Stein- und Erdarbeiten für den Naturentdeckerort Butmicke in Meinerzhagen
Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. · Deutschland · DOEV
Passende Ausschreibungen nicht mehr suchen müssen.
Sie bekommen von uns kostenlos drei aktuelle Ausschreibungen, die zu Ihrem Betrieb passen.
- Ohne Registrierung
- Rückmeldung in 1–2 Werktagen
In einem kurzen Telefonat klären wir, welche Aufträge wirklich zu Ihnen passen.
Sie erlauben uns mit dem Absenden, Ihnen passende Ausschreibungen per E-Mail zu schicken und Sie dazu einmal anzurufen. Sie können das jederzeit widerrufen. Datenschutz
Zusammenfassung
Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. vergibt gemeinsam mit der Stadt Meinerzhagen Stein- und Erdarbeiten zur Aufwertung des bisherigen Kinderspielplatzes Butmicke zu einem Naturentdeckerort für Kleinkinder und Grundschulkinder. Vorgesehen sind insbesondere die Räumung vorhandener Spielgeräte und die Herstellung eines Spielhügels; die Installation von Wasserspielgeräten und Mobiliar sowie Vegetationsarbeiten sind nicht Bestandteil dieses Auftrags. Die Ausführung am Grillplatz Butmicke in Meinerzhagen ist vom 2. November 2026 bis zum 1. Februar 2027 vorgesehen, wobei witterungsbedingte Verzögerungen möglich sind; Angebote müssen bis zum 18. September 2026 um 16:00 Uhr elektronisch eingereicht werden.
Vergabeunterlagen
Kostenlos registrieren und alle Unterlagen herunterladen.
Vergabeunterlagen.pdf
PDF-Dokument · 2,4 MB
Leistungsverzeichnis.pdf
PDF-Dokument · 860 KB
Eigenerklärung.docx
Word-Dokument · 124 KB
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.; Straße, Hausnummer: Im Ohle 12; Postleitzahl: 57392; Ort: Schmallenberg; Land: DE; Telefon: +49 23519666879; Internet-Adresse: www.npsr.de; E-Mail: bernd.strotkemper@npsr.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Erdarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grillplatz Butmicke; Postleitzahl: 58540; Ort: Meinerzhagen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. beabsichtigt zusammen mit der Stadt Meinerzhagen den bisherigen Kinderspielplatz Meinerzhagen „Butmicke“ aufzuwerten und diesen als Naturentdeckerort für Kleinkinder und Grundschulkinder zu gestalten. Nach Räumung der vorhandenen Spielgeräte soll im Mittelpunkt ein Spielhügel entstehen. Ergänzt wird dieser Hügel durch die Installation von Wasserspielgeräten und Mobiliar. Mit dieser Ausschreibung werden die Stein- und Erdarbeiten vergeben. Die Installation der Spielgeräte/Mobiliar und die Vegetationsarbeiten werden in anderen Vergabeverfahren vergeben. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.11.2026, Ende: 01.02.2027, witterungsbedingte spätere Fertigstellungen sind möglich. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten ist nicht vorgesehen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3446211/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.09.2026, 16:00 Uhr; Bindefrist: 09.10.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Vergabe erfolgt nach Wirtschaftlichkeit. s) Eröffnungstermin: Datum: 24.09.2026, 11:00 Uhr; Ort: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V., Im Ohle 12, 57392 Schmallenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Vertreter t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die gemeinsame Abnahme der Bauleistung. Die Schlusszahlung bzw. vollständige Bezahlung der geleisteten Arbeiten erfolgt nur bei mängelfrei erfolgter Abnahme. Die Abnahme hat der Auftragnehmer zu beantragen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: s. Anlage 1. x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Spielplätze/ Freizeitanlagen (Ausstattung)
Lose
1 Losa) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.; Straße, Hausnummer: Im Ohle 12; Postleitzahl: 57392; Ort: Schmallenberg; Land: DE; Telefon: +49 23519666879; Internet-Adresse: www.npsr.de; E-Mail: bernd.strotkemper@npsr.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Erdarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grillplatz Butmicke; Postleitzahl: 58540; Ort: Meinerzhagen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. beabsichtigt zusammen mit der Stadt Meinerzhagen den bisherigen Kinderspielplatz Meinerzhagen „Butmicke“ aufzuwerten und diesen als Naturentdeckerort für Kleinkinder und Grundschulkinder zu gestalten. Nach Räumung der vorhandenen Spielgeräte soll im Mittelpunkt ein Spielhügel entstehen. Ergänzt wird dieser Hügel durch die Installation von Wasserspielgeräten und Mobiliar. Mit dieser Ausschreibung werden die Stein- und Erdarbeiten vergeben. Die Installation der Spielgeräte/Mobiliar und die Vegetationsarbeiten werden in anderen Vergabeverfahren vergeben. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.11.2026, Ende: 01.02.2027, witterungsbedingte spätere Fertigstellungen sind möglich. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten ist nicht vorgesehen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3446211/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.09.2026, 16:00 Uhr; Bindefrist: 09.10.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Vergabe erfolgt nach Wirtschaftlichkeit. s) Eröffnungstermin: Datum: 24.09.2026, 11:00 Uhr; Ort: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V., Im Ohle 12, 57392 Schmallenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Vertreter t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die gemeinsame Abnahme der Bauleistung. Die Schlusszahlung bzw. vollständige Bezahlung der geleisteten Arbeiten erfolgt nur bei mängelfrei erfolgter Abnahme. Die Abnahme hat der Auftragnehmer zu beantragen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: s. Anlage 1. x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Spielplätze/ Freizeitanlagen (Ausstattung)