[Seite 1]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 1 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten
Sporthalle "Am Flickschupark", Am Flickschupark 3, 39288 Burg
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
In o.g. Sporthalle ist der Austausch von Einbauleuchten vorgesehen.
Der zeitliche Bauablauf sowie das Betreten und Befahren der Sporthalle sind im Voraus abzustimmen.
Im LV sind keine Positionen für An- und Abreise, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel sowie für Baustelleneinrichtung ausgewiesen. Hierfür eventuell anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der aufgeführten Leistungspositionen einzukalkulieren. Das Fahrgerüst, die Arbeitsbühne oder andere Geräte für das Arbeiten in Montagehöhe müssen im Gebäudeinneren auf Sporthallenboden bestehend aus einem Schwingboden mit Schalldämmung und Linoleum aufgebaut werden. Das Umsetzen des Fahrgerüstes sowie das Schützen des Sporthallenbodens mit Fließ und Hartfaserplatten ist in den Einheits- preisen einzukalkulieren. Auf eine ausreichende Lastverteilung ist zu achten.
Alle während der Baumaßnahme anfallenden Abbruchstoffe, Verpackungsmaterialien und Abfälle gehen in das Eigentum des AN über und müssen schadlos von ihm entsorgt werden.
Wasser- und Stromanschluss werden bauseits gestellt.
Eine Baustellenbesichtigung wird empfohlen. Der Besichtigungstermin ist zeitnah mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen. Ansprechpartner für den Landkreis Jerichower Land ist Frau Grothe, Tel.: 03921/949-2325
In die Preisermittlung zu den einzelnen Positionen sind alle Vor-, Neben- und Nacharbeiten, die zur fachgerechten Ausführung dienen und nicht gesondert aufgeführt sind, einzukalkulieren.
Angrenzende Bauteile wie Deckenstrahlplatten und deren Anschlüsse sind ggf. durch geeignete Maßnahmen vor Verschmutzung, Beschädigung und Zerstörung zu schützen. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise des LV‘s einzukalkulieren.
Die Baustelle ist nach Beendigung der Leistungen, bei eventuell erforderlichen Arbeitsunterbrechungen und jeweils zum Feierabend in einem sauberen Zustand zu verlassen.
Für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten gilt die VOB in allen Teilen einschließlich der DIN-Vorschriften und allen sonstigen Vorschriften in den neuesten Fassungen.
[Seite 2]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 2 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Die Beleuchtung der Sporthalle "Am Flickschupark" in Burg soll auf LED - Sporthallen- beleuchtung umgestellt werden.
Die Halle hat eine Größe von ca. 45m x 25 m und eine Höhe von ca. 10,0 m. Die Montagehöhe der Leuchten beträgt ca. 8,0 m. Es handelt sich um eine Zweifeldsporthalle mit Oberlichten im Dachbereich.
Die Leuchten sind in die Deckstrahlplatten integriert. Insgesamt gibt es 28 Deckenstrahl- platten. Diese unterscheiden sich jedoch in der Anzahl der verbauten Leuchten wie folgt:
4 Deckenstrahlplatten mit je 4 Leuchten 4 Deckenstrahlplatten mit je 3 Leuchten 20 Deckenstrahlplatten mit je 2 Leuchten
Die abgegebenen Einheitspreise der aufgeführten Materialien verstehen sich für eine komplette Lieferung sowie Montage, Anschluss an die vorhandene elektrische Verkabelung einschließlich ggf. erforderlicher fachgerechter Verlängerung bzw. Anpassung der vorhandenen Anschlussleitungen und Inbetriebnahme der betreffenden Teile einschließlich erforderlicher Prüfung und Dokumentation (auch dann, wenn dieses dort nicht extra vermerkt ist).
Alle erforderlichen Baustoffe und Materialien, die für die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage erforderlich sind, auch wenn diese nicht besonders erwähnt sind, hat der Unternehmer zu liefern und sind in den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen enthalten desgleichen alle Lohn- und Lohnnebenkosten.
Mit der Abgabe des Angebots übernimmt der Bieter die Garantie für eine einwandfreie Funktion der Anlage, insbesondere für Ausführung und Güte der Materialien sowie Leistung der Apparate.
[Seite 3]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 3 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
01 Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten
Sporthalle "Am Flickschupark", Am Flickschupark 3, 39288 Burg
Vorbemerkungen Rückbau und Entsorgung der alten Einbauleuchten
Vorbemerkungen Rückbau und Entsorgung der alten Einbauleuchten
Alle Positionen aus dem Titel Rückbau und Entsorgung der alten Einbauleuchten beinhalten - auch falls dies nicht ausdrücklich beschrieben ist - das Sammeln, Sortieren, auf LKW bzw. in Behälter des AN Laden, Transportieren und fachgerechte Entsorgen der anfallenden Stoffe einschließlich Verwertung/ Entsorgung (Deponie-/ Entsorgungsgebühr) durch AN. Die Kosten hierfür sind vom AN zu übernehmen und im Einheitspreis der jeweiligen Position zu berücksichtigen.
01.1 Rückbau und Entsorgung der alten Einbauleuchten
Die Rückbauarbeiten finden in 8 Meter Höhe statt. Während der Arbeiten ist der Sportboden der Sporthalle ausdrücklich vor Beschädigungen zu schützen.
68,00 Stk. EUR EUR
01.1 Rückbau und Entsorgung der alten Einbauleuchten
Gesamtsumme netto EUR
[Seite 4]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 4 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Vorbemerkungen LED-Lichtsystem passend für vorhandene Befestigungselemente und Leuchtenausschnitte
In die Einheitspreise der Leuchten sind alle Materialien für eine betriebsfähige Montage der Leuchten mit einzukalkulieren. Die Leuchten sind in die vorhanden Aussparungen an den Deckstrahlplatten zu installieren. Alle Positionen aus dem Titel Installation der Leuchten beinhalten - auch falls dies nicht ausdrücklich beschrieben ist - das ordnungsgemäße Montieren der neuen Leuchten, das Einsetzen der Leuchtmittel sowie die Prüfung der Funktionsfähigkeit. Die Betriebsfertigkeit ist sicher zu stellen. Die Installationsarbeiten finden in 8 Meter Höhe statt. Während der Arbeiten ist der Sporthallenboden der Sporthalle ausdrücklich vor Beschädigungen zu schützen.
Alle Leuchten müssen gemäß Gesetz über Technische Arbeitsmittel den allgemeinen Regeln der Technik (u. a. VDE Vorschriften) entsprechen. Zum Nachweis der Sicherheit müssen die Leuchten das VDE-Zeichen tragen, die VDE Prüfbescheinigung oder den Prüfschein PTS aufweisen.
Angaben über Schutzarten und Klassen sowie zusätzliche Prüf- und Sicherheitszeichen werden nur gemeinsam mit dem VDE-Zeichen anerkannt. Dem VDE-Prüfzeichen gleichwertige auf den Leuchten angebrachte Prüfzeichen der EG Mitgliedstaaten werden ebenfalls anerkannt.
[Seite 5]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 5 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
01.2 LED-Lichtsystem passend für vorhandene Befestigungselemente und Leuchtenausschnitte
Liefern und Montieren eines robusten und ballwurfsicheren LED-Lichtsystems Systemgeprüft in Einheit mit der vor beschriebenen Paneel-Deckenstrahlungs- heizung mit elektrischen Anschluss, mit Anschlussverkabelung und mit elektrischen Verbindungsleitungen.
Technische Daten: Auslegung: 500 lx Format: 1.530 mm x 150 mm Leuchtengewicht: 11,0 kg
- 4 Stück LED-Strip-Module mit einem elektrischen Treiber
- Farbtemperatur 4000 K
- Lichtfarbe 840 - neutralweiss
- T-case maximum 80 °C
- Leuchtenlichtstrom von 1943 lm je Modul (7772 lm gesamt) ausge- schriebenes Fabrikat
- Farbwiedergabeindex >80
- Leuchten-Lichtausbeute 162 lm/W ausgeschriebenes Fabrikat
- Restlichtstrom nach 74.000 Betriebsstunden = 80%
Spezial-LED-Lichtsystem 4 x LED 12 W Ausführung p assend für die vor- handenen Befestigungselemente der alten T-5 oder T-8 Systemeinbauleuchten. Lichtausbeute. Inkl. untergesetzter Z90 Linsenabdeckung tief-breitstrahlend. Aus Sicherheitsgründen sind nur Lichtsysteme zugelassen, die zusammen mit der Paneel-Deckenstrahlungsheizung nach DIN 18032 (Teil 3) systemgeprüft und für die auftretenden Temperaturen der Deckenstrahlungs- heizung geeignet sind. Das Prüfzeugnis nach der DIN 18 0 32 sowie die Unbedenklichkeits- bescheinigung des Herstellers sind bei der Angebotsabgabe vorzulegen.
Hersteller/ Fabrikat
Bieterangabe
68,00 Stk. EUR EUR
01.2 LED-Lichtsystem passend für vorhandene Befestigungselemente und Leuchtenausschnitte
Gesamtsumme netto EUR
[Seite 6]
LV: Elektroinstallationsarbeiten - Austausch Einbauleuchten 21.09.2026 Bauherr: Landkreis Jerichower Land 6 von 6
Pos.Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Titel 01 Elektroinstallationsarbeiten- Austausch Einbauleuchten EUR
MWSt. (19,0 %) EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt. EUR
.................................................... ............................................................... Ort, Datum Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters