw. -sperrungen, notwendige Verkehrsbeschilderungen, Abschrankungen

und Beleuchtung zu Transport- und Baustellenzwecken sind vom Auftragnehmer zu beantragen. Die

Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Aufstellmöglichkeiten für Sondertransporte

sind rechtzeitig im Vorfeld mit der Objektüberwachung des AG und dem Auftraggeber abzustimmen.

Baustellensicherung, Sicherheit auf der Baustelle:

Es muss eine ständig geschlossene und funktionstüchtige Baustellensicherung während der

Ausführung der Arbeiten gewährleistet sein. Geplante Veränderungen gegenüber dem

Baustelleneinrichtungsplan sind mit dem Auftraggeber und der Objektüberwachung des AG

abzustimmen.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen

Immissionsschutzes:

In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Wohngebiet, ein Kindergarten und Schulgebäude, in denen

während der Bauzeit der reguläre Betrieb stattfindet.

Darauf ist in allen Belangen der Baudurchführung Rücksicht zu nehmen.

Die gesetzlichen Ruhezeiten sind einzuhalten.

Lärm und Staub sind soweit wie möglich zu vermeiden.

Seite 9 von 54

[Seite 12]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Materialtransport und Arbeitsablauf:

Mit den Einheitspreisen ist der Transport des Materials zu den Einbaustellen abgegolten.

Lange bzw. erschwerte Transportwege sind in die nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren und

werden nicht gesondert vergütet (keine Erschwerniszuschläge)!

Zugänge und Fluchtwege sind frei zu halten:

Der Auftragnehmer hat anfallende Baustellenabfälle, z. B. Verpackungsmaterial, Reststoffe, etc., die

von seinen Arbeiten und denen seiner Subunternehmer herrühren, ordnungsgemäß von der Baustelle

zu entfernen bzw. zu beseitigen.

Bis zur Entfernung sind die Baustellenabfälle in Sammelbehältern zu verwahren.

Sein Arbeitsbereich ist arbeitstäglich zu reinigen.

Materialsendungen, Anlieferungen:

Materialsendungen sind nicht an den Auftraggeber oder die Objektüberwachung des AG zu richten,

sondern an einen ortsanwesenden Beauftragten des Auftragnehmers.

Für falsch angelieferte bzw. adressierte Materialien wird keine Haftung übernommen. Kosten, die dem

Auftraggeber durch Falschlieferungen entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Verkehrswege innerhalb des Baustellenbereichs:

Innerhalb des Baustellenbereichs gilt als Mindestregelung die StVO.

Seite 10 von 54

[Seite 13]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

STOFFE UND BAUTEILE

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen

europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame

technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug

genommen.

Bei der Ausführung des Bauvorhabens sind nur zugelassene, geprüfte und schadstofffreie Baustoffe

zu verwenden. Vor Ausführungsbeginn sind die Produktdatenblätter und Prüfbescheinigungen zur

Freigabe dem Auftraggeber und der Objektüberwachung des AG schriftlich vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Werksgarantien und Lieferscheine im Original vorzulegen. Die

Lieferscheine der statisch relevanten Bauteile für Stahl und Beton sind unaufgefordert arbeitstäglich

oder wöchentlich bei der örtlichen Bauleitung einzureichen. Die Zuordnung zu den jeweiligen Bauteilen

muss eindeutig nachvollziehbar sein und anhand von Aufmaßplänen dokumentiert werden.

Seite 11 von 54

[Seite 14]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

ARBEITSSCHUTZ

Vom AN sind die Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstättenrichtlinien, des

Infektionsschutzgesetzes und der DGUV-Vorschriften und -Richtlinien einzuhalten.

Der AG bestellt für das Bauvorhaben einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, der die

Einhaltung der Vorgaben im Zuge von Baustellenbegehungen stichprobenartig kontrolliert.

Bei Verstößen gegen die Vorgaben des Arbeitsschutzes behält sich der AG vor, den AN abzumahnen

und, bei wiederholten Verstößen, der Baustelle zu verweisen. Daraus entstehender Verzug geht zu

Lasten des AN.

Der AN hat vor Baubeginn unaufgefordert folgende Unterlagen dem AG der Bauleitung nach HBO und

dem SiGeKo vorzulegen:

1. die Gefährdungsbeurteilung gemäß §§5 und 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der

Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV A1)

2. die Gefährdungsbeurteilung gemäß §§5 und 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der

Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV A1) möglichen Subunternehmer

3. Gefährdungsbeurteilung zum Infektionsschutz

4. min. 1 gültiger Ersthelfernachweis je 10 auf der Baustelle tätige Mitarbeiter (nicht älter als 2

Jahre)

5. Logistik- bzw. Entsorgungskonzept

Desweiteren sind mind. folgende zusätzlichen Unterlagen auf der Baustelle vorzuhalten:

1. Nachweis der „Übertragung von Arbeitgeberpflichten an den Aufsichtsführenden auf der

Baustelle“

2. Nachweis der innerbetrieblichen Unterweisungen der Mitarbeiter nach § 12 Arbeitsschutzgesetz

3. Beauftragung Einweiser (falls zutreffend)

Seite 12 von 54

[Seite 15]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

ENTSORGUNG

Haufwerke

Das Material ist in separierten kontrollierten Haufwerken nach Vorgabe der für die umweltrechtliche

Überwachung zuständige Person abzuladen.

Die Massen der Haufwerke sollen je max. 500 m3 mit Schütthöhen von bis zu 3 m betragen.

Die Haufwerksgröße ist im Zuge der Ausführung, ggf. nach Festlegung durch den Bodengutachter,

anzupassen.

Vor Ausführung ist dem AG ein Plan vorzulegen, in dem die geplante Anordnung der Haufwerke auf

dem Zwischenlager schematisch dargestellt wird, erst nach Freigabe dieses Planes, darf mit dem

Abtransport begonnen werden.

Entsorgung und Verwertung

Die Entsorgung bzw. Verwertung des zwischengelagerten Materials hat erst nach eindeutiger

Deklarierung und Zuordnung nach Abfallschlüssel zu erfolgen.

Das nicht gefährliche Abbruchmaterial ist nach landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein Entsorgungsnachweis über die Beseitigung bildet

die Grundlage für die Abrechnung.

Behandlung der Bauabfallmaterialien

Die Entsorgung der Bauabfallmaterialien ist unter Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)

des Bundes in der jeweils aktuellen Fassung und den kommunalen Richtlinien und Verordnungen

durchzuführen.

Das gesamte Bauabfallmaterial ist nach Abfallschlüsselnummer (AVV) sortenrein in getrennt

verschließbaren Containern zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung der

Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der AG dies genehmigt und behördliche Auflagen

nicht entgegenstehen. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich vom AN abfahren

zu lassen.

Vor Abtransport des Abbruchmaterials ist die abzurechnende Menge durch Unterschrift vom AG auf

dem Übernahmeschein/Begleitschein vom AN bestätigen zu lassen.

Soweit kontaminiertes Abbruchmaterial oder kontaminierte Stoffe vorgefunden werden, sind diese

durch den AN unter gutachterlicher Begleitung zu entsorgen. Hierzu zählen auch sämtliche

schadstoffbelasteten Baustoffe in Form von Dämm-, Dicht- und Isolierstoffen sowie

Brandschutzverkleidungen (z. B. aus Asbest, asbesthaltigen Stoffen).

Die Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt auf Grundlage genehmigter

Entsorgungsnachweise/Sammelentsorgungsnachweise im elektronischen Abfallnachweisverfahren

(eANV) gemäß Nachweisverordnung (NachwV) durch zugelassene Spediteure. Dem AG ist die

Entsorgung durch Mitteilung seiner bei der ZKS-Abfall registrierten behördlichen Nummer und Rolle

nachzuweisen.

Seite 13 von 54

[Seite 16]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Nachfolgend aufgeführte Pläne und zusätzliche Unterlagen liegen den Vergabeunterlagen als

PDF-Dateien bei.

Ausführungspläne Architektur

5_002_A_A_LP_UE_Lageplan_2026-06-15

5_661_A_A_GR_UE_Grundriss Vordach Laubengang vor H-Bau_2026-06-15

5_662_A_A_GR_UE_Grundriss Pavillons C, D_2026-06-15

5_663_A_A_GR_UE_Grundriss Pavillons E, F_2026-06-15

5_664_A_A_GR_UE_Grundriss Erweiterung C, D_2026-06-15

5_665_A_A_GR_UE_Grundriss Erweiterung E, F_2026-06-15

5_670_A_A_AL_DA_Übersicht Dachaufsicht Erweiterung + Pavillons C, D, E, F_2026-06-15

5_A_008_A_LP_UE_Lageplan_Baustelleneinrichtung BA2_2026-09-25

Seite 14 von 54

[Seite 17]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01 Beweissicherung

01.01.0001 1 psch ....................

Beweissicherungsverfahren

Beweissicherungsverfahren vor Beginn der Baumaßnahme

zur Feststellung und Dokumentation des vorhandenen Zustands

der durch die Baumaßnahme unmittelbar oder mittelbar betroffenen

Bestandsbereiche.

Die Beweissicherung umfasst insbesondere:

- angrenzende Bestandsgebäude und Bauteile,

- Verkehrs- und Fahrbahnflächen,

- Gehwege und sonstige Belagsflächen,

- Pausenhof- und Außenanlagen,

- Feuerwehrzufahrten und sonstige Zufahrten,

- Einfriedungen, Mauern und sonstige Begrenzungen,

- Bäume, Gehölze und sonstige Vegetationsflächen,

- unmittelbar angrenzende Nachbarbereiche, soweit durch die Baumaßnahme

betroffen.

Vorhandene Schäden, Verformungen, Risse, Abplatzungen,

Setzungen und sonstige Auffälligkeiten sind nachvollziehbar

zu erfassen und zu dokumentieren.

Durchführung unter Beteiligung des AG bzw. dessen Vertretung,

einschließlich Ortsbegehung, schriftlicher Protokollierung und

aussagekräftiger, räumlich zuordenbarer Fotodokumentation.

Fotodokumentation, digital, farbig

Übergabe Protokoll und Fotodokumentation als PDF

01.01 Beweissicherung ....................

Seite 15 von 54

[Seite 18]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.02 Bauschild

01.02.0001 1 St .................... ....................

Bauseitiges Bauschild räumen und entsorgen, B/H= ca. 5,00/5,70m

Bauseitiges Bauschild mit Unterkonstruktion, Tafeln, Fundamentierung nach

Angabe des AG räumen und entsorgen.

Bauschild bestehend aus

sechs senkrechten Holztraversen, sechs horizontalen Holzlatten, Holzbalken zur

Abstützung, Querschnitt Holzbalken B/H ca. 0,25x0,15m

Betonfundamente 4 St. je ca. 1,7m x1,7m x 0,7m,

Tafel aus Aluminiumverbundplatten, Dicke ca. 4 mm,

Inkl. aller Montage und Befestigungsmittel, Verbindungsbleche usw.

Inkl. fachgerechter Entsorgung aller Einzelteile.

Abmessung Tafel B/H: ca. 5,00/ 5,70 m

Höhe Unterkante Bauschild

über Oberfläche Gelände: ca. 2,5 m.

01.02.0002 1 St .................... ....................

Wie Position 01.02.0001, jedoch

Bauschild umsetzen

Vorbeschriebenes Bauschild nach Angabe des AG

innerhalb des Grundstücks umsetzen.

01.02 Bauschild ....................

Seite 16 von 54

[Seite 19]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.03 Bauzaun

*** Ausführungsbeschreibung 1

Bauzaun Holztafeln

Ausführungsbeschreibung Bauzaun Holztafeln

Blickdichten Bauzaun aus Holz, stabil.

Standsicheren blickdichten Bauzaun aus Einzelelementen aus Holz, mit

verzinkter Metallständerkonstruktion, Ständerabstand ca. 2,8 m Breite, Höhe

des Bauzaunes: ca. 2,07 m,

verbunden gegen unbefugtes Aushebeln, mindestens drei bis vier

Aushebesicherungen pro Seite, aufgestellt in Stützenfüßen aus Beton.

Ausführung um das Baufeld mit Sandgrube, zur Sicherung gegen unbefugtes

Betreten der Fläche/Sandgrube.

Stabilität des Bauzaunes soll bis mind. 10 bft Windstärke gewährleistet sein.

Das Gelände ist teilweise geneigt. Höhenversprünge und Eckausbildungen

werden nicht gesondert vergütet und sind einzukalkulieren.

Die Leistung umfasst u.a. alle Arbeiten, die für einen verkehrssicheren Zustand

des Bauzauns erforderlich sind (z.B. Anpassarbeiten und Beschilderung nach

Angaben des SiGeKo etc.). Der hierfür erforderliche Aufwand ist in die

Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Entlang geradliniger Zaunverläufe ist hinter jedem sechsten Zaunelement eine

aus zwei Elementen gebildete dreieckförmige Aussteifung vorzusehen. Die

dafür erforderlichen Elemente werden in der Bauzaunlänge erfasst.

01.03.0001 370 m .................... ....................

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Bretter- Bauzaun aufstellen

Bauzaun aufstellen

gem. Ausführungsbeschreibung "Bauzaun Holztafeln".

Bauzaun inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen usw.

gemäß Ausführungsbeschreibung Bauzaun,

liefern und aufstellen.

Zaunhöhe: ca. 2,00 m

Untergrund: unbefestigter Untergrund

Aufbau eines Bauzaunes auf unbefestigtem Untergrund,

als geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen,

geschlossener Verbretterung und Standfüßen,

Seite 17 von 54

[Seite 20]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

zum Abgrenzen und Sichern der Baustellenflächen.

Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m.

Der Bauzaun ist so auszuführen,

dass ein Herausheben nicht möglich ist.

Sicherung der Einzelelemente und Standfüße,

mit Erdnägeln und Sicherungshaken,

sowie gegenseitige Verschraubung der Einzelelemente,

als Schutz gegen unbefugtes Ausheben.

Am Bauzaun ist im Abstand von 10 Metern

ein witterungsbeständiges Zeichen gem BGV A8 anzubringen.

Das Zeichen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0002 36260 mWo .................... ....................

Bretter- Bauzaun vorhalten und unterhalten

Vorbeschriebenen Bauzaun

vorhalten und unterhalten,

gemäß Ausführungsbeschreibung Bauzaun.

Defekte und abhanden gekommene Teile sind zu ersetzen.

Inkl. wöchentlicher Bericht.

Die Abrechnung erfolgt nach Meter x Vorhaltedauer in Wochen,

angebrochene Wochen werden nach Tagen

zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.

01.03.0003 80 m .................... ....................

Bretter- Bauzaun umsetzen

Vorbeschriebenen Bauzaun, einschließlich Tore etc.,

in mehreren Einsätzen umsetzen,

innerhalb der BE-Fläche,

nur nach besonderer Anordnung des Auftraggebers.

Entfernung bis 30m.

Die Abrechnung erfolgt nach Meter.

01.03.0004 370 m .................... ....................

Bretter- Bauzaun räumen

Vorbeschriebenen Bauzaun nach Aufforderung

durch die Objektüberwachung des AG

wieder abbauen und räumen.

Seite 18 von 54

[Seite 21]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.03.0005 3 St .................... ....................

Bretter- Bauzaun Toranlage 2-flügelig

Toranlage 2-flügelig in Bauzaun

gem. Ausführungsbeschreibung "Bauzaun Holztafeln".

Liefern, Einbauen und ggf. Umsetzen von 2-flügligem Tor,

abschließbar mit Kette und Schloss, mit Feststellern,

blickdicht, passend zu vorbeschriebenem Bretter-Bauzaun.

Einbau in vorbeschriebenem Bauzaun mit Standfüßen,

mit zusätzlicher Bauzaun-Strebe gegen Umstürzen

und gegenseitige Verschraubung der Einzelelemente,

als Schutz gegen unbefugtes Ausheben.

lichte Öffnungsbreite: ca. 5,00 m

Zaunhöhe: ca. 2,00 m Tor im Bauzaun

01.03.0006 294 StWo .................... ....................

Bretter- Bauzaun Toranlage 2-flügelig vorhalten und unterhalten

Vorbeschriebene Toranlage vorhalten und unterhalten,

gemäß Ausführungsbeschreibung Bauzaun.

Die Abrechnung erfolgt nach Stück x Vorhaltedauer in Wochen,

angebrochene Wochen werden nach Tagen

zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.

01.03.0007 3 St .................... ....................

Bretter- Bauzaun Toranlage 2-flügelig räumen

Vorbeschriebene Bauzaun Toranlage 2-flügelig

nach Aufforderung durch die Objektüberwachung des AG

wieder abbauen und räumen.

01.03.0008 4 St .................... ....................

Kombinations-Vorhängeschloss mit Schlüsseln

Kombinations-Vorhängeschloss -

mit PZ-Schlüssel,

mit 50 cm Stahlkette, feuerverzinkt,

3 mm Durchmesser

mit 20 Stück Schlüssel

für Sicherung der Bauzauntore/Bautor Zugang liefern und

an die Objektüberwachung übergeben.

Seite 19 von 54

[Seite 22]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Ortsfester Holzzaun

01.03.0009 170 m .................... ....................

Schutzzaun für Bestandsbäume als ortsfesten Holzzaun herstellen,

räumen

Schutzzaun für Bestandsbäume als ortsfesten Holzzaunzaun herstellen und

nach Beendigung der Arbeiten räumen.

Herstellung aus Holzrundpfählen 300cm, Querschnitt 8-10 im Abstand von

2,50m,

5 Querlattenreihen aus Holz (mindestmaße (BxH 10 x2,0cm) als

Befestigungsunterlage für die Oberlattung und einer senkrecht dazu

angebrachten Oberlattung mit einem Achsabstand der Bretter von ca. 25cm.

Breite der Bretter mind. 10cm.

Einbindetiefe der Holzpfähle mindestens 60cm.

Einbauort zwischen Gras und Baumreihe/Sträucher.

Materialien zur Herstellung liefern, Holzschutzzaun herstellen und nach

Abschluss der Arbeiten beräumen.

Das beräumte Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu

verwerten.

Die Vorgaben der Richtlinien der FLL und R-SBB 2023 sind zu berücksichtigen.

Hinweisschilder

01.03.0010 6 St .................... ....................

Hinweisschild "Betreten verboten"

Hinweisschild "Baustelle betreten verboten"

aufstellen/anbringen,

für die Dauer der vertraglichen Leistung vorhalten und

nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.

01.03.0011 6 St .................... ....................

Hinweisschild "Rauchen verboten"

aufstellen/anbringen,

für die Dauer der vertraglichen Leistung vorhalten und

nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.

Seite 20 von 54

[Seite 23]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Z ugang

01.03.0012 3 m .................... ....................

Öffnung in Maschendrahtzaun H bis 2,00 m

Maschendrahtzaun mit Zaunstützen

H bis 2,00 m

einschl. Fundamenten abbrechen.

Fachgerechtes Einschneiden des Maschendrahtgeflechts,

Sichern und Zurückbiegen bzw.

Entfernen der Drahtenden zur Vermeidung von Verletzungen,

Sicherung der Schnittkanten gegen Aufdröseln des Geflechts,

vorbereitend für die Aufnahme eines Bautores.

Einschließlich Entsorgung des Materials.

01.03.0013 1 St .................... ....................

Bautoranlage 1-flügelig, mit Torpfosten, fest gegründet

Liefern und Montieren einer einflügeligen

Bautoranlage in Öffnung im Maschendrahtzaun,

einschließlich Torpfosten

Lichte Durchgangsbreite: mind. 1,25 m gemäß DIN 18040-1,

Torhöhe/Flügelhöhe: ca. 2,00 m,

Stabile, dauerhafte Ausführung aus Stahl, geeignet für die tägliche intensive

Nutzung durch Schulkinder während der Bauzeit, mit Feststeller, abschließbar

mittels Kette und Schloss.

Inkl. erforderlicher Torpfosten beidseitig, standsicher und nicht verschiebbar,

einschließlich erforderlicher Gründung im Boden.

01.03 Bauzaun ....................

Seite 21 von 54

[Seite 24]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.04 Baustrasse, Lagerflächen

01.04.0001 6 St .................... ....................

Wurzelstock roden Durchm. 15-30cm, laden, entsorgen

Wurzelstöcke bereits gerodeter Bäume,

Durchm. 15-30 cm (1,00 m Höhe)

freilegen, ausbauen laden, entsorgen.

Arbeiten auf dem gesamten Baufeld.

01.04.0002 5 St .................... ....................

Wurzelstock roden Durchm. 10-15cm, laden, entsorgen

Wurzelstöcke bereits gerodeter Bäume,

Durchm. 10-15 cm (1,00 m Höhe)

freilegen, ausbauen, laden, entsorgen.

Arbeiten auf dem gesamten Baufeld.

01.04.0003 11 St .................... ....................

Wurzelstock mehrstämmig, laden, entsorgen

Wurzelstöcke bereits gerodeter Bäume mehrstämmig

freilegen, ausbauen, entsorgen.

Arbeiten auf dem gesamten Baufeld.

01.04.0004 2700 m2 .................... ....................

Grasnarbe abschieben

Grasnarbe abschieben.

Humosen, sandigen, schluffigen Oberboden

mit Bewuchs aus Gras und Bodendeckern

(teilweise Neuaustrieb bereits gerodeter Sträuche),

durchmischt mit Pflanzenmaterial, Wurzeln,

Steinen und geringen Bauschuttanteilen

nach Anweisung der Objektüberwachung des AG

bis ca. 15 cm abtragen und zu Mieten aufsetzen.

Arbeiten im ebenen und geneigten Gelände.

Transportweg bis 50 m.

Seite 22 von 54

[Seite 25]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.04.0005 850 m3 .................... ....................

Oberboden abtragen bis 30cm und seitl. lagern

Oberboden abtragen, lagern,

einschließlich Vegetationsdecke.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Geformter Hügel,

Dicke des Abtrags über 10 bis 30 cm

mit Bewuchs bis 15cm.

Oberboden seitl. lagern nach Angabe AG

zum späteren Wiedereinbau.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Die Ausführung erfolgt gemäß Bauablauf,

auch in mehreren Abschnitten!

Transportweg bis ca. 200 m im Baufeld.

01.04.0006 1800 m2 .................... ....................

Geotextil als Schutzlage

Geotextil Vliesstoff als Schutzlage vor Überbauung mit

Schotter einbauen.

Überlappung mind. 0,20 m.

Abgerechnet wird die überdeckte Fläche ohne Überlappung.

Die Ausführung erfolgt gemäß Bauablauf,

auch in mehreren Abschnitten!

01.04.0007 360 m3 .................... ....................

Schottertragschicht herstellen D 20cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflächen der Baustraße, Lagerflächen,

Aufstellflächen der Container,

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches

nach Unterlagen des AG.

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.,

Einbaudicke = 20 cm.

Rand geneigt.

Die Ausführung erfolgt gemäß Bauablauf,

auch in mehreren Abschnitten!

Seite 23 von 54

[Seite 26]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.04.0008 1 psch ....................

Anarbeitung Schottertragschicht

Anarbeitung Schottertragschicht:

Anarbeitung an Einbauten innerhalb der Fläche,

wie Schächte, Entwässerungskanalabdeckungen,

Abläufe, Leuchten, etc..

01.04.0009 1800 m2 .................... ....................

Geotextil als Schutzlage aufnehmen, entsorgen

Geotextil Vliesstoff der Schutzlage,

mit Schotter überbaut, aufnehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.04.0010 360 m3 .................... ....................

Schotter aufnehmen und entsorgen

Schotter aufnehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.04.0011 200 m2 .................... ....................

Zulage Baustraße/Lagerfläche im Gefälle

Zulage für die Herstellung der Baustraße/ Lagerfläche

im Bereich nördlich von Pavillon C mit abschüssigem Gelände.

Grasnarbe abschieben, Oberboden abtragen, Geotextil,

Tragschicht terrassiert auftragen.

01.04.0012 1 psch ....................

Zulage Unterbrechungen der Arbeiten (Archäologie)

Während des Abziehens des Oberbodens werden die Arbeiten durch eine

archäologische Fachkraft überwacht und begleitet.

Diese Zulage umfasst sämtliche Unterbrechungen, Verzögerungen und

Mehraufwände, die im Zusammenhang mit der archäologischen Überwachung

und Prüfung während der Ausführung entstehen.

Hierzu zählen insbesondere:

- Arbeitsunterbrechungen auf Anweisung der archäologischen Fachkraft

- Wartezeiten während der Prüfung und Dokumentation archäologischer Funde

- Anpassungen des Bauablaufs infolge archäologischer Maßnahmen

- Koordination und Abstimmung mit der archäologischen Fachkraft vor Ort

Mit dieser Zulage sind alle durch die archäologische Begleitung bedingten

Seite 24 von 54

[Seite 27]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Unterbrechungen und Zusatzleistungen beim Abziehen des Oberbodens

abgegolten.

01.04.0013 1 psch ....................

Zulage zeitversetztes Arbeiten Schottertragschicht

Zulage zeitversetztes Arbeiten und Unterbrechnungen

Schottertragschicht .

Ausführung erfolgt gemäß Bauablauf,

in mehreren Abschnitten.

Alle Maßnahmen hierfür sind mit dieser Position abgegolten

(zusätzliche Anfahrten, Geräte, Lagerung, etc.)

01.04 Baustrasse, Lagerflächen ....................

Seite 25 von 54

[Seite 28]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.05 Baum- und Wurzelschutz

01.05.0001 9 St .................... ....................

Baumschutz für Bäume im Baufeld, d = bis 0,4 m

Baumschutz für Bäume im Baufeld

mit Abpolsterung des Stammes und

einer Matte aus Holzlatten inkl. Spanndraht umwickelt,

nach DIN 18920 und RAS- LP4

herstellen, unterhalten und später abbauen und beseitigen.

Die Wurzeln sind zu schützen.

Lattenlänge: mind. 2,50 m

Durchmesser Baumstämme: bis 0,40 m

01.05.0002 3 St .................... ....................

Wie Position 01.05.0001, jedoch

Baumschutz für Bäume im Baufeld, d = 0,4 bis 0,9 m

Baumschutz wie zuvor beschrieben,

jedoch:

Durchmesser der Baumstämme: von 0,40 bis 0,90 m.

01.05.0003 900 m2 .................... ....................

Schutz für Baumwurzelbereich - Platten, Sand, Vlies

Schutz für Baumwurzelbereich,

zum Schutz vor Verdichtung,

nach Unterlagen des AG herstellen und

während der Bauzeit unterhalten, danach räumen.

Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe

von der Oberfläche des Wurzelbereichs vorher entfernen und

nach Wahl des AN verwerten.

Ungeschützten Baumwurzelbereich nicht befahren und belasten.

Schutzschicht bestehend aus

Stahlplatten, verrutschsicher, auf

30 cm Kiessand 0/32 mm auf

Trennvlies mind. 300 g/m2.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen.

Oberfläche von Hand lockern.

Seite 26 von 54

[Seite 29]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

01.05 Baum- und Wurzelschutz ....................

Seite 27 von 54

[Seite 30]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.06 Container

*** Ausführungsbeschreibung 2

Ausführungsbeschreibung Energie- und Medienversorgung

Ausführungsbeschreibung Energie- und Medienversorgung:

Baustrom und Bauwasser:

Durch den AG wird die Baustromversorgung und die Bauwasserversorgung auf

dem Grundstück grundsätzlich gestellt, an die der AN anschließt.

Die komplette erforderliche Installation für die Containeranlagen (Wasser,

Abwasser, Elektro, Heizung) ist einzurechnen. Erforderliche Kabelbrücken im

Bereich von Zufahrten oder sonstige Schutzabdeckungen sind einzukalkulieren.

Es ist von folgenden Leistungen auszugehen:

Heizung:

Die Beheizung der Containeranlagen erfolgt mit Strom.

Stromversorgung:

Anschlussleistungen und Versorgungsleitungen zu Sanitär-Container-Anlagen,

Aufenthaltscontainer-Anlagen und Bauleiter-Container-Anlagen sind durch den

Auftragnehmer zu errichten.

Elektro-Installation der Container nach VDE / DIN. Ausstattung jedes Moduls mit

mind. einem Unterverteiler/ Absicherung. Die Container werden mit

konventionellen Elektrodosen ausgestattet. Elektroverkabelung erfolgt durch

Auftragnehmer. Leitungslänge Stromversorgung Container bis ca. 30 m.

Für die Außenbeleuchtung der Containeranlagen sind einzurechnen:

Halogen Strahler 300 W bzw. gleichwertige LED Strahler, Bewegungsmelder

120°, Montage der Strahler am oberen Containerabschluss.

Wasserversorgung:

Installation der Wasserversorgung nach DIN, Ausstattung der WC-Räume mit

Kalt-/Warmwasser an den Waschbecken. Der Anschluss an die

Trinkwasserleitung sowie die erforderlichen Rohrleitungen für die Versorgung

der Container sind vom Auftragnehmer zu erstellen. Der Wasseranschluss

erfolgt im H-Gebäude direkt am Hauswasseranschluss.

Die Leistung des Wasseranschlusses bis zum Verteiler im Gebäude H ist in

Einzelpositionen im LV beschrieben.

Abwasserversorgung:

Komplette Schmutzwasserleitungen der Containeranlagen nach den

gesetzlichen Vorschriften. Alle erforderlichen Schmutzwasserleitungen bis zur

Einleitung in den Kanal sind durch den Auftragnehmer zu errichten. Alle

Leitungen außerhalb der Container sind gegen Frost geschützt zu verlegen, die

erforderliche Wintersicherung der Versorgungsleitungen und Abwasserleitungen

Seite 28 von 54

[Seite 31]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

ist einzukalkulieren. Leitungslänge Abwasserversorgung Container bis ca. 110

m.

Regenentwässerung:

Die Entwässerung erfolgt frei auf das Gelände, Mulden mit Schotter vorsehen,

so dass das Gelände nicht verschlammt!

Container Baubesprechung

01.06.0001 1 St .................... ....................

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Baubesprechung-Container-Anlage aufstellen und räumen

gem. Ausführungsbeschreibung "Energie- und Medienversorgung".

Besprechung-Container-Anlage liefern, waagrecht aufstellen,

betriebsfertig anschließen auf unbefestigtem Untergrund,

aufgesetzt auf Kanthölzern o. ä..

Container nach ISO-Norm, stapel- und koppelbar,

in neuer bzw. neuwertiger Ausführung,

doppelwandig, isoliert, wetterfest, beheizbar,

ausreichende Tageslicht-Belichtung durch

entsprechend große Kunststofffenster (Dreh-Kipp-Beschläge),

mit stabilen Rollläden mit Hochschiebesperre,

von innen zu bedienen,

Lüftungsöffnungen in Außenwänden mit Insektenschutzgitter,

Außentür mit Eingangspodest und Fußabstreiferrost und

Vordach ca. 1,50 x 2,00 m.

Baucontainer nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR 47/1 - 3,5 bzw.

48/1, 2 u.ä., Unfall-Verhütungsvorschriften.

Einschließlich benötigte ABC-Pulverlöscher nach DIN EN 3

mit Löschvermögen 43 A 183 B.

Wärmedämmung der Container gemäß Gebäude-Energie-Gesetz (GEG).

Die Fundamentierung/Aufstellung der Anlage erfolgt

auf befestigtem (Pflasterfläche) Untergrund.

Die Fundamentierung der Container-Anlage ist

vom AN zu erstellen und mit dem vertraglich vereinbartem Einheitspreis

abgegolten.

In den EP einzurechnen ist ein Plan der Aufteilung/Inneneinrichtung

der Baubesprechung-Container-Anlage,

der rechtzeitig vor Montage dem Auftraggeber zur Freigabe

vorzulegen ist.

Seite 29 von 54

[Seite 32]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Ausführung:

2 Stück Container, zu einer Anlage koppeln,

einschl. ggf. entfallende Zwischenwände, geänderte Türöffnungen etc.

Aufbau:

- Besprechungs- und Büroraum (L/B = ca. 6,00/5,00 m)

Ausstattung:

- Hausanschluss Strom

- Stromverkabelung (pro Raum mind. 6 Steckdosen)

- Klimageräte in Splitt-Bauweise mit Außenlufteinheit

- Beleuchtung und Beheizung gemäß Arbeitsstättenverordnung

- Außenbeleuchtung über Eingangstüren mit Bewegungsmelder

- Eingangstüren vorgerichtet für E-Zylinder (Profilzylinder)

- 10 m selbstklebende Metallschienen mit 20 Stück Magnetknöpfen

- Garderobenhakenleiste ca. 2,00

- 2 Stück Papierkörbe

- 2 Stück Regalschränke, ca. 180 x 120 x 50 cm

- 2 Stück Regalsideboards, ca. 120 x 75 x 40 cm

- 4 Stück Stahlrohrtische, ca. 160 x 80 x 72 cm

- 12 Stück Stapelstühle

- 1 Stück Desinfektionsmittelbehälter

inkl. Desinfektionsmittel mit Wandhalterung,

Auffangschale etc. im Bereich der Tür

Abbau:

Vorbeschriebene Baubesprechung-Container-Anlage

inkl. Fundamentierung

nach Aufforderung durch die Objektüberwachung des AG

räumen.

Das zur Verfügung gestellte Gelände ist

nach Abbau in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Dafür ist die Fundamentierung und die Muldenauffüllung zu

entfernen sowie Löcher, Gräben und Mulden mit Oberboden

zu verfüllen.

01.06.0002 21 Mt .................... ....................

Wie Position 01.06.0001, jedoch

Baubesprechung-Container-Anlage vorhalten

Vorbeschriebene Baubesprechung-Container-Anlage

mit allen beschriebenen Bestandteilen

warten und betriebsbereit vorhalten,

einschließlich aller erforderlichen Prüfungen

in vorgeschriebenen Abständen,

sowie Austausch defekter Bestandteile, einzurechnen sind:

- Nachfüllen von Verbrauchsgegenständen

- Reinigung (wöchentlich), Nachweisführung mit Tagebuch

durch Unterschrift des Reinigungspersonals,

dauernd und jederzeit nachprüfbar vorhalten

- Wartung, Betreiben (Beheizung nach Bedarf) und

Seite 30 von 54

[Seite 33]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

aller Betriebs- und Verbrauchsstoffe

Ein störungsfreier Betrieb der Anlage muss

jederzeit gewährleistet sein.

Die Abrechnung erfolgt nach Monaten für die komplette Anlage,

angebrochene Monate werden nach Tagen

zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Container Sanitär

01.06.0003 1 St .................... ....................

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Sanitär-Container-Anlage liefern und räumen

Gem. Ausführungsbeschreibung "Energie- und

Medienversorgung".

Sanitär-Container-Anlage für das gesamte

Baustellen-Personal und zur Nutzung für alle am

Bau Beteiligten Unternehmen liefern, waagerecht

aufstellen, betriebsfertig anschließen auf

unbefestigtem Untergrund, aufgesetzt auf

Kanthölzern o.ä..

Container nach ISO-Norm,

stapel- und koppelbar, in neuer bzw. neuwertiger

Ausführung,

doppelwandig, isoliert, wetterfest, beheizbar,

Außentür mit Eingangspodest und Fußabstreiferrost

und

Vordach ca. 1,50 x 2,00 m.

Container nach Arbeitsstättenverordnung § 47 und §

48 und der Arbeitsstättenrichtlinien ASR 47/1-3,5

und ASR 48/1,2 bzw. ASR A4-1.

Wärmedämmung der Container gemäß

Gebäude-Energie-Gesetz (GEG).

Die Fundamentierung der Anlage erfolgt

auf unbefestigtem Untergrund.

Die Fundamentierung der Container-Anlage ist

vom AN zu erstellen und mit dem vertraglich

vereinbartem Einheitspreis abgegolten.

Einschließlich Außenbeleuchtung über

Eingangstüren mit Bewegungsmelder.

Eingangstüren vorgerichtet für E-Zylinder

Seite 31 von 54

[Seite 34]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

(Profilzylinder).

Sanitär-Container-Anlage ausgestattet mit

WC-Kabinen, Urinale, Handwaschbecken, Duschen,

unterteilt in Herren und Damen mit separaten Zugängen

sowie 2 Außenzapfstellen frostfrei und Hygienespülung.

Ausführung für eine Baustellenbesetzung mit bis zu

40 Personen.

Ausstattung Gesamt:

- ca. 4 WC-Kabinen (zzgl. 1 Urinal für

Herren-Container)

- ca. 7 Waschplätze

- ca. 2 Duschplätze

- Mülleimer

- Außenarmatur frostfrei vorsehen, an der Containeranlage

Der Container ist mit einer Hygienespüleinrichtung auszustatten,

so dass ein Wasseraustausch in die Zuleitung gewährleistet

werden kann. Vor Anschluss der Containeranlage ist ein

Desinfektionsnachweis der Containeranlage vorzulegen.

Abbau:

Vorbeschriebene WC-Container-Anlage inkl.

Fundamentierung nach Aufforderung durch die

Objektüberwachung des AG räumen.

Das zur Verfügung gestellte Gelände ist nach Abbau

in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Dafür

ist die Fundamentierung und die Muldenauffüllung

zu entfernen sowie Löcher, Gräben und Mulden mit

Oberboden zu verfüllen.

01.06.0004 21 Mt .................... ....................

Sanitär-Container-Anlage vorhalten und unterhalten

Vorbeschriebenen Sanitär-Container vorhalten und unterhalten.

Abrechnung nach Monaten.

01.06 Container, mit Bauwasseranschluss ....................

Seite 32 von 54

[Seite 35]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.07 Trinkwasseranschluss Container

Trinkwasserleitung Gebäude H

Die Arbeiten finden in einem Kriechkeller statt, dies ist bei der Kalkulation zu

berücksichtigen (Höhe ca. 1,50 m).

01.07.0001 30 m .................... ....................

Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt,

Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 28

mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel

und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden

gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

01.07.0002 20 St .................... ....................

Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW AD 28mm

Bogen, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für

Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser

DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,

Außendurchmesser 28 mm.

01.07.0003 4 St .................... ....................

T-Stück Einsteckende Stahl niro TW AD 28mm

T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus

nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als

Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm.

01.07.0004 8 St .................... ....................

Muffe Einsteckende Stahl niro TW AD 28mm

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus

nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als

Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm.

Seite 33 von 54

[Seite 36]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.07.0005 4 St .................... ....................

Reduzierstück Einsteckende Stahl niro TW AD 28mm x 22mm

Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus

nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als

Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm, 2.

Durchmesser 22 mm.

01.07.0006 4 St .................... ....................

Übergangsstück Stahl niro TW AD 28mm

Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem

Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als

Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm.

01.07.0007 1 St .................... ....................

Außenarmatur frostsicher DN20 Rotguss

Außenarmatur, frostsicher, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1

Klasse I, DN 20, medienberührte Teile aus Rotguss, verchromt,

Anschlussgewinde, mit automatischer Entleerung, mit

Schlauchanschlussverschraubung, Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, mit

Schlüsselbetätigung, für Wanddicke bis 49 cm, einschl. Wanddurchführung.

01.07.0008 1 St .................... ....................

Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Kaltwasser M-Bus Q3 4m3/h DN20

Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,

als Trockenläufer, für Kaltwasser bis 30 Grad C, für waagerechten Einbau,

Zifferblatt oben, Messwerterfassung über M-Bus DIN EN 13757,

Dauerdurchfluss Q3 4 m3/h, mit Gewindeanschluss, DN 20, einschl.

Anschlussverschraubung aus Messing.

01.07.0009 30 m .................... ....................

Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Rohrverbindung als

Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,

Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1

(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C

Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Seite 34 von 54

[Seite 37]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.07.0010 20 St .................... ....................

Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D

30mm k

Bogen aus Mineralwolle, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),

Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN

12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

01.07.0011 1 St .................... ....................

Probenahmeventil DN8

Probenahmeventil, zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer

Parameter nach TrinkwVO, für Trinkwasser DIN 1988-200, Gewindeanschluss,

DN 8.

01.07.0012 1 St .................... ....................

Druck- Dichtheitsprüfung

Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus Edelstahlrohr,

Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser bis 63 mm, im

Gebäude, Ausführung gemäß DIN EN 806-4, Prüfmedium Wasser, einschl. aller

erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschlüsse,

Wasser liefern und schadlos beseitigen.

01.07.0013 1 St .................... ....................

Spülen Leitungsanlage DN25 Kalt- Warmwasser getrennt L 50-100m

Spülen der Leitungsanlage DIN EN 806-4 DN 25, mit Spülgerät,

Rohrleitung aus Rohr aus nichtrostendem Stahl, für Kalt- und

Warmwasser jeweils getrennt, Installation der Spüleinrichtungen

einschl. Anschluss und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie

Wiederverschließen nach dem Spülvorgang, Gesamtlänge

Verteilleitungssystem über 50 bis 100 m.

01.07.0014 1 St .................... ....................

Wasseranalyse Wasserqualität Probenahme

Wasseranalyse erstellen, zur Bestimmung der Wasserqualität nach

Trinkwasserverordnung, durch akkreditiertes Prüflabor, einschl. Probenahme

und -behälter.

Seite 35 von 54

[Seite 38]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Trinkwasseranschluss Container an neu hergestellten Anschluss Geb. H

01.07.0015 1 psch ....................

Trinkwasseranschluss Container an neu hergestellten Anschluss Geb. H

Trinkwasseranschluss des Sanitärcontainers bis zum Wasseranschluss

Geb. H (ca. 30 m), als Pauschalleistung.

Leitung frostfrei verlegen, bei außenluftangrenzender Verlegung einschl

Isolierung, Schutzrohr und Begleitheizung einschl. aller notwendiger

Nebenarbeiten.

Anschluss an Gebäude H, an Außenwand.

Die Trinkwasserleitung innerhalb des Gebäudes ist separat in

Einzelpositionen ausgeschrieben.

01.07.0016 1 psch ....................

Abwasseranschluss WC-Container

Schmutzwasseranschluss des Sanitärcontainers

bis zu einem vorhandenen Schmutzwasserschacht.

Leitung frostfrei verlegen, bei außenluftangrenzender Verlegung einschl.

Isolierung, Schutzrohr und Begleitheizung einschl. aller notwendiger

Nebenarbeiten.

Der Anschluss erfolgt an einen bestehenden Schutzwasserschacht,

folgende Positionen sind zu Kalkulieren:

- Einfache Entfernung zwischen best. Schacht und WC-Container ca. 8

m.

- Aufnehmen des Schachtdeckels und austausch dessen durch einen

Deckel (z.B. Stahlabdeckung) mit passender Bohrung für eine SW-Rohr

DN 100.

- Verlegen der SW-Leitung (frostsicher inkl. Isolierung u.

Begleitheizung).

- Anschluss an Schacht und WC- Container

- Absperrbarken für den Schacht ca. 8 m gestreckte Länge,

Absperrbereich um den Schacht ca. 2 m².

Seite 36 von 54

[Seite 39]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

01.07 Trinkwasseranschluss Container ....................

Seite 37 von 54

[Seite 40]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.08 Baustromversorgung

Hinweistext Baustromanlage

Die Baustromanlage ist leihweise für eine Gesamtzeit des Bauvorhabens

während der Bauphase zu liefern und zu betreiben, auch wenn keine weiteren

Rohbauarbeiten vom AN zu erbringen sind. Die angegebenen Einheitspreise

erhalten auch dann ihre volle Gültigkeit.

Für die gesamte Baustromanlage ist durch den AN für eine Bauzeit von 23

Monaten zu kalkulieren.

Sämtliche Leitungswege sind vor Ausführung mit dem

Bauherrn/Objektüberwachung abzustimmen. Die in der Liegenschaft

vorhandenen Verkehrswege dürfen zu keiner Zeit gesperrt oder eingeengt

werden. Eine Überquerung direkt oberhalb der Verkehrswege wird nicht

akzeptiert.

Der Baustrom-Hauptverteiler mit Zählung als Anschlussschrank wird

provisorisch hergestellt. Die Selektivität ist hierbei zu berücksichtigen.

Sämtliche für vorgenannte Leistungen erforderliche Arbeiten, Absprachen und

Umschlussarbeiten sind in die Einheitspreise der folgenden Positionen

einzukalkulieren.

01.08.0001 1 St .................... ....................

Baustromverteiler Anschlussschrank

Mietgestellung

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Anschlussschrank,

mit Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen

EVU, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE

0660-514),Gehäuse aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit

witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2004 reinorange, mit 2

Kranösen, Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem

Untergestell mit Ösen für Erdnägel.

Schutzart:

Gehäuse IP 44, Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert

Schrankgröße:

Mindestens 600 x 900 x 350 mm [BxHxT]

Untergestell:

ca. 300 mm [H]

EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Anlage

ortsveränderbar, Standmontage,

mit Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv einschl. Rohrgestell.

Seite 38 von 54

[Seite 41]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Bestückung

1 Lasttrennschalter mit Sicherung NH00

63A, mit Bügelschellen 10-50qmm

1 FI-Schutzschalter 4pol. 63A/30mA

2 CEE-Steckdosen 5/32A 400V/6h

mit Leitungsschutzschalter 3/32A-C-

1 CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h

mit 1x Leitungsschutzschalter 3/16A-C-

1 CEE-Steckdosen 5/63A 400V/6h

mit 1x Leitungsschutzschalter 3/63A-C

1 FI-Schutzschalter 4pol. 63A/30mA

6 Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V

mit je 1x Leitungsschutzschalter 1/16A-C-

Inklusive Zubehör:

Schmelzeinsätze für Sicherungen

Anliefern, aufbauen und betriebsfertig anschließen.

01.08.0002 23 Mt .................... ....................

Mietzeit Anschlussschrank

Mietpreis für 1 Stück Anschlussschrank

01.08.0003 1 St .................... ....................

Umsetzen Anschlussschrank

Umsetzen eines Verteilerschrankes im Baufeld einschließlich Umverlegung der

Kabelanlagen und Umsetzen nach Vorgabe durch die Bauüberwachung.

01.08.0004 4 St .................... ....................

Baustrom-Endverteiler

Baustrom-Endverteiler für Steckdosen

Normen:

Nach DIN EN 61439-1 und 4 (VDE 0660-600-1 und 4); VDE 0100-704

Gehäuse aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger

Pulverbeschichtung RAL 2004 reinorange, mit Tragegriffen, Einfachtür und

Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für

Erdnägel.

Schutzart:

Gehäuse IP 44, Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert

Schrankgröße:

Mindestens 500 x 500 x 350 mm [BxHxT]

Seite 39 von 54

[Seite 42]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Untergestell:

ca. 300 mm [H]

Bestückung:

- 2 x CEE-Steckdosen 5-pol. 16 A / 400 V mit

je Leitungsschutzschalter 3-pol. 16A / C

- 1 x CEE-Steckdosen 5-pol. 32 A / 400 V mit

je Leitungsschutzschalter 3-pol. 32A / C

- 2 x FI-Schutzschalter 4-pol. 63 A / 30 mA, Allstromsensitiv

- 6 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 230 V

mit je 1 Leitungsschutzschalter 1-pol. 16 A / C,

- 1x CEE-Gerätestecker 5-pol 32 A / 400 V (Einspeisung)

Der Baustrom-Endverteiler wird den zuvor genannten Baustromverteiler

nachgeschaltet.

Anliefern, aufbauen und betriebsfertig anschließen.

01.08.0005 92 StMt .................... ....................

Mietzeit Endverteilerschrank

Mietpreis für 1 Stück Endverteilerschrank

01.08.0006 4 St .................... ....................

Umsetzen Endverteilerschrank

Umsetzen eines Verteilerschrankes im Baufeld einschließlich Umverlegung der

Kabelanlagen und Umsetzen nach Vorgabe durch die Bauüberwachung.

01.08.0007 4 St .................... ....................

Steckdosenkombination mobil IP44,

Zuleitung CEE 16A-Stecker

4 Schuko-Steckdosen

mit Leistungsschalter und FI

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

mit Traggriff

Seite 40 von 54

[Seite 43]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.08.0008 92 StMt .................... ....................

Mietzeit Steckdosenkombination

Mietpreis für 1 Stück Steckdosenkombination mobil

01.08.0009 1 St .................... ....................

Baustromverkabelung

Herstellen, Rückbau des Baustrom, Verkabelung, Steckdosen

Anliefern, aufbauen und betriebsfertig anschließen.

Kabel und Leitungen

01.08.0010 420 m .................... ....................

H07RN-F 5G25, provisorische Verlegeart

Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, H07RN-F

5G25, Cu-Zahl 1200.

Provisorische Verlegeart auf dem Boden, an Decken und Wänden sowie

Bauzäunen etc.

Lieferung erfolgt in Teillängen zur betriebsfertigen Montage für die jeweiligen

Baustromverteiler, einschließlich erforderliche CEE Stecker, CEE Kupplungen

sowie Kleinmaterial für die etwaige Vorkonfektionierung sowie Direktanschluss

der Leitungen.

01.08.0011 320 m .................... ....................

H07RN-F 5G4, provisorische Verlegeart

Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, H07RN-F

5G4

Provisorische Verlegeart auf dem Boden, an Decken und Wänden sowie

Bauzäunen etc.

Lieferung erfolgt in Teillängen zur betriebsfertigen Montage für die jeweiligen

Steckdosenkombination, einschließlich erforderliche CEE Stecker, CEE

Kupplungen sowie Kleinmaterial für die etwaige Vorkonfektionierung sowie

Direktanschluss der Leitungen.

Seite 41 von 54

[Seite 44]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Erdung

01.08.0012 3 St .................... ....................

Kreuzerder mit Anschlusslasche, feuerverzinkt

Kreuzerder mit Anschlusslasche, feuerverzinkt,

bestehend aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm und Anschlusslasche;

Länge = 3,0 m, Anschlusslasche mit einem Durchgangsloch

D = 13 mm und 2 Durchgangslöcher D = 11 mm,

Wartung und Demontage

01.08.0013 23 Mt .................... ....................

Wartung der Baustromverteiler

Wartung der Baustromverteiler für die gesamte Bauzeit.

In der Pauschale ist enthalten:

Ständige Überprüfung aller Anlagenteile der Verteilerschränke unter Beachtung

der VDE- und Unfallverhütungsvorschriften. Ausführung aller erforderlichen

Reparaturen, einschl. Lieferung und Austausch defekter Kleinmaterialien und

Einbaugeräte, gelegentliche Standortänderungen von den Stromverteilern.

Reparaturen bzw. Austausch der Verkabelung. Sämtliche Nebenkosten wie

Auslösung, Fahrgeld, An- und Abfahrzeiten, Vorhalten von Werkzeugen usw.

sind einzukalkulieren.Der Ablauf der Arbeiten wird von der Bauleitung festgelegt.

01.08.0014 1 psch ....................

Demontage der Baustromanlage

Demontage der Baustromanlage in Teilabschnitten nach Baufortschritt,

säubern, Transportieren und Einlagern in das Lager des Auftraggebers, bzw. bei

Mietgestellung in das Lager des Auftragnehmers.

01.08 Baustromversorgung ....................

Seite 42 von 54

[Seite 45]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.09 Baubeleuchtung

Baubeleuchtung

Die Baubeleuchtungsanlage für die Innen- und Außenbeleuchtung ist leihweise

für eine Gesamtzeit der Baustelle unter Berücksichtigung der BaustellV,

ArbStättV und ASR zu liefern und zu betreiben, auch wenn keine weiteren

Rohbauarbeiten vom AN zu erbringen sind. Die angegebenen Einheitspreise

erhalten auch dann ihre volle Gültigkeit.

Die gesamte Baubeleuchtungsanlage (Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung)

ist betriebsfertig zu liefern, unter Anderem einschließlich:

- Aufstellung und Montage der nachstehenden Komponente im Außen- und

Innenbereich des Bauvorhabens

- Verkabelung und provisorische Installation der gesamten Beleuchtungsanlage,

steckerfertig zum direkten einstecken in den jeweilig vorgesehenen

Baustromverteilungen.

- Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlage während des gesamten

Bauausführungszeit

Sämtliche für vorgenannte Leistungen erforderliche Arbeiten, Absprachen und

Umschlussarbeiten sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen

einzukalkulieren.

Beleuchtung

Die nachstehenden Positionen bezüglich der Baubeleuchtung für den Außen-

und Innenbereich sind für o.g. Bauzeit zu berücksichtigen / zu kalkulieren,

Beschreibung sonst wie vor.

01.09.0001 3 St .................... ....................

Beleuchtungsmast, ca. 8 m Höhe

Beleuchtungsmasten aus Material nach Wahl des Bieters,

Masthöhe ca. 8 m, zur Montage der nachstehenden LED Strahler zur

Baustraßenbeleuchtung; bestehend aus Masten mit Abstützvorrichtung,

Betonsockel inkl. event. benötigter Grabarbeiten etc.

Aufstellung nach Angaben der Fachbauleitung,

Nach Ablauf der Bauzeit sind die Masten abschnittsweise zu demontieren und

zurückzunehmen. Komplett mit Klein- und Befestigungsmaterialien zur

Seite 43 von 54

[Seite 46]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

betriebsfertigen Montage.

01.09.0002 3 St .................... ....................

LED Scheinwerfer 400 W

LED Scheinwerfer, 400 W, Bemessungslichtstrom mit 50.000 lm,

Farbtemperatur mit 5.000 K, Lichtfarbe in neutralweiß, Schutzklasse I, Schutzart

IP 65,

zur Montage an Beleuchtungsmast bei einer Montagehöhe bis zu 8 m

einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial zur betriebsfertigen Montage.

01.09.0003 80 St .................... ....................

LED Wannenleuchte auf Holzplatte

LED Wannenleuchte auf Holzplatte,

Holzplatte mind. 20 mm, bestückt mit einer LED

Wannenleuchte mind. 1 x 36W, Bemessungslichtstrom mit mindstens 3.000 lm,

Lichtfarbe in Neutralweiß, Farbtemperatur mit 4.000 K, mit IP54, einer

Verbindungsdose 100 x 100 mm, kompl. verdrahtet, einschl.

Zugentlastungsschellen für an- und

abgehende Leitungen, inkl. Leuchtmittel, notwendigen

Klein- und Montagematerialien,

Kabel und Leitungen

01.09.0004 800 m .................... ....................

H07RN-F 3 G 2,5, provisorische Verlegung

Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung,H07RN-F 3 G

2,5, Cu-Zahl 72 ,Verlegeart in Teillängen provisorisch an Wände, Böden und

Bauzäune.

Wartung und Demontage der Baubeleuchtung

Wartung und Demontage

Seite 44 von 54

[Seite 47]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

0 1.09.0005 23 Mt .................... ....................

Wartung der Baubeleuchtung

In der Pauschale ist enthalten:

Ständige Überprüfung aller Anlagenteile der Beleuchtungsanlage unter

Beachtung der VDE- und Unfallverhütungsvorschriften. Ausführung aller

erforderlichen Reparaturen, einschl. Lieferung und Austausch defekter

Kleinmaterialien sowie Austausch defekter Leuchtmittel, gelegentliche

Standortänderungen von Leuchten. Reparaturen bzw. Austausch der defekten

Verkabelung. Sämtliche Nebenkosten wie Auslösung, Fahrgeld, An- und

Abfahrzeiten, Vorhalten von Werkzeugen usw. sind einzukalkulieren.Der Ablauf

der Arbeiten wird von der Bauleitung festgelegt.

01.09.0006 6 St .................... ....................

Umsetzen Baubeleuchtung

Demontage und Umsetzen der Baubeleuchtung (10 Leuchten) und deren

Verkabelung während der gesamten Bauzeit auf Anweisung der Bauleitung und

nach Umsetzen wieder betriebsfertig anschließen.

01.09.0007 1 psch ....................

Demontage der Baubeleuchtung

Demontage der Baubeleuchtung und deren Verkabeleung in Teilabschnitten

nach Baufortschritt. Säubern, transportieren und einlagern in das Lager des

Auftraggebers, bzw. bei Mietgestellung in das Lager des Auftragnehmers.

01.09 Baubeleuchtung ....................

Seite 45 von 54

[Seite 48]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.10 Bautür

01.10.0001 8 St .................... ....................

Bautür 2flg. mit Schloss liefern, einbauen, vorhalten und räumen

Bautür mit Schloss

als Blechtür 2-flügl.,

mit Flachzarge,

an Rohbauöffnung B x H = ca. 2,50 x 2,70 m.

Befestigungsuntergrund Stahlbeton

mit Profilzylinderschloss mit 20 Schlüsseln.

Liefern, einbauen, über die Bauzeit

vorhalten und räumen,

Einbauort Bestandspavillons C, D, E und F.

01.10.0002 2 St .................... ....................

Bautür 2flg. umsetzen

vorbeschriebene 2flg. Bautür umsetzen

in Zusammenhang mit Baufortschritt

nach Anweisung Objektüberwachung

01.10 Bautür mit Schloss ....................

Seite 46 von 54

[Seite 49]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.11 Fahrradständer, Spielgerät

01.11.0001 2 St .................... ....................

Fahrradständer versetzen

Aufstehende Fahrradständer versetzen

bestehend aus zwei Grundprofilen mit 8 Ständer-Bügeln

verzinkt,

mit 3 Beschwerungselementen Beton,

L ca. 4,70 m,

auf dem Pausenhof nach Angabe AG.

Entfernung bis 250 m.

01.11.0002 1 St .................... ....................

Versetzen Spielgerät Klettergerüst

Spielgerät Klettergerüst L/B/H = ca. 3,0/1,5/2,2m

im Boden verankert, zerstörungsfrei lösen.

Klettergerät bestehend aus 2 Sprossenleitern,

verbunden mit einer horizontalen Hängeleiter,

(Eisenstangen 17 St.),

mit 2 Kunststoffstützen D=ca.15cm.

Abbruch zur Wiederbenutzung,

nach Angaben des AG auf Baugrundstück transportieren

und seitlich lagern.

01.11 Fahrradständer, Spielgerät ....................

Seite 47 von 54

[Seite 50]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.12 Materialentsorgung

*** Ausführungsbeschreibung 3

Ausführungsbeschreibung Entsorgung Aushubmaterialien

Ausführungsbeschreibung Entsorgung Aushubmaterialien:

Die extern zu entsorgenden Aushubmaterialien sind auf Grundlage der

durchgeführten umwelttechnischen Voruntersuchungen im Beisein/ unter

Überwachung des umwelttechnischen Fachgutachters zu separieren und nach

den Ergebnissen der abfalltechnischen Voruntersuchungen ordnungsgemäß zu

entsorgen oder in Abhängigkeit der Anforderungen des Auftragnehmers zur

abfalltechnischen Untersuchung auf der Baustelle bereitzustellen.

Bei einer Bereitstellung auf der Baustelle mit abfalltechnischer Untersuchung

sind die Haufwerksmaterialien nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse und

Klärung des Entsorgungsweges zu verladen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Sämtliche hierfür erforderlichen Genehmigungen, Anzeigen usw. sind rechtzeitig

vor dem Beginn der Aushubarbeiten einzuholen und der Objektüberwachung/

Fachüberwachung des Arbeitgebers zwei Arbeitstage vor Ausführungsbeginn

vollumfänglich vorzulegen.

Entsprechende Bearbeitungszeiten durch Fachbehörden, -entsorger aufgrund

der vorliegenden abfalltechnischen Untersuchungen/ Einstufungen sowie die

vollumfängliche Durchführung des ggf. erforderlichen elektronischen

Nachweisverfahrens (eANV) mit Übernahme der Abfallerzeugerpflichten durch

den Auftragnehmer sind zu berücksichtigen und vollumfänglich einzukalkulieren.

Hierzu übernimmt der Auftragnehmer die Abfallerzeugerpflichten mit

Verfahrensbevollmächtigung unter Berücksichtigung einer vollumfänglichen

Dokumentation der durchgeführten Maßnahme während und nach Abschluss

der Arbeiten.

Sämtliche anzuwendenden Abfallschlüssel sind mit der Abfallbehörde

eigenverantwortlich durch die ausführende Firma abzustimmen.

Bei einer Entsorgung von bereitgestellten Aushubmaterialien (Haufwerke) ist in

den nachfolgenden Positionen das bautägige Auf- und Abplanen der Haufwerke

einzukalkulieren.

Die erforderliche Beprobung von Haufwerken und die abfalltechnische

Untersuchung und Einstufung erfolgt durch den Fachgutachter dem AG. Die

Probennahmen sind bei der Fachüberwachung des Auftraggebers rechtzeitig

(zwei Arbeitstage Vorlauf) eigenverantwortlich anzufordern.

Für die Probenentnahme, Deklarationsanalytik und Auswertung sind ab der

Probenentnahme sieben Arbeitstage (Umfang Liste "Boden/ Bauschutt" des

Baumerkblatts des Regierungspräsidiums Darmstadt") sowie für jede

weiterführende Analytik (z. B. Umfang "Deponieverordnung") jeweils weitere

Seite 48 von 54

[Seite 51]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

sieben Arbeitstage einzurechnen. Die Bearbeitungszeiten sind im

Baustellenablauf zu berücksichtigen und vollumfänglich einzukalkulieren.

Auf Grundlage der (baubegleitenden) Deklarationsanalytik sind die für den

geplanten Verwertungs-/ Entsorgungsweg relevanten und erforderlichen und

vollständigen abfallrechtlichen Unterlagen durch den Auftragnehmer zu

erstellen, sämtliche erforderliche Genehmigungen einzuholen und die

vollständigen Unterlagen dem AG zur Prüfung mindestens 3 Arbeitstage vor

Ausführung der Maßnahmen zu übergeben.

Vor vollständiger Vorlage sämtlicher oben genannten Unterlagen darf keine

Abfuhr erfolgen. Bei nicht erfolgter Vorlage der Unterlagen kann keine

Behinderung/ Bauzeitenverlängerung geltend gemacht werden. Der Nachweis

der ordnungsgemäßen Entsorgung ist für alle Aushubmaterialien lückenlos zu

führen, unabhängig von Nachweispflichten der Fachentsorger.

Die hierfür erforderlichen Bearbeitungszeiten durch die Fachbehörde sowie ggf.

anfallende Bearbeitungsgebühren sind in die nachfolgenden Einheitspreise

einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Proben- und Analysenhoheit liegt bei dem AG. Die

Entsorgungsmaßnahmen haben unter Weisung und Überwachung durch den

Fachgutachter des AG zu erfolgen.

Für die Deklaration der Aushubmaterialien werden chemische Analysen nach

dem Parameterumfang "Boden" bzw. "Bauschutt" für Materialien bis

einschließlich Einbauklasse Z 2 in Chargen je 500 m³ vom Auftraggeber zur

Verfügung gestellt.

Bei einer erforderlichen deponietechnischen Verwertung/ Entsorgung werden

Analysen (siehe oben) zuzüglich den Ergänzungsparametern nach

Deponieverordnung (nach Anforderung durch den Auftragnehmer auch

Atmungsaktivität AT 4 und Brennwert Ho) in Chargen je 500 m³ bzw. bei einer

Einstufung als "gefährlicher Abfall" je 250 m³ vom Auftraggeber vorgelegt.

Darüber hinausgehende Deklarationsanalytik sowie Kosten für Probenahmen

und Bewertungen sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Ausführung der

Probenahmen bzw. Analysen sowie die Auswertung erfolgen durch den

Fachgutachter des Auftraggebers, der durch den Auftragnehmer zu beauftragen

ist.

Die ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung aller anfallenden

Aushubmaterialien ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich auszuführen und

dem AG vollumfänglich anhand von Entsorgungsnachweisen,

Annahmeerklärungen, Genehmigungen der Annahmestelle,

Fachentsorgerzertifikate, Begleit- und Wiegescheinen,

Transportgenehmigungen usw. zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber schriftlich die ordnungsgemäße

endgültige schadlose Entsorgung der anfallenden Aushubmaterialien

einschließlich anfallender Abbruchmaterialien. Ladungsverluste beim Transport

sind auszuschließen.

Seite 49 von 54

[Seite 52]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Bei Entsorgung in anderen Bundesländern und einer ggf. einhergehenden

Änderung der abfalltechnischen Einstufung ist die ordnungsgemäße Entsorgung

dem AG vorab schriftlich zu bestätigen.

Nach Abschluss der Maßnahme sind die vorgenannten Nachweise mit

Übernahme-/ Begleitscheinen, den Wiegescheinen im Original sowie

tabellarischen Zusammenstellungen der entsorgten Massen mit Zuordnung zu

Abfallschlüsseln in Papierform sowie digital (Excel-Tabelle) vorzulegen.

Die nachfolgenden Entsorgungspositionen gelten für sämtliche bei der

geplanten Baumaßnahme anfallenden Aushubmaterialien, wie z. B. aufgefüllte/

gewachsene Böden, Boden-Bauschutt-Gemische (mineralischer Fremdanteil >

10 Vol.-%), Bauschutt (auch Beton-, Ziegelbruch usw.).

Für jede abgefahrene Charge/ LKW-Ladung kann jeweils nur eine Einbauklasse

abgerechnet werden. Eine mehrfache Abrechnung ist nicht zulässig und wird

ausgeschlossen.

Bodenaushub und Entsorgung

Jeglicher Bodenaushub ist auf den ausgewiesenen Zwischenlagerflächen in

Fraktionen/Mieten mit je max. 300 m³ zur Beprobung abzulagern.

Auffällige Aushubmassen sind zu separieren.

Vom Auftragnehmer bzw. seinem Entsorger wird eine Vorgabe erwartet, in

welchem Umfang und nach welchen Vorschriften Analysen vorgelegt werden

müssen. Diese werden dann durch den AG veranlasst.

Kenntnisgabe- und/oder Genehmigungsverfahren, die gegebenenfalls für den

Transport erforderlich sind, liegen vollumfänglich im Verantwortungsbereich des

Auftragnehmers. Dieser hat auch eventuell anfallende Kosten oder Gebühren zu

tragen.

Die Entsorgung jeglicher Aushub- und Abbruchmaterialien mit allen Analysen,

Deklarationen und Entsorgungsnachweisen sind dem AG im Rahmen der

Dokumentation spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.

01.12.0001 120 t .................... ....................

Boden Einbauklasse Z 1.1

Ordnungsgemäße Entsorgung

von Boden Steinen und Baggergut,

Boden-Bauschutt-Gemischen, nicht gefährlich,

schadstoffbelastet gemäß Analyse,

Einbauklasse Z 1.1 (eingeschränkter offener Einbau,

auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten).

Abfallschlüssel AVV: 17 05 04 Boden/ Stein

Abrechnungsgrundlage:

Wiegeschein der Eingangsverwiegung

des Verwerters / Entsorgers im Original.

Vergütung und Entsorgung übernimmt der AN.

Seite 50 von 54

[Seite 53]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

Zum Lager / zur Ablage nach Wahl des AN.

Komplettleistung einschließlich aller Nebenkosten,

einschließlich fachgerechte Bereitstellung,

Anlieferung / Vorhaltung von erforderlichen Transportgebinden (Container),

Transport-, Kipp-/Deponiekosten

sowie sämtlicher anfallender Gebühren,

Begleit-/ Übernahmescheinverfahren, Wiegekosten und

Aufwendungen für die Nachweisführung

der ordnungsgemäßen Entsorgung

einschließlich vollumfänglichem elektronischem Nachweisverfahren.

Die Haldenbeprobung des Materials auf dem Zwischenlager

erfolgt durch den Gutachter des AG.

Es ist davon auszugehen, dass zwischen der Probennahme und

der Vorlage des Analyseergebnisses mindestens 5 AT liegen.

01.12.0002 120 t .................... ....................

Boden Einbauklasse Z0

Gem. Ausführungsbeschreibung "Entsorgung

Aushubmaterialien"

Ordnungsgemäße Entsorgung von Boden Steinen und

Baggergut,

Boden-Bauschutt-Gemischen, nicht gefährlich,

nicht schadstoffbelastet,

Einbauklasse Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

Abfallschlüssel AVV: 17 05 04 Boden/ Stein

Abrechnungsgrundlage:

Wiegeschein der Eingangsverwiegung

des Verwerters / Entsorgers im Original.

Vergütung und Entsorgung übernimmt der AN.

Zum Lager / zur Ablage nach Wahl des AN.

Komplettleistung einschließlich aller Nebenkosten,

einschließlich fachgerechte Bereitstellung,

Anlieferung / Vorhaltung von erforderlichen Transportgebinden

(Container),

Transport-, Kipp-/Deponiekosten

sowie sämtlicher anfallender Gebühren,

Begleit-/ Übernahmescheinverfahren, Wiegekosten und

Aufwendungen für die Nachweisführung

der ordnungsgemäßen Entsorgung

einschließlich vollumfänglichem elektronischem

Nachweisverfahren.

Die Haldenbeprobung des Materials auf dem Zwischenlager

erfolgt durch den Gutachter des AG.

Es ist davon auszugehen, dass zwischen der Probennahme und

Seite 51 von 54

[Seite 54]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: ....................

der Vorlage des Analyseergebnisses mindestens 5 AT liegen.

01.12.0003 25 t .................... ....................

Entsorgung von Grünschnitt, verunreinigt

Ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Grünschnitt mit

leichten Verunreinigungen (z. B. Erdanhaftungen, Sand,

Wurzelreste) gemäß den geltenden abfallrechtlichen

Bestimmungen.

Abfallschlüssel AVV: 200201 (Biologisch abbaubare Abfälle)

Abrechnungsgrundlage:

Wiegeschein der Eingangsverwiegung

des Verwerters / Entsorgers im Original.

Vergütung und Entsorgung übernimmt der AN.

Zum Lager / zur Ablage nach Wahl des AN.

Komplettleistung einschließlich aller Nebenkosten,

einschließlich fachgerechte Bereitstellung,

Anlieferung / Vorhaltung von erforderlichen Transportgebinden

(Container),

Transport-, Kipp-/Deponiekosten

sowie sämtlicher anfallender Gebühren,

Begleit-/ Übernahmescheinverfahren, Wiegekosten und

Aufwendungen für die Nachweisführung

der ordnungsgemäßen Entsorgung

einschließlich vollumfänglichem elektronischem

Nachweisverfahren.

01.12.0004 10 m3 .................... ....................

Entsorgen Randstein, Fundament

aus Beton

H bis 50cm

01.12 Materialentsorgung ....................

Seite 52 von 54

[Seite 55]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP GP

01.13 Stundenlohnarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszuführen. Für nicht ausdrücklich abgeforderte

Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei Vergütungsanspruch des AN.

Spätestens am folgenden Arbeitstag nach Ausführung sind die vollständigen Stundenzettel 2-fach, unter Angabe

des Namens und Berufsbezeichnung des Arbeiters, der ausgeführten Arbeiten und ggf. Materialaufstellung, der

Bauleitung vorzulegen.

Die Nachweise über Stundenlohnarbeiten müssen enthalten:

1. Name, Beruf und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn beschäftigten Personen,

2. Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien und Baustoffe,

3. Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistungen.

Sie gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch die Bauleitung als anerkannt.

Nicht fristgemäß vorgelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

01.13.0001 25 h .................... ....................

Regiearbeiten mit Baustellen-Mittellohn

Unvorhergesehene Regiearbeiten

mit Baustellen-Mittellohn auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sämtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,

sonstige Sozialkosten,

Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

01.13.0002 20 h .................... ....................

Zulage Samstagsarbeit

Zuschläge zur Vorposition für vom AG angeordnete Arbeiten,

die aus betrieblichen Gründen an Samstagen ab 14.00 Uhr

ausgeführt werden müssen.

01.13 Stundenlohnarbeiten ....................

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................

Seite 53 von 54

[Seite 56]

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

Zusammenstellung

01.01 Beweissicherung ....................

01.02 Bauschild ....................

01.03 Bauzaun ....................

01.04 Baustrasse, Lagerflächen ....................

01.05 Baum- und Wurzelschutz ....................

01.06 Container, mit Bauwasseranschluss ....................

01.07 Trinkwasseranschluss Container ....................

01.08 Baustromversorgung ....................

01.09 Baubeleuchtung ....................

01.10 Bautür mit Schloss ....................

01.11 Fahrradständer, Spielgerät ....................

01.12 Materialentsorgung ....................

01.13 Stundenlohnarbeiten ....................

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................

Gesamtsumme ....................

zzgl. MwSt ......... % ....................

Gesamtsumme ....................

Seite 54 von 54

2026_VOB_64_WLS_BA2_A41_LV.pdf

BAUMASSNAHME: Wilhelm-Leuschner-Schule

Sanierung und Erweiterung der Pavillons

Wiesbaden Kostheim

2. Bauabschnitt

GEWERK: BAUSTELLENEINRICHTUNG

LV- BEZEICHNUNG: WLS-A-41

PROJEKTADRESSE: Steinern Straße 20

55246 Wiesbaden

Inhaltsverzeichnis

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 15

01.01 Beweissicherung 15

01.02 Bauschild 16

01.03 Bauzaun 17

01.04 Baustrasse, Lagerflächen 22

01.05 Baum- und Wurzelschutz 26

01.06 Container, mit Bauwasseranschluss 28

01.07 Trinkwasseranschluss Container 33

01.08 Baustromversorgung 38

01.09 Baubeleuchtung 43

01.10 Bautür mit Schloss 46

01.11 Fahrradständer, Spielgerät 47

01.12 Materialentsorgung 48

01.13 Stundenlohnarbeiten 53

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Maßnahmen zur Minimierung von Lärmbelästigung, Erschütterungen, Staubentwicklungen,

etc.:

Grundsätzlich sind die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Lärm- und Staubemissionen vollumfänglich

einzuhalten, ebenso die Vorschriften für Ruhe- und Arbeitszeiten.

Der Auftragnehmer hat alle Arbeiten mit Geräten auszuführen, die dem neuesten Stand des

Immissionsschutzes entsprechen.

Seite 1 von 54

P rojekt-Nr.: Bauherr:

217107 Sanierung und Erweiterung der Pavillons

LV-Name: Projektbezeichnung:

WLS-A-41 Wilhelm-Leuschner-Schule Leistungsverzeichnis

Datum: Baumaßnahme:

Baustelleneinrichtung

BAUBESCHREIBUNG

Projektadresse: Steinern Straße 20

55246 Wiesbaden

Der Auftraggeber führt auf dem Grundstück der Wilhelm-Leuschner-Schule in der Steinern Straße 20

im Wiesbadener Stadtteil Kostheim die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Pavillons C, D, E

und F mit Neugestaltung der unmittelbar anliegenden Außenanlagen durch.

Errichtung der Bestandsgebäude um 1966.

Zuvor, im ersten Bauabschnitt, ist bereits die Sanierung und Erweiterung der Pavillons A und B erfolgt.

Baustelle:

Die Baustelle wird auf dem Baugrundstück eingerichtet und für Material-, Geräte- und

Personaltransporte vom der Zelterstraße aus erschlossen. Lagerflächen sind nur auf vorbereiteten

Untergründen möglich, in den Baumbereichen darf nichts gelagert oder aufgestellt werden, wenn dort

kein Baum- oder Wurzelschutz vorhanden ist.

Die gesamte Schule bleibt während der Bauarbeiten in Betrieb. Somit steht die Fläche des Pausenhofs

nur eingeschränkt für die Baustelle zur Verfügung. Der Schulbetrieb darf durch die Baustelle nicht

behindert und die Schulgemeinde nicht gefährdet werden.

Das Baufeld wird mit einem Bauzaun des AN umgeben, die Baustellenzufahrt erfolgt über das Tor der

Feuerwehrzufahrt. Diese ist immer freizuhalten!

Gebäude- und Raumaufteilung:

Die Pavillons A und B, der sog. H-Bau sowie die Pavillons C-F und der sog. L-Bau gruppieren sich um

den asphaltierten Pausenhof. Der Pausenhof hat eine Zufahrt von der Straße Im Sachsengraben und

Zugänge von der Steinern Straße und der Zelterstraße.

Die Pavillons beinhalten baugleiche Unterrichtsräume, sowie verschiedene Nebenräume

(Sanitäranlagen, Technik, Lager) im westlichen Gebäudeende. Pavillon F ist geringfügig kürzer.

Der Erweiterungsbau schließt an die Pavillons an und verbindet diese innerräumlich wie ein Kamm. Er

umfasst Unterrichtsräume, Differenzierungsräume, Lehrerstützpunkte, einen Besprechungsraum und

zwei Foyers.

Die Hauptzugänge im Norden und Süden des Erschließungsbaus verbinden Foyer mit überdachtem

Außenbereich. Das Vordach erstreckt sich zudem als Laubengang am H-Bau entlang.

Konstruktion:

Die Pavillons sind in Schottenbauweise aus Stahlbetonfertigteilelementen errichtet. Die Erweiterung

wird als Holzrahmenbau, ebenfalls in Schottenbauweise errichtet. Ergänzend gibt es in den Pavillons

und in der Erweiterung tragende Stahlstützen im Bereich der Fassade. Für neue Öffnungen werden die

Stahlbetonwände der Pavillons durch Stahlprofile ertüchtigt.

Die Pavillons sind mit einem Pultdach ausgestattet, das über ein Fensterband in ein leicht geneigtes

Dach übergeht. Das Dachtragwerk der Pavillons ist aus Stahlbetonträgern mit aufgelegten Bimsdielen